Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 20 сентября 2016 г. по делу N 33-18524/2016

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в составе:

председательствующего Хамидуллиной Э.М.,

судей Портянова А.Г., Фахретдиновой Р.Ф.,

при секретаре Исламовой Л.Р.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе представителя ИП ШАМ по доверенности ШАМ, апелляционной жалобе представителя ШАМ по доверенности ШАМ на решение Октябрьского городского суда Республики Башкортостан от дата, которым постановлено:

исковые требования ШАМ к ИП ШАМ о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Обязать ИП ШАМ не позднее ... дней со дня вступления настоящего решения суда в законную силу устранить недостатки выполненной работы, а также в полном объеме произвести выполнение работ на объекте, расположенном по адресу: адрес, адрес, адрес, а именно:

а) (В прихожей) произвести демонтаж обоев, произвести штукатурку шва, шпаклевку шва, оклейку участка стены обоями до угла со смежной стеной;

б) На кухне (потолок) заделать технологический стык полотна (заделать герметиком), произвести герметизацию шва размером ... мм;

в) Произвести перестил основания пола жилой комнаты (S= ... ), разборка ламината, укладка ламината, с соблюдением технологических зазоров;

г) В жилой комнате (S= ... ) произвести поклейку стыков обоев с устранением образовавшихся воздушных пузырей.

д) Произвести перестил покрытий основания пола на лоджии,

е) Произвести замену керамической плитки, имеющей сколы, в ванной комнате в месте установки смесителя.

Обязать ответчика закончить выполнение следующих видов работ в соответствии с договором:

2.1. Жилая комната (спальня S = ... ):

а) Регулировка открывания окна, установка всей фурнитуры;

б) Утепление и облицовка оконных откосов, монтаж водослива с уличнойстороны;

в) Установка противомоскитной сетки;

г) Закончить монтаж электророзеток, выключателей и люстры;

д) Смонтировать напольные плинтуса;

е) Смонтировать встроенную потолочную гардину;

ж) Закончить монтаж дверных наличников с устранением зазоров.

з) Установить крепления на трубы (стояки) отопления.

2.2. Жилая комната (зал S = ... ):

а) Регулировка открывания двери на лоджию, установка всей фурнитуры;

б) Закончить монтаж электророзеток, выключателей, точечных светильников (5 шт.) и люстры, а также кабеля для подключения ТВ;

в) Закончить монтаж напольных плинтусов;

г) Смонтировать встроенную потолочную гардину;

д) Установить боковые заглушки на подоконник;

е) Установить крепления на трубы (стояки) отопления.

2.3. Кухня:

а) Регулировка открывания двери на лоджию, установка всей фурнитуры;

б) Закончить монтаж электроразеток, выключателей и люстры;

в) Закончить монтаж напольных плинтусов;

г) Смонтировать настенную гардину;

д) Закончить укладку линолеума;

е) Установить порожек перед дверью на лоджию;

ж) Закончить монтаж дверных наличников с устранением зазоров;

з) Установка решеток на вытяжки;

и) Установить крепления на трубы (стояки) отопления.

2.4. Коридор (прихожая):

а) Закончить монтаж электроразеток, выключателей, электрощита, теплого пола с терморегулятором, домофона, телефона;

б) Закончить монтаж напольного покрытия (керамогранит) с затиркой швов;

в) Закончить монтаж напольных плинтусов;

г) Установить декоративные порожки во все комнаты (в спальню, зал, кухню,

туалет, ванную комнату.

2.5. Ванная комната:

а) Закончить монтаж керамической плитки на стенах с затиркой швов;

б) Закончить монтаж двойной розетки (для подключения стиральной машины и компрессора гидромассажной ванны);

в) Закончить затирку швов напольного покрытия (керамической плитки);

г) Смонтировать натяжной потолок;

д) Смонтировать 4 точечных светильника;

е) Монтаж полотенцесущителя;

ж) Монтаж ванны с подключением системы гидромассажа;

з) Монтаж 2-х смесителей;

и) Монтаж раковины с зеркалом с электроподсветкой;

к) Смонтировать потолочные плинтуса

л) Закончить монтаж дверных наличников с устранением зазоров;

2.6. Санузел:

а) Закончить монтаж керамической плитки на стенах с затиркой швов;

б) Закончить затирку швов напольного покрытия (керамической плитки);

в) Смонтировать натяжной потолок;

г) Смонтировать 2 точечных потолочных светильника;

д) Закончить монтаж дверных наличников с устранением зазоров;

е) Монтаж ревизионных люков.

2.7. Лоджия (балкон):

а) Установка окон ПВХ по согласованным размерам (согласно схеме), с подоконником с шириной не более ... сантиметров;

б) Регулировка открывания (закрывания) окон, установка всей фурнитуры;

в) Утепление и облицовка стены под вставленными окнами ПВХ;

г) Монтаж водослива и козырька с уличной стороны;

д) Установка ... -х противомоскитных сеток;

е) Закончить монтаж электророзеток, выключателей, ... -х Бра, интернета;

ж) Закончить монтаж напольных плинтусов;

з) Произвести укладку линолеума;

и) Монтаж оконных откосов из сэндвич панелей на окна и двери в кухню и зал со стороны лоджии;

к) Монтаж пластиковых уголков на оконные откосы;

л) Монтаж подоконника со стороны зала;

м) Монтаж Гипсокартона (ГКЛ) на стены, грунтование, шпаклевание, наклейка стеклохолста и покраска;

н) Монтаж ПВХ панелей на потолок;

о) Монтаж радиатора отопления.

Взыскать с ИП ШАМ в пользу ШАМ неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере ... рублей, компенсацию морального вреда ... рублей, расходы по оплате услуг представителя ... рублей, штраф ... рублей.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ИП ШАМ в доход бюджета городского округа адрес РБ государственную пошлину в размере 2600 (две тысячи шестьсот) рублей.

Заслушав доклад судьи Хамидуллиной Э.М., судебная коллегия

установила:

ШАМ обратилась в суд с иском к ИП ШАМ о защите прав потребителей.

В обосновании заявленных требований указала, что дата с ИП ШАМ заключен договор N ... подряда на ремонтно-отделочные работы и установку оборудования. Истец является собственником помещения, расположенного по адресу: адрес адрес, адрес. В соответствии с п. ... договора, перечень, объем и стоимость работ, возлагаемых на подрядчика, определяется утверждаемой заказчиком сметой на ремонтно-отделочные работы, содержащейся в приложении N ... к договору. Согласно приложению N ... , а также п. ... договора итоговая стоимость составляет ... рублей. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных сметой (приложение N ... к настоящему договору), подрядчик составляет смету дополнительных работ с указанием стоимости дополнительных материалов (п. ... Согласно договору, подрядчик обязан начать выполнение работ не позднее дата и завершить их выполнение не позднее дата (п. ... ). Поскольку истице стало очевидным, что ответчик в предусмотренный договором срок обязательства не сможет исполнить, дата между сторонами было подписано дополнительное соглашение N ... к договору подряда на ремонтно-отделочные работы N ... , согласно которому стороны договорились увеличить срок выполнения работ, указанных в п. ... Договора до дата, то есть завершить выполнение работ не позднее дата. В соответствии с п. ... договора гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 1 год. ШАМ оплатила ответчику денежную сумму в размере ... рубля, что подтверждается приложением N ... к договору подряда N ... от дата, однако в предусмотренный договором и дополнительным соглашением срок работы ответчиком не выполнены. Кроме того, что было частично выполнено ответчиком, выполнено с существенным нарушением к качеству выполненной работы, некачественно. В процессе выполняемой работы ответчик потребовал доплатить сумму разницы представленной в смете от дата без подписания какого-либо дополнительного соглашения, что противоречит Закону и п. ... договора подряда N ... Кроме заключенного между сторонами договора N ... , было заключено соглашение на установку окон ПВХ, за которые дата произведена оплата в сумме ... рублей и подписано приложение N ... к договору. Ответчиком должны были быть изготовлены и установлены окна из ПВХ в спальне, в зале, на кухне и на лоджии. Окна привезены и установлены не в полном объеме, а работы, которые выполнены, выполнены некачественно: в спальне не установлен водоотлив, частично установленные окна не отрегулированы и плохо открываются (закрываются), на лоджии окна вообще не установлены (не завезены в квартиру). На окне кухни отсутствует ручка. Подоконники не доделаны. Согласно смете на ремонтные и отделочные работы (приложение N ... договора N ... от дата) предусмотрены электромонтажные работы на сумму ... рублей. Монтаж электрических точек (розетки, выключатели, тв. телефон, интернет) в смете рассчитано в количестве 32 штуки, по факту же 21 штука. Монтаж электроточек на освещение (патроны, точки) в смете рассчитано ... штук, по факту ... штуки. В зале не установлены точечные светильники, не собраны люстры с лампами. При этом все необходимые материалы истцом предоставлены в срок. Сантехнические работы по стоимости составляют ... рублей. Не подключено оборудование (ванна, раковина, смесители, полотенцесушитель и другое). Полотенцесушитель приобретен истцом по размерам, предоставленным ответчиком (по договору). Как выяснилось от рабочих ответчика он оказался большего размера. Сантехнические работы не выполнены на сумму ... рублей. Работы по стенам по стоимости составляют ... рублей. Стены в ванной и туалете выложены плиткой не полностью. На лоджии работы не выполнены. Потолки по стоимости составляют ... рублей. Не выполнено работ на сумму ... рублей. Работы выполнены частично, монтаж натяжных потолков в спальне, в зале на кухне, в коридоре. Отсутствуют потолки в туалете и ванной.

ШАМ просила суд обязать ИП ШАМ не позднее ... дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки выполненной работы, в полном объеме произвести выполнение работ на объекте, расположенном по адресу: адрес, ... микрорайон, адрес, а именно в прихожей произвести демонтаж обоев, произвести штукатурку шва, шпаклевку шва, оклейку участка стены обоями до угла со смежной стеной; на кухне (потолок) заделать технологический стык полотна (заделать герметиком), произвести герметизацию шва размером ... мм; произвести перестил основания пола жилой комнаты (S= ... ), разборка ламината, укладка ламината, с соблюдением технологических зазоров; в жилой комнате (S = ... произвести поклейку стыков обоев с устранением образовавшихся воздушных пузыре; произвести перестил покрытий основания пола на лоджии; произвести замену керамической плитки, имеющей сколы, в ванной комнате в месте установки смесителя; обязать ответчика закончить выполнение следующих видов работ в соответствии с договором:

2.1. Жилая комната (спальня S = ... ):

а) Регулировка открывания окна, установка всей фурнитуры;

б) Утепление и облицовка оконных откосов, монтаж водослива с уличной стороны;

в) Установка противомоскитной сетки;

г) Закончить монтаж электророзеток, выключателей и люстры;

д) Смонтировать напольные плинтуса;

е) Смонтировать встроенную потолочную гардину;

ж) Закончить монтаж дверных наличников с устранением зазоров.

з) Установить крепления на трубы (стояки) отопления.

2.2. Жилая комната (зал S = ... ):

а) Регулировка открывания двери на лоджию, установка всей фурнитуры;

б) Закончить монтаж электророзеток, выключателей, точечных светильников ( ... шт.) и люстры, а также кабеля для подключения ТВ;

в) Закончить монтаж напольных плинтусов;

г) Смонтировать встроенную потолочную гардину;

д) Установить боковые заглушки на подоконник;

е) Установить крепления на трубы (стояки) отопления.

2.3. Кухня:

а) Регулировка открывания двери на лоджию, установка всей фурнитуры;

б) Закончить монтаж электроразеток, выключателей и люстры;

в) Закончить монтаж напольных плинтусов;

г) Смонтировать настенную гардину;

д) Закончить укладку линолеума;

е) Установить порожек перед дверью на лоджию;

ж) Закончить монтаж дверных наличников с устранением зазоров;

з) Установка решеток на вытяжки;

и) Установить крепления на трубы (стояки) отопления.

2.4. Коридор (прихожая):

а) Закончить монтаж электроразеток, выключателей, электрощита, теплого пола с терморегулятором, домофона, телефона;

б) Закончить монтаж напольного покрытия (керамогранит) с затиркой швов;

в) Закончить монтаж напольных плинтусов;

г) Установить декоративные порожки во все комнаты (в спальню, зал, кухню, туалет, ванную комнату.

2.5. Ванная комната:

а) Закончить монтаж керамической плитки на стенах с затиркой швов;

б) Закончить монтаж двойной розетки (для подключения стиральной машины и компрессора гидромассажной ванны);

в) Закончить затирку швов напольного покрытия (керамической плитки);

г) Смонтировать натяжной потолок;

д) Смонтировать 4 точечных светильника;

е) Монтаж полотенцесущителя;

ж) Монтаж ванны с подключением системы гидромассажа;

з) Монтаж 2-х смесителей;

и) Монтаж раковины с зеркалом с электроподсветкой;

к) Смонтировать потолочные плинтуса

л) Закончить монтаж дверных наличников с устранением зазоров;

2.6.Туалет (санузел):

а) Закончить монтаж керамической плитки на стенах с затиркой швов;

б) Закончить затирку швов напольного покрытия (керамической плитки);

в) Смонтировать натяжной потолок;

г) Смонтировать ... точечных потолочных светильника;

д) Закончить монтаж дверных наличников с устранением зазоров;

е) Монтаж ревизионных люков.

2.7. Лоджия (балкон):

а) Установка окон ПВХ по согласованным размерам (согласно схеме), с подоконником с шириной не более ... сантиметров;

б) Регулировка открывания (закрывания) окон, установка всей фурнитуры;

в) Утепление и облицовка стены под вставленными окнами ПВХ;

г) Монтаж водослива и козырька с уличной стороны;

д) Установка 2-х противомоскитных сеток;

е) Закончить монтаж электророзеток, выключателей, ... -х Бра, интернета;

ж) Закончить монтаж напольных плинтусов;

з) Произвести укладку линолеума;

и) Монтаж оконных откосов из сэндвич панелей на окна и двери в кухню и зал со стороны лоджии;

к) Монтаж пластиковых уголков на оконные откосы;

л) Монтаж подоконника со стороны зала;

м) Монтаж Гипсокартона (ГКЛ) на стены, грунтование, шпаклевание, наклейка стеклохолста и покраска;

н) Монтаж ПВХ панелей на потолок;

о). Монтаж радиатора отопления.

Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с дата по дата в размере ... рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере ... рублей, комиссию банка при оплате юридических услуг в размере ... рубль ... копеек, расходы по оплате услуг по подготовке претензий в размере ... рублей, расходы по оплате услуг оценщика в размере ... рублей, расходы на отправку телеграммы в размере ... рубль ... копеек; расходы по оформлению доверенности в размере ... рублей, компенсацию морального вреда в размере ... рублей, штраф.

Суд вынес приведенное выше решение.

Не согласившись с решением суда, представитель ИП ШАМ по доверенности ШАМ подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда, оспаривая правовые основания удовлетворения исковых требований.

Представитель ШАМ по доверенности ШАМ не согласившись с решением суда, просит его отменить. В обосновании жалобы указывает на не согласие с взысканной судом неустойкой, компенсацией морального вреда и судебных расходов. Полагая, что снижение неустойки до ... рублей не соответствует требованиям разумности и справедливости, поскольку ответчик о снижении неустойки по ст. 333 Гражданского кодекса РФ не заявлял. Размер компенсации морального вреда необоснованно занижен, истцу нарушением прав стороной причинены нравственные страдания и переживания. Кроме того, указывает, что судом не взысканы расходы, понесенные истцом на подготовку досудебных претензий, расходов на проведение оценки, необоснованно снижены расходы на представителя.

Из...

В соответствии с п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Пунктом 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Согласно ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Судом первой инстанции установлено, что дата ШАМ и ИП ШАМ заключили договор подряда, согласно которому, ИП ШАМ обязался выполнить строительно-отделочные работы и установку оборудования в помещениях заказчика по адресу: РБ, адрес, 34 микрорайон, адрес. Начало выполнения работ определено не позднее дата, завершение не позднее дата. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается 1 год.

Оплата выполненных по настоящему договору работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой в размере ... рублей. Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 50 000 рублей в момент подписания договора. Последующие расчеты производятся в произвольной форме после подписания промежуточного акта приема-передачи результата работ в течение 3-х банковских дней с момента получения заказчиком акта приема - передачи работ Подрядчиком. Для осуществления работ, заказчик также обязан оплатить подрядчику перед закупкой стоимость закупаемых материалов (черновые и расходные материалы) в размере 130 000 рублей.

В смете на ремонтные и отделочные работы перечислены позиции, по которым ответчик должен был выполнить работы.

Графиком внесения платежей за выполнение ремонтно-отделочных работ подтверждено, что всего ШАМ оплатила ИП ШАМ ... рубля, что не оспаривалось сторонами при рассмотрении дела по существу. Из указанных денежных средств ... рублей оплачено за выполнение ремонтно-отделочных работ и 303 763 рубля на приобретение материалов.

дата между сторонами заключено дополнительное соглашение, по которому стороны договорились увеличить срок выполнения работ, указанных в п. ... до дата.

Истец представил в обоснование своих требований отчет финансово-экспертного агентства "СОВЕТИКъ" ИП ШАМ, согласно данному отчету об оценке N ... от дата - рыночная стоимость услуг по восстановительному ремонту нежилого помещения, принадлежащего истцу составляет ... рублей.

Определением Октябрьского городского суда Республики Башкортостан от дата по делу назначена судебная строительно-техническая и товароведческая экспертиза.

Согласно заключению ООО "РегионЭксперт" N ... от дата следует, что стоимость выполненных строительно-ремонтных работ в квартире, расположенной по адресу: РБ, адрес адрес, адрес согласно договору подряда и прилагающейся смете составляет ... рублей.

Выявленные по результатам визуально-инструментального исследования дефекты и повреждения элементов внутренней отделки не являются критическими и могут быть устранены.

Стоимость устранения имеющихся недостатков/дефектов, допущенных при производстве строительно-монтажных работ в помещении составляет ... рублей.

Помещение пригодно для проживания при завершении электромонтажных работ (установка механизмов, розеток, выключателей), сантехнических работ установка смесителей для подачи водоснабжения) и установки газового оборудования специализированными органами.

Установлено, что выполненные строительно-ремонтные работы частично не соответствуют требованиям, предъявляемым нормам и правилам, что приведено в перечне экспертного заключения.

Разрешая спор, суд исходил из обоснованности заявленных требований ШАМ, поскольку ответчик, принятые на себя обязательства выполнения работ не исполнил.

Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции, полагает правильным вывод суда о том, что отношения, возникшие между истцом и ответчиком, регулируются Законом РФ "О защите прав потребителей". Доказательствам, представленным сторонами в материалы дела, судом дана надлежащая оценка по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ.

На основании абзаца 1 пункта 1 статьи 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать, в числе прочего, безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги).

В силу ст. 30 Закона РФ "О защите прав потребителей" недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем.

Разрешая спор в части взыскания неустойки, суд правильно исходил из того, что взыскание неустойки с исполнителя за нарушение срока выполнения работ предусмотрено законом.

Поскольку в установленный сторонами срок работы выполнены не были, суд пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для возложения на ответчика обязанности по выплате неустойки.

В соответствии с п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правила статьи 333 Гражданского кодекса РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса РФ).

При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 Гражданского кодекса РФ.

При этом коллегия учитывает положения абз. 2 п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". Судебная коллегия не может согласиться с доводом жалобы о необоснованном снижении судом размера неустойки. В материалах дела имеются возражения ответчика на заявленные исковые требования, в которых выражено категорическое несогласие с требованиями ШАМ, что свидетельствует о несогласии ответчика как с самим фактом взыскания с него неустойки, так и с ее размером, о чем заявлено ответчиком в суде, которым на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ правильно снижен ее размер.

При определении размера неустойки, подлежащей взысканию, суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, в том числе период просрочки, общую цену договору, и обосновано исходил из того, что неустойка в требуемом размере явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, в связи с чем, правомерно определилк взысканию неустойку в размере ... рублей.

Учитывая, что действиями ответчика нарушены права ШАМ, как потребителя, что послужило основанием для обращения истца в суд за защитой своих прав и законных интересов, суд с учетом принципа разумности и справедливости обоснованно определилк взысканию в пользу истца компенсацию морального вреда в размере ... рублей, оснований для переоценки компенсации морального вреда судебная коллегия не усматривает.

В соответствии с частью первой статьи 100 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству, суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Удовлетворяя требования о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя, суд первой инстанции исходил из того, что материалами дела подтверждается факт производства истцом указанных расходов и сумма расходов соответствует объему выполненной представителем работы.

С учетом сложности дела, количества времени, затраченного представителем на участие в судебных заседаниях, судебная коллегия находит сумму ... рублей соответствующей принципу разумности.

В связи с изложенным выше судебная коллегия находит несостоятельными доводы ШАМ о заниженном размере расходов на оплату услуг представителя.

Согласно ч. 7 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств.

Пунктом 2 ст. 71 Гражданского процессуального кодекса РФ предусмотрено, что письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

ШАМ в обоснование своей позиции о расходах за услуги оценщика в размере ... рублей и расходов на подготовку досудебных претензий в размере ... рублей представлены копии документов.

Суду первой и апелляционной инстанции подлинники документов в обосновании заявленных требований не представлено, установить подлинность указанных документов не представилось возможным.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, не могут служить основанием для отмены решения, поскольку повторяют позицию ШАМ, изложенную в суде первой инстанции, не содержат фактов, которые бы не были проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и влияли бы на обоснованность и законность судебного решения либо опровергали выводы суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу, что доводы апелляционных жалоб о неправильной оценке исследованных фактических обстоятельствах и представленных доказательствах не могут являться основанием для отмены решения, поскольку суду в соответствии со ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ предоставлено право оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательствах.

В силу требований ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Руководствуясь ст.ст. 327-330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан

определила:

решение Октябрьского городского суда Республики Башкортостан от дата оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя ШАМ по доверенности ШАМ, апелляционною жалобу представителя ШАМ по доверенности ШАМ без удовлетворения.

Председательствующий Хамидуллина Э.М.

Судьи Портянов А.Г.

Фахретдинова Р.Ф.

Справка: судья Митюгов В.В.