Приложение. Документация об аукционе на право заключения государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15

Приложение

к приказу Федерального агентства по рыболовству

от 10 июня 2009 г. N 492

Документация
об аукционе на право заключения государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу:
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15

Извещение о проведении открытого аукциона

1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15

2. Форма торгов - открытый аукцион.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству. Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. Адрес электронной почты: Avdeev@fishcom.ru, vengranovskiy@fishcom.ru. Контактный телефон: (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич, Венграновский Павел Юрьевич).

4. Предмет государственного контракта - на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15

Техническое задание на выполнение работ указано в Приложении N 4 к документации об аукционе, являющейся неотъемлемой частью документации об аукционе.

5. Место выполнения работ - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15.

6. Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

7. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) - 3 700 000 руб. (три миллиона семьсот тысяч рублей) 00 коп. с учетом НДС.

8. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе - www.zakupki.gov.ru.

9. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, Федеральное агентство по рыболовству, 16 июля 2009 года, 11 ч. 00 мин. по московскому времени.

1. Общие положения

Настоящая документация об аукционе на право заключения государственного контракта на монтаж систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, управления эвакуацией и охранной сигнализации в помещениях Федерального агентства по рыболовству, расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15 разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкции по ее заполнению

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с Приложением N 1 документации об аукционе в запечатанном конверте.

В случае если участник размещения заказа направляет заявку на участие в аукционе по почте, либо сдает ее в экспедицию Федерального агентства по рыболовству, то такая заявка должна быть представлена в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением N 2 документации об аукционе.

В случае если участник размещения заказа передает заявку на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении аукциона, то в этом случае конверт может быть не запечатан.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:

1) полученная, не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель)). В случае если указанная доверенность подписанная лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов.

4) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения, для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, являются крупной сделкой.

Если заключение государственного контракта в соответствии с документацией об аукционе и на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" либо выпиской из Устава участника, подтверждающего право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для участников, зарегистрированных в форме акционерного общества) либо документом, подтверждающим, что участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

В случае, если заключение государственного контракта по итогам аукциона на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой, участник должен представить в составе заявки оригинал уведомления от участника на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам аукциона на условиях предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой.

5) копия лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

6) копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 12 документации об аукционе.

Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в аукционе, признана опоздавшей.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 13, регистрируется представителем заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, представитель заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении настоящего аукциона и документации об аукционе признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. Язык заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

4. Описание выполняемых работ не требуется

5. Порядок формирования цены государственного контракта

Цена государственного контракта (цена лота) включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, а также налоги и другие обязательные платежи, включая налог на добавленную стоимость.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

При формировании цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками используется валюта Российской Федерации. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в аукционе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в аукционе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

7. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. Заказчик авансирует работы в размере 30% от общей стоимости государственного контракта.

8. Источник финансирования заказа

Источник финансирования - средства федерального бюджета.

9. Начальная (максимальная) цена государственного контракта

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 3 700 000 руб. (Три миллиона семьсот тысяч рублей) 00 коп.

10. Место, условие и сроки выполнения работ

Место выполнения работ - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15.

В соответствии с Приложением N 4 документации об аукционе.

11. Величина понижения начальной цены государственного контракта
("шаг аукциона")

Величина понижения начальной цены государственного контракта ("шаг аукциона") рассчитана в соответствии с пунктом 21 документации об аукционе и составляет 185 000 руб. (сто восемьдесят пять тысяч рублей) 00 коп., что составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

12. Сведения о праве заказчика изменить объем выполняемых по государственному контракту работ

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом объема услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно выполненных работ и цена единицы работ при сокращении потребности в выполнении работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены государственного контракта на предусмотренное в государственном контракте выполнение работ.

13. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в срок, по форме, которая установлена документацией об аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме или форме электронного документа.

Заявка на участие в открытом аукционе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в аукционе в письменной форме оформляется в соответствии с Приложением N 2 документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом CD-R-диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах: doc и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом CD-R-диске (исключающем возможность изменения информации) в форматах: doc и rtf.

Конверт с заявкой на участие в аукционе в форме электронного документа оформляется в соответствии с Приложением N 3 документации об аукционе.

Заявки на участие в аукционе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в аукционе не допускаются.

Заявка на участие в аукционе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

- направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

- представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

- передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении аукциона. В данном случае заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15 в кабинете N 410: понедельник - четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, пятница - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

В случае если участник размещения заказа передает заявку на руки сотруднику, указанному в извещении о проведение аукциона, то в этом случае конверт может быть не запечатан.

Дата начала приема заявок: 11 июня 2009 года.

Дата окончания приема заявок: 11 ч. 00 мин. 1 июля 2009 года.

14. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением государственного контракта.

15. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, внесение изменений в заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе отзываются в следующем порядке:

1. Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом аукционе.

2. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.

3. Заявление об отзыве заявок на участие в открытом аукционе подаются# по адресу заказчика.

4. Отзывы заявок на участие в открытом аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом аукционе.

5. Заявки на участие в открытом аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом аукционе.

Изменение участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее заказчику не допускается.

17. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

При проведении аукциона какие-либо переговоры Единой комиссии Федерального агентства по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе давать разъяснения положений документации об аукционе. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе будет проводиться по адресу заказчика в 11 ч. 00 мин. 1 июля 2009 г.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

19. Условия допуска к участию в аукционе

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления определенных пунктом 2 документации об аукционе документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п. 2-4 ч. 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":

- непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

Решение Единой комиссии об итогах рассмотрения заявок на участие в аукционе и допуске участников размещения заказа к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором указываются сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе и признании их участниками аукциона или об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов по адресу: http://www.zakupki.gov.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

20. Место, дата и время проведения открытого аукциона

Открытый аукцион будет проводиться по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, Федеральное агентство по рыболовству, 16 июля 2009 года, 11 ч. 00 мин., по московскому времени.

21. Процедура проведения открытого аукциона

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители должны не позднее чем за один рабочий день до дня проведения аукциона сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении аукциона.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов Единой комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей.

Перед началом проведения аукциона Единая комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей Участников аукциона.

Единая комиссия непосредственно перед началом проведения открытого аукциона регистрирует участников открытого аукциона, явившихся на открытый аукцион, или их представителей. Единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта.

При проведении процедуры аукциона Единой комиссией осуществляется аудиозапись.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

22. Определение победителя открытого аукциона и оформление протокола аукциона

Победителем открытого аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного контракта.

При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене государственного контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене государственного контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения цены государственного контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

23. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе - не требуется

24. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок порядок его предоставления

Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (Тридцать) от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту предоставляется заказчику не позднее, чем за 1 день до заключения государственного контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту может быть предоставлено участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по государственному контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Способ обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту определяется участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в документации об аукционе.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол аукциона как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ, по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения государственного контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном документацией об аукционе.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением или копией такого платежного поручения.

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании. Банковские реквизиты государственного Заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12

ИНН/КПП 7702679523/770201001;

р/с 40105810700000010079;

л/с 03731000760;

БИК 044583001 УФК по г. Москве отделение N 1 Московского ГТУ Банка

России

г. Москва

25. Срок и порядок подписания победителем открытого аукциона государственного контракта

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка на участие в открытом аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящей документацией. В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект Государственного контракта (Приложение 5 документации об аукционе). При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) цене государственного контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, признан участником открытого аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обязан передать такому участнику открытого аукциона проект государственного контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником открытого аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) цене государственного контракта. Такой участник открытого аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного государственного контракта такой участник открытого аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае если победитель открытого аукциона или участник открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, в течение десяти дней не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола, признается уклонившимся от заключения государственного контракта. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона, но не позже двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона.

В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. Заказчик также вправе заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, при отказе от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона. При этом заключение государственного контракта для участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, от заключения государственного контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, или принять решение о признании открытого аукциона несостоявшимся.

После определения победителя открытого аукциона Заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных аукционной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если Заказчик отказался в соответствии с положением настоящего пункта документации об аукционе от заключения государственного контракта с победителем открытого аукциона и с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся.

Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае если государственный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.