Раздел I. Приказ Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского АО - Югры от 28.09.2012 N 59 "Об утверждении типовых государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Типовая форма N 1
Государственного контракта на поставку автотранспорта

г. ______________

"___"_____________20___ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) товар по наименованиям и в количестве согласно Спецификации (Приложение N 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 настоящего Контракта (согласно Графику поставки (Приложение N _)) и качества, соответствующего Техническому заданию (Приложение N 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.3. Место поставки товара - индекс ___________, г. _____________, ул._______________, д.____ (далее - "место поставки").

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 34.1 "Производство автомобилей" (Подраздел DM "Производство транспортных средств и оборудования" раздел D "Обрабатывающие производства").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 3410000 "Автомобили" (раздел D "Продукция и услуги обрабатывающей промышленности").

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и(или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__ %) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)/НДС не облагается на основании подп. __ п. ___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации.

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике поставки (Приложение N __).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на обслуживание и эксплуатацию товара в период гарантийного срока, расходы на упаковку, маркировку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара Поставщиком, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Поставщиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Контракта, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Поставщика.

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого товара в соответствии с пунктом 12.5. Контракта.

3.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.4. Досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара по Контракту по количеству, качеству и комплектации.

3.2.2. Оплатить товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Соблюдать правила эксплуатации Товара, указанные в инструкции по его эксплуатации и/или гарантийной (сервисной) книжке или ином документе, подтверждающем гарантию.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику (Получателю) товар надлежащего качества, в количестве и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 1) и Техническому заданию (Приложение N 2).

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару. В случае если товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Строго соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и(или) настоящим Контрактом правила упаковки и затаривания товара, маркировки и опломбирования отдельных мест.

3.3.4. По требованию Заказчика (Получателя) своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества или комплектации.

3.3.5. Вместе с товаром предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара (гарантийную (сервисную) книжку или иной документ, подтверждающий гарантию), при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее ____ (например, 36 месяцев (или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара. Дополнительно вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар, срок действия гарантии Поставщика должен быть _____________ (например, 36 месяцев (или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара (не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара).

3.3.7. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену товара либо любых дефектных частей.

Гарантия качества товара включает в себя действия Поставщика по устранению недостатков в качестве товара, возникшие в период гарантийного срока и осуществляется путем ремонта, восстановления, замены товара либо любых дефектных частей.

Гарантия качества должна распространяться на товар в целом и на все составляющие (комплектующие) части товара.

Гарантийное обслуживание включает в себя действия Поставщика по обслуживанию товара в целях поддержания его работоспособности. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара в гарантийный срок несет Поставщик. Такие расходы включают в себя, в том числе стоимость запасных частей и расходных материалов.

Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком с учетом периодичности осуществления работ по техническому обслуживанию товара, установленной в инструкции по его эксплуатации и/или гарантийной (сервисной) книжке (или ином документе, подтверждающим гарантию).

Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках Контракта. (Стоимость запасных частей и расходных материалов, необходимых для гарантийного обслуживания товара в период гарантийного срока не включены в цену Контракта).

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя) в зависимости от гарантийного случая. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому лица, осуществляющие использование и обслуживание товара, могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товаром информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров.

3.3.8. Вместе с товаром предоставить обеспечения гарантии Поставщика на товар в размере __ % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______________________ рублей. Способом обеспечения гарантии Поставщика по Контракту является либо безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, либо передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)). Обеспечение гарантии Поставщика должно действовать в течение всего гарантийного срока и заканчиваться не ранее истечения шестидесяти дней со дня окончания гарантийного срока *(1).

3.3.9. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.10. Выполнить работы по предпродажной подготовке товара в объёме, соответствующем требованиям производителя товара.

3.3.11. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать акта сдачи-приемки товара при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.

3.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. По письменному согласию Заказчика (Получателя) досрочно поставить товар.

4. Сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения контракта. / Поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта). Датой поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается актом сдачи-приемки товара.

4.2. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае, если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 настоящего Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на каждую единицу товара:

- паспорт транспортного средства;

- одобрение типа транспортного средства;

- инструкцию по эксплуатации;

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийная (сервисная) книжка (или иной документ, подтверждающий гарантию);

- обеспечение гарантии Поставщика (банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией или платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств на счет Заказчика) *(2);

- товарную накладную в 2-х экземплярах;

- акт сдачи-приемки товара в 2-х экземплярах;

- счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.3 настоящего Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение N 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение N 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение N 1), с фактическим наименованием и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение N 1) (и Графике поставки (Приложение N _)), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.6 настоящего Контракта.

5.4.5. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.6. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, качестве, комплектности товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.7. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N __) предусматривается поэтапная поставка) оформляется актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Товар переходит в собственность Заказчика после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения Контракта*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочной поставки товара.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______ (не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Поставщик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные и принятые Заказчиком обязательства по настоящему Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12.Прочие условия

12.1.Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3.К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение N 1), Техническое задание (Приложение N 2), Порядок претензионной работы (Приложение N 3) (График поставки (Приложение N _)).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем Контракте.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п	Наименование товара, включая комплектацию	Ед. изм.	Кол-во	НДС, руб.	Цена за ед. с НДС, руб.	Стоимость, с НДС, руб.






ИТОГО

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

N п/п	Рекомендуемые характеристики
	Количество
1.	Основные параметры
1.1.	Категория, класс
1.2.	Назначение
1.3.	Количество дверей
1.4.	Общая пассажировместимость/ в т.ч. посадочных
1.5.	Длина, мм
1.6.	Ширина, мм
1.7.	Высота, мм
1.8.	База, мм
1.9.	Масса снаряженная, кг
1.10.	Масса полная, кг
1.11	Емкость топливного бака, л
2.	Двигатель
2.1.	Экологический стандарт
2.2.	Тип
2.3.	Система питания топливом
2.4.	Количество и расположение цилиндров
2.5.	Рабочий объем, л
2.6.	Мощность двигателя, кВт
2.7.	Расположение
2.8.	Система охлаждения
3.	Коробка передач
3.1.	Тип, количество ступеней
4.	Тормозная система
4.1.	Основной тормоз
4.2.	Стояночная
4.3.	Аварийная
4.4.	Антиблокировочная система (ABS)
5.	Подвеска
5.1.	Тип
5.2.	Амортизаторы
6.	Шины и колеса
6.1.	Тип
6.2.	Диски
6.3.	Шины
7.	Салон
7.1.	Пассажирские сиденья
7.2.	Сиденье водителя
7.3.	Зеркала заднего вида
7.4.	Вентиляция
8.	Дополнительная комплектация
8.1.	(Заполняется заказчиком)
8.2.	Дополнительные требование к автотранспортному средству
9.	Год изготовления
10.	Гарантия производителя
11.	Гарантия поставщика

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

Приложение _
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок поставки	Примечание

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

*(1) Данный пункт предусматривается, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей

*(2) Данный пункт предусматривается, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей

Типовая форма N 2
Государственного контракта на поставку продуктов питания

г. ______________

"___"_____________20__ г

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать товар Заказчику (Получателю) по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1), и качества, соответствующего Техническому заданию (Приложение N 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.3. Место поставки товара - индекс ___________, г. _____________, ул. _______________, д. ____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки").

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): _______________________.

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): _________________________.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и(или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) (НДС не облагается).

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике поставки (Приложение N __).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Поставщиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется (ежемесячно) в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (акта сдачи-приемки товара) (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.5. Контракта.

3.1.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.3. Досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров по Контракту по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все документы, относящиеся к товару (декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, товарные накладные (акты сдачи-приемки товара) и др.

3.3.3. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1) и Техническому заданию (Приложения N 2). По требованию Заказчика (Получателя) своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества и ассортимента.

3.3.4. Передать Заказчику (Получателю) товары с остаточным сроком годности не менее 90 % со дня поставки товара.

3.3.5. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных недостатках товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время Заказчика).

3.3.6. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.7. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать товарную накладную (акт сдачи-приемки товара) при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.

3.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товар. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Контракта.

4. Сроки поставки товаров

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта (перечисления на расчетный счет Поставщика суммы авансового платежа).

4.1.1. Поставка товаров осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.1.2. Поставка товаров осуществляется по заявкам Заказчика (Получателя) в течение одного рабочего дня ( до 17 - 00 час. по местному времени Заказчика (Получателя)) со дня отправления заявки Заказчиком (Получателем) Поставщику.

Поставщик считается получившим соответствующую заявку Заказчика (Получателя) при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной (актом сдачи-приемки товара).

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать товарную накладную (акт сдачи-приемки товара) в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.4. В случае, если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 настоящего Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:

- декларации о соответствии,

- санитарно-эпидемиологические заключения,

- товарные накладные (акты сдачи-приемки товара).

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.3 настоящего Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя) в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение N 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение N 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования и ассортимента товара, указанного в Спецификации (Приложение N 1), с фактическим наименованием и ассортиментом товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение N 1) (и Графике поставки (Приложение N _)), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. При приемке товара по качеству Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Контракта.

5.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. О всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, таре и (или) об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N __) предусматривается поэтапная поставка) оформляется Товарной накладной (актом сдачи-приемки товара), который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная (акт сдачи-приемки товара) составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной (акта сдачи-приемки товара)) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме _______________.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения должен не менее чем на 30 дней превышать срок исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Поставщиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Поставщик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12.Прочие условия

12.1.Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3.К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение N 1), Техническое задание (Приложение N 2), Порядок претензионной работы (Приложение N 3), (График поставки (Приложение N _)).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. В случае если настоящим Контрактом предусмотрена поставка товара по заявкам Заказчика, не заказанный товар не принимается и не оплачивается Заказчиком. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара (вида товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.









Итого

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара		Единицы измерения	Количество
N п/п	Наименование товара	Конкретное значение (требуется согласие участника размещения заказа)	Изменяемое значение (точное значение устанавливает участник размещения заказа)

N п/п	Параметры требований к товарам	Характеристики товара, указываемые государственным заказчиком (указаны рекомендации по заполнению, при подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1	Назначение товаров и цели использования	Конкретизируются заказчиком
2	Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров	Указываются все качественные характеристики товара - либо как минимально приемлемые (с возможностью того, что участники размещения заказа могут предложить повышенные (улучшенные) характеристики), либо как жестко установленные (без возможности предложить продукцию с характеристикам продукции отличающимися в лучшую или худшую сторону). Заказчик может также привести ссылку на ранее разработанные требования к качеству (например, ГОСТ, технический регламент), в которых эти характеристики названы). В случае если в отношении товара принят технический регламент, качественные характеристики товара не должны быть хуже характеристик, указанных в техническом регламенте. Сведения о принятых технических регламентах размещены на сайте Росстандарта (http://gost.ru) в разделе "Деятельность / техническое регулирование / технические регламенты". В отношении продуктов питания существуют следующие технические регламенты: - Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей, принятый Федеральным законом от 27.10.2008 N 178-ФЗ. - Технический регламент на масложировую продукцию, принятый Федеральным законом от 24.06.2008 N 90-ФЗ. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 883 утвержден технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011), вступающий в силу в силу с 1 июля 2013 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Соглашения от 18.11.2010 со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза на территориях стран - участников Таможенного союза не применяются соответствующие обязательные требования, установленные законодательствами сторон. - Технический регламент на молоко и молочную продукцию, принятый Федеральным законом от 12.06.2008 N 88-ФЗ.
3	Требования к безопасности товаров	Товар должен соответствовать требованиям к обеспечению безопасности пищевых продуктов, установленным Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
4	Правовое регулирование приобретения и использования закупаемых товаров	- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36 "О введении в действие Санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001), - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N 98 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03" (вместе с "СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003). Кроме того, Заказчиком указывается технические регламенты, ГОСТы, СанПиНы, принятые в отношении товара (вида товара), который является предметом размещаемого заказа.

Заказчик

___________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Поставщик

____________________

"___" ______ 20__ г.

М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.