Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда (подготовлено экспертами компании "Гарант")

[наименование арбитражного суда,

в который подается заявление]


Истец: [наименование]

[место нахождения]


Ответчик: [наименование]

[место нахождения]


Исковое заявление
о взыскании неустойки по договору подряда


Между [наименование] (Истец, Заказчик) и [вписать нужное] (Ответчик, Исполнитель) заключен договор подряда от [число, месяц, год] N [вписать нужное].

В соответствии с условиями договора Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению [вид работ].

Договором установлена стоимость работ и срок выполнения работ с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

В соответствии с пунктом [вписать нужное] договора Исполнитель передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение [вписать нужное] дней после даты завершения работ, указанной в договоре.

Договором установлена ответственность Исполнителя за нарушение сроков сдачи работ в виде пени в размере [значение] % от суммы договора за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика составила [значение] дней с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. Договор ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан незаключенным и не расторгнут.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере [значение] рублей за период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] по договору подряда N [вписать нужное] от [число, месяц, год].


Приложение:

1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

3. Копия договора подряда.

4. Расчет неустойки.

5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.

6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.


[подпись представителя истца]

[число, месяц, год]



Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда


Разработана: Компания "Гарант", ноябрь 2008 г.


Текст документа на сайте мог устареть

Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ.

Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(Документ будет доступен в личном кабинете в течение 3 дней)

(Бесплатное обучение работе с системой от наших партнеров)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение