Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа

"Лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (пункт 1 статьи 401 ГК РФ).

Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (пункт 3 статьи 405 ГК РФ).

В силу пункта 11 статьи 9 Закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

...

Указание министерства на то, что суд не воспользовался правом для применения положений пункта 1 статьи 404 ГК РФ не принимается, поскольку установлена просрочка исполнения обязательства только по вине заказчика, представившего изначально ненадлежащую проектно-сметную документацию."