Раздел II

Раздел II

Типовая форма N 15
Государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика от _________ N __________ о размещении заказа у единственного Генподрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и (или) привлечёнными силами выполнить полный комплекс работ по строительству: ______________________ (далее - "работы"), подлежащих выполнению Генподрядчиком на объекте - _____________________________ (далее - "Объект"), и своевременно сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3), сметной документацией (Приложение N 4) и Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

1.3. Место выполнения работ:_____________

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 45 "Строительство" (раздел F "Строительство") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 4500000 "Услуги строительные и объекты строительства" (раздел F "Продукция и услуг строительства") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта и составляет __________ (__________) руб. ____ коп., включая НДС по ставке ___ % - _______ (_________) руб.__ коп. (НДС не облагается), в том числе по годам:

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей;

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей;

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей.

Цена единиц работ (услуг), товара, в том числе применяемых материалов и оборудования, определена в сметной документации (Приложение N 4).

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту.

2.4. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.5.2. Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от стоимости работ 20__ года, что составляет _________ рублей (в том числе НДС 18% __________ рублей), на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи в 20___ году не предусмотрены). Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20__ году работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости работ 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20__ году работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от стоимости работ 20___ и 20__ года, что соответственно составляет _________ рублей (в том числе НДС 18 % __________ рублей) и _________ рублей (в том числе НДС 18% __________ рублей), не позднее 1 февраля года выполнения работ на основании выставленного Генподрядчиком счета (Авансовые платежи в 20___ и в 20__ году не предусмотрены). Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20___ и 20__ года году работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости работ 20___ и 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20___ и 20__ году работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.3. Оплата за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется с учетом положений пунктов 2.5.1. и 2.5.2. ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.6. В случае начисления Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Генподрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Генподрядчиком счета и счета-фактуры.

2.7. В случае, если при начислении Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Генподрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Генподрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Сроки выполнения работы по Контракту

3.1. Датой начала выполнения работ считается дата подписания Контракта, если иной срок начала выполнения работ не предусмотрен Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

3.2. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно техническому заданию (Приложение N 3), подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Окончание выполнения работ по Контракту устанавливается Контрактом до "___" ________ года.

3.3. Сроки выполнения работ каждого этапа работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

3.4. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Генподрядчика расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Генподрядчика ответа в срок, указанный в пункте 17.4, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Генподрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Заказчик Обязан:

4.2.1. Создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Передать Генподрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, в том числе проектную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта.

4.2.3. Своевременно предоставить по двустороннему акту площадку для выполнения работ.

4.2.4. Оплатить выполненные Генподрядчиком работы в размере и в порядке, установленном Контрактом, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

4.2.5. Получить в соответствующих органах все виды разрешений и согласований, связанные с производством строительных работ.

4.2.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Генподрядчика, в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом уплаты неустойки (пени, штрафа) в соответствии с порядком установленным приложением N 6 к настоящему контракту

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.4. Генподрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3) и условиями Контракта и сдать готовый к эксплуатации Объект в установленном порядке с оформлением Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.4.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), разработанными рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качественное выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от требований проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3).

4.4.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.

4.4.5. По требованию Заказчика представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на строительство.

4.4.6. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с уполномоченной организацией.

4.4.7. Перед началом работ, при необходимости, заключать за счет своих средств договоры со специализированными организациями.

4.4.8. В минимально возможные сроки за свой счет исправлять недостатки по замечаниям государственных органов и органов местного самоуправления, если эти недостатки возникли по вине Генподрядчика.

4.4.9. По требованию Заказчика передать Заказчику копии свидетельств о допуске к производству работ, а также лицензий, выданных Генподрядчику и его субподрядчикам.

4.4.10. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.4.11. Осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.12. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.13. Осуществить разметку Объекта на строительной площадке.

4.4.14. С начала производства работ до сдачи Объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося Объекта.

4.4.15. Обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

4.4.16. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений.

4.4.17. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

4.4.18. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т. д.

4.4.19. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика.

4.4.20. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

4.4.21. Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения работ на Объекте.

4.4.22. Нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на Объекте на период производства работ.

4.4.23. Вести журнал производства работ.

4.4.24. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений и проектной документации.

4.4.25. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4.26. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.27. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов, работе приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.

4.4.28. Передать Заказчику по завершении строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектной документации, имевших место при реализации проекта.

4.4.29. Согласовывать всю исполнительную документацию с организациями, которые непосредственно согласовывают документацию для сдачи Объекта в эксплуатацию, за свой счет.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Генподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Обеспечение исполнения Контракта *

6.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет _____________ (_________________________) рублей ______ копеек. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Генподрядчиком самостоятельно в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств по Контракту, Генподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.3. С суммы обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежат выплаты Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Контракту, в том числе по:

- уплате неустойки, предусмотренной Контрактом;

- возврату аванса, выплаченного Генподрядчику;

- возмещению убытков, причиненных Заказчику, в том числе путем повреждения имущества;

- возмещению Заказчику расходов, связанных с экспертизой качества выполненных или выполняемых работ;

- возмещению убытков, причиненных Заказчику в результате некачественно выполненных работ;

- возмещению расходов Заказчика на устранение недостатков выполненных работ.

6.4. Срок действия обеспечения - до "___"_______ 201__г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочной сдачи-приемки работы.

6.5. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Генподрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Генподрядчик является бюджетным учреждением, раздел 6 государственного Контракта исключается.

7. Строительная площадка

7.1. Выполнение геодезических работ при выполнении строительно-монтажных работ и контроль за правильностью и точностью геометрических параметров зданий и сооружений осуществляется Генподрядчиком.

7.2. Генподрядчик за свой счет выполняет ограждение и освещение строительной площадки, осуществляет охрану территории и возводимых объектов, поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, разгрузочных площадок, мест открытого складирования материалов, оборудования и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора и снега.

7.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта Генподрядчик освобождает всю территорию строительной площадки от неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.

8. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

8.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на строительную площадку для строительства Объекта строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3).

8.2. Генподрядчик определяет поставщиков оборудования и строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и страхование и обеспечивает приемку оборудования, строительных материалов и конструкций.

8.3. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

8.4. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Генподрядчика.

8.5. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Генподрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3);

- переделать заново любые работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3) или выполненных с нарушением требований Контракта.

8.6. Генподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

9. Страхование строительных рисков

9.1. Генподрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте.

9.2. Генподрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

9.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с Контрактом договору страхования является Генподрядчик.

9.4. При получении суммы страхового возмещения Генподрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генподрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

9.5. Генподрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая и о получении средств страхового возмещения от страховой организации.

9.6. Страхование не освобождает Заказчика и Генподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

10. Производства, сдача и приемка работ

10.1. Генподрядчик приступает к работам в срок, установленный в Контракте.

10.2. Генподрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Генподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку каждого здания и сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров соосности.

10.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Генподрядчик осуществляет исправления за свой счет.

10.4. Схемы расположения, каталоги координаты высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения строительства, передаются Заказчику.

10.5. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом.

Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных работ и соблюдения требований проектной документации (Приложение N 2) и строительных норм и правил.

10.6. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется представителем Генподрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры по адресу электронной почты или факсу - согласованным Сторонами.

10.7. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т. п.) составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.

10.8. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.

10.9. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Генподрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

10.10. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.11. Ежемесячно или на стадии сдачи отдельного этапа Генподрядчик оформляет акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Акты и справки (КС-2, КС-3) составляются Генподрядчиком на основании журнала производства работ. Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отраженные в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать проектной документации (Приложение N 2) и сметной документации (Приложение N 4).

10.12. Генподрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, или на стадии сдачи отдельного этапа предоставляет Заказчику оформленные акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акты и справки (по форме КС-2, КС-3), либо в тот же срок направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа. Причинами отказа от приемки отдельных видов работ, отдельных этапов могут являться ненадлежащее качество выполнения работ, несоответствие фактического объема выполненных работ объему, заявленному в актах (по форме КС-2), а также несоответствие выполненных работ проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3). В этом случае Заказчик принимает только фактически выполненный объем работ надлежащего качества, соответствующий проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3).

10.13. Если в указанный срок Заказчик самоустранится от приемки работ и подписания актов и справок (по форме КС-2, КС-3) и не предоставит мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми и подлежащими оплате в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 2 Контракта.

10.14. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа в приемке работ Стороны не пришли к соглашению, Генподрядчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Контракту до момента разрешения спорного вопроса Сторонами путем переговоров или в судебном порядке.

10.15. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения отдельных видов работ, этапов и приемки их представителем Заказчика Генподрядчик удаляет с территории строительной площадки все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работ машины, механизмы и приспособления.

10.16. За 30 (тридцать) рабочих дней до начала работы приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию Генподрядчик передает Заказчику ___ экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

11. Гарантии качества работ

11.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

11.3. Генподрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2) и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3), строительным нормам и правилам.

11.4. Генподрядчик обязан передать Заказчику копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", а также санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

11.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется Генподрядчиком за свой счет.

11.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Генподрядчика, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта Заказчиком (пользователем, эксплуатирующими службами).

11.7. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит обнаруженные дефекты и недоделки либо самоустранится или откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами другого генподрядчика. В этом случае Генподрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат по устранению дефектов.

11.8. Генподрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации Объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

12. Журнал производства работ

12.1. С даты начала работ до их завершения, Генподрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

12.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной проектной документации.

12.3. Представитель Заказчика осуществляет ежедневный контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний и опробований.

12.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

13. Охрана строительной площадки

13.1. С даты подписания Сторонами акта передачи Генподрядчику строительной площадки и до календарного дня, следующего за днем подписания комиссией Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта, охрану строительной площадки, места открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Генподрядчику, субподрядчикам и третьим лицам, незаконченных строительством объектов, временных зданий и сооружений и иных строений осуществляет Генподрядчик за свой счет.

13.2. Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Генподрядчик.

13.3. На завершающей стадии строительства по решению Заказчика может быть организована дополнительная усиленная охрана строительной площадки и Объекта строительства с привлечением специализированных структур (организаций), имеющих лицензию на данный вид деятельности.

14. Правила безопасности при производстве работ

14.1. Генподрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

14.2. Генподрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности.

14.3. Генподрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ.

14.4. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

14.5. Генподрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

14.6. С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию Генподрядчик обеспечивает:

- нормальное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурных условий; - своевременную уборку мусора и отходов;

- исключение доступа посторонних лиц на строительную площадку;

- контроль за загазованностью, задымлением. Содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на строительной площадке и рабочих местах, сточных водах.

14.7. Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

15. Ответственность Сторон

15.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

15.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Генподрядчиком работы по Контракту, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ____(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

15.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Генподрядчик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

15.4. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Генподрядчиком обязательств по Контракту, подлежат возмещению Генподрядчиком в полной сумме сверх неустойки.

15.5. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненной по Контракту работы.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

16. Форс-мажорные обстоятельства

16.1. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, Стороны обязаны немедленно письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта.

16.2. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Контракту, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было повлечено действием обстоятельств непреодолимой силы.

16.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

17. Расторжение Контракта

17.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

17.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

17.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Генподрядчику для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Генподрядчика на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

17.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

18. Заключительные положения

18.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан Генподрядчику, другой находится у Заказчика.

18.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

18.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случаев, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

18.5. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

18.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.

18.7. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

18.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 - __________;

Приложение N 2 -__________;

Приложение N 3 - __________;

Приложение N 4 - __________;

Приложение N 5 - ___________;

Приложение N 6 - ___________.

19. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Генподрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по______ на объекте ______

I. Виды и объемы выполняемых работ.

N п/п	Наименование основных требований	Условия решения
1	2	3
1	Расположение объекта
2	Показатели в соответствии с утвержденным заданием.	Общая площадь здания - Площадь жилого здания - Общая площадь квартир - Жилой дом состоит из ____ секций Этажностью _____ этажей. Количество квартир - ___ в том числе: 1 -но комнатных - ___ 2-х комнатных - ___ 3-х комнатных - ___
3	Виды и объем работ	* Согласно локально сметного расчета N___ Указываются все сметы, в соответствие с которыми требуется выполнить работы.

II. Требование к качеству работ.

Указываются нормативно-правовые и регламентирующие документы (СНиП; ГОСТ; ВСН; РД и другие, в соответствие с предметом торгов)

III. Требования к безопасности выполняемых работ.

Указывается обеспечение в ходе выполнения работ необходимых мероприятий по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли и т.д.

Указываются нормативно-правовые и регламентирующие документы.

IV. Организация выполнения работ.

Указывается порядок передачи строительной площадки.

При необходимости указывается регламентируемое время проведения работ.

Возможное время отключения сетей электроснабжения, водоснабжения и т.д.., (согласовывается с заказчиком).

V. Условия привлечения субподрядчиков для выполнения работ.

(Прописывается при необходимости)

VI. Требования к качеству материалов.

(Прописывается при необходимости)

VII. Требование к сроку и объему гарантий качества выполняемых работ.

VIII. Формы отчетов о ходе работ, использовании средств.

*- Локальные сметы не должны содержать ссылки на фирменные наименования, полезные модели, товарные знаки. При указании в сметах товарных знаков, они должны сопровождаться словами "или эквивалент" с последующим установлением эквивалентных требований к качеству, размеру, техническим и функциональным характеристикам и другим показателям товаров и работ, связанных с потребностями заказчика.

При наличии в смете видов работ, требующих лицензирования, название данной сметы или соответствующего раздела сметы должно быть созвучно виду деятельности, в соответствии с которой установлено требование в заявке о наличии у участников.

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Генподрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 6
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

Типовая форма N 16
Государственного контракта на выполнение проектных работ

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по разработке проектной документации _________ (указывается объект проектирования) ____________ (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием на выполнение работ (Приложение N 1) и Сметной документацией (Приложение N 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Место выполнения работ:_____________

1.5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 74.20.1 "Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7421012 "Услуги по архитектурным проектировочным работам" (раздел К "Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью").

2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта (определена сметой, приведенной в Приложении N 2 к настоящему Контракту) и составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) ____________ (НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).

В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы Подрядчика:

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям настоящего Контракта по качеству и объему;

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ;

- гарантийные обязательства;

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.3. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4.3 Оплата за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется с учетом положений пунктов 2.4.1. и 2.4.2. ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Сроки выполнения работ по Контракту

3.1. Работы выполняются в сроки установленные настоящим разделом.

/ При наличии составных частей (этапов) работ, работы выполняются в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3).

Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта / в течение ___ дней со дня подписания Контракта.

Работы должны быть закончены /Последний этап работ должен быть закончен в срок не позднее "__"_____ 201_ г. / не позднее ___ дней (недель, месяцев) со дня подписания Контракта.

3.2. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будет выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок, но не более ___ календарных дней / чем до "___"______ 201__г., для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Подрядчика ответа в срок, указанный в пункте 11.4, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Контролировать целевое использование Подрядчиком средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

4.1.3. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

4.1.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

4.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу (этапа работы) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.2.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с порядком установленным приложением N 4 к настоящему контракту.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, в том числе в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1) и иными исходными данными на проектирование, предоставленными Заказчиком, и передать Заказчику их результат (готовую проектную документацию) по акту сдачи-приемки работ;

4.4.2. Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

4.4.3. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его части третьим лицам без согласия Заказчика;

4.4.4. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе разработанной в рамках настоящего Контракта проектной документации или ограничивать их выполнение;

4.4.5. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.6. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

4.4.7. Незамедлительно информировать Заказчика:

- о непригодности (недостатках, ошибках) технической и иной исходной документации, необходимой для выполнения работ по Контракту, предоставленной Заказчиком;

- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы

- о приостановлении или прекращении работы.

4.4.8. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе путём письменных разъяснений;

4.4.9. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

4.4.10. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;

4.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Качество работ и гарантии

6.1. Результат работ должен соответствовать требованиям настоящего Контракта, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию".

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет _____ (______________) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ / последнего этапа работ по Контракту т.

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работ обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента подписания акта сдачи-приёмки работ, Подрядчик несёт ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ заказчику.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Приемка работ

7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки работ / этапа работ.

Приемка работ осуществляется по месту нахождения Заказчика в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.

Подрядчик вправе участвовать в приемке работ.

7.2. Подрядчик не позднее срока окончания работ (этапа работы) направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ (этапа работ) к сдаче.

Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ (этапа работ) к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работы, прилагая к нему следующие документы:

- 2 (два) экземпляра проектной документации на бумажном носителе, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде (файл AutoCAD, формат dwf).

- Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах и по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень документации определяется Техническим заданием (Приложение N 1).

Извещение (уведомление) о готовности работ (этапа работ) к сдаче и оформленная в установленном порядке документация, предусмотренная Контрактом, направляется Заказчику сопроводительным письмом Подрядчика, содержащим, в том числе, перечень передаваемых документов.

7.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения (уведомления) от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии, которая в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности работ (этапа работ) осуществляет приёмку выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные акты о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы.

7.4. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

7.6. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по Контракту третьим лицам.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.8. Если в соответствии с Контрактом результат работ принят Заказчиком по частям (по этапам), течение срока исковой давности начинается со дня приёмки результата работ в целом.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

8.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

8.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Подрядчик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

8.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Обеспечение исполнения Контракта *

10.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

10.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

10.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

10.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

10.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Подрядчиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

12. Порядок разрешения споров

12.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

14.3. К Контракту прилагаются:

Приложение N 1 - Техническое задание на выполнение работ;

Приложение N 2 - Сметная документация;

Приложение N 3 - Календарный план (в случае, если контрактом предусмотрено поэтапное выполнение работ);

Приложение N 4 - Порядок претензионной работы.

14.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты такого изменения.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Приложение 1
к Контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование работ

Разработка проектной документации ____(указывается объект проектирования) ___.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Описание Объекта

_____________________________

2.2. Перечень нормативных документов

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию";

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 314);

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требования пожарной безопасности";

Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)";

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 2.001-93. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения;

Технический регламент "О безопасности лифтов", утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 г. N 782;

ГОСТ Р 50009-2000. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Р 52023-2003 "Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний";

ГОСТ Р 50776-95 "Системы тревожной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию";

ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения";

РТМ 6.030-1-87 Крупные системы коллективного приема телевидения";

РП 6. 029-1-87 "Методическое руководство по проектированию КСКПТ";

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

ПУЭ 2002. Правила устройства электроустановок (6 и 7 издание);

CП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

CП 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

РД 78.36.001-99. "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. "Технические средства охранно-пожарной сигнализации";

П 78.36.001-2004. "Перечень технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране в 2004 году";

Р 78.36.002-99. "Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля (рекомендации)";

ВСН 60-89 Госкомархитектуры. "Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";

РМ-2798. "Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства";

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы;

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2009 г. N 753 "Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования";

ГОСТ 12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования;

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности;

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

СНиП 3.05.06-85 Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства;

Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 (Приказ Росстандарта от 20.08.2010 N 3108) "О безопасности машин и оборудования";

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление;

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

ГОСТ Р 50009-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний.

3. ЦЕЛЬ РАБОТ

Целью является разработка проектной документации (стадия ________) _________________________________ (указывается объект проектирования) __________.

Проектом предусмотреть:

_______________________________

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

4.1. Общие технические требования

Общие технические требования - по Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Провести согласование проектной документации в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Требования к безопасности жизнедеятельности

Для обеспечения безопасности персонала и посетителей Объекта проектом предусмотреть выполнение следующих требований:

технические средства систем, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект;

устанавливаемые технические средства должны отвечать требованиям по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60065-2002;

электрическая прочность изоляции устанавливаемых технических средств должна соответствовать ГОСТ Р 52931-2008;

устанавливаемые технические средства должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91;

допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

применяемые технические средства, их расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям "Санитарных правил и норм".

4.3. Требования безопасности. Защитное заземление

Указанное в проекте оборудование всех систем должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по защите от поражения электрическим током.

Дополнительное станционное оборудование слаботочных систем должно быть заземлено. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления, должно быть не более 4 Ом.

Защитное заземление электрооборудования систем безопасности должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81.

4.4. Требования по обеспечению безопасности кабельных сетей

Проект должен предусматривать:

- прокладку кабельных сетей вне помещений в металлических лотках слаботочных сетей;

- прокладку кабелей и проводов внутри помещений скрытно по стенам и за фальшпотолком в гофрированной трубе ПВХ.

Все применяемые кабели, пластмассовые короба и гофрированные трубы должны иметь сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

4.5. Требования к электропитанию

Проект должен предусматривать обеспечение электропитанием в соответствии с требованиями ПУЭ (слаботочные системы - потребители 1-й категории и особой группы 1-й категории).

Технические средства проектируемых систем должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты _1 Гц.

4.6. Требования по электромагнитной совместимости

Совместимость технических средств проектируемых слаботочных систем должна соответствовать ГОСТ Р 50009-2000

4.7. Требования по условиям эксплуатации

_________________________________

4.8. Требования по обеспечению защиты информации

______________________

4.9. Требования к разделам проектной документации

Состав разделов проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации", а так же требованиям нормативных документов, указанных в п. 2.2 Технического задания.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ

По окончании проектных работ Подрядчик предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра проекта на бумажном носителе, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде (файл AutoCAD 2004, формат dwf).

6. Перечень исходной документации на проектирование:

1. _______;

2. _______;

n. ________.

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение 2
к Контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение 3
к Контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Номер этапа работ	Название этапа работ	Содержание этапа работ	Срок выполнения этапа работ
1
2
_
n

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение 4
к Контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

Типовая форма N 17
Государственного контракта на выполнение работ по реконструкции /
капитальному ремонту зданий и сооружений

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного Генподрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и (или) привлечёнными силами выполнить полный комплекс работ по реконструкции (капитальному ремонту): ______________________ (далее - "Работы"), подлежащих выполнению Генподрядчиком на объекте - _____________________________ (далее - "Объект"), и своевременно сдать результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3), сметной документацией (Приложение N 4) и Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

1.3. Место выполнения работ: _____________

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 45 "Строительство" (раздел F "Строительство") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 4500000 "Услуги строительные и объекты строительства" (раздел F "Продукция и услуг строительства") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта и составляет __________ (__________) руб. ____ коп., включая НДС по ставке ___ % - _______ (_________) руб.__ коп. (Если НДС не облагается указать основание), в том числе по годам:

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей;

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей;

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей.

Цена единиц работ (услуг), товара, в том числе применяемых материалов и оборудования, определена в сметной документации (Приложение N 4).

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе стоимость производства Работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту.

2.4. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

В случае, если выполнение Работ осуществляется в пределах одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.5.2. Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком Работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур.

В случае, если выполнение Работ осуществляется за пределами одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от стоимости Работ 20__ года, что составляет _________ рублей (в том числе НДС 18 % __________рублей), на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи в 20___ году не предусмотрены). Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20__ году Работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости Работ 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20__ году Работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __ % от стоимости Работ 20___ и 20__ года, что соответственно составляет _________ рублей (в том числе НДС 18 % __________ рублей) и _________ рублей (в том числе НДС 18 % __________ рублей), не позднее 1 февраля года выполнения работ на основании выставленного Генподрядчиком счета (Авансовые платежи в 20___ и в 20__ году не предусмотрены). Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20___ и 20__ года году Работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости Работ 20___ и 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20___ и 20__ году Работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.3. Оплата за выполненные и принятые Заказчиком Работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется с учетом положений пунктов 2.5.1. и 2.5.2. ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур.

2.6. В случае начисления Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Генподрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Генподрядчиком счета и счета-фактуры.

2.7. В случае, если при начислении Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Генподрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Генподрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Сроки выполнения работы по Контракту

3.1. Датой начала выполнения Работ считается дата подписания Контракта, если иной срок начала выполнения Работ не предусмотрен Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

3.2. Дата окончания выполнения Работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме Работ согласно техническому заданию (Приложение N 3), подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (Акт сдачи-приемки Объекта). Окончание выполнения Работ по Контракту устанавливается Контрактом до "___" ________ года.

3.3. Сроки выполнения работ каждого этапа Работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение N 5).

3.4. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную Работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую Работу (этапы Работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Если во время выполнения или приемки работы (этапа Работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Генподрядчика расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Генподрядчика ответа в срок, указанный в пункте 17.4, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Генподрядчиком Работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Отказаться от оплаты Работ в случае несоответствия результатов выполненных Работ требованиям, установленным Контрактом и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Заказчик Обязан:

4.2.1. Создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ.

4.2.2. Передать Генподрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ, в том числе проектную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта.

4.2.3. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения Работ.

4.2.4. Оплатить выполненные Генподрядчиком Работы в размере и в порядке, установленном Контрактом, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

4.2.5. Получить в соответствующих органах все виды разрешений и согласований, связанные с производством Работ.

4.2.6. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Генподрядчика, в соответствии с порядком установленным приложением N 4 к настоящему контракту.

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных Работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний Работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.4. Генподрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3) и условиями Контракта и сдать готовый к эксплуатации Объект в установленном порядке с оформлением Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (и передать Объект по Акту сдачи-приемки).

4.4.2. Обеспечить:

- производство Работ в полном соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), разработанными рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качественное выполнение всех Работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных Работах недостатки или иные отступления от требований проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3).

4.4.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.

4.4.5. По требованию Заказчика представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на строительство *(1).

4.4.6. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с уполномоченной организацией.

4.4.7. Перед началом Работ, при необходимости, заключать за счет своих средств договоры со специализированными организациями.

4.4.8. В минимально возможные сроки за свой счет исправлять недостатки по замечаниям государственных органов и органов местного самоуправления, если эти недостатки возникли по вине Генподрядчика.

4.4.9. По требованию Заказчика передать Заказчику копии свидетельств о допуске к производству работ, а также лицензий, выданных Генподрядчику и его субподрядчикам.

4.4.10. Поставить на Объект все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для реконструкции (капитального ремонта) материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.4.11. Осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения Работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.12. Организовать контроль качества поступающих для выполнения Работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.13. С начала производства Работ до сдачи Объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося Объекта.

4.4.14. Обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению Работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на Объекте и прилегающей территории правил санитарии.

4.4.15. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений.

4.4.16. Организовать временное освещение Объекта и рабочих мест при необходимости выполнения Работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

4.4.17. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т. д.

4.4.18. Назначить руководителя Работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на Объекте и информировать об этом Заказчика.

4.4.19. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

4.4.20. Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения Работ на Объекте.

4.4.21. Нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на Объекте на период производства Работ.

4.4.22. Вести журнал производства работ.

4.4.23. Организовать контроль качества выполняемых Работ и учет всех выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений и проектной документации.

4.4.24. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4.25. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.26. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов.

4.4.27. Принять участие в работе приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.*(2)

4.4.28. Передать Заказчику по завершении строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на прилегающей к Объекту территории и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектной документации, имевших место при реализации проекта.

4.4.29. Согласовывать всю исполнительную документацию с организациями, которые непосредственно согласовывают документацию для сдачи Объекта в эксплуатацию, за свой счет.*(3)

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Генподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Обеспечение исполнения Контракта *

6.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет _____________(_________________________) рублей ______ копеек. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Генподрядчиком самостоятельно в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств по Контракту, Генподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.3. С суммы обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежат выплаты Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Контракту, в том числе по:

- уплате неустойки, предусмотренной Контрактом;

- возврату аванса, выплаченного Генподрядчику;

- возмещению убытков, причиненных Заказчику, в том числе путем повреждения имущества;

- возмещению Заказчику расходов, связанных с экспертизой качества выполненных или выполняемых работ;

- возмещению убытков, причиненных Заказчику в результате некачественно выполненных работ;

- возмещению расходов Заказчика на устранение недостатков выполненных работ.

6.4. Срок действия обеспечения - до "___"_______ 201__г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочной сдачи-приемки работы.

6.5. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Генподрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Генподрядчик является бюджетным учреждением, раздел 6 государственного Контракта исключается.

7. Объект и прилегающая территория

7.1. Выполнение геодезических работ при выполнении строительно-монтажных работ и контроль за правильностью и точностью геометрических параметров зданий и сооружений осуществляется Генподрядчиком.

7.2. Генподрядчик за свой счет выполняет ограждение и освещение Объекта и прилегающей к нему территории, осуществляет охрану прилегающей территории и реконструируемых (ремонтируемых) Объектов, поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, разгрузочных площадок, мест открытого складирования материалов, оборудования и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора и снега.

7.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (Акта сдачи-приемки Объекта) Генподрядчик освобождает всю территорию Объекта и прилегающей территории от неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.

8. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

8.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить для реконструкции (капитального ремонта) Объекта строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2), техническим заданием (Приложение N 3).

8.2. Генподрядчик определяет поставщиков оборудования и строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и страхование и обеспечивает приемку оборудования, строительных материалов и конструкций.

8.3. Все поставляемые для производства реконструкции (капитального ремонта) материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

8.4. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Генподрядчика.

8.5. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, результатов Работ и по их результатам отдать распоряжение Генподрядчику:

- удалить с Объекта или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3);

- переделать заново любые Работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N 3) или выполненных с нарушением требований Контракта.

8.6. Генподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения Работ и подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (до завершения Работ и подписания Акта сдачи-приемки Объекта).

9. Страхование строительных рисков

9.1. Генподрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте.

9.2. Генподрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

9.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с Контрактом договору страхования является Генподрядчик.

9.4. При получении суммы страхового возмещения Генподрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генподрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

9.5. Генподрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая и о получении средств страхового возмещения от страховой организации.

9.6. Страхование не освобождает Заказчика и Генподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

10. Производства, сдача и приемка Работ

10.1. Генподрядчик приступает к Работам в срок, установленный в Контракте.

10.2. Ни один из видов Работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом.

Отсутствие при выполнении Работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении Работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных Работ, не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных Работ и соблюдения требований проектной документации (Приложение N 2) и строительных норм и правил.

10.3. Приглашение на приемку законченных Работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется представителем Генподрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры по адресу электронной почты или факсу - согласованным Сторонами.

10.4. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т. п.) составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.

10.5 Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.

10.6. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Генподрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

10.7. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.8. Ежемесячно или на стадии сдачи отдельного этапа Генподрядчик оформляет акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Акты и справки (КС-2, КС-3) составляются Генподрядчиком на основании журнала производства работ. Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отраженные в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать проектной документации (Приложение N 2) и сметной документации (Приложение N 4).

10.9. Генподрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, или на стадии сдачи отдельного этапа предоставляет Заказчику оформленные акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных Работ и подписывает акты и справки (по форме КС-2, КС-3), либо в тот же срок направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ с указанием причин отказа. Причинами отказа от приемки отдельных видов работ, отдельных этапов могут являться ненадлежащее качество выполнения Работ, несоответствие фактического объема выполненных Работ объему, заявленному в актах (по форме КС-2), а также несоответствие выполненных Работ проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3). В этом случае Заказчик принимает только фактически выполненный объем Работ надлежащего качества, соответствующий проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3).

10.10. Если в указанный срок Заказчик самоустранится от приемки Работ и подписания актов и справок (по форме КС-2, КС-3) и не предоставит мотивированный отказ от приемки Работ, то Работы считаются принятыми и подлежащими оплате в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 2 Контракта.

10.11. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа в приемке Работ Стороны не пришли к соглашению, Генподрядчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Контракту до момента разрешения спорного вопроса Сторонами путем переговоров или в судебном порядке.

10.12. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения отдельных видов работ, этапов и приемки их представителем Заказчика Генподрядчик удаляет с территории Объекта и прилегающей к нему территории все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работ машины, механизмы и приспособления.

10.13. За 30 (тридцать) рабочих дней до начала работы приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию Генподрядчик передает Заказчику ___ экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам *(4).

11. Гарантии качества Работ

11.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (Акта сдачи-приемки Объекта). Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (с даты подписания Акта сдачи-приемки Объекта) и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

11.3. Генподрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N 2) и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий проектной документации (Приложение N 2), техническому заданию (Приложение N 3), строительным нормам и правилам.

11.4. Генподрядчик обязан передать Заказчику копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", а также санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

11.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется Генподрядчиком за свой счет.

11.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Генподрядчика, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта Заказчиком (пользователем, эксплуатирующими службами).

11.7. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит обнаруженные дефекты и недоделки либо самоустранится или откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами другого генподрядчика. В этом случае Генподрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат по устранению дефектов.

11.8. Генподрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации Объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

12. Журнал производства Работ

12.1. С даты начала Работ до их завершения, Генподрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

12.2. Исполнителем Работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной проектной документации.

12.3. Представитель Заказчика осуществляет ежедневный контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения Работ и результатов испытаний и опробований.

12.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ или иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

13. Охрана Объекта

13.1. С даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Генподрядчику и до календарного дня, следующего за днем подписания комиссией Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Заказчику), охрану Объекта, места открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на Объекте материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Генподрядчику, субподрядчикам и третьим лицам, временных зданий и сооружений и иных строений осуществляет Генподрядчик за свой счет.

13.2. Контроль за всеми поступающими на Объект материальными ценностями и вывозом их с Объекта осуществляет Генподрядчик.

13.3. На завершающей стадии выполнения Работ по решению Заказчика может быть организована дополнительная усиленная охрана Объекта с привлечением специализированных структур (организаций), имеющих лицензию на данный вид деятельности.

14. Правила безопасности при производстве Работ

14.1. Генподрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению Работ и охране труда.

14.2. Генподрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом Работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности.

14.3. Генподрядчик привлекает для выполнения Работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ.

14.4. Все используемые в производстве Работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

14.5. Генподрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на Объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

14.6. С начала производства Работ и до сдачи объекта в эксплуатацию (до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Заказчику) Генподрядчик обеспечивает:

- нормальное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурных условий; - своевременную уборку мусора и отходов;

- исключение доступа посторонних лиц на Объект;

- контроль за загазованностью, задымлением. Содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на Объекте и рабочих местах, сточных водах.

14.7. Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

15. Ответственность Сторон

15.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

15.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Генподрядчиком работы по Контракту, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ____(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

15.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Генподрядчик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

15.4. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Генподрядчиком обязательств по Контракту, подлежат возмещению Генподрядчиком в полной сумме сверх неустойки.

15.5. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненной по Контракту работы.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

16. Форс-мажорные обстоятельства

16.1. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, Стороны обязаны немедленно письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта.

16.2. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Контракту, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было повлечено действием обстоятельств непреодолимой силы.

16.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

17. Расторжение Контракта

17.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

17.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

17.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Генподрядчику для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Генподрядчика на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

17.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

18. Заключительные положения

18.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан Генподрядчику, другой находится у Заказчика.

18.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

18.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случаев, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

18.5. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

18.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.

18.7. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

18.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 __________;

Приложение N 2 -__________;

Приложение N 3 -__________;

Приложение N 4 - __________.

19. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Генподрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ______ на объекте _____________________

____________________________________________________________________ _

I. Виды и объемы выполняемых работ.

N п/п	Наименование основных требований	Условия решения
1	2	3
1	Расположение объекта
2	Показатели в соответствии с утвержденным заданием.	Общая площадь здания - Площадь жилого здания - Общая площадь квартир - Жилой дом состоит из ____ секций Этажностью _____ этажей. Количество квартир - ___ в том числе: 1-но комнатных - ___ 2-х комнатных - ___ 3-х комнатных - ___
3	Виды и объем работ	* Согласно локально сметного расчета N___ Указываются все сметы, в соответствие с которыми требуется выполнить работы.

II. Требование к качеству работ.

Указываются нормативно-правовые и регламентирующие документы (СНиП; ГОСТ; ВСН; РД и другие, в соответствие с предметом торгов)

III. Требования к безопасности выполняемых работ.

Указывается обеспечение в ходе выполнения работ необходимых мероприятий по соблюдению норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли и т.д.

Указываются нормативно-правовые и регламентирующие документы.

IV. Организация выполнения работ.

Указывается порядок передачи строительной площадки.

При необходимости указывается регламентируемое время проведения работ.

Возможное время отключения сетей электроснабжения, водоснабжения и т.д.., (согласовывается с заказчиком).

V. Условия привлечения субподрядчиков для выполнения работ.

(Прописывается при необходимости)

VI. Требования к качеству материалов.

(Прописывается при необходимости)

VII. Требование к сроку и объему гарантий качества выполняемых работ.

VIII. Формы отчетов о ходе работ, использовании средств.

*- Локальные сметы не должны содержать ссылки на фирменные наименования, полезные модели, товарные знаки. При указании в сметах товарных знаков, они должны сопровождаться словами "или эквивалент" с последующим установлением эквивалентных требований к качеству, размеру, техническим и функциональным характеристикам и другим показателям товаров и работ, связанных с потребностями заказчика.

При наличии в смете видов работ, требующих лицензирования, название данной сметы или соответствующего раздела сметы должно быть созвучно виду деятельности, в соответствии с которой установлено требование в заявке о наличии у участников размещения заказа требуемой лицензии.

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Генподрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение 4
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

-------------------------------------------

*(1) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

*(2) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

*(3) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

*(4) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

Типовая форма N 18
Государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные Техническим заданием (Приложение N 1) научные исследования по теме "________________________________" (далее также - работа), а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Научно-исследовательская работа должна быть проведена в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение N 1), Календарным планом (Приложение N 2) и ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".

1.3. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работы, требования к ее безопасности, требования к результатам работы, содержание и объем работы и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика, изложены в Техническом задании (Приложение N 1) и Календарном плане (Приложение N 2).

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 73.1 "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг") (73.2 "Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг")).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7300000 "Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы" (код уточняется в зависимости от предмета работы) (раздел К "Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью").

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта (стоимость работы) составляет _____________________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках), в том числе:

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) - на 20__ год;

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) - на 20__ год;

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) - на 20__ год.

Выполнение работы НДС не облагается в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта, в том числе связанные с уплатой пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Стоимость этапов работы указана в Календарном плане (Приложение N 2).

2.5. Источником финансирования заказа является средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по главе __, разделу __, подразделу __, целевой статье расходов ________, виду расходов ___, КОСГУ ___.

2.6. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя в следующем порядке:

2.6.1. В течение __ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта, Исполнитель выставляет Заказчику счет на авансовый платеж. В течение (не позднее, чем через) __ (____) рабочих дней с даты представления указанного счета Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __ % от цены Контракта (или от стоимости первого этапа (__ этапов) работы, или от стоимости работ на текущий год), что составляет _____________________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках).

2.6.2. Окончательный (Расчет) по настоящему Контракту осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение __ (____) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленного Исполнителем счета за вычетом ранее выплаченного аванса.

2.6.3. В случае приостановки выполнения работы или расторжения настоящего Контракта Стороны составляют протокол согласования фактических затрат (Акт взаимосверки обязательств) с указанием фактически выполненной работы, стоимости фактически выполненной работы, суммы денежных средств уже оплаченной по Контракту (например, аванс) и суммы денежных средств, подлежащей оплате за фактически выполненную работу.

2.6.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать протокол согласования фактических затрат (Акт взаимосверки обязательств), в котором указываются:

- сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту;

- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- размер неустойки (и (или) убытков), подлежащий взысканию;

- основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков);

- итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета. Акт сдачи-приемки работы не оформляется и не подписывается.

2.6.5. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае изменения расчетного счета и иных платежных реквизитов, указанных в настоящем Контракте, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объемам работ.

3. Сроки выполнения работы по Контракту

3.1. Работа (этап работы) выполняется в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным планом (Приложением N 2).

3.2. Начало выполнения работы - со дня заключения настоящего Контракта (либо указывается конкретная дата начала выполнения работы).

3.3. Окончание выполнения работы - через (в течении, не позднее) ____(указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) со дня заключения Контракта (либо с конкретной даты начала выполнения работы, если она была указана в п. 3.2 настоящего Контракта), но не позднее "___" ______ 20__года.

3.4. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.5. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Исполнителя расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Исполнителя ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Исполнителем и его соисполнителями работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Оказывать консультативную и иную помощь Исполнителю без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.3. По согласованию с Исполнителем изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 11.4. Контракта.

4.1.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.5. Осуществлять контроль за использованием результатов работы, полученных при выполнении Контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.

4.1.6. Использовать переданные ему Исполнителем результаты работы (этапа работы).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работы (этапа работы) или приемки работы (этапа работы).

4.2.2. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы (этапа работы) информацию.

4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненную работу (этап работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.4. В случае невозможности достижения результатов работы, в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работы (этапа работы) рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы).

4.2.5. В случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения работы (этапа работы) вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить документально подтвержденные понесенные Исполнителем затраты на выполнение работы.

4.2.6. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных ему в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем обязательств по Контракту, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленной Исполнителем Отчетной документации либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненной работы (этапа работы) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.3.3. Привлечь к исполнению работы по настоящему Контракту третьих лиц - соисполнителей, но только с письменного согласия Заказчика.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работы (этапов работы) по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в Отчетной документации.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работу (этапы работы) и представить Заказчику Отчетную документацию.

4.4.2. Гарантировать Заказчику создание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности при выполнении работы по настоящему Контракту, если это предусмотрено Техническим заданием (Приложение N 1), не нарушающих права третьих лиц, а также в случае получения охраноспособного результата подтверждать факт не нарушения прав третьих лиц представлением Заказчику документов, материалов и сведений, предусмотренных условиями настоящего Контракта с учетом следующего:

- для объектов авторского права (в том числе программ для ЭВМ и баз данных) должно быть проверено соответствие нормам признания их таковыми, установленным статьями 1260 и 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены подтверждающие материалы;

- для топологий интегральных микросхем должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1448 и 1457 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены идентифицирующие материалы;

- для секретов производства (ноу-хау) должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1465 и 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены выписки из организационно-распорядительных документов Исполнителя об установлении режима коммерческой тайны;

- для объектов патентного права (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1349 - 1353 и 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в целях подтверждения их способности к правовой охране и определения сущности результата должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения" даже в случае, если в отношении такового результата предполагается установление режима коммерческой тайны.

При этом Исполнитель, в том числе и привлекаемые к выполнению Контракта третьи лица обязаны урегулировать отношения с авторами (со своими работниками) создаваемых в рамках выполнения работы по настоящему Контракту результатов и третьими лицами путем заключения соответствующих соглашений, не нарушающих права Российской Федерации, предусмотренные пунктом 2 статьи 1298 и пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также настоящим Контрактом.

4.4.3. Незамедлительно после признания Исполнителем способности результата в правовой охране направлять Заказчику уведомление о создании соответствующего результата (объекта авторского права, в том числе в виде программы для ЭВМ или базы данных, топологии интегральной микросхемы или объекта патентного права в виде изобретения, полезной модели или промышленного образца), с кратким описанием сущности результата, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей, а также предложениями по порядку его использования и способу правовой охраны (путем патентования объекта патентного права или установления режима коммерческой тайны).

4.4.4. В течение 5 лет после выполнения работы по настоящему Контракту представлять Заказчику информацию о том, перешли ли научно-исследовательские работы, выполненные по настоящему Контракту, в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для их последующей коммерциализации.

В случае, если работы перешли в стадию коммерциализации Исполнитель обязуется в течение 5 лет после завершения работы по Контракту представлять Заказчику информацию о номенклатуре и объемах реализованной продукции (технологии).

Отчетный период: ежеквартально.

Срок представления: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Форма представления:

на бумажном носителе - на почтовый адрес Заказчика;

в электронном виде - на адрес электронной почты: ________________ (указывается адрес электронной почты).

4.4.5. Приостановить работу (этап работы) и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика, если в ходе выполнения работы (этапа работы) обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы (этапа работы).

4.4.6. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работы (этапа работы) недостатки в сроки, определенные Заказчиком.

4.4.7. Обеспечить доставку одного обязательного экземпляра неопубликованной Отчетной документации в зависимости от ее вида в соответствующие органы научно-технической информации и библиотеки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".

4.4.8. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представить документы, связанные с выполнением работы (этапов работы) по настоящему Контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

4.4.9. Выполнить работы лично. Привлечение третьих лиц допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

4.4.10. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Приемка работ

5.1. Работа (этап работы) по Контракту должна быть полностью выполнена Исполнителем и результат работы (этапа работы) передан Заказчику в сроки, указанные в Контракте и Календарном плане (Приложение N 2).

5.2. Сдача-приемка выполненной работы (этапа работы) осуществляется в порядке, устанавливаемом настоящим разделом Контракта, Техническим заданием (Приложение N 1), ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".

5.3. При завершении выполнения работы (этапа работы) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы (этапа работы) к сдаче.

5.4. К уведомлению о готовности работы (этапа работы) к сдаче Исполнитель прилагает Отчет о научно-исследовательской работе, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления" (далее - Отчетная документация), а также подписанный Исполнителем в двух экземплярах акт сдачи-приемки работы (этапа работы).

Отчетная документация, подлежащая сдаче Заказчику, представляется Исполнителем на бумажном носителе в __ (указывается количество) экземплярах и в электронном виде в формате Microsoft Word (*.doc или *.rtf).

5.5. Дополнительный перечень документов и материалов, входящих в состав Отчетной документации, может быть предусмотрен Техническим заданием (Приложение N 1).

5.6. В течение 10 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Отчетной документации, Заказчик (Приемочная комиссия Заказчика) осуществляет проверку на предмет соответствия выполненной работы (этапа работы) и представленной Отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Для проверки соответствия качества работы требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

5.7. По результатам проведенной Приемочной комиссией проверки Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком один экземпляр акта сдачи-приемки работы (этапа работы) либо мотивированный отказ Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

5.8. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы), Исполнитель обязан рассмотреть такой отказ и устранить недостатки, указанные Заказчиком, в срок не более 10 дней со дня получения такого отказа. Приемка работы (этапа работы) с учетом устраненных недостатков осуществляется в соответствии с настоящим разделом Контракта.

5.9. Датой выполнения работы (этапа работы) считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы). Подписание Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы) является основанием для оплаты Исполнителю выполненной работы (этапа работы).

5.10. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать работу (этап работы). В случае досрочной сдачи Исполнителем работы (этапа работы) Заказчик вправе досрочно оплатить работу (этап работы).

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности
(объекты интеллектуальной собственности)

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), а также исключительные права на результаты научно-исследовательской работы, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Контракта, принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, от имени которого выступает Заказчик (Исполнителю. В случаях, если конкретный результат создан с участием третьих лиц, привлеченных к выполнению Контракта, они могут быть включены в состав правообладателей наряду с Исполнителем).

6.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), созданные и (или) использованные при выполнении работы (этапа работы), подлежат отражению в Отчетной документации.

6.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов осуществляются Заказчиком, в случае закрепления прав за Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой. (Исполнителем, в случае закрепления прав за Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и Исполнителем совместно или за Исполнителем).

6.4. В случае, когда исключительные права передаются Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре,

Исполнитель:

6.4.1. Обязан согласовывать с Заказчиком права на использование объектов авторского права третьих лиц, в случае если в ходе выполнения работы были использованы, в том числе путем модификации или переработки, охраняемые объекты авторского права третьих лиц.

6.4.2. Обязан урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Государственного контракта результатов работы, в том числе путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами на приобретение всех прав и выплаты авторского вознаграждения. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.

6.4.3. Обязан представить Заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении работы ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам. В случае несанкционированного использования ранее созданных объектов интеллектуальной собственности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.

6.4.4. Вправе использовать полученные в процессе исполнения работы результаты работы только для собственных нужд. Использование Исполнителем результатов работы по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

Заказчик:

6.4.5. Обязан осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.6. Обязан сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.7. Обязан обеспечить за счет выделяемых ему средств бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. В случае, если исключительные права передаются Исполнителю,

Исполнитель:

6.5.1. Обязан предоставить Заказчику и (или) указанному Заказчиком лицу (лицам) всю необходимую документацию, описание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, включая опытные образы, а также безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта.

6.5.2. Обязан обеспечить совершение всех действий, необходимых для признания за собой исключительных прав (путем подачи заявок на получение патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или путем установления режима коммерческой тайны и проч.). Если Исполнитель в срок до истечения 6-ти месяцев после окончания работ по настоящему Контракту не обеспечит совершение всех действий, необходимых для признания за собой исключительных прав, права подлежат закреплению за Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, а Исполнитель обязан выполнить действия, аналогичные действиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5.3. Обязан после завершения работы по настоящему Контракту в течение установленных статьями 1281, 1363, 1457 и 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации соответствующих сроков действия исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности направлять Заказчику сведения об изменении режима правовой охраны, о распоряжении исключительными правами или об использовании в собственной производственной деятельности созданных результатов как объектов государственного учета.

Заказчик:

6.5.4. Вправе использовать результат работы (в том числе объекты интеллектуальной собственности) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений.

6.6. В случаях, когда исключительные права принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Исполнителю совместно, Заказчик вправе предоставить третьим лицам безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование произведения науки, литературы или искусства, изобретения, полезной модели, промышленного образца и иного объекта интеллектуальной собственности, уведомив об этом Исполнителя.

6.7. Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения работ по настоящему Государственному контракту, могут определяться в Техническом задании (Приложение N 1) или специальным соглашением Сторон.

7. Обеспечение исполнения Контракта *

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работы.

7.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

7.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 7 Контракта исключается.

8. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства

8.1. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия использования (правообладания) результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) могут быть определены в Техническом задании (Приложение N 1).

8.2. Срок гарантии качества на работу составляет ___ (указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов).

8.3. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

8.4. Объем гарантии качества на работу __________________________ (указывается перечень мероприятий, необходимых для выполнения Исполнителем в период гарантийного срока, среди которых могут быть, например, следующие:

- Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, а также ошибки в аналитических выводах, разработанных документах иных результатах работы, которые могут повлечь отступления от условий, предусмотренных Государственным контрактом;

- Исполнитель обязуется предоставлять материалы для экспертизы выполненной им работы и ее отдельных результатов, в случае сомнения Заказчика в качестве выполненной работы;

- Исполнитель обязуется осуществлять защиту интересов Заказчика в административных органах и в арбитражных судах по вопросам, вытекающим из результатов выполненной работы (правовых, экспертных консультационных заключений, разработанных форм документов и т.д.);

- Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы в случае изменения нормативной правовой базы либо принятия новых актов, относящихся к предмету Государственного контракта, на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку;

- Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы, в случае если такая необходимость возникнет в связи с претензиями контролирующих органов, в том числе в случае наличия таких претензий на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку и проч.)

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

9.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _____ (не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя).

9.3. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

9.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

9.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.6.4 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

9.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (раздел 11). В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Исполнителя на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

12. Заключительные положения

12.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан исполнителю, другой находится у Заказчика.

12.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

12.3. Если согласно части 6 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" соответствующее право было предусмотрено в конкурсной документации Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

12.7. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 __________;

Приложение N 2 - __________;

Приложение N 3 - __________.

13. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Контракту
от "___" ________ 20__ г. N _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение научно-исследовательской работы
по теме "_____________________________________"
(указать заявленную тему работы)

1. Наименование работы (указывается полное наименование работы, условное наименование): _______________________________________

2. Основание для проведения работы (указывается полное наименование документов, на основании которых должна проводиться работа, их номера, даты утверждения и организации, утвердившие эти документы.): ________________________

3. Цель и задачи выполнения работы (приводится краткая характеристика и оценка состояния решаемой проблемы, цель и задачи данной работы, ее актуальность, обоснование необходимости проведения данной работы и сведения о том, проводится ли работа впервые или является продолжением ранее начатых работ): __________________

4. Содержание и объем работы (конкретизируется содержание и объем работы, в том числе этапов работы): ____________________________________________

5. Основные требования к выполнению работы (указываются требования к качеству, техническим характеристикам работы; требования к безопасности работы; требования к результату выполнения работы (этапа работы); приводятся краткая характеристика уровня проводимых работ по отечественным и зарубежным источникам; подробный перечень вопросов, которые должны быть исследованы; перечень норм и требований, которым должны соответствовать результаты работы; предполагаемые методы и объемы работы и проч.): _____________________________.

6. Основное практическое назначение и область применения планируемых результатов работы (требования к разработке предложений (проекта плана мероприятий) по реализации результатов работы с указанием объектов, где целесообразно их использование):_______________________________________________.

7. Перечень отчетной, научной, технической и иной документации, передаваемой по окончании выполнения работ (этапа работ) (указываются документы, предъявляемые по завершении работы (этапов работы) для рассмотрения, согласования и приемки: _______________________________________________________.

8. Дополнительные сведения (Заказчик включает требования по обеспечению секретности (при необходимости) и другие специальные требования; указывает иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика): ______________________________________________.

9. Приложения (приводятся таблицы, схемы, перечни справочно-информационных материалов и т.п.)

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Контракту
от "__" _______20__ г. N ________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Наименование этапов работы	Содержание выполняемой работы (этапов работы)	Ожидаемые результаты работы Форма представления результатов работы	Сроки выполнения работы (начало - окончание)	Цена работы (этапа работы), руб.
ИТОГО за 20__ год:
ИТОГО за 20__ год:
ИТОГО:

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

Типовая форма N 19
Государственного контракта на оказание авиационных услуг для выполнения санитарных заданий по оказанию специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание работ для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание работ для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказывать, а также организовать круглосуточное дежурство экипажей и воздушных судов (ВС) для обеспечения выполнения срочных санитарных заданий по оказанию медицинской помощи населению на условиях Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав, объем услуг и требования к услугам определяются в техническом задании (приложение N 1) к настоящему Контракту.

1.3. Место оказания услуг: _______________________, место базировки ВС _______.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 62.20.3 "Аренда воздушного транспорта с экипажем" (раздел I "Транспорт и связь").

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и работ (ОК 004-93): 6220040 "Услуги по сдаче в аренду воздушных судов с экипажем" (раздел I "Услуги транспорта, складского хозяйства и связи").

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) (НДС не облагается)._

Стоимость единицы авиационных услуг (одного летного часа) составляет: _____________.

Стоимость единицы услуг по дежурству (одних суток) составляет: _____________.

2.3. В стоимость Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость материалов, оборудования и иных товаров, необходимых для оказания услуг.

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Исполнителем счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/ежемесячный расчет за оказанные по заявкам Заказчика услуги) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об отказанных услугах (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.6. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Контролировать целевое использование Исполнителем средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность

3.1.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку (форма заявки устанавливается Исполнителем) с указанием наименования, состава и объема услуг. При оформлении заявки Заказчик руководствуется требованиями "Инструкции о порядке оформления перевозки, пассажиров, багажа и грузов на воздушных судах при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве" N 66/И от 01.12.1986 и действующих документов. "Заказчик" несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке.

3.2.4. Застраховать своих работников, перевозимых на ВС, перевозимый багаж и грузы.

3.2.5. Проводить инструктаж своих работников по технике безопасности и правилам посадки в ВС (высадки из ВС) в соответствии с требованиями нормативных документов в области гражданской авиации.

3.2.6. Оборудовать и содержать за свой счет в состоянии пригодном к эксплуатации посадочные площадки, используемые в интересах Заказчика, в соответствии с установленными требованиями нормативных документов Исполнителя и органов государственного управления в области гражданской авиации.

3.2.7. Предоставлять достоверные сведения о массе и свойствах груза и обеспечивать безопасную организацию работ по загрузке и выгрузке ВС, при перевозке опасных грузов руководствоваться Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО 9284-А N 1905), основными процедурами связанных с перевозкой опасных грузов ВСГА СССР (Указание МГА от 06.05.91 N 195/у, Инструкцией МГА "по перевозки опасных грузов на работах ПАНХ" от 26.06.88 N 26.6.8-833.

3.2.8. Обеспечить:

- Выполнение Инструкции МГА СССР N 66/ и -86 г. "О порядке оформления перевозки пассажиров, багажа и грузов на ВС при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве";

- Выполнение Инструкции "По технике безопасности для работников предприятий, использующих авиацию для перевозки служебных пассажиров, для транспортировки грузов на внешней подвеске и строительно-монтажных работах", разработанной на основании Воздушного Кодекса РФ и Приказа МГА N 185 от 27.08.1985;

- Выполнение совместной Инструкции МГА и Минздрава СССР N 7и от 16.03.89 "По организации и выполнению полетов ВС ГА для оказания медицинской помощи населению";

- При вылете из аэропортов регистрация, посадка (высадка) пассажиров, досмотр и загрузка (выгрузка) груза и ручной клади, багажа, личный досмотр пассажиров осуществляется на общих основаниях в соответствии с требованиями Воздушного Кодекса Российской Федерации и с действующими на воздушном транспорте правилами и инструкциями, а также Приказом МТ РФ от 25.07.2007 N 104 "Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров".

- При вылете с посадочных площадок, не имеющих специальных групп досмотра, производство досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа возлагается на экипаж воздушного судна и старшего группы Заказчика.

- Во всех случаях началу досмотра должно предшествовать объявление о необходимости предъявления пассажирами возможно имеющихся у них веществ, груза и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Старшие группы Заказчика должны беспрекословно выполнять требования правил производства досмотра и требовать этого от каждого члена группы, предупреждать пассажиров об уголовной ответственности за провоз в багаже и ручной клади веществ и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Пассажиры, уклоняющиеся от личного досмотра или от предъявления к досмотру ручной клади и багажа, к перевозке не допускаются ("Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров", Приказ МТ РФ от 25.07.2007 N 104).

3.2.9. В случае перевозки пассажиров с остро заразными заболеваниями произвести, в соответствии с приказом МГА N 515-У от 21.10.81 г., обработку ВС, перевозившего больного.

3.2.10. Согласовать с местными органами законодательной и исполнительной власти условия оказания авиационных услуг в связи с экологическими особенностями территории или с особым режимом нахождения на этой территории транспортных средств и людей.

3.2.11. Предоставить Исполнителю в течение 5 дней после подписания Контракта список лиц, имеющих право подписи (с образцом подписи) заявки и оттиск печати, которой будет заверяться указанная подпись. Данный список должен быть подписан первым руководителем и заверен печатью Исполнителя.

3.2.12.Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

3.2.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.6. Оказать услуги с привлечением экипажа, летного и инженерно-технического состава, имеющих соответствующую квалификационным требованиям специальную подготовку и квалификацию, подтвержденную действующими свидетельствами (сертификатами) и другими документами с необходимыми квалификационными отметками и допусками, выдаваемыми в установленном порядке, в соответствии с Воздушным Кодексом РФ, Приказом Минтранса РФ от 31.07.2009 N 128 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации", Приказом Минтранса РФ от 20.06.1994 N ДВ-58 "Об утверждении "Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в гражданской авиации России. НТЭРАТ ГА-93", Руководствами по летной и технической эксплуатации вертолетов.

3.3.7. Обеспечить выполнение командирами ВС в процессе полетов рекомендаций находящихся на борту работников Заказчика, вытекающих из существа услуги в соответствии с заявкой, но не противоречащих руководствам, инструкциям и положениям органов государственного управления в области гражданской авиации, Исполнителя по выполнению данного полета.

3.3.8. Оказывать услуги на ВС, полностью соответствующем всем нормам летной годности и имеющем ресурс, обеспечивающий выполнение всего запланированного объема услуг.

3.3.9. Обеспечить своевременное и качественное техническое обслуживание ВС.

3.3.10. При оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Воздушного Кодекса РФ, Федеральных авиационных правил, Руководства по производству полетов и других действующих нормативных документов в сфере гражданской авиации.

3.3.11. Участвовать в организации поиска потерпевшего бедствие ВС и до прибытия поисковых и аварийно-спасательных сил принимать неотложные меры по спасению людей, оказанию им медицинской и другой помощи, охране данного ВС и находящихся на его борту документации и имущества.

3.3.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.4.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей, имеющих специальные разрешительные документы, необходимые для оказания услуг.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта (перечисления на расчетный счет Исполнителя суммы авансового платежа)

/ Услуги должны быть оказаны в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

/ Услуги оказываются на основании заявок Заказчика, содержащих наименование, состав и объем услуг, в течение ___ дней / часов со дня получения заявки Исполнителем (в указанный в заявке срок. При этом заявка должна быть получена Исполнителем до __ час. __ мин. дня, предшествующего дню оказания услуг)

Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Заказчика при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________ (По окончании услуг (полета) командир ВС заполняет отчет о выполнении заявки. Представитель Заказчика своей подписью подтверждает выполнение заявки. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве услуг Заказчик вправе направить уведомление, предусмотренное п. 5.4 Контракта).

5.2. Исполнитель не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика Акт об оказанных услугах.

5.3. Стороны подписывают Акты об оказанных услугах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т.д.). Акт об оказанных услугах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6 настоящего Контракта.

5.5. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта *

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного оказания услуг.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере _______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, неблагоприятных погодных условий, препятствующих оказанию услуг, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается _____________________.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. В случае если услуги оказываются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Параметры требований к услугам	Конкретные требования к услугам, указываемые государственному заказчику (в таблице указаны рекомендации по заполнению. При подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1	Состав закупаемых услуг	конкретизируются заказчиком: 1) авиационные услуги 2) круглосуточное дежурство экипажей и ВС
2	Объем закупаемых услуг	указать количество летных часов, количество суток дежурства
3	Цели использования результатов услуг	обеспечение выполнения срочных санитарных заданий по оказанию медицинской помощи населению
4	Требования к оказанию услуг	конкретизируются заказчиком в зависимости от состава услуг. Услуги должны выполняться на ВС _______ (указать его наименование и характеристики: Взлетная масса ______, дальность полета _____, скорость полета ______, пассажировместимость _____, _ В случае указания товарного знака (типа) ВС необходимо сопроводить его словами "или эквивалент".
5	Требования к Исполнителю	- наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров; - наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов; - наличие сертификата эксплуатанта;
6	Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика	конкретизируются заказчиком

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

N	Наименование услуг	Ед. изм.	Объем	Срок исполнения	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик должен:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

Типовая форма N 20
Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской или технологической работы

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице _______________________ именуемый в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт" о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторскую / технологическую работу в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1) по теме "_____________________________________" (указать заявленную тему работы. Если работа выполняется в рамках реализации мероприятий целевой программы, то необходимо также указать наименование такой целевой программы и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего программу) (далее также - работа), а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Опытно-конструкторская или технологическая работа должна быть проведена в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение N 1), Календарным планом (Приложение N 2) и ГОСТ Р 15.201-2000 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство", ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".

1.2. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работы, требования к ее безопасности, требования к результатам работы, содержание и объем работы, требования к Отчетной документации и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика, изложены в Техническом задании (Приложение N 1) и Календарном плане (Приложение N 2).

1.3. Место выполнения работы _____________________ (указать место выполнения работы).

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 73.1 "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг") (73.2 "Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук" (раздел К "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг")).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7300000 "Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы" (код уточняется в зависимости от предмета работы) (раздел К "Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью").

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта (стоимость работы) составляет _____________________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках), в том числе:

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) - на 20__ год;

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) - на 20__ год;

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) - на 20__ год.

Выполнение работы НДС не облагается в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе связанные с уплатой пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Стоимость этапов работы указана в Календарном плане (Приложение N 2).

2.5. Источником финансирования заказа является средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по главе __, разделу __, подразделу __, целевой статье расходов ________, виду расходов ___, КОСГУ ___.

2.6. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя в следующем порядке:

2.6.1. В течение __ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта, Исполнитель выставляет Заказчику счет на авансовый платеж. В течение (не позднее, чем через) __ (____) рабочих дней с даты представления указанного счета Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __ % от цены Контракта (или от стоимости первого этапа (__ этапов) работы, или от стоимости работ на текущий год), что составляет _____________________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках).

2.6.2. Окончательный (Расчет) по настоящему Контракту осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение __ (____) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленного Исполнителем счета за вычетом ранее выплаченного аванса.

2.6.3. В случае приостановки выполнения работы или расторжения настоящего Контракта Стороны составляют протокол согласования фактических затрат (Акт взаимосверки обязательств) с указанием фактически выполненной работы, стоимости фактически выполненной работы, суммы денежных средств уже оплаченной по Контракту (например, аванс) и суммы денежных средств, подлежащей оплате за фактически выполненную работу.

2.6.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать протокол согласования фактических затрат (Акт взаимосверки обязательств), в котором указываются:

- сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту;

- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- размер неустойки (и (или) убытков), подлежащий взысканию;

- основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков);

- итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета. Акт сдачи-приемки работы не оформляется и не подписывается.

2.6.5. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае изменения расчетного счета и иных платежных реквизитов, указанных в настоящем Контракте, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объемам работ.

3. Сроки выполнения работы

3.1. Работа (этап работы) выполняется в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным планом (Приложением N 2).

3.2. Начало выполнения работы - со дня заключения настоящего Контракта (либо указывается конкретная дата начала выполнения работы).

3.3. Окончание выполнения работы - через (в течении, не позднее) ____ (указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) со дня заключения Контракта (либо с конкретной даты начала выполнения работы, если она была указана в п. 3.2 настоящего Контракта), но не позднее "___" ______ 20__года.

3.4. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.5. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Исполнителя расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Исполнителя ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Порядок сдачи-приемки работы (этапа работы)

4.1. Работа (этап работы) по Контракту должна быть полностью выполнена Исполнителем и результат работы (этапа работы) передан Заказчику до соответствующей даты, указанной в разделе 3 настоящего Контракта и Календарном плане (Приложение N 2).

4.2. Сдача-приемка выполненной работы (этапа работы) осуществляется в порядке, устанавливаемом настоящим разделом Контракта, Техническим заданием (Приложение N 1), ГОСТ Р 15.201-2000 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство", ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".

4.3. При завершении выполнения работы (этапа работы) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы (этапа работы) к сдаче. Уведомление о готовности работы (этапа работы) к сдаче направляется Заказчику с учетом срока, необходимого для приемки работы (этапа работы), но не позднее, чем за ___ дней до истечения срока выполнения работы (этапа работы), установленного настоящим Контрактом.

4.4. К уведомлению о готовности работы (этапа работы) к сдаче Исполнитель прилагает проектную, техническую (конструкторскую, технологическую, программную, эксплуатационную и иную) документацию (далее - Отчетная документация), а также подписанный Исполнителем в ____ (указывается количество) экземплярах акт сдачи-приемки работы (этапа работы).

Отчетная документация, подлежащая сдаче Заказчику, представляется Исполнителем на бумажном носителе в __ (указывается количество) экземплярах и в электронном виде в формате Microsoft Word (*.doc или *.rtf).

4.5. Конкретный перечень документов и материалов, входящих в состав Отчетной документации, может быть предусмотрен Техническим заданием (Приложение N 1).

4.6. Помимо Отчетной документации Исполнитель предоставляет Заказчику результат работы в виде конкретного материального объекта, а именно _____________ (например, макет, опытный образец, изделие установочной партии, изделия, принятые в эксплуатацию, конечная продукция, образец веществ, материалов, штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных и пр.).

В случае, если в соответствии с настоящим Контрактом требуется проведение патентных исследований, то отчет о результатах патентных исследований оформляется в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".

4.7. В течение ___ (указать количество дней) дней с момента предоставления Исполнителем Отчетной документации, Заказчик (Приемочная комиссия Заказчика) осуществляет проверку на предмет соответствия выполненной работы (этапа работы) и представленной Отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Для проверки соответствия качества работы требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

4.8. По результатам проведенной Приемочной комиссией проверки Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком один экземпляр акта сдачи-приемки работы (этапа работы) либо мотивированный отказ Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.9. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы), Исполнитель обязан рассмотреть такой отказ и устранить недостатки, указанные Заказчиком, в срок не более ___ (указывается количество) дней со дня получения такого отказа. Приемка работы (этапа работы) с учетом устраненных недостатков осуществляется в соответствии с настоящим разделом Контракта.

4.10. Датой выполнения работы (этапа работы) считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы). Подписание Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы) является основанием для оплаты Исполнителю выполненной работы (этапа работы).

4.11. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать работу (этап работы). В случае досрочной сдачи Исполнителем работы (этапа работы) Заказчик вправе досрочно оплатить работу (этап работы).

4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по Контракту, в том числе требовать своевременного устранения Исполнителем выявленных недостатков в результатах работы (этапа работы).

5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной Отчетной документации.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в приемке выполненной работы (этапа работы) и представленной Исполнителем Отчетной документации.

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работы (этапа работы) и (или) участвующих в сдаче-приемке работы (этапа работы).

5.1.5. В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Исполнителем при выполнении работы (этапа работы), срокам, установленным в Календарном плане (Приложение N 2), включая сроки начала выполнения работ, и качества выполняемой Исполнителем работы (этапов работы), требованиям, установленным настоящим Контрактом без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работа (этап работы) не будет выполнена надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков, а при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, предпринять меры к расторжению Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и взысканию с Исполнителя неустойки, предусмотренной настоящим Контракта, и причиненных Заказчику убытков.

5.1.6. Осуществлять контроль за использованием результатов работы, полученных при выполнении Контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.

5.1.7. По согласованию с Исполнителем изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Контрактом объем работы при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

5.1.8. Использовать переданные ему Исполнителем результаты работы (этапа работы).

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работы (этапа работы) или приемки работы (этапа работы).

5.2.2. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы (этапа работы) информацию.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненную работу (этап работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.4. В случае невозможности достижения результатов работы, в течение ___ (указывается количество) дней с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работы (этапа работы) рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы).

5.2.5. В случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения работы (этапа работы) вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить документально подтвержденные понесенные Исполнителем затраты на выполнение работы.

5.2.6. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 3 к настоящему контракту.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленной Исполнителем Отчетной документации либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненной работы (этапа работы) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работы (этапа работы).

5.3.3. Привлечь к исполнению работы по настоящему Контракту третьих лиц - соисполнителей.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работы (этапов работы) по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в Отчетной документации.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работу (этапы работы) и представить Заказчику Отчетную документацию.

5.4.2. Гарантировать Заказчику создание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности при выполнении работы по настоящему Контракту, если это предусмотрено Техническим заданием (Приложение N 1), не нарушающих права третьих лиц, а также в случае получения охраноспособного результата подтверждать факт не нарушения прав третьих лиц представлением Заказчику документов, материалов и сведений, предусмотренных условиями настоящего Контракта с учетом следующего:

- для объектов авторского права (в том числе программ для ЭВМ и баз данных) должно быть проверено соответствие нормам признания их таковыми, установленным статьями 1260 и 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены подтверждающие материалы;

- для топологий интегральных микросхем должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1448 и 1457 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены идентифицирующие материалы;

- для секретов производства (ноу-хау) должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1465 и 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены выписки из организационно-распорядительных документов Исполнителя об установлении режима коммерческой тайны;

- для объектов патентного права (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1349 - 1353 и 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в целях подтверждения их способности к правовой охране и определения сущности результата должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения" даже в случае, если в отношении такового результата предполагается установление режима коммерческой тайны.

При этом Исполнитель, в том числе и привлекаемые к выполнению Контракта третьи лица обязаны урегулировать отношения с авторами (со своими работниками) создаваемых в рамках выполнения работы по настоящему Контракту результатов и третьими лицами путем заключения соответствующих соглашений, не нарушающих права Российской Федерации, предусмотренные пунктом 2 статьи 1298 и пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также настоящим Контрактом.

5.4.3. Незамедлительно после признания Исполнителем способности результата в правовой охране направлять Заказчику уведомление о создании соответствующего результата (объекта авторского права, в том числе в виде программы для ЭВМ или базы данных, топологии интегральной микросхемы или объекта патентного права в виде изобретения, полезной модели или промышленного образца), с кратким описанием сущности результата, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей, а также предложениями по порядку его использования и способу правовой охраны (путем патентования объекта патентного права или установления режима коммерческой тайны).

5.4.4. В случае, если работы перешли в стадию коммерциализации Исполнитель обязуется в течение 5 лет после завершения работы по Контракту представлять Заказчику информацию о номенклатуре и объемах реализованной продукции (технологии).

Отчетный период: ежеквартально.

Срок представления: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Форма представления:

на бумажном носителе - на почтовый адрес Заказчика;

в электронном виде - на адрес электронной почты: ________________ (указывается адрес электронной почты).

5.4.5. Приостановить работу (этап работы) и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика, если в ходе выполнения работы (этапа работы) обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы (этапа работы).

5.4.6. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работы (этапа работы) недостатки в сроки, определенные Заказчиком.

5.4.7. Обеспечить доставку одного обязательного экземпляра неопубликованной Отчетной документации в зависимости от ее вида в соответствующие органы научно-технической информации и библиотеки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".

5.4.8. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представить документы, связанные с выполнением работы (этапов работы) по настоящему Контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

5.4.9. Выполнить работы лично, если возможность привлечения третьих лиц - соисполнителей не предусмотрена пунктом 5.3.3. настоящего Контракта.

5.4.10. осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), а также исключительные права на результаты опытно-конструкторской или технологической работы, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Контракта, принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, от имени которого выступает Заказчик (Исполнителю. В случаях, если конкретный результат создан с участием третьих лиц, привлеченных к выполнению Контракта, они могут быть включены в состав правообладателей наряду с Исполнителем).

6.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), созданные и (или) использованные при выполнении работы (этапа работы), подлежат отражению в Отчетной документации.

6.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов осуществляются Заказчиком, в случае закрепления прав за Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой. (Исполнителем, в случае закрепления прав за Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и Исполнителем совместно или за Исполнителем).

6.4. В случае, когда исключительные права передаются Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре,

Исполнитель:

6.4.1. Обязан согласовывать с Заказчиком права на использование объектов авторского права третьих лиц, в случае если в ходе выполнения работы были использованы, в том числе путем модификации или переработки, охраняемые объекты авторского права третьих лиц.

6.4.2. Обязан урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Контракта результатов работы, в том числе путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами на приобретение всех прав и выплаты авторского вознаграждения. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.

6.4.3. Обязан представить Заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении работы ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам. В случае несанкционированного использования ранее созданных объектов интеллектуальной собственности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.

6.4.4. Вправе использовать полученные в процессе исполнения работы результаты работы только для собственных нужд. Использование Исполнителем результатов работы по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

Заказчик:

6.4.5. Обязан осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.6. Обязан сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.7. Обязан обеспечить за счет выделяемых ему средств бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. В случае, если исключительные права передаются Исполнителю,

Исполнитель:

6.5.1. Обязан предоставить Заказчику и(или) указанному Заказчиком лицу (лицам) всю необходимую документацию, описание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, включая опытные образы, а также безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта.

6.5.2. Обязан обеспечить совершение всех действий, необходимых для признания за собой исключительных прав (путем подачи заявок на получение патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или путем установления режима коммерческой тайны и проч.). Если Исполнитель в срок до истечения 6-ти месяцев после окончания работ по настоящему Контракту не обеспечит совершение всех действий, необходимых для признания за собой исключительных прав, права подлежат закреплению за Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, а Исполнитель обязан выполнить действия, аналогичные действиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5.3. Обязан после завершения работы по настоящему Контракту в течение установленных статьями 1281, 1363, 1457 и 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации соответствующих сроков действия исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности направлять Заказчику сведения об изменении режима правовой охраны, о распоряжении исключительными правами или об использовании в собственной производственной деятельности созданных результатов как объектов государственного учета.

Заказчик:

6.5.4. Вправе использовать результат работы (в том числе объекты интеллектуальной собственности) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений.

6.6. В случаях, когда исключительные права принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Исполнителю совместно, Заказчик вправе предоставить третьим лицам безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование произведения науки, литературы или искусства, изобретения, полезной модели, промышленного образца и иного объекта интеллектуальной собственности, уведомив об этом Исполнителя.

6.7. Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения работ по настоящему Контракту, могут определяться в Техническом задании (Приложение N 1) или специальным соглашением Сторон.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работы.

7.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

7.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 7 Контракта исключается.

8. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства

8.1. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия использования (правообладания) результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) могут быть определены в Техническом задании (Приложение N 1).

8.2. Срок гарантии качества на работу составляет ___ (указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов).

8.3. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

8.4. Объем гарантии качества на работу __________________________ (указывается перечень мероприятий, необходимых для выполнения Исполнителем в период гарантийного срока, среди которых могут быть, например, следующие:

- Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, а также ошибки в аналитических выводах, разработанных документах иных результатах работы, которые могут повлечь отступления от условий, предусмотренных Контрактом;

- Исполнитель обязуется предоставлять материалы для экспертизы выполненной им работы и ее отдельных результатов, в случае сомнения Заказчика в качестве выполненной работы;

- Исполнитель обязуется осуществлять защиту интересов Заказчика в административных органах и в арбитражных судах по вопросам, вытекающим из результатов выполненной работы (правовых, экспертных консультационных заключений, разработанных форм документов и т.д.);

- Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы в случае изменения нормативной правовой базы либо принятия новых актов, относящихся к предмету Контракта, на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку;

- Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы, в случае если такая необходимость возникнет в связи с претензиями контролирующих органов, в том числе в случае наличия таких претензий на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку и проч.)

9. Ответственность сторон и разрешение споров

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

9.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ___(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя).

9.3. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

9.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

9.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.6.4 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

9.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (раздел 11). В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Исполнителя на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

12. Заключительные положения

12.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан исполнителю, другой находится у Заказчика.

12.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

12.3. Если согласно части 6 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" соответствующее право было предусмотрено в конкурсной документации Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

12.7. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 __________;

Приложение N 2 -__________;

Приложение N 3 - __________.

13. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Контракту
от "___" ________ 20__ г. N _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение опытно-конструкторской или технологической работы
по теме "_____________________________________"
     (указать заявленную тему работы)

1. Наименование работы (указывается полное наименование работы, условное наименование): _______________________________________

2. Основание для проведения работы (указывается полное наименование документов, на основании которых должна проводиться работа, их номера, даты утверждения и организации, утвердившие эти документы.): ________________________

3. Цель и задачи выполнения работы (приводится краткая характеристика и оценка состояния решаемой проблемы, цель и задачи данной работы, ее актуальность, обоснование необходимости проведения данной работы и сведения о том, проводится ли работа впервые или является продолжением ранее начатых работ): __________________

4. Содержание и объем работы (конкретизируется содержание и объем работы, в том числе этапов работы): ____________________________________________

5. Основные требования к выполнению работы (указываются требования к качеству, техническим характеристикам работы; требования к безопасности работы; требования к результату выполнения работы (этапа работы); приводятся краткая характеристика уровня проводимых работ по отечественным и зарубежным источникам; подробный перечень вопросов, которые должны быть исследованы; перечень норм и требований, которым должны соответствовать результаты работы; предполагаемые методы и объемы работы и проч.): _____________________________.

6. Основное практическое назначение и область применения планируемых результатов работы (требования к разработке предложений (проекта плана мероприятий) по реализации результатов работы с указанием объектов, где целесообразно их использование):_________________________________________.

7. Перечень отчетной, научной, технической и иной документации, передаваемой по окончании выполнения работ (этапа работ) (указываются документы, предъявляемые по завершении работы (этапов работы) для рассмотрения, согласования и приемки: ______________________________________________.

8. Дополнительные сведения (Заказчик включает требования по обеспечению секретности (при необходимости) и другие специальные требования; указывает иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика): _______________________________________.

9. Приложения (приводятся таблицы, схемы, перечни справочно-информационных материалов и т.п.)

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Контракту
от "__" _______20__ г. N ________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Наименование этапов работы	Содержание выполняемой работы (этапов работы)	Ожидаемые результаты работы Форма представления результатов работы	Сроки выполнения работы (начало - окончание)	Цена работы (этапа работы), руб.
ИТОГО за 20__ год:
ИТОГО за 20__ год:
ИТОГО:

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение 3
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

Типовая форма N 21
Государственного контракта на выполнение авиационных работ по охране лесов

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание работ для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание работ для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно выполнить авиационные работы по охране лесов на условиях Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав, объем работ и требования к работам определяются в техническом задании (приложение N 1) к настоящему Контракту.

1.3. Место выполнения работ: _______________________.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 02.02.1 "Предоставление услуг в области лесоводства" (раздел А "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство")

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и работ (ОК 004-93): 0240100 "Охрана лесов" (раздел А "Продукция и услуги сельского хозяйства, охоты и лесоводства").

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) (НДС не облагается)._

Стоимость единицы работ (одного летного часа) составляет: _____________.

2.3. В стоимость Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость материалов, оборудования и иных товаров, необходимых для выполнения работ.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Исполнителем счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/ежемесячный расчет за выполненные по заявкам Заказчика работы) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о выполненных работах (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

2.6. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Контролировать целевое использование Исполнителем средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность

3.1.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку выполненных по Контракту работ по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить работы в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку (форма заявки приведена в приложении N __ к Контракту) с указанием наименования, состава и объема работ. При оформлении заявки Заказчик руководствуется требованиями "Инструкции о порядке оформления перевозки, пассажиров, багажа и грузов на воздушных судах при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве" N 66/И от 01.12.1986 и действующих документов. "Заказчик" несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке.

3.2.4. Застраховать своих работников, перевозимых на воздушном судне (ВС), перевозимый багаж и грузы.

3.2.5. Проводить инструктаж своих работников по технике безопасности и правилам посадки в ВС (высадки из ВС) в соответствии с требованиями нормативных документов в области гражданской авиации.

3.2.6. Оборудовать и содержать за свой счет в состоянии пригодном к эксплуатации посадочные площадки, используемые в интересах Заказчика, в соответствии с установленными требованиями нормативных документов Исполнителя и органов государственного управления в области гражданской авиации.

3.2.7. Предоставлять достоверные сведения о массе и свойствах груза и обеспечивать безопасную организацию работ по загрузке и выгрузке ВС, при перевозке опасных грузов руководствоваться Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО 9284-А N 1905), основными процедурами связанных с перевозкой опасных грузов ВСГА СССР (Указание МГА от 06.05.91 N 195/у, Инструкцией МГА "по перевозки опасных грузов на работах ПАНХ" от 26.06.88 N 26.6.8-833.

3.2.8. Обеспечить:

- Выполнение Инструкции МГА СССР N 66/ и -86 г. "О порядке оформления перевозки пассажиров, багажа и грузов на ВС при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве";

- При вылете из аэропортов регистрация, посадка (высадка) пассажиров, досмотр и загрузка (выгрузка) груза и ручной клади, багажа, личный досмотр пассажиров осуществляется на общих основаниях в соответствии с требованиями Воздушного Кодекса Российской Федерации и с действующими на воздушном транспорте правилами и инструкциями, а также Приказом МТ РФ от 25.07.2007 N 104 "Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров".

- При вылете с посадочных площадок, не имеющих специальных групп досмотра, производство досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа возлагается на экипаж воздушного судна и старшего группы Заказчика.

- Во всех случаях началу досмотра должно предшествовать объявление о необходимости предъявления пассажирами возможно имеющихся у них веществ, груза и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Старшие группы Заказчика должны беспрекословно выполнять требования правил производства досмотра и требовать этого от каждого члена группы, предупреждать пассажиров об уголовной ответственности за провоз в багаже и ручной клади веществ и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Пассажиры, уклоняющиеся от личного досмотра или от предъявления к досмотру ручной клади и багажа, к перевозке не допускаются ("Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров", Приказ МТ РФ от 25.07.2007 N 104).

3.2.9. Предоставить Исполнителю в течение 5 дней после подписания Контракта список лиц, имеющих право подписи (с образцом подписи) заявки и оттиск печати, которой будет заверяться указанная подпись. Данный список должен быть подписан первым руководителем и заверен печатью Исполнителя.

3.2.10. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с порядком установленным приложением N 1 к настоящему контракту.

3.2.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.6. Выполнить работы с привлечением экипажа, летного и инженерно-технического состава, имеющих соответствующую квалификационным требованиям специальную подготовку и квалификацию, подтвержденную действующими свидетельствами (сертификатами) и другими документами с необходимыми квалификационными отметками и допусками, выдаваемыми в установленном порядке.

3.3.7. Обеспечить выполнение командирами ВС в процессе полетов рекомендаций находящихся на борту работников Заказчика, вытекающих из существа работы в соответствии с заявкой, но не противоречащих руководствам, инструкциям и положениям органов государственного управления в области гражданской авиации, Исполнителя по выполнению данного полета.

3.3.8. Выполнять работы на ВС, полностью соответствующем всем нормам летной годности и имеющем ресурс, обеспечивающий выполнение всего запланированного объема работ.

3.3.9. Обеспечить своевременное и качественное техническое обслуживание ВС.

3.3.10. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Лесного кодекса РФ, Воздушного Кодекса РФ, Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и защите лесов (утв. Приказом Рослесхоза от 03.11.2011 N 470), Федеральных авиационных правил, Руководства по производству полетов и других действующих нормативных документов в сфере гражданской авиации и выполнении авиационных работ.

3.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.4.3. Привлекать для выполнения работ соисполнителей, имеющих специальные разрешительные документы, необходимые для выполнения работ.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы должны быть выполнены в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта (перечисления на расчетный счет Исполнителя суммы авансового платежа)

/ Работы должны быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

/ Работы выполняются на основании заявок Заказчика, содержащих наименование, состав и объем работ, в течение ___ дней / часов со дня получения заявки Исполнителем (в указанный в заявке срок. При этом заявка должна быть получена Исполнителем до __ час. __ мин. дня, предшествующего дню выполнения работ)

Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Заказчика при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________ (По окончании работ (полета) командир ВС заполняет отчет о выполнении заявки (форма отчета приведена в приложении N __ к Контракту). Представитель Заказчика своей подписью подтверждает выполнение заявки. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве работ Заказчик вправе направить уведомление, предусмотренное п. 5.4 Контракта).

5.2. Исполнитель не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика Акт о выполненных работах.

5.3. Стороны подписывают Акты о выполненных работах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения акта о выполненных работах и т.д.). Акт о выполненных работах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6 настоящего Контракта.

5.5. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество работ в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта *

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения - до __ __ 20__ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работ.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, неблагоприятных погодных условий, препятствующих выполнению работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается _____________________.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. В случае если работы выполняются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение 1
к Государственному контракту
N____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта".

Приложение N __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

N п/п	Требования к работам (услугам)	Характеристика работ (услуг)
1.	Наименование выполняемых Работ (оказания услуг)	(указывается заказчиком) пример: Выполнение авиационных работ для нужд Белоярского и других филиалов БУ "База авиационной и наземной охраны лесов".
2.	Количество выполняемых работ (оказанных услуг)	(указывается заказчиком)
3.	Место выполнения работ (оказания услуг)
4.	Сроки (периоды) выполнения работ	С ____по ________ года.
5.	Цели использования результатов работ (оказания услуг)	(указывается заказчиком)
6.	Виды выполненных работ (оказания услуг)	Выполнение (авиационных) работ: (указывается заказчиком) (пример: - обеспечение пожарной безопасности лесов; - тушение лесных пожаров.)
7.	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг)	Полеты производятся Исполнителем __________. (указывается заказчиком) (пример: Заявки на полеты подаются в письменном виде по установленной форме, подписанные лицом, указанным в списке, представленном Исполнителю Заказчиком и заверенные печатью. Заявки должны быть вручены соответствующему представителю Исполнителя до ________ часов дня, предшествующего дню выполнения полётов. При удалении района работ свыше __________ километров Заказчик извещает Исполнителя за __________ до начала выполнения работ. В исключительных случаях, полет может производиться по заявке, поданной в день вылета, при наличии технической возможности.)
8.	Требование к качеству работ, качеству материалов, используемых при выполнении работ (услуг)	(указывается заказчиком) (пример: Своевременно предоставлять ВС, выполнять авиационные работы согласно заявок Заказчика. Обеспечить выполнение командирами ВС в процессе полетов рекомендаций, находящихся на борту специалистов Заказчика, вытекающих из существа работы в соответствии с заявкой на полет, но не противоречащих наставлениям, руководствам, инструкциям и положениям органов государственного управления в области гражданской авиации, Авиакомпании по выполнению данного полета. Предоставлять ВС не позднее ______ с момента получения заявки, за исключением фарс - мажорных условий )
9.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (услуг)	(указывается заказчиком) пример: (Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, требований Исполнителя и органов государственного управления в области гражданской авиации. В предусмотренных нормативными актами случаях Исполнитель обязан иметь разрешение на выполнение авиационных работ территориального контролирующего органа.)
10.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг)	(указывается заказчиком) пример: По окончании полетов Исполнитель направляет акт сверки взаиморасчетов. По завершению работ Заказчик направляет Соглашение об окончании работ, где указывается наличие претензий, либо отсутствие таковых.
11.	Требования по объему гарантий качества работ (услуг)	(указывается заказчиком) пример: Выполнение работ в полном объёме и установленные сроки, в соответствии с Федеральными авиационными правилами полётов в воздушном пространстве Российской Федерации.
12.	Дополнительные требования к работам (услугам)

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

N	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Срок исполнения	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Заказчик__________________________________________

                            (наименование Заказчика)

                                       (филиал)

Руководителю (командиру) __________________________________

                                    (авиакомпании, воздушного судна)

ЗАЯВКА N _______

На "______" ________ года тип ВС ______ согласно договору от _________ 20___ года N _____.

Цель полёта ________________________________________________________________________

                                                   (вид авиаработ)

Время вылета ________ час. _________мин.

Маршрут (районы авиационных работ)	Загрузка				Характер и свойства груза, габариты, количество мест	Применение изменения маршрута, района работ, загрузки, свойств груза и т.д.
	Количество пассажиров (чел.)	Груз внутреннего фюзеляжа, (кг.)	Груз на внешней подвеске, (кг.)	Общий тоннаж груза (т)

В состав экипажа включите ____________________________________________________________

Проверяющий _______________________________________________________________________

Пассажиры Заказчика (список прилагается) застрахованы, ознакомлены с техникой безопасности.

Заявка выдана "________" __________ 20____ г.

Представитель "Заказчика" ____________________	Заявку получил ______________________
(должность, Ф.И.О., подпись)	(Ф.И.О., КВС, подпись)

"_____" ___________ 20___ г.

м.п.

Приложение __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ОТЧЕТ
о выполнении заявки

                       от "_________" __________________20______ г. N ___________

Заявка выполнена "_________" ____________________ г. на вертолете (самолете) ________ N ______________

(тип)

Время вылета (местное) ___________ час. _________ мин.

N п.п.	Вид авиационных работ	Выполненные объемы работ				Примечание, причины невыполнения заявки
		Груз (т)	Количество пассажиров (чел.)	Общий тоннаж (т)	Налет часов
ВСЕГО

Представитель заказчика _______________________________________

                                                (подпись, Ф.И.О.)

м.п.

Командир (пилот) воздушного судна ______________________________

                                                       подпись, Ф.И.О.)

Типовая форма N 22
Государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика от _________ N __________ о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по текущему ремонту помещений _________(указываются конкретные помещения) ____________ , расположенных в здании (ях) по адресу (ам): ___________________________________ (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием на выполнение работ (Приложение N 1) и Сметной документацией (Приложение N 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Код группы по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2001): 45 "Строительство" (раздел F "Строительство") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 4500000 "Услуги строительные и объекты строительства" (раздел F "Продукция и услуг строительства") (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта определена сметой, приведенной в Приложении N 2 к настоящему Контракту, и составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) ____________ (НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).

В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы Подрядчика:

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям настоящего Контракта по качеству и объему;

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ;

- гарантийные обязательства;

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Подрядчиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.3.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу/ ежемесячный расчет за выполненные по заявкам Заказчика работы) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы (этапа работы) (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему выполняемых работ.

3. Сроки и условия выполнения работ по Контракту

3.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные настоящим разделом (Календарным планом, приведенным в приложении N ___ к настоящему Контракту).

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта (в течение ___ дней со дня подписания Контракта; и т.д.).

3.3. Работы должны быть закончены (Последний этап работы должен быть закончен) в срок не позднее "__"_____ 201_ г. (не позднее ___ дней (недель, месяцев) со дня подписания Контракта).

3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Контролировать целевое использование Подрядчиком средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

4.1.3. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

4.1.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

4.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу (этапа работы) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с порядком установленным приложением N 4 к настоящему контракту.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по Акту сдачи-приемки работы (этапа работы);

4.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

4.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

4.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

4.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

4.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

4.4.8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

4.4.9. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности (работ), входящих в предмет настоящего Контракта, в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня заключения настоящего Контракта Подрядчик обязан передать Заказчику копию лицензии, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов (допуск от саморегулируемой организации и иные (при наличии)), подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта;

4.4.10. Незамедлительно информировать Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

4.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Качество работ и гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить указанные документы.

6.3. Результат работ должен соответствовать требованиям настоящего Контракта, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требования пожарной безопасности";

- Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд";

- Приказу Минэкономразвития России от 04.06.2010 N 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" *(1).

6.4. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несёт Подрядчик.

6.5. Подрядчик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с действующими правилами по эксплуатации, СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

6.6. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 4 октября 2000 N 68.

6.7. Подрядчик допускает к работе на объекте иностранную рабочую силу в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации.

6.8. Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго по пропускам (спискам), при предъявлении паспорта и на основании предварительной заявки (с указанием Ф.И.О., паспортных данных, государственного номера автотранспортного средства (при необходимости)), за подписью руководителя подрядной организации.

6.9. Доставка, разгрузка и погрузка оборудования и материалов к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.10. Помещения, в которых производятся ремонтные работы, должны содержаться в чистоте. После выполнения ежедневного комплекса работ помещение должно убираться. Весь мусор (а также крупногабаритный) после завершения текущего ремонта должен быть убран и вывезен с территории Заказчика на специализированный полигон силами Подрядчика за счет его средств, с предоставлением талонов, подтверждающих размещение мусора на полигоне.

6.11. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет _____ (______________) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ / последнего этапа работ по Контракту.

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работ обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ, Подрядчик несёт ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ заказчику.

6.12. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок прерывается на всё время, на протяжении которого помещения, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7. Приемка работ

7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки работ / этапа работ.

Приемка работ осуществляется по месту выполнения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.

Подрядчик вправе участвовать в приемке работ.

7.2. Подрядчик не позднее срока окончания работ (этапа работы) направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ (этапа работ) к сдаче.

Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ (этапа работ) к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работы (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

7.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения (уведомления) от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии, которая в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности работ (этапа работ), осуществляет приёмку выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные акты о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы.

7.4. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

7.6. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по Контракту третьим лицам.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.8. Если в соответствии с Контрактом результат работ принят Заказчиком по частям (по этапам), течение срока исковой давности начинается со дня приёмки результата работ в целом.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

8.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

8.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Подрядчик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

8.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Обеспечение исполнения Контракта *

10.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

10.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

10.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

10.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

10.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Подрядчиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

12. Порядок разрешения споров

12.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

14.3. К Контракту прилагаются:

Приложение N 1 - Техническое задание на выполнение работ;

Приложение N 2 - Сметная документация;

Приложение N 3 - Календарный план (в случае, если контрактом предусмотрено поэтапное выполнение работ).

Приложение N 4 - Порядок претензионной работы.

14.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты такого изменения.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Контракту
N ________________________
от "___" ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ

В рамках исполнения Контракта Подрядчик обязан выполнить следующие виды работ:

N п/п	Наименование и характеристика работ, Требования к материалам	Ед. измерения	Объем

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Контракту
N ________________________
от "___" ____________ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 3
к Контракту
N ________________________
от "___" ____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Номер этапа работ	Название этапа работ	Содержание этапа работ	Срок выполнения этапа работ
1
2
_
n

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 4
к Контракту
N _____________________
от "___" _________ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

-------------------------------------------

*(1) Конкретные требования по энергоэффективности устанавливаются Заказчиком в Техническом задании.

Типовая форма N 23
Государственного контракта на выполнение работ

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол _________ от _____ N _____) (решения Заказчика от _________ N __________ о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работу по __________________________ (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется приложением (ями) N ___ к настоящему Контракту. (Работы выполняются Подрядчиком на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема работ).

1.3. Место выполнения работ _______________ (далее - "место выполнения работ").

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001): _______________________.

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): _________________________.

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта (определена сметой, приведенной в приложении N ___ к настоящему Контракту, и) составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) ____________ (НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).

(Максимальная стоимость работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования по Контракту составляет ______________, включая НДС (__ %)__________________.

Цена единицы работы, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта и определена в приложении N ___ к настоящему Контракту).

В цену Контракта включены следующие расходы Подрядчика:

- собственно стоимость работ, соответствующих по качественным и количественным характеристикам условиям настоящего Контракта;

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, в том числе стоимость их доставки, погрузки и разгрузки;

- гарантийные обязательства;

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере __ % от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Подрядчиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.3.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу/ ежемесячный расчет за выполненные по заявкам Заказчика работы) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы (этапа работы) (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему выполняемых работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Контролировать целевое использование Подрядчиком средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.2. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.3. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.5. Контракта;

3.1.4. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

3.1.5. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу (этапа работы) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы);

3.2.3. В соответствии с пунктом 13.5, 13.6. Контракта изменить цену Контракта.

3.2.4. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с порядком установленным приложением к настоящему контракту.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы (этапа работы);

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

3.4.8. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее ___ месяцев (лет) с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;

3.4.9. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные настоящим разделом (Календарным планом, приведенным в приложении N ___ к настоящему Контракту).

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта (в течение ___ дней со дня подписания Контракта; и т.д.).

4.3. Работы должны быть закончены (Последний этап работы должен быть закончен) в срок не позднее "__" _____ 201_ г. (не позднее ___ дней (недель, месяцев) со дня подписания Контракта).

4.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.

4.5. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка работы (этапа работы) на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________.

6.2. Подрядчик не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы (этапа работы) к сдаче и Акт сдачи-приемки работ (этапа работ).

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников размещения заказа, участвовавших в соответствующем заказе, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться с привлечением независимых экспертов.

6.4. Стороны подписывают Акты сдачи-приемки этапа работ за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения Акта сдачи-приемки этапа работ и т.д.). Акт сдачи-приемки этапа работ за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

7. Обеспечение исполнения контракта *

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения - до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работ.

7.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

7.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Подрядчиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.

8.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик требует уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере ______(не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

8.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Подрядчик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5 % от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

8.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по выполнению работ, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается _____________________.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

13.6. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса Заказчик при исполнении Контракта, заключенного на основании пункта 1 или 2 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", обязан изменить цену такого контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие работы организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.9. В случае если работы выполняются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Приложение __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

Приложения определяются Заказчиком самостоятельно в зависимости от предмета контракта.

Приложение ___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Порядок претензионной работы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик осуществляет следующие действия:

1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. Неустойка (штраф, пени) начисляется с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени). Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

2. При неоплате поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензии, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

3. В случае, если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

3.1. Не позднее 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств по контракту направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию в письменной форме с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения. Претензия в письменной форме оформляется в соответствии с формой утвержденной Депгосзаказа Югры.

3.2. При неоплате в установленный срок поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) не позднее 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4. При наличии оснований расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, в случае если на дату расторжения имеются основания требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту одновременно с требованием о расторжении контракта заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта. В случае, если на момент расторжения контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не произведена оплата неустойки (штрафа, пени), в течение 20 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в требовании, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.