Приложение 2. Государственный контракт на выполнение проектной продукции

Приложение 2
к постановлению
Администрации области
от 12 марта 2004 г. N 114

Государственный контракт N ______ -ГКп
на выполнение проектной продукции

С изменениями и дополнениями от:

19 августа 2004 г.

     "__"________200__г.                               г. Ростов-на-Дону

     ______________________________________________________   Ростовской

     (министерство, ведомство - главный распорядитель бюджетных средств)

     области,  именуемое в дальнейшем - Государственный заказчик, в лице

     __________________________________________________, действующего на

              (должность, Ф.И.О. руководителя)

     основании __________, с одной стороны,____________________________,

                               (организация, предприятие, осуществляющее

                                             функции Заказчика)

     именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице_________________________,

                                        (должность, Ф.И.О. руководителя)

     действующего    на    основании    Устава,   с  другой  стороны,  и

     ___________________________________________________________________

                   (полное название предприятия, организации)

     (лицензия  ____ СТ от ________г. N _____), именуемое в дальнейшем -

     Подрядчик,    определенное   по  результатам  конкурсных  торгов,

     проведенных ______________________________________, ________200__г.

     (протокол N ____) в лице__________________________________________,

                                  (должность, Ф.И.О. руководителя)

     действующего  на  основании  Устава,  с  третьей  стороны  (далее -

     Стороны), заключили настоящий  государственный  контракт  (далее  -

     контракт) о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить проектную продукцию, Заказчик -принять, а Государственный заказчик - оплатить за работу по объекту _______________________________________________________________________.

1.2. Основные требования к разрабатываемой проектной продукции изложены в задании на проектирование.

1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом (приложение), составляющим неотъемлемую часть контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. В соответствии с результатами конкурса стоимость работ по настоящему контракту составляет: ______тыс. рублей, в том числе на 200_ год - ________тыс. рублей (в т.ч. НДС). Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов и экономическая классификация).

2.2. Цена контракта, определенная пунктом 2.1, является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, оговоренных в подпункте 3.2.7 пункта 3.2 настоящего контракта.

2.3. Государственный заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере до 30 процентов стоимости работ, предусмотренной на текущий год, в течение 3-х банковских дней с момента поступления денежных средств на эти цели на счет Государственного заказчика.

2.4. Погашение аванса осуществляется равными долями по мере выполнения работ.

2.5. Оплату готовой проектной продукции Государственный заказчик производит в соответствии с календарным планом на основании оформленного акта о приемке выполненных работ. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

2.6. Окончательный расчет с Подрядчиком (в размере 10 процентов стоимости работ по настоящему контракту) осуществляется Государственным заказчиком в течение 20 дней после получения положительного заключения Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области и последующей приемки проектной продукции.

2.7. Оплата Государственным заказчиком затрат подрядчика по экспертизе проектной продукции осуществляется в соответствии с календарным планом и на основании представленной Подрядчиком копии договора с Управлением Главгосэкспертизы России по Ростовской области.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

3.1.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Государственным заказчиком. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Государственным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.1.2. Не начинать выполнение работ в случае, если Государственный заказчик не перечислил аванс в срок, указанный в пункте 2.3. В этом случае срок окончания работ, указанный в календарном плане, отодвигается соразмерно периоду, на который задержано перечисление аванса.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Готовить ведомость объемов работ для проведения торгов на выполнение подрядных работ по форме и в объеме, согласованных с Заказчиком.

3.2.2. Составлять сметную документацию на основании новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

3.2.3. Осуществлять сбор всех необходимых для проектно-изыскательских работ технических условий, исходных данных и согласовать их с Заказчиком.

3.2.4. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также с организацией, эксплуатирующей объект. Затраты по согласованию проектной продукции учтены в стоимости работ, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.2.5. Получить положительное заключение Управления Главгос-экспертизы России по Ростовской области. При передаче проектной продукции на экспертизу один экземпляр направить Заказчику для рассмотрения.

3.2.6. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными.

3.2.7. В случае возникновения работ, не предусмотренных заданием на проектирование и условиями конкурсных торгов, уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Государственного заказчика.

3.2.8. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия Государственного заказчика.

3.2.9. Представить Государственному заказчику обеспечение выполнения настоящего контракта в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую 3 процента стоимости настоящего контракта на текущий финансовый год.

3.2.10. За месяц до завершения последнего этапа работ представляет Государственному заказчику обеспечение выполнения гарантий качества работ в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии на период строительства и на сумму, составляющую 7 процентов стоимости контракта. Банковская гарантия подлежит уплате по письменному требованию Государственного заказчика в случае выявления в ходе строительства дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией.

3.2.11. В случае обнаружения недостатков в технической документации в ходе строительства объекта, возникших по вине Подрядчика, последний, по требованию Государственного заказчика, обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские работы, оплатить и получить положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной документации.

3.3. Государственный заказчик имеет право:

3.3.1. Проверить соответствие проектной продукции требованиям технического задания и не оплачивать проектную продукцию, не получившую положительное сводное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области.

3.3.2. Расторгнуть настоящий государственный контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4. Государственный заказчик обязан:

3.4.1. Оплатить Подрядчику стоимость работ, указанную в пункте 2.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта.

3.4.3. Использовать проектную продукцию на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

3.5. Заказчик имеет право требовать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

3.6. Заказчик обязан:

3.6.1. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками проектирования в соответствии с договором от _________г. N ____.

3.6.2. Принимать от Подрядчика выполненную работу по установленной форме в соответствии с календарным планом работ и своевременно предъявлять ее Государственному заказчику для оплаты.

3.6.3. Проводить выбор строительной площадки и оформлять документы на отвод земельного участка, в том числе с привлечением специализированных организаций, и оплачивать их услуги за счет средств, предусмотренных по статье "Прочие расходы".

3.6.4. Анализировать объем технических условий и давать рекомендации Государственному заказчику о целесообразности их применения.

3.6.5. Осуществлять контроль за сбором и подготовкой Подрядчиком исходных данных для разработки проектной продукции.

3.6.6. Представлять на утверждение в комитет по архитектуре и градостроительству области архитектурно-планировочные задания по объектам гражданского и промышленного назначения.

3.6.7. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной проектной продукции.

3.6.8. Участвовать в разработке и утверждении технической части конкурсной документации.

3.6.9. Проверять состав и комплектность, принимать и подтверждать акт о приемке выполненных готовность проектной продукции.

3.6.10. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и вести отчетность.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику проектную продукцию в 5 подлинных экземплярах и один экземпляр сметной документации - на магнитном носителе, положительное сводное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области по накладной и акту о приемке выполненных.

4.2. Заказчик в течение 5 дней с момента получения материалов, указанных в пункте 4.1 настоящего контракта, оформляет акт о приемке выполненных работ.

4.3. В случае неподписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ без мотивированного отказа от приемки работы в течение указанного срока работа считается принятой и должна быть оплачена Государственным заказчиком.

4.4. Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик приостанавливает их и в течение 3-х дней уведомляет об этом Государственного заказчика в письменной форме.

В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам.

5. Сроки исполнения обязательств

5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные календарным планом, и передать проектную продукцию Заказчику до "____" ________г.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой проектной продукции. При обнаружении недостатков в проектной продукции Подрядчик по требованию Государственного заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки и переделать проектную продукцию.

6.3. Заказчик несет ответственность за полноту задания на проектирование, состав и комплектность принятой готовой проектной продукции в соответствии с постановлением Администрации области от 08.04.2002 N 146.

6.4. За нарушение сроков исполнения обязательств по контракту Подрядчик оплачивает в областной бюджет пеню в размере 0,1 процента от стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем году за каждый день просрочки в установленном порядке.

6.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Государственный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 процента не перечисленной в срок, указанный в пунктах 2.3 и 2.6 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

Государственный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению между всеми Сторонами.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.3. Государственный заказчик и Заказчик обязуются не вносить в проектную продукцию никаких изменений без согласия Подрядчика.

7.4. По письменному требованию Государственного заказчика банковская гарантия Подрядчика подлежит уплате в случаях:

расторжения настоящего контракта по инициативе Подрядчика;

невозможности выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта;

существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

     Государственный заказчик                                   Заказчик

                              Подрядчик

Заместитель начальника

общего отдела

Администрации области

В.М. Костенко