Постановление Правительства РФ от 3 октября 2018 г. N 1186 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"

Постановление Правительства РФ от 3 октября 2018 г. N 1186
"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"

 

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; N 26, ст. 3352; N 48, ст. 6258; 2014, N 8, ст. 803; N 34, ст. 4668; 2015, N 1, ст. 278; N 35, ст. 4980; 2016, N 1, ст. 246; 2017, N 1, ст. 197; N 16, ст. 2424; N 52, ст. 8135).

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

 

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186

 

Изменения,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"

 

1. В паспорте в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "88199,6" и "67848,39" заменить соответственно цифрами "84943,37" и "64592,21".

2. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры "88199,6" заменить цифрами "84943,37";

б) в абзаце четвертом цифры "67848,39" заменить цифрами "64592,21".

3. В приложении N 1 к указанной Программе:

а) в позиции 7 цифры "2979", "3239" и "3774" заменить соответственно цифрами "2500", "2657" и "2882";

 

б) позицию 9 изложить в следующей редакции:

"

 

9.

Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий):

1945

2003

2063

2130

2197

2264

2283

2302

2321

 

";

 

в) позицию 10 дополнить субпозицией следующего содержания:

"

 

в Верховном Суде Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

1

1

2

 

";

г) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"

 

в Верховном Суде Российской Федерации

-

-

-

5

11

12

9

8

11

 

";

д) дополнить позицией 16 следующего содержания:

"

 

16.

Информатизация Верховного Суда Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)

-

-

-

-

-

-

3000000

4000000

5000000

 

количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)

-

-

-

-

-

-

3500

3500

3500

 

количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)

-

-

-

-

-

-

18000

19000

23000

 

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа (единиц)

-

-

-

-

-

-

1500

3000

5000

 

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)

-

-

-

-

-

-

1500

3000

5000

 

объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)

-

-

-

-

-

-

110

142

174

 

".

4. Приложение N 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

 

"Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186)

 

Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации

 

 

Наименование объекта, регион строительства

Срок ввода в действие

Мощность (кв. метров)

Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 - 2020 годы - всего

в том числе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск

1.

Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего

 

 

288731,3 *********

60827,2

300 *

89700

155917

68878,9 ****

2810,6 *****

-

-

 

строительство

2018 год

4604,66

288731,3

60827,2

300 *

89700

155917

68878,9 ****

2810,6 *****

-

-

Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж

2.

Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего

 

 

238245,2

88155

70400 *

127420

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

 

400

-

400

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2015 год

3730

237845,2

88155

70000 *

127420

-

-

-

-

-

3.

Строительство здания Лискинского районного суда - всего

 

 

80872,1

2740

38770

39362,1

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2013 год

 

2740

2740

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2015 год

2482,4

78132,1

-

38770

39362,1

-

-

-

-

-

Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный

4.

Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего

 

 

708106 *********

-

20000

6000

-

20000

400000

200000

62106

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

26000

-

20000

6000

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

7224,2

682106

-

-

-

-

20000

400000

200000

62106

Пермский краевой суд, г. Пермь

5.

Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего

 

 

589517,3 *********

-

15000

5000 **

-

502399,7 ******

480857,3 *****

92714

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

15946

-

15000

5000 **

-

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

8253,5

573571,3

-

-

-

-

502399,7 ******

480857,3 *****

92714

-

Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток

6.

Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего

 

15000

- *********

-

-

-

5000

35000 ******

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

- *********

-

-

-

5000

35000 ******

-

-

-

Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград

7.

Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего

 

14166,8

20930 *********

-

29000

8800

8800 ***

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

20930 *********

-

29000

8800

8800 ***

-

-

-

-

Иркутский областной суд, г. Иркутск

8.

Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего

 

 

1582711,2 *********

-

34000

6517

-

419158,5

723014,9 *****

393836

386612

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

31695

-

34000

6517

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

17082,27

1551016,2

-

-

-

-

419158,5

723014,9 *****

393836

386612

Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово

9.

Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего

 

 

1739889,8 *********

-

23359,2

14875,2 **

720608,1 ***

1046872,3 ****

857173,5 *****

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

23359,2

-

23359,2

2275,2 **

-

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

22837

1716530,6

-

-

12600

720608,1 ***

1046872,3 ****

857173,5 *****

-

-

10.

Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего

 

3300

1333 *********

3000

1670,2 *

1333,2 **

869,8

5869,8 **** ******

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

1333 *********

3000

1670,2 *

1333,2 **

869,8

5869,8 **** ******

-

-

-

Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск

11.

Строительство здания Курского областного суда - всего

 

7000

15000

-

12000

3000

500,7 ***

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

15000

-

12000

3000

500,7 ***

-

-

-

-

12.

Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего

 

640

2343

-

-

-

2343

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

2343

-

-

-

2343

-

-

-

-

13.

Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего

 

960

1196,8

-

-

900

296,8

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

1196,8

-

-

900

296,8

-

-

-

-

Московский областной суд, г. Красногорск

14.

Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего

 

8000

34700

-

14700

20000

20000 ***

9763,5 ****

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

34700

-

14700

20000

20000 ***

9763,5 ****

-

-

-

Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск

15.

Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего

 

 

887188,7 *********

-

10500

6000

-

70000 ******

409953,7 *****

200000

260735

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

16500

-

10500

6000

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2020 год

8769,1

870688,7

-

-

-

-

70000 ******

409953,7 *****

200000

260735

16.

Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего

 

 

226198

63350

30100

110000

22748

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2013 год

3344,1

55000

55000

-

-

-

-

-

-

-

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

 

8450

8350

100

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2016 год

3344,1

162748

-

30000

110000

22748

-

-

-

-

17.

Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск

2014 год

278,6

10250

-

10250

-

-

-

-

-

-

Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород

18.

Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего

 

 

3296661,3 *********

30000

120761,1

702961,7

1228471,2 ***

1270429

27516,7 *****

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

 

150761,1

30000

120761,1

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2018 год

33664,23

3145900,2

-

-

702961,7

1228471,2 ***

1270429

27516,7 *****

-

-

Омский областной суд, г. Омск

19.

Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего

 

 

1082294 *********

-

8411,7

2588,3

-

329400,9 ******

300000

342171

429123

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

11000

-

8411,7

2588,3

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

14440

1071294

-

-

-

-

329400,9 ******

300000

342171

429123

Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел

20.

Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего

 

 

80853,2 *********

-

7000

1500

605,5 ***

10000 ******

20000

58454

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

2399,2

-

7000

1500

605,5 ***

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

2110,5

78454

-

-

-

-

10000 ******

20000

58454

-

Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза

21.

Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего

 

 

865085,2 *********

-

-

13369

15557,2

-

500000

250000

86159

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

28926,2

-

-

13369

15557,2

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

10996,63

836159

-

-

-

-

-

500000

250000

86159

22.

Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего

 

 

264902 *********

-

-

-

2500

6500 ******

126203

129699

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

9000

-

-

-

2500

6500 ******

-

-

-

 

реконструкция

2019 год

4485,2

255902

-

-

-

-

-

126203

129699

-

Рязанский областной суд, г. Рязань

23.

Строительство здания Рязанского областного суда - всего

 

 

633349 *********

-

-

4200

2864

-

300000

250000

76285

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

7064

-

-

4200

2864

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

11892,46

626285

-

-

-

-

-

300000

250000

76285

Томский областной суд, г. Томск

24.

Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего

 

 

435361 *********

-

-

-

-

-

13566

117635

304160

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

13566

-

-

-

-

-

13566

-

-

 

строительство

2020 год

4500

421795

-

-

-

-

-

-

117635

304160

Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула

25.

Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего

 

 

1125529,2 *********

5400

4220

3177,2

232,4

1342,6 ******

14428,6

500000

598071

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

27458,2

5400

4220

3177,2

232,4

1342,6 ******

14428,6

-

-

 

строительство

2020 год

14934,6

1098071

-

-

-

-

-

-

500000

598071

Ульяновский областной суд, г. Ульяновск

26.

Строительство здания Ульяновского областного суда - всего

 

 

655905,7 *********

4000

4169

9780

116716

180000 ****

437026

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

22149

4000

4169

9780

4200

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

7345

633756,7

-

-

-

112516

180000 ****

437026

-

-

Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль

27.

Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего

 

11560

27000 *********

-

-

2000

12316

7000

12684 *****

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

27000

-

-

2000

12316

7000

12684 *****

-

-

Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

28.

Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

 

 

125245

125245

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

10489,9

125245

125245

-

-

-

-

-

-

-

29.

Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

 

 

88589,9

88589,9

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

11338,5

88589,9

88589,9

-

-

-

-

-

-

-

30.

Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

 

 

117940,8

117940,8

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

12404

117940,8

117940,8

-

-

-

-

-

-

-

31.

Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

 

 

376786,4

-

92666,4

235208

59539,4 ***

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2016 год

3722

376786,4

-

92666,4

235208

59539,4 ***

-

-

-

-

32.

Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

 

 

1781750,4 *********

-

508249,3

255799,2

440208,9

367864,9 ****

577493

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2019 год

14832,2

1781750,4

-

508249,3

255799,2

440208,9

367864,9 ****

577493

-

-

Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар

33.

Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего

2017 год

 

619601

-

238499

273641,8 **

320584,6 ***

35522,6 **** ******

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2017 год

9268,5

619601

-

238499

273641,8 **

320584,6 ***

35522,6 **** ******

-

-

-

Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск

34.

Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего

 

 

209704

144371

65333

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция

2014 год

3631,4

209704

144371

65333

-

-

-

-

-

-

Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа

35.

Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего

 

 

2085393,7 *********

-

916268,8

345989,7 **

159097,5 *******

-

-

271893

834478

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

900

-

900

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

31528,8

2084493,7

-

915368,8

345989,7 **

159097,5 *******

-

-

271893

834478

Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский

36.

Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего

 

 

492319,1 *********

-

3000

3267,1

7767,1 ***

55940 **** ******

136255 *****

168655

177397

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

6267,1

-

3000

3267,1

1767,1 ***

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

7682,1

486052

-

-

-

6000

55940 **** ******

136255 *****

168655

177397

Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала

37.

Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего

 

10080

27000

-

23000

4000

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

27000

-

23000

4000

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград

38.

Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего

 

 

249710

37280

134220

78210

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция

2015 год

3669

249710

37280

134220

78210

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга

39.

Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего

 

2298

5420,5 *********

4300

1870

933,3 **

561 ***

550,9 **** ******

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

5420,5 *********

4300

1870

933,3 **

561 ***

550,9 **** ******

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

40.

Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего

 

 

140146 *********

2869

54291 **

216

76290

70433,7 ****

60771

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

3085

2869

-

216

-

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

3102

137061

-

54291 **

-

76290

70433,7 ****

60771

-

-

41.

Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области  - всего

 

 

243327,4 *********

-

5906,4

988

150

-

138444

97839

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

7044,4

-

5906,4

988

150

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

4471,3

236283

-

-

-

-

-

138444

97839

-

Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск

42.

Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего

 

 

668979,7

-

232000

303232,7 **

233698,8 ***

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2016 год

6858

668979,7

-

232000

303232,7 **

233698,8 ***

-

-

-

-

43.

Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска  - всего

 

 

148214

7100

79655,7 **

29677,6

105789,7 ***

99512,7 **** ******

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2013 год

 

7100

7100

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2017 год

3665,8

141114

-

79655,7 **

29677,6

105789,7 ***

99512,7 **** ******

-

-

-

Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород

44.

Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего

 

 

181025 *********

18670

27840 **

20000

87260

141927 **** ******

16690,5 *****

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2018 год

3243,3

181025

18670

27840 **

20000

87260

141927 **** ******

16690,5 *****

-

-

Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск

45.

Реконструкция здания Исилькульского районного суда  - всего

 

 

31823

22506

9317

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция

2014 год

708,26

31823

22506

9317

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону

46.

Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего

 

 

52366

600

28836 **

27351

24415

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2013 год

 

600

600

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2016 год

1008,6

51766

-

28836 **

27351

24415

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск

47.

Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего

 

 

1161946,7 *********

-

424437,2

192408,9

151726,8

136190,9 **** ******

274918,7

113714

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

1835,4

-

-

-

-

-

1835,4

-

-

 

строительство

2019 год

7780

1160111,3

-

424437,2

192408,9

151726,8

136190,9 **** ******

273083,3

113714

-

Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск

48.

Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего

 

 

17800

16900

-

900

483 ***

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

900

-

-

900

483 ***

-

-

-

-

 

строительство

2013 год

4229,4

16900

16900

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск

49.

Строительство здания Миасского городского суда - всего

 

 

183641

53210

67040

63391

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2015 год

4125

183641

53210

67040

63391

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала

50.

Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего

 

 

30804

30804

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

772,2

30804

30804

-

-

-

-

-

-

-

51.

Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего

 

 

39239

39239

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

815

39239

39239

-

-

-

-

-

-

-

52.

Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент

2014 год

483,2

7500

-

7500

-

-

-

-

-

-

53.

Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан

2014 год

709,6

25000

-

25000

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик

54.

Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего

 

 

36431,3

36431,3

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

863

36431,3

36431,3

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас

55.

Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего

 

 

131176 *********

-

-

-

5978

2989 ****

65616

59582

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

5978

-

-

-

5978

2989 ****

-

-

-

 

строительство

2019 год

1918

125198

-

-

-

-

-

65616

59582

-

56.

Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего

 

 

58056 *********

-

-

-

2600

780 ****

-

25000

30456

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

2600

-

-

-

2600

780 ****

-

-

-

 

строительство

2020 год

800

55456

-

-

-

-

-

-

25000

30456

Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск

57.

Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего

 

 

84749 *********

-

-

-

3970

3176 ****

47830

32949

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

3970

-

-

-

3970

3176 ****

-

-

-

 

строительство

2019 год

1057,92

80779

-

-

-

-

-

47830

32949

-

Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ

58.

Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего

 

 

69329 *********

-

-

-

3273

1650 ****

35000

32679

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

1650

-

-

-

3273

1650 ****

-

-

-

 

строительство

2019 год

1491,8

67679

-

-

-

-

-

35000

32679

-

Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл

59.

Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего

 

 

326144 *********

-

-

-

16500

-

96292

99644

113708

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

16500

-

-

-

16500

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

3358,77

309644

-

-

-

-

-

96292

99644

113708

60.

Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва

2014 год

816,9

10000

-

10000

-

-

-

-

-

-

Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный

61.

Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего

 

 

114205 *********

-

-

3000

981

-

-

50000

60224

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

3981

-

-

3000

981

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

1416

110224

-

-

-

-

-

-

50000

60224

62.

Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего

 

 

99775 *********

-

-

2000

1458

-

-

50000

46317

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

3458

-

-

2000

1458

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

1240

96317

-

-

-

-

-

-

50000

46317

63.

Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего

 

 

86750,5 *********

-

-

-

2500

1480,5 ******

660,6 *****

50000

32770

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

3980,5

-

-

-

2500

1480,5 ******

660,6 *****

-

-

 

строительство

2020 год

1240

82770

-

-

-

-

-

-

50000

32770

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань

64.

Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего

 

 

270870 *********

-

-

9044

45500

216826

145776 *****

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

9044

-

-

9044

500

-

-

-

-

 

строительство

2018 год

3923,18

261826

-

-

-

45000

216826

145776 *****

-

-

65.

Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего

 

 

316877,3 *********

-

-

11366,3

21963,7

285511

198117 *****

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

11366,3

-

-

11366,3

1963,7

-

-

-

-

 

строительство

2018 год

5301,1

305511

-

-

-

20000

285511

198117 *****

-

-

66.

Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан  - всего

 

 

78098 *********

-

-

-

3744 *******

-

75554

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

3744 *******

-

-

-

3744 *******

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

1280

75554

-

-

-

-

-

75554

-

-

Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар

67.

Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего

 

2000

1908,2 *********

-

-

-

1273,8

3733,7 **** ******

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

1908,2 *********

-

-

-

1273,8

3733,7 **** ******

-

-

-

Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток

68.

Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки  - всего

 

 

124035,1 *********

-

-

-

3925

1483,3 **** ******

70000

50183

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

3852,1

-

-

-

3925

1483,3 **** ******

-

-

-

 

реконструкция

2019 год

2040,1

120183

-

-

-

-

-

70000

50183

-

69.

Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск

2013 год

4586,3

75292,4

75292,4

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь

70.

Реконструкция здания Ессентукского городского суда  - всего

 

 

110142,3 *********

-

-

-

1806,3

806,2 ****

52500

55836

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

1806,3

-

-

-

1806,3

1806,2 ****

-

-

-

 

реконструкция

2019 год

3300

108336

-

-

-

-

-

52500

55836

-

Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск

71.

Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего

 

 

62758 *********

-

-

-

1945

1268,1 ****

22333

38480

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

1945

-

-

-

1945

1268,1 ****

-

-

-

 

реконструкция

2019 год

1482,7

60813

-

-

-

-

-

22333

38480

-

Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань

72.

Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего

 

1800

1739,5 *********

-

-

-

3670

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

1739,5 *********

-

-

-

3670

-

-

-

-

73.

Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего

 

 

33115,2 *********

-

-

-

1450

-

278,8

15000

16483

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

1632,2

-

-

-

1450

-

278,8

-

-

 

строительство

2020 год

500

31483

-

-

-

-

-

-

15000

16483

Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск

74.

Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего

 

 

211457 ********* **

1783

2967

-

2967

37200 ******

136903,1 *****

69507

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

4750

1783

2967

-

2967

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

2826,51

206707

-

-

-

-

37200 ******

136903,1 *****

69507

-

Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир

75.

Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего

 

 

67313 *********

-

-

-

2495

2495 ****

1996 *****

30000

34818

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

2495

-

-

-

2495

2495 ****

1996 *****

-

-

 

строительство

2020 год

1782,3

64818

-

-

-

-

-

-

30000

34818

Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново

76.

Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего

 

 

53343,9

31500

21843,9

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2014 год

1870

53343,9

31500

21843,9

-

-

-

-

-

-

77.

Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, ******** - всего

 

 

36255 *********

-

-

-

1556

-

17292

17407

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

1556

-

-

-

1556

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

841,7

34699

-

-

-

-

-

17292

17407

-

Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск

78.

Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1,  - всего

 

4810

13823,6 *********

-

-

-

15365,9

1773,6 **** ******

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

13823,6 *********

-

-

-

15365,9

1773,6 **** ******

-

-

-

Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров

79.

Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего

 

 

203303,6 *********

-

-

-

3576,7

3576,6 ****

100000

99727

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

3576,6

-

-

-

3576,7

3576,6 ****

-

-

-

 

строительство

2019 год

4300

199727

-

-

-

-

-

100000

99727

-

Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк

80.

Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего

 

1800

3757,1 *********

-

-

-

1298

3234 ******

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

3757,1 *********

-

-

-

1298

3234 ******

-

-

-

81.

Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка

2016 год

 

11060,7

300000

-

-

-

300000

-

-

-

Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан

82.

Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда

2013 год

182,1

7000

7000

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва

83.

Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда

2013 год

3310,5

235089

235089

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск

84.

Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск

2014 год

2657,2

294400

-

294400

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома

85.

Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль

2015 год

461,6

4000

-

-

4000

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск

86.

Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут

2014 год

4273

200002

-

200002

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург

87.

Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего

 

 

104178 *********

-

-

-

5600

5600 **** ******

52480

46098

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

5600

-

-

-

5600

5600 **** ******

-

-

-

 

строительство

2019 год

2391,29

98578

-

-

-

-

-

52480

46098

-

Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков

88.

Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего

 

 

251077,8 *********

-

-

-

10355,8

10355,7 **** ******

-

100000

140722

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

10355,8

-

-

-

10355,8

10355,7 **** ******

-

-

-

 

строительство

2020 год

3100

240722

-

-

-

-

-

-

100000

140722

89.

Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего

 

 

106676,9 *********

-

-

912,2

1949,7

821,5 **** ******

-

50000

54105

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

2571,9

-

-

912,2

1949,7

821,5 **** ******

-

-

-

 

строительство

2020 год

1200

104105

-

-

-

-

-

-

50000

54105

90.

Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего

 

 

47175,6 *********

-

-

-

1400,6

-

-

20000

25775

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

1400,6

-

-

-

1400,6

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

640

45775

-

-

-

-

-

-

20000

25775

91.

Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего

 

 

67578 *********

-

-

-

1490

-

30726

35362

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

1490

-

-

-

1490

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

1312,65

66088

-

-

-

-

-

30726

35362

-

Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара

92.

Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего

 

 

372902 *********

-

13210

3850

7000

198552

254412,1 *****

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

17060

-

13210

3850

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2018 год

9486,66

355842

-

-

-

7000

198552

254412,1 *****

-

-

93.

Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего

 

 

379475 *********

-

-

-

6618

618 ****

1400

200000

171457

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

8018

-

-

-

6618

618 ****

1400

-

-

 

строительство

2020 год

7282

371457

-

-

-

-

-

-

200000

171457

Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов

94.

Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего

 

 

102367 *********

-

-

-

5015

4990 ****

59810

37567

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

4990

-

-

-

5015

4990 ****

-

-

-

 

строительство

2019 год

1756,5

97377

-

-

-

-

-

59810

37567

-

Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург

95.

Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области

2013 год

1431

116000

116000

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск

96.

Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего

 

800

- *********

-

-

-

2612,7

2600 **** ******

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

- *********

-

-

-

2612,7

2600 **** ******

-

-

-

97.

Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего

 

 

210283,2 *********

-

-

-

5208 *****

1380 ****

-

150000

55658

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

4625,2

-

-

-

5208 *****

1380 ****

-

-

-

 

строительство

2020 год

3780

205658

-

-

-

-

-

-

150000

55658

Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск

98.

Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего

 

1830

380

-

-

-

380

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

380

-

-

-

380

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов

99.

Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего

 

5800

- *********

-

-

-

6950

6950 **** ******

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

- *********

-

-

-

6950

6950 **** ******

-

-

-

Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень

100.

Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего

 

3900

50 *********

-

-

-

500

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

50 *********

-

-

-

500

-

-

-

-

Новосибирский областной суд, г. Новосибирск

101.

Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск,  - всего

 

 

1814177,9 *********

385927,9

-

1500

12183

-

26568

800000

600182

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2013 год

11200

385927,9

385927,9

-

-

-

-

-

-

-

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

28068

-

-

1500

12183

-

26568

-

-

 

реконструкция

2020 год

15200

1400182

-

-

-

-

-

-

800000

600182

Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва

102.

Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, рабочий поселок городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего

 

 

73412,3

73412,3

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

1862

73412,3

73412,3

-

-

-

-

-

-

-

103.

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего

 

 

73888,8 *********

6064,2

6100

6100

5000

-

5000

-

56524

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

5200,6

-

-

-

5000

-

5000

-

-

 

строительство

2020 год

5323

68688,2

6064,2

6100

6100

-

-

-

-

56524

Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь

104.

Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры

2013 год

1575,5

30000

30000

-

-

-

-

-

-

-

105.

Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово

2013 год

522

4000

4000

-

-

-

-

-

-

-

106.

Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск

2013 год

526

7200

7200

-

-

-

-

-

-

-

107.

Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль

2013 год

627,7

14542,2

14542,2

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород

108.

Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября,  - всего

 

 

464526,5 *********

8220

-

157246,5

206730 ***

295652,8 **** ******

77910 *****

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

15736,5

8220

-

7516,5

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2018 год

7201

448790

-

-

149730

206730 ***

295652,8 **** ******

77910 *****

-

-

Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь

109.

Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь

2013 год

3825,3

198126

198126

-

-

-

-

-

-

-

Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк

110.

Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе

2013 год

6658

341386,5

341386,5

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов

111.

Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего

 

 

631003 *********

310000

-

-

1500

3500 ******

5000

150000

166003

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2013 год

5842,4

310000

310000

-

-

-

-

-

-

-

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

5000

-

-

-

1500

3500 ******

5000

-

-

 

реконструкция

2020 год

5842,4

316003

-

-

-

-

-

-

150000

166003

Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь

112.

Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего

 

8000

33600

-

-

-

-

-

-

17200

16400

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

33600

-

-

-

-

-

-

17200

16400

Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль

113.

Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего

 

8000

33700

-

-

-

-

-

-

15500

18200

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

33700

-

-

-

-

-

-

15500

18200

Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск

114.

Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего

 

 

1456711 *********

-

-

2000

8000

8000 **** ******

10000

500000

946711

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

10000

-

-

2000

8000

8000 **** ******

10000

-

-

 

строительство

2020 год

8944

1446711

-

-

-

-

-

-

500000

946711

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

115.

Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего

 

 

5901230,2 *********

1246725,1

1481762,1

1550000

1522350,7 ***

801640,1 **** ******

461112

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2019 год

32516,2

5901230,2

1246725,1

1481762,1

1550000

1522350,7 ***

801640,1 **** ******

461112

-

-

Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград

116.

Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего

 

11000

48000

-

-

-

-

-

-

20000

28000

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

48000

-

-

-

-

-

-

20000

28000

Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа

117.

Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего

 

 

780202,9 *********

-

22000

10780 **

-

-

-

263228,2

494974,7

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

22000

-

22000

10780 **

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

11200

758202,9

-

-

-

-

-

-

263228,2

494974,7

Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир

118.

Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего

 

 

689287,4 *********

-

-

-

4000

15000 ******

198087,3 *****

332885,1

152215

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

19000

-

-

-

4000

15000 ******

12900 *****

-

-

 

строительство

2020 год

6864

670287,4

-

-

-

-

-

185187,3

332885,1

152215

Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань

119.

Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего

 

 

1537801,4

793188,4

-

525090

468287,4 ***

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2016 год

14412,8

1537801,4

793188,4

-

525090

468287,4 ***

-

-

-

-

Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск

120.

Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего

 

8000

22700

-

-

-

-

-

-

9900

12800

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

22700

-

-

-

-

-

-

9900

12800

Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске

121.

Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего

 

 

442061 *********

-

-

-

2000

8141,6 **** ******

200000

213801

18260

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

10000

-

-

-

2000

8141,6 **** ******

-

-

-

 

строительство

2020 год

3960,7

432061

-

-

-

-

-

200000

213801

18260

Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск

122.

Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего

 

 

1297705,1 *********

-

24000

-

-

-

260622,1

584622

428461

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

 

24000

-

24000

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

12489,59

1273705,1

-

-

-

-

-

260622,1

584622

428461

Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите

123.

Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего

 

 

384957 *********

-

-

-

2000

8000 ******

250000

100000

24957

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

10000

-

-

-

2000

8000 ******

-

-

-

 

строительство

2020 год

4573,8

374957

-

-

-

-

-

250000

100000

24957

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск

124.

Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск,  - всего

 

 

811018,3

-

-

-

-

-

10700

46060

754258,3

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

 

23700

-

-

-

-

-

10700

13000

-

 

строительство

2020 год

5600

787318,3

-

-

-

-

-

-

33060

754258,3

Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск

125.

Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - всего

 

9600

40200

-

-

-

-

-

-

20000

20200

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

40200

-

-

-

-

-

-

20000

20200

Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан

126.

Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего

 

1900

9200

-

-

-

-

-

-

3600

5600

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

9200

-

-

-

-

-

-

3600

5600

Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный

127.

Реконструкция здания Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего

 

2600

11900

-

-

-

-

-

-

4900

7000

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

11900

-

-

-

-

-

-

4900

7000

Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар

128.

Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего

 

 

1323771,3

550000

216317,3

380200

187496,1 ***

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2016 год

19316,7

1323771,3

550000

216317,3

380200

187496,1 ***

-

-

-

-

Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома

129.

Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома

2015 год

308,2

13260

-

-

13260

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары

130.

Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего

 

3680

2145 *********

-

-

2145

793

792,9 **** ******

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

2145 *********

-

-

2145

793

792,9 **** ******

-

-

-

Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита

131.

Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край

2014 год

776,7

44400

-

44400

-

-

-

-

-

-

132.

Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края

2015 год

790,2

75056

-

-

75056

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард

133.

Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего

 

 

159890 *********

-

-

2198

68021,1 ***

156057,5 **** ******

86420,4 *****

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

2892

-

-

2198

1764,1 ***

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

1995,6

156998

-

-

-

66257

156057,5 **** ******

86420,4 *****

-

-

Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда

134.

Строительство здания Нюксенского районного суда - всего

 

 

32819

-

-

2307

30512

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

2307

-

-

2307

-

-

-

-

-

 

строительство

2016 год

484,06

30512

-

-

-

30512

-

-

-

-

135.

Строительство здания Кадуйского районного суда - всего

 

 

31994

-

-

2307

30512

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

2307

-

-

2307

-

-

-

-

-

 

строительство

2016 год

484,06

29687

-

-

-

30512

-

-

-

-

136.

Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего

 

 

342539,3 *********

-

-

-

7251,3

7251,3 ****

200000

120000

15288

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

7251,3

-

-

-

7251,3

7251,3 ****

-

-

-

 

строительство

2020 год

5719,2

335288

-

-

-

-

-

200000

120000

15288

137.

Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего

 

 

68090

68090

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2013 год

 

3440

3440

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2013 год

1120

64650

64650

-

-

-

-

-

-

-

138.

Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего

 

 

67980

67980

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2013 год

 

4760

4760

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2013 год

1000

63220

63220

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул

139.

Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего

 

 

378421,7 *********

-

184440

5884

2176,7

77209

108712

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2014 год

4943,7

184440

-

184440

-

-

-

-

-

-

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

8060,7

-

-

5884

2176,7

-

-

-

-

 

реконструкция

2018 год

5793,36

185921

-

-

-

-

77209

108712

-

-

Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону

140.

Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего

 

 

1432490,7 *********

-

-

-

3167

37223 ******

550796

340839,7

500465

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

40390

-

-

-

3167

37223 ******

-

-

-

 

строительство

2020 год

14453

1392100,7

-

-

-

-

-

550796

340839,7

500465

Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь

141.

Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего

 

 

383950 *********

-

-

-

9308

14764 ******

196786

121110

41982

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

24072

-

-

-

9308

14764 ******

-

-

-

 

строительство

2020 год

2177

359878

-

-

-

-

-

196786

121110

41982

Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань

142.

Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа - всего

 

 

1562000

-

-

-

-

1562000

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2017 год

14260,9

1562000

-

-

-

-

1562000

-

-

-

Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск

143.

Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего

 

 

11023

-

-

-

-

-

-

11023

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

 

11023

-

-

-

-

-

-

11023

-

 

Итого

 

 

53808423 **********

5581920

5732498,6 *

5783944 **

7060082 ***

8686640,3 ****

9942496,9 *****

8276300

8306100

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

 

 

1369049

90326,8

404282,6 *

173554,3 **

271065,8 ***

231460,8 ****

122618,7 *****

132100

108200

 

строительство, реконструкция, приобретение

 

 

52439374

5491593,2

5328216 *

5610389,7 **

6789016,2 ***

8455179,5 ****

9819878,2 *****

8144200

8197900

 

------------------------------

* С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей;

не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей.

*** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.

**** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.

***** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;

на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.

****** Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;

Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

******* Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

******** В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Указанные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

********* С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

********** В соответствии с параметрами федерального бюджета.

------------------------------

 

5. В приложении N 7 к указанной Программе:

а) в позиции, касающейся всего по Программе:

цифры "88199,6*", "12107,12", "12773,08" и "13536,31" заменить соответственно цифрами "82160,42*", "12576,54*", "10952,93" и "11075,14";

в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетные инвестиции), цифры "67848,38*", "10331,46", "10946,23" и "11729,89" заменить соответственно цифрами "61809,16*", "10806,6*", "9132,82" и "9256,26";

в субпозиции "прочие нужды" цифры "20351,16", "1775,66", "1826,85" и "1806,42" заменить соответственно цифрами "20351,26", "1769,94", "1820,11" и "1818,88";

б) в разделе I:

в позиции "Всего" цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3";

в позиции, касающейся информатизации судебной системы, цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3";

в субпозиции, касающейся информатизации Верховного Суда Российской Федерации, цифры "28,43", "29,99" и "31,78" заменить соответственно цифрами "26,6", "26,6" и "37";

в) в разделе II:

в позиции "Всего" цифры "70491,11*", "11004,05", "11685,05" и "12452,39" заменить соответственно цифрами "64448,98*", "11480,29*", "9873,68" и "9975,62";

в позиции, касающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальные вложения), цифры "63890,04*", "10035,17", "10649" и "11431,58" заменить соответственно цифрами "57850,81*", "10511,41*", "8837,63" и "8954,81";

в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "56606,35*", "9466,26", "10087,67" и "10782,87" заменить соответственно цифрами "50567,12*", "9942,5*", "8276,3" и "8306,1";

в позиции, касающейся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), цифры "3076,4" и "523,77" заменить соответственно цифрами "3076,5" и "523,68";

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "2817,53" заменить цифрами "2817,62";

г) в разделе III в позиции "Всего" цифры "2290,1" и "264,9" заменить соответственно цифрами "2290,14" и "264,93";

д) в разделе IV:

в позиции "Всего" цифры "538,54", "541,94" и "545,84" заменить соответственно цифрами "533,55", "536,55" и "556,22";

в позиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "94,74", "95,14" и "99,04" заменить соответственно цифрами "89,75", "89,75" и "109,42";

в субпозиции, касающейся судей (капитальные вложения), цифры "16,99", "17,93" и "19,01" заменить соответственно цифрами "15,89", "15,89" и "22,15";

в субпозиции, касающейся работников аппарата суда (прочие нужды), цифры "77,75", "77,21" и "80,03" заменить соответственно цифрами "73,86", "73,86" и "87,27";

е) сноску после слов "на начало 2017 года," дополнить словами "подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года,".

6. Приложение N 8 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

 

"Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186)

 

Объемы финансирования
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

2013 - 2020 годы - всего

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Всего по Программе

82160,42*

10000

9454,79*

9354,28*

11725,25*

12999,19*

12576,54*

10952,93

11075,14

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционный Суд Российской Федерации

37,07

37,07

-

-

-

-

-

-

-

Верховный Суд Российской Федерации

773,65

34,85

64,4

67,86

111,07

116,35

116,35

116,35

146,42

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

4324,4

4324,4

-

-

-

-

-

-

-

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

67169,72*

4267,01

8779,96

8208,37*

10323,14*

11753,2

10922*

9238,8

9238,8

Минэкономразвития России

1,38

1,38

-

-

-

-

-

-

-

Минюст России

5772,3

870,76

195,07

693,73*

751,5*

710,53*

901,34

950,91

1027,79

ФССП России

4081,9*

464,53

415,37

384,32

539,55*

419,11*

636,85

646,87

662,13

Государственные капитальные вложения - всего

61809,16*

6544,68

6610,93*

6955,23*

8563,78*

9916,58*

10806,6*

9132,82

9256,26

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховный Суд Российской Федерации

122,35

13,01

11,84

12,27

15,41

15,89

15,89

15,89

22,15

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

3520,6

3520,6

-

-

-

-

-

-

-

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

54123,82*

2678,62

6331,4

6371,64*

7682,08*

9258,84*

10221,8*

8555,6

8585,4

Минюст России

1484,43*

38,07

13,96

338,51*

512,59*

367,53*

162,06

144,46

236,58

ФССП России

2557,96*

294,38

253,73

232,81

353,7*

274,32*

406,85

416,87

412,13

Прочие нужды - всего

20351,26

3455,32

2843,87

2399,05

3161,48

3082,61

1769,94

1820,11

1818,88

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционный Суд Российской Федерации

37,07

37,07

-

-

-

-

-

-

-

Верховный Суд Российской Федерации

651,3

21,84

52,56

55,59

95,66

100,46

100,46

100,46

124,27

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

803,8

803,8

-

-

-

-

-

-

-

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

13045,9

1588,39

2448,56

1836,73

2641,06*

2494,36

700,2

683,2

653,4

Минэкономразвития России

1,38

1,38

-

-

-

-

-

-

-

Минюст России

4287,87

832,69

181,11

355,22

238,91

343

739,28

806,45

791,21

ФССП России

1523,94

170,15

161,64

151,51

185,85

144,79

230

230

250

 

------------------------------

 

* С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.".

 

Сокращены объемы финансирования мероприятий по развитию судебной системы на период до 2020 г. На капвложения выделяется на 3 млрд руб. меньше, чем планировалось изначально. Обновлен перечень строек и объектов по Судебному департаменту при ВС РФ, финансируемых за счет ФЦП. Уменьшено количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, которые в 2018-2020 гг. будут оснащены системой видео-конференц-связи.

В ВС РФ четырех судей обеспечат жильем, сокращено количество госслужащих, которым предоставят жилищную субсидию. Запланирована информатизация ВС РФ.


Постановление Правительства РФ от 3 октября 2018 г. N 1186 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"


Настоящее постановление вступает в силу с 19 октября 2018 г.


Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 11 октября 2018 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 15 октября 2018 г. N 42 (часть II) ст. 6458