Приказ Федерального агентства по рыболовству от 23 апреля 2010 г. N 392 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 23 апреля 2010 г. N 392
"О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область"


С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область" за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область" осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область", согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область", согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (В.П. Помогаев) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" на 2010 год.


Руководитель

А.А. Крайний


Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 23 апреля 2010 г. N 392


Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область"


1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион).

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет - www.sberbank-ast.ru.

3. Почтовый адрес и местонахождения государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область".

Техническое задание на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область", приведено в приложении N 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация, ФГУ "Сахалинрыбвод", Ясноморский лососевый рыбоводный завод, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область.

6. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 19 010 000 (Девятнадцать миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: "14" мая 2010 год 09 часов 00 минут (время московское).

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: "21" мая 2010 год.

9. Дата проведения аукциона: "24" мая 2010 года.


Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 23 апреля 2010 г. N 392


Документация об открытом аукционе в электронной форме
по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область"


1. Общие сведения


1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Государственный заказчик.

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

1.6.2. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона).

1.7. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8. Преференции.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.


2. Содержание документации об аукционе


2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.


3. Подготовка заявки на участие в аукционе


3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

3.2.2.2. сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.2.2.3. первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

6) копия свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего открытого аукциона, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (перечень необходимых видов работ указан в Информационной карте аукциона).

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком.

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой аукциона.


4. Подача заявки на участие в аукционе


4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течении дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1.).

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником


4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.


5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе


5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2.1. и пунктом 3.2.2.2. Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2.2.

5.2. Процедура проведения аукциона.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.

5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.


6. Определение победителя аукциона


6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Государственным заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 12, 17-19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.


7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона


7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Государственный заказчик, в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7. протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи Государственного заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение шести дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе.

7.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. протокола оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Государственного заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона.

7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.


8. Информационная карта аукциона (ИКА)



Пункт 1

Государственный заказчик


Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23


Контактные липа: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru):


Венграновский Павел Юрьевич (vengranovskiy@fishcom.ru).


Пункт 2

Предмет аукциона


Выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область"




Пункт 3

Место, условия и сроки выполнения работ


Место выполнения работ - Российская Федерация "Ясноморский лососевого# рыбоводного# завода#, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область, ФГУ "Сахалинрыбвод"".


Перечень работ, их количественные и качественные характеристики, срок, место и условия выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложение N 1 к аукционной документации), проекте Государственного контракта (Приложение N 2 к аукционной документации), а также в проектной документации, размещенной на электронной площадке www.sberbank-ast.ru.


Срок выполнения работ:


Календарные сроки выполнения работ по Государственному контракту составляют: Начало работ - с момента заключения Государственного контракта. Окончание работ: 2010 года декабря месяца 1 дня.


Пункт 4

Начальная (максимальная) цена государственного контракта


19 010 000 (Девятнадцать миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.


Пункт 5

Шаг аукциона




"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.

В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. 94-ФЗ от 21.07.2005 года "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".




Пункт 6

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты


6.1. Федеральный бюджет


6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Государственного контракта.


Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика.


6.3. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по Государственному контракту, согласно Календарному плану.


6.4. Оплата выполненных работ по Государственному контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану, подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.


Оплата производится за фактически выполненные работы (поставленные материалы и оборудование и проч.) по Государственному контракту.


6.5. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Государственного контракта.


6.6. Датой оплаты работ по Государственному контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.


6.7. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Государственным контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная Государственным контрактом.


6.8. Оплаты по Государственному контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.


6.9. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2010 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по Государственному контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Государственному контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Государственному контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту.


В случае невозможности определения новых сроков и цены Государственного контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Государственного контракта.


6.10. В случае досрочного расторжения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Государственным контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Государственному контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением сторон Государственный контракт будет считаться расторгнутым.








Пункт 7

Требования к содержанию и составу заявки


Необходимые документы указаны в пункте 3


Наличие свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего аукциона, выданное участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе работам:


1. Подготовительные работы на строительной площадке.


2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.


3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.


4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.


5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам.


6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные.


7. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов.


8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте".


9. Работы по закреплению грунтов.


10. Работы бетонные.


11. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций.


12. Работы по монтажу металлических конструкций.


13. Работы по монтажу деревянных конструкций.


14. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций.


15. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки.


16. Работы по устройству каменных конструкций.


17. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов.


18. Работы по устройству кровель.


19. Работы по гидроизоляции строительных конструкций.


20. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования.


21. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.


22. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.


23. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.


24. Работы по монтажу технологического оборудования.


25. Работы пусконаладочные.


26. Работы по устройству конструкций скважин.


27. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).


Пункт 8

Требования к качеству, объёму, техническим характеристикам работ


Требования к качеству, объёму, техническим характеристикам работ содержатся в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (Приложение N 1).


Все услуги, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в т.ч. требованиями по лицензированию и сертификации соответствующих видов деятельности.


Пункт 9

Дата и время окончания срока подачи заявок


09-00 (московское время) 14 мая 2010 г.


Пункт 10

Дата окончания срока рассмотрения заявок


21 мая 2010 г.



Пункт 11

Дата проведения аукциона


24 мая 2010 г.



Пункт 12

Порядок формирования цены контракта


В указанную цену Государственного контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену Государственного контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по Государственному контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование строительно-монтажных рисков, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.


Пункт 13

Сведения о валюте


Цена указывается в рублях Российской Федерации.


Пункт 14

Срок подписания государственного контракта


Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.


Пункт 15

Адрес электронной площадки


www.sberbank-ast.ru


Пункт 16

Обеспечение заявки


Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 950 500 (Девятьсот пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.








Пункт 17

Обеспечение контракта


17.1 Условием заключения Государственного контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Государственного контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Государственного контракта: устанавливается в размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, что составляет 5 703 000 рублей 00 копеек. Победитель аукциона в электронной форме до заключения Государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения Государственного контракта.


17.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком Государственному заказчику в течение 5 рабочих дней с момента размещения протокола Комиссии Государственного заказчика на электронной площадке www.sberbank-ast.ru.


17.3. В случае продления срока выполнения работ по Государственному контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Государственного контракта, в том числе в форме вклада (депозита).


17.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.


17.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.


17.6. Обеспечение исполнения Государственного контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Государственному контракту.


Приложение N 1
к Аукционной документации


Техническое задание
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область"


Государственный заказчик:

Федеральное агентство по рыболовству.

Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа):

В соответствии с перечнем строек объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах".

Федеральный закон РФ "О размещении наказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ.

Способ проведения торгов;

Открытый аукцион в электронной форме.

Источник финансирования:

Средства федерального бюджета.

Наименование реконструкции: Реконструкция объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область" (далее - Объект).

Адрес реконструкции: Ясноморский лососевый рыбоводный завод, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область.

Срок окончания работ:

Окончание работ: с момента заключения государственного контракта, до 2010 года декабря месяца 1 дня,


1. Основание для производства реконструкции


1.1. Основанием для производства реконструкции являются:

- Разрешение на реконструкцию завода N 3/10 от 12.02.2010 г.:

- Правоустанавливающий документ па земельный участок;

- Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком Серия 65АБ N 036283 от 11.05.2007 г.;

- Постановление Администрации Невельского муниципального района N 680 от 14.12.2009 г. "О предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование";

- Правоустанавливающий документ на земельный участок - свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком Серия 65АБ N 036242 от 02.05.2007 г.;

- ГПЗУ - N RU65511200020006001-021 от 31.03.2008 г.;

- Проектная документация (рабочий проект) - 028-Р11 выполнена ООО "Рыбоводстрой" согласно Договора подряда на создание проектно-сметной документации N 028-РП от 07.09.2005 г.;

- Рабочая документация - ГКП-2010-29 выполнена ООО "ЖелТрансПроект" согласно Государственного контракта N ГКП-29 от 11.01.2010 г.;

- Положительное заключение Государственной экспертизы - ФГУ "Главгосэкспертиза России" N 944-07/ГГЭ-1586/03 от 11.12.2007 г.

Указанные документы предоставляются Государственным заказчиком (Застройщиком).


2. Описание объекта реконструкции


2.1 Технико-экономические показатели объекта:


- общая площадь участка            - 5,429 га.
- мощность завода                  - 20,6 млн.шт. покатников молоди кеты

2.1.1. Резервная дизельная электростанция со встроенной автостоянкой


- строительный объём               - 1234 куб.м.
- площадь застройки                - 228 кв.м.
- общая площадь                    - 225 кв.м.

2.1.2. Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения на скважине


- строительный объём               - 32 куб.м.
- площадь застройки                - 10 кв.м.
- общая площадь                    - 9 кв.м.

2.1.3. Наружные сети электроснабжения


- перенос КТП к центру нагрузок
- протяжённость трассы ВЛ-10кВ, с заменой провода             - 4,95 км.
- протяжённость трассы ВЛ-10кВ, новое строительство           - 0,42 км.
- протяжённость электролиний КЛ-0,4кВ                         - 0,25 км.

2.1.4. Приобретение импортного технологического оборудования


2.2. Здания и сооружения.


Здания и сооружения

Основные конструкции и инженерные системы

1. Резервная дизельная электростанция со встроенной автостоянкой

Размеры - 12 x 18 м, Н=4 м.

Комплектный модуль германской фирмы EMF из легких стальных конструкций с шагом колонн 6 х 12 м (поставки Заказчика).

Помещение РДЭС и помещение расходного бака топлива отделены от остальной части здания противопожарными перегородками и подвесными потолками из трехслойных панелей с заполнением минераловатными плитами с пределом огнестойкости 2,5 ч.

В помещении расходного бака топлива предусмотрены бетонные стенки высотой 30 см.

Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1 м.

Экспликация помещений.

Помещение ДЭС - 54,0 м2;

Помещение котельной установки - 19,0 м2;

Помещение расходного бака топлива - 35,2 м2;

Стоянка автомобилей - 114,0 м2.

Фундамент

Монолитный ЖБ, столбчатый, фундаментные балки, Боковые поверхности фундаментов и фундаментных балок обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза.

Полы

Подстилающие слои: щебеночный толщ. 200 мм, бетонный - 170 мм., покрытие железобетонное толщ. 30 мм.

Верхнее строение.

Модуль германской фирмы EMF из лёгких стальных конструкций с шагом колонн 6 x 12 м (поставки Заказчика). Все незащищенные стальные колонны и балки покрыть огнезащитной водоразбавляемой вспучивающейся краской с пределом огнестойкости не менее 45 мин.

Заполнении проемов

Ворота - 3 шт. - 35,5 м2

Окна - 7 шт.;

Двери - 3 шт.

Входят в комплект поставки.

Отопление и Вентиляция

Воздушное отопление от генератора теплого воздуха на дизельном топливе: L=3000 м3/час., Q=40 000 Вт, N=5.5 кВт, размеры 850 x 650 x 1830 с резервным вентилятором, поставляемого комплектно с форсункой дизельного топлива JЕТ 4,5, дымовой трубой из нержавеющей стали (Дн=200 мм., Дв=130 мм., Н=7,0 м,) с набивкой пространства изоляцией, КиП и автоматикой. Дымовая труба устанавливается на анкерной плите. Расходный бак топлива 0,6 м3. Максимальный расход топлива 4,8 кг/час.

Вентиляция вытяжная из условия ассимиляции вредных выделений.

Устанавливаются вентиляторы осевые EZF 25/4D с клапаном AS 25 и 3 SHALTERN 2601/6 SKWS и электродвигателем N=0,40 Квт в кол-ве 8 шт.

Воздуховоды сеч. 315 x 315 мм, выполняются из кровельной стали толщ. 0,6 мм по ГОСТ 10704-91 и окрашиваются масляной краской за два раза.

Оборудование для отопления и вентиляции поставляется Заказчиком.

Противопожарное водоснабжение

Противопожарное водоснабжение предусматривается от проектируемой сети водопровода. Потребный напор на вводе 20 м. вод. столба. Расчетный расход 15 л/сек.

В помещении расходного бака дизельного топлива по периметру выполняется ограждающая стенка из бетона, в местах дверного проема предусматривается порог высотой 150 мм, от разлива топлива.

Для аварийного слива топлива из емкости, расположенной в помещении расходного бака топлива, предусматривается аварийный подземный резервуар снаружи здания с самотечным сливом по трубопроводу Д=100 мм.

Трубопроводы системы выполнить из стальных труб Д=65-100 мм, по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-76*.

Стальные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза по грунтовке ГФ-021.

Противопожарная сигнализация.

В качестве приборов пожарной сигнализации применяются приемно-контрольные приборы "BZK 2" со встроенным аккумулятором.

Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения за исключением помещений с мокрыми процессами. В качестве датчиков пожарной сигнализации принимаются автоматические пожарные извещатели типа DMM 5451 и ручные извещатели типа MHL 4/4L, которые включаются в самостоятельные шлейфы прибора "BZK 2".

Система оповещения выполняется путем установки оповещателей: сирены - SSE 24а и импульсной лампы - SBL 24г/. На пути эвакуации устанавливаются ручные извещатели типа MHL 4/4L и световые указатели "Выход".

В качестве установки порошкового пожаротушения локального типа МПП (Р)-2,5-И-ГЭ-УХЛ "БУРАН".

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КССПВ 1x2x0,5, ШВВП 2x7,5 скрыто за подвесными потолками и внутри сборных перегородок.

Электрическое питание приборов выполнить от резервной группы электрического щита.

Для заземления приборов используется третья жила питающего кабеля.

Технологические решения.

В машинном зале устанавливается один дизель-генератор мощностью 100 кВт (поставляется Заказчиком).

Для текущего расхода топлива предусмотрен топливный бак, установленный на станине генератора. Заполнение бака предусмотрено вручную из резервуара запаса топлива емкостью 10 м3 (надземная установка). Предусмотрен аварийный слив топлива при пожаре посредством открытия вентилей, установленных в колодце у резервуара аварийного слива емкостью 10 м3 (подземная установка).

Заправка двигателя маслом вручную через заливочную горловину масляного бака.

Система охлаждения агрегатов жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости через радиатор.

Пуск агрегата осуществляется стартером, поставляемым комплектно с агрегатом.

Забор воздуха производится из машинного зала, куда он поступает через проем в стене, в котором устанавливается утопленная заслонка.

Отвод отработанных газов производится через глушитель выхлопа и через глушитель выхлопа и через выхлопную трубу за пределы машинного зала и атмосферу. Выхлопной трубопровод в пределах машинного зала изолируется.

Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение.

Проектом предусматривается автономная работа электроприемников завода от резервной ДЭС, которая подключается к внутренней сети через перекидной рубильник. Основные показатели Ру=7,71 кВт, Рр=4,41 кВт, Iр=8,1 А.

Основные потребители: электродвигатели вентиляторов, вентилятор горелки и электроосвещение. Напряжение питания ЭО 380-220B, 50 Гц.

Для распределения электроэнергии установить щит силовой ЩС.

Пусковая аппаратура - электромагнитные пускатели типа КМИ, аппаратура, поставляемая комплектно с технологическим оборудованием.

Рабочее освещение - 220 В. Сеть освещения подключается к автоматическому выключателю в ЩС. Источники света - светильники с лампами накаливания. Управление освещением осуществляется выключателями.

Распределительная сеть выполняется кабелем с медными жилами марки ВВГнг открыто по строительным конструкциям на скобах, скрыто в ПВХ трубах. Подвод кабеля к электроприемникам выполнить при помощи гибких вводов.

Групповая сеть выполнена кабелем с медными жилами марки ВВГнг открыто по строительным конструкциям на скобах.

Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотреть:

- зануление всех металлических частей электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением;

- систему уравнивания потенциалов на вводе в здание. В качестве контура заземления использовать естественные заземлители (фундамент здания водозаборной скважины, трубопровод).

2. Насосная станция хоз-питьевого водоснабжения

Здание - модуль из лёгких металлоконструкций (3x3 м, Пмин=2,6 м.).

Укомплектовано тельфером 0,25 тн.

Предусматривается ограждение насосной станции высотой 2,1 м. полотнами из сетки "Рабица" по металлическим столбам с распашными воротами шириной 4,5 м.

Фундамент

Монолитный ЖБ, столбчатый, фундаментные балки. Боковые поверхности фундаментов и фундаментных балок обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза.

Каркас здания

Металлический: колонны с шагом 3 м, ригели пролетом 3 м. Все незащищенные стальные колонны и балки покрыть огнезащитной водоразбавляемой вспучивающейся краской с пределом огнестойкости не менее 45 мин. МК окрасить двумя слоями эмали ХВ-16 и по одному слою грунтовки ГФ-021.

Наружные стены и покрытие

Трехслойные панели типа "сэндвич" с утеплителем из минеральной ваты, с наружными оцинкованными листами с покрасочным покрытием.

Заполнение проемов

Окно стальное 900х1200(h)

Дверь стальная 900x2100 (h). MK окрасить двумя слоями эмали ХВ-16 и по одному слою грунтовки ГФ-021.

Кровля

Профнастил 900x45/0,6

Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

Электроснабжение осуществляется от ШРС, расположенного в зании резервной ДЭС. Основные показатели Ру=3,78 кВт, Рр=3,78 кВт, Iр=7,3 А.

Основные потребители насосов, электронагреватели и электроосвещение.

Напряжение питания ЭО 380-220В, 50 Гц.

Для распределения электроэнергии установить щит управления ЩУ.

Пусковая аппаратура - электромагнитные пускатели типа КМИ, аппаратура, поставляемая комплектно с технологическим оборудованием.

Рабочее освещение - 220 В. Сеть освещения подключается к автоматическому выключателю в ЩУ, Источники света - светильники с лампами накаливания. Управление освещением осуществляется выключателями.

Распределительная сеть выполняется кабелем с медными жилами марки ВВГ открыто по строительным конструкциям на скобах, скрыто в ПВХ трубах, в подготовке пола, с выводом в стальных трубах. Подвод кабеля к электорприемникам выполнить при помощи гибких вводов.

Групповая сеть выполнена кабелем с медными жилами марки ВВГнг открыто по строительным конструкциям на скобах.

Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотреть:

- зануление всех металлических частей электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением;

- систему уравнивания потенциалов на вводе в здание. В качестве контура заземления использовать естественные заземлители (фундамент здания водозаборной скважины, трубопровод).

3. Сети электроснабжения в составе:

ВЛ-10 кВ

Замена провода АС-70 на провод АС-95 протяженностью 3x4950 м.

Строительство воздушной ВЛ-10 кВ протяженностью 420 м.

Установка разъединителей типа РЛНДМ-1 10/200У1 - 2шт.

Установка измерительного комплекса типа ПСС1-0-ПУ с функцией учёта электроэнергии и телеметрии.

Монтаж КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВа.

Устройство КЛ-0.4 кВ

Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем марки 3x70+1х35 в траншее протяженностью 25 м.

4. Приобретение импортного технологического оборудования

Насосы погружные - 5 шт.

Гибкий шланг на давление 5 кгс/см2, - 1,5 м.


3. Нормативно-технические требования


3.1. Выполнение работ по объектам должки соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам РФ, экологическим нормативным актам и иным нормативным актам РФ.


4. Требования к организации и производству работ


4.1. Начало работ.

4.1.1. К Государственному контракту представить календарный план строительно-монтажные работ реконструкции, сводно-сметный расчет (договорной) цены реконструкции по этапам.

4.1.2. Поред началом работ согласовать календарный план реконструкции с Государственным заказчиком (Застройщиком).

4.1.3. Перед началом работ в установленном порядке представить проект производства работ (ППР).

4.1.4. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты.

4.2. Производство работ.

4.2.1. В процессе производства работ соблюдать условия проведения строительных работ в водоохраной зоне и соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

4.2.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

4.2.3. В ходе реконструкции удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются.

4.2.4. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

4.2.5. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода.

4.3. Приемка-сдача работ.

4.3.1. Предоставить комплект "Исполнительной документации" по реконструкции и оформленные документы в соответствии с требованиями п.п. 1-9, п. 3, ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.

4.3.2. Обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов.

4.3.3. Окончательная приемка и полный расчет за выполненные работы производятся после пробной эксплуатации и устранения выявленных замечаний.


5. Ведомость объемов работ


5.1. Резервная дизельная электростанция со встроенной автостоянкой


РДЭС. Общестроительные работы


N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1. Земляные работы

1

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,4

2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,1

3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностыо 10 т, работающими вне карьера (код 400052), расстояние перевозки 1 км; норма расхода, маш. час: 0,263 класс груза 1

0,4

4

Работа на отвале, группа грунтов 0: 2-3

1000 м3 грунта

0,4

5

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,47

6

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера (код 400052), расстояние перевозки 1 км; норма расхода, маш. час: 0,263 класс груза 1

1 т

870

7

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов ,

1000 м3 грунта

0,47

8

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотненного грунта

4,7

Раздел 2. Фундаменты

1

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,047

2

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в доле

0,196

3

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3

100 м3 бетона

и железобетона

в деле

0,09

4

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12

т

1,42

5

Установка закладных деталей весом: до 20 кг

1 т

0,2

6

Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры

1 т

0,14

Раздел 3. Монтажные работы

1

Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м высотой до 15 м без кранов

1 т конструкций

16,5

2

Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м

100 м2

2,85

3

Монтаж стеновых нащельников из стальных оцинкованных листов, толщ. 0,7 мм

100 м уплотнения

2,37

4

Устройство герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: горизонтальный

100 м шва

1,12

5

Монтаж кровельного покрытия из: многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м

100 м2 покрытия

2,45

6

Монтаж кровельных нательников из стальных оцинкованных листов, толщ. 0,7 мм

100м уплотнения

0,56

7

Монтаж оконных блоков стальных с нащельниками: из стали при высоте здания до 50 м

1 т конструкций

0,12

8

Установка дверей с коробками стальными

100 м2 полотен и проемов

0,08

9

Установка ворот с коробками; стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками

100 м2 полотен и проемов

0,36

10

Облицовка ворот стальным профилированным листом

100 м2

0,36

11

Заделка горизонтальных стыков пенополиуретаном

100 м шва

0,25

12

Устройство герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: вертикальный

100 м шва

0,47

13

Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м

100 м2

2,24

14

Монтаж кровельного покрытия из: многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м

100 м2 покрытия

1,13

15

Крепление панелей подвесного потолка болтами строительными

100 шт. болтов

0,8

Раздел 4. Полы

1

Устройство подстилающих слоев: щебеночных

1 м3 подстилающего слоя

46

2

Устройство подстилающих слоев: бетонных

1 м3 подстилающего слоя

39

3

Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм

100 м2 покрытия

2,28

4

Армирование подстилающих слоев и набетонок

1 т

2,2

5

Железнение цементных покрытий

100 м2 покрытия

2,28

Раздел 5. Разные работы


Устройство бетонной отмостки



1

Устройство подстилающих слоев: щебеночных

1 м3 подстилающего слоя

11

2

Устройство фундаментных плит бетонных плоских

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,057

3

Железнение цементных покрытий

100 м2 покрытия

0,66

Железобетонная стенка

1

Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм

100 м3 железобетона в деле

0,044

2

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12

т

1,4

Входная площадка

1

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,012

2

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12

т

0,2

Пандусы

1

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,052

2

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12

т

0,87

РДЭС. Отопление и вентиляция

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1. Воздушное отопление

1

Монтаж генератора теплого воздуха "AWI-THERM" L 3000 м3/час, масса, т, до: 0,15

шт.

1

2

Подготовка машин к испытанию и пуску, присоединение к электрической сети

шт.

1

3

Монтаж форсунки дизтоплива

т

0,1

4

Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм

1 клапан

2

5

Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150x490 мм

1 решетка

4

6

Установка воздухораспределителей N 5 массой: до 70 кг

1 воздухораспределитель

1

7

Установка воздухораспределителей N 6 массой: до 100 кг

1 воздухораспределитель

1

8

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,227

9

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,227

10

Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,454

11

Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т

1 вентилятор

8

12

Установка приточной решетки 310х210 мм

1 решетка

4

13

Установка вытяжной решетки 310 к 210 мм

1 решетка

4

14

Установка клапанов пожарных

1 клапан

3

15

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0946

16

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0946

17

Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,1892

РДЭС. Технологическое оборудование.

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1.

1

Монтаж оборудования /дизеля стационарного/ в помещении. Масса оборудования, т: 2. Замена мостового крана такелажными средствами

шт.

1

2

Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде, машина переменного тока, масса, т, до: 2

шт.

1

3

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 18

100 м трубопроводов

0,001

4

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в приделах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 32

100 м трубопроводов

0,001

5

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57

100 м трубопроводов

0,002

6

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50

шт.

1

7

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром: 50 мм

шт.

1

8

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32

шт.

2

9

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25

шт.

3

10

Вентили проходные: фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм

компл.

2

11

Вентили проходные: фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм

компл.

3

12

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108

100 м трубопроводов

0,002

РДЭС. Противопожарный водопровод

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1.

1

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм

1 шт.

1

2

Установка кранов пожарных диаметром 50 мм

1 кран

4

3

Рукав пожарный льняной напорный Д 66 мм

шт.

40

4

Устройство шкафа пожарного крана навесного, размером 855x620x270 /4 шт./

100 м2 перегородок за вычетом проемов

0,104

5

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм

100 м трубопровода

0,23

6

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода

0,24

7

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м трубопровода

0,47

8

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,137

9

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,137

РДЭС. Электромонтажные работы.

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1.

1

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200 х 1000. Щит силовой распределительный ПР85-01

шт.

1

2

Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2

100 шт.

0,09

3

Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды

100 шт.

0,07

4

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,14

5

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,01

6

Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая

100 шт.

0,01

7

Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2

100 м

1,2

8

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25

100 м

0,5

9

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6

100 м

0,5

10

Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2

100 м

2,7

11

Кабель силовой ВВГ 3x1,5 мм2 0,66 кв

1000 м2

0,1938

12

Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм2 0,66 кв

1000 м2

0,1326

13

Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50x50x5

10 шт.

1,2

14

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 5 мм

100 м

0,8

16

Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде. Машина переменного или постоянного тока, масса, т, до: 2

шт.

1

17

Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде. Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса, т, до: 2

шт.

1

18

Монтаж щита автоматического ввода резерва АВР, устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000

Щит автоматического ввода резерва ABP-160A

шт.

1

19

Монтаж. Шкаф управления электроагрегатом ШУЭ-100-2-3

к-т

2

20

Установка перекидного рубильника ВР-100

шт.

1

РДЭС. Пожарная сигнализация.

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1.

1

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей

шт.

1

2

Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт.

25

3

Сирена наружной сигнализации

шт.

1

4

Монтаж импульсной лампы

100 шт.

0,01

5

Провод в защитной оболочке или кабели двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий

100 м

0,95

6

Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

100 м

0,25

7

Кабель многожильный белый круглый КССПВ сеч. 5х0,5 мм

1000 м

0,085

8

Провод ШВВП сеч.2х0,75 мм

1000 м

0,01

9

Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм2 0,66 кв

1000 м

0,025

10

Коробка кабельная соединительная или разветвительная

шт.

1

11

Установка модуля порошкового пожаротушения "БУРАН" МПП-2,5

шт.

10

РДЭС. Расходный бак топлива.

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1. Бетонные и железобетонные конструкции

Фундаменты помещения

1

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,012

2

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 из бетона B15

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,0328

3

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12

т

0,02

4

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 10

т

0,06

5

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром, мм: 8

т

0,01

6

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

1 т

0,03

7

Устройство монолитных ж/б балок-стенок до 4000 мм из бетона В15, F75

100 м3 железобетона в деле

0,036

8

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12

т

0,13

9

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром, мм: 8

т

0,04

Фундаменты под бак

1

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 из бетона В15

м3

5,66

2

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12

т

0,01

3

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 10

т

0,03

4

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром, мм: 8

т

0,01

5

Установка эакладных деталей весом: до 4 кг

1 т

0,05

Раздел 2. Металлоконструкции

1

Монтаж резервуара

1 т конструкций

1,39

2

Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм

1 м2 очищаемой поверхности

30

3

Обеспыливание поверхности

1 м2 обеспыливаемой поверхности

30

4

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: этиловым спиртом

100 м2 обезжириваемой поверхности

0,3

5

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,3

6

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 за 2 раза (К=2)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,3

7

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

1 т конструкций

0,24

8

Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

1 т конструкций

0,35

9

Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений

т

0,614

10

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м

1 т конструкций

0,16

11

Стойки под площадки

т

0,614

12

Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм

1м2 очищаемой поверхности

25

13

Обеспыливание поверхности

1 м2 обеспыливаемой поверхности

25

14

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: этиловым спиртом

100 м2 обезжириваемой поверхности

0,25

16

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059

100 м2 опрашиваемой поверхности

0,25

17

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 ЗА 2 РАЗА (К=2)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,25

РДЭС. Монтаж оборудования расходного бака.

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1.

1

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 25

100м трубопроводов

0,07

2

Вентиль запорный фланцевый Д 25 мм

шт.

3

3

Патрубок приемнораздаточный с ребрами жесткости, диаметр условного прохода, мм: 80

шт.

2

4

Люк замерный, диаметр условного прохода 150 мм

шт.

1

5

Патрубки для арматуры, патрубки для установки арматуры, диаметр условного прохода, мм: 50

шт.

1

6

Труба дыхательная Ду-50

шт.

1

7

Пробка грязеспускная

шт.

1

8

Клапан дыхательный, диаметр условного прохода, м: 50

шт.

1

9

Поковки из квадратных заготовок массой, кг: 1,8

т

0,01

10

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг

1 т стальных элементов

0,03

РДЭС. Резервуар аварийного слива топлива.

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1.

Земляные работы

1

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,21

2

Разработка грунта вручную и траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,02

3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,2

4

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-034-2

1000 м3 грунта

0,2

5

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотненного грунта

2

6

Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2

1000 м2 спланированной площади

0,12

Бетонные и ж/б конструкции

1

Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т

100 шт. сборных конструкций

0,12

2

Монолитные участки из бетона В15

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,0092

3

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

1 т

0,02

4

Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой поверхности

0,17

5

Расшивка швов кладки: из кирпича

100 м2 стен без вычета проемов

0,21

6

Заполнение зазора между резервуаром фундаментом цементным раствором М50 толщ. 20 мм

100 м2 подливки под оборудование

0,01

7

На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать

100 м2 подливки под оборудование

0,04

Металлоконструкции

1

Монтаж резервуара

1 т конструкций

1,39

Изоляционные работы

1

Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм

1 м2 обеспыливаемой поверхности

30

2

Обеспыливание поверхности

1 м2 обеспыливаемой поверхности

30

3

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: этиловым спиртом

100 м2 обезжириваемой поверхности

0,3

4

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,3

5

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 за 2 раза

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,3

РДЭС. Оборудование резервуара аварийного слива топлива.

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1.

1

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108

100 м трубопроводов

0,165

2

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100 Вентиль запорный фланцевый Д 100 мм

шт.

1

3

Патрубок приемнораздаточный с ребрами жесткости, диаметр условного прохода, мм: 80

шт.

1

4

Люк замерный, диаметр условного прохода 150 мм

шт.

1

5

Патрубки для арматуры, патрубки для установки арматуры, диаметр условного прохода, мм: 50

шт.

1

6

Труба дыхательная Ду-50

шт.

1

7

Пробка грязеспускная

шт.

1

8

Клапан дыхательный, диаметр условного прохода, мм: 50

шт.

1

9

Поковки из квадратных заготовок массой, кг: 1,8

т

0,01

10

Металлоконструкции для крепления

1 т

0,03

5.2. Насосная станция хоз-питьевого водоснабжения.

Верхнее строение над скважиной.

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1. Земляные работы

1

Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,04

2

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3

1000 м3 грунта

0,15

3

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3

1000 м3 грунта

0,1

4

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3

1000 м3 груша

0,2

5

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5

1000 м3 грунта

0,01

6

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,46

7

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 4 группа грунтов /во временный отвал/

1000 м3 грунта

0,01

8

Насосы для водопонижения и водоотлива 11 кВт

маш-ч.

10

9

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4

1000 м3 грунта

0,15

10

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние св. 0,8 до 1,0 км

1 т

270

11

Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 4

1000 м3 грунта

0,15

12

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 3 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,15

13

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4

1000 м3 грунта

0,15

14

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3

100 м3 грунта

0,6

16

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 (165) кВт (л.с), 3 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,09

17

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,32

18

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,2

19

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 (165) кВт (л.с), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,3

Раздел 2. Фундаменты

1

Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,009

2

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 из бетона В20 (М250)

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,0414

3

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 из бетона В20 (М250)

100 м3 бетона и железобетона в деле

0,0252

4

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром, мм: 12

т

0,1

5

Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры

1 т

0,1

Раздел 3. Каркас

1

Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м высотой до 15 м без кранов

1 т конструкций

1,01

2

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,39

3

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 за два раза (К=2)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,39

Раздел 4. Стены наружные

1

Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м

100 м2

0,43

Раздел 5. Покрытие

1

Монтаж кровельного покрытия из: многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м

100 м2 покрытия

0,13

Раздел 6. Проемы

1

Монтаж оконных блоков стальных с нащельниками: из стали при высоте здания до 50 м

1 т конструкций

0,02

2

Установка дверей с коробками стальными

100 м2 полотен и проемов

0,025

3

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,092

4

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,092

Раздел 7. Полы

1

Устройство подстилающих слоев: бетонных из бетона В20, толщ. 170 мм

1 м3 подстилающего слоя

1,6

2

Устройство покрытий железобетонных из бетона В20, МРЗ(100), толщ. 30 мм

100 м2 покрытия

0,09

3

Армирование подстилающих слоев и набетонок

1 т

0,1

4

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12

т

0,1

Раздел 8. Прочие работы

1

Устройство подстилающих слоев: щебеночных

1 м3 подстилающего слоя

4,6

2

Устройство подстилающих слоев: бетонных из бетона М250, F100

1 м3 подстилающего слоя

0,0154

Раздел 9. Устройство площадки насосной станции

1

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5

1000 м3 грунта

0,655

2

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние св. 0,8 до 1,0 км

1 т

1179

3

Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог На каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 4 (К=2)

1000 м3 грунта

0,655

4

Разравнивание грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов /остаток выемки/

1000 м3 грунта

0,15

5

Разравнивание грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 4 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,655

6

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см

1000 м3 уплотненного грунта

0,805

7

Возвращение растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта

0,04

8

Устройство глиняного замка из мятой глины

1 м3 изолирующего слоя

14

Сантехническое оборудование.

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1.

1

Монтаж погружного насоса U-222RC

шт.

2

2

Установка пневматического бака, емк. 1 м3

1 бак

1

3

Облучатель бактерицидный: настенный

шт.

2

4

Установка ультрафиолетовой дезинфекции воды УОВ-0,3

шт.

2

5

Установка манометра ЭКМ-IУ, масса, кг, до: 1,5

шт.

1

6

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт.

1

7

Водомер ВСХ-15

шт.

1

8

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт.

2

9

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт.

1

10

Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм

1 шт.

1

11

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт.

2

12

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт.

4

13

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода

0,03

14

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 18X2,0 мм

100 м трубопровода

0,03

16

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 48X3,0 мм

100 м трубопровода

0,08

17

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметрам: 65 мм

100 м трубопровода

0,06

18

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм (Обсадная труба скважины)

1 км трубопровода

0,01

Электромонтажные работы.

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1.

1

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до: 700x850 Щит управления с монтажной платой ЩМП.

шт.

1

2

Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25

шт.

4

3

Выключатель автоматический 1-полюсный на ток 2А, 16А, ВА47-29

шт.

2

4

Выключатель автоматический 3-полюсный на ток 10А, 25А, ВА47-29

шт.

2

5

Автомат дифференцирования АД-12 1-полюсный на ток 16Л, Iy 30 мА

шт.

1

6

Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40

шт.

5

7

Пускатели электромагнитные серии КМИ 10911 на ток 9А

шт.

1

8

Элсктротепловое реле устанавливаемое на металлоконструкциях, щитах, пультах. Прибор, масса, кг, до: 5

шт.

2

9

Электротепловое реле РТИ 1308 (2,8А)

шт.

3

10

Промежуточное реле РП 21-210, устанавливаемое на металлоконструкциях, щитах и пультах. Прибор, масса, кг, до: 5

шт.

1

11

Выключатель кнопочный SB-7 КУ121-1К, КУ-121-1М и др.

шт.

2

12

Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды

100 шт.

0,03

13

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,02

14

Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая

100 шт.

0,01

16

Коробка кабельная соединительная или разветвительная

шт.

4

17

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40

100 м

0,02

18

Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50

100 м

0,6

19

Трубы напорные из поливинилхлорида, наружным диаметром, мм: 32

10 м

1,02

20

Трубы поливинилхлоридные гофрированные диаметром, мм: 50

1000 м

0,05

21

Ввод гибкий К 1083 УЗ, наружный диаметр металлорукава, мм, до: 27

1 ввод

1

22

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м

0,1

23

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16

100 м

0,5

24

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35

100 м

3,5

25

Кабель силовой ВВГ 2х 1,5 мм2 0,66 кв

1000 м

0,0102

26

Кабель силовой ВВГ 3х1,5 мм2 0,66 кв

1000 м

0,0408

27

Кабель силовой ВВГ 3x2,5 мм2 0,66 кв

1000 м

0,051

28

Кабель силовой ВВГ 5x6,0 мм2 0,66 кв

1000 м

0,408

5.3. Сети электроснабжения.

Наружные сети электроснабжения воздушная ВЛ-10 кВ

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Раздел 1.

1

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38,6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом. Прокладка заземляющих спусков по стойкам деревянных опор, применен коэф. к нормам затрат труда 1,2

1 опора

38

2

Установка с помощью механизмов деревянных опор BЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных концевых, анкерных. Прокладка заземляющих спусков по стойкам деревянных опор, применен коэф. к нормам затрат труда 1,1

1 опора

1

3

Лесоматериалы для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см длиной: 7,5-8,5 м

м3

19,22

4

Лесоматериалы для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см длиной: 4,5-6,5 м

м3

0,4

5

Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов

1 км линии (3 провода) при 10 опорах

4,95

6

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов при 10 опорах

1 км линии (3 провода) при 10 опорах

4,95

7

Изоляторы штыревые ШС-10ГД

шт.

230

9

Провода из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением, мм2: 95/16

т

5,71725

10

Зажимы СФ

шт.

234

11

Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации: ШТ-20Д

шт.

10

12

Установка разъединителей: с помощью механизмов

1 комплект

1

13

Разъединители РВЗ-10/400 I,II УХЛ2

шт.

1

14

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350

шт.

1

15

Пункт высоковольтного учета электрической энергии ПСС-10-ПУ

шт.

1

16

Монтаж блоков трансорматоров#

шкаф


17

Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений типа: БКТС БКТС

шт

1

18

Монтаж измерительного комплекса (реклоузер)

1 пункт

1

19

Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА: установка строительных конструкций (м-лы в составе подстанции)

1 подстанция

1

20

Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА: установка оборудования

1 подстанция

1

21

Подстанция трансформаторная KNG-100-6.1/0,4 У1

шт.

1

5.4 Приобретение импортного технологического оборудования

N пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

1

Насос погружной Q-4,2 м3/мин. Н-18 м. Р-22 квт. W-380 в, со шкафом управления, типа U-4306 D

шт.

1

2

Насос погружной Q-2 м3/мин. Н-14 м. Р-11 квт. W-380 в. со шкафом управления, типа НS-615С

шт.

2

3

Насос погружной Q-0,12 м3/мин. Н-50 м. Р-0,75 квт. W-380 в. со шкафом управления, типа U-222KC

шт.

2

4

Шланг гибкий на давление 5 кгс/см2 Ду-50 мм.

м.

1,5


6. Гарантии


6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Государственным заказчиком (Застройщиком) акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.2. Основные требования к порядку выполнения работ:

В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта.


7. Основные требования


7.1. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком.

7.2. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, усыновленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Подрядчик предоставляет допуск к выполнению гидротехнических работ и их комплексов, бетонных работ, строительно-монтажных работ с трубопроводной арматурой из ПВХ.

В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых а рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентные только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком).

7.3. Ожидаемые результаты после проведения реконструкции в 2010 году:

- создание оптимальных условий для производства кеты и поддерживания ее запасов на юго-западном побережье Сахалина;

- получение возврата кеты до 4% (800 тонн);

- своевременное обеспечение бесперебойным электроснабжением завода;

- улучшение условий для специалистов (работников) завода;

- обеспечение современными инженерными сетями (электроснабжения, водоснабжения, канализации) вахтового дома для специалистов (работников) завода.


Для определения участниками размещения заказа полного объема работ подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке www.sberbank-ast.ru следующую документацию:

рабочая документация;

сметная документация;

положительное заключение экспертизы от 11 декабря 2007 г. N 944-07/ГГЭ-1586/03.


Начальник ФГУ ""Сахалинрыбвод"

В.Г. Самарский


Положительное заключение N 944-07/ГГЭ-1586/03
по рабочему проекту "Реконструкция Ясноморского
лососевого рыбоводного завода"
(утв. Федеральным государственным учреждением "Главное управление государственной экспертизы" 11 декабря 2007 г.)


1. Основные сведения об объекте экспертизы


1.1. Место расположения объекта - п. Ясноморский, Невельский район, Сахалинская область.

1.2. Заказчик - Федеральное государственное учреждение "Сахалинское бассейновое управление по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства" (ФГУ "Сахалинрыбвод"), г. Южно-Сахалинск.

1.3. Исполнители:

- проектной документации - общество с ограниченной ответственностью "Рыбводстрой" (ООО "Рыбоводстрой"), г. Южно-Сахалинск;

- инженерных изысканий - общество с ограниченной ответственностью "Геостройпроект" (ООО "Геостройпроект"), г. Южно-Сахалинск.

1.4. Источник финансирования - федеральный бюджет.

1.5. Состав проектной документации, представленной на экспертному:


N тома

Обозначение

Наименование

1.

028-ОПЗ.ГП

Общая пояснительная записка. Генеральный план

2.

028-ТХ

Технологические решения

3.

028-НВК

Наружные сети водоснабжения и канализации

4.

028-ЭС.СС

Наружные сети электроснабжения



Инкубационно-личиночный цех

5.

028-1-АР

Архитектурные решения

6.

028-1-КЖ

Конструкции железобетонные

7.

028-1-КМ

Конструкции металлические

8.

028-1-ОВ

Отопление. Вентиляция

9.

028-1-ВК

Водопровод. Канализация

10.

028-1-ЭМ

Электрооборудование. Электроосвещение

11.

028-1-ПС

Пожарная сигнализация



Резервная дизельная электростанция со встроенной автостоянкой

12.

028-2-АС

Архитектурные решения

13.

028-2-ОВ

Отопление. Вентиляция

14.

028-2-ПВ

Водопровод. Канализация

15.

028-2-ТХ

Технологические решения

16.

028-2-ЭМ

Электрооборудование. Электроосвещение

17.

028-2-ПС

Пожарная сигнализация



Насосная станция технологического и противопожарного водоснабжения

18.

028-3-АС

Архитектурные решения

19.

028-3-ЭМ

Электрооборудование. Электроосвещение



Нагульный пруд

20.

028-4-КЖ

Конструкции железобетонные



Насосная станция хоз-питьевого водоснабжения

21.

028-5-АС

Архитектурные решения

22.

028-5-ЭМ

Электрооборудование. Электроосвещение



Вахтовый дом NN 1, 2

23.

028-6-АС

Архитектурные решения

24.

028-6-ОВ

Отопление. Вентиляция

25.

028-6-ВК

Водопровод. Канализация

26.

028-6-ЭМ

Технологические решения

27.

028-6-ПС

Электрооборудование. Электроосвещение



Водозабор речной воды

28.

028-7-ГР

Гидротехнические решения



Оградительная дамба

29.

028-10-ГР

Гидротехнические решения



Пункт отлова производителей

30.

028-11-ГР

Гидротехнические решения

31.

028-11-АС

Цех сбора икры. Архитектурные решения

32.

028-11-ЭМ

Цех сбора икры. Электрооборудование. Электроосвещение

33.

028-OC

Организация строительства

34.

028-OOC

Охрана окружающей среды

35.

028-C

Заказные спецификации трубопроводных материалов и рыбоводного оборудования

36.

028-CM1

Сводный сметный расчет. Объектные сметы

37.1.

028-CM2

Локальные сметы (начало)

37.2.

028-CM2

Локальные сметы (окончание)

38.

028-ЭИ

Эффективность инвестиций


1.6. Состав инженерных изысканий

Технический отчет ООО "Геостройпроект" по инженерно-строительным изысканиям (шифр 70-И/2005) в составе:

- Книга 1. Комплексные изыскания по площадке завода (2005 г.);

- Книга 2. Инженерно-строительные изыскания по трассам автодороги и кабеля связи (2005 г.).

1.7. Состав материалов обследования технического состояния

Отчет ООО "Центральная строительная лаборатория "Сахалинстрой", исх. N 18/753 от 04.09.2006: результаты обследования строительных конструкций инкубационно-личиночного цеха Ясноморского рыбоводного завода.

1.8. Заключения и согласования

1.8.1. Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах - санитарно-эпидемиологическое заключение от 02.05.2007 N 65Н404000Т000021.05.07.

1.8.2. Управление по труду Сахалинской области - заключение от 10.04.2007 N 11, утверждено 11.04.2007.

1.8.3. ФГУ "Сахалинрыбвод" - заключение от 31.05.2007 N 12-1841.

1.8.4. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Невельского муниципального района - согласование проекта письмом от 28.04.2007 N 10-159.

1.8.5. ОП "Энергосбыт" ОАО энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" - акт согласования проекта от 23.04.2007 N 9.


2. Основание для проектирования и исходные данные


2.1. Задание на проектирование - утверждено Федеральным агентством по рыболовству 29.08.2005.

2.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок:

- свидетельство о государственной регистрации права (регистрация N 65-65-05/002/2007-355 от 02.05.2007) на земельный участок под забойку Ясноморского рыбоводного завода, общая площадь 3666,76 , постоянное (бессрочное) пользование;

- свидетельство о государственной регистрации права (регистрация N 65-65-05/002/2007-420) на земельный участок по эксплуатации Ясноморского рыбоводного завода, общая площадь 50630 , постоянное (бессрочное) пользование.

2.3. Исходные данные:

2.3.1. Обоснование инвестиций реконструкции Ясноморского ЛРЗ, утвержденное приказом Федерального агентства по рыболовству от 01.10.2004 N 102.

2.3.2. Биологическое обоснование к реконструкции Ясноморского рыбоводного завода, СахНИРО, 2000 г.

2.3.3. Архитектурно-планировочное задание отдела архитектуры и градостроительства администрации Невельского муниципального района от 04.10.2006.

2.3.4. Санитарное задание от 26.08.2006 N 06.

2.3.5. Условия отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Невельска и Невельского района от 10.10.2000 N ГО-72 с пролонгацией от 16.08.2006.

2.4. Технические условия:

- на электроснабжение цеха от 28.08.2006 N 5424;

- на электроснабжение пункта отлова производителей (забойка) от 28.08.2006 N 5425;

- на телефонизацию рыбозавода от 24.11.2000 N ОМТС 17/16.


3. Характеристика объекта капитального строительства и основные проектные решения


3.1. Общие данные

Ясноморский рыбоводный завод эксплуатируется с 1923 года. Основной объект рыборазведения - кета. В настоящее время мощность завода составляет 17 млн.шт. покатников кеты средней массой 0,7 г. За прошедший период эксплуатации на рыбозаводе производились ремонтные работы. Последний капитальный ремонт осуществлен в 1989-1990 годах. Однако рыбозавод имеет существенные недостатки как в технологии выращивания молоди и водообеспечения, так и в техническом состоянии зданий и сооружений. В связи с чем было принято решение о реконструкции Ясноморского рыбозавода и которая была включена в Федеральную целевую программу экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья.

На реконструкцию рыбозавода ООО "Рыбоводстрой" но заказу Управления "Сахалинрыбвод" было разработано обоснование инвестиций, рассмотренное Главгосэкспертизой России (положительное заключение от 29.06.2004 N 512-04/ГГЭ-1586/03) и утвержденное приказом Федерального агентства по рыболовству от 01.10.2004 N 102. В развитие обоснования инвестиций разработан рабочий проект, который и представлен на экспертизу.

3.2. Характеристика участка строительства

3.2.1. Климатическая характеристика

Площадка Ясноморского рыбозавода расположена на двух разобщенных участках - основная производственная площадка находится в среднем течении р. Ясноморка на правобережной первой надпойменной террасе в 7 км от устья реки и пункт отлова производителей в 0,2 км от устья непосредственно в п. Ясноморский. Площадь земельного участка составляет 5,06 га под основное производство и 0,36 га под пункт отлова производителей.

Район строительства относится к III климатическому району с максимальными температурами: зимой - минус 25°С, летом - плюс 30°С, снеговой нагрузкой 3,2 кПа (V район), ветровым давлением 0,73 кПа (VI район), сейсмичность 9 баллов. Климат умеренный, муссонный, влажный. Характерно образование циклонов - до 100 в год, при этом наблюдаются экстремальные явления при выпадении осадков - затопление, заносы от обильных снегопадов. В течение года образуются тайфуны, сопровождающиеся штормовыми и ураганными ветрами, осадки превышают 100 мм.

3.2.2. Геологические и гидрогеологические условия

Геологические и гидрогеологические условия площадок строительства определены материалами инженерных изысканий, выполненных ООО "Геостройпроект" в 2005 г. в объеме:

- составление сборного топографического плана М 1:1000 по материалам ранее выполненных работ;

- рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование территории;

- бурение на площадке рыбозавода 16 скважин глубиной 3-7,5 м и по трассе коммуникаций 15 скважин глубиной 3-4 м с отбором монолитов, а также проб подземных и поверхностных вод;

- опытно-фильтрационные работы;

- комплекс лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов с определением степени их коррозионной активности и вычислением нормативных и расчетных характеристик инженерно-геологическим элементам;

- химический анализ воды;

- камеральная обработка материалов.

В геологическом строении площадок участвуют современные техногенные образования, четвертичные аллювиальные глинистые и крупнообломочные отложения, залегающие на выветрелых алевролитах нижнего неогена.

Техногенные грунты представлены насыпями защитных и подпорных дамб мощностью 0,2-2 м.

Аллювиальные глинистые отложения залегают в верхней части разреза и представлены суглинками тугопластичными и илами текучепластичными, мощность покровного слоя в пределах террас и поймы изменяется от 0,7 до 3 м. Ниже залегают аллювиальные гравийно-галечниковые отложения с различным содержанием песчано-глинистого заполнителя общей мощностью до 3,2 м. В основании разреза залегают нижненеогеновые (миоценовые) алевролиты трещиноватые, малопрочные, размягчаемые в воде. Геологическое строение трасс инженерных коммуникаций аналогичное. Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали - средняя.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносных горизонтов в четвертичных и миоценовых отложениях. Подземные воды в четвертичных отложениях носят грунтовый характер, уровень свободный на глубинах 0,2-3 м, воды гидравлически связаны с поверхностными водами реки. Подземные воды миоценовых отложений залегают ниже глубины бурения скважин. Грунтовые воды слабоагрессивны к бетонам нормальной проницаемости на портландцементе. Коэффициент фильтрации гравийно-галечниковых грунтов 175-263 м/сут.

Из неблагоприятных физико-геологических процессов на изученной территорий имеет место эрозионная деятельность реки (боковая и донная эрозия) и затопление в период паводков.

Сейсмическая активность района 9 баллов (карта ОСР-97А), грунты площадки по сейсмическим свойствам относятся ко II категории, следовательно, расчетная сейсмичность площадки составляет 9 баллов.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов 1,16 м, крупнообломочных - 1,72 м.

3.2.3. Гидрологические условия

Река Ясноморка берет свое начало на западных склонах Южно-Камышового хребта и впадает в Татарский пролив. Длина реки 20 км.

Русло слабоизвилистое, на рассматриваемых участках прямолинейное. Пойма двухсторонняя, покрыта луговой растительностью и кустарником. Русло реки сложено галькой и песчано-гравелистыми отложениями, глубоко врезано в плоское дно долины. Ширина русла на исследуемых участках 10-15 м.

Берега реки сложены легко размываемыми породами и подвержены интенсивной деформации во время прохождения весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков.

Общее падение реки от створа ЛРЗ до створа рыбозаграждения более 30 м. площади водосборов, соответственно, составляют 39,9 и . Питание реки смешанное - снеговое, дождевое, грунтовое с преобладанием доли питания за счет атмосферных осадков.

Для рассматриваемого района характерны два сезона с максимальным стоком; весеннее половодье и дождевые паводки и два сезона минимальных стоков - зимняя и летняя межень.

Весеннее половодье начинается в первой половине апреля и заканчивается в начале июня.


Максимальные расходы весеннего половодья для расчетных створов


Створ

Площадь водосбора, км2

Расход обеспеченностью Р%

1%

5%

Рыбозаграждения

59,9

72,3

46,9

ЛРЗ

39,9

52,2

33,9


Максимальные расходы дождевых паводков для расчетных створов


Створ

Площадь водосбора, км2

Расход обеспеченностью Р%

1%

5%

Рыбозаграждения

59,9

299

83,7

ЛРЗ

39,9

216

60,4


Минимальные расходы Р% обеспеченности для расчетных створов


Гидрологический сезон

Створ

Площадь водосбора, км2

Расход обеспеченностью Р%

70%

90%

95%

Зимней межени

Рыбозаграждения

59,9

0,152

0,125

0,113

ЛРЗ

39,9

0,101

0,083

0,076

Летней межени

Рыбозаграждения

59,9

0,254

0,199

0,178

ЛРЗ

39,9

0,169

0,132

0,119


Гидрохимический состав воды в реке в основном соответствует нормативным требованиям рыборазведения кеты, несколько завышено содержание хлоридов и сульфатов, отмеченное на протяжении многолетнего ряда наблюдений. В таких условиях популяция Ясноморской кеты исторически приспособилась к концентрациям хлоридов в пределах 10-18 мг/л и сульфатов до 20 мг/л. Высокое содержание кислорода в воде при низком содержании углекислоты создают благоприятные условия для рыборазведения.

Естественные нерестилища кеты располагаются в нижнем течении р. Ясноморка и их площадь составляет .

Содержание взвешенных веществ в воде р. Ясноморка на период опробования (октябрь) составляет от 13 до , в зимний период мутность незначительная, в период половодья и дождевых паводков резко возрастает до .

3.2.4. Техническое состояние сооружений

Здание инкубационно-личиночного цеха одноэтажное, без подвала, прямоугольное в плане с размерами по осям 15 х 133,5 м, высота до низа ферм 2,5 м, в осях 1-21 личиночный бассейн с отметкой днища - 1,3 м от уровня пола. Здание каркасное с несущими поперечными рамами (шаг 6 м), стены из навесных панелей "сэндвич", несущие конструкции покрытия - прогоны по фермам, кровля из панелей "сэндвич", фундаменты монолитные железобетонные, столбчатые. Бассейн в виде продольных лотков из монолитного тяжелого бетона.

Техническое состояние:

- фундаментов - исправное, требуется ремонт наружной поверхности цокольной стенки;

- колонн и ферм - исправное при условии очистки от коррозии и восстановления защитного лакокрасочного покрытия;

- кровельных панелей - работоспособное при условии устранения отдельных повреждений;

- бассейнов - бетон днища и стенок подвержен углекислой коррозии по всей толщине, в основании имеются пустоты.

Гидротехнические сооружения (водозабор речной воды, оградительная дамба, пункт отлова производителей) не обеспечивают пропуск расчетных расходов воды в паводки и подвержены частичному подмыву. Нагульный пруд не обеспечивает требуемые условия для подращивания молоди кеты, бетонное ограждение деформировано, имеет трещины и разломы.

3.3. Назначение объекта и технико-экономические показатели

Ясноморский рыбоводный завод предназначен для сохранения и увеличения популяции кеты на Юго-Западном Сахалине.

Рост численности лосося в этом регионе сдерживается практически полным отсутствием нерестового фонда и она поддерживается исключительно за счет искусственного воспроизводства кеты действующими рыбозаводами (Калининский ЛРЗ, Сокольниковский ЛРЗ). Намечаемая реконструкция Ясноморского рыбозавода с внедрением современных технологий позволит значительно увеличить промысловый возврат с 217 до 927 т кеты.

Основные технико-экономические показатели рыбозавода после реконструкции составят:


-

годовой выпуск покатников кеты массой 0,7 г

-

20,6 млн. шт;

-

промысловый возврат

-

927 т;

-

численность работающих

-

23 чел.;

-

общая стоимость реконструкции в текущих ценах (IV кВ. 2006 г.)

-

309,2 млн. руб.


3.4. Схема планировочной организации земельного участка

Реконструкция рыбозавода осуществляется в существующих границах участка основной производственной площадки и участка пункта отлова производителей, на которые ФГУ "Сахалинрыбвод" имеет свидетельства государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование.

На основной производственной площадке предусмотрена реконструкция инкубационно-личиночного цеха (с расширением питомного отделения), насосной станции технологического и противопожарного водоснабжения, нагульного пруда, водозаборного сооружения отрытого типа и оградительной дамбы. Также предусмотрено новое строительство резервной дизельной электростанции, насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения, двух вахтовых домов и очистных сооружений.

На участке пункта отлова производителей осуществляется реконструкция рыбозаградительного сооружения с садковым отсеком у цеха сбора икры, существующий септик выносится за границу водоохраной зоны. Для сезонного обслуживания предусмотрены мобильные вагончики и биотуалет.

Планировочные отметки увязаны с отметками существующих зданий и сооружений. Для защиты основной производственной площадки от паводковых вод 1% обеспеченности существующая оградительная дамба наращивается по высоте и удлиняется. Проектом предусмотрена возможность затопления площадки пункта отлова производителей паводковыми водами 5% обеспеченности ввиду кратковременного сезонного характера работы на ней. Для сохранности цеха сбора икры цоколь в нем выполняется из монолитного железобетона с отметкой верха выше паводка 1% обеспеченности. Планировочные отметки обеспечивают отвод ливневых вод на рельеф.

Транспортная связь рыбозавода осуществляется по существующей полевой дороге (6,5 км) с ее капитальным ремонтом. На территории рыбозавода предусмотрены подъезды к зданиям и сооружениям, разворотные и технологические площадки.

Благоустройство площадки рыбозавода намечено озеленением (посев газона, посадка кустарника), устройством пешеходных дорожек, площадок под контейнеры для сбора мусора и наружного освещения.

Общая площадь производственной площадки составляет 5,06 га, пункта сбора икры - 0,36 га.

3.5. Технологические решения

В основу технологических решений и схемы рыбоводного завода положены "Нормы технологического проектирования лососевых рыбоводных заводов и форелевых рыбоводных хозяйств, ВНТП 34-86 и "Временные биотехнические нормативы по разведению кеты и горбуши на рыбоводных предприятиях Сахалинрыбвода", утвержденных приказом N 264 Госкомрыболовства от 21 сентября 1999 года.

Кроме того, в проектных решениях использованы результаты научно-исследовательской работы ФГУП "СахНИРО", проведенной в 2002 г. на Ясномосрком ЛРЗ по биотехнологии разведения осенней кеты, по регулированию температурного режима, по срокам продолжительности кормления. Также учтены рекомендации ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (письмо от 09.07.2002 N 33-13/982) и многолетний опыт эксплуатации Ясноморского ЛРЗ.

Технологическая схема Ясноморского завода включает в себя следующие виды рыбоводных процессов и оптимальные сроки их прохождения:

- анадромиая миграция производителей кеты (20.08-10.10);

- отлов излишних производителей для сдачи на переработку (20.08-10.10);

- сбор икры и закладка на инкубацию (01.09-15.10);

- оплодотворение икры, промывка набухание и доставка в инкубационный цех (01.09-15.10);

- демонтаж оборудования забойки (после 15.10);

- инкубация икры в емкостных аппаратах (01.09-05.01);

- выборка отхода, профилактические работы (22.09-05.01);

- перемещение икры на выклев в питомник (28.10-05.01);

- выдерживание свободных эмбрионов кеты на искусственном субстрате (03.11-31.05);

- подкормка молоди сухими гранулированными кормами (28.04-28.06);

- выпуск молоди (06.06-28.06);

- биологическая и техническая мелиорация р. Ясноморка (01.05-15.08);

- дезинфекция производственных помещений, водоводов и оборудования (10.07-20.07);

- ремонтно-восстановительные работы (10.07-20.08).

На существующем пункте отлова производителей (забойка) в среднем ежегодно собирается 25 млн. живых икринок. При реконструкции завода место расположения забойки не изменяется. Для усовершенствования технологических процессов на забойке предусмотрено устройство: подпорной плотины, рыбохода, руслового отсека садков и пункта сбора икры. Забойка обеспечивает пропуск производителей на естественный нерест.

Для обеспечения плановой закладки икры кеты 24,88 млн.шт. потребуется 17800 производителей с учетом забоя незрелых производителей (5%) и нормативных потерь при выдерживании (1,5%) массой 53400 кг (при средней массе 3,0 кг). Общая площадь садков забойки 50,4 м". Плотность посадки , т.е. одновременно в садках может находиться 1000 отсортированных производителей в соотношении самки/самцы - 1,5/1.

Из садков производителей после сортировки перемещают в пункт сбора икры, где производят выемку икры и ее оплодотворение. Сбор икры, для сохранения генетической структуры популяции, производится по рекомендациям Алтухова - в начале нерестового хода - 20%, массовый ход - 45% и в конце хода - 35%. Оплодотворенная сухим способом и набухшая икра доставляется в инкубационный цех (7 км) в транспортировочных контейнерах. Использованных производителей направляют для временного хранения в бункер-накопитель с последующей отгрузкой рыбопотребителям на переработку. При выдерживании производителей в садках требуемый расход воды (435 л/с) обеспечивается поверхностными водами р. Ясноморка за счет подпора плотиной. Для промывки и набухания икры (1 л/с) вода подается насосной установкой.

Инкубация икры осуществляется в инкубационных аппаратах типа "Бокс" - 48 шт. и Аткинса - 8 шт., располагаемых в реконструируемом инкубационно-личиночном цехе. На период инкубации обеспечивается равномерная подача воды (17,3 л/с). На начальной стадии используется только вода грунтового водовода, далее смешанная с речной.

Икра, примерно за одну неделю до прогнозируемого выклева, переносится в питомник и раскладывается в каналах на поддоны выклева (580 штук), устанавливаемые на трубчатый субстрат (1436 ). При реконструкции цеха существующие продольные каналы заменяются на поперечные, что обеспечивает возможность терморегуляции подаваемой воды (речной, грунтовой) для различных партий сбора икры. В расширяемом питомном отделении каналы приняты также с поперечной компоновкой. После раскладки икры каналы накрываются светонепроницаемой пленкой. После выклева икры поддоны убираются и выдерживание эмбрионов кеты (средней массой 250 мг) происходит на трубчатом субстрате, который также убирается при поднятии молоди на плав. Уровень воды в каналах устанавливается высотой 15 см после закладки икры, а после выклева понижается до 9 см. Выдерживание эмбрионов осуществляют на грунтовой и речной воде с применением терморегуляции в пределах +1°С, расход воды составляет 41,6 л/с.

Молодь кеты начинает подниматься на плав при наборе 750 градсусодней, после чего она перепускается "по воде" в выростные бассейны (каналы), которые предусмотрены взамен существующего нагульного пруда площадью . Выростные бассейны сгруппированы из отдельных поперечных каналов 24x2х0,6(h) м (52 шт.) общей площадью , имеют независимое водоснабжение, что позволяет осуществить подкормку молоди раздельно по соответствующим партиям сбора икры. Водоснабжение бассейнов производится грунтовой и речной водой (330 л/с). Кормление молоди планируется при температуре воды 4,8-11°С (начало 28.04, окончание - 28.06). Для раздачи гранулированных кормов применены автоматические кормораздатчики типа "Pelleter-LABO5T" (Германия), которые подвешиваются в каждом канале над водой в головной части и середине. Подача корма регулируется от 100 до 1000 г/ч. Общий расход кормов составляет 16,4 т, что обеспечивает прирост биомассы молоди кеты поднявшейся на плав с 0,36 до 1 г.

Выпуск подрощенной молоди кеты с учетом всех природных факторов среды начинается в начале июня и заканчивается в конце месяца. Молодь выпускается в существующий ручей, впадающий в р. Ясноморка в непосредственной близости от рыбозавода. Длина миграционного пути - 10 км.

Промысловый возврат (927 т) принят 1,5% в соответствии с временными нормами для предприятий Сахалинрыбвода и рекомендациями ФГУ "СахНИРО".

В процессе выращивания молоди кеты осуществляются санитарно-профилактические мероприятия.

Все технологические процессы обеспечиваются применением оборудования отечественного и импортного производства. Трудоемкие процессы при отлове производителей механизированы.

Потребность Ясноморского рыбозавода в трудовых ресурсах составляет 23 человека, в том числе АУП - 3 чел., рыбоводы - 2 чел., рабочие рыбоводы - 5 чел., вспомогательные рабочие - 13 чел. и обеспечиваются в основном действующим штатом рыбозавода.

3.6. Основные строительные и гидротехнические решения

3.6.1. Строительные решения

Проектные решения предусматривают реконструкцию существующих зданий и сооружений и новое строительство.

Реконструкция инкубационно-личиночного цеха с административно-бытовым блоком, имеющего размеры в плане 15 x 133,5 м, шаг колонн 6 м, высоту до низа ферм - 2,5 м, колонны из окрашенного стального проката, фермы пролетом 15 м, пояса и раскосы из окрашенного стального профиля коробчатого сечения. Уклон верхних поясов 1:3,7. Торцевые балки из окрашенного стального проката. Прогоны Z - образные окрашенные стальные профили сечением Z 250/3 мм и Z 250/2,5 мм, шаг прогонов - 1,85 м. Стены и покрытия существующего из стальных трехслойных панелей типа "сэндвич", утеплитель - пенополиуретан.

В инкубационно-личиночном цехе запроектированы:

- новый административно-бытовой блок с размерами 15 х 12 м;

- новое инкубационное отделение 15 х 18 м;

- переустройство каналов питомника, размеры реконструируемого питомного отделения 15 х 102 м;

- пристройка нового питомного отделения с размерами 24 x 30 м с металлическим каркасом, колонны с шагом 6 м, рамы пролетом 24 м, фундаменты монолитные железобетонные столбчатые, стены - покрытие из стальных панелей "сэндвич" с утеплителем полиизоцианурат.

Реконструируется также верхнее строение насосной станции технологического и противопожарного водоснабжения. Здание - модуль из легких стальных конструкций с размерами в плане 6,3 x 7,06 м, с минимальной высотой до низа конструкций покрытия - 3 м. Каркас здания стальной. Наружные стены и покрытие из трехслойных панелей типа "сэндвич" с утеплителем из минеральной ваты, с наружными оцинкованными листами с покрасочным покрытием, фундаменты монолитные железобетонные столбчатые.

Предусмотрено новое строительство здания резервной дизельной электростанции со встроенной автостоянкой с размерами в плане 12 x 18 м и высотой до низа покрытия 4 м, модуль импортного производства (германской фирмы "E-M-F"), полной заводской готовности, комплектной поставки из легких стальных конструкций с шагом колонн 6 x 12 м, фундаменты монолитные железобетонные столбчатые.

Вновь запроектированная насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения. Здание - модуль из легких стальных конструкций с размерами в плане 3 x 3 м, с минимальной высотой до низа конструкций покрытия - 2,6 м. Каркас здания стальной: колонны с шагом 3 м, ригели пролетом 3 м. Наружные стены и покрытие из трехслойных панелей "сэндвич" с утеплителем из минеральной ваты, с наружными оцинкованными листами с покрасочным покрытием, фундаменты монолитные железобетонные столбчатые.

Цех сбора икры, учитывая высокий уровень воды при прохождении паводка расчетной обеспеченности, запроектирован сборно-разборным с цокольной частью из монолитного железобетона с отметкой верха бетона 3,0 м, при отметке пола 1,5 м. Верхнее строение стальное из сборно-разборных элементов. Наружные стены и покрытие из трехслойных панелей типа "сэндвич" с утеплителем из пенополистирола, с наружными оцинкованными листами с покрасочным покрытием.

Проектные решения предусматривают два дома для проживания вахтовых рабочих. Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые. Стены и перегородки из трехслойных панелей типа "сэндвич" с утеплителем. Покрытие - деревянные фермы, стропила. Кровля - мягкая черепица "шинглз" по водостойкой фанере. Наружная отделка - обшивка виниловым сайдингом.

В процессе проведения экспертизы проект был доработан по замечаниям и предложениям ФГУ "Главгосэкспертиза России":

- приведенные в составе проекта "Результаты обследований строительных конструкций инкубационно-личиночного цеха Ясноморского рыбоводного завода" откорректированы и дополнены соответствующими обоснованиями;

- уточнена расчетная сейсмичность участка строительства в соответствии с картой "В" ОСР-97 СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах", проект дополнен разделом антисейсмических мероприятий;

- откорректированы разрезы а-а, б-б и в-в (том 6, листы 8 и 9), в железобетонной плите основания инкубационно-личиночного цеха добавлены верхняя и нижняя арматурные сетки;

- уточнена глубина заложения фундаментов инкубационно-личиночного цеха и резервной дизельной электростанции с учетом глубины промерзания грунтов участка строительства;

- исправлены имеющиеся неточности.

3.6.2. Гидротехнические решения

Проектными решениями предусмотрены переустройство и реконструкция существующих гидротехнических сооружений:

- водозаборный узел;

- нагульный пруд;

- оградительная дамба;

- рыбозаградительное устройство пункта отлова производителей.

Водозаборный узел запроектирован в створе существующего, состоит из водоприемной камеры, подпорной плотины и рыбохода.

Подпорная плотина принята из монолитного железобетона высотой 1,5 м с тонкостенным водосливным фронтом 20 м, что обеспечивает пропуск расчетных паводков 5% обеспеченности (IV класс ГТС) и поверочного расхода 1% обеспеченности . В плотине устраиваются пять промывных отверстий шириной 1 м, сопряжение бьефов осуществляется через водобойный колодец глубиной 0,5 м, рисберма длиной 6 м выполняется из каменной наброски. Вдоль правобережного устоя плотины предусмотрены водоприемная камера и рыбоход. Вход воды в водоприемную камеру (300 л/с) осуществляется чрез четыре отверстия, перекрываемых плоскими затворами и решетками. Водоразбор из камеры предусмотрен тремя водоводами диаметром 500 мм, на входной части которых устанавливается рыбозаградительная сетка. Рыбоход для пропуска жилых видов рыб в верхний бьеф выполняется аналогично водоприемной камере с вертикальными стенками, по длине разделен на шесть запруд шандорами, перепад высот 0,2 м.

Существующий нагульный пруд, ввиду неудовлетворительного технического состояния и не отвечающему биотехнологическим требованиям подращивания молоди кеты, заменяется на выростные бассейны. Выростные бассейны в виде открытых каналов 24 х 2 х 0,6 (h) в их торцевую часть с помощью шаровых кранов Ду 50 мм (1,7 л/с) - по 4 шт. на каждый бассейн. В водоподающие каналы вода поступает самотеком из водоводов грунтовой и речной воды, что позволяет регулировать температурный режим. Водоподающие каналы разгораживаются по длине сетками и шандорами.

Оградительная дамба, защищающая площадку рыбозавода от подтопления паводковыми водами, восстанавливается по всей трассе привозным грунтом. Заложение верхового откоса - 1:3, низового - 1:1,5. Откосы дамбы закрепляются посевом трав. Гребень дамбы назначен на отметке 37,8 м с превышением на 0,5 м уровня воды 1% обеспеченности.

Реконструкция рыбозаградительного устройства намечена в части наращивания по длине существующих устоев, укрепления правобережного устоя и устройство между устоями водосливной плотины высотой 0,7 м с шандорным заграждением, Рыбозаградительные щиты навешиваются на плотину на период работы пункта отлова производителей. Принятые решения предусматривают возможное затопление сооружения при прохождении паводков обеспеченностью 5% и ниже, так как устьевое расположение рыбозаградителя не позволяет наметить рациональные и эффективные противопаводковые мероприятия. Такое решение допустимо, учитывая кратковременный сезонный характер работы пункта отлова производителей. Для исключения негативного воздействия паводков на цех сбора икры, его конструкция принята разборная на бетонном цоколе.

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия

3.7.1. Водоснабжение и канализация

Существующие системы водоснабжения и канализации не обеспечивают нормативные расходы водопотребления, регулирование расходов и температурного режима и независимого водоснабжения при кормлении молоди кеты. При реконструкции проектные решения намечены с исключением существующих негативных факторов.

Общее водопотребление Ясноморского рыбозавода определено в объеме , в том числе на хоз-бытовые нужды , и предусматривается за счет поверхностных вод р. Ясноморка и грунтовых вод. Для обеспечения водопотребителей рыбозавода запроектированы системы технологического, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Технологическое водоснабжение осуществляется от открытых водозаборов на площадке рыбозавода (300 л/с) и на пункте отлова производителей (433 л/с), водозабора грунтовой воды (75,6 л/с) и горизонтального водозабора подрусловых вод (133,9 л/с).

Источником хоз-питьевого водоснабжения являются проектируемые шахтный колодец и насосная станция с бактерицидной кварцевой установкой УОВ-0.3.

Расход воды на хоз-питьевые нужды (рыбозавод и жилые дома) составляет 3,69 /сут, потребный напор - 23,0 м. Горячее водоснабжение - от котла, установленного в помещении теплогенератора.

Для производственно-противопожарного водоснабжения принят существующий шахтный колодец с насосной станцией. Независимым источником противопожарного водоснабжения является технологический открытый водозабор речной воды, общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение - 70 л/сек, потребный напор - 18,4 м.

Водоотведение в объеме подразделяется на производственные загрязненные и незагрязненные и хозяйственно-бытовые стоки. Производственные нормативно-чистые, сбрасываемые без очистки, от рыбозавода составляют (инкубация икры, выдерживание личинок и подращивание молоди), от пункта отлова производителей - (содержание производителей, промывка и набухание икры).

Бытовая канализация - с отводом в проектируемую сеть бытовой канализации площадки с подачей на очистные сооружения "TOPAS" (2 шт.), производительностью каждого - , и далее сбрасывается на рельеф. Общий расход стоков составляет .

Отвод загрязненных стоков от пункта сбора икры предусмотрен в септик-выгреб, емкостью , который переносится за пределы водоохраной зоны. Расход составляет . Содержимое септика через 3-4 дня вывозится на поля компостирования с дальнейшим использованием в качестве удобрения.

Отвод дождевых вод с территории завода не организованный, дождевой сток и снеготалые воды поступают в реку без очистки. Расход составляет - .

Проектные решения дополнены необходимыми сведениями в полном объеме согласно выданным в рабочем порядке замечаниям:

- представлены привязки сетей, вводов и выпусков водопровода и канализации;

- представлена принципиальная схема очистных сооружений "TOPAS" (паспорт);

- определен расход дождевых вод - ;

- химический анализ воды на хоз-питьевые нужды выполнен лабораторией ФГУ ГЦАС "Сахалинский" 23.03.2006;

- предусмотрены дополнительные мероприятия для сейсмических районов согласно СНиП 2.04.01-85* п.п. 14.15; 14, 16; 21.11.

3.7.2. Теплоснабжение

Объекты теплоснабжения рыборазводного завода;

- административно-бытовой блок (АББ) в составе инкубационно-личиночного цеха;

- дизельная электростанция (ДЭС);

- дом для проживания вахтовых рабочих (2 шт.)

Теплоснабжение АББ предусмотрено от автономной встроенной котельной производительностью 75 кВт на дизельном топливе. Температура теплоносителя 90/70°С. Расчетная тепловая нагрузка 55100 кКал/ч. Расход топлива 7,0 кг/ч, отвод дымовых газов предусмотрен в индивидуальную дымовую трубу высотой 7,0 м. Предусмотрена также установка расходного бака топлива емкостью .

Отопление ДЭС воздушное от отопительного агрегата на дизельном топливе, поставляемого комплектно со станцией. Расчетная тепловая нагрузка 40 000 кКал/ч. Расход топлива 4,8 кг/ч. Отопительный агрегат оборудован горелкой, расходным баком топлива , дымовой трубой, системой КИП и автоматики.

Теплоснабжение каждого дома для рабочих предусмотрено от отопительного водогрейного котла КЧМ-5, установленного в помещении теплогенератора. Теплоноситель 95/70°С. топливо - бурый уголь и дрова. Горячее водоснабжение от водонагревателя, подключенного к котлу. Расчетная тепловая нагрузка 31 300 кКал/ч (на 1 дом).

Проектные решения дополнены по замечаниям экспертизы в рабочем порядке:

- представлен сертификат соответствия на примененный котел; для обеспечения безопасной эксплуатации отопительных котлов в сейсмическом районе в местах присоединения трубопроводов к оборудованию предусмотрена установка гибких вставок, обеспечивающих продольные и угловые перемещения;

- предусмотрена гидроизоляция пола на высоту залива 10 см и порог на входной двери, исключающий попадание воды из котельной в другие помещения при аварии; смежные стены приняты противопожарные 2-го типа;

- обеспечена необходимая нормативная площадь легкосбрасываемых конструкций в помещениях котельной, высота помещения котельной принята 2,53 м;

- заполнение топливного бака обеспечивается через наружную горловину с огнепреградителем от автозаправщика;

- на топливопроводе предусмотрен быстродействующий запорный клапан с электроприводом;

- уточнена тепловая нагрузка ДЭС (34390 кКал/ч);

- резервный склад дизельного топлива предусмотрен в отдельном помещении дизельной электростанции;

- аварийные сигналы о неисправности работы котельных выведены в помещение рабочей комнаты с постоянным присутствием персонала.

3.7.3. Отопление и вентиляция

Помещения административно-бытового здания, резервной дизельной электростанции со встроенной автостоянкой, здания, вахтовых домов N 1 и 2 оборудуются системами отопления и вентиляции.

Теплоноситель для системы отопления - вода с параметрами 95-60°С, систем вентиляции - 130-70°С.

Проектом предусмотрена система водяного отопления в зданиях вахтовых домов и инкубационно-личиночном цехе (АБК) и воздушного отопления в помещениях резервной дизельной электростанции. В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы, магистральные трубопроводы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-76*. Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через автоматические воздухоотводчики, установленные на приборах систем отопления или расширительный бак.

Системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Воздухообмены в помещениях приняты из условий обеспечения технологических требований, для обеспечения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше ПДК, санитарно-технических норм, норм взрывопожаробезопастности, по нормируемой кратности, из условия ассимиляции тепла, поступающего в помещения с учетом минимальной подачи наружного воздуха на человека. Воздуховоды приняты из тонколистовой кровельной стали.

Мероприятия по противопожарной защите включают установку противопожарных клапанов, отключение вентиляции по сигналу систем пожарной сигнализации, нормируемый предел огнестойкости воздуховодов, заделку мест прохода трубопроводов и воздуховодов через строительные конструкции.

Предусмотрены решения по автоматизации систем отопления и вентиляции и по снижению шума от вентиляционного оборудования.

По замечаниям экспертизы в проектную документацию внесены следующие изменения и дополнения:

- представлена расчетная температура воздуха для расчета систем вентиляции в теплый период года и обоснование принятых воздухообменов;

- предусмотрены системы вытяжной вентиляции в помещении кладовых и электрощитовой с установкой противопожарного клапана при присоединении воздуховода из помещения электрощитовой к системе общеобменной вентиляции помещений вахтенного дома;

- удаление воздуха из помещения теплогенераторной вахтового дома принято самостоятельным каналом;

- применена листовая сталь 0,8 мм для воздуховодов с теплоизоляцией;

- вентилятор в системе вытяжной вентиляции из помещения теплогенераторной принят во взрывозащищенном исполнении;

- предусмотрена система вытяжной вентиляции с механическим побуждением и резервным вентилятором в помещении расходного бака топлива в здании резервной дизельной электростанции;

- установлены противопожарные клапаны на воздуховодах при объединении в одну систему группы помещений с разными категориями производства и на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В1-В4;

- в помещениях дизельной электростанции предусмотрены приточная система вентиляции с механическим побуждением и забором наружного воздуха, выброс воздуха - вертикально вверх и резервный вентилятор в системе воздушного отопления, совмещенной с приточной вентиляцией;

- удаление воздуха из помещения автостоянки принято из нижней и верхней зоны;

- открываемые проемы, предназначенные для естественного притока предусмотрены на высоте 3,2 м (для холодного периода года) и 1,8 м (для теплого периода года).

3.7.4. Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

Электроснабжению подлежат проектируемые и реконструируемые объекты:

- инкубационно-личиночный цех с административно-бытовым корпусом;

- насосная станция технологического и противопожарного водоснабжения;

- собственные нужды резервной дизельной электростанции;

- жилой сектор завода;

- наружное освещение территории;

- пункт отлова производителей.

Электропотребители завода по надежности электроснабжения относятся к II и III категориям. Общая установленная мощность - 100,5 кВт, расчетная максимальная нагрузка с учетом одновременности работы - 84,4 кВт. Источником электроснабжения завода является существующая трансформаторная подстанция с трансформатором ТМ-100 10/0,4 кВ, вторым источником питания для нагрузок II категории - дизель-генератор мощностью 104 кВт.

Проектом предусмотрены:

- перенос КТПН с трансформатором ТМ-100-10/0,4 к центру нагрузок с достройкой ВЛ-10 кВ протяженностью 420 м;

- реконструкция существующих ВЛ-10 кВ протяженностью 4950 м и 100 м;

- установка дополнительного дизель-генератора мощностью 104 кВт.

Проектом предусматривается внутреннее и наружное электроосвещение и защитное заземление зданий завода.

В процессе экспертизы откорректирована принципиальная схема внешнего электроснабжения и представлено обоснование отсутствия молниезащиты объекта - средняя продолжительность гроз на о. Сахалин составляет 5 час в год.

3.7.5. Системы связи, сигнализации, телевидения

Проектные решения по рыбозаводу предусматривают:

- автоматическую телефонную связь с подключением к существующему распределительному устройству ОАО "Сахалинсвязь", размещенному по адресу: п. Ясноморский, ул. Заречная, д. 15. Подключение абонентов Ясноморского рыбоводного завода предусмотрено прокладкой двух кабелей ЗКПЗБ-1х4х1,2 (на 4 абонента) протяженностью 8 км;

- радиофикацию с установкой в помещениях специализированных радиоприемных устройств "Лира РП-248-1";

- систему автоматической пожарной сигнализации на базе ППКП "ВЭРС-ПК4", устанавливаемых в проектируемых АБК и вахтовых домиках. В шлейфах пожарной сигнализации применены дымовые пожарные извещатели ИП212-3СУ, тепловые пожарные извещатели ИП-105-2/1, ручные пожарные извещатели ИПР.

Для резервной дизельной электростанции применен прибор пожарной сигнализации марки "BZK2". В шлейфах пожарной сигнализации применены тепловые пожарные извещатели DMM-5451, и ручные пожарные извещатели MHL-4/4L;

- управление системами вентиляции, пожаротушения и оповещения о пожаре.

- звуковую систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), типа 2 по НПБ 104-03. Система СОУЭ выполняется с использованием сирен типа "Свирель", на путях эвакуации устанавливаются световые указатели "Выход". Управление системой СОУЭ автоматическое, от системы пожарной сигнализации.

3.7.6. Автоматизация

Проектные решения предусматривают автоматизацию управления системами технологического, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, а также системой отопления зданий и управления очистными сооружениями. Оборудование управляется с помощью устройств полной заводской готовности.

3.8. Организация строительства

В разделе ПОС определены методы и способы производства работ, пропуск строительных расходов; предусмотрены инструментальный контроль за качеством строительства, мероприятия по охране труда и окружающей среды при строительстве; рассчитаны потребность в кадрах, площадках для складирования и во временных зданиях и сооружениях.

В разделе также разработаны стройгенплан, календарный план; составлены ведомости объемов работ, потребности в строительных машинах и механизмах, строительных конструкциях, изделиях, материалах, оборудовании и транспортная схема перевозок.

Основные объемы работ составляют: выемка грунта - , насыпь - ; устройство монолитных и сборных железобетонных конструкций - ; монтаж металлоконструкций - 359,7 т.

Для выполнения строительно-монтажных работ используются три экскаватора (0,4 и )) бульдозеры (2 шт.), автокран г/п 16 т, автосамосвалы (7 шт.), автобетоновоз, автоцементовоз, компрессор и другое строительное оборудование.

В рабочем порядке по замечаниям экспертизы материалы раздела дополнены обоснованием сметных затрат на снос строений, демонтаж конструкций существующих зданий и расстояния перевозки грунта при разработке траншей и котлованов и при подвозке.

Технико-экономические показатели принятой организации строительства:


продолжительность строительства, мес.

30

в том числе подготовительный период, мес.

3

численность работающих, чел.

55

трудоемкость строительства, тыс. чел.-ч

237,1


3.9. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия работающих и населения

На рыбоводном заводе принят односменный режим работы при общей продолжительности рабочей недели 40 часов для мужчин и 36 часов для женщин. В период между сменами производится дежурство но графику. Во время путины (пропуск и отлов производителей) режим работы двухсменный.

В соответствии со специфическими особенностями производства рыбоводный завод подразделяется на ряд рабочих участков: пункт пропуска производителей на естественный нерест и отлова их для изъятия икры, пункт сбора и оплодотворения икры, цех инкубации икры, цех выдерживания свободных эмбрионов и подращивание молоди. Все рабочие зоны оснащены необходимым современным оборудованием, соответствующим прогрессивным технологическим, организационным, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормативам и нормам безопасности и охране труда.

Для обеспечения функций производственного обслуживания на рыбозаводе предусмотрены помещения санитарно-бытового назначения - гардеробные, душевые (мужские и женские), туалеты и умывальники (мужские и женские), кладовая, комната приема пищи, сушки одежды, обогрева и отдыха.

Ввиду наличия физически вредных производственных факторов (пониженная температура воздуха рабочей зоны, намокание одежды) рабочие обеспечиваются комплектом одежды, изготовленной в соответствии с требованиями ГОСТ 29338-92 "Костюмы мужские для защиты от пониженных температур", ГОСТ 29335-92 "Костюмы женские для защиты от пониженных температур", а также перчатками х/б и резиновыми и утепленными резиновыми сапогами.

Намеченные проектные решения исключают или снижают вредное воздействие предприятия на работающих и близлежащую территорию - предусмотрены сбор твердых бытовых отходов в контейнеры с дальнейшим вывозом на полигон, утилизация производственных отходов на специализированных предприятиях, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и очистка хозяйственно-бытовых и загрязненных производственных стоков.

3.10. Мероприятия по охране окружающей среды

В рабочем проекте определено воздействие реконструируемого рыбозавода на окружающую природную среду в условиях эксплуатации и в период его строительства.

3.10.1. Земельные ресурсы

Под забойку Ясноморского рыбоводного завода из земель поселений в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен земельный участок площадью (представлена копия Свидетельства о государственной регистрации права от 02.05.2007).

В 6 км от устья реки Ясноморка рыбоводному заводу из земель водного фонда в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен земельный участок площадью (представлена копия Свидетельства о государственной регистрации права от 11.05.2007).

Водным законодательством не предусмотрено предоставление земель водного фонда в постоянное (бессрочное) пользование. К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков (ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.10.2. Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного во время проведения строительных работ являются:

- дорожно-строительные машины;

- земляные работы;

- дизельные генераторы.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ по 8 источникам проведены программами "АТП-Эколог", версия 3.0.1.10 и 3.0.1.11, "Дизель" (Версия 2.0), "АЗС-Эколог", версия 1.6.4.49 и "РНВ-Эколог", версии 3.2.1.34 и 3.2.1.37.

Расчёт рассеивания вредных веществ в атмосфере на период строительства выявил максимальные приземные концентрации группы веществ по диоксиду азота - 5,56 д.ПДК и саже - 1,90 д.ПДК. По остальным ингредиентам превышения ПДК не наблюдается. Необходимо отметить, что расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере произведен на наихудший вариант - учтено максимальное количество одновременно работающей техники (вероятность 15%), наихудшие метеорологические условия (вероятность 5%). В целом ожидаемое воздействие на атмосферный воздух можно охарактеризовать как кратковременное.

В результате расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере на период эксплуатации превышения ПДК не наблюдается (максимальная приземная концентрация группы веществ с диоксидом азота достигает 0,61 д.ПДК).

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в период строительства предусмотрено:

- исключение применения в процессе производства работ веществ и строительных материалов, не имеющих сертификатов качества России;

- запрещение сжигания любых видов материалов и отходов на стройплощадке;

- осуществление контроля за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах силами подрядчика;

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии и др.

В проекте выполнены расчеты платы за загрязнение атмосферного воздуха источниками вредных выбросов в период строительства и эксплуатации.

3.10.3. Поверхностные воды

Источниками водоснабжения завода являются поверхностные воды реки Ясноморка и грунтовые воды. Система промышленного водоснабжения состоит из водозабора поверхностных вод максимальной производительностью 300 л/с и подруслового водозабора производительностью 30 л/сек (представлена копия лицензии на право пользования недрами от 30.09.2002 ЮСХ 00364 ВЭ). Объем забираемой воды составляет , из них: - грунтовая вода; - речная вода.

Забор воды из водного объекта, находящегося в государственной собственности, осуществляется на основании договора водопользования, заключенного между заказчиком и территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов (представлена копия лицензии на водопользование от 30.09.2002 ЮСХ 00317 ТРРЗО).

На этапе строительства для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд работающих предполагается использование существующего водозабора предприятия.

Сточные воды, сбрасываемые с рыбоводного завода подразделяются на сбросные:

- незагрязненные воды, используемые для выдерживания производителей;

- незагрязненные воды от технологических процессов на пункте сбора икры;

- незагрязненные воды от технологических процессов при инкубации икры и выдерживания эмбрионов;

- загрязненные при промывке помещений пункта сбора;

- воды из нагульных водоемов и бассейнов при подращивании молоди, относящиеся к нормативно-чистым водам;

- дождевые и талые воды, относящиеся к нормативно-очищенным водам.

Объем водоотведения сточных вод с завода составляет . Сбросные воды, образующиеся в ходе инкубации икры, выдерживания личинок и кратковременного подращивания молоди являются условно чистыми и сбрасываются без очистки. Загрязненные сточные воды от технологических процессов на пункте сбора икры сбрасываются в бетонный септик - выгреб.

Хозяйственно-бытовые стоки из административно-бытового блока и от жилых домов в объеме . поступают на локальные аэрационные глубокой биологической очистки сооружения типа "TOPAS" производительностью - 2 комплекта. В целях снижения концентрации загрязнения, для дополнительной очистки, проектом предусматривается устройство фильтрующей траншеи.

Отвод поверхностных вод с территории рыбоводного завода и пункта сбора икры осуществляется по искусственно спланированной поверхности с выводом на заросшую травянистой растительностью поверхность существующего рельефа.

Все работы в русле, водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе должны выполняться в периоды, согласованные с органами рыбоохраны.

3.10.4. Отходы

Расчет строительных отходов выполнен по программе "Отходы строительства", версия 1.0.

В период строительства будут образовываться отходы производства и потребления. Общее количество отходов за период строительства составит 68,3748 т.

Образующиеся строительные отходы складируются на строительной площадке в специально отведенных местах в металлических контейнерах и вывозятся на полигон ТБО (щебень, отходы цемента, бой железобетонных изделий и др.). Лом стальной, остатки и огарки сварочных электродов вывозятся на переработку специализированными организациями (ООО "Втормет").

В период эксплуатации объекта основными видами отходов будут мусор, отходы от переработки рыбы (забой производителей) и ртутные лампы.

Использованная рыба временно накапливается в металлическом бункере, находящемся за пределами цеха сбора и оплодотворения икры, на открытой бетонной площадке. Из бункера рыба отправляется на рыбоперерабатывающие предприятия, согласно заключенным договорам.

Отработанные ртутные лампы передаются на демеркуризацию специализированной организации (ООО СП Сахалин-Шельф-Сервис").

Класс опасности и коды отходов определены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.

В процессе экспертизы заказчиком представлены копия договора на вывоз твердых и жидких бытовых отходов и гарантийное письмо от 26.11.2007 N 12-4373 о заключении договора на вывоз и утилизацию строительного мусора с коммунальными службами г. Невельска.

3.11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Инкубационно-личиночный цех с пристроенным административно-бытовым блоком предусмотрен IV степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности C1, категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности "Д".

Резервная дизельная электростанция со встроенной автостоянкой предусмотрена III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности C1, категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности "В".

Насосная станция технологического и противопожарного водоснабжения и насосная станция хоз-питьевого водоснабжения предусмотрены III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1, категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности "Д".

Вахтовые дома N N 1, 2 предусмотрены V степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С3.

Цех сбора икры предусмотрен V степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С3, категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности "Д".

На территорию рыбоводного завода запроектирован въезд в соответствии с требованиями п. 3.43* СНиП 11-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий".

Объемно-планировочные и конструктивные решения приняты в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 31-03-2001 "Производственные здания".

Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты в соответствии с требованиями п. 5.18*, табл. 4* СНиП 21-01-97*. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R предусмотрены не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.

Административно-бытовой блок отделен от инкубационного отделения противопожарной стеной с учетом требований п. 1.24*, п. 1.25* СНиП 2.09.04-87*, п. 5.14* СНиП 21-01-97*.

Запроектировано применение строительных конструкций, не способствующих скрытому распространению горения в соответствии с требованиями п. 7.8 СНиП 21-01-97*.

Эвакуационные выходы из помещений инкубационно-личиночного цеха, из административно-бытового блока, из вахтовых домов запроектированы с учетом требований п. 6.9* СНиП 21-01-97*.

Наружное пожаротушение зданий и сооружений рыбоводного завода предусмотрено от сети проектируемого водопровода. Расход воды на наружное пожаротушение принят 30 л/с в соответствии с требованиями табл. 7 СНиП 2.04.02-84* с учетом п. 2.16 СНиП 2.04.02-84.

При сейсмичности 9 баллов принимаются два наружных пожара, общий расход воды на наружное пожаротушение составит 60 л/с.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети принята с учетом требований п. 8.16, п. 9.30 СНиП 2.04.02-84*, п. 14.18 СНиП 2.04.01-85*.

Запроектировано устройство внутреннего противопожарного водопровода с расчетным числом струй в производственном корпусе не менее 2-х с расходом по 5 л/с, с учетом п. 6.1*, табл. 2, п. 6.3* СНиП 2.04.01-85*,

Оборудование административно-бытового блока и резервной дизельной электростанции автоматической пожарной сигнализацией принято в соответствии с требованиями НПБ 110-03, НПБ 88-2001*.

Изменения, внесенные в проектную документацию по пожарной безопасности в процессе экспертизы;

- электроснабжение активных систем противопожарной защиты и насосных установок, подающих воду на противопожарные нужды, предусмотрено по первой категории надежности с учетом требований "Правил устройства электроустановок", п. 12.23 СНиП 2.04.01-85*;

- принят негорючий утеплитель с учетом п. 7.8 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Представлены сведения о классе конструктивной пожарной опасности проектируемых зданий с учетом п. 5.19, табл. 5* СНиП 21-01-97*;

- указано расстояние от проектируемого объекта до ближайшего пожарного депо, которое составляет 15 км и находится в г. Невельске Сахалинской области;

- в качестве мероприятий, компенсирующих значительную удаленность ближайшего пожарного депо от проектируемого рыбоводного завода, запроектировано строительство противопожарного водопровода и в соответствии с Техническими условиями Невельского отряда пожарной охраны УГПС УВД Сахалинской области от 19.10.2000 г. N 330 (письмо ТО ГПН Невельского р-на ГУ МЧС России по Сахалинской области от 11.08.2006 г.) предусматривается приобретение пожарной мотопомпы МП-1600 с пожарно-техническим вооружением. Из числа работников завода администрация рыбоводного завода обязуется организовать добровольную пожарную дружину, поддерживаемую в боеспособном состоянии;

- устройство системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 2-го типа уточнена в соответствии с требованиями п. 5.1, табл. 2 НПБ 104-03;

- включена огнезащитная обработка незащищенных металлических строительных конструкций огнезащитными покрытиями с учетом требований п. 7.12*, п. 7.13 СНиП 21-01-97*, п. 6.5.3 НПБ 236-97;

- уточнены расчеты категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями НПБ 105-03;

- откорректированы решения по устройству противопожарной стены 2-го типа, отделяющей дизельную электростанцию от встроенной автостоянки с учетом требований п. 3.4 НТПД-90. Представлен отчет об испытаниях на огнестойкость предусматриваемой стены из трехслойных панелей "PAROC 50 F 100", фактический предел огнестойкости которой составляет 2 часа 56 мин по признаку потери теплоизолирующей способности.

3.12. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности в проектной документации рыбоводного завода не разрабатывались ввиду отсутствия оборудования и веществ, которые относятся к категории опасных в соответствии с приложением N N 1, 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" N 116-ФЗ от 20 июня 1997 года (в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-Ф3).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" N 116-ФЗ следует читать как "от 21 июля 1997 г. "


3.13. Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с п. 14, ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (N 190-ФЗ от 29.12.2004) разработка данного раздела для объекта не требуется. В принятых проектных решениях по рыбозаводу учтены требования норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

3.14. Сметная документация

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом. Локальные сметные расчеты выполнены в базисном уровне цен 2001 года по ТЕР-2001 для Сахалинской области.

Пересчет стоимости реконструкции из базисного уровня цен 2001 г. в текущий уровень цен II квартала 2007 года выполнен по индексам, сообщаемым Росстроем,

Общая сметная стоимость составляет:


а) в базисном уровне цен 2001 года без НДС:



Всего:

77309,46

тыс. руб.

- СМР

58223,24

тыс. руб.

- Оборудование

11008,87

тыс. руб.

- Прочие затраты

8077,35

тыс. руб.

б) в текущем уровне цен II квартала 2007 года с



учетом НДС



Всего:

302746,37

тыс. руб.

- CMP

243897,15

тыс. руб.

- Оборудование

29748,16

тыс. руб.

- Прочие затраты

29101,06

тыс. руб.


По замечаниям и предложениям ФГУ "Главгосэкспертиза России" в рабочем порядке сметная документация откорректирована:

Сметная документация (ССР, объектные и локальные сметы) дооформлена в соответствии с требованиями "Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ" (МДС 81-35.2004).

Откорректированы затраты по платежам на добровольное страхование (затраты определены расчетом от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 ССР в размере 1%, вместо первоначально принятых от общей стоимости в размере 3%).

Уточнены затраты на проведение и организацию подрядных торгов в сторону уменьшения.

Из главы 10 ССР исключены затраты на содержание технического надзора (постановление Правительства от 27.05.2005 N 339).

Уточнены непредвиденные расходы и затраты, начисленные по итогу глав 1-12 сводного сметного расчета.

В локальных сметных расчетах откорректирована стоимость технологического оборудования, строительных конструкций и материалов. Цены по прайс-листам заменены на цены по сборникам средних сметных цен на материалы и конструкции "СССЦ" для Сахалинского области.

- Вынесена за строку сводного сметного расчета стоимость ранее приобретенных конструкций и материалов (письмо Заказчика от 29.09.2005 N 12-2744) на сумму 5703,63 тыс.руб.

По указанным затратам экспертиза не проводилась.

Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001 года пересчитана в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2007 года, вместо 4 квартала 2006 года, по данным Росстроя (письмо Росстроя от 09.04.2007 N СК-1395/02).

Откорректированы локальные сметы в части уточнения объемов работ и стоимостных показателей на материалы по ФССЦ на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, а так же откорректированы транспортные расходы.


4. Оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий нормативным требованиям


4.1. По инженерным изысканиям

Отчетные материалы по изысканиям в целом соответствуют требованиям СНиП 11-01-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" и являются достаточными для разработки проектной документации на стадии "рабочий проект".

4.2. По схеме планировочной организации земельного участка

Принятая схема планировочной организации земельного участка учитывает сложившуюся застройку рыбозавода и обеспечивает технологические связи рыбоводного завода и соответствуют требованиям действующих нормативных документов в части санитарно-гигиенических, противопожарных и природоохранных мероприятий. Проектные решения по вертикальной планировке и прокладке инженерных сетей имеют оптимальный характер. Благоустройство принято в достаточном объеме и с учетом местных климатических условий.

Имеющееся свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок площадью из земель водного фонда необходимо переоформить в соответствии со ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.3. По технологическим решениям

Принятые технологические решения отвечают требованиям норм технологического проектирования ВНТП 34-86 и временным биотехническим нормативам по разведению кеты и горбуши на рыбоводных предприятиях Сахалинрыбвода (утверждены приказом Госкомрыболовства России от 21.09.99 N 264) и учитывают рекомендации биологического обоснования строительства рыбоводного завода на р. Сима.

4.4. По основным строительным и гидротехническим решениям

4.4.1. Производственные здания и сооружения

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения рациональны, учитывают требования технологического режима и обеспечивают надежность и устойчивость зданий и отвечают требованиям действующих нормативных документов, в том числе по энергосбережению в строительстве. Конструктивные решения по фундаментам разработаны с учетом инженерно-геологических условий площадки строительства и согласуются с конструктивными особенностями надземной части проектируемого объекта. Надежность строительных конструкций и оснований зданий и сооружений обеспечена в соответствии с п. 1.1 ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований".

4.4.2. Гидротехнические решения

Решения по гидротехническим сооружениям приняты с учетом накопленного опыта строительства лососевых рыбоводных заводов в условиях о.Сахалин, учитывают технологические требования, обеспечивают устойчивость и надежность эксплуатации сооружений и отвечают требованиям СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения" и другим действующим нормативным документам в гидротехническом строительстве.

4.5. По инженерному оборудованию, сетям инженерно-технического обеспечения, инженерно-техническим мероприятиям

4.5.1. Водоснабжение и канализация

Проектные решения по водоснабжению и канализации отвечают требованиям действующих нормативных документов и обеспечивают регулируемый температурный режим воды и её расход для технологических процессов выращивания молоди кеты.

4.5.2. Теплоснабжение, отопление и вентиляция

Принятые проектные решения отвечают требованиям действующих нормативных документов и обеспечивают надежность теплоснабжения и требуемые параметры воздуха по технологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

4.5.3. Электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение

Принятые решения обеспечивают требуемые категории надежности электроснабжения рыбозавода, отвечают требованиям технологии выращивания молоди кеты и действующим нормам проектирования, предъявляемым к системам электроснабжения; электропожаробезопасноть и учет электроэнергии обеспечены.

4.5.4. Системы связи, сигнализации и телевидения

Проектные решения выполнены в соответствиями с заданием на проектирование, техническими условиями в достаточном объеме и соответствуют требованиям действующих нормативных документов (НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации"; НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"; НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"; НТП 112-2000 "Городские и сельские телефонные сети").

Принятые проектные решения достаточно рациональны и обеспечивают предоставление абонентам объекта необходимых услуг связи и пожарную безопасность при эксплуатации в части пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

4.5.5. Автоматизация

Проектные решения отвечают требованиям действующих нормативных документов и обеспечивают работу инженерных систем в автоматическом режиме.

4.6. По организации строительства

Решения по организации строительства имеют достаточную полноту, учитывают требования к производству работ в водоохранной зоне и отвечают требованиям действующих нормативных документов, в том числе СНиП 12-01-2004 "Организация строительства и СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства...". Продолжительность строительства определена достоверно.

4.7. По мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологическом благополучии работающих и населения

Намеченные проектные решения соответствуют действующим санитарным правилам и нормам, обеспечивают нормативные условия труда и не оказывают негативного влияния па окружающую территорию. Имеются положительные заключения территориального отдела управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах и Управления по труду Сахалинской области.

4.8. По мероприятиям по охране окружающей среды

Принятые проектные решения по реконструкции рыбоводного завода и намеченные природоохранные мероприятия соответствуют экологическим требованиям, установленным законодательными актами и действующими нормативными документами Российской Федерации, не вызывают опасных изменений в окружающей среде и обеспечивают допустимый уровень воздействия на нее и рекомендуется к реализации при условии переоформления Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок площадью .

4.9. По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности

Проектные решения по реконструкции рыбоводного завода, с учетом внесенных изменений и дополнений, соответствуют требованиям пожарной безопасности.

4.10. По мероприятиям по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Требования норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, отражающие специфику реконструируемого объекта, учтены в полном объеме.

4.11. По сметной документации

Результаты корректировки сметной документации:


Наименование капитальных вложений и их структура

Сметная стоимость (тыс. руб.)

первоначально заявленная

откорректированная

Разница

+

-

всего

А. Базисный уровень цен 2001 года (без НДС):

всего:

84142,38

77309,46

-

6832,92

-6832.92

8,12%)

СMP

60273,33

58223,24

-

2050,09

2050,09

(3,40%)

Оборудование

13205,38

11008,87

-

2196,51

- 2196,51

(16,63%)

Прочие затраты

10663,67

8077,35

-

2586,32

- 2586,32

(24,25%)

Б. Текущий уровень цен II квартала 2006 года с учетом НДС:

Всего:

303499,72*

_________

328201,01**

-

_________

302746.37

-

-

_________

25454,64

-

_________

- 25454,64

(7,76%)

СМР

235415,57*

_________

252484,98**

-

_________

243897,15

-

-

_________

8587,83

-

_________

- 8587,83

(3,40%)

Оборудование

31869,25*

_________

35683,58**

-

_________

29748,16

-

-

_________

5935,42

-

_________

- 5935,42 (16,63%)

Прочие затраты

36214,90*

_________

40032,45**

-

_________

29101,06

-

-

_________

10931,39

-

_________

- 10931,39 _________

(27,31%)


______________________________

* - первоначально представленная сметная стоимость, в текущих ценах по состоянию на IV квартал 2006 года;

** - сметная стоимость, приведенная в сопоставимый вид в текущий уровень цен по состоянию на II квартал 2007 года.


В результате экспертизы определены следующие стоимостные показатели реконструкции:


а) в базисном уровне цен 2001 года без НДС:



Всего:

77309,46

тыс. руб.

- СМР

58223,24

тыс. руб.

- Оборудование

11008,87

тыс. руб.

- Прочие затраты

8077,35

тыс. руб.

б) в текущем уровне цен II квартала 2007 года с учетом НДС



Всего:

302746,37

тыс. руб.

- СМР

243897,15

тыс. руб.

- Оборудование

29748,16

тыс. руб.

- Прочие затраты

29101,06

тыс. руб.


Сметная стоимость реконструкции Ясноморского лососевого рыбоводного завода, соответствует действующим нормам и правилам.


5. Технико-экономические показатели


В результате экспертизы определены следующие технико-экономические показатели:


1. Мощность рыбозавода по выпуску молоди кеты массой 0,7 г

-

20,6 млн.шт.


2. Промысловый возврат от выпускаемой молоди

-

927 т


3. Общая численность работающих

-

23 чел.


4. Стоимость реконструкции, всего




в базисном уровне цен 2001 г. без НДС в текущем уровне цен II кВ. 2007 г. с НДС

-

77309,46

_________

302746,37


тыс. руб.

в том числе строительно-монтажные работы

-

58223,24

_________

243897,15


тыс. руб.

Кроме того, ранее приобретенные конструкции и материалы (на 29.09.2005)

_

5703,63

тыс. руб.

5. Продолжительность реконструкции

-

30 мес.


6. Срок окупаемости

-

8 лет



6. Выводы


Рабочий проект "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода" соответствует требованиям действующих нормативных документов и результатам инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям нормативных технических документов. Сметная стоимость строительства соответствует действующим нормам и правилам.


Зам. начальники Отдела объектов
производственного назначения

К.А. Абрамян


Главный специалист

А.Г. Ковалевский


Начальник Отдела
строительных решений

Р.В. Степанов


Главный специалист
(изыскания)

В.И. Мусиенко


Главный специалист
(конструктивные решения)

А.И. Сердобольский


Начальник Отдела
инженерного обеспечения

В.А. Аллахвердянц


Главный специалист
(водоснабжение и канализация)

Г.А. Бойко


Главный специалист
(теплоснабжение)

В.С. Медведева


Главный специалист
(отопление и вентиляция)

Л.В. Алаева


Главный специалист
(электроснабжение)

Н.И. Матюнина


Главный специалист
(связь и сигнализация)

М.Ю. Тайнов


Главный специалист
(автоматика)

И.Д. Степанов


Начальник Сметного отдела

Р.И. Васильева


Заместитель начальника
Сметного отдела

Т.В. Ржевская


Главный специалист
(сметная документация)

Г.И. Савченко


Главный специалист
(ПОС)

Н.П. Барон


Начальник Отдела экспертизы
промышленной безопасности

С.И. Морозов


Заместитель начальника Отдела
экспертизы промышленной
безопасности

К.Н. Кокорев


Начальник Отдела экспертизы
предупреждения чрезвычайных ситуаций

Ю.М. Глуховенко


Главный специалист
(пожарная безопасность)

А.В. Красавин


Главный специалист
(ИТМ ГО и ЧС)

А.И. Чирков


Начальник Отдела экологической
экспертизы

С.П. Якуцени


Главный специалист
(экология)

В.К. Марченко


Заместитель начальника

В.М. Вернигор


11 декабря 2007 г.


Приложение N 2
к Аукционной документации

ПРОЕКТ


                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
                  на выполнение работ по реконструкции

    г. Москва                                    "___" _________ 2010 г.

     Федеральное  агентство  по  рыболовству,  именуемое   в   дальнейшем
"Государственный   заказчик",   в   лице  руководителя  Крайнего   Андрея
Анатольевича,   действующего   на   основании   Положения  о  Федеральном
агентстве  по  рыболовству,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 11.06.2008 г. N 444, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________ в
лице ___________________________________________________________________,
действующего     на    основании     Устава,    признанное    победителем
________________________________________ по ____________________________,
именуемое   в   дальнейшем  "Подрядчик"   с   другой  стороны  (совместно
именуемые - "Стороны") с соблюдением требований  Федерального  закона  от
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение
работ, оказание услуг  для  государственных  и  муниципальных   нужд", на
основании результатов размещения государственного заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме на выполнение в 2010 году работ по
реконструкции    объекта    ФГУ    "Сахалинрыбвод",    г. Южно-Сахалинск,
"Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода,  п. Ясноморск,
Невельский  район,  Сахалинская область",  (в соответствии  с  протоколом
заседания   Единой   комиссии  Федерального  агентства  по рыболовству по
размещению заказов  на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг
для государственных нужд  путем  проведения конкурса, открытого аукциона,
запроса котировок (рассмотрения заявок на участие  в  открытом  аукционе/
подведения  итогов открытого аукциона в электронной форме) от ___________
N ______ _____________ г.), заключили настоящий Государственный контракт,
далее именуемый  "Контракт" о нижеследующем:

                      Статья 1. Предмет контракта

     1.1. По настоящему Контракту  Подрядчик  обязуется  в  установленный
настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию "под  ключ"  и  сдать
Государственному  заказчику  Ясноморский  лососевый   рыбоводный   завод,
п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область (ФГУ "Сахалинрыбвод",
г. Южно-Сахалинск)  (далее  -  Объект),  реконструкция   Объекта   должна
осуществляться в соответствии с Техническим  заданием  (Приложение  N 1),
проектной  (включая  смету)  и  рабочей   документациями,   передаваемыми
Государственным  заказчиком  Подрядчику  согласно  прилагаемому   Графику
(Приложение N 2) и Календарным планом (Приложение N 3), включая  поставку
оборудования  и  материалов,  работы  по  техническому   и   гарантийному
обслуживанию  Объекта  и  оборудования,  а  также  выполнение  монтажных,
пусконаладочных и иных неразрывно  связанных  со  строительством  Объекта
работ,  а  Государственный  заказчик  обязуется  предоставить    на время
выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок для
выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документации,  принять
и  оплатить  выполненные  в  рамках  настоящего   Контракта     работы по
строительству Объекта.
     Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации Федеральной
целевой  программы  "Повышение  эффективности  использования  и  развитие
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013  годах",
постановление Правительства Российской Федерации от  12  августа  2008 г.
N 606 по Объекту ФГУ "Сахалинрыбвод",  г. Южно-Сахалинск,  "Реконструкция
Ясноморского  лососевого  рыбоводного  завода,  п. Ясноморск,  Невельский
район, Сахалинская область".
     1.2.   Стороны    письменно    определяют    своих    уполномоченных
представителей по техническим  вопросам,  которые  с  момента  заключения
настоящего  Контракта  будут   принимать   непосредственное     участие в
регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по
Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.
     1.3.   Финансирование   работ   осуществляется   за     счет средств
федерального бюджета.

                  2. Цена Контракта и порядок расчетов

    2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________ 0,00 руб.
(____________________________________ рублей) (включая НДС).
     Цена настоящего Контракта является твердой и неизменной.
     2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек
Подрядчика,   связанных   с   исполнением   настоящего       Контракта, и
вознаграждение Подрядчика.
     В цену настоящего Контракта, в частности, входит:
     - оплата  всех  работ  связанных  непосредственно  с  осуществлением
реконструкции Объекта;
     - оплата  аренды  необходимых  для  реконструкции  машин  и  техники
(включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и
оборудования;
     - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ
по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в  том  числе  деталей,
конструкций и оборудования;
     - проведение всех необходимых испытаний,  связанных с реконструкцией
Объекта;
     - работы по  временному  подключению  Объекта  ко  всем  необходимым
коммуникациям;
     - работы по подключению Объекта ко  всем  необходимым  коммуникациям
при сдаче Объекта в эксплуатацию;
     - охрана Объекта.
     В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на
страхования, уплату  налогов,  сборов  и  других  обязательных  платежей,
включая расходы на проведение строительного контроля.
     2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати  пяти)  рабочих
дней с момента заключения настоящего Контракта  производит  авансирование
работ в размере 30% от цены Контракта.
     Оплата   аванса   производится   на   основании   счета   Подрядчика
выставленного в адрес Государственного заказчика.
     2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на
процент авансового платежа суммы  каждого  очередного  счета  Подрядчика,
выставляемого за выполненные работы  по  настоящему  Контракту,  согласно
Календарному плану (Приложение N 3).
     2.5. Оплата выполненных работ по настоящему  Контракту  производится
Государственным  заказчиком  Подрядчику   согласно     Календарному плану
(Приложение N 3), подписанных Государственным  заказчиком  и  Подрядчиком
актов принятых работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.
     Оплата производится за фактически выполненные  работы  (поставленные
материалы и оборудование и проч.) по Контракту.
     2.6.   Оплата   выполненных   работ   производится   Государственным
заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления
(выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта.
     2.7. Датой оплаты  работ  по  настоящему  Контракту   считается дата
списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.
     2.8. При  расхождении  фактической  стоимости  работ  со  стоимостью
работ,   предусмотренной   Контрактом,   действует       стоимость работ,
предусмотренная настоящим Контрактом.
     2.9. Оплаты по  Контракту  производится  Государственным  заказчиком
безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
     2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного  финансирования  в
2010 году и, в связи с этим,  невозможности  выполнения   обязательств по
настоящему Контракту в установленные сроки  в  установленном  им  объеме,
Государственный   заказчик   освобождается   от     ответственности перед
Подрядчиком в соответствии  с  п. 1  ст. 401  ГК  РФ.  При   уменьшении в
установленном порядке  средств  бюджета,  выделенных  для  финансирования
работ по Контракту, Стороны  на  основании  п. 1  ст. 767  ГК  РФ  должны
согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо,
и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный  срок  с
момента  принятия  уполномоченным  государственным  органом    решения об
уменьшении  средств  бюджета,  выделенных  для  финансирования   работ по
Контракту.
     В случае невозможности определения новых сроков  и  цены  Контракта,
стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.
     2.11. В  случае  досрочного  расторжения  Контракта  по  основаниям,
предусмотренным законом, иными правовыми актами и  Контрактом,  Подрядчик
обязуется  возвратить  выплаченные  Государственным  заказчиком  денежные
средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы,
в течение 5 (пяти) рабочих дней  с  даты,  с  которой  в   соответствии с
законом,  иными  правовыми  актами  либо  соглашением  сторон   настоящий
Контракт будет считаться расторгнутым.

                       3. Сроки выполнения работ

    3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:
    Начало работ: с момента заключения Контракта.
    Окончание работ: __________ год _____________ месяц __________ дата.
Общая продолжительность реконструкции составляет ______ дней.
    3.2. На момент подписания настоящего Контракта  дата окончания  работ
в соответствии с Календарным планом (Приложение  N 3)  является  исходной
для  определения  имущественных  санкций  в  случаях     нарушения сроков
реконструкции.
    3.3.  Сроки  завершения  отдельных  работ   определяются  Календарным
планом (Приложение N 3).

                        4. Обязательства сторон

     4.1. Обязательства Подрядчика.
     Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает  на
себя обязательства:
     4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции в  объеме  и  в  сроки,
предусмотренные настоящим Контрактом  и  приложениями  к  нему,  и  сдать
Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.
     4.1.2. Обеспечить:
     - производство работ в полном соответствии  с  проектной  и  рабочей
документациями,  Календарным  планом  (Приложение  N 3)  и  строительными
нормами и правилами;
     -  качество  выполнения  всех  работ  в  соответствии  с   проектной
документацией,   рабочей   документацией   и   действующими   нормами   и
техническими условиями;
     - своевременное устранение недостатков и  дефектов,  выявленных  при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
     4.1.3. Нести ответственность за  правильную  и  надлежащую  разметку
Объекта по отношению к реперным точкам, линиям  и  уровням,  правильность
положения уровней, размеров.
     4.1.4. Возвести собственными  силами  за  счет  цены   Контракта все
временные сооружения.
     4.1.5. Осуществить в установленном порядке  временные  подсоединения
коммуникаций на  период  выполнения  работ  на  строительной   площадке и
подсоединения вновь  построенных  коммуникаций  в  точках   подключения в
соответствии с проектной и рабочей документацией.
     Точки  и  условия  подсоединения  согласовывает  с  эксплуатирующими
организациями Государственный заказчик.
     4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции  выполнение  на  строительной
площадке необходимых мероприятий по технике  безопасности,  рациональному
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых  насаждений  и
земли, а также установить временное освещение.
     4.1.7.  Согласовать  с  органами  государственного  надзора  порядок
ведения работ на Объекте и  обеспечить  его  соблюдение  на  строительной
площадке.
     4.1.8. При готовности Объекта  известить  об  этом  Государственного
заказчика в 5-дневный срок.
     4.1.9.   Произвести   индивидуальное    испытание    смонтированного
оборудования  и  принять  участие  в  комплексном   его     опробовании в
присутствии представителя Государственного заказчика.
     4.1.10.  Немедленно  известить  Государственного  заказчика   и   до
получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
     -   возможных   неблагоприятных   для   Государственного   заказчика
последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
     -  иных,  не  зависящих  от  Подрядчика  обстоятельств,   угрожающих
годности или прочности  результатов  выполняемой  работы  либо  создающих
невозможность ее завершения в срок.
     4.1.11.  Подрядчик  обязан  самостоятельно   закупить   строительные
материалы  для  выполнения  работ  по  настоящему  Контракту,   а   также
предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику)  для
выполнения  работ  по   настоящему   Контракту.   Подрядчик   не   должен
использовать  материалы  и  оборудование,  если  это  может    привести к
нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды
и безопасности строительных работ.
     4.1.12. Нести ответственность перед  Государственным  заказчиком  за
неисполнение или ненадлежащее  исполнение  обязательств Субподрядчиками.
     4.1.13.  Передать  по   окончании   реконструкции   Государственному
заказчику схемы расположения и каталоги координат и  высот  геодезических
знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных  работах  в  период
реконструкциии   сохраняемых   до   его   окончания,   и   исполнительную
документацию о выполненных строительных и монтажных работах.
     4.1.14.  Привлечь  для  выполнения  работ,  связанных  с   вскрытием
подземных коммуникаций,  эксплуатационную  организацию  и   обеспечить ее
надзор за выполнением указанных работ.
     4.1.15. Заключить Договоры:
     - с  пусконаладочными  организациями  и  произвести  пусконаладочные
работы в сроки, в объеме и в порядке, которые  установлены  в  Приложении
N 3 к настоящему Контракту;
     -  на  шеф-монтаж  оборудования  с   вызовом       персонала для его
производства.
     4.1.16.  Выполнить  в  полном   объеме   все   свои   обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
     4.1.17. Подрядчик не позднее чем за 1 (один) месяц до сдачи  Объекта
в эксплуатацию представляет  Государственному  заказчику  на  утверждение
документы, необходимые для  сдачи  Объекта  в  эксплуатацию,  по  перечню
представляемому Государственным заказчиком.
     4.2. Обязательства Государственного заказчика.
     Для  реализации  настоящего   Контракта   Государственный   заказчик
принимает на себя обязательства:
     4.2.1. Передать Подрядчику  в  25-дневный  срок  со  дня  заключения
настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и  Государственным
заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения Объект  и
строительную площадку, пригодную для производства работ.
     4.2.2. Передать Подрядчику документацию,  в  объеме,  и  в  составе,
указанном в Приложении N 2 к настоящему Контракту.
     Передаваемая  документация  должна  составляться  в   соответствии с
требованиями  строительных  норм  и  правил,  проходить   государственную
экспертизу и утверждаться в установленном порядке.
     4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в
порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с  Календарным
планом (Приложение N 3) настоящего Контракта
     4.2.4. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта.
     4.2.5. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего
периода ведения работ (реконструкции).
     4.2.6.  Выполнить  в   полном   объеме   все   свои   обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

                        5. Сдача и приемка работ

     5.1. Государственный  заказчик  назначает  своего   представителя на
реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком  осуществляет
надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.
     5.2.  Приемка  результата  выполненных  работ  осуществляется  после
выполнения  Сторонами  всех   обязательств,   предусмотренных   настоящим
Контрактом, в соответствии с  установленным  порядком,   действовавшим на
дату его подписания.
     5.3. Приемка осуществляется комиссией,  создаваемой  Государственным
заказчиком  в  составе  своего  представителя,  представителя   проектной
организации, Подрядчика, органов  Госнадзора,  архитектурно-строительного
контроля  (надзора).  Участие   в   указанной   комиссии   и   полномочия
представителей органов местной власти  осуществляются  в   соответствии с
законодательными  актами  субъектов  Федерации   или   органов   местного
самоуправления.
     Приемка работ происходит  на  основании  представленных  Подрядчиком
Государственному  заказчику  форм  отчетности  КС-2  и  КС-3  и   журнала
производства работ.
     5.4. Подрядчик передает Государственному заказчику  за  10   дней до
начала  приемки  законченного   реконструкцией   Объекта   4   экземпляра
исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным
заказчиком Подрядчику в соответствии с  обязательствами  Государственного
заказчика  по   настоящему   Контракту,   с   письменным   подтверждением
соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
     5.5.   Дополнительная   экспертиза    принимаемой    Государственным
заказчиком  части  работ  или   всех   работ   в   целом   осуществляется
Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.
     5.6. При сдаче работы  Государственному заказчику  Подрядчик  обязан
сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного
и безопасного использования результатов работы, а также о  возможных  для
самого Государственного заказчика и других лиц последствиях  несоблюдения
соответствующих требований.
     5.7. Срок приемки работ  Государственным  заказчиком   составляет 30
дней  с  момента  представления  Подрядчиком  уведомления  о  выполненных
работах (этапе работ) по настоящему Контракту.

                6. Гарантии качества по сданным работам

     6.1.  Гарантии  качества  распространяются  на  все   конструктивные
элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
     6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и  входящих  в
него инженерных систем, оборудования, материалов и работ  устанавливается
60  месяцев  с  даты  подписания  Сторонами  акта  приемки     готового к
эксплуатации Объекта.
     6.3. Если в  период  гарантийной  эксплуатации  Объекта  обнаружатся
дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их  устранить
за свой счет и в согласованные с Государственным  заказчиком  сроки.  Для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка  и
сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего  представителя  не
позднее   2-х   дней   с   момента   получения      письменного извещения
Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом  случае  продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
     6.4.   Указанные   гарантии   не    распространяются    на    случаи
преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика
и  третьих  лиц,  а  также  на  случаи  нарушения   правил   эксплуатации
Государственным заказчиком или третьими лицами.
     6.5. При  отказе  Подрядчика  от  составления  или   подписания акта
обнаруженных дефектов Государственный заказчик  составляет  односторонний
акт на основе квалифицированной экспертизы,  осуществляемой  им  за  свой
счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.

    7. Обеспечение объекта реконструкции материалами и оборудованием

     7.1.  Подрядчик   принимает   на   себя   обязательство   обеспечить
реконструкцию упомянутого в  п. 1.1  Объекта  строительными  материалами,
изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим)  оборудованием  в
соответствии с технической документацией, в  соответствии  с  Приложением
N 3 к настоящему Контракту.
     7.2. Все поставляемые для  реконструкции  материалы  и  оборудование
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта  и  другие
документы, удостоверяющие их качество. Копии  этих  сертификатов  и  т.п.
должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала
производства  работ,  выполняемых  с  использованием  этих   материалов и
оборудования.
     7.3.   Подрядчик   несет   ответственность   за     сохранность всех
поставленных и переданных ему по акту в монтаж для  реализации  Контракта
материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному  заказчику
введенного в эксплуатацию после работ по реконструкции Объекта.
     7.4. Подрядчик несет ответственность  за  соответствие  используемых
материалов и оборудования,  поставляемых  для  реконструкции   Объекта по
настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам
и техническим условиям.

                        8. Строительная площадка

     8.1. Государственный заказчик одновременно с копией  акта  на  право
пользования  землей  для  реконструкции   Объекта   передает   Подрядчику
разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного
слоя почвы, необходимого для рекультивации  земель,  излишнего   грунта и
строительного мусора, карьеров для получения или разработки  недостающего
грунта.
     8.2.  Производство  геодезических  работ   в   процессе   работ   по
реконструкции Объекта,  геодезический  контроль  точности  геометрических
параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.
     8.3. Если при производстве работ на строительной площадке  Подрядчик
обнаружит  физические,  а  не  климатические  препятствия   (грунты более
твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или  другие  условия)  или
искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия,
не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной  форме
уведомляет об этом представителя Государственного Заказчика.
     8.4.  Подрядчик  за  свой  счет  осуществляет  содержание   и уборку
строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
     8.5. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания
акта  о  приемке   завершенного   строительством   Объекта     за пределы
строительной  площадки  принадлежащие  Подрядчику  строительные   машины,
оборудование, инвентарь, инструменты, строительные  материалы,  временные
сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в
места, указанные Государственным заказчиком.

                      9. Журнал производства работ

     9.1. С момента начала работ  и  до  их  завершения  Подрядчик  ведет
журнал производства работ на русском языке. Форма журнала  установлена  в
типовой   межотраслевой   форме   N КС-6,   утвержденной   Постановлением
Госкомстата  России  от  30.10.1997  N 71а.  Каждая  запись     в журнале
подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
     9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством
работ, применяемых материалов  или  записями  Подрядчика,  то  он  обязан
изложить  свое  обоснованное  мнение  в  журнале  производства    работ с
указанием срока устранения допущенных  отклонений.  Подрядчик  в  течение
указанного  срока  исполняет  указания   представителя   Государственного
заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале  производства
работ.

                           10. Охрана объекта

     10.1. Охрану Объекта реконструкции до полного завершения  работ  (до
сдачи реконструированного Объекта  Государственному  заказчику)  (включая
период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в
ходе приемки недостатки,  демонтировать  временные  сооружения,  а  также
вывозить находящуюся на  территории  строительной  площадки  строительную
технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.
     10.2. Охране подлежит Объект реконструкции, а также  предназначенные
для  реконструкции   материалы,   изделия,   конструкции,   оборудование,
строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке  и
прилегающей к ней территории.
     10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия  осуществляются  за
счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.

    11. Контроль и надзор государственного заказчика за исполнением
                               контракта

     11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор
за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их  выполнения
(графика), качеством применяемых материалов.
     11.2. Государственный  заказчик  в  целях осуществления   контроля и
надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании  услуг  по
контролю  и  надзору  за  ходом   и   качеством       выполняемых работ с
соответствующей инженерной организацией  или  физическим  лицом,  имеющим
свидетельство  о  допуске  к  видам  работ,   выданное   саморегулируемой
организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от   1  декабря  2007  N 315-ФЗ  "О  саморегулируемых
организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О  внесении
изменений в Градостроительный кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности.
     Государственный заказчик письменно уведомляет об этом  Подрядчика  в
10-дневный  срок  после  заключения  такого   договора.   В   уведомлении
указывается перечень лиц, которые  от  имени  Государственного  заказчика
будут осуществлять контроль и надзор, и  наименование  организации,  если
договор заключен с инженерной организацией.
     11.3. Инженерная организация от имени  и  по  письменному  поручению
Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль  за
соблюдением Подрядчиком графика выполнения  и  качества  работ,  а  также
производит   проверку   соответствия   используемых   им     материалов и
оборудования условиям Договора и проектной документации.
     Инженерная организация имеет  право  беспрепятственного   доступа ко
всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции.
     11.4. Подрядчик ведет журнал производства  работ  в   соответствии с
требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в  котором  отражается  весь
ход фактического производства работ, а также все факты и  обстоятельства,
связанные с производством работ,  имеющие  значение  во  взаимоотношениях
Государственного заказчика и Подрядчика.
     Государственный  заказчик  регулярно  проверяет  и  своей   подписью
подтверждает записи в журнале.
     11.5.  При  осуществлении  контроля  ведения  работ  по   настоящему
Контракту,  Государственный  заказчик,   а   также   нанятая   инженерная
организация не  имеют  права  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность
Подрядчика.

                    12. Скрытые строительные работы

     12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем
Государственного  заказчика  и/или  комиссией  созданной  Государственным
заказчиком.
     Подрядчик имеет право  приступить  к  выполнению  последующих  работ
только  после  приемки  Государственным  заказчиком   скрытых   работ   и
составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в  письменном
виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного  заказчика
о  необходимости  проведения  промежуточной  приемки  выполненных  работ,
подлежащих закрытию, ответственных конструкций и  систем,  гидравлических
испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных
дней   до   начала   проведения   этой   приемки.   Если    представитель
Государственного  заказчика  не  явится  к  указанному  сроку  проведения
промежуточной   приемки   выполненных   работ,    подлежащих    закрытию,
ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний
акт и считает работы принятыми,  при  этом  ответственность  за  качество
выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае
по требованию Государственного заказчика производится за его счет.
     12.2.  В  случае  если  представителем  Государственного   заказчика
внесены в журнал производства работ  замечания  по  выполненным  работам,
подлежащим  закрытию,  то  они  не  должны  закрываться   Подрядчиком без
письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев
неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см.  п. 12.1
настоящего Контракта). Если закрытие работ  выполнено  без  подтверждения
представителя Государственного заказчика (представитель  Государственного
заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием),  то
Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть  скрытых  работ,  не
прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его
указанию, а затем восстановить ее.
     12.3.  Готовность  принимаемых  ответственных  конструкций,  скрытых
работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного
заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций  и  скрытых
работ  и  актов   гидравлического   испытания   (включая     испытания на
герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

                        13. Право собственности

     13.1 Подрядчик не имеет права  продавать  или  передавать  в  период
реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть  его,  а  также
проектную документацию на его реконструкцию или  реконструкцию  отдельной
его части никакой третьей стороне.
     13.2.  Стороны  договорились,   что   все   результаты   выполненных
Подрядчиком  по  настоящему   Контракту   работ,   включая   поставленное
оборудование, является  собственностью  Российской  Федерации  с  момента
сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и
находятся  на   ответственном   хранении   у   Подрядчика     до передачи
Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного  Объекта  в
эксплуатацию в установленном  порядке  с  сохранением  на   Подрядчике до
указанного  момента  риска  случайной  гибели   или     повреждения таких
результатов выполненных работ.

                 14. Страхование объекта реконструкции

     14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить
договор   комплексного   страхования   строительно-монтажных     рисков и
ответственности (в том числе  за  причинение  вреда  третьим   лицам) при
проведении строительных и монтажных работ на Объекте.
     14.2.  Подрядчик  обязан  представить   Государственному   заказчику
доказательства   заключения   им   договора   комплексного    страхования
строительно-монтажных   рисков   и   ответственности    при    проведении
строительных и монтажных работ  (копию  страхового  полиса)  с  указанием
данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость
строительно-монтажных  работ,  выполняемых  Подрядчиком   по   настоящему
Контракту.

                   15. Имущественная ответственность

     15.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Государственным  заказчиком
обязательств,  предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Подрядчик  вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа,  пеней).  Неустойка  (штраф,  пени)
начисляется  за   каждый   день   просрочки   исполнения   обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,  следующего  после
дня истечения установленного Контрактом срока  исполнения  обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на день уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
     Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки  (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения  указанного  обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
     15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных  настоящим
Контрактом уплачивает Государственному заказчику:
     - за окончание реконструкции Объекта после установленного  срока  по
вине Подрядчика - пеня в размере 1% от  цены  Контракта  за  каждый  день
просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик  уплачивает
пеню в размере 2% цены Контракта за каждый день просрочки до фактического
исполнения обязательства;
     -  за  несвоевременное   освобождение   строительной     площадки от
принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1%  от  цены   Контракта за
каждый день просрочки;
     - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика
работ) - пеня в размере 2% стоимости данного вида работ  за  каждый  день
просрочки;
     - за задержку устранения дефектов в работах  и  конструкциях  против
сроков, предусмотренных актом сторон, а  в  случае  неявки   Подрядчика -
односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций
за каждый день просрочки.
     15.3. Кроме  санкций  за  неисполнение  обязательств  по  настоящему
Контракту  виновная  сторона  возмещает  другой  стороне  все   вызванные
неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками
убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.
     15.4. Уплата неустоек, а также  возмещение  убытков  не  освобождает
стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
     15.5. Результаты выполнения работ, включая  промежуточные,  после их
приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего  Контракта
переходят в собственность Российской Федерации  в  лице  Государственного
заказчика и находятся у Подрядчика на  ответственном  хранении  до  сдачи
Объекта   реконструкции    в    эксплуатацию    комиссией,    создаваемой
Государственным  заказчиком  в  установленном  порядке.  При    этом риск
случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.

                  16. Обеспечение исполнения контракта

     16.1   Условием    заключения    настоящего       Контракта является
предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на  срок  его
действия.  Обеспечение  исполнения  Контракта  может  быть  предоставлено
Государственному  заказчику  в  виде  безотзывной  банковской   гарантии,
договора поручительства или передачи Государственному заказчику  в  залог
денежных средств, в  том  числе  в  форме  вклада  (депозита)  в  размере
обеспечения исполнения государственного контракта.
     Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 703  000  (пять
миллилнов семьсот три тысячи) рублей 00 копеек.
     16.2.  Обеспечение  предоставляется   Подрядчиком   Государственному
заказчику в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  размещения  протокола
Комиссии   Государственного    заказчика    на       электронной площадке
http://sberbank-ast.ru.
     16.3. В  случае  продления  срока  выполнения  работ  по  настоящему
Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить
соответствующую безотзывную банковскую гарантию,  договор  поручительства
или передать Государственному заказчику дополнительные денежные  средства
в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада
(депозита).
     16.4. В случае если по каким-либо  причинам  обеспечение  исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по
государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее  обеспечение
исполнения обязательств по Контракту перестало  действовать  предоставить
Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение  Контракта
на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье
Государственного контракта.
     16.5.  Уплата  Подрядчиком  неустойки  или  применение    иной формы
ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения     обязательств по
настоящему Государственному контракту.
     16.6. Обеспечение исполнения Контракта удерживается  Государственным
заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств  по  настоящему
Контракту.

                 17. Обстоятельства непреодолимой силы

     17.1. Стороны освобождаются  от  ответственности  за   частичное или
полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,   если оно
явилось  следствием  природных  явлений,  действий  внешних   объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой  силы,  на  время  действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно  повлияли  на
исполнение настоящего Контракта.
     17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то  эта  Сторона  обязана
уведомить об этом другую в 3-дневный срок,  после  чего  Стороны  обязаны
обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и принять
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков,  порядка
ведения и стоимости работ, которое с момента  его  подписания  становится
неотъемлемой частью настоящего  Контракта,  либо  инициировать  процедуру
расторжения Контракта.
     17.3. Если,  по  мнению  Сторон,  работы  могут  быть   продолжены в
порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до  начала  действия
обстоятельств непреодолимой силы,  то  срок  исполнения   обязательств по
настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение  которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

                 18. Разрешение споров между сторонами

     18.1. Спорные вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  настоящего
Контракта,  разрешаются  Сторонами   путем   переговоров,   и   возникшие
договоренности  в   обязательном   порядке   фиксируются   дополнительным
соглашением  Сторон  (или  протоколом),  становящимся   с     момента его
подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
     18.2.  При  возникновении   между   Государственным     заказчиком и
Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их  причин
и невозможности урегулирования этого  спора  переговорами  по  требованию
любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
     Расходы  на  экспертизу  несет   Сторона,   требовавшая   назначения
экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта
или  причинной  связи  между  действиями   Подрядчика   и   обнаруженными
недостатками   расходы   на   экспертизу,   назначенную   Государственным
заказчиком, несет Подрядчик.  В  случае,  если  экспертиза   назначена по
соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
     18.3. Если, по  мнению  одной  из  Сторон,  не  имеется  возможности
разрешить возникший между Сторонами спор в  соответствии  с   п.п. 18.1 и
18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы
в установленном порядке.
     18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10  дней
с момента получения претензии.

                           19. Прочие условия

     19.1. Все изменения и дополнения к Контракту  действительны   лишь в
том случае, если они совершены в письменной  форме  и  подписаны  должным
образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
     19.2. Все приложения к Контракту,  подписанные  Сторонами,  являются
его неотъемлемыми частями.
     19.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и  обязанности  по
Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
     19.4. Стороны  обязуются  информировать  друг  друга  об  изменениях
реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.
     19.5.  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,     имеющих равную
юридическую силу.
     19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и  действует
до _____________, а в части  исполнения  гарантийных  обязательств   - до
истечения срока таковых.
     19.7. Стороны обязуются в  течение  30  дней  с  момента  заключения
настоящего Контракта подписать соглашение о замене  стороны   Контракта -
"Государственного заказчика", с Росрыболовства  на  ФГУ  "Сахалинрыбвод",
693006, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 43А ИНН 6501068931.
     19.8.  Вся  корреспонденция  по  настоящему  Контракту  направляется
Сторонами путем почтовых отправлений по  почтовым  адресам,   указанным в
настоящем Контракте. Каждая из Сторон  обязана  обеспечить   получение ею
корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому  адресу.
Сторона  считается  надлежаще  уведомленной  при  оправке  в    ее адрес,
указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.
     19.9. Персонал Подрядчика.
     19.9.1.   Для   выполнения   своих   обязательств,   предусмотренных
контрактом,    Подрядчик    использует    на        строительной площадке
высококвалифицированную рабочую силу,  необходимую  для   качественного и
своевременного выполнения работ.
     19.9.2.   Подрядчик   гарантирует   освобождение    Государственного
заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм  по  всем  претензиям,
требованиям  и  судебным  искам,  связанным  с   выполнением   персоналом
Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении  персонала
Подрядчика, связанных с увечьем и  несчастными  случаями  со  смертельным
исходом.
     19.9.3. В случае возникновения  претензий  к  персоналу  Подрядчика,
независимо от их  характера,  со  стороны  третьих  лиц,  Государственный
заказчик не несут по ним никакой материальной, финансовой  и  юридической
ответственности.
     19.10. В случае возникновения  обоснованных  претензий  к  персоналу
Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет
право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие
нарушения.
     19.11.  Подрядчик  выполняет   иные   обязанности,   предусмотренные
настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

      20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту

     Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:
     1. Техническое задание - Приложение N 1;
     2. График передачи государственным заказчиком  Подрядчику  проектной
документации,  рабочей  документации  и  разрешительной    документации -
Приложение N 2;
     3. Календарный план - Приложение N 3;
     4. Смета расходов - Приложение N 4.

                     21. Адреса и реквизиты сторон

Государственный заказчик:           Подрядчик:
Федеральное агентство по
рыболовству
107996, г. Москва
Рождественский бульвар,  д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение   N 1
Московского ГТУ банка России
г. Москвы,
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001

Приложение N 1
к государственному контракту N ____
от "___" _________ 2010 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод" г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область"
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


Государственный заказчик:


Подрядчик:


Приложение N 2
к государственному контракту N ____
от "___" _________ 2010 г.


График
передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и разрешительной документации на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод" г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область"


N

Объект передачи

Срок передачи

Примечания

1

Площадка, пригодная для производства работ.

25-дневный срок со дня заключения контракта

Акт приема-передачи

2

Проектная документация



3

Рабочая документация



4

Рыбоводно-биологическое обоснование



5

Положительное заключение государственной экспертизы




Государственный заказчик:


Подрядчик:


Приложение N 3
к государственному контракту N ____
от "___" _________ 2010 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод" г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область"


Контрактная цена _________ руб.


N п/п

Наименование работ

Дата начала работ

Дата окончания работ

Цена по контракту руб.

Результаты работ








Государственный заказчик:


Подрядчик:



Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на выполнение в 2010 г. работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод" - Ясноморского лососевого рыбоводного завода (п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область) размещается путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Утверждены извещение и аукционная документация.

Заявки можно подавать до 9.00 (мск) 14 мая 2010 г.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 23 апреля 2010 г. N 392 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по реконструкции объекта ФГУ "Сахалинрыбвод", г. Южно-Сахалинск, "Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.