Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 апреля 2010 г. N 297 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 апреля 2010 г. N 297
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область" за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область" осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область" согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область" согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (В.П. Помогаев) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (А.Е. Лукиенко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" на 2010 год.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1

к приказу Федерального агентства

по рыболовству

от 6 апреля 2010 г. N 297


Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"


1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион)

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет http://www.sberbank-ast.ru

3. Почтовый адрес и местонахождение государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcorn.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область".

Техническое задание на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г, Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область", приведено в Приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация, ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область".

6. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11 мая 2010 года в 9 часов 00 минут (время московское)

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 мая 2010 года

9. Дата проведения аукциона: 20 мая 2010 года


Приложение N 2

к приказу Федерального агентства

по рыболовству

от 6 апреля 2010 г. N 297


Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"


1. Общие сведения


1.1. Законодательное регулирование


Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.


1.2. Государственный заказчик


Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.


1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнение работ, оказание услуг


1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.


1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта


Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.


1.5. Источник финансирования и порядок оплаты


1.5.1. Финансирование государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.


1.6. Требования к Участникам размещения заказа


1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

1.6.2. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).


1.7. Расходы на участие в аукционе


Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.


1.8. Преференции


В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.


2. Содержание документации об аукционе


2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.


2.2. Разъяснение документации об аукционе


2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.


2.3. Изменения к документации об аукционе


2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.


2.4. Отказ от проведения аукциона


2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.


3. Подготовка заявки на участие в аукционе


3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе


3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.


3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе


3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

3.2.2.2. сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.2.2.3. первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

6) копия свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (перечень необходимых видов работ указан в Информационной карте аукциона).

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.


3.3. Количество заявок на участие в аукционе


Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.


3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта


3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2.


3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками


Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.


4. Подача заявки на участие в аукционе


4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе


4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1).

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 признаются опоздавшими.

Такие заявки не рассматриваются.


4.4. Отзыв заявок на участие в аукционе


4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.


5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе


5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе


5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2.1 и пунктом 3.2.2.2. Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2.2.


5.2. Процедура проведения аукциона


5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11 любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8 и 5.2.9.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5 участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.17. В случае если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, проведения аукциона, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику, такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения, о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7 аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18 протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.


6. Определение победителя аукциона


6.1. Рассмотрение вторых частей заявок


6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19 до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18.

6.1.4. В случае если в соответствии с пунктом 6.1.3 не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18 для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7 и 6.1.10 протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.

6.1.13. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Государственным заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10 протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 12, 17-19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.


7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона


7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого, в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Государственный заказчик, в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7 протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи Государственного заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение шести дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе.

7.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7 протокола оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Государственного заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона.

7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.


8. Информационная карта аукциона (ИКА)



Пункт 1

Государственный заказчик


Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д.12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).



Пункт 2

Предмет аукциона


Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"



Пункт 3

Место, условия и сроки выполнения работ


Российская Федерация, ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, Волгоградский осетровый рыбоводный завод с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область.


Перечень работ, их количественные и качественные характеристики, срок, место и условия выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложение N 1 к аукционной документации), проекте Государственного контракта (Приложение N 2 к аукционной документации), а также в проектной документации, размещенной на электронной площадке


Срок выполнение работ:


Начало работ: С момента заключения Государственного контракта.


Окончание работ: 2010 года декабря месяца 20 дня.


На момент подписания Государственного контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции.


Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3).



Пункт 4

Начальная (максимальная) цена государственного контракта


15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС. В указанную цену включены все расходы, отраженные в п. 2.2 Государственного контракта (Приложение N 2 к Аукционной документации).



Пункт 5

Шаг аукциона


"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.


В течение десяти минут с момента завершения любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10 94-ФЗ от 21.07.2005 года "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".



Пункт 6

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты


6.1. Федеральный бюджет.

6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30 % от цены Контракта.

Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

6.3. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3).

6.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Контракту.

6.5. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5 Контракта.

6.6. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

6.7. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

6.8. Оплаты по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.9. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

6.10. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.



Пункт 7

Требования к содержанию и составу заявки


Необходимые документы указаны в разделе 3 настоящей аукционной документации.


Наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего аукциона, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

1. Подготовительные работы на строительной площадке.

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам.

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные.

7. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров.

8. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек.

9. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов.

10. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте".

11. Работы по закреплению грунтов.

12. Работы по искусственному замораживанию грунтов.

13. Работы бетонные.

14. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций.

15. Работы по монтажу металлических конструкций.

16. Работы по монтажу деревянных конструкций.

17. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций.

18. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки.

19. Работы по устройству каменных конструкций.

20. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов.

21. Работы по устройству кровель.

22. Работы по гидроизоляции строительных конструкций.

23. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования.

24. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.

25. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.

26. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.

27. Работы по монтажу технологического оборудования.

28. Работы пусконаладочные.

29. Работы по строительству автомобильных дорог.

30. Работы по устройству конструкций скважин.

31. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком.

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)



Пункт 8

Требования к качеству, объему, техническим характеристикам работ


Участник размещения заказа должен представить подробное описание качественных и количественных характеристик выполняемых работ, поставляемых материалов, изделий и оборудования. Предложения о качестве работ должны соответствовать или превосходить требования, указанные в документации, размещенной в электронной форме на электронной площадке

Все работы, являющиеся предметом аукциона, указываются в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, в т.ч. требованиями по лицензированию и сертификации соответствующих видов деятельности.



Пункт 9

Дата и время окончания срока подачи заявок


9-00 (московское время) 11 мая 2010 г.



Пункт 10

Дата окончания срока рассмотрения заявок


18 мая 2010 г.



Пункт 11

Дата проведения аукциона


20 мая 2010 г.



Пункт 12

Порядок формирования цены контракта


В цену Государственного контракта входит:

В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование строительно-монтажных рисков, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.



Пункт 13

Сведения о валюте


Цена указывается в рублях Российской Федерации.



Пункт 14

Срок подписания государственного контракта


Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.



Пункт 15

Адрес электронной площадки


http://www.sberbank-ast.ru



Пункт 16

Обеспечение заявки


Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 750 000 рублей 00 копеек.



Пункт 17

Обеспечение контракта


17.1. Условием заключения Государственного контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия и срока действия гарантийных обязательств, согласно разделу 6 Государственного контракта. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, что составляет 4 500 000 рублей. Победитель аукциона в электронной форме до заключения Государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

17.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на электронной площадке.

17.3. В случае продления срока выполнения работ по Государственному контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Государственного контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

17.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

17.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

17.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Государственному контракту.


Приложение N 1

к Аукционной документации

от "__" _____ 2010 г. N __


Техническое задание
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"


1. Государственный заказчик:

1.1. Федеральное агентство по рыболовству.

2. Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа):

2.1. В соответствии с перечнем строек объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах".

2.2. Федеральный закон РФ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ.

3. Способ проведения торгов:

3.1. Открытый аукцион в электронной форме.

4. Цель проведения открытого аукциона:

4.1. Размещение государственного заказа для федеральных государственных нужд в целях реализации утвержденного рабочего проекта "Комплексная реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС".

5. Предмет открытого аукциона в электронной форме:

5.1. Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область".

Основные объекты строительства, виды работ и затрат (локально-сметные расчеты проектно-сметной документации указанного объекта, размещенные на электронной площадке):

1. Цех прямоточного и оборотного водоснабжения

- общестроительные работы нулевого цикла;

- температурные швы;

- полы;

- рыбоводные бассейны, накопительные емкости;

- технологические трубопроводы;

- закупка и монтаж технологического оборудования (барабанный фильтр для механической очистки воды. Производственная мощность - 280 л/с).

2. Реконструкция прудов

- твердое покрытие.

6. Сроки выполнения работ:

6.1. С момента подписания сторонами Государственного контракта до 20 декабря 2010 года.

7. Источник финансирования:

7.1. Средства федерального бюджета.

8. Стоимость подрядных работ (цена государственного контракта):

8.1. Стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению в 2010 году 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

9. Основные требования, предъявляемые к исполнителям (претендентам):

9.1. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

10. Основные требования к порядку выполнения работ:

10.1. В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта.

10.2. Гарантия качества работ: 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

11. Форма предоставления результатов работ:

11.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с техническими, экономическими, экологическими и иными требованиями действующих нормативных документов и оформляется актом о приемке работ (форма КС-2).

12. Ожидаемый результат:

Подготовка к пуску цеха прямоточного и оборотного водоснабжения. Подготовка прудовых площадей с целью из использования для выращивания молоди рыб.

Объем строительства для подрядных работ, подлежащих выполнению в 2010 г. (расчет в текущих ценах I квартала 2010 года согласно коэффициентам Минрегионразвития России).

Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке проектную и рабочую документацию по объемам работ (в соответствии с объектными и локальными сметами) в пределах лимитов, предусмотренных Федеральной целевой программой на 2010 год. Положительное заключение Главгосэкспертизы N 24-3-1/10-24 от 12.04.2000 г. на "ТЭО Комплексная реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС".


Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу


Заключение
Главгосэкспертизы России N 24-3-1/10-24 по ТЭО комплексной реконструкции Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС
(утв. Главгосэкспертизой РФ 12 апреля 2000 г.)


1. Заказчик - Управление "Нижневолжрыбвод".

2. Инвестор, источники финансирования - Целевой бюджетный фонд управления, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов.

3. Генпроектировщик, наличие лицензии на проектирование - ООО "Инжстром". Лицензия ВДА N 001175-2, выдана Волгоградским областным ЛЭЦ 22.04.98 г.

4. Подрядная строительная организация - "Стройтранс".

5. Основание для разработки.

5.1. Задание па проектирование, утвержденное "Нижневолжрыбводом" 7 декабря 1998 г.

5.2. Федеральная целевая программа "Развитие рыбного хозяйства Российской Федерации до 2000 года "Рыба".

5.3. Биологическое обоснование разработанное "ВНИРО".

5.4. Технические условия заинтересованных организаций.

6. Основные данные и принятые решения.

6.1. Общая часть.

Волгоградский осетровый рыбоводный завод (ВОРЗ) построен в 1961 году, в компенсацию ущерба нанесенного естественному воспроизводству осетровых рыб гидротехническим строительством с зарегулированием нерестовых рек. Завод был ориентирован на выпуск молоди осетровых (2,5 млн. шт. в год) и белорыбицы (1,2 млн. шт. в год).

За годы работы ВОРЗом выпущено в р. Волгу более 300 млн. штук молоди осетровых. Воспроизводство белорыбицы проектной мощности не достигло, и из программы было исключено из-за прекращения подхода к плотине ГЭС производителей белорыбицы. Начиная с 1989 года наметилась тенденция снижения выпуска молоди заводом. Это, прежде всего, объясняется резким снижением промвозврата в Волгу, и возникновением больших трудностей с заготовкой производителей.

Тенденция к снижению уловов осетровых в р. Волге отмечена давно. Так по данным ФАО в 1990 году в Волге выловлено 133,2 тонны, а в 1998 году - 14,37 тонн, то есть снижение в 10 раз. Это результаты незаконного изъятия рыбы (браконьерства) на подходе от моря к плотине Волжской ГЭС. Поэтому для стабильного воспроизводства молоди осетровых на ВОРЗе стала задача немедленного создания маточного стада в регулируемых условиях (отлов и содержание в садках) и выращивание ремонта до половой зрелости в искусственных условиях.

Для этого в 1996 году был запроектирован и в настоящее время заканчивается строительством рыбоводный комплекс на Волжской ГЭС.

Проект его был согласован со всеми заинтересованными организациями и рассмотрен Волгоградским областным управлением государственной экспертизы.

Рыбоводный комплекс включает в себя садковую линию, которая установлена в нижнем бьефе ГЭС в 700 м от плотины и позволяет содержать 30,7 тонн производителей осетровых рыб. Кроме того, в здании Волжской ГЭС на отметке - 10,0 м размещается бассейновый участок мощностью:

- содержание производителей - 5,04 тонны;

- оплодотворенная икра белуги, осетра, стерляди - 35,0 млн. шт.;

- выращивание 3-х граммовой молоди - 500 тыс. шт.

На этом комплексе впервые в России была отработана промышленная технология выращивания осетровых рыб в установке замкнутого выращивания (УЗВ). Комплекс строится и включен в рассматриваемое ТЭО для обсчета всех затрат на реконструкцию ВОРЗа и расчета экономической эффективности инвестиций.

Поэтому по тексту заключения рыбоводный комплекс будет просто упоминаться в технологической схеме работы ВОРЗа. Основное же рассмотрение будет уделено решениям непосредственно на площадке осетрового завода.

6.2. Хозяйственная необходимость реконструкции ВОРЗа.

В СССР уловы осетровых рыб в 1982-83 гг. достигали 25,7 тыс. тонн, а затем началось их резкое снижение, и к 1990 году уловы снизились до 15 тыс. тонн, к 1995 году составили менее 3,0 тыс. тонн. Это снижение, прежде всего, коснулось основного осетрового района России - Каспия.

Осетровые рыбоводные заводы стали испытывать трудности с ежегодной заготовкой производителей, и по всему бассейну встала задача создания собственных маточных стад в береговых условиях и в буквальном смысле в охраняемых помещениях.

Эта общая тенденция в изменении принципиального полхода к воспроизводству осетровых в бассейне Каспия.

Но на каждом заводе есть свои назревшие проблемы.

Длительная эксплуатация песчаных прудов ВОРЗа с использованием за сезон до 3-х раз привела к их обмелению, и температура воды в них иногда достигает 30°C, что превышает оптимум для молоди осетровых.

Имеет место большой износ гидротехнических сооружений и инженерных сетей, частое отключение электроэнергии в условиях отсутствия собственного резерва.

Возросла стоимость гранулированных кормов, топлива, электроэнергии.

Необходимо внедрять комплексный подход к выращиванию, повышению жизнестойкости молоди, в том числе:

- прижизненное получение половых продуктов с последующем содержанием производителей для повторного созревания в регулируемых условиях;

- термическое регулирование воды для искусственной задержки созревания и повторного использования прудов;

- выращивание молоди до повышенных навесок (10 г; 250 г) в УЗВ;

- выращивание живых кормов и изготовление собственных гранулированных кормов;

- изменение условий выпуска молоди с прудов.

Поэтому необходимость комплексной реконструкции ВОРЗа, "отработавшего" на Каспии 40 лет, сомнений не вызывает.

6.3. Район и площадка строительства.

Площадка ВОРЗа расположена на левом берегу реки Волги, в 9 км от створа Волжской ГЭС.

Площадь территории по землеотводу 150,3 га.

Площадь выростных прудов - 121,9 га.

Площадь производственных зданий - 5550 .

Имеется собственный жилой поселок, расположенный между прудами и р. Волгой.

На площадке хозцентра располагаются: инкубационный цех, лаборатория с бытовыми помещениями, цех белорыбицы, гараж, слесарная мастерская, котельная, административное здание, материальный склад, головная насосная станция, бассейны Казанского, ТП, водонапорная башня.

Проезды по территории асфальтовые.

Территория спланирована, озеленена и благоустроена.

Площадка ВОРЗа от затопления паводковыми водами защищена земляной дамбой высотой 1,5-3,0 м, ширина поверху 3,0 м. Откосы 1:1. Откос со стороны реки закреплен каменной наброской и железобетонными плитами. Административно территория относится к Средне-Ахтубинскому району.

С пос. Средняя Ахтуба и г. Волжским пос. Рыбоводный связан автодорогой, а далее через плотину Волжской ГЭС и с г. Волгоградом. В летнее время от центра г. Волгограда до пос. Рыбоводного можно добраться речным трамваем.

В зимнее время ВОРЗ оторван от гг. Волгограда и Волжского, что налагает определенные трудности на его эксплуатацию и условия проживания работающих.

6.4. Мощность и номенклатура рыбоводной продукции.

Совокупная мощность ВОРЗа (площадка осетрового завода плюс рыбоводный комплекс на Волжской ГЭС с садковой линией) после окончания реконструкции составит:


NN пп

Показатели

Ед. изм.

Количество

Всего

Примечание

белуга

осетр

севрюга

стерлядь

1.

Оплодотворенная икра, в т.ч. для поставок

т.шт

4550

19900

8319,6

33393,7

66163,7

Для выращивания молоди

2.

Выдержанные личинки

т.шт.

2685,6

10361,7

4738

12009,4

29794,1



в т.ч. для поставок (за 1-2 суток до перехода на активное питание)





5600

5600


3.

Молодь стандартная (5-2 гр.)

т.шт.

1228,5

4189,4

1658,3

270,6

7346,8

Для выпуска в р. Волгу и формирования ремонтно-маточного стада

4.

Молодь крупной навески (10 гр.)

т.шт.

-

-

-

267,3

267,3

Для выпуска в р. Волгу

5.

Ремонтный годовик (250 гр.)

т.шт.

-

-

-

59,3

59,3


6.

Сформированное ремонтное маточное стадо

тонн

7,799

15,731


15,949

39,473



6.5. Основные технологические решения.

В основу технологической части и рыбоводных расчетов положены как традиционная схема выращивания молоди осетровых комбинированным методом (бассейны + пруды), так и чисто бассейновым.

При этом применены:

1. Биотехнические нормативы для реконструкции Волгоградского осетрового завода, разработанные ВНИИРО.

2. Пособие по проектированию осетровых рыбоводных заводов (Гидрорыбпроект 1985 г.).

3. Приказ Госкомрыболовства N 264 от 21 сентября 1999 года "Об утверждении временных нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб по предприятиям по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации".

Использован также многолетний положительный опыт работы ВОРЗа. Рассмотренное ТЭО отвечает указанным нормативным требованиям.

Поскольку технология прудового метода воспроизводства молоди навеской 3-5 гр. является традиционной, ее подробного описания в данном заключении не будет. Ниже будут изложены только технологические аспекты, связанные с вновь вводимыми в технологическую схему завода решениями.

6.5.1. Содержание ремонтно-маточного стада.

Расчет численности маточного и ремонтного стада выполнен исходя из необходимости получения оплодотворенной икры в количестве 35,0 млн. шт. (см. раздел 6.4), с соотношением по виду белуга : осетр : стерлядь нормативному для Нижней Волги. Технология изъятия половых продуктов при убое производителей в дальнейшем будет заменена на получение икры путем хирургического вмешательства, а в перспективе - путем свободного нереста в бассейнах.

Расчетная потребность в рыбоводных емкостях составляет 1775 . Для обеспечения содержания маточного стада и ремонта на рыбоводном комплексе ГЭС имеется: садков - 1200 , бассейнов проточных 315 , бассейнов в замкнутой системе водообеспечения - 260 .

Имеющиеся емкости обеспечат содержание маточного стада белуги и осетра на полную потребность в икре, а по стерляди возникает дефицит в икре на 23,4 млн. штук и выращивание и содержание недостающего ремонтно-маточного стада (2675 шт.) предусмотрено на площадке осетрового завода в установке замкнутого цикла в 6 бассейнах с общим объемом 289  и в прямоточных бассейнах (3 шт.) с объемом 145 .

Содержание маточного стада севрюги пока не предусматривается, так как заход производителей в приплотинную зону ГЭС (у х. Булгаков) обеспечивает в отлове потребных производителей: самки - 103 шт., самцы - 44 шт. На ВОРЗе предусмотрено кратковременное содержание производителей севрюги в 3-х бассейнах объемом 58  каждый.

6.5.2. Инкубация икры, подращивание личинки.

Выполняется частично на рыбоводном комплексе, а частично в инкубцехе осетрового завода, на который оплодотворенная икра добавляется с рыбоводного комплекса (34,159 млн. шт.). После реконструкции цех будет иметь следующее основное инкубационно-выростное оборудование: аппарат АОИ - 2 шт., инкубатор "Осетр" - 6 шт., бассейны для выдерживания и подращивания личинок размером 2,5 x 5 x 1,3 м - 41 шт. и ИЦА-2 (2 x 2 x 1,2) - 21 шт. (имеющееся). Период инкубации по партиям: белуга 15,04-2800, осетр - 23,04-15,05.

Подращивание личинок в бассейновом цехе выполняется до стандартной навески 23,04-24,05 (по партиям), а затем личинка переводится в пруды.

6.5.3. Выращивание молоди в прудах осуществляется по отработанной схеме в 2 цикла. В 1-ом цикле выращивается белуга (25 суток) и осетр (30 суток). Зарыбливаемая площадь 121,9 га. Спуск прудов с 28.05 по 26.06.

Средняя навеска 3 гр. Количество молоди - 4059 тыс. шт.

Во 2-ом цикле (с 11,06 по 13,08) выращивание молоди осетра и севрюги.

Зарыбливаемая во 2-ом цикле прудовая площадь 121,9 га.

Средняя навеска 3 гр. Количество молоди - 2951,5 тыс. шт.

6.5.4. Длительное содержание производителей осетра и стерляди.

Для 2-го цикла выращивания осетра требуется раздельное выдерживание производителей при пониженных температурах. Такое выдерживание организуется в существующем цехе белорыбицы, имеющем холодильную установку и оборотное водоснабжение.

Аналогично выдерживается стерлядь для получения икры на зарыбление рыбопосадочным материалом прямоточных бассейнов.

В этом цехе будут содержаться 107 шт. производителей осетра (2 бассейна по 90  и 1855 шт. стерляди (3 бассейна по 90 ).

6.5.5. Бассейновое выращивание молоди.

ТЭО предусмотрено 3 цеха выращивания молоди в бассейнах:

- в инкубационно-бассейновом цехе до повышенной навески 10 гр по рекомендациям ВНИРО и последующее выращивание ремонтного годовика до навески 250 гр.

Объект выращивания - стерлядь.

Количество выращивания:

до 10 гр молоди - 267,3 тыс. шт. (выпуск в Волгу);

до 250 гр - 59,3 тыс. шт. (на ремонтные стада);

- в цехе оборотного водоснабжения (УЗВ) выращивается стандартная (2 гр) стерлядь - 273,6 тыс. шт.

Предусмотрена возможность круглогодичного использования бассейнов для ремонтного садка стерляди (250 гр) в количестве 273,6 тыс. шт., в том числе: для выпуска в Волгу 229,8 тыс. шт. и для формирования ремонтного стада 5,8 тыс. шт.;

- в цехе прямоточного водоснабжения. Объект - стерлядь до навески 10 гр. Объем выращивания - 228 тыс. шт.

6.5.6. Кормление рыбы.

Предусмотрено использование отечественных осетровых искусственных комбикормов:

- стартовых типа СТ-07 для кормления личинок и молоди до 2-5 гр;

- продукционных типа ОПК-1 для кормления сеголетков и старших возрастных групп.

В начальный период перехода личинок на активное питание используется живой корм - науплий артемии селина, выращиваемых на комплексе ГЭС - 360 кг/год; 12 кг/сутки и на ОРЗ - 326 кг/год; 11 кг/сутки.

Внесение живых кормов проводятся в течение 10 дней. На 11 сутки молодь переводится на стартовый корм.

Расход кормов в целом но ВОРЗу составит:


Рыбоводный комплекс

Живые корма (науплий артемии селина) - 149 кг;

СТ-07-325 кг;

ОПК-1 - 109067 кг.


Осетровый завод

СТ-07 - 1924,4 кг;

ОПК-1 - 123481 кг.

Общий расход живых кормов - 475 кг/год

Комбикормов - 234,796 т/год.


Кроме указанных выше видов корма на ВОРЗе запроектирован цех изготовления кормов из сорной частиковой рыбы - рыбной колбасы, которая будет изготавливаться в объеме 200 тонн/год, 1 тонну/сутки. Рецептура разработана Нижневолжрыбводом и опробована на ВОРЗе. Этот корм предназначен для ремонтно-маточного стада, то есть рыбы старших возрастов. Сырьем для изготовления корма "Колбаса рыбная кормовая в целлофановой пленке" служит сырая и мороженная неразделанная частиковая рыба (200 т/год), мука кукурузная или пшеничная - 40 т/год, растительное масло (10 т/год), витамины, аминокислоты, лечебные препараты (10 т/год), пищевой загуститель и др. Технология изготовления включает стандартные переделы вареных колбас:

- рыбное сырье поступает в холодильник, имеющий 2 камеры заморозки рыбы и камеру хранения мороженой рыбы;

- мороженая рыба в цех подается на тележках из камеры холодильника;

- дефростация рыбы производится в воде с t до 20°C;

- на разделочных столах рыбу разделывают и режут на машине-рыборезке ЦРУ-130;

- рыбу измельчают на мясорубке с d решетки 5 мм и тонком измельчителе;

- для охлаждении фарша в него вводят снег;

- в фаршемешалке смешивают с рыбой остальные компоненты. Затем фарш вакуумным шприцем наполняют оболочку. Набивка тугая;

- перевязанные шпагатом батоны колбасы выдерживают 30-60 мин. при t(8) = 10°C и направляют в отделение термической обработки где варят при t = 85-90°C 30-40 минут;

- охлажденную до 0°C колбасу на шпигорезки режут на кубики 6 мм, 8 мм и 12 мм и упаковывают в вакуумно-упаковочной машине в полиэтиленовые пакеты. Фасуют в ящики по 10 кг и направляют на хранение в холодильную камеру при t = 0 - 8°C.

Опыт ВОРЗа при кормлении маточного стада указанным кормом показал его высокую эффективность. А главное - позволяет избежать отрицательного воздействия стандартных гранулированных, кормов, при долголетнем содержании рыбы, на половую функцию.

6.5.7. Организация производства.

ВОРЗ является самостоятельным производственным предприятием в составе управления "Нижневолжрыбвод".

Режим работы - круглосуточный, круглогодичный. Отдельные участки работают сезонно.

После реконструкции общая численность работающих составит 175 человек, в том числе АУП - 31 человек.

6.6. Основные строительные решения.

6.6.1. Архитектурно-строительные решения.

Рыбоводный комплекс на Волжской ГЭС размещен непосредственно в здании ГЭС на свободных производственных площадях (секции 3 и 4 вентильного зала) и размещаются в 2-х уровнях: па отметке -10,2 м (нижний этаж) и отметках - 6,0-7,0 м (второй этаж). Этажи соединены лестницей, грузовыми люками и лифтами.

Рыбоводный комплекс уже задействован в работе и его архитектурные решения в данном заключении не рассматриваются.

Площадка осетрового завода находится в Волго-Ахтубинской пойме. Сейсмичность района менее 6 баллов. Грунты с поверхности площадки представлены в основном супесями, мелкими и средними песками и легкими суглинками. Покровные грунты имеют среднюю мощность 30-40 м и подстилаются глинами.

Грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2,0 м и гидравлически связаны с горизонтом воды в р. Волге и прудах. Обладают средней агрессивностью к бетонам нормальной плотности на портландцементе.

Перечень существующих зданий и сооружений на площадке ОРЗ приведен выше в разделе 6.3.

ТЭО комплексной реконструкции ВОРЗа предусмотрена как реконструкция существующих цехов и сооружений: инкубационно-бассейнового цеха (с материальным складом); цеха белорыбицы (под цех длительного выдерживания производителей); бассейны и пруды Казанского; фильтровальной станции (под цех кормов), так и строительство новых цехов из модульных конструкций:

- цех прямоточного водоснабжения;

- цех оборотного водоснабжения (УЗВ);

- очистные сооружения биологической очистки.

6.6.1.1. Инкубационно-бассейновый цех.

Однопролетное каркасное здание размером 30 x 18 м высотой 3,1 м состоящее из собственного инкубцеха и примыкающего к нему склада. Несущие конструкции: двускатные балки; колонны; плиты перекрытия - сборные железобетонные.

Ограждающие конструкции стен - сборные керамзитобетонные панели.

После реконструкции весь корпус будет использоваться под инкубационный бассейновый цех без изменения объемно-планировочных решений.

Для обеспечения температурного режима в режиме инкубации предусмотрено утепление ограждающих конструкций стен кирпичной кладкой изнутри и утепление кровли.

Бытовое обслуживание работающих - в существующих бытовых помещениях инкубцеха. Общее число работающих - 9 человек, 3 человека в смену.

6.6.1.2. Цех длительного выдерживания производителей (цех белорыбицы).

Общая площадь здания 1332 . Здание одноэтажное, высотой 5 м. Фундаменты - монолитные железобетонные, столбчатые. Под стены - ленточные и бетонные.

Несущие конструкции - колонны, односкатные балки. Плиты покрытия - сборные железобетонные ребристые.

Ограждающие конструкции - силикатный кирпич.

6.6.1.3. Цех прямоточного водоснабжения.

Здание одноэтажное размерами в плане 16 x 114 м.

В цехе размещаются бассейновый участок 16 x 60 м с 17 бассейнами 5,6 x 2.96 м и участок бассейнов Казанского 6 шт. 5,6 x 8,76 м.

В осях А-Б (12 м) размещаются помещения живых кормов и кислородной станции.

Конструктивно здание представляет собой модуль "Зима" - здание мобильное (инвентарное) арочной конструкции, сборно-разборного типа.

Несущими элементами здания являются металлические арки радиусом 8,0 м и шагом 3 м. На арки укладываются прогоны из деревянного бруса, оборудованные комбинированным огнезащитным раствором.

Обшивка с наружной стороны и изнутри здания из оцинкованного стального листа с утеплителем из минераловатных плит.

Арки опираются на отдельно-стоящие фундаменты. Арки окрашиваются лакокрасочными материалами. Разделяющие перегородки из силикатного кирпича толщиной 380 мм с пилястрами.

Бытовое обслуживание предусмотрено в соответствии с нормами.

6.6.1.4. Цех оборотного водоснабжения (установка замкнутого выращивания - УЗВ).

Имеет те же размеры и конструктивные решения что, и вышеуказанный цех прямоточного водоснабжения.

Практически это бывший бассейн Казанского "накрытый" модулем "Зима" и разделенный на отсеки перегородками.

Цеха прямоточного и оборотного водоснабжения соединены между собой теплым переходом. Цеха отапливаемые, в помещении рыбоводных бассейнов = 20°C, относительная влажность - 70%.


Гидротехнические сооружения


Пруды хозяйства образованы отсыпкой контурных и разделительных дамб из местного грунта. Для защиты от затопления максимальными паводковыми водами построена оградительная дамба, которая обеспечивает защиту территории ВОРЗа. Параметры дамбы: высота - 1,5-3,0 м; заложение откосов m(1) = 1,5, m(2) = 2,5; ширина гребня - 4,5 м.

Со стороны р. Волги оградительная дамба запроектирована каменной наброской. Основные параметры контурных и разделительных дамб приведены в таблице.


NN пп

Наименование прудов

Наименование дамб

Ширина по гребню, м

Заложение откосов

Длина

Возвышение гребня над НПУ

мокрого

сухого

1.

Выростные

Контурные

3

2,5

1,5

8,43

1,0



Разделительные

3

2,5

2,5

5,70

1,0



Оградительные

4,5

2,5

1,5

7,30

1,0


Сухие и мокрые откосы, гребни не проездных дамб закреплены засевом трав по слою растительного грунта. Ширина гребня проезжих дамб составляет 5,5 м.

Водоподача в пруды осуществляется по сети открытых земляных каналов трапециидального сечения без крепления. Откосы и дно магистрального канала закреплены монолитным железобетоном.

Сброс воды из прудов осуществляется по земляным каналам внутренней и внешней сбросной сети. Каналы сбросной сети не закреплены.

В ложе прудов предусмотрены культурно-технические работы, срезка повышений и засыпка понижений (выборочно).

Выростные пруды за время эксплуатации частично заилились, дамбы подмыты и заросли древесной растительностью. Сооружения частично разрушены и не позволяют организовать регулируемый сброс воды с прудов.

Для обеспечения в выростных прудах нормативных глубин и нормативных условий сброса воды со всей площади прудов предусматривается частичная планировка ложа прудов, восстановление дамб до проектных параметров и реконструкция сбросных и подающих сооружений.

Узел облова молоди.

Перепуск молоди из выростных прудов в Волгу до реконструкции осуществляется перепускной трубой d = 800 мм. В ТЭО предлагается контейнерный метод пересадки молоди в прорези с вывозом и рассредоточением по акватории Волги.

Узел облова состоит из железобетонных камер с системой заградительных решеток и 2-х сменных контейнеров емк. 0,6 . Работа контейнеров цикличная. Заполненный контейнер монорельсом подается и опорожняется в баржу с прорезями. Загрузка в 1 контейнер - 15000 шт. молоди. Узел облова также оборудован ловушками для живого корма из прудов. Корм из прудов (Streptocepnalys - 70% и др.), который добавляется в корм для рыб. Ориентировочно планируется отлавливать до 15-20 тонн живого корма.


6.7. Инженерное обеспечение.

6.7.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения завода, хозцентра и жилпоселка является р. Волга и артскважины.

Общий расход воды - 119327 куб.м/сут., из них на производственные нужды - 119250 куб.м/сут. (в том числе из р. Волги - 118783 куб.м/сут., из скважины - 444 куб.м/сут.), на хозпитьевые нужды из р. Волги - 77,3 куб.м/сут. (в том числе: для жилпоселка - 73,1 куб.м/сут., рыбзавода - 4,24 куб.м/сут.).

Производительность скважины - 5 л/с (432 куб.м/сут.).

Подземные воды артскважины содержат повышенное содержание железа (до 9,6 кг/л) и аммония (до 30 мг/л) в связи с чем предусмотрена их очистка на установке обезжелезивания. После очистки содержание железа составит 0,3 мг/л, аммония до 9 мг/л.

Вода из р. Волги, используемая на хозпитьевые нужды, очищается на станции очистки "Струя".

Проектом предусмотрена оборотная система водоснабжения рыбоводных бассейнов инкубационного корпуса (10120 куб.м/сут.) и цеха оборотного водоснабжения (5092 куб.м/сут.) с комплексом водоподготовки, состоящим из следующих сооружений:

- очистка воды на фильтрах тонкой очистки,

- очистка воды на биофильтрах,

- очистка воды на фильтрах тонкой очистки 2-й ступени;

- обеззараживание в бактерицидных установках.

Водоснабжение из Волги осуществляется водозабором с заглубленной головной насосной станцией, расположенной в начале южной ветви Волго-Ахтубинского канала.

В ТЭО предусматривается замена всасывающих и напорных трубопроводов, рыбозащитные устройства типа РОП-500 заводского изготовления и эстакада из металлических конструкций для обслуживания РОПов.

Насосная станция оборудована насосами общей производительностью 2,216 , в том числе: 16НДН - 4 шт., 8К-18 - 2 шт., 4К-8 - 2 шт., 2К-6 - 2 шт. Насосная станция oтнесена к 1-ой категории надежности. Водоснабжение из условия бесперебойного водоснабжения инкубационно-личиночного цеха, цеха длительного выдерживания производителей и цехов по выращиванию молоди и ремонтно-маточного стада.

Установка резервных насосов не предусмотрена в виду цикличности работы насосов разных групп.

Общее годовое водопотребление ВОРЗа составит 14770 .

Объем сточных вод составит 101253 куб.м/сут., в том числе производственных - 101176,3 куб.м/сут., хозбытовых - 77,3 куб.м/сут. (в том числе 73,10 куб.м/сут.- от жилпоселка).

Несоответствие водоотведения водопотреблению (18074,0 куб.м/сут.) объясняется безвозвратными потерями воды в котельной, на полив территории, испарение, приготовление корма.

Предусмотрены две системы канализации: хозфекальная и технологические сбросы.

Технологические сбросы (101176 куб.м/сут.) осуществляются в р. Волгу в трех отдельных точках:

Сброс N 1 - южнее площадки хозцентра (сброс воды из выростных прудов - в периоды с 27.05 по 27.06 и с 10.07 по 17.08; БПК(n) = 4,25 мг/л ВВ-10 мг/л);

Сброс N 2 - по центру площадки (от цехов оборотного и прямоточного водоснабжения), круглогодично; БПК(n) = 5,08 мг/л ВВ - 2 мг/л)

Сброс N 3 - в районе главной насосной станции (от инкубационно-бассейнового цеха и цеха содержания производителей,

круглогодично; БПК(n) = 3,24 мг/л ВВ - 3 мг/л)

Загрязненные сточные воды от периодической промывки рыбоводных бассейнов, от промывки фильтров (после биофильтров) в системах оборотного водоснабжения, от промывки фильтров в станции обезжелезивания и станции очистки воды для хозпитьевых нужд - 195 куб.м/сут. (4 л/с) с ПДК(n) - 500 мг/л, содержанием взвешенных веществ - 700 мг/л, азота аммонийного - 20 мг/л, нитратов - 9 мг/л, фосфатов - 9 мг/л, будут поступать на флотационно-фильтрационную установку "Каскад-152" производительностью 15 куб.м/час, а затем - в резервуар-усреднитель V = 100 куб.м, а из него на установку "Био-каскад" производительностью 100 куб.м/сут., где происходит глубокая биологическая очистка с доочисткой. После очистки остаточное содержание загрязняющих веществ составит: БПК(n) - 2 мг/л, взвешенные вещества - 2 мг/л, азот аммонийный - 0,35 мг/л, азот нитритов - 0,02 мг/л, азот нитратов - 9 мг/л, фосфаты - 0,25 мг/л.

6.7.2. Теплоснабжение.

В качестве источника теплоснабжения принята реконструируемая котельная ОРЗ, с двумя существующими водогрейными котлами "НР-18" и проектируемым водогрейным котлом "КСВА" (ВК-21), вместо 2-х устаревших "Энергия-3". Предусмотрен перевод существующих котлов "НР-18" с твердого топлива на жидкое.

Общая производительность котельной после реконструкции Q = 1,72 Гкал/ч. Теплоноситель - горячая вода (95-70°C). Система водоподготовки - одноступенчатое натрий-катионированное с последующим сульфатинированием.

Топливо для котельной - печное бытовое по ТУ 38-101-656-76.

Доставка - автотранспортом. Хранение - в резервуаре емк. 25 м3.

Годовой расход печного топлива 227 тонн (или 325 тут).

6.7.3. Электроснабжение.

Установленная мощность существующих токоприемников ВОРЗа составляет 690 кВт, а потребляемая мощность - 536 кВт, в том числе потребность головной насосной станции - 485 кВт.

После реконструкции установленная мощность составит 2442 кВт, а максимальная потребная - 1743 кВт, в том числе потребители 1 категории надежности составляют 305 кВт.

Питание завода после реконструкции будет осуществляться от существующей заводской КТП 2 x 1000 кВт, которая в настоящее время загружена на 50% и в работе находится один трансформатор, а второй - в резерве.

Проектируемые объекты будут запитаны от новой двухцепной BЛ-0,4 кВт.

Резервное электроснабжение предусматривается от дизельной электростанции мощностью 315 кВт.

Годовое потребление электроэнергии по ВОРЗу после реконструкции составит 7112 тыс. кВт/часов, в том числе на технологический подогрев воды: в инкубационно-бассейновом цехе - 657 тыс. кВт/час и в цехе оборотного водоснабжения - 520 тыс. кВт/часов.

6.7.4. Автоматизация, связь, сигнализация.

Система автоматического контроля и управления цехов оборотного водоснабжения, прямоточного водоснабжения, инкубационного цеха представляет собой трехуровневую АСУТП.

На первом уровне находятся локальные средства автоматизации (датчики, исполнительные механизмы).

На втором уровне находится набор технических средств позволяющих реализовать задачи регулирования и контроля за техническими параметрами.

Третий уровень АСУТП реализуется при помощи персонального компьютера и средств позволяющих решать задачи диспетчерского контроля за технологическим процессом со стороны оператора-рыбовода, находящегося за пультом ПЭВМ.

Все указанные системы автоматизации и управления в основном обеспечивают регулирование параметров водной среды (расход, температуру, очистку в УЗВ, кислород).

В то же время процесс автоматического кормления в цехах в ТЭО не обеспечен.


6.8. Охрана окружающей природной среды.

Этот раздел разработан субпроектной организацией ЗАО "Гипроводстрой" (г. Волгоград).

Площадка ВОРЗа граничит: на западе - примыкает к берегу р. Волги, с севера к рукаву Ахтубинского канала на юге и востоке граничит с пос. Стареньким. Реконструкцией ВОРЗа предусматриваются следующие мероприятия:

- увеличение производственной мощности завода за счет создания участка бассейнового выращивания;

- создание участков по производству живых и гранулированных кормов для обеспечения гарантированного кормления ремонтно-маточного стада и выращиваемой молоди;

- использование современных методов прижизненного получения половых продуктов и последующей терапией производителей в условиях контролируемого водообеспечения;

- создание узла концентрации молоди осетровых, отсортировка кормовых организмов, выращиваемых в прудах с последующим использованием в период для кормления.

Все строительные работы по реконструкции объектов ВОРЗа производятся в пределах границ землеотвода.

Реконструкция не ухудшит экологического состояния территории а по отдельным показателям улучшит существующее положение.

6.8.1. Охрана атмосферного воздуха.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приняты:

- в период строительства - ДВС автодорожных машин и автотранспорт, сварочные машины, нанесение лакокрасочных, покрытий:

- в период эксплуатации ВОРЗа - котельная, работающая на печном топливе, гараж на 5 автомашин, резервная дизельная электростанция, ремонтная мастерская, столярная мастерская.

В результате реконструкции и эксплуатации завода в атмосферный воздух будут поступать до 24 видов загрязняющих веществ, различных по санитарно-гигиеническим и токсикологическим признакам.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от ВОРЗа (в т/год) приводится в нижеследующей таблице.


Выброс

Эксплуатационный период

на существующее положение - 1999 г.

на полное развитие - 2000 г.

ВСЕГО по предприятию,

0,2416

16,5955

в том числе:



твердые

0,1755

0,3305

жидкие и газообразные

0,0661

16,265


Согласно вышеуказанным данным, на перспективу ожидается увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ на 16,354 т/год по сравнению с выбросами существующими.

Это объясняется тем, что выбросы котельной в "существующем положении" не включены в баланс У-ПДВ, так как котельная вместе с жилпоселком передана в муниципальную собственность, а после реконструкции ее выбросы включены, т.к. реконструкция муниципальной котельной с увеличением мощности осуществляется ВОРЗом и выбросы должны быть отнесены на завод.

Размер СЗЗ для производственной зоны ВОРЗа принят равным 50 м.

Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на ЭВМ по программе "Эколог" установлено, что с учетом фонового загрязнения ожидается превышение ПДК лишь по выбросам взвешенных веществ (в сумме - 1,09 ПДК).

Расчетные величины выбросов загрязняющих, веществ на период строительства и эксплуатации завода (на полное развитие) предлагаются принять в качестве предельно допустимых выбросов (ПДВ).

6.8.2. Охрана водных ресурсов.

Подробно схема водоснабжения и канализации ВОРЗа приведена в разделе 6.7.1.

ТЭО реконструкции предусматривает мероприятия по экономии воды - повторное использование воды и оборотное водоснабжение.

Предусмотрено строительство очистных сооружений технологической воды от бассейнового выращивания, а также от промывки фильтров и биофильтров.

Технологические сбросы осуществляются в Волгу 3-мя выпусками (см. п. 6.7.1), согласованными с ЦГСН и Госкомприроды Волгоградской области.

На водозаборе головной насосной станции, не имеющей эффективной рыбозащиты, предусмотрены рыбозащитные устройства РОП-500 заводского изготовления.


6.9. Мероприятия по организации строительства.

Строительно-монтажные работы по реконструкции ВОРЗа с учетом технологичности рыбоводных процессов осуществляются по 3-м пусковым комплексам:

В 1-й пусковой комплекс включены:

- рыбоводный комплекс с садковой линией на Волжской ГЭС, строительство которого уже осуществляется;

- главная насосная станция с рыбозащитой водозабора;

- котельная и тепловые сети;

- цех гранкормов;

- холодильник на 20 тонн;

- сети и сооружения водопровода и канализации.

Во 2-й пусковой комплекс (2001-2002 гг.) включены:

- реконструкция инкубационно-бассейнового цеха;

- реконструкция выростных прудов (сооружения 1-ой очереди);

- цех прямоточного водоснабжения;

- узел облова с эстакадой;

- скважина;

- гараж;

- внутриплощадочные сети электроснабжения и ДЭС.

В 3-й пусковой комплекс (2003-2004 гг.) включены:

- реконструкция выростных прудов ВОРЗа (вторая очередь);

- цех оборотного водоснабжения.

Сокращение сроков строительства за счет укрупнения пусковых комплексов хотя и возможно, но не имеет практического смысла, ввиду того, что маточное стадо стерляди не будет к этому времени половозрелым и сооружения будут простаивать. В то же время возможна корректировка комплексов по составу о чем будет сказано в замечаниях.

Максимальная годовая потребность в период строительства составит:

- электроэнергии - 116,6 тыс. кВт.час;

- воды - 2150 ;

- топлива - 58 тонн.

Обкомы# основных работ приведены в таблице.


NN пп

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Примечание

1.

Земляные работы

тыс. м3

300,0


2.

Бетонные и железобетонные работы:

м3




А) монолитный железобетон


6490,0



Б) сборный железобетон


564,0


3.

Каменные работы

м3




Кирпичная кладка


600,0



Подготовка из щебня


3450,0


4.

Монтаж стальных конструкций

тн

750,0

в т.ч 330,0 тн арматурные стенки в монолитном железобетоне


Трудоемкость строительства составит 17345 чел. дней.

Определена потребность в машинах и механизмах: экскаваторы - 3 шт.; бульдозеры - 3 шт.; скреперы - 4 шт.; автосамосвалы - 10 шт.; краны автомобильные - 2 шт.


6.10. Сметная стоимость строительства.

Общая сметная стоимость строительства представленная на экспертизу определена сводным сметным расчетом в базисных ценах и нормах 1991 г. и составляет 6225,89 тыс. руб. и том числе:

- строительно-монтажные работы 4668,56 тыс. руб.

- оборудование 1126,31 тыс. руб.

- прочие затраты 431,02 тыс. руб.

В вышеуказанные стоимости включены затраты на строительство всех зданий и сооружений рыбоводного комплекса на Волжской ГЭС, садковой линии и непосредственно на площадке ВОРЗа.

Экспертиза сметной документации по поручению Главгосэкспертизы России была выполнена Волгоградской государственной вневедомственной экспертизой.

По результатам экспертизы окончательная сметная стоимость комплексной реконструкции ВОРЗа и рыбоводного комплекса на Волжской ГЭС составила:

Всего - 6486,02 тыс. руб.

СMP - 4790,33 тыс. руб.

Оборудование - 1242,91 тыс. руб.

Прочие - 452,78 тыс. руб.


6.11. Экономическая эффективность инвестиций.

Основная задача оценки экономической эффективности инвестиций - это определение целесообразности привлечения денежных средств федерального бюджета на реализацию проекта реконструкции ВОРЗа с рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС.

Но поскольку воспроизводственные рыбоводные заводы не выпускают конечной товарной продукции, обсчет эффективности носит условный характер и выполнен через возможный промысловый возврат осетровых рыб от выпущенной молоди, после их морского нагула.

Ввиду того, что промвозврат половозрелой рыбы у осетровых рыб разных видов существенно отличается по срокам (осетр на 12 году, белуга на 18 году, севрюга на 12 году, стерлядь на 5 году) расчет эффективности инвестиций в реконструкцию ВОРЗа, выполненный на ЭВМ по программе "Альт-Инвест" оказался громоздким и недостоверным, так как захватывает период в 26 лет на который нельзя спрогнозировать как цены на конечную продукцию, так и затраты по себестоимости воспроизводства.

В то же время простой срок окупаемости установлен расчетом и составил 4,98 года, что ниже нормативного 8,3 года.

Таким образом, эффективность инвестиций в целом доказана, несмотря на несовершенство "Методики расчета...", не учитывающей специфику воспроизводства рыбных запасов.

6.12. Согласования.

По ТЭО получены положительные заключения органов госнадзора:

- Государственной экологической экспертизы Госкомприроды Волгоградской области (Заключение N 180 от 9 декабря 1999 г.);

- Центр госсанэпиднадзора Волгоградской области (от 15.09.99 N 07/17-1809);

- ЦГСН Среднеахтубинского района (от 06.07.99 N 329).

7. Результаты экспертизы

С целью сокращения сроков прохождения экспертизы ТЭО, замечания по его отдельным разделам выдавались Заказчику и проектной организации в рабочем порядке и корректировка по ним проводилась оперативно. С этой же целью рассмотрение сметной документации ТЭО было поручено Волгоградскому управлению государственной вневедомственной экспертизы, в котором ранее рассматривался рабочий проект рыбоводного комплекса на Волжской ГЭС с садковой линией и упрощается представление смет-аналогов, примененных в ТЭО. При корректировке ТЭО было дополнено отдельными чертежами, расчетами, пояснениями, таблицами, в том числе:

7.1. По общей части

- Представлены уловы осетровых рыб в СССР (по данным ФАО) за период 1981-1995 гг.

- То же вылов осетровых в России в реке Волге. За 1988-1998 гг.

- Заключение "ВНИИРО" о возможности применения пастообразного корма для выращивания осетровых рыб. N 29-13/211 от 10.03.2000 г.

- Справка о гидрологическом режиме р. Волги в районе установки садковой линии ВОРЗа.

7.2. По технологическим решениям.

В делом технологический раздел ТЭО разработан достаточно подробно и по полноте представленных материалов отвечает нормативным требованиям и принятым в рыбоводном проектировании эталонам.

Поэтому дополнительно по запросу экспертизы были доработаны разделы, касающиеся не только традиционных технических решений, сколько новых, не имеющих аналогов:

- Разработан рабочий проект (в составе ТЭО) цеха комбикормов по новой рецептуре, где перерабатывают частиковую рыбу и изготавливают из не кормовую рыбную колбасу в целлофановой пленке, используемую для вскармливания рыб осетровых пород.

Рецептура и технология производства разработаны специалистами "Нижневолжрыбвода" и ВОРЗа и одобрены "ВНИИРО".

Представлен паспорт биологического фильтра БФ 3000-К 01.00.00.000, предназначенного для биологической очистки (преобразование и удаление соединений азота) технологической воды, циркулирующей в установке для выращивания установки с замкнутым циклом водоснабжения (УЗВ).

7.3. по строительным решениям.

- ТЭО дополнено таблицей "Строительных характеристик основных зданий и сооружений".

- Представлен паспорт "Здание мобильное (инвентарное) арочной конструкции системы "Зима" (3368.00.00.000 ПС), примененного для цехов прямоточного и оборотного водоснабжения.

7.4. По инженерному обеспечению.

- Представлен паспорт на рыбозащитные устройства РОП-500, заводского изготовления, выпускаемые Волгоградским экспериментальным заводом по оросительной технике.

- Представлены расчеты биофильтров в установке замкнутого выращивания.

- Разработан график водопотребления на объектах ВОРЗа.

- представлен паспорт "Установки по удалению железа из подземных вод" ("разработка АО ПИИ "Волгоградагропроект").

- Выполнен "Расчет тепловых потоков на водоподогрев" в инкубационно-бассейновом цехе и цехе оборотного водоснабжения.

- Разработан график потребления электроэнергии на объектах ВОРЗа.

- Разработано дополнение к пояснительной записке Том 1, кн. 1. производственная канализация. По предложению экспертизы запроектированы очистные сооружения полной биологической очистки производственных стоков, на площадке ВОРЗа и площадке рыбоводного комплекса на Волжской ГЭС.

8. Замечания и предложения

В целом откорректированное ТЭО разработано на высоком техническом уровне и отвечает требованиям СНиП 11-05-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" и нормам технологического проектирования рыбоводных заводов.

В то же время имеются отдельные замечания и предложения Главгосэкспертизы России, которые необходимо учесть при разработке рабочей документации и осуществлении реконструкции и которые необходимо выполнять при проектировании аналогичных объектов.

8.1. Задание на проектирование должно утверждаться Госкомрыболовством в соответствии с приказом N 128 от 24 мая 1999 года.

8.2. Имеет место неудачное наименование корпусов: цех прямоточного водоснабжения, цех оборотного водоснабжения и др. Правильнее именовать корпуса по объектам выращивания: цех длительного выдерживания производителей, цех по содержанию маточного и ремонтного стада стерляди и т.д.

Поскольку в программе ВОРЗа нет воспроизводства белорыбицы, то и "цех белорыбицы" из наименования следует убрать.

8.3. "Биологическое обоснование повышения эффективности заводского воспроизводства осетровых рыб за счет выпуска молоди высоких размерно-весовых стандартов", разработанное ВНИИРО излишне оптимистично в части высоких коэффициентов промыслового возврата и не подтверждено экспериментальным путем.

При этом, если промвозврат от "нижней весовой категории" молоди (2-4 гр., т.е. стандартных навесок) представлен в таблице с коэффициентом промвозврата ниже нормативных принятых в "Пособии по проектированию осетровых рыбоводных заводов" ВПП-1-86 (белуга с 3% до 0,8%, осетр с 2,5-3,0% до 1,2%, севрюга с 1,5-2,0% до 1,1%), что может быть принято, то верхний интервал таблицы вызывает удивление.

Согласно таблице при навеске молоди 41-50 гр. промвозврат осетровых в интервале 57,3% - 44,0%, то при навеске "более 50 гр"- промвозврат равен 100%, что в условиях длительного нагула совершенно нереально, и может иметь место только в товарном осетроводстве.

Поэтому до проведения многолетних экспериментов с выпуском крупной меченой молоди в Волгу, нет оснований для принятия рекомендуемых ВНИИРО высоких коэффициентов промыслового возврата и необходимо ориентироваться на действующие нормативы.

8.4. Необходимо в проектах применять автокормушки для раздаче гранкормов в цехах с бассейновым выращиванием рыбы.

8.5. В ТЭО требуется более подробно приводить расчетные данные по работе установок замкнутого выращивания рыбы (расчеты биофильтров, расчеты теплового водоподогрева, оксигенации воды и т.д.).

8.6. Рекомендуется еще раз проанализировать применение модулей "Зима" для цехов с оборотным и прямоточным водоснабжением, в которых относительная влажность достигает более 70%.

Разделяющие перегородки в этих цехах рекомендуется предусмотреть не из силикатного кирпича, а из глиняного красного.

8.7. Состав и стоимость пусковых комплексов необходимо откорректировать, исходя из рекомендованной к утверждению сметной стоимости строительства. Рекомендуется укрупнить пусковые комплексы ВОРЗа и сократить общую продолжительность строительства до 48 месяцев (без учета сроков строительства рыбоводного комплекса на ГЭС).

8.8. Расчет экономической эффективности по "Методическим рекомендациям..." для объектов воспроизводства рыбных запасов, по рыбам имеющим длительный цикл нагула до половозрелости носит условный характер, так как сами заводы не вылавливают рыбу промыслового возврата, и рассматривает период до 20 и более лет, в которых трудно запрогнозировать цены на конечную продукцию и затраты по себестоимости. В то же время инвестиции в осетровые заводы высоко эффективны из-за цен на эту рыбу и икру (в настоящее время срок окупаемости от 2 до 5 лет), и в ближайшие годы эта тенденция сохранится.

Поэтому достаточно интервал расчета принять в пределах нормативного срока окупаемости, т.е. 8 лет. Если в течение этого времени капвложения окупятся, расчет можно не продолжать.

9. Вывод

Главгосэкспертиза России рассмотрела Технико-экономическое обоснование комплексной реконструкции Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС и рекомендует его к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:


NN пп

Наименование показателей

Единица измерения

Величина показателя

1.

Проектная мощность (годовой выпуск)




в том числе:




- молодь осетровых рыб стандартная (2-5 гр)

млн. шт.

7,347


- молодь стерляди крупных навесок (10 гр)

млн. шт.

0,267


- ремонтный годовик стерляди навеской 250 гр

млн. шт.

0,059


- сформированное маточно-ремонтное стадо осетровых рыб

тн

39,47

2.

Сметная стоимость строительства




Всего (в ценах 1991 г.)

тыс. руб.

6486,02


СМР

тыс. руб.

4790,33


Оборудование

тыс. руб.

1242,91


Прочие

тыс. руб.

452,78

3.

Численность работающих

чел.

175

4.

Срок окупаемости инвестиций

лет

4,9


Начальник
Отдела промышленности

В.Н. Шульц


Начальник сектора легкой, пищевой
промышленности и с/х - заместитель
начальника отдела промышленности

Ю.Ф. Ткачук


Приказ Государственного комитета РФ по рыболовству от 3 мая 2000 г. N 136
"Об утверждении ТЭО комплексной реконструкции Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС"


В соответствии с заключением Главгосэкспертизы России по технико-экономическому обоснованию комплексной реконструкции Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС от 12 апреля 2000 года N 24-3-1/10-24 приказываю:

1. Утвердить ТЭО комплексной реконструкции Волгоградского рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, разработанное ООО "Инжстром", со следующими основными технико-экономическими показателями:

Проектная мощность (годовой выпуск)

в том числе:


     - молодь осетровых рыб стандартная (2-5 гр)     7,347   млн. шт.
     - молодь стерляди крупных навесок (10 гр)       0,267   млн. шт.
     - ремонтный годовик стерляди навеской 250 гр.   0,059   млн. шт.
     - сформированное маточно-ремонтное стадо        39,47   тн
       осетровых рыб

Сметная стоимость строительства


     Всего (в ценах 1991 г.)                         6486,02 тыс. руб.
                 в том числе:
     - строительно-монтажные работы                  4790,33 тыс. руб.
     - оборудование                                  1242,91 тыс. руб.
     - прочие                                         452,78 тыс. руб.

     Численность работающих                           175    чел.

     Срок окупаемости инвестиций                      4,9    лет

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Госкомрыболовства России В.А. Измайлова.


Председатель Комитета

Ю.П. Синельник


Приложение N 2

к Аукционной документации


Проект



Государственный контракт
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"


г. Москва                                            "__" _______ 2010 г.

     Федеральное   агентство   по   рыболовству, именуемое в   дальнейшем
"Государственный   заказчик",   в  лице    руководителя   Крайнего Андрея
Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве
по рыболовству,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 11.06.2008 г. N 444, с одной стороны, и ____________________
__________________________________________________________________ в лице
________________________________________________________________________,
действующего   на    основании Устава,     признанное         победителем
_____________________________ по _______________________________________,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик" с  другой стороны (совместно именуемые
- "Стороны") с соблюдением требований Федерального  закона  от 21.07.2005
N 94-ФЗ    "О  размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд",  на  основании
результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого
аукциона (открытого аукциона в   электронной форме) на  выполнение в 2010
году работ по реконструкции  объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград,
"Реконструкция    Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой
линией и рыбоводным  комплексом  на    Волжской ГЭС,     пос. Рыбоводный,
Среднеахтубинский район,    Волгоградская область",   (в соответствии   с
протоколом   заседания  Единой  комиссии    Федерального  агентства    по
рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение  работ,
оказанию услуг для  государственных  нужд  путем   проведения   конкурса,
открытого аукциона, запроса котировок от ___________ N ____________ г.),
заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый "Контракт"
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта


1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию "под ключ" и сдать Государственному заказчику ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область" (далее - Объект), реконструкция Объекта должно осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1), проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику (Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 3), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта.

Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 606, по Объекту ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область" (наименование Объекта согласно ФЦП).

1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.


2. Цена контракта и порядок расчетов


2.1. Цена настоящего Контракта составляет_____________________ 0,00 руб. (___________________________________ рублей) (включая НДС).

Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной.

2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.

2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Контракта.

Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.

2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Календарному плану (Приложение N 3).

2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение N 3), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Контракту.

2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5 Контракта.

2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

2.9. Оплаты по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.


3. Сроки выполнения работ


3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: __________ года ________________ месяца ______ дня.

Окончание работ: 2010 года декабря месяца 20 дня.

Общая продолжительность реконструкции составляет ________ дней.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции.

3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение N 3).


4. Обязательства сторон


4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом (Приложение N 3) и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров.

4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения.

4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик.

4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.

4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок.

4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика.

4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.13. Передать по окончании реконструкции Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период реконструкции и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

4.1.15. Заключить Договоры:

- с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении N 3 к настоящему Контракту;

- на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства.

4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.17. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию представляет Государственному заказчику на утверждение документы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, по перечню представляемому Государственным заказчиком.

4.2. Обязательства Государственного заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения Объект и строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, и в составе, указанном в Приложении N 2.

Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3) настоящего Контракта

4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

4.2.5. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта.

4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (реконструкции).

4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.


5. Сдача и приемка работ


5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

Приемка работ происходит на основании представленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ.

5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного реконструкцией Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

5.6. При сдаче работы Государственный заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.7. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах (этапе работ) по настоящему Контракту.


6. Гарантии качества по сданным работам


6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.


7. Обеспечение объекта реконструкции материалами и оборудованием


7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Контракту.

7.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию после работ по реконструкции Объекта.

7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.


8. Строительная площадка


8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для реконструкции Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.

8.2. Производство геодезических работ в процессе работ по реконструкции Объекта, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

8.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного Заказчика.

8.4. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.5. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком.


9. Журнал производства работ


9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.


10. Охрана объекта


10.1. Охрану реконструированного Объекта до полного завершения работ (до сдачи реконструированного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

10.2. Охране подлежит Объект реконструкции, а также предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.


11. Контроль и надзор государственного заказчика за исполнением контракта


11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности.

Государственный заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 10-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции.

11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.


12. Скрытые строительные работы


12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.


13. Право собственности


13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию отдельной его части никакой третьей стороне.

13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, является собственностью Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ.


14. Страхование объекта реконструкции


14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту.


15. Имущественная ответственность


15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику:

- за окончание реконструкции Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 2% цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% стоимости данного вида работ за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

15.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

15.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15.5. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5 настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта реконструкции в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.


16. Обеспечение исполнения Контракта


16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия и срока действия гарантийных обязательств, согласно разделу 6 настоящего Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч рублей).

16.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на электронной площадке.

16.3. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

16.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

16.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

16.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.


17. Обстоятельства непреодолимой силы


17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


18. Разрешение споров между Сторонами


18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.


19. Прочие условия


19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 20 декабря 2010 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУ "Нижневолжрыбвод" (г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 7а, ИНН 3444071707).

19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

19.9. Привлечение сторонних организаций Подрядчиком (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Контракту возможно только по согласованию с Государственным заказчиком.

Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

19.10. Персонал Подрядчика.

19.10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ.

19.10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом.

19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несут по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

19.11. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения.

19.12. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.


20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту


Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в таблице 1.


Таблица 1


N

Наименование документа

Кто оформляет

1.

Техническое задание - Приложение N 1

Государственный заказчик

2.

График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации - Приложение N 2

Государственный заказчик

3.

Календарный план - Приложение N 3

Подрядчик, Государственный заказчик


21. Адреса и реквизиты сторон


Государственный заказчик:                 Подрядчик:
Федеральное агентство по
рыболовству
107996, г. Москва
Рождественский бульвар, д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение N 1
Московского ГТУ банка России
г. Москвы,
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001

Приложение N 1

к Государственному контракту

N ______________

от "__"_________ 2010 г.


Техническое задание
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"


1. Государственный заказчик:


1.1. Федеральное агентство по рыболовству.


2. Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа):


2.1. В соответствии с перечнем строек объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах".


2.2. Федеральный закон РФ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ.


3. Способ проведения торгов:


3.1. Открытый аукцион в электронной форме.


4. Цель проведения открытого аукциона:


4.1. Размещение государственного заказа для федеральных государственных нужд в целях реализации утвержденного рабочего проекта "Комплексная реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС".


5. Предмет открытого аукциона в электронной форме:


5.1. Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область".


Основные объекты строительства, виды работ и затрат (локально-сметные расчеты проектно-сметной документации указанного объекта, размещенные на электронной площадке):


1. Цех прямоточного и оборотного водоснабжения

- общестроительные работы нулевого цикла;

- температурные швы;

- полы;

- рыбоводные бассейны, накопительные емкости;

- технологические трубопроводы;

- закупка и монтаж технологического оборудования (барабанный фильтр для механической очистки воды. Производственная мощность - 280 л/с).


2. Реконструкция прудов

- твердое покрытие.


6. Сроки выполнения работ:


6.1. С момента подписания сторонами Государственного контракта до 20 декабря 2010 года.


7. Источник финансирования:


7.1. Средства федерального бюджета.


8. Стоимость подрядных работ (цена государственного контракта):


8.1. Стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению в 2010 году 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.


9. Основные требования, предъявляемые к исполнителям (претендентам):


9.1. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.


10. Основные требования к порядку выполнения работ:


10.1. В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта.

10.2. Гарантия качества работ: 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию.


11. Форма предоставления результатов работ:


11.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с техническими, экономическими, экологическими и иными требованиями действующих нормативных документов и оформляется актом о приемке работ (форма КС-2).


12. Ожидаемый результат:


Подготовка к пуску цеха прямоточного и оборотного водоснабжения. Подготовка прудовых площадей с целью из использования для выращивания молоди рыб.


Объем строительства для подрядных работ, подлежащих выполнению в 2010 г. (расчет в текущих ценах I квартала 2010 года согласно коэффициентам Минрегионразвития России).


Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке проектную и рабочую документацию по объемам работ (в соответствии с объектными и локальными сметами) в пределах лимитов, предусмотренных Федеральной целевой программой на 2010 год положительное Заключение Главгосэкспертизы N 24-3-1/10-24 от 12.04.2000 г. на "ТЭО Комплексная реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС".


Приложение N 2

к Государственному контракту

N ______________

от "__" ________ 2010 г.


График
передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"


N

Объект передачи

Срок передачи

Примечания

1

Площадка, пригодная для производства работ

25-дневный срок со дня заключения контракта


2

Проектная документация



3

Рабочая документация



4

Рыбоводно-биологическое обоснование



5

Положительное заключение государственной экспертизы




Государственный заказчик:



Подрядчик:


Приложение N 3

к Государственному контракту

N ______________

от "__" _________ 2010 г.


Календарный план
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"


Контрактная цена ____________ руб.


N п/п

Наименование работ

Дата начала работ

Дата окончания работ

Цена по контракту

Результаты работ

1













Государственный заказчик:


Подрядчик:



Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на реконструкцию в 2010 г. Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС размешается путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Утверждены извещение и аукционная документация.

Подать заявку можно до 9.00 (мск) 11 мая 2010 г.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 апреля 2010 г. N 297 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Нижневолжрыбвод", г. Волгоград, "Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область"


Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://fish.gov.ru)


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.