Приложение N 1. Типовые контракты, типовые условия контрактов для обеспечения нужд автономного округа

Приложение N 1
к приказу Департамента государственного заказа
Ханты-Мансийского
автономного - Югры
от 27 декабря 2013 г. N 88

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного Контракта (гражданско-правового договора*(1))
на выполнение проектных работ

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по разработке проектной документации _________(указывается объект проектирования)____________ (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием (Приложение N 1) и Сметной документацией (Приложение N 2), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.

1.3. Работы выполняются иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Место выполнения работ:_____________

2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта (определена сметой, приведенной в Приложении N 2 к Контракту) и составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) ____________ (НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).

В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы Подрядчика:

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему;

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ;

- гарантийные обязательства;

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(2).

2.3. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта.

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.3.2. Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом.

2.3.3 Оплата за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется с учетом положений пунктов 2.3.1. и 2.3.2. ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом.

2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.4 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему выполняемых работ.

3. Сроки выполнения работ по Контракту

3.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные данным разделом (Календарным планом, приведенным в приложении N ___ к Контракту).

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта (в течение ___ дней со дня подписания Контракта; и т.д.).

3.3. Работы должны быть закончены (Последний этап работы должен быть закончен) в срок не позднее "__"_____ 201_ г. (не позднее ___дней (недель, месяцев) со дня подписания Контракта).

3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

4.1.2. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

4.1.3. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

4.1.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

4.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу (этапа работы) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.2.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, в том числе в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1) и иными исходными данными на проектирование, предоставленными Заказчиком, и передать Заказчику их результат (готовую проектную документацию) по акту сдачи-приемки работ;

4.4.2. Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

4.4.3. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его части третьим лицам без согласия Заказчика;

4.4.4. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе разработанной в рамках Контракта проектной документации или ограничивать их выполнение;

4.4.5. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.6. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

4.4.7. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.4.8. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Подрядчиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

4.4.9. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

4.4.10. Незамедлительно информировать Заказчика:

- о непригодности (недостатках, ошибках) технической и иной исходной документации, необходимой для выполнения работ по Контракту, предоставленной Заказчиком;

- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы

- о приостановлении или прекращении работы.

4.4.11. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе путём письменных разъяснений;

4.4.12. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

4.4.13. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;

4.4.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)./

Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем работ, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Качество работ и гарантии

6.1. Результат работ должен соответствовать требованиям Контракта, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию".

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет _____ (______________) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ / последнего этапа работ по Контракту.

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работ обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента подписания акта сдачи-приёмки работ, Подрядчик несёт ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ заказчику.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Приемка работ

7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ / этапа работ (по форме КС-2).

Приемка работ осуществляется по месту нахождения Заказчика в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2), подписанным Сторонами.

Подрядчик вправе участвовать в приемке работ.

7.2. Подрядчик не позднее срока окончания работ (этапа работы) направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ (этапа работ) к сдаче.

Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ (этапа работ) к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), прилагая к нему следующие документы:

- 2 (два) экземпляра проектной документации на бумажном носителе, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде (файл AutoCAD, формат dwf);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- Счёт, счёт-фактура;

- Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах и по окончанию выполнения работы в целом. Данный перечень документации определяется Техническим заданием (Приложение N 1).

Извещение (уведомление) о готовности работ (этапа работ) к сдаче и оформленная в установленном порядке документация, предусмотренная Контрактом, направляется Заказчику сопроводительным письмом Подрядчика, содержащим, в том числе, перечень передаваемых документов.

7.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения (уведомления) от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии, которая в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности работ (этапа работ) осуществляет приёмку выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные акты о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы.

7.4. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

7.6. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по Контракту третьим лицам.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.8. Подписание Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.9. Если в соответствии с Контрактом результат работ принят Заказчиком по частям (по этапам), течение срока исковой давности начинается со дня приёмки результата работ в целом.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 5.1. Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

8.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.4.8 Контракта, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком указанной в п. 4.4.8. Контракта информации Заказчику.

8.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.4.9 Контракта, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.9. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

8.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Обеспечение исполнения контракта*

10.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 10.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

10.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

10.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

10.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

10.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

10.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

10.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

10.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

10.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

10.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

10.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 10.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

10.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

10.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

10.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

10.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

10.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

10.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

10.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

10.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

10.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

10.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

10.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

10.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

10.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

10.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

10.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

10.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

10.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

10.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.,

10.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 10 Контракта исключается

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 15 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Порядок разрешения споров

12.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

13.Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

14. Прочие условия

14.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

14.3. К Контракту прилагаются:

Приложение N 1 - Техническое задание;

Приложение N 2 - Сметная документация;

Приложение N 3 - Календарный план.

14.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты такого изменения.

14.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

14.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

14.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ________________________
от "___"____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ________________________
от "___"____________ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ________________________
от "___"____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Номер этапа работ	Название этапа работ	Содержание этапа работ	Срок выполнения этапа работ
1
2
_
n

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Инструкция по подготовке

государственного контракта (гражданско-правового договора*(3)) на выполнение проектных работ

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным подрядчиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным подрядчиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным подрядчиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением подрядчика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе ( ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным подрядчиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным подрядчиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного подрядчика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении подрядчика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) подрядчика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным подрядчиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование подрядчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием подрядчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени подрядчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к подрядчику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа подрядчика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки подрядчика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты определения подрядчика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного подрядчика, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного подрядчика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного подрядчика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1.	Включается в неизменном виде. В свободное поле включается наименование объекта (конкретных помещений) в соответствии с наименованием, указанным в проектной документации, а также указывается место выполнения работ.	На стадии разработки проекта контракта.	-.
6.	П. 1.2	Указываются приложения, перечисленные в п. 14.3 контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
7.	П. 1.3.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов
8.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
9.	П.2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания подрядчиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения".
10.	П. 2.3.	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
11.	П. 2.3.1. абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.3.1 исключается из текста проекта контракта.
12.	П. 2.3.1. абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.3.1 включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.3.1 исключается.
13.	П. 2.3.2.	В случае, если аванс не предусмотрен, то п. 2.3.2 включается в неизменном виде. Слова "(Расчет)", ", за вычетом ранее выплаченного аванса", исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то п. 2.3.2 следует излагать со слова "Расчет". Слова "Окончательный расчет" исключаются. При этом вне зависимости от наличия либо отсутствия условия о выплате аванса в п. 2.3.2. заказчиком определяется периодичность осуществления платежей (например, ежемесячно). Заказчиком может быть установлен иной период (например, ежеквартально". В этом случае, установленный заказчиком период указывается в п. 2.3.2., а слово "ежемесячно" исключается
14.	П. 2.3.3.	Включаются в неизменном виде если в п. 2.3.2. не использовались слова "Окончательный расчет". Если п. 2.3.2. предусматривает осуществление окончательного расчета, то п. 2.3.3. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
15.	П.2.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
	П.2.5
	П. 2.6
Раздел 3. Сроки выполнения работ по Контракту
16.	П. 3.1.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номер приложения определяется в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 14.3 контракта. В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, его упоминание исключается из п.3.1. При этом если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей Календарный план выполнения работ является обязательным приложением к контракту (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
17.	П. 3.2.	Указывается срок (например, в днях с даты подписания контракта) в течении которого подрядчик обязан приступить к выполнению работ.	На стадии разработки проекта контракта.	-
18.	П.3.3.	Включается планируемая дата окончания выполнения работ по контракту в целом	На стадии разработки проекта контракта.	-
19.	П. 3.4.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
20.	П. 3.4.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 4. Права и обязанности сторон
21.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде, за искл. пп. 4.1.4., 4.2.3., 4.4.8., 4.4.9	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, упоминание этапов работ исключается из пп. 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2.
22.	П. 4.1. (пп. 4.1.4.)	Включается в неизменном виде, если в текст контракта не включен пп. 4.2.3.	На стадии разработки проекта контракта.	-
23.	П. 4.2. (пп. 4.2.3.)	Включается в неизменном виде, если в текст контракта не включен пп. 4.1.4.	На стадии разработки проекта контракта.	Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ, в случае, если закупка осуществляется у единственного подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных работ, предусмотренных контрактом.
24.	П. 4.4. (пп. 4.4.8.)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
25.	П. 4.4. (пп. 4.4.9.)
Раздел 5. Привлечение субподрядчиков
26.	П. 5.1., абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчик при определении подрядчика, если, установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом абз. 2 п. 5.1. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
27.	П. 5.1., абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчик при определении подрядчика теляке, если, установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом абз. 1 п. 5.1. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
28.	П. 5.2.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 6. Качество работ и гарантии
29.	Пп. 6.1.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
30.	П.6.2.	Указывается продолжительность гарантийного срока на работы, а также момент, начиная с которого гарантийный срок будет исчисляться.	На стадии разработки проекта контракта.	-
31.	П. 6.3.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 7. Приёмка работ
32.	Раздел в целом.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, упоминание этапов работ исключается из пп. 7.1, 7.2, 7.3.
33.	П.7.9.	В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, п.7.9 исключается.
Раздел 8. Ответственность сторон
34.	П. 8.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
35.	П. 8.2.
36.	П. 8.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком
37.	П. 8.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен абз. 2 п. 5.1, в пункт 8.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.
38.	П. 8.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 4.4.8.
39.	П. 8.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 4.4.9.
40.	Пп. 8.7 - 8.13, кроме п.п. 8.9, 8.12	Включаются в неизменном виде.
41.	П. 8.9	Последнее предложение п. 8.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
42.	П. 8.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 9. Форс-мажорные обстоятельства
43.	Раздел в целом.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Обеспечение исполнения контракта
44.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 10 проекта контракта исключается.
45.	П. 10.1	Включаются в неизменном виде.		-
46.	П. 10.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
47.	П. 10.3.	Включаются в неизменном виде.
48.	П. 10.4.	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
49.	П. 10.4 - 10.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 11. Расторжение Контракта
50.	Пп. 11.2 - 11.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 11.5 - 11.14 включаются в случае, если п. 11.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
51.	П. 11.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 11.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
52.	П. 11.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 11.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 12. Порядок разрешения споров
53.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 13. Срок действия контракта
54.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 14. Прочие условия
55.	П. 14.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 14.1, абз. 2 п. 14.1 исключается из текста проекта контракта.
56.	П. 14.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Формулировка абз. 2 п. 14.1 включается в проект контракта в случае, если контракт заключается в электронной форме. Если используется формулировка абз. 2 п. 14.1, абз. 1 п. 14.1 исключается из текста
57.	П. 14.2			-
58.	П. 14.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
59.	П. 14.4	Включается в неизменном виде.
60.	П. 14.5
61.	П. 14.6
62.	П. 14.7
Раздел 15. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон
63.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о подрядчике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты подрядчика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа подрядчика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о подрядчике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
64.	Техническое задание	Содержит описание видов и объёмов выполняемых работ, а также требования к материалам, используемым в ходе выполнения работ.	На стадии разработки проекта контракта.	-
65.	Сметная документация	Составляется путем включения сводного сметного расчета. Смета составляются и включаются в контракт по соглашению с участником, с которым заключается контракт, либо путем включения смет, содержащихся в проектной документации с применением к ним "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), а также в случае, если это было согласовано с участником, с которым заключается контракт).	На стадии заключения контракта	-
66.	Календарный план выполнения работ	Включается в проект контракта при необходимости	На стадии разработки проекта контракта.	Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей Календарный план выполнения работ является обязательным приложением к контракту (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(4)) на выполнение работ по строительству объекта

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Генподрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и (или) привлечёнными силами выполнить полный комплекс работ по строительству: ______________________ (далее - "работы"), подлежащих выполнению Генподрядчиком на объекте - _____________________________ (далее - "Объект"), и своевременно сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями к товарам, используемым при производстве работ (Приложение N _), проектной документацией (Приложение N _), техническим заданием (Приложение N _), сметной документацией (Приложение N _) и Календарным планом выполнения работ (Приложение N _).

1.3. Место выполнения работ:_____________

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта составляет __________ (__________) руб. ____ коп., включая НДС по ставке ___ % - _______ (_________) руб.__ коп. (НДС не облагается), в том числе по годам:

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей;

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей;

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей.

Цена единиц работ (услуг), товара, в том числе применяемых материалов и оборудования, определена в сметной документации (Приложение N _).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(5).

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту.

2.4. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

2.5. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта.

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.5.2. Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется (ежемесячно) в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом.

В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __% от стоимости работ 20__ года, что составляет _________ рублей (в том числе НДС 18% __________рублей), на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта

(Авансовые платежи в 20___ году не предусмотрены).

Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20__ году работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости работ 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20__ году работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __% от стоимости работ 20___ и 20__ года, что соответственно составляет _________ рублей (в том числе НДС 18% __________рублей) и _________ рублей (в том числе НДС 18% __________рублей), не позднее 1 февраля года выполнения работ на основании выставленного Генподрядчиком счета

(Авансовые платежи в 20___ и в 20__ году не предусмотрены).

Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20___ и 20__ года году работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости работ 20___ и 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20___ и 20__ году работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.3. Оплата за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется с учетом положений пунктов 2.5.1. и 2.5.2. ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом.

2.6. В случае начисления Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Генподрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Генподрядчиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Генподрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(6).

2.7. В случае, если при начислении Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Генподрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Генподрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Сроки выполнения работы по Контракту

3.1. Датой начала выполнения работ считается дата подписания Контракта, если иной срок начала выполнения работ не предусмотрен Календарным планом выполнения работ (Приложение N__).

3.2. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно техническому заданию (Приложение N _), подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Окончание выполнения работ по Контракту устанавливается Контрактом до "___"________года.

3.3. Сроки выполнения работ каждого этапа работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение N _).

3.4. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.5. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон (или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта). В случае получения отказа Генподрядчика расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Генподрядчика ответа в срок, указанный в пункте 17.4, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Генподрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Генподрядчика.

4.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Заказчик Обязан:

4.2.1. Создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Передать Генподрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, в том числе проектную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта.

4.2.3. Своевременно предоставить по двустороннему акту площадку для выполнения работ.

4.2.4. Оплатить выполненные Генподрядчиком работы в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.2.5. Получить в соответствующих органах все виды разрешений и согласований, связанные с производством строительных работ.

4.2.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.4. Генподрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией (Приложение N _), техническим заданием (Приложение N _) и условиями Контракта и сдать готовый к эксплуатации Объект в установленном порядке с оформлением Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.4.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной документацией (Приложение N _), разработанными рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качественное выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N _), техническим заданием (Приложение N _);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от требований проектной документации (Приложение N _), технического задания (Приложение N _).

4.4.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.

4.4.5. По требованию Заказчика представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на строительство.

4.4.6. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с уполномоченной организацией.

4.4.7. Перед началом работ, при необходимости, заключать за счет своих средств договоры со специализированными организациями.

4.4.8. В минимально возможные сроки за свой счет исправлять недостатки по замечаниям государственных органов и органов местного самоуправления, если эти недостатки возникли по вине Генподрядчика.

4.4.9. По требованию Заказчика передать Заказчику копии свидетельств о допуске к производству работ, а также лицензий, выданных Генподрядчику и его субподрядчикам.

4.4.10. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.4.11. Осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.12. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.13. Осуществить разметку Объекта на строительной площадке.

4.4.14. С начала производства работ до сдачи Объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося Объекта.

4.4.15. Обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

4.4.16. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений.

4.4.17. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

4.4.18. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т. д.

4.4.19. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика.

4.4.20. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

4.4.21. Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения работ на Объекте.

4.4.22. Нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на Объекте на период производства работ.

4.4.23. Вести журнал производства работ.

4.4.24. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений и проектной документации.

4.4.25. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4.26. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.27. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов, работе приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.

4.4.28. Передать Заказчику по завершении строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектной документации, имевших место при реализации проекта.

4.4.29. Согласовывать всю исполнительную документацию с организациями, которые непосредственно согласовывают документацию для сдачи Объекта в эксплуатацию, за свой счет.

4.4.30. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.31. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Генподрядчиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

4.4.32. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Генподрядчиком в течение десяти дней с момента заключения договора с субподрядчиком.

4.4.33. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Генподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)./

Генподрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем работ, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта.

5.2. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8. Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Генподрядчиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств по контракту, Генподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Генподрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Генподрядчика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта;

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта;

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия;

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11);

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Генподрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Строительная площадка

7.1. Выполнение геодезических работ при выполнении строительно-монтажных работ и контроль за правильностью и точностью геометрических параметров зданий и сооружений осуществляется Генподрядчиком.

7.2. Генподрядчик за свой счет выполняет ограждение и освещение строительной площадки, осуществляет охрану территории и возводимых объектов, поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, разгрузочных площадок, мест открытого складирования материалов, оборудования и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора и снега.

7.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта Генподрядчик освобождает всю территорию строительной площадки от неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.

8. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

8.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на строительную площадку для строительства Объекта строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией (Приложение N _), техническим заданием (Приложение N __).

8.2. Генподрядчик определяет поставщиков оборудования и строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и страхование и обеспечивает приемку оборудования, строительных материалов и конструкций.

8.3. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

8.4. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Генподрядчика.

8.5. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Генподрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проектной документации (Приложение N _), технического задания (Приложение N _);

- переделать заново любые работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проектной документации (Приложение N 2), технического задания (Приложение N _) или выполненных с нарушением требований Контракта.

8.6. Генподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

9. Страхование строительных рисков

9.1. Генподрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте.

9.2. Генподрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

9.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с Контрактом договору страхования является Генподрядчик.

9.4. При получении суммы страхового возмещения Генподрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генподрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

9.5. Генподрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая и о получении средств страхового возмещения от страховой организации.

9.6. Страхование не освобождает Заказчика и Генподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

10. Производство, сдача и приемка работ

10.1. Генподрядчик приступает к работам в срок, установленный в Контракте.

10.2. Генподрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Генподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку каждого здания и сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров соосности.

10.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Генподрядчик осуществляет исправления за свой счет.

10.4. Схемы расположения, каталоги координаты высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения строительства, передаются Заказчику.

10.5. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом.

Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных работ и соблюдения требований проектной документации (Приложение N __) и строительных норм и правил.

10.6. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется представителем Генподрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры по адресу электронной почты или факсу - согласованным Сторонами.

10.7. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т. п.) составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.

10.8. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.

10.9. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Генподрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

10.10. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.11. Ежемесячно или на стадии сдачи отдельного этапа Генподрядчик оформляет акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Акты и справки (КС-2, КС-3) составляются Генподрядчиком на основании журнала производства работ. Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отраженные в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать проектной документации (Приложение N _) и сметной документации (Приложение N 4).

10.12. Генподрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, или на стадии сдачи отдельного этапа предоставляет Заказчику оформленные акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акты и справки (по форме КС-2, КС-3), либо в тот же срок направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа. Причинами отказа от приемки отдельных видов работ, отдельных этапов могут являться ненадлежащее качество выполнения работ, несоответствие фактического объема выполненных работ объему, заявленному в актах (по форме КС-2), а также несоответствие выполненных работ проектной документации (Приложение N _), техническому заданию (Приложение N _). В этом случае Заказчик принимает только фактически выполненный объем работ надлежащего качества, соответствующий проектной документации (Приложение N _), техническому заданию (Приложение N _).

10.13. Если в указанный срок Заказчик самоустранится от приемки работ и подписания актов и справок (по форме КС-2, КС-3) и не предоставит мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми и подлежащими оплате в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 2 Контракта.

10.14. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа в приемке работ Стороны не пришли к соглашению, Генподрядчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Контракту до момента разрешения спорного вопроса Сторонами путем переговоров или в судебном порядке.

10.15. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения отдельных видов работ, этапов и приемки их представителем Заказчика Генподрядчик удаляет с территории строительной площадки все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работ машины, механизмы и приспособления.

10.16. За 30 (тридцать) рабочих дней до начала работы приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию Генподрядчик передает Заказчику ___ экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

11. Гарантии качества работ

11.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

11.3. Генподрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N _) и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий проектной документации (Приложение N _), техническому заданию (Приложение N _), строительным нормам и правилам.

11.4. Генподрядчик обязан передать Заказчику копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", а также санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

11.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется Генподрядчиком за свой счет.

11.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Генподрядчика, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта Заказчиком (пользователем, эксплуатирующими службами).

11.7. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит обнаруженные дефекты и недоделки либо самоустранится или откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами другого генподрядчика. В этом случае Генподрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат по устранению дефектов.

11.8. Генподрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации Объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

12. Журнал производства работ

12.1. С даты начала работ до их завершения, Генподрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

12.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной проектной документации.

12.3. Представитель Заказчика осуществляет ежедневный контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний и опробований.

12.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

13. Охрана строительной площадки

13.1. С даты подписания Сторонами акта передачи Генподрядчику строительной площадки и до календарного дня, следующего за днем подписания комиссией Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта, охрану строительной площадки, места открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Генподрядчику, субподрядчикам и третьим лицам, незаконченных строительством объектов, временных зданий и сооружений и иных строений осуществляет Генподрядчик за свой счет.

13.2. Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Генподрядчик.

13.3. На завершающей стадии строительства по решению Заказчика может быть организована дополнительная усиленная охрана строительной площадки и Объекта строительства с привлечением специализированных структур (организаций), имеющих лицензию на данный вид деятельности.

14. Правила безопасности при производстве работ

14.1. Генподрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

14.2. Генподрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности.

14.3. Генподрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ.

14.4. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

14.5. Генподрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

14.6. С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию Генподрядчик обеспечивает:

- нормальное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурных условий;

- своевременную уборку мусора и отходов;

- исключение доступа посторонних лиц на строительную площадку;

- контроль за загазованностью, задымлением. Содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на строительной площадке и рабочих местах, сточных водах.

14.7. Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

15. Ответственность Сторон

15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

15.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

15.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

15.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 5.1. Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

15.5. В случае неисполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.4.31 Контракта, Генподрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Генподрядчиком указанной в п. 4.4.31 Контракта информации Заказчику.

15.6. В случае неисполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.4.32 Контракта, Генподрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генподрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

15.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Генподрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

15.8. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

15.9. В случае начисления Заказчиком Генподрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Генподрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Генподрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.6 Контракта. При этом исполнение обязательства Генподрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

15.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

15.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

15.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

15.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

16. Форс-мажорные обстоятельства

16.1. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, Стороны обязаны немедленно письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта.

16.2. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Контракту, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было повлечено действием обстоятельств непреодолимой силы.

16.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

17. Расторжение Контракта

17.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

17.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

17.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Генподрядчику для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Генподрядчика на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

17.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

17.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

17.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

17.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в разделе 19 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генподрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в разделе 19 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

17.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

17.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 17.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генподрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

17.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

17.11. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 19 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Генподрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

17.12. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

17.13. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

17.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

18. Заключительные положения

18.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан Генподрядчику, другой находится у Заказчика.

18.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

18.3. Заказчик по согласованию с Генподрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

18.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случаев, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

18.6. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

18.7. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.

18.8. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

18.9. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- Требования к товарам, используемым при производстве работ (Приложение N _),

- Проектная документация (Приложение N _),

- Техническое задание (Приложение N _).

- Сметная документация (Приложение N _)

- Календарный план выполнения работ (Приложение N _).

19. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Генподрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

N п/п	Наименование материалов, изделий, оборудования (товаров)	Товарный знак	Технические характеристики и свойства применяемых материалов, изделий, оборудования (товаров)
1.
2.
3.

Заказчик		Генподрядчик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N ___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение заполняется путем включения проектной документации, являющейся основанием для производства строительных работ

Приложение N __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик		Генподрядчик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N ___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заполняется в соответствии с формами, определенными постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации"

Заказчик		Генподрядчик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N ___

к Государственному контракту

N ____ от "___" _______ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Заказчик		Генподрядчик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(7)) на выполнение работ по строительству объекта

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным подрядчиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным подрядчиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным подрядчиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением подрядчика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе ( ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным подрядчиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным подрядчиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного подрядчика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении подрядчика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) подрядчика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным подрядчиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование подрядчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием подрядчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени подрядчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к подрядчику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа подрядчика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки подрядчика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения подрядчика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного подрядчика, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного подрядчика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного подрядчика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1.	Включается в неизменном виде. В свободное поле включается наименование объекта в соответствии с наименованием, указанным в проектной документации.	На стадии разработки проекта контракта.	-.
6.	П. 1.2	Указываются приложения, перечисленные в п. 18.9 контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	Приложение "Требования к товарам, используемым при производстве работ"является обязательным если в составе заявки участника на участие в заказчиком, уполномоченным органом требовалось предоставление сведений о товарах, используемых при производстве работ. Приложение "Проектная документация" и приложение "Сметная документация" является обязательным вне зависимости от выбранного заказчиком, уполномоченным органом способа определения подрядчика. Приложение "Техническое задание" и приложение "Календарный план выполнения работ", включаются в проект контракта по усмотрению заказчика, уполномоченного органа. При этом, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей Календарный план выполнения работ является обязательным приложением к контракту (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
7.	П. 1.3.	Место выполнение работ указывается в соответствии с проектной документации.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов
8.	П. 2.1	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания подрядчиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения".
		В случае, если по результатам процедуры определения подрядчика планируется к заключению контракт, срок действия которого выходит за пределы одного календарного года, в проекте контракта указывается суммы работ, подлежащих оплате заказчиком в соответствующем календарном году. Суммы работ, подлежащих оплате заказчиком в соответствующем календарном году формируются заказчиком либо через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии разработки проекта контракта в контракт включаются графы, необходимые для внесения соответствующих сумм выполнения работ по годам, по количеству лет, в пределах которых планируется выполнение работ. На стадии составления проекта контракта в соответствующие графы вносятся суммы работ по годам на основании цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт.	Цена работ по соответствующему году не должна превышать размеры финансирования, предусмотренного заказчику либо предполагаемого заказчиком к оплате в соответствующем финансовом году. Сумма работ, подлежащая оплате заказчиком в соответствующем календарном году вносится в соответствующую графу в соответствии с правилами, установленными для включения в контракт общей цены контракта. В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны начальные (максимальные) цены работ по соответствующим календарным годам, такие суммы определяются в контракте путем снижения каждой начальной (максимальной) цены на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. В случае, если выполнение работ по контракту планируется осуществить в пределах одного календарного года, то слова ",в том числе по годам:", содержащиеся в абз. 1 п. 2.1., а также абз. 2, 3, 4 исключаются. В абз. 5 п. 2.1. номер приложения определяется в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта
9.	П. 2.2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
	П. 2.3
	П. 2.4
10.	П. 2.5.	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.		Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
11.	П. 2.5.1. абз. 1 (В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года)	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.5.1 исключается из текста проекта контракта.
12.	П. 2.5.1. абз. 2 (В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года)	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.1 включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.1 исключается.
13.	П. 2.5.2. (В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года)	В случае, если аванс не предусмотрен, то п. 2.5.2 включается в неизменном виде. Слова "(Расчет)", ", за вычетом ранее выплаченного аванса", исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то п. 2.5.2 следует излагать со слова "Расчет". Слова "Окончательный расчет"исключаются. При этом вне зависимости от наличия либо отсутствия условия о выплате аванса в п. 2.5.2. заказчиком определяется периодичность осуществления платежей (например, ежемесячно). Заказчиком может быть установлен иной период (например, ежеквартально". В этом случае, установленный заказчиком период указывается в п. 2.5.2., а слово "ежемесячно"исключается
14.	П. 2.5.1. абз. 1 (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	Указывается размер аванса в первом календарном году выполнения работ в процентах от цены работ по данному году, определенной в п. 2.1. контракта. Размер аванса указывается также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.	На стадии разработки проекта контракта.	В абз. 1 п. 2.5.1. указывается первый календарный год выполнения работ. В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.5.1 исключается из текста проекта контракта.
15.	П. 2.5.1. абз. 2 (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	В случае, если аванс в первом календарном году выполнения работ не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.1 включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В абз. 2 п. 2.5.1. указывается первый календарный год выполнения работ. В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.1 исключается.
16.	П. 2.5.1. абз. 3 (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 3 п. 2.5.1 включается в неизменном виде. Слова "(Расчет)", ", за вычетом ранее выплаченного аванса", исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В абз. 3 п. 2.5.1. указывается первый календарный год выполнения работ. В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 3 п. 2.5.1 следует излагать со слова "Расчет". Слова "Окончательный расчет", )", ", за вычетом ранее выплаченного аванса", исключаются.
17.	П. 2.5.2. абз. 1 (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	Указывается размер аванса во втором и последующих календарных годах выполнения работ в процентах от цены работ по соответствующим годам, определенной в п. 2.1. контракта. Размер аванса указывается также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.	На стадии разработки проекта контракта.	В абз. 1 п. 2.5.2. указываются второй и последующие годы выполнения работ. В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.5.2 исключается из текста проекта контракта.
18.	П. 2.5.2. абз. 2 (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	В случае, если аванс в втором и последующих годах не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.2 включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В абз. 2 п. 2.5.2. указываются второй и последующие годы выполнения работ. В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.2 исключается.
19.	П. 2.5.3. (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	В случае, если аванс не предусмотрен, то п. 2.5.3 включается в неизменном виде. Слова ", за вычетом ранее выплаченного аванса", исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то п. 2.5.3 включаются слова ", за вычетом ранее выплаченного аванса". При этом вне зависимости от наличия либо отсутствия условия о выплате аванса в п. 2.5.3. заказчиком определяется периодичность осуществления платежей (например, ежемесячно). Заказчиком может быть установлен иной период (например, ежеквартально". В этом случае, установленный заказчиком период указывается в п. 2.5.3., а слово "ежемесячно" исключается.
20.	П. 2.6	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Последнее предложение абз. 2 п. 2.6 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
21.	П. 2.7			-
22.	П. 2.8
Раздел 3. Сроки выполнения работ по Контракту
23.	П. 3.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номер приложения определяется в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.8 контракта. В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, слова "если иной срок начала выполнения работ не предусмотрен "Календарным планом выполнения работ (Приложение N_)" исключаются из п. 3.1.
24.	П. 3.2.	Включается планируемая дата окончания выполнения работ по строительству объекта в целом	На стадии разработки проекта контракта.	Номер приложения определяется в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта.
25.	П. 3.3.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номер приложения определяется в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта. В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, п. 3.3. исключается
26.	П. 3.4.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
27.	П. 3.5.	Включаются в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта" в случае, если п. 17.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта
Раздел 4. Права и обязанности сторон
28.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде, за искл. пп. 4.1.4., 4.2.6., 4.4.31, 4.4.32.	На стадии разработки проекта контракта.	Номера приложений определяются в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом будет принято решения не составлять отдельные приложения к контракту, то указание на них исключается из текста контракта.
29.	П. 4.1. (п. 4.1.4.)	Включается в неизменном виде, если в текст контракта не включен пп. 4.1.4.	На стадии разработки проекта контракта.	-
30.	П. 4.2. (пп. 4.2.6.)	Включается в неизменном виде, если в текст контракта не включен пп. 4.2.6.	На стадии разработки проекта контракта.	Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ, в случае, если закупка осуществляется у единственного подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных работ, предусмотренных контрактом.
31.	П. 4.4. (пп. 4.2.31.)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
	П. 4.4. (пп. 4.2.32.)
Раздел 5. Привлечение субподрядчиков
32.	П. 5.1., абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчик при определении подрядчика нетеляке, если, установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом абз. 2 п. 5.1. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
33.	П. 5.1., абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчик при определении подрядчика теляке, если, установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом абз. 1 п. 5.1. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
34.	П. 5.2.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
35.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 10 проекта контракта исключается.
36.	П. 6.1	Включаются в неизменном виде.		-
37.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
38.	П. 6.3.	Включаются в неизменном виде.
39.	П. 6.4.	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
40.	П. 6.4 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Строительная площадка
41.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 8. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем
42.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номера приложений определяются в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом будет принято решения не составлять отдельные приложения к контракту, то указание на них исключается из текста контракта.
Раздел 9. Страхование строительных рисков
43.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Производство, сдача и приемка работ
44.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номера приложений определяются в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом будет принято решения не составлять отдельные приложения к контракту, то указание на них исключается из текста контракта.
45.	П. 10.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
	П. 10.2
	П. 10.3
	П. 10.4
	П. 10.5
	П. 10.6
	П. 10.7
	П. 10.8
	П. 10.9
	П. 10.10
	П. 10.11
	П. 10.12
	П. 10.13
	П. 10.14
	П. 10.15
46.	П. 10.16	Указывается конкретное количество экземпляров исполнительной документации, необходимой заказчику	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Гарантии качества работ
47.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номера приложений определяются в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом будет принято решения не составлять отдельные приложения к контракту, то указание на них исключается из текста контракта.
Раздел 12. Журнал производства работ
48.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 13. Охрана строительной площадки
49.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 14. Правила безопасности при производстве работ
50.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 15. Ответственность сторон
51.	П. 15.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
52.	П. 15.2.
53.	П. 15.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком
54.	П. 15.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен абз. 2 п. 5.1, в пункт 15.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.
55.	П. 15.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 4.4.31.
56.	П. 15.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 4.4.32.
57.	Пп. 15.7 - 15.13, кроме п.п. 15.9, 15.12	Включаются в неизменном виде.
58.	П. 15.9	Последнее предложение п. 15.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
59.	П. 15.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 16. Форс-мажорные обстоятельства
60.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 17. Расторжение Контракта
61.	П. 17.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 17.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
62.	П. 17.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 17.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
63.	Пп. 17.2 - 17.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 17.5 - 17.14 включаются в случае, если п. 17.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 18. Заключительные положения
64.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 19. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон
65.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Приложения к Контракту
66.	Требования к товарам, используемым при производстве работ	Составляется на основании сведений, указанных в заявке участника, либо на основании, указанных заказчиком, уполномоченным органом в документации	На стадии заключения контракта	-
67.	Проектная документация	Заполняется путем включения проектной документации, являющейся основанием для производства строительных работ	На стадии разработки проекта контракта.	-
68.	Техническое задание	Включается в проект контракта при необходимости	На стадии разработки проекта контракта.	-
69.	Сметная документация	Составляется путем включение сводного сметного расчета, а также локальных и объектных смет. Сметы составляются и включаются в контракт по соглашению с участником, с которым заключается контракт, либо путем включения смет, содержащихся в проектной документации с применением к ним "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), а также в случае, если это было согласовано с участником, с которым заключается контракт).	На стадии заключения контракта	-
70.	Календарный план выполнения работ	Включается в проект контракта при необходимости	На стадии разработки проекта контракта.	Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей Календарный план выполнения работ является обязательным приложением к контракту (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного Контракта (гражданско-правового договора*(8)) на выполнение работ по реконструкции / капитальному ремонту зданий и сооружений

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________ "___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Генподрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и (или) привлечёнными силами выполнить полный комплекс работ по реконструкции (капитальному ремонту): ______________________ (далее - "работы"), подлежащих выполнению Генподрядчиком на объекте - _____________________________ (далее - "Объект"), и своевременно сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями к товарам, используемым при производстве работ (Приложение N _), проектной документацией (Приложение N _), техническим заданием (Приложение N _), сметной документацией (Приложение N _) и Календарным планом выполнения работ (Приложение N _).

1.3. Место выполнения работ:_____________

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта составляет __________ (__________) руб. ____ коп., включая НДС по ставке ___ % - _______ (_________) руб.__ коп. (НДС не облагается), в том числе по годам:

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей;

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей;

- на ______ год - ____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) - __________________ рублей.

Цена единиц работ (услуг), товара, в том числе применяемых материалов и оборудования, определена в сметной документации (Приложение N _).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(9).

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту.

2.4. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

2.5. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.5.2. Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется (ежемесячно) в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом.

В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года:

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __% от стоимости работ 20__ года, что составляет _________ рублей (в том числе НДС 18% __________рублей), на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта

(Авансовые платежи в 20___ году не предусмотрены).

Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20__ году работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости работ 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20__ году работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __% от стоимости работ 20___ и 20__ года, что соответственно составляет _________ рублей (в том числе НДС 18% __________рублей) и _________ рублей (в том числе НДС 18% __________рублей), не позднее 1 февраля года выполнения работ на основании выставленного Генподрядчиком счета

(Авансовые платежи в 20___ и в 20__ году не предусмотрены).

Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20___ и 20__ года году работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости работ 20___ и 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20___ и 20__ году работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.3. Оплата за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется с учетом положений пунктов 2.5.1. и 2.5.2. ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом.

2.6. В случае начисления Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Генподрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Генподрядчиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Генподрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(10).

2.7. В случае, если при начислении Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Генподрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Генподрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Сроки выполнения работы по Контракту

3.1. Датой начала выполнения работ считается дата подписания Контракта, если иной срок начала выполнения работ не предусмотрен Календарным планом выполнения работ (Приложение N__).

3.2. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно техническому заданию (Приложение N __), подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (Акт сдачи-приемки Объекта). Окончание выполнения работ по Контракту устанавливается Контрактом до "___"________года.

3.3. Сроки выполнения работ каждого этапа работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение N ___).

3.4. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.5. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон (или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта). В случае получения отказа Генподрядчика расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Генподрядчика ответа в срок, указанный в пункте 17.4, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Генподрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Генподрядчика.

4.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Заказчик Обязан:

4.2.1. Создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Передать Генподрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, в том числе проектную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта.

4.2.3. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения работ.

4.2.4. Оплатить выполненные Генподрядчиком Работы в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.2.5. Получить в соответствующих органах все виды разрешений и согласований, связанные с производством работ.

4.2.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.4. Генподрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией (Приложение N ___), техническим заданием (Приложение N ___) и условиями Контракта и сдать готовый к эксплуатации Объект в установленном порядке с оформлением Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (и передать Объект по Акту сдачи-приемки).

4.4.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной документацией (Приложение N ___), разработанными рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качественное выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N ___), техническим заданием (Приложение N ___);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от требований проектной документации (Приложение N ___), технического задания (Приложение N ____).

4.4.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.

4.4.5. По требованию Заказчика представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на строительство*(11).

4.4.6. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с уполномоченной организацией.

4.4.7. Перед началом работ, при необходимости, заключать за счет своих средств договоры со специализированными организациями.

4.4.8. В минимально возможные сроки за свой счет исправлять недостатки по замечаниям государственных органов и органов местного самоуправления, если эти недостатки возникли по вине Генподрядчика.

4.4.9. По требованию Заказчика передать Заказчику копии свидетельств о допуске к производству работ, а также лицензий, выданных Генподрядчику и его субподрядчикам.

4.4.10. Поставить на Объект все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для реконструкции (капитального ремонта) материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.4.11. Осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.12. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.13. С начала производства работ до сдачи Объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося Объекта.

4.4.14. Обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на Объекте и прилегающей территории правил санитарии.

4.4.15. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений.

4.4.16. Организовать временное освещение Объекта и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

4.4.17. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т. д.

4.4.18. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на Объекте и информировать об этом Заказчика.

4.4.19. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

4.4.20. Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения работ на Объекте.

4.4.21. Нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на Объекте на период производства работ.

4.4.22. Вести журнал производства работ.

4.4.23. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений и проектной документации.

4.4.24. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4.25. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.26. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов.

4.4.27. Принять участие в работе приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.*(12)

4.4.28. Передать Заказчику по завершении строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на прилегающей к Объекту территории и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектной документации, имевших место при реализации проекта.

4.4.29. Согласовывать всю исполнительную документацию с организациями, которые непосредственно согласовывают документацию для сдачи Объекта в эксплуатацию, за свой счет.*(13)

4.4.30. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.31. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Генподрядчиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

4.4.32. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Генподрядчиком в течение десяти дней с момента заключения договора с субподрядчиком.

4.4.33. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Генподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)./

Генодрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем работ, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта.

5.2. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Генподрядчиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств по контракту, Генподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Генподрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Генподрядчика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта;

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта;

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия;

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11);

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Генподрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Объект и прилегающая территория

7.1. Выполнение геодезических работ при выполнении строительно-монтажных работ и контроль за правильностью и точностью геометрических параметров зданий и сооружений осуществляется Генподрядчиком.

7.2. Генподрядчик за свой счет выполняет ограждение и освещение Объекта и прилегающей к нему территории, осуществляет охрану прилегающей территории и реконструируемых (ремонтируемых) Объектов, поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, разгрузочных площадок, мест открытого складирования материалов, оборудования и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора и снега.

7.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (Акта сдачи-приемки Объекта) Генподрядчик освобождает всю территорию Объекта и прилегающей территории от неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.

8. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

8.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить для реконструкции (капитального ремонта) Объекта строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией (Приложение N __), техническим заданием (Приложение N ___).

8.2. Генподрядчик определяет поставщиков оборудования и строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и страхование и обеспечивает приемку оборудования, строительных материалов и конструкций.

8.3. Все поставляемые для производства реконструкции (капитального ремонта) материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

8.4. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Генподрядчика.

8.5. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Генподрядчику:

- удалить с Объекта или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проектной документации (Приложение N ___), технического задания (Приложение N 3___);

- переделать заново любые Работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проектной документации (Приложение N ___), технического задания (Приложение N __) или выполненных с нарушением требований Контракта.

8.6. Генподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения Работ и подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (до завершения Работ и подписания Акта сдачи-приемки Объекта).

9. Страхование строительных рисков

9.1. Генподрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте.

9.2. Генподрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

9.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с Контрактом договору страхования является Генподрядчик.

9.4. При получении суммы страхового возмещения Генподрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Генподрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

9.5. Генподрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая и о получении средств страхового возмещения от страховой организации.

9.6. Страхование не освобождает Заказчика и Генподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

10. Производство, сдача и приемка работ

10.1. Генподрядчик приступает к работам в срок, установленный в Контракте.

10.2. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом.

Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных работ и соблюдения требований проектной документации (Приложение N ___) и строительных норм и правил.

10.3. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется представителем Генподрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры по адресу электронной почты или факсу - согласованным Сторонами.

10.4. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т. п.) составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.

10.5 Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.

10.6. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Генподрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

10.7. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.8. Ежемесячно или на стадии сдачи отдельного этапа Генподрядчик оформляет акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Акты и справки (КС-2, КС-3) составляются Генподрядчиком на основании журнала производства работ. Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отраженные в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать проектной документации (Приложение N __) и сметной документации (Приложение N 4).

10.9. Генподрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, или на стадии сдачи отдельного этапа предоставляет Заказчику оформленные акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-__). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акты и справки (по форме КС-2, КС-3), либо в тот же срок направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа. Причинами отказа от приемки отдельных видов работ, отдельных этапов могут являться ненадлежащее качество выполнения работ, несоответствие фактического объема выполненных работ объему, заявленному в актах (по форме КС-2), а также несоответствие выполненных работ проектной документации (Приложение N ____), техническому заданию (Приложение N ___). В этом случае Заказчик принимает только фактически выполненный объем работ надлежащего качества, соответствующий проектной документации (Приложение N ___), техническому заданию (Приложение N ___).

10.10. Если в указанный срок Заказчик самоустранится от приемки работ и подписания актов и справок (по форме КС-2, КС-3) и не предоставит мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми и подлежащими оплате в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 2 Контракта.

10.11. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа в приемке работ Стороны не пришли к соглашению, Генподрядчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Контракту до момента разрешения спорного вопроса Сторонами путем переговоров или в судебном порядке.

10.12. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения отдельных видов работ, этапов и приемки их представителем Заказчика Генподрядчик удаляет с территории Объекта и прилегающей к нему территории все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работ машины, механизмы и приспособления.

10.13. За 30 (тридцать) рабочих дней до начала работы приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию Генподрядчик передает Заказчику ___ экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам*(14).

11. Гарантии качества работ

11.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (Акта сдачи-приемки Объекта). Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (с даты подписания Акта сдачи-приемки Объекта) и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

11.3. Генподрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией (Приложение N __) и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий проектной документации (Приложение N __), техническому заданию (Приложение N ___), строительным нормам и правилам.

11.4. Генподрядчик обязан передать Заказчику копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", а также санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

11.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то их замена осуществляется Генподрядчиком за свой счет.

11.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Генподрядчика, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта Заказчиком (пользователем, эксплуатирующими службами).

11.7. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит обнаруженные дефекты и недоделки либо самоустранится или откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами или силами другого генподрядчика. В этом случае Генподрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат по устранению дефектов.

11.8. Генподрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации Объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

12. Журнал производства работ

12.1. С даты начала работ до их завершения, Генподрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

12.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной проектной документации.

12.3. Представитель Заказчика осуществляет ежедневный контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний и опробований.

12.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

13. Охрана Объекта

13.1. С даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Генподрядчику и до календарного дня, следующего за днем подписания комиссией Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта (подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Заказчику), охрану Объекта, места открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на Объекте материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Генподрядчику, субподрядчикам и третьим лицам, временных зданий и сооружений и иных строений осуществляет Генподрядчик за свой счет.

13.2. Контроль за всеми поступающими на Объект материальными ценностями и вывозом их с Объекта осуществляет Генподрядчик.

13.3. На завершающей стадии выполнения Работ по решению Заказчика может быть организована дополнительная усиленная охрана Объекта с привлечением специализированных структур (организаций), имеющих лицензию на данный вид деятельности.

14. Правила безопасности при производстве работ

14.1. Генподрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

14.2. Генподрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности.

14.3. Генподрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ.

14.4. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

14.5. Генподрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на Объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

14.6. С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию (до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Заказчику) Генподрядчик обеспечивает:

- нормальное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурных условий;

- своевременную уборку мусора и отходов;

- исключение доступа посторонних лиц на Объект;

- контроль за загазованностью, задымлением. Содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на Объекте и рабочих местах, сточных водах.

14.7. Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

15. Ответственность Сторон

15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

15.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

15.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

15.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 5.1. Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

15.5. В случае неисполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.4.31 Контракта, Генподрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Генподрядчиком указанной в п. 4.4.31 Контракта информации Заказчику.

15.6. В случае неисполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.4.32 Контракта, Генподрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генподрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

15.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Генподрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

15.8. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

15.9. В случае начисления Заказчиком Генподрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Генподрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Генподрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.6 Контракта. При этом исполнение обязательства Генподрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

15.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

15.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

15.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

15.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

16. Форс-мажорные обстоятельства

16.1. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, Стороны обязаны немедленно письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта.

16.2. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Контракту, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было повлечено действием обстоятельств непреодолимой силы.

16.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

17. Расторжение Контракта

17.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

17.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

17.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Генподрядчику для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Генподрядчика на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

17.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

17.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

17.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

17.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в разделе 19 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генподрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в разделе 19 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

17.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

17.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 17.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генподрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

17.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

17.11. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 19 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Генподрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

17.12. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

17.13. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

17.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

18. Заключительные положения

18.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан Генподрядчику, другой находится у Заказчика.

18.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

18.3. Заказчик по согласованию с Генподрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

18.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случаев, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

18.6. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

18.7. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.

18.8. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

18.9. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- Требования к товарам, используемым при производстве работ (Приложение N __),

- Проектная документация (Приложение N __),

- Техническое задание (Приложение N __).

- Сметная документация (Приложение N __)

- Календарный план выполнения работ (Приложение N ___).

19. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Генподрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Требования к товарам,
используемым при производстве работ

N п/п	Наименование материалов, изделий, оборудования (товаров)	Товарный знак	Технические характеристики и свойства применяемых материалов, изделий, оборудования (товаров)
1.
2.
3.

Заказчик		Генподрядчик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N ___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение заполняется путем включения проектной документации, являющейся основанием для производства строительных работ

Приложение N __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик		Генподрядчик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N ___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заполняется в соответствии с формами, определенными постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации"

Заказчик		Генподрядчик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N ___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Заказчик		Генподрядчик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
Государственного Контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(15)) на выполнение работ по реконструкции / капитальному ремонту зданий и сооружений

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным подрядчиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным подрядчиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным подрядчиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением подрядчика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным подрядчиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным подрядчиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного подрядчика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении подрядчика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) подрядчика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным подрядчиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование подрядчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием подрядчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени подрядчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к подрядчику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа подрядчика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки подрядчика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения подрядчика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного подрядчика, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного подрядчика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного подрядчика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1.	Включается в неизменном виде. В свободное поле включается наименование объекта в соответствии с наименованием, указанным в проектной документации.	На стадии разработки проекта контракта.	-.
6.	П. 1.2	Указываются приложения, перечисленные в п. 18.9 контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	Приложение "Требования к товарам, используемым при производстве работ"является обязательным если в составе заявки участника на участие в заказчиком, уполномоченным органом требовалось предоставление сведений о товарах, используемых при производстве работ. Приложение "Проектная документация"и приложение "Сметная документация"является обязательным вне зависимости от выбранного заказчиком, уполномоченным органом способа определения подрядчика. Приложение "Техническое задание" и приложение "Календарный план выполнения работ", включаются в проект контракта по усмотрению заказчика, уполномоченного органа. При этом, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей Календарный план выполнения работ является обязательным приложением к контракту (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
7.	П. 1.3.	Место выполнение работ указывается в соответствии с проектной документации.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов
8.	П. 2.1	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания подрядчиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения".
		В случае, если по результатам процедуры определения подрядчика планируется к заключению контракт, срок действия которого выходит за пределы одного календарного года, в проекте контракта указывается суммы работ, подлежащих оплате заказчиком в соответствующем календарном году. Суммы работ, подлежащих оплате заказчиком в соответствующем календарном году формируются заказчиком либо через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии разработки проекта контракта в контракт включаются графы, необходимые для внесения соответствующих сумм выполнения работ по годам, по количеству лет, в пределах которых планируется выполнение работ. На стадии составления проекта контракта в соответствующие графы вносятся суммы работ по годам на основании цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт.	Цена работ по соответствующему году не должна превышать размеры финансирования, предусмотренного заказчику либо предполагаемого заказчиком к оплате в соответствующем финансовом году. Сумма работ, подлежащая оплате заказчиком в соответствующем календарном году вносится в соответствующую графу в соответствии с правилами, установленными для включения в контракт общей цены контракта. В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны начальные (максимальные) цены работ по соответствующим календарным годам, такие суммы определяются в контракте путем снижения каждой начальной (максимальной) цены на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. В случае, если выполнение работ по контракту планируется осуществить в пределах одного календарного года, то слова ",в том числе по годам:", содержащиеся в абз. 1 п. 2.1., а также абз. 2,3,4 исключаются. В абз. 5 п. 2.1. номер приложения определяется в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта
9.	П. 2.2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
	П. 2.3
	П. 2.4
10.	П. 2.5.	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.		Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
11.	П. 2.5.1. абз. 1 (В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года)	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.5.1 исключается из текста проекта контракта.
12.	П. 2.5.1. абз. 2 (В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года)	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.1 включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.1 исключается.
13.	П. 2.5.2. (В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года)	В случае, если аванс не предусмотрен, то п. 2.5.2 включается в неизменном виде. Слова "(Расчет)", ", за вычетом ранее выплаченного аванса", исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то п. 2.5.2 следует излагать со слова "Расчет". Слова "Окончательный расчет" исключаются. При этом вне зависимости от наличия либо отсутствия условия о выплате аванса в п. 2.5.2. заказчиком определяется периодичность осуществления платежей (например, ежемесячно). Заказчиком может быть установлен иной период (например, ежеквартально". В этом случае, установленный заказчиком период указывается в п. 2.5.2., а слово "ежемесячно"исключается
14.	П. 2.5.1. абз. 1 (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	Указывается размер аванса в первом календарном году выполнения работ в процентах от цены работ по данному году, определенной в п. 2.1. контракта. Размер аванса указывается также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.	На стадии разработки проекта контракта.	В абз. 1 п. 2.5.1. указывается первый календарный год выполнения работ. В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.5.1 исключается из текста проекта контракта.
15.	П. 2.5.1. абз. 2 (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	В случае, если аванс в первом календарном году выполнения работ не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.1 включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В абз. 2 п. 2.5.1. указывается первый календарный год выполнения работ. В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.1 исключается.
16.	П. 2.5.1. абз. 3 (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 3 п. 2.5.1 включается в неизменном виде. Слова "(Расчет)", ", за вычетом ранее выплаченного аванса", исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В абз. 3 п. 2.5.1. указывается первый календарный год выполнения работ. В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 3 п. 2.5.1 следует излагать со слова "Расчет". Слова "Окончательный расчет", )", ", за вычетом ранее выплаченного аванса", исключаются.
17.	П. 2.5.2. абз. 1 (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	Указывается размер аванса во втором и последующих календарных годах выполнения работ в процентах от цены работ по соответствующим годам, определенной в п. 2.1. контракта. Размер аванса указывается также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.	На стадии разработки проекта контракта.	В абз. 1 п. 2.5.2. указываются второй и последующие годы выполнения работ. В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.5.2 исключается из текста проекта контракта.
18.	П. 2.5.2. абз. 2 (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	В случае, если аванс в втором и последующих годах не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.2 включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В абз. 2 п. 2.5.2. указываются второй и последующие годы выполнения работ. В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.5.2 исключается.
19.	П. 2.5.3. (В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года)	В случае, если аванс не предусмотрен, то п. 2.5.3 включается в неизменном виде. Слова ", за вычетом ранее выплаченного аванса", исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то п. 2.5.3 включаются слова ", за вычетом ранее выплаченного аванса". При этом вне зависимости от наличия либо отсутствия условия о выплате аванса в п. 2.5.3. заказчиком определяется периодичность осуществления платежей (например, ежемесячно). Заказчиком может быть установлен иной период (например, ежеквартально". В этом случае, установленный заказчиком период указывается в п. 2.5.3., а слово "ежемесячно"исключается.
20.	П. 2.6	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Последнее предложение абз. 2 п. 2.6 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
21.	П. 2.7			-
22.	П. 2.8
Раздел 3. Сроки выполнения работ по Контракту
23.	П. 3.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номер приложения определяется в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.8 контракта. В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, слова "если иной срок начала выполнения работ не предусмотрен Календарным планом выполнения работ (Приложение N_)"исключаются из п. 3.1.
24.	П. 3.2.	Включается планируемая дата окончания выполнения работ по строительству объекта в целом	На стадии разработки проекта контракта.	Номер приложения определяется в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта.
25.	П. 3.3.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номер приложения определяется в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта. В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, п. 3.3. исключается
26.	П. 3.4.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
27.	П. 3.5.	Включаются в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 17.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта
Раздел 4. Права и обязанности сторон
28.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде, за искл. пп. 4.1.4., 4.2.6., 4.4.31, 4.4.32.	На стадии разработки проекта контракта.	Номера приложений определяются в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом будет принято решения не составлять отдельные приложения к контракту, то указание на них исключается из текста контракта.
29.	П. 4.1. (п. 4.1.4.)	Включается в неизменном виде, если в текст контракта не включен пп. 4.1.4.	На стадии разработки проекта контракта.	-
30.	П. 4.2. (пп. 4.2.6.)	Включается в неизменном виде, если в текст контракта не включен пп. 4.2.6.	На стадии разработки проекта контракта.	Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ, в случае, если закупка осуществляется у единственного подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных работ, предусмотренных контрактом.
31.	П. 4.4. (пп. 4.2.31.)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
	П. 4.4. (пп. 4.2.32.)
Раздел 5. Привлечение субподрядчиков
32.	П. 5.1., абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчик при определении подрядчика, если, установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом абз. 2 п. 5.1. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
33.	П. 5.1., абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчик при определении подрядчика, если, установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом абз. 1 п. 5.1. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
34.	П. 5.2.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
35.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 10 проекта контракта исключается.
36.	П. 6.1	Включаются в неизменном виде.		-
37.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
38.	П. 6.3.	Включаются в неизменном виде.
39.	П. 6.4.	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
40.	П. 6.4 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Объект и прилегающая территория
41.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 8. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем
42.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номера приложений определяются в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом будет принято решения не составлять отдельные приложения к контракту, то указание на них исключается из текста контракта.
Раздел 9. Страхование строительных рисков
43.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Производство, сдача и приемка работ
44.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номера приложений определяются в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом будет принято решения не составлять отдельные приложения к контракту, то указание на них исключается из текста контракта.
45.	П. 10.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
	П. 10.2
	П. 10.3
	П. 10.4
	П. 10.5
	П. 10.6
	П. 10.7
	П. 10.8
	П. 10.9
	П. 10.10
	П. 10.11
	П. 10.12
46.	П. 10.13	Указывается конкретное количество экземпляров исполнительной документации, необходимой заказчику	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Гарантии качества работ
47.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номера приложений определяются в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 18.9 контракта. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом будет принято решения не составлять отдельные приложения к контракту, то указание на них исключается из текста контракта.
Раздел 12. Журнал производства работ
48.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 13. Охрана Объекта
49.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 14. Правила безопасности при производстве работ
50.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 15. Ответственность сторон
51.	П. 15.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
52.	П. 15.2.
53.	П. 15.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком
54.	П. 15.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен абз. 2 п. 5.1, в пункт 15.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.
55.	П. 15.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 4.4.31.
56.	П. 15.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 4.4.32.
57.	Пп. 15.7 - 15.13, кроме п.п. 15.9, 15.12	Включаются в неизменном виде.
58.	П. 15.9	Последнее предложение п. 15.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
59.	П. 15.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 16. Форс-мажорные обстоятельства
60.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 17. Расторжение Контракта
61.	П. 17.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 17.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
62.	П. 17.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 17.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
63.	Пп. 17.2 - 17.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 17.5 - 17.14 включаются в случае, если п. 17.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 18. Заключительные положения
64.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 19. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон
65.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Приложения к Контракту
66.	Требования к товарам, используемым при производстве работ	Составляется на основании сведений, указанных в заявке участника, либо на основании, указанных заказчиком, уполномоченным органом в документации	На стадии заключения контракта	-
67.	Проектная документация	Заполняется путем включения проектной документации, являющейся основанием для производства строительных работ	На стадии разработки проекта контракта.	-
68.	Техническое задание	Включается в проект контракта при необходимости	На стадии разработки проекта контракта.	-
69.	Сметная документация	Составляется путем включение сводного сметного расчета, а также локальных и объектных смет. Сметы составляются и включаются в контракт по соглашению с участником, с которым заключается контракт, либо путем включения смет, содержащихся в проектной документации с применением к ним "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), а также в случае, если это было согласовано с участником, с которым заключается контракт).	На стадии заключения контракта	-
70.	Календарный план выполнения работ	Включается в проект контракта при необходимости	На стадии разработки проекта контракта.	Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей Календарный план выполнения работ является обязательным приложением к контракту (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного Контракта (гражданско-правового договора*(16))
на выполнение работ

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работу по __________________________ (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется приложением(ями) N ___ к настоящему Контракту. (Работы выполняются Подрядчиком на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема работ).

1.3. Место выполнения работ_______________ (далее - "место выполнения работ").

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(17).

Стоимость единицы работы указана в Техническом задании (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.4. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за выполненные работы (этап работ) осуществляется в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за фактически выполненные и принятые Заказчиком в отчетном месяце работы на основании подписанных Заказчиком актов сдачи-приемки работ и представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря).

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата выполненных работ (этапа работ) производится в течение ____ рабочих дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приемки работ и представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного Акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(18).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчику начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу (этап работы) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы);

3.2.3. В соответствии с условиями Контракта изменить цену Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы (этапа работы);

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

3.4.8. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее ___ месяцев (лет) с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;

3.4.9. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.10. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

3.3.11. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Подрядчиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.12. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

3.4.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные настоящим разделом (и Календарным планом, приведенным в приложении N ___ к настоящему Контракту).

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта (в течение ___дней со дня подписания Контракта; и т.д.).

4.3. Работы должны быть закончены (Последний этап работы должен быть закончен) в срок не позднее "__"_____ 201_ г. (не позднее ___дней (недель, месяцев) со дня подписания Контракта).

4.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.

4.5. В случае если в п. 12.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков,)./

Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем работ, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка работы (этапа работы) на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________.

6.2. Подрядчик не позднее _______, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы (этапа работы) к сдаче и Акт сдачи-приемки работ (этапа работ).

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения подрядчика, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Стороны подписывают Акты сдачи-приемки этапа работ за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения Акта сдачи-приемки этапа работ и т.д.). Акт сдачи-приемки этапа работ за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (,принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

7. Обеспечение исполнения контракта*

7.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 7.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек ( __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

7.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

7.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

7.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

7.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

7.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

7.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

7.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

7.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

7.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

7.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 7.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

7.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

7.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

7.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

7.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

7.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

7.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

7.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

7.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

7.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

7.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

7.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

7.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

7.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

7.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

7.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

7.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

7.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

7.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.,

7.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 7 Контракта исключается

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 5.1. Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

8.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.11 Контракта, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком указанной в п. 3.3.11 Контракта информации Заказчику.

8.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.12 Контракта, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.9. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

8.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по выполнению работ, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

13. Прочие условия

13.1.Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается _____________________.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.9. В случае если работы выполняются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Приложение __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

Приложения определяются Заказчиком самостоятельно в зависимости от предмета контракта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ

Государственного Контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(19)) на выполнение работ

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным подрядчиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным подрядчиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным подрядчиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением подрядчика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч.12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным подрядчиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным подрядчиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного подрядчика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении подрядчика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) подрядчика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным подрядчиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование подрядчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием подрядчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени подрядчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке.. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к подрядчику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа подрядчика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки подрядчика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика, уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения подрядчика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного подрядчика, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного подрядчика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного подрядчика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1.	Включается наименование закупаемых и указание на объем выполняемых работ (если описание объема закупаемых работ поддается односложному выражению).	На стадии разработки проекта контракта.	-
6.	П. 1.2.	Включается в неизменном виде с указанием наименования и номеров приложений, являющихся неотъемлемой частью контракта (при необходимости). В случае, если состав и объем работ, выражен в п. 1.1. контракта, первое предложение п. 1.2. контракта исключается. Если закупаемые работы будут выполняться на основании заявок заказчика, содержащих указание наименование, состава и объема работ в п. 1.2. включается предложение, выделенное курсивом. В противном случае, данное предложение исключается. Если ни одно из указанных предложений не включается в п. 1.2., п. 1.2. в целом исключается из проекта контракта	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если закупаемые работы будут выполняться на основании заявок заказчика, содержащих указание наименование, состав и объем работ, состав и объем работ в целом по контракту должны быть определены в приложениях к нему.
7.	П. 1.3	Указывается место выполнения работ. В случае, если мест выполнения работ несколько, можно вынести их в отдельное приложение.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
8.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
9.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания подрядчиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения".
10.	П. 2.3	Включается в неизменном виде. При этом пункт 2.4. при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
11.	П. 2.4
12.	П. 2.4.1
13.	П. 2.4.2
14.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
15.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
16.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за выполненные работы, либо за фактически выполненный этап работ, пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
17.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата выполненных в отчетном месяце работ, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
18.	П. 2.4.5	Включается в неизменном виде.		-
19.	П. 2.4.6
20.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
21.	П. 2.6			-
22.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности Сторон
23.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.7)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.
24.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.3)
25.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.4)
26.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.7)
27.	П. 3.4.8	Указывается установленный заказчиком гарантийный срок.	На стадии разработки проекта контракта	-
28.	П. 3.4 (пп. 3.4.9 - 3.4.10).	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	-
29.	П. 3.4 (пп. 3.4.11, 3.4.12)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
30.	П. 3.4 (пп. 3.4.13).	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 4. Сроки выполнения работ по Контракту
31.	П. 4.1	В случае, если контрактом не предусмотрены промежуточные сроки выполнения работ, п. 4.1. включается в неизменном виде. В случае, если в отношении выполняемых работ определены промежуточные сроки в текст п. 4.1. включается предложение, выделенное курсивом. Предложение, выделенное курсивом, включается в обязательном порядке, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)	На стадии разработки проекта контракта.	-
32.	П. 4.2.	Включаются в неизменном виде в случае, если дата начала выполнения работ соответствует дате заключения контракта. При определении даты начала выполнения работ иным образом, слова "с момента подписания Контракта"исключаются. Дата начала выполнения работ в указанном случае определяется путем указания формулировок, примеры которых приведены курсивом.		-
33.	П. 4.3.	В случае, если срок выполнения работ ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. В случае, если окончание срока выполнения работ определяется периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), который исчисляемом со дня заключения контракта, п. 4.3 включается в следующей редакции, например: "Работы должны быть закончены (Последний этап работы должен быть закончен) в срок не позднее __ дней со дня подписания Контракта)"		Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока выполнения работ (месяц, квартал и т.д.).
34.	П. 4.4.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
	П. 4.5.
Раздел 5. Привлечение субподрядчиков
35.	П. 5.1., абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчик при определении подрядчика нетеляке, если, установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом абз. 2 п. 5.1. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
36.	П. 5.1., абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчик при определении подрядчика теляке, если, установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом абз. 1 п. 5.1. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
37.	П. 5.2.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 6. Порядок сдачи и приемки работ
38.	П. 6.1.	Указывается срок приемки работ (этапа работ), который устанавливается ранее срока выполнения работ (этапа работ).	На стадии разработки проекта контракта.	Например, срок приемки работ может быть указан как, например: "за 5 (пять) дней до даты окончания срока выполнения работ (этапа работ), определенной Календарным планом)
39.	П. 6.2.	Указывается срок направления в адрес Заказчика извещения (уведомления) о готовности работы (этапа работы к сдаче		Данный срок может быть равен сроку начала приемки работ, установленному в п. 6.1.
40.	П. 6.3.	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.		Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ, в случае, если закупка осуществляется у единственного подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных работ, предусмотренных контрактом.
41.	П. 6.4.	Указываются сроки подписания сторонами актов сдачи приемки в рамках этапов работ в соответствии с примерами, приведенными в пункте курсивом. В случае, если работы, являющиеся предметом контракта, выполняются единовременно, п. 6.4. проекта контракта исключается.		-
42.	П. 6.5.	Включаются в неизменном виде.		-
	П. 6.6.
43.	П. 6.7.	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя подрядчика.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
44.	П. 6.8.	Включаются в неизменном виде. При этом текст пункта дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 11.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 7. Обеспечение исполнения контракта
45.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 7 проекта контракта исключается.
46.	П. 7.1	Включаются в неизменном виде.		-
47.	П. 7.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
48.	П. 7.3.	Включаются в неизменном виде.
49.	П. 7.4.	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
50.	П. 7.4 - 7.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 8. Ответственность сторон
51.	П. 8.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
52.	П. 8.2.
53.	П. 8.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком
54.	П. 8.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 5.1, в пункт 8.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.		-
55.	П. 8.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.11.
56.	П. 8.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.12.
57.	Пп. 8.7 - 8.13, кроме п.п. 8.9, 8.12	Включаются в неизменном виде.
58.	П. 8.9	Последнее предложение п. 8.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
59.	П. 8.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 9. Форс-мажорные обстоятельства
60.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Порядок разрешения споров
61.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Расторжение контракта
62.	П. 11.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 11.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
63.	П. 11.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 11.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
64.	Пп. 11.2 - 11.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 11.5 - 11.14 включаются в случае, если п. 11.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 12. Срок действия контракта
65.	П. 12.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
66.	П. 12.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате работ, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 13. Прочие условия
67.	П. 13.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	-
68.	П. 13.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Формулировка абз. 2 п. 13.1 включается в проект контракта в случае, если контракт заключается в электронной форме. Если используется формулировка абз. 2 п. 13.1, абз. 1 п. 13.1 исключается из текста проекта контракта.
69.	П. 13.2			-
70.	П. 13.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
71.	П. 13.4	Включается в неизменном виде.
72.	П. 13.5
73.	П. 13.6
74.	П. 13.7
75.	П. 13.8
76.	П. 13.9	Включается в случае, если выполнение работ осуществляется по заявкам заказчика в соответствии с п. 1.2. контракта
Раздел 14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
77.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о подрядчике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты подрядчика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа подрядчика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о подрядчике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
78.	Приложения	Приложения определяются заказчиком самостоятельно в зависимости от предмета контракта.	На стадии составления проекта контракта	Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей Календарный план выполнения работ является обязательным приложением к контракту (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного Контракта (гражданско-правового договора*(20)) на выполнение работ по текущему ремонту помещений

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по текущему ремонту помещений _________(указываются конкретные помещения)____________ , расположенных в здании (ях) по адресу (ам): ___________________________________ (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием (Приложение N 1) и Сметной документацией (Приложение N 2), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта определена сметой, приведенной в Приложении N 2 к Контракту, и составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) ____________ (НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).

В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы Подрядчика:

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему;

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ;

- гарантийные обязательства;

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(21).

2.3. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Подрядчиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.3.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу/ ежемесячный расчет за выполненные по заявкам Заказчика работы) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки работы (этапа работы) (по форме КС-2) (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом), на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры, а также справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.4 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему выполняемых работ.

3. Сроки выполнения работ по Контракту

3.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные данным разделом (Календарным планом, приведенным в приложении N ___ к Контракту).

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта (в течение ___ дней со дня подписания Контракта; и т.д.).

3.3. Работы должны быть закончены (Последний этап работы должен быть закончен) в срок не позднее "__"_____ 201_ г. (не позднее ___дней (недель, месяцев) со дня подписания Контракта).

3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

4.1.2. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

4.1.3. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

4.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

4.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу (этапа работы) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.2.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по Акту сдачи-приемки работы (этапа работы);

4.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

4.4.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.4.5. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Подрядчиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

4.4.6. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

4.4.7. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

4.4.8. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

4.4.9. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

4.4.10. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности (работ), входящих в предмет Контракта, в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня заключения Контракта Подрядчик обязан передать Заказчику копию лицензии, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов (допуск от саморегулируемой организации и иные (при наличии)), подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта;

4.4.11. Незамедлительно информировать Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

4.4.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)./

Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем работ, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Качество работ и гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с условиями Контракта.

6.2. Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить указанные документы.

6.3. Результат работ должен соответствовать требованиям Контракта, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требования пожарной безопасности";

- Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд";

- Приказу Минэкономразвития России от 04.06.2010 N 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений"*(22).

6.4. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несёт Подрядчик.

6.5. Подрядчик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с действующими правилами по эксплуатации, СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

6.6. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 04 октября 2000 N 68.

6.7. Подрядчик допускает к работе на объекте иностранную рабочую силу в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации.

6.8. Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго по пропускам (спискам), при предъявлении паспорта и на основании предварительной заявки (с указанием Ф.И.О., паспортных данных, государственного номера автотранспортного средства (при необходимости)), за подписью руководителя подрядной организации.

6.9. Доставка, разгрузка и погрузка оборудования и материалов к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.10. Помещения, в которых производятся ремонтные работы, должны содержаться в чистоте. После выполнения ежедневного комплекса работ помещение должно убираться. Весь мусор (а также крупногабаритный) после завершения текущего ремонта должен быть убран и вывезен с территории Заказчика на специализированный полигон силами Подрядчика за счет его средств, с предоставлением талонов, подтверждающих размещение мусора на полигоне.

6.11. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет _____ (______________) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ / последнего этапа работ по Контракту.

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работ обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ, Подрядчик несёт ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ заказчику.

6.12. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок прерывается на всё время, на протяжении которого помещения, указанные в п.1.1 Контракта, не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7. Приемка работ

7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки работ / этапа работ.

Приемка работ осуществляется по месту выполнения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.

Подрядчик вправе участвовать в приемке работ.

7.2. Подрядчик не позднее срока окончания работ (этапа работы) направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ (этапа работ) к сдаче.

Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ (этапа работ) к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работы (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

7.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения (уведомления) от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии, которая в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности работ (этапа работ), осуществляет приёмку выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные акты о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы.

7.4. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

7.6. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по Контракту третьим лицам.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.8. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.9. Если в соответствии с Контрактом результат работ принят Заказчиком по частям (по этапам), течение срока исковой давности начинается со дня приёмки результата работ в целом.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 5.1. Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

8.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.4.5. Контракта, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком указанной в п. 4.4.5. Контракта информации Заказчику.

8.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.4.6. Контракта, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.9. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

8.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Обеспечение исполнения контракта*

10.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 10.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

10.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

10.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

10.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

10.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

10.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банкас тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

10.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

10.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

10.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

10.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

10.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 10.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

10.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

10.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

10.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

10.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

10.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

10.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

10.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

10.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

10.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

10.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

10.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

10.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

10.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

10.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

10.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

10.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

10.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

10.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.,

10.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 10 Контракта исключается

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 15 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Порядок разрешения споров

12.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

14. Прочие условия

14.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

14.3. К Контракту прилагаются:

Приложение N 1 - Техническое задание;

Приложение N 2 - Сметная документация;

Приложение N 3 - Календарный план.

14.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты такого изменения.

14.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

14.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

14.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Контракту
N ________________________
от "___"____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Контракту
N ________________________
от "___"____________ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 3
к Контракту
N ________________________
от "___"____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

N п/п	Номер этапа работ	Название этапа работ	Содержание этапа работ	Срок выполнения этапа работ
1
2
_
n

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
Государственного Контракта (гражданско-правового договора*(23)) на выполнение работ по текущему ремонту помещений

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным подрядчиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным подрядчиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным подрядчиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением подрядчика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным подрядчиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным подрядчиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного подрядчика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении подрядчика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) подрядчика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным подрядчиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование подрядчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием подрядчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени подрядчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к подрядчику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа подрядчика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки подрядчика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты определения подрядчика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного подрядчика, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного подрядчика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного подрядчика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1.	Включается в неизменном виде. В свободное поле включается наименование объекта (конкретных помещений) в соответствии с наименованием, указанным в проектной документации, а также указывается место выполнения работ.	На стадии разработки проекта контракта.	-.
6.	П. 1.2	Указываются приложения, перечисленные в п. 14.3 контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
7.	П. 1.3.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов
8.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
9.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания подрядчиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения".
10.	П. 2.3.	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
11.	П. 2.3.1. абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.3.1 исключается из текста проекта контракта.
12.	П. 2.3.1. абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.3.1 включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.3.1 исключается.
13.	П. 2.3.2.	В случае, если аванс не предусмотрен, то п. 2.3.2 включается в неизменном виде. Слова "(Расчет)", ", за вычетом ранее выплаченного аванса", исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то п. 2.3.2 следует излагать со слова "Расчет". Слова "Окончательный расчет"исключаются. При этом вне зависимости от наличия либо отсутствия условия о выплате аванса в п. 2.3.2. заказчиком определяется периодичность осуществления платежей (например, ежемесячно). Заказчиком может быть установлен иной период (например, ежеквартально". В этом случае, установленный заказчиком период указывается в п. 2.3.2., а слово "ежемесячно"исключается
14.	П. 2.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
	П. 2.5
	П. 2.6
Раздел 3. Сроки выполнения работ по Контракту
15.	П. 3.1.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Номер приложения определяется в соответствии с нумерацией, указанной в п.п. 1.2. и 14.3 контракта. В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, его упоминание исключается из п.3.1. При этом если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей Календарный план выполнения работ является обязательным приложением к контракту (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
16.	П. 3.2.	Указывается срок (например, в днях с даты подписания контракта) в течении которого подрядчик обязан приступить к выполнению работ.	На стадии разработки проекта контракта.	-
17.	П. 3.3.	Включается планируемая дата окончания выполнения работ по контракту в целом	На стадии разработки проекта контракта.	-
18.	П. 3.4.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
19.	П. 3.4.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 4. Права и обязанности сторон
20.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде, за искл. пп. 4.1.4., 4.2.3., 4.4.5., 4.4.6	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, упоминание этапов работ исключается из пп. 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1.
21.	П. 4.1. (пп. 4.1.4.)	Включается в неизменном виде, если в текст контракта не включен пп. 4.2.3.	На стадии разработки проекта контракта.	-
22.	П. 4.2. (пп. 4.2.3.)	Включается в неизменном виде, если в текст контракта не включен пп. 4.1.4.	На стадии разработки проекта контракта.	Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ, в случае, если закупка осуществляется у единственного подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных работ, предусмотренных контрактом.
23.	П. 4.4. (пп. 4.4.5.)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
24.	П. 4.4. (пп. 4.4.6.)
Раздел 5. Привлечение субподрядчиков
25.	П. 5.1., абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчик при определении подрядчика, если, установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом абз. 2 п. 5.1. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
26.	П. 5.1., абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчик при определении подрядчика теляке, если, установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом абз. 1 п. 5.1. исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
27.	П. 5.2.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 6. Качество работ и гарантии
28.	Пп. 6.1 - 6.10.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
29.	П.6.11.	Указывается продолжительность гарантийного срока на работы, а также момент, начиная с которого гарантийный срок будет исчисляться.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, упоминание этапов работ исключается из п.6.11.
30.	П. 6.12.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 7. Приёмка работ
31.	Раздел в целом.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, упоминание этапов работ исключается из пп. 7.1, 7.2, 7.3.
32.	П.7.9.	В случае, если календарный план не будет являться приложением к контракту, п.7.9 исключается.
Раздел 8. Ответственность сторон
33.	П. 8.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
34.	П. 8.2.
35.	П. 8.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком
36.	П. 8.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен абз. 2 п. 5.1, в пункт 8.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.
37.	П. 8.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 4.4.5..
38.	П. 8.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 4.4.6..
39.	Пп. 8.7 - 8.13, кроме п.п. 8.9, 8.12	Включаются в неизменном виде.
40.	П. 8.9	Последнее предложение п. 8.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
41.	П. 8.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 9. Форс-мажорные обстоятельства
42.	Раздел в целом.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Обеспечение исполнения контракта
43.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 10 проекта контракта исключается.
44.	П. 10.1	Включаются в неизменном виде.		-
45.	П. 10.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
46.	П. 10.3.	Включаются в неизменном виде.
47.	П. 10.4.	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч.3 ст 96 Закона N 44-ФЗ).
48.	П. 10.4 - 10.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 11. Расторжение Контракта
49.	Пп. 11.2 - 11.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 11.5 - 11.14 включаются в случае, если п. 11.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
50.	П. 11.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 11.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
51.	П. 11.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 11.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 12. Порядок разрешения споров
52.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 13. Срок действия контракта
53.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 14. Прочие условия
54.	П. 14.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 14.1, абз. 2 п. 14.1 исключается из текста проекта контракта.
55.	П. 14.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Формулировка абз. 2 п. 14.1 включается в проект контракта в случае, если контракт заключается в электронной форме. Если используется формулировка абз. 2 п. 14.1, абз. 1 п. 14.1 исключается из текста
56.	П. 14.2			-
57.	П. 14.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
58.	П. 14.4	Включается в неизменном виде.
59.	П. 14.5
60.	П. 14.6
61.	П. 14.7
Раздел 15. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон
62.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о подрядчике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты подрядчика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа подрядчика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о подрядчике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
63.	Техническое задание	Содержит описание видов и объёмов выполняемых работ, а также требования к материалам, используемым в ходе выполнения работ.	На стадии разработки проекта контракта.	-
64.	Сметная документация	Составляется путем включения сводного сметного расчета, а также локальных и объектных смет. Сметы составляются и включаются в контракт по соглашению с участником, с которым заключается контракт, либо путем включения смет, содержащихся в проектной документации с применением к ним "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), а также в случае, если это было согласовано с участником, с которым заключается контракт).	На стадии заключения контракта	В случае если сметная документация составляется на основании смет, содержащихся в проектной документации, с применением к ним "понижающего коэффициента", то "понижающий коэффициент"применяется к отдельной смете в целом (без снижения единичных расценок). цены контракта. "Понижающий коэффициент" определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки.
65.	Календарный план выполнения работ	Включается в проект контракта при необходимости	На стадии разработки проекта контракта.	Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей Календарный план выполнения работ является обязательным приложением к контракту (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного Контракта (гражданско-правового договора*(24)) на выполнение авиационных работ по охране лесов

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"____________20__г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно выполнить авиационные работы по охране лесов на условиях Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав, объем работ и требования к работам определяются в Техническом задании (Приложение N 1 к Контракту).

1.3. Место выполнения работ: _______________________.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(25).

Стоимость единицы работ (одного лётного часа) составляет: _____________.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.4 Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за выполненные работы (часть работ) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о выполненных работах либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленного Исполнителем счета. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за выполненные и принятые Заказчиком в отчетном месяце работы на основании подписанного Заказчиком Акта о выполненных работах и представленного Исполнителем счета. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.)

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата выполненных работ (части работ) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов о выполненных работах и представленных Исполнителем счетов.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(26).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

3.1.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку выполненных по Контракту работ по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить работы в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку (форма заявки приведена в Приложении N 3 к Контракту) с указанием наименования, состава и объема работ. При оформлении заявки Заказчик руководствуется требованиями "Инструкции о порядке оформления перевозки, пассажиров, багажа и грузов на воздушных судах при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве" от 01.12.1986 N 66/И и действующих документов. Заказчик несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке.

3.2.4. Застраховать своих работников, перевозимых на воздушном судне (ВС), перевозимый багаж и грузы.

3.2.5. Проводить инструктаж своих работников по технике безопасности и правилам посадки в ВС (высадки из ВС) в соответствии с требованиями нормативных документов в области гражданской авиации.

3.2.6. Оборудовать и содержать за свой счет в состоянии пригодном к эксплуатации посадочные площадки, используемые в интересах Заказчика, в соответствии с установленными требованиями нормативных документов Исполнителя и органов государственного управления в области гражданской авиации.

3.2.7. Предоставлять достоверные сведения о массе и свойствах груза и обеспечивать безопасную организацию работ по загрузке и выгрузке ВС, при перевозке опасных грузов руководствоваться Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО 9284-А N 1905, основными процедурами связанных с перевозкой опасных грузов ВСГА СССР (Указание МГА от 06.05.1991 N 195/у, Инструкцией МГА "по перевозки опасных грузов на работах ПАНХ"от 26.06.1988 N 26.6.8-833.

3.2.8. Обеспечить:

3.2.8.1. Выполнение Инструкции МГА СССР от 01.12.1986 N 66/И "О порядке оформления перевозки пассажиров, багажа и грузов на ВС при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве";

3.2.8.2. При вылете из аэропортов регистрация, посадка (высадка) пассажиров, досмотр и загрузка (выгрузка) груза и ручной клади, багажа, личный досмотр пассажиров осуществляется на общих основаниях в соответствии с требованиями Воздушного Кодекса Российской Федерации и с действующими на воздушном транспорте правилами и инструкциями, а также Приказом МТ РФ от 25.07.2007 N 104 "Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров";

3.2.8.3. При вылете с посадочных площадок, не имеющих специальных групп досмотра, производство досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа возлагается на экипаж воздушного судна и старшего группы Заказчика.

3.2.8.4. Во всех случаях началу досмотра должно предшествовать объявление о необходимости предъявления пассажирами возможно имеющихся у них веществ, груза и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Старшие группы Заказчика должны беспрекословно выполнять требования правил производства досмотра и требовать этого от каждого члена группы, предупреждать пассажиров об уголовной ответственности за провоз в багаже и ручной клади веществ и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Пассажиры, уклоняющиеся от личного досмотра или от предъявления к досмотру ручной клади и багажа, к перевозке не допускаются ("Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров", Приказ МТ РФ от 25.07.2007 N 104).

3.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.5. Выполнить работы с привлечением экипажа, летного и инженерно-технического состава, имеющих соответствующую квалификационным требованиям специальную подготовку и квалификацию, подтвержденную действующими свидетельствами (сертификатами) и другими документами с необходимыми квалификационными отметками и допусками, выдаваемыми в установленном порядке.

3.3.6. Обеспечить выполнение командирами ВС в процессе полетов рекомендаций находящихся на борту работников Заказчика, вытекающих из существа работы в соответствии с заявкой, но не противоречащих руководствам, инструкциям и положениям органов государственного управления в области гражданской авиации, Исполнителя по выполнению данного полета.

3.3.7. Выполнять работы на ВС, полностью соответствующем всем нормам летной годности и имеющем ресурс, обеспечивающий выполнение всего запланированного объема работ.

3.3.8. Обеспечить своевременное и качественное техническое обслуживание ВС.

3.3.9. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Лесного кодекса Российской Федерации, Воздушного Кодекса Российской Федерации, Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и защите лесов (утв. Приказом Рослесхоза от 03.11.2011 N 470), Федеральных авиационных правил, Руководства по производству полетов и других действующих нормативных документов в сфере гражданской авиации и выполнении авиационных работ.

3.3.10. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.11. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.12. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем.

3.3.13. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем услуг, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

3.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.4.3. Привлекать для выполнения работ соисполнителей, имеющих специальные разрешительные документы, необходимые для выполнения работ.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы должны быть выполнены в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта.

/ Работы должны быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

/ Работы выполняются на основании заявок Заказчика, содержащих наименование, состав и объем работ, в течение ___ дней / часов со дня получения заявки Исполнителем (в указанный в заявке срок. При этом заявка должна быть получена Исполнителем до __ час. __ мин. дня, предшествующего дню выполнения работ)

Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Заказчика при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части выполнения работ и их приемки. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Исполнителя от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________.

(По окончании работ (полета) командир ВС заполняет отчет о выполнении заявки (форма отчета приведена в приложении N 4 к Контракту). Представитель Заказчика своей подписью подтверждает выполнение заявки.

5.2. Исполнитель не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика Акт о выполненных работах.

5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Стороны подписывают Акты о выполненных работах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ числа, следующего за отчетным месяцем/

Стороны подписывают Акты об выполненных работах в течение ___ дней со дня получения акта о выполненных работах.

Акт о выполненных работах за декабрь (IV квартал 20___ года) должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.

5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.,

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Исполнителем является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.13 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

7.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 3.3.11 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной в п. 3.3.11 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 3.3.12 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, неблагоприятных погодных условий, препятствующих выполнению работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством./

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. /

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение N 1);

- График выполнения работ (Приложение N 2) - при необходимости;

- Заявка (Приложение N 3) - при необходимости;

- Отчет о выполнении заявки (Приложение N 4) - при необходимости.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. В случае если работы выполняются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

N	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Срок исполнения	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Заказчик__________________________________________

                   (наименование Заказчика)        (филиал)

Руководителю (командиру) __________________________________

                                           (авиакомпании, воздушного судна)

ЗАЯВКА N _______

На "______"________ года тип ВС ______согласно контракту от _________ 20___ года N _____.

Цель полёта ________________________________________________________________________

(вид авиаработ)

Время вылета ________ час. _________мин.

Маршрут (районы авиационных работ)	Загрузка				Характер и свойства груза, габариты, количество мест	Применение изменения маршрута, района работ, загрузки, свойств груза и т.д.
	Количество пассажиров (чел.)	Груз внутреннего фюзеляжа, (кг.)	Груз на внешней подвеске, (кг.)	Общий тоннаж груза (т)

В состав экипажа включите _____________________________________________________

Проверяющий _________________________________________________________________

Пассажиры Заказчика (список прилагается) застрахованы, ознакомлены с техникой безопасности.

Заявка выдана "________"__________ 20____ г.

Представитель "Заказчика"___________________

                                (должность, Ф.И.О., подпись)

Заявку получил_____________________

                       (Ф.И.О., КВС, подпись)

               "_____"___________ 20___ г.

    м.п.

Приложение 4
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ОТЧЕТ
о выполнении заявки

от "_________"__________________ 20______ г.

N ___________

Заявка выполнена "___"_________________ г. на вертолете (самолете) ________ N ____

                                                                                        (тип)

Время вылета (местное) ___________ час. _________ мин.

N п.п.	Вид авиационных работ	Выполненные объемы работ				Примечание, причины невыполнения заявки
		Груз (т)	Количество пассажиров (чел.)	Общий тоннаж (т)	Налет часов
Всего

Представитель заказчика _______________________________________

                                                         (подпись, Ф.И.О.)

м.п.

Командир (пилот) воздушного судна ______________________________

                                                         (подпись, Ф.И.О.)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ*(27))
НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным исполнителем.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным исполнителем.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением исполнителя при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным исполнителем, порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного исполнителя в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

1.	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
2.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
3.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
4.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) исполнителя.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным исполнителем.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
5.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения исполнителя..
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного исполнителя.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
6.	П. 1.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
7.	П. 1.2
8.	П. 1.3	Указывается место выполнения работ
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
9.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
10.	П. 2.2 абз. 1	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания исполнителем таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения".
11.	П. 2.2 абз. 2	Включаются при необходимости.	На стадии разработки проекта контракта.	-
12.	П. 2.2 абз. 3	Включаются при необходимости. Указывается стоимость единицы работы.
13.	П. 2.3	Включается в неизменном виде. Пункт 2.4. при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.		Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
14.	П. 2.4
15.	П. 2.4.1
16.	П. 2.4.2
17.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
18.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
19.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за выполненные работы, либо оплата за выполнение части работ, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
20.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за выполненные в отчетном месяце (в том числе, согласно заявкам) работы, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
21.	П. 2.4.5	Включается в неизменном виде.		-
22.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
23.	П. 2.6			-
24.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
25.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.3)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
26.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.2)
27.	П. 3.2 (пп. 3.2.3)	В случае выполнения работ на основании заявок заказчика пункт остается неизменным. В противном случае слова, выделенные курсивом, исключаются из текста проекта контракта.
28.	П. 3.2 (пп. 3.2.4-3.2.9)	Включаются в неизменном виде.
29.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.10)
30.	П. 3.3 (пп. 3.3.11, 3.3.12)			Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
31.	П. 3.3 (пп. 3.3.13)			Включается в случае, если заказчик при определении исполнителя установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
32.	П. 3.3 (пп. 3.3.14)			-
33.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.3)
Раздел 4. Сроки выполнения работ
34.	П. 4.1, абз. 1	Указывается срок выполнения работ.	На стадии разработки проекта контракта.	-
		В случае, если срок выполнения работ выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции "Выполнение работ должно быть осуществлено в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта.".		В случае, если срок выполнения работ ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней" можно использовать иное обозначение срока оказания услуг (месяц, квартал и т.д.).
35.	П. 4.1, абз. 2	Включается в неизменном виде в случае, если выделяются периоды выполнения работ. При этом, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей приложение "График оказания услуг" включается обязательно (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).		Соответствующее приложение к контракту перечисляется в п. 12.3 проекта контракта.
36.	П. 4.1, абз. 3-6	Включаются в неизменном виде в случае выполнения работ на основании заявок заказчика.	На стадии разработки проекта контракта.	-
37.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде.
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки услуг
38.	П. 5.1 абз. 1	Указывается период, за который осуществляется приемка работ (например, месяц, квартал). В случае, если работы принимаются полностью, вместо периода в данном пункте указывается: "весь предусмотренный контрактом объем работ".	На стадии разработки проекта контракта.	-
39.	П. 5.1 абз. 2	Указывается в случае выполнения работ по заявкам заказчика.
40.	П. 5.2	Указывается число месяца, не позднее которого исполнитель направляет акт о выполненных работах.		Данный пункт должен соотноситься с п. 5.4 контракта
41.	П. 5.3	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)" исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться" заменяются на слово "осуществляется" с удалением соответствующих скобок.		Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы оказанных услуг, в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы оказанных услуг, предусмотренных контрактом.
42.	П. 5.4 абз.1	Указывается число месяца, не позднее которого подписывается акт о выполненных работах. Если акт подписывается ежемесячно, слова "за каждый квартал"исключаются. Если акт подписывается ежеквартально, слова "за каждый месяц"исключаются.		Если акт подписывается в сроки, установленные абз. 2 п. 5.4, абз. 1 исключается
43.	П. 5.4 абз.2	Указывается количество дней со дня получения акта о выполненных работах, в течение которых подписывается акт.		Если акт подписывается в сроки, установленные абз. 1 п. 5.4, абз. 2 исключается
44.	П. 5.4 абз.3	Включается при необходимости. Если акт о выполненных работах подписывается ежемесячно, слова "(IV квартал 20___ года)" исключаются. Если акт подписывается ежеквартально, слово "декабрь" исключается.		-
45.	П. 5.5	Включаются в неизменном виде.
46.	П. 5.6
47.	П. 5.7	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
48.	П. 5.8	Включается в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
49.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
50.	П. 6.1	Включаются в неизменном виде.		-
51.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
52.	П. 6.3	Включаются в неизменном виде.		-
53.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
54.	П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
55.	П. 7.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
56.	П. 7.2
57.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем
58.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.13., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.		-
59.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.11.
60.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.12.
61.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.
62.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
63.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
64.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
65.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
66.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается..	На стадии разработки проекта контракта.	-
67.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.
68.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.
Раздел 11. Срок действия контракта
69.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
70.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате услуг, гарантийного обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
71.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.
72.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Формулировка абз. 2 п. 12.1 включается в проект контракта в случае, если контракт заключается в электронной форме. Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
73.	П. 12.2			-
74.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
75.	П. 12.4	Включается в неизменном виде.
76.	П. 12.5
77.	П. 12.6
78.	П. 12.7
79.	П. 12.8
80.	П. 12.9	Включается в случае выполнения работ по заявкам заказчика.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
81.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
82.	Техническое задание	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, запроса предложений, а также сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	-
83.	График выполнения работ	Приложение включается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.
84.	Заявка	Включается в проект контракта в случае, если работы выполняются по заявкам заказчика.
85.	Отчет о выполнении заявки	Включается в проект контракта в случае, если работы выполняются по заявкам заказчика.

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(28))
на оказание авиационных услуг для выполнения санитарных заданий по оказанию специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"____________20__г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика" или) _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказывать авиационные услуги, а также организовать круглосуточное дежурство экипажей и воздушных судов (ВС) для обеспечения выполнения срочных санитарных заданий по оказанию медицинской помощи населению на условиях Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав, объем услуг и требования к услугам определяются в техническом задании (приложение N 1 к Контракту).

1.3. Место оказания услуг: _______________________, место базировки ВС _______.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(29).

Стоимость единицы авиационных услуг (одного летного часа) составляет: _____________.

Стоимость единицы услуг по дежурству (одних суток) составляет: _____________.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

2.4. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за оказанные услуги (часть услуг) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленного Исполнителем счета. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за оказанные и принятые Заказчиком в отчетном месяце услуги на основании подписанного Заказчиком Акта об оказанных услугах и представленного Исполнителем счета. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.).

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата оказанных услуг (части услуг) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов об оказанных услугах и представленных Исполнителем счетов.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата оказанных услуг осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(30).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.

3.1.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку (форма заявки устанавливается Исполнителем) с указанием наименования, состава и объема услуг. При оформлении заявки Заказчик руководствуется требованиями "Инструкции о порядке оформления перевозки, пассажиров, багажа и грузов на воздушных судах при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве" N 66/И от 01.12.1986 и действующих документов. Заказчик несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке.

3.2.4. Застраховать своих работников, перевозимых на ВС, перевозимый багаж и грузы.

3.2.5. Проводить инструктаж своих работников по технике безопасности и правилам посадки в ВС (высадки из ВС) в соответствии с требованиями нормативных документов в области гражданской авиации.

3.2.6. Оборудовать и содержать за свой счет в состоянии, пригодном к эксплуатации, посадочные площадки, используемые в интересах Заказчика, в соответствии с установленными требованиями нормативных документов Исполнителя и органов государственного управления в области гражданской авиации.

3.2.7. Предоставлять достоверные сведения о массе и свойствах груза и обеспечивать безопасную организацию работ по загрузке и выгрузке ВС, при перевозке опасных грузов руководствоваться Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО 9284-А N 1905, основными процедурами связанных с перевозкой опасных грузов ВСГА СССР (Указание МГА от 06.05.1991 N 195/у, Инструкцией МГА "по перевозки опасных грузов на работах ПАНХ"от 26.06.1988 N 26.6.8-833.

3.2.8. Обеспечить:

3.2.8.1. Выполнение Инструкции МГА СССР N 66/ и -86 г. "О порядке оформления перевозки пассажиров, багажа и грузов на ВС при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве";

3.2.8.2. Выполнение Инструкции "По технике безопасности для работников предприятий, использующих авиацию для перевозки служебных пассажиров, для транспортировки грузов на внешней подвеске и строительно-монтажных работах", разработанной на основании Воздушного Кодекса Российской Федерации и Приказа МГА N 185 от 27.08.1985;

3.2.8.3. Выполнение совместной Инструкции МГА и Минздрава СССР N 7 и от 16.03.1989 "По организации и выполнению полетов ВС ГА для оказания медицинской помощи населению";

3.2.8.4. При вылете из аэропортов регистрация, посадка (высадка) пассажиров, досмотр и загрузка (выгрузка) груза и ручной клади, багажа, личный досмотр пассажиров осуществляется на общих основаниях в соответствии с требованиями Воздушного Кодекса Российской Федерации и с действующими на воздушном транспорте правилами и инструкциями, а также Приказом МТ РФ от 25.07.2007 N 104 "Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров".

3.2.8.5. При вылете с посадочных площадок, не имеющих специальных групп досмотра, производство досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа возлагается на экипаж воздушного судна и старшего группы Заказчика.

3.2.8.6. Во всех случаях началу досмотра должно предшествовать объявление о необходимости предъявления пассажирами возможно имеющихся у них веществ, груза и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Старшие группы Заказчика должны беспрекословно выполнять требования правил производства досмотра и требовать этого от каждого члена группы, предупреждать пассажиров об уголовной ответственности за провоз в багаже и ручной клади веществ и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Пассажиры, уклоняющиеся от личного досмотра или от предъявления к досмотру ручной клади и багажа, к перевозке не допускаются ("Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров", Приказ МТ РФ от 25.07.2007 N 104).

3.2.9. В случае перевозки пассажиров с остро заразными заболеваниями произвести, в соответствии с приказом МГА N 515-У от 21.10.1981, обработку ВС, перевозившего больного.

3.2.10. Согласовать с местными органами законодательной и исполнительной власти условия оказания авиационных услуг в связи с экологическими особенностями территории или с особым режимом нахождения на этой территории транспортных средств и людей.

3.2.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.5. Оказать услуги с привлечением экипажа, летного и инженерно-технического состава, имеющих соответствующую квалификационным требованиям специальную подготовку и квалификацию, подтвержденную действующими свидетельствами (сертификатами) и другими документами с необходимыми квалификационными отметками и допусками, выдаваемыми в установленном порядке, в соответствии с Воздушным Кодексом Российской Федерации, Приказом Минтранса России от 31.07.2009 N 128 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации", Приказом Минтранса России от 20.06.1994 N ДВ-58 "Об утверждении "Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в гражданской авиации России. НТЭРАТ ГА-93", Руководствами по летной и технической эксплуатации вертолетов.

3.3.6. Обеспечить выполнение командирами ВС в процессе полетов рекомендаций находящихся на борту работников Заказчика, вытекающих из существа услуги в соответствии с заявкой, но не противоречащих руководствам, инструкциям и положениям органов государственного управления в области гражданской авиации, Исполнителя по выполнению данного полета.

3.3.7. Оказывать услуги на ВС, полностью соответствующем всем нормам летной годности и имеющем ресурс, обеспечивающий выполнение всего запланированного объема услуг.

3.3.8. Обеспечить своевременное и качественное техническое обслуживание ВС.

3.3.9. При оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Воздушного Кодекса РФ, Федеральных авиационных правил, Руководства по производству полетов и других действующих нормативных документов в сфере гражданской авиации.

3.3.10. Участвовать в организации поиска потерпевшего бедствие ВС и до прибытия поисковых и аварийно-спасательных сил принимать неотложные меры по спасению людей, оказанию им медицинской и другой помощи, охране данного ВС и находящихся на его борту документации и имущества.

3.3.11. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.12. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.13. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем.

3.3.14. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем услуг, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

3.3.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.4.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей, имеющих специальные разрешительные документы, необходимые для оказания услуг.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта.

/ Услуги должны быть оказаны в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

/ Услуги оказываются на основании заявок Заказчика, содержащих наименование, состав и объем услуг, в течение ___ дней / часов со дня получения заявки Исполнителем (в указанный в заявке срок. При этом заявка должна быть получена Исполнителем до __ час. __ мин. дня, предшествующего дню оказания услуг)

Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Заказчика при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части выполнения работ и их приемки. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Исполнителя от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________. /

По окончании услуг (полета) командир ВС заполняет отчет о выполнении заявки. Представитель Заказчика своей подписью подтверждает выполнение заявки.

5.2. Исполнитель не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика Акт об оказанных услугах.

5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Стороны подписывают Акты об оказанных услугах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ числа, следующего за отчетным месяцем/

Стороны подписывают Акты об оказанных услугах в течение ___ дней со дня получения акта об оказанных услугах.

Акт об оказанных услугах за декабрь (IV квартал 20___ года) должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.

5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.,

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Исполнителем является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.14 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

7.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 3.3.12 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной в п. 3.3.12 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 3.3.13 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, неблагоприятных погодных условий, препятствующих оказанию услуг, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством./

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение N 1);

- График оказания услуг (Приложение N 2) - при необходимости;

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. В случае если услуги оказываются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

N	Наименование услуг	Ед. изм.	Объем	Срок исполнения	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(31))
на оказание авиационных услуг для выполнения санитарных заданий по оказанию специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным исполнителем.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным исполнителем.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением исполнителя при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным исполнителем, порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного исполнителя в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) исполнителя.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным исполнителем.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения исполнителя.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного исполнителя.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
6.	П. 1.2
7.	П. 1.3	Указывается место оказания услуг и место базировки ВС.
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
8.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
9.	П. 2.2 абз. 1	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания исполнителем таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения".
10.	П. 2.2 абз. 2	Указывается при необходимости.	На стадии разработки проекта контракта.	-
11.	П. 2.2 абз. 3	Включаются при необходимости. Указывается стоимость единицы услуги.		-
12.	П. 2.2 абз. 4
13.	П. 2.3	Включается в неизменном виде. Пункт 2.4. при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
14.	П. 2.4
15.	П. 2.4.1
16.	П. 2.4.2
17.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
18.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
19.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за оказанные услуги, либо оплата за оказание части услуг, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
20.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за оказанные в отчетном месяце (в том числе, согласно заявкам) услуги, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
21.	П. 2.4.5	Включается в неизменном виде.		-
22.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
23.	П. 2.6			-
24.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
25.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.3)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.
26.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.2)
27.	П. 3.2 (пп. 3.2.3)	В случае оказания услуг на основании заявок заказчика пункт остается неизменным. В противном случае слова, выделенные курсивом, исключаются из текста проекта контракта.
28.	П. 3.2 (пп. 3.2.4 - 3.2.11)	Включаются в неизменном виде.
29.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.11)
30.	П. 3.3 (пп. 3.3.12, 3.3.13)			Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
31.	П. 3.3 (пп. 3.3.14)			Включается в случае, если заказчик при определении исполнителя установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
32.	П. 3.3 (пп. 3.3.15)			-
33.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.3)
Раздел 4. Сроки оказания услуг
34.	П. 4.1, абз. 1	Указывается срок оказания услуг.	На стадии разработки проекта контракта,	-
		В случае, если срок оказания услуг выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции "Оказание услуг должно быть осуществлено в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта.".		В случае, если срок оказания услуг ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока оказания услуг (месяц, квартал и т.д.).
35.	П. 4.1, абз. 2	Включается в неизменном виде в случае, если выделяются периоды оказания услуг. При этом, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей приложение "График оказания услуг"включается обязательно (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).		Соответствующее приложение к контракту перечисляется в п. 12.3 проекта контракта.
36.	П. 4.1, абз. 3 - 6	Включаются в неизменном виде в случае оказания услуг на основании заявок заказчика.	На стадии разработки проекта контракта.	-
37.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде.
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки услуг
38.	П. 5.1 абз. 1	Указывается период, за который осуществляется приемка услуг (например, месяц, квартал). В случае, если услуги принимаются полностью, вместо периода в данном пункте указывается: "весь предусмотренный контрактом объем услуг".	На стадии разработки проекта контракта.	-
39.	П. 5.1 абз. 2	Указывается в случае оказания услуг по заявкам заказчика.
40.	П. 5.2	Указывается число месяца, не позднее которого исполнитель направляет акт об оказанных услугах.		Данный пункт должен соотноситься с п. 5.4 контракта
41.	П. 5.3	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)" исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.		Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы оказанных услуг, в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы оказанных услуг, предусмотренных контрактом.
42.	П. 5.4 абз.1	Указывается число месяца, не позднее которого подписывается акт об оказанных услугах. Если акт подписывается ежемесячно, слова "за каждый квартал" исключаются. Если акт подписывается ежеквартально, слова "за каждый месяц"исключаются.		Если акт подписывается в сроки, установленные абз. 2 п. 5.4, абз. 1 исключается
43.	П. 5.4 абз.2	Указывается количество дней со дня получения акта об оказанных услугах, в течение которых подписывается акт.		Если акт подписывается в сроки, установленные абз. 1 п. 5.4, абз. 2 исключается
44.	П. 5.4 абз.3	Включается при необходимости. Если акт об оказанных услугах подписывается ежемесячно, слова "(IV квартал 20___ года)" исключаются. Если акт подписывается ежеквартально, слово "декабрь" исключается.		-
45.	П. 5.5	Включаются в неизменном виде.		-
46.	П. 5.6
47.	П. 5.7	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
48.	П. 5.8	Включается в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
49.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
50.	П. 6.1	Включаются в неизменном виде.		-
51.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
52.	П. 6.3	Включаются в неизменном виде.
53.	П. 6.4.	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
54.	П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
55.	П. 7.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
56.	Пп. 7.2
57.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем
58.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.14., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.		-
59.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.12.
60.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.13.
61.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.
62.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
63.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
64.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
65.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
66.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
67.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.
68.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.
Раздел 11. Срок действия контракта
69.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
70.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате услуг, гарантийного обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
71.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	-
72.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Формулировка абз. 2 п. 12.1 включается в проект контракта в случае, если контракт заключается в электронной форме. Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
73.	П. 12.2			-
74.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
75.	П. 12.4	Включается в неизменном виде.
76.	П. 12.5
77.	П. 12.6
78.	П. 12.7
79.	П. 12.8
80.	П. 12.9	Включается в случае оказания услуг по заявкам заказчика.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
81.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
82.	Техническое задание	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, запроса предложений, а также сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	-
83.	График оказания услуг	Приложение включается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(32))
на поставку лекарственных средств

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) лекарственные средства по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение N 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 Контракта (согласно Графику поставки (Приложение N _), являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

Поставка товара (части товара) осуществляется по отгрузочной разнарядке (указанию об отгрузке товара) по форме, указанной в Приложении N 2, являющейся неотъемлемой частью Контракта. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Место (места) поставки товара:

индекс___________, область ________, автономный округ ______________, г. _____________, ул._______________, д.____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки") / (перечислить места нахождения Получателей).

(Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение N 3), являющемся неотъемлемой частью Контракта.)

1.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в пункте 1.3. Контракта с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение N 1).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта составляет __________ (__________) руб. ____ коп., в том числе НДС по ставке __% - _______ (_________) руб.__ коп. (Если НДС не облагается указать основание). Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.2. Поставщик гарантирует, что цена за единицу товара, указанная в Спецификации (Приложение N 1), без учета НДС не превышает предельную отпускную цену, определяемую в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

2.5. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Цена Контракта должна быть снижена Сторонами по соглашению сторон на сумму разницы между ценой за единицу товара, указанной в Спецификации (Приложение N 1), и предельной отпускной ценой единицы товара, определяемой в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", если установленная в Спецификации (Приложение N 1) цена единица товара будет выше цены единицы товара, определяемой в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".

2.7. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.7.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.7.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.7.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.7.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за поставленный и принятый Заказчиком в отчетном месяце товар (партию товара) на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.)

2.7.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.9 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.7.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.7.4 и 2.7.5 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная, подписанная таким Получателем, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.

2.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(33).

2.9. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.8 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.10. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.

3.1.3. Привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику (Получателю) товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение N 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

3.3.2. Обеспечить доставку и разгрузку товара собственными силами и за свой счет. При поставке термолабильных лекарственных средств должны быть соблюдены правила "Холодовой цепи".

3.3.3. Гарантировать качество товара в течение срока годности.

3.3.4. По требованию Заказчика представить копию(и) лицензии(ий), дающей(их) право на осуществление поставок лекарственных средств, указанных в пункте 1.1. Контракта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

3.3.5. При поставке товара предоставить Заказчику (Получателю):

3.3.5.1. копию паспорта производителя на каждую серию (партию) товара;

3.3.5.2. копию декларации о соответствии на каждую серию (партию) товара;

3.3.5.3. копию регистрационного удостоверения;

3.3.5.4. инструкцию по применению на русском языке.

3.3.6. Гарантировать поставку товара по цене единицы товара, определяемой в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".

3.3.7. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

3.3.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.3.9. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.10. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.3.11. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

4. Сроки и условия поставки товаров

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до "__"_______ 201_ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта).

Поставка товаров осуществляется частями по отгрузочным разнарядкам, полученным от Заказчика. Отгрузочные разнарядки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки.

Отгрузочная разнарядка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения отгрузочных разнарядок является: _________. Номером факса для получения отгрузочных разнарядок является: ________________.

Поставка осуществляется по ___ дням в период с __-__ часов до __-__ часов (по местному времени Заказчика).

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной и Акта сдачи-приемки товара.

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.

4.5. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику документы, указанные в п. 3.3.5 Контракта, а также:

5.1.1. подписанные Поставщиком товарные накладные в ___ экземплярах;

5.1.2. счет и счет-фактуру в ___ экземплярах.

5.1.3. Акт сдачи-приемки товара

5.2. Приемка товара осуществляется в местах, указанных Заказчиком в отгрузочной разнарядке, в соответствии с п. 1.3 Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в отгрузочной разнарядке, составленной по установленной форме (Приложение N 2).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в отгрузочной разнарядке, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. В случае выявления несоответствия товара условиям Контракта Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в отгрузочных разнарядках и Спецификации (Приложение N 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. При приемке товара по качеству Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, поставляемого по отгрузочной разнарядке.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.6. Приемка товара (части товара) оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, Акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (Получателем) (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.11 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________ (определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации).

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.9 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.3.9 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.10 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.8 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г.

__ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени)).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3.К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение N 1),

- Форма отгрузочной разнарядки (Приложение N__)-при необходимости;

- Список адресов поставки (Приложение N __)- при необходимости;

- График поставки (Приложение N _)- при необходимости.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п	Технические характеристики товара:		Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. включая НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС 10%, руб.
	Торговое наименование, а при его отсутствии МНН, химическое, группировочное название	Функциональные, качественные характеристики, лекарственная форма, дозировка, комплектность, требования к упаковке
1	2	3	4	5	6	7
Итого:

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ФОРМА
ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ

В соответствии с государственным контрактом от "___"______ 20__ года N____ __________________ (указывается наименование Заказчика) просит ________________________ (указывается наименование Поставщика) отгрузить расходные материалы к технике (оборудованию) в количестве и ассортименте, в места поставки (Получателям), указанным в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование, ассортимент, комплектность и характеристики товара	Место поставки товара	Наименование Заказчика (получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (получателя),	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с учетом НДС)	Сумма (с учетом НДС)

Итого сумма товара составляет _______рублей __копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель

(уполномоченное лицо)_____________________________________ ________________

                                              (должность, Ф.И.О.)       МП               (подпись)

Приложение N ___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПИСОК АДРЕСОВ ПОСТАВКИ

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА*(34))
НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанными органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении поставщика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) поставщика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием поставщика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки поставщика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1, абз. 1	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова "либо по его указанию иному лицу (Получателю)" исключаются.
6.	П. 1.1, абз. 2	Включается в текст контракта в случае, если поставка товара будет осуществляться по заявкам заказчика в соответствии с отгрузочными разнарядками (п. 2 ст. 509 ГК РФ).		Данный пункт можно включать как в случае поставки товара в пользу заказчика, так и в случае поставки товара в пользу иных лиц (Получателей).
7.	П. 1.1	Ссылка на Спецификацию включается в случае, если данный документ является приложением к контракту.		Соответствующее приложение к контракту указывается в п. 12.3 проекта контракта.
8.	П. 1.2	Включаются в неизменном виде.		-
9.	П. 1.3	Указывается место поставки. В случае, если мест поставок несколько, можно вынести их в отдельное приложение "Список адресов поставки".		-
10.	П. 1.4	Включается в неизменном виде		-
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
11.	П. 2.1	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт. При заключении контракта в соответствии с п. 28 ч.1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ цена контракта не может превышать 200 т.р.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения".
12.	П. 2.2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
13.	П. 2.3
14.	П. 2.4.
15.	П. 2.5.
16.	П. 2.6.
17.	П. 2.7.	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.		Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
18.	П. 2.7. (п. 2.7.1, 2.7.2..)	Включается в неизменном виде.		-
19.	П. 2.7.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.7.3 исключается из текста проекта контракта.
20.	П. 2.7.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.7.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.7.3 исключается.
21.	П. 2.7.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за поставленный товар, либо оплата за поставку каждой партии товара, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.7.4, настоящий пункт исключается.
22.	П.2.7.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за поставленный в отчетном месяце согласно отгрузочным разнарядкам товар, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.7.4, пункт исключается.
23.	П. 2.7.5	Включаются в неизменном виде.		-
24.	П. 2.7.6
25.	П. 2.8			Последнее предложение абз. 2 п. 2.8 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
26.	П. 2.9			-
27.	П. 2.10
Раздел 3. Права и обязанности сторон
28.	П. 3.1 (пп. 3.1.1 - 3.1.4)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
29.	П. 3.2 (пп. 3.2.1 - 3.2.2)
30.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.8)
31.	П. 3.3 (пп. 3.3.9 - 3.3.10)			Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
32.	П. 3.3 (пп. 3.3.11)			Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
33.	П. 3.4 (пп. 3.4.1 - 3.4.2)			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю"остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю"исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
34.	П. 4.1, абз. 1	Указывается срок поставки товара.	На стадии разработки проекта контракта	В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта.
		В случае, если срок поставки выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции "Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта."
35.	П. 4.1, абз. 2 - 4	Включаются в неизменном виде, если согласно п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.	На стадии разработки проекта контракта.	-
36.	П. 4.1, абз. 5	Включается в неизменном виде при необходимости.
37.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде.
38.	П. 4.3
39.	П. 4.4	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя заказчика (Получателя), ответственного за приемку товара.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателя" остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателя" исключаются из текста проекта контракта.
40.	П. 4.5	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
41.	П. 5.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
42.	П. 5.1 (пп. 5.1.1 - 5.1.3)	Указывается количество экземпляров предоставляемых поставщиком товарных накладных, счетов и счетов-фактур, актов сдачи-приемки товара		Обычно товарные накладные, счета и счета-фактуры требуются в двух экземплярах. Но если в соответствии с п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в интересах Получателя, то товарные накладные, счета и счета-фактуры требуются в трех экземплярах. Сведения, указанные в п. 5.1.3 должны соотносится со сведения, указанными в п. 5.6 проекта контракта.
43.	П. 5.3	Включаются в неизменном виде. Абз. 2 п. 5.4.3. дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта" в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
44.	П. 5.4 (пп. 5.4.1 - 5.4.6)
45.	П. 5.4 (п. 5.4.7)	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя поставщика.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
46.	П. 5.4 (пп. 5.4.7 - 5.4.9)	Включаются в неизменном виде. Пункт 5.4.8. дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта" в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
47.	П. 5.5
48.	П. 5.6
49.	П. 5.7
50.	П. 5.8
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
51.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается..
52.	П. 6.1	Включается в неизменном виде.		-
53.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.		-
54.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.
55.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
56.	П.П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
57.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
58.	П. 7.2.
59.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком
60.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.11., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
61.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.9.	На стадии разработки проекта контракта.	-
62.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.10.	На стадии разработки проекта контракта.	-
63.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
64.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).		-
65.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
66.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
67.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
68.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
69.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
70.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Срок действия контракта
71.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик (Получатель) не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
72.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик (Получатель) утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
73.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	-
74.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Формулировка абз. 2 п. 12.1 включается в проект контракта в случае, если контракт заключается по результатам открытого аукциона в электронной форме. Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
75.	П. 12.2			-
76.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
77.	П. 12.4	Включается в неизменном виде.
78.	П. 12.5			-
79.	П. 12.6			-
80.	П. 12.7
81.	П. 12.8
82.	П. 12.9
83.	П. 12.10	Включается в случае, если согласно п. 1.1 поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
84.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о поставщике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты поставщика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о поставщике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
85.	Спецификация	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений (в части наименования и количества товара); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара). Единичные расценки формируются либо заказчиком через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров при заключении контракта цена единицы каждого товара (этапа работы) определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником. При заключении контракта в соответствии с п. 7 ч.2 ст. 83, п. 28 ч.1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ предметом контракта не могут являться лекарственные препараты, необходимые для назначения двум и более пациентам, а количество таких лекарственных препаратов не должно превышать соответственно срока лечения, срока проведения запроса предложений.
86.	Форма отгрузочной разнарядки	Включается в проект контракта в случае, если согласно п.1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в соответствии с отгрузочными разнарядками.	На стадии разработки проекта контракта.	-
87.	Список адресов поставки	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 1.3 проекта контракта, мест поставок несколько, и их адреса выносятся в отдельное приложение.	На стадии разработки проекта контракта.	-
88.	График поставки	Приложение включается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.	На стадии разработки проекта контракта.	-

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(35))
на поставку новых машин и оборудования

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение N 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 Контракта (согласно Графику поставки (Приложение N _)), являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику (Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Контракта).

1.6. Место (места) поставки товара:

индекс___________, область ________, автономный округ ______________, г. _____________, ул._______________, д.____ (далее - "место поставки") / (Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение N _), являющемся неотъемлемой частью Контракта.).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и(или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике поставки (Приложение N __).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(36).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на монтаж и наладку товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, расходы на обслуживание и эксплуатацию товара в период гарантийного срока, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Поставщиком счета в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки товара (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных, актов сдачи-приемки товаров и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.4. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.2 и 2.4.3 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная и Акт сдачи-приемки товара, подписанные Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) Поставщиком, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(37).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (партию товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Соблюдать правила эксплуатации товара, указанные в инструкции по его эксплуатации и/или гарантийной (сервисной) книжке или ином документе, подтверждающем гарантию.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику (Получателю) товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 1).

3.3.2. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), работы по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.3. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару. В случае если товар, поставляемый в рамках Контракта, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.4. Строго соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и(или) Контрактом правила упаковки и затаривания товара, маркировки и опломбирования отдельных мест.

3.3.5. По требованию Заказчика (Получателя) своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, ассортимента или комплектации.

3.3.6. Вместе с товаром предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее __ месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки товара. Дополнительно вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар и срок действия гарантии должен быть _____________ месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки товара.

3.3.7. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, а также осуществлять гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену.

Гарантия качества товара включает в себя действия Поставщика по безвозмездному устранению недостатков в качестве товара, возникшие в период гарантийного срока и осуществляется путем ремонта, восстановления, замены товара.

Гарантия качества должна распространяться на товар в целом и на все составляющие (комплектующие) части товара.

Гарантийное обслуживание включает в себя действия Поставщика по обслуживанию товара в целях поддержания его работоспособности. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара в гарантийный срок несет Поставщик. Такие расходы включают в себя, в том числе стоимость работ (услуг), запасных частей и расходных материалов. / Стоимость запасных частей и расходных материалов, необходимых для гарантийного обслуживания товара в период гарантийного срока не включены в цену Контракта.

Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках Контракта.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому лица, осуществляющие использование и обслуживание товара, могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товаром информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров.

3.3.8. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.3.10. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.11. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.3.12. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

3.3.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По письменному согласию Заказчика (Получателя) досрочно поставить товар.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения контракта. / Поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью Контракта).

Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной.

4.2. Монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с даты поставки товара, указанного в п. 4.1 Контракта / в срок, указанный в Графике поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью Контракта).

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать Акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном Контрактом.

4.4. Обучение лиц должно осуществляться в очном порядке, в рабочие дни с __ часов __ минут до __ часов __ минут. По результатам обучения Поставщик по требованию Заказчика выдает сертификат сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.

4.5. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:

5.1.1. технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара на русском языке,

5.1.2. сертификат соответствия или декларация о соответствии,

5.1.3. одобрение типа транспортного средства,

5.1.4. регистрационное удостоверение (на медицинскую технику),

5.1.5. инструкция пользователя на русском языке,

5.1.6. документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте),

5.1.7. товарные накладные,

5.1.8. акты сдачи-приемки товара,

5.1.9. счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара, монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.6 Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение N 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение N 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение N 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение N 1) (и Графике поставки (Приложение N _)), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар). При этом Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.

5.4.10. Оказание услуг по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, по требованию Заказчика подтверждается сертификатами, выданными Поставщиком сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N ___) предусматривается поэтапная поставка), включая работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, Акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8. Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.12 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________ (определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.10 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.3.10 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п.3.3.11 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные и принятые Заказчиком обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г.

__ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени)).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение N 1);

- График поставки (Приложение N __) - при необходимости;

- Список адресов поставки (Приложение N ___) - при необходимости.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7.  При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

N п/п	Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
Итого

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Срок поставки	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N ___
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПИСОК АДРЕСОВ ПОСТАВКИ

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(38)) на поставку новых машин и оборудования

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанными органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении поставщика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) поставщика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием поставщика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки поставщика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта.	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова "либо по его указанию иному лицу (Получателю)" исключаются.
6.	П. 1.2	Включается в неизменном виде.		-
7.	П. 1.3
8.	П. 1.4
9.	П. 1.5
10.	П. 1.6	Указывается место поставки. В случае, если мест поставок несколько, можно вынести их в отдельное приложение "Список адресов поставки".		-
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
11.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
12.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросов предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения".
13.	П. 2.3	Включается в неизменном виде, в случае.	На стадии разработки проекта контракта.	-
14.	П. 2.4.	Включается в неизменном виде. При необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.		Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
15.	П. 2.4.1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен п. 2.4.1 исключается из текста проекта контракта.
16.	П. 2.4.2	В случае, если аванс не предусмотрен, то п. 2.4.2 включается в неизменном виде. Слова "(Расчет/расчет по этапу)" исключаются из теста контракта.		В случае, если аванс предусмотрен, то п. 2.4.2 следует излагать со слов "Расчет/расчет по этапу". Слова "Окончательный расчет" исключаются.
17.	П. 2.4.3	Включается в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю" остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю" исключаются из текста проекта контракта.
18.	П. 2.4.4
19.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данное предложение исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
20.	П. 2.6			-
21.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
22.	П. 3.1 (пп. 3.1.1 - 3.1.5)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-.
23.	П. 3.2 (пп. 3.2.1 - 3.2.3)
24.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.5)			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю" остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю" исключаются из текста проекта контракта.
25.	П. 3.3. (пп. 3.3.6)	Указывается гарантийный срок производителя и гарантийный срок поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	-
26.	П. 3.3. (пп. 3.3.7)	Включается в неизменном виде, кроме абз. 4. В случае, если стоимость запасных частей и расходных материалов по требованию заказчика должна быть включена в цену контракта, текст в абз. 4, выделенный курсивом, исключается.	На стадии разработки проекта контракта	-
27.	П. 3.3. (пп. 3.3.8, 3.3.9)	Включается в неизменном виде.		-
28.	П. 3.3. (пп. 3.3.10)	Включаются в неизменном виде		Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
29.	П. 3.3. (пп. 3.3.11)
30.	П. 3.3. (пп. 3.3.12)	Включается в неизменном виде.		Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ).
31.	П. 3.3. (пп. 3.3.13)	Включается в неизменном виде.		-
32.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.2)	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю" остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю" исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
33.	П. 4.1	Указывается срок поставки товара.	На стадии разработки проекта контракта	-
		В случае, если срок поставки выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, п. 4.1 включается в следующей редакции "Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней со дня заключения Контракта."		В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней" можно использовать иное обозначение срока поставки (месяц, квартал и т.д.).
34.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде с указанием срока монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
35.	П. 4.3	Включается в неизменном виде.
36.	П. 4.4	Указывается время обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
37.	П. 4.5	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
38.	П. 5.1	Включается в неизменном виде с перечислением документов, передаваемых Поставщиком Заказчику при поставке товара.	На стадии разработки проекта контракта.	-
39.	П. 5.2	Включаются в неизменном виде. При этом в пп. 5.4.3. и 5.4.8. дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта" в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта. Ссылка на График поставки (Приложение N __) указывается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.
40.	П. 5.3
41.	П. 5.4, кроме п. 5.4.7
42.	П. 5.4 (п. 5.4.7)	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя поставщика.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
43.	П. 5.5	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта. Ссылка на График поставки (Приложение N __) указывается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.
44.	П. 5.6
45.	П. 5.7
46.	П. 5.8
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
47.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается..
48.	П. 6.1	Включается в неизменном виде.		-
49.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.
50.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.
51.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
52.	П.П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
53.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
54.	П. 7.2.
55.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком
56.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.12., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
57.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.10.	На стадии разработки проекта контракта.	-
58.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.11.	На стадии разработки проекта контракта.	-
59.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
60.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).	На стадии разработки проекта контракта	-
61.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта	-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
62.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
63.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 10. Расторжение контракта
62.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
63.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
64.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Срок действия контракта
64.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик (Получатель) не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
65.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата, при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик (Получатель) утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
66.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
67.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде в случае, если контракт заключается в электронной форме.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
68.	П. 12.2	Включается в неизменном виде.		-
69.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
70.	П. 12.4	Включается в неизменном виде.
71.	П. 12.5
72.	П. 12.6
73.	П. 12.7
74.	П. 12.8
75.	П. 12.9
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
76.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о поставщике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты поставщика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о поставщике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
77.	Спецификация	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений (в части наименования, количества, ассортимента, комплектности товара); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара). Единичные расценки формируются либо заказчиком через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров при заключении контракта цена единицы каждого товара (этапа работы) определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки.
78.	График поставки	Приложение включается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.	На стадии разработки проекта контракта.	-
79.	Список адресов поставки	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 1.7 проекта контракта, мест поставок несколько, и их адреса выносятся в отдельное приложение.

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(39))
на поставку медицинского оборудования

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) медицинское оборудование по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение N 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 Контракта (согласно Графику поставки (Приложение N __)), являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику (Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Контракта).

1.6. Место (места) поставки товара:

индекс___________, область ________, автономный округ ______________, г. _____________, ул._______________, д.____ (далее - "место поставки") / (Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение N 3), являющемся неотъемлемой частью Контракта.).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(40).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации (и сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке).

2.4.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Поставщиком счета в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки товара (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом), на основании представленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных, актов сдачи-приемки товаров и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.4 и 2.4.5 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная и Акт сдачи-приемки товара, подписанные Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) Поставщиком, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(41).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (партию товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Соблюдать правила эксплуатации товара, указанные в инструкции по его эксплуатации и/или гарантийной (сервисной) книжке или ином документе, подтверждающем гарантию.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Передать Заказчику (Получателю) товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 1).

3.3.2. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), работы по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.3. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару. В случае если товар, поставляемый в рамках Контракта, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.4. Строго соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и(или) Контрактом правила упаковки и затаривания товара, маркировки и опломбирования отдельных мест.

3.3.5. По требованию Заказчика (Получателя) своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, ассортимента или комплектации.

3.3.6. Вместе с товаром предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее __ месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки товара. Дополнительно вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар и срок действия гарантии должен быть _____________ месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки товара.

3.3.7. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, а также осуществлять гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену.

Гарантия качества товара включает в себя действия Поставщика по безвозмездному устранению недостатков в качестве товара, возникшие в период гарантийного срока и осуществляется путем ремонта, восстановления, замены товара.

Гарантия качества должна распространяться на товар в целом и на все составляющие (комплектующие) части товара.

Гарантийное обслуживание включает в себя действия Поставщика по обслуживанию товара в целях поддержания его работоспособности. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара в гарантийный срок несет Поставщик. Такие расходы включают в себя, в том числе стоимость работ (услуг), запасных частей и расходных материалов. / Стоимость запасных частей и расходных материалов, необходимых для гарантийного обслуживания товара в период гарантийного срока не включены в цену Контракта.

Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках Контракта.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому лица, осуществляющие использование и обслуживание товара, могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товаром информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров.

3.3.8. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.3.10. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.11. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.3.12. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

3.3.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По письменному согласию Заказчика (Получателя) досрочно поставить товар.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения контракта. / Поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью Контракта).

Дата поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику (Получателю) товара, что подтверждается товарной накладной.

4.2. Монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с даты поставки товара, указанного в п. 4.1 Контракта / в срок, указанный в Графике поставки (Приложение N __), являющимся неотъемлемой частью Контракта).

4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать Акт сдачи-приемки товара в порядке, установленном Контрактом.

4.4. Обучение лиц должно осуществляться в очном порядке, в рабочие дни с __ часов __ минут до __ часов __ минут. По результатам обучения Поставщик по требованию Заказчика выдает сертификат сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.

4.5. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:

5.1.1. копию регистрационного удостоверения;

5.1.2. технический паспорт на медицинское оборудование или иной документ на русском языке, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования;

5.1.3. инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на медицинское оборудование на русском языке;

5.1.4. копию декларации о соответствии в случае, если в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"медицинское оборудование, указанное в п. 1.1 Контракта, подлежит обязательному подтверждению соответствия;

5.1.5. копию санитарно-эпидемиологическое заключения на медицинское оборудование (при необходимости);

5.1.6. документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте);

5.1.7. сервисную (при наличии), ремонтно-техническую (при наличии) и прочую необходимую документацию на русском языке, либо точный и достоверный перевод на русский язык;

5.1.8. копию выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения действующей лицензии Поставщика на осуществление технического обслуживания медицинской техники.

5.1.9. товарные накладные, акты сдачи-приемки товара;

5.1.10. счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара, монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в месте поставки товара, указанном в п. 1.6 Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение N 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение N 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение N 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение N 1) (и Графике поставки (Приложение N _)), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар). При этом Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.

5.4.10. Оказание услуг по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, по требованию Заказчика подтверждается сертификатами, выданными Поставщиком сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N ___) предусматривается поэтапная поставка), включая работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, Акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.12 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________ (определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.)

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.10 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.3.10 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п.3.3.11 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные и принятые Заказчиком обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г.

__ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени)).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение N 1);

- График поставки (Приложение N __) - при необходимости;

- Список адресов поставки (Приложение N ___) - при необходимости.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7.  При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

N п/п	Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
Итого

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N_
к Государственному контракту

N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Срок поставки	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПИСОК
АДРЕСОВ ПОСТАВКИ

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(42))
на поставку медицинского оборудования

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанными органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении поставщика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) поставщика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__" проставляется в соответствии с наименованием поставщика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки поставщика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта.	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова "либо по его указанию иному лицу (Получателю)" исключаются.
6.	П. 1.2	Включается в неизменном виде.		-
7.	П. 1.3
8.	П. 1.4
9.	П. 1.5
10.	П. 1.6	Указывается место поставки. В случае, если мест поставок несколько, можно вынести их в отдельное приложение "Список адресов поставки".		-
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
11.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
12.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросов предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения".
13.	П. 2.3	Включается в неизменном виде, в случае. При необходимости п. 2.4. дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в п. 2.4. в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
14.	П. 2.4. (пп. 2.4.1, 2.4.2)
15.	П. 2.4.3 абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
16.	П. 2.4.3 абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен абз. 2 п. 2.4.3 включается в текст контракта в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.		В случае, если аванс предусмотрен абз. 2 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
17.	П. 2.4.4	В случае, если аванс не предусмотрен, то п. 2.4.4 включается в неизменном виде. Слова "(Расчет/расчет по этапу)"исключаются из теста контракта.		В случае, если аванс предусмотрен, то п. 2.4.4 следует излагать со слов "Расчет/расчет по этапу". Слова "Окончательный расчет" исключаются.
18.	П. 2.4. (пп. 2.4.5., 2.4.6)
19.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данное предложение исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
20.	П. 2.6			-
21.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
22.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.5)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
23.	П. 3.2 (пп. 3.2.1 - 3.2.3)
24.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.5)			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю" остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю" исключаются из текста проекта контракта.
25.	П. 3.3. (пп. 3.3.6)	Указывается гарантийный срок производителя и гарантийный срок поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	-
26.	П. 3.3. (пп. 3.3.7)	Включается в неизменном виде, кроме абз. 4. В случае, если стоимость запасных частей и расходных материалов по требованию заказчика должна быть включена в цену контракта, текст в абз. 4, выделенный курсивом, исключается.	На стадии разработки проекта контракта	-
27.	П. 3.3. (пп. 3.3.8, 3.3.9)	Включается в неизменном виде.		-
28.	П. 3.3. (пп. 3.3.10)	Включаются в неизменном виде		Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
29.	П. 3.3. (пп. 3.3.11)
30.	П. 3.3. (пп. 3.3.12)	Включается в неизменном виде.		Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ).
31.	П. 3.3. (пп. 3.3.13)	Включается в неизменном виде.		-
32.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.2)	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю" остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю" исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
33.	П. 4.1	Указывается срок поставки товара.	На стадии разработки проекта контракта	-
		В случае, если срок поставки выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, п. 4.1 включается в следующей редакции "Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней со дня заключения Контракта."		В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока поставки (месяц, квартал и т.д.).
34.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде с указанием срока монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
35.	П. 4.3	Включается в неизменном виде.
36.	П. 4.4	Указывается время обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
37.	П. 4.5	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
38.	П. 5.1	Включается в неизменном виде с перечислением документов, передаваемых Поставщиком Заказчику при поставке товара.	На стадии разработки проекта контракта.	-
39.	П. 5.2	Включаются в неизменном виде. При этом в пп. 5.4.3. и 5.4.8. дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта" в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель" в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель" в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта. Ссылка на График поставки (Приложение N __) указывается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.
40.	П. 5.3
41.	П. 5.4, кроме п. 5.4.7
42.	П. 5.4 (п. 5.4.7)	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя поставщика.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
43.	П. 5.5	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта. Ссылка на График поставки (Приложение N __) указывается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.
44.	П. 5.6
45.	П. 5.7
46.	П. 5.8
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
47.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается..
48.	П. 6.1	Включается в неизменном виде.		-
49.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.
50.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.
51.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
52.	П.П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
53.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
54.	П. 7.2.
55.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком
56.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.12., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
57.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.10.	На стадии разработки проекта контракта.	-
58.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.11.	На стадии разработки проекта контракта.	-
59.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
60.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).	На стадии разработки проекта контракта	-
61.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта	-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
62.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
63.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 10. Расторжение контракта
64.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
65.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
66.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Срок действия контракта
67.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик (Получатель) не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
68.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата, при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик (Получатель) утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
69.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
70.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде в случае, если контракт заключается в электронной форме.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
71.	П. 12.2	Включается в неизменном виде.		- --
72.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
73.	П. 12.4	Включается в неизменном виде.
74.	П. 12.5
75.	П. 12.6
76.	П. 12.7
77.	П. 12.8
78.	П. 12.9
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
79.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о поставщике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты поставщика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о поставщике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
80.	Спецификация	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений (в части наименования, количества, ассортимента, комплектности товара); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара). Единичные расценки формируются либо заказчиком через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров при заключении контракта цена единицы каждого товара (этапа работы) определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки.
81.	График поставки	Приложение включается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.	На стадии разработки проекта контракта.	-
82.	Список адресов поставки	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 1.7 проекта контракта, мест поставок несколько, и их адреса выносятся в отдельное приложение.

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(43))
на поставку расходных материалов к технике (оборудованию)

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________ "___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение N 1) (далее - товар), являющейся неотъемлемой частью Контракта, в срок согласно разделу 4 Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

Поставка товара (части товара) осуществляется по отгрузочной разнарядке (указанию об отгрузке товара) по форме, указанной в Приложении N __, являющейся неотъемлемой частью Контракта. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику (Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Контракта).

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место (места) поставки товара:

индекс___________, область ________, автономный округ ______________, г. _____________, ул._______________, д.____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки") / (перечислить места нахождения Получателей).

(Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение N __), являющемся неотъемлемой частью Контракта.)

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(44).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за поставленный и принятый Заказчиком в отчетном месяце товар (партию товара) на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.)

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.4 и 2.4.5 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная, подписанная таким Получателем, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(45).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товар (часть товара).

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить товар в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Представить вместе с товаром все документы, относящиеся к нему (копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.4.3. Передать Заказчику (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками, согласно Спецификации (Приложение N 1).

3.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего количества, ассортимента, комплектности и качества.

3.4.5. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется по местонахождению Заказчика (Получателя). Гарантийный срок на каждую партию товара составляет _____________ месяцев с даты подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной.

3.4.6. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.4.7. В случаях, предусмотренных Контрактом, подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту.

3.4.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.4.9. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.4.10. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.4.11. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до "__"_______ 201_ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта).

Поставка товаров осуществляется частями по отгрузочным разнарядкам, полученным от Заказчика. Отгрузочные разнарядки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки.

Отгрузочная разнарядка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения отгрузочных разнарядок является: _________. Номером факса для получения отгрузочных разнарядок является: ________________.

Поставка осуществляется по ___ дням в период с __-__ часов до __-__ часов (по местному времени Заказчика).

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной.

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.

4.5. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик одновременно с поставкой товара в сроки, указанные в разделе 4 Контракта, должен передать Заказчику (Получателю) следующие документы на русском языке:

5.1.4. документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте), в случае, если гарантийные обязательства предусмотрены Контрактом;

5.1.5. копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.6. подтверждение, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации, в случае, если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации;

5.1.7. подписанные Поставщиком товарные накладные в ___ экземплярах;

5.1.8. акт сдачи-приемки товаров, счет и счет-фактуру в ___ экземплярах.

5.2. Приемка товара осуществляется в местах, указанных Заказчиком в отгрузочной разнарядке, в соответствии с п. 1.7 Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в отгрузочной разнарядке, составленной по установленной форме (Приложение N ___).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в отгрузочной разнарядке, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. В случае выявления несоответствия товара условиям Контракта Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в отгрузочных разнарядках и Спецификации (Приложение N 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. При приемке товара по качеству Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, поставляемого по отгрузочной разнарядке.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"N П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара (в случае, если Контрактом предусмотрены обязательства Поставщика по монтажу и наладке товара).

5.6. Приемка товара (части товара) оформляется актом сдачи-приемки товара, который составляется в ___ экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, Акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.4.11 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________(определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.4.9. Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.4.9. Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.4.10. Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту становится невозможным либо нецелесообразным.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого Заказчиком товара.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения ответа на такое предложение в течение 10 (десяти) дней с даты его направления.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г.

__ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени)).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение N 1);

- Форма отгрузочной разнарядки (Приложение N __) - при необходимости;

- Список адресов поставки (Приложение N __) - при необходимости.

- График поставки (Приложение N __) - при необходимости

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
Итого

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

____________________________________________________________________ _______________

____________________________________________________________________ _______________

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ФОРМА
ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ

В соответствии с государственным контрактом от "___"______ 20__ года N____ __________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить расходные материалы к технике (оборудованию) в количестве и ассортименте, в места поставки (Получателям), указанным в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование, ассортимент, комплектность и характеристики товара	Место поставки товара	Наименование Заказчика (получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (получателя),	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с учетом НДС)	Сумма (с учетом НДС)

Итого сумма товара составляет _______________________________________________рублей __копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо)
		(должность, Ф.И.О.)		МП (подпись)

Приложение N __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПИСОК АДРЕСОВ ПОСТАВКИ

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(46)) на поставку расходных материалов к технике (оборудованию)

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанными органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении поставщика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) поставщика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием поставщика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке, В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки поставщика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлении закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1, абз. 1	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова "либо по его указанию иному лицу"исключаются.
6.	П. 1.1, абз. 2	Включается в текст контракта в случае, если поставка товара будет осуществляться по заявкам заказчика в соответствии с отгрузочными разнарядками (п. 2 ст. 509 ГК РФ).		Данный пункт можно включать как в случае поставки товара в пользу заказчика, так и в случае поставки товара в пользу иных лиц (Получателей).
7.	П. 1.1	Ссылка на Спецификацию включается в случае, если данный документ являются приложением к контракту. При этом приложение "График поставки"включается обязательно, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)		Соответствующее приложение к контракту указывается в п. 12.3 проекта контракта.
8.	П. 1.2	Включается в неизменном виде.		-
9.	П. 1.3
10.	П. 1.4
11.	П. 1.5
12.	П. 1.6
13.	П. 1.7	Указывается место поставки. В случае, если мест поставок несколько, можно вынести их в отдельное приложение "Список адресов поставки".		-
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
14.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
15.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения".
16.	П. 2.3	Включается в неизменном виде. При этом пункт 2.4. при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
17.	П. 2.4
18.	П. 2.4.1
19.	П. 2.4.2
20.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
21.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
22.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за поставленный товар, либо оплата за поставку каждой партии товара, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
23.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за поставленный в отчетном месяце согласно отгрузочным разнарядкам товар, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
24.	П. 2.4.5	Включается в неизменном виде.		-
25.	П. 2.4.6
26.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
27.	П. 2.6			-
28.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
29.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.4)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
30.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.2)
31.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.2)
32.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.4)			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю"остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю"исключаются из текста проекта контракта.
33.	П. 3.4.5	Указывается гарантийный срок.	На стадии разработки проекта контракта.	-
34.	П. 3.4 (пп. 3.4.6 - 3.4.8).	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	-
35.	П. 3.4 (пп. 3.4.9 - 3.4.10).			Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
36.	П. 3.4 (пп. 3.4.11).			Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
37.	П. 4.1, абз. 1	Указывается срок поставки товара.	На стадии разработки проекта контракта.	-
		В случае, если срок поставки выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции "Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта."		В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока поставки (месяц, квартал и т.д.).
38.	П. 4.1, абз. 2-4	Включаются в неизменном виде, если согласно п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.	На стадии разработки проекта контракта.	-
39.	П. 4.1, абз. 5	Включается в неизменном виде при необходимости.
40.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде.
41.	П. 4.3
42.	П. 4.4	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя заказчика (Получателя), ответственного за приемку товара.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателя"остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателя"исключаются из текста проекта контракта.
43.	П. 4.5	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
44.	П. 5.1 (пп. 5.1.1-5.1.3)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
45.	П. 5.1 (пп. 5.1.4 - 5.1.5)	Указывается количество экземпляров предоставляемых поставщиком товарных накладных, актов сдачи-приемки товара, счетов и счетов-фактур.		Обычно товарные накладные, актов сдачи-приемки товара, счета и счета-фактуры требуются в двух экземплярах. Но если в соответствии с п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в интересах Получателя, то товарные накладные, акты сдачи-приемки товара счета и счета-фактуры требуются в трех экземплярах. Сведения, указанные в пп. 5.1.4 - 5.1.5 должны соотносится со сведения, указанными в п. 5.6 проекта контракта.
46.	П. 5.2	Включается в неизменном виде.		-
47.	П. 5.3	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.		Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, предусмотренных контрактом.
48.	П. 5.4 (пп. 5.4.1 - 5.4.2)	Включаются в неизменном виде.		-
				В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
49.	П. 5.4 (пп. 5.4.3)	Включается в неизменном виде. При этом дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
50.	П. 5.4 (пп. 5.4.4-5.4.6.)	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
51.	П. 5.4 (п. 5.4.7)	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя поставщика.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
52.	П. 5.4 (п. 5.4.8)	Включается в неизменном виде. При этом дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
53.	П. 5.4 (пп. 5.4.9)	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
54.	П. 5.5
55.	П. 5.6
56.	П. 5.7
57.	П. 5.8
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
58.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается..
59.	П. 6.1	Включается в неизменном виде.		-
60.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.		-
61.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.
62.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
63.	П.П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
64.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
	П. 7.2.
65.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком
66.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.4.11., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
67.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.4.9.	На стадии разработки проекта контракта.	-
68.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.4.10.	На стадии разработки проекта контракта.	-
69.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
70.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).		-
71.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
72.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
73.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
74.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
75.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
76.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Срок действия контракта
77.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик (Получатель) не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
78.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик (Получатель) утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
79.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
80.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
81.	П. 12.2			-
82.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
83.	П. 12.4	Включается в неизменном виде.
84.	П. 12.5
85.	П. 12.6
86.	П. 12.7
87.	П. 12.8
88.	П. 12.9
89.	П. 12.10
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
90.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На этапе составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о поставщике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты поставщика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о поставщике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
91.	Спецификация	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений (в части наименования и количества товара); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара). Единичные расценки формируются либо заказчиком через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров при заключении контракта цена единицы каждого товара (этапа работы) определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки.
92.	Форма отгрузочной разнарядки	Включается в проект контракта в случае, если согласно п.1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в соответствии с отгрузочными разнарядками.	На этапе разработки проекта контракта.	-
93.	Список адресов поставки	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 1.7 проекта контракта, мест поставок несколько, и их адреса выносятся в отдельное приложение.	На этапе разработки проекта контракта.	-
94.	График поставки	Приложение включается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.	На этапе разработки проекта контракта.	-

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(47))
на поставку товаров

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение N 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 Контракта (согласно Графику поставки (Приложение N _)-являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

Поставка товара (части товара) осуществляется по отгрузочной разнарядке (указанию об отгрузке товара) по форме, указанной в Приложении N 2, являющейся неотъемлемой частью Контракта. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику (Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Контракта).

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место (места) поставки товара:

индекс___________, область ________, автономный округ ______________, г. _____________, ул._______________, д.____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки") / (перечислить места нахождения Получателей).

(Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение N __), являющемся неотъемлемой частью Контракта.)

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(48).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.,

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (Акта сдачи-приемки) на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за поставленный и принятый Заказчиком в отчетном месяце товар (партию товара) на основании подписанных Заказчиком товарных накладных (Актов сдачи-приемки) и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.) /

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.4 и 2.4.5 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная, подписанная таким Получателем, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(49).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), работы по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией (Приложение N 1). Перечень гарантийных обязательств определен в Спецификации (Приложение N 1). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Гарантийный срок составляет ______ месяцев.

Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком (Получателем) товарной накладной (акта сдачи-приемки товара, акта о выполненных работах по монтажу и установке (сборке, настройке), протокола испытания).

(Вместе с товаром предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее __ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара. Дополнительно вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар и срок действия гарантии должен быть _____________ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара (не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара) (включается в случае, если предметом контракта является поставка машин и оборудования)).

Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товарами информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров.

Запасные части, устанавливаемые на товары в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Контракта.

3.3.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.3.7. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.8. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.3.9. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до "__"_______ 201_ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения Контракта).

Поставка товаров осуществляется частями по отгрузочным разнарядкам, полученным от Заказчика. Отгрузочные разнарядки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки.

Отгрузочная разнарядка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения отгрузочных разнарядок является: _________. Номером факса для получения отгрузочных разнарядок является: ________________.

Поставка осуществляется по ___ дням в период с __-__ часов до __-__ часов (по местному времени Заказчика).

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной (Акта сдачи-приемки товара).

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.

4.5. Монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с даты поставки товара, указанного в п. 4.1 Контракта / в срок, указанный в Графике поставки (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта).

4.6. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать товарную накладную (Акт сдачи-приемки товара) в порядке, установленном Контрактом.

4.7. Обучение лиц должно осуществляться в очном порядке, в рабочие дни с __ часов __ минут до __ часов __ минут. По результатам обучения Поставщик по требованию заказчика выдает сертификат сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.

4.8. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара,

- сертификат соответствия или декларация о соответствии,

- одобрение типа транспортного средства,

- регистрационное удостоверение (на медицинскую технику, лекарственные средства),

- инструкция пользователя на русском языке,

- товарные накладные,

- акты сдачи-приемки товара, счет и счет-фактуру.

5.2. Приемка товара, монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение N 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение N 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение N 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение N 1) (и Графике поставки (Приложение N _)), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар). При этом Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажом товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: _________. Номером факса для получения извещения является: ________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.

5.4.10. Оказание услуг по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, подтверждается сертификатами, выданными по требованию Заказчика Поставщиком сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара.

5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение N ___) предусматривается поэтапная поставка), включая работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, Акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.9 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________(определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.7 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.3.7 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.8 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются _____________________.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

N п/п	Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
Итого

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

____________________________________________________________________ ________________

____________________________________________________________________ ________________

____________________________________________________________________ ________________

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N_
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Срок поставки	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N __
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПИСОК
АДРЕСОВ ПОСТАВКИ

____________________________________________________________________ ________________

____________________________________________________________________ ________________

____________________________________________________________________ ________________

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N _
к Государственному контракту

N ____ от "___" _______ 20__ г.

ФОРМА
ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ

В соответствии с государственным контрактом от "___"______ 20__ года N____ _______________________________________________________(указывается наименование Заказчика) просит ___________________________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить товары в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование, ассортимент, комплектность и характеристики товара	Место поставки товара	Наименование Заказчика (получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (получателя),	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с учетом НДС)	Сумма (с учетом НДС)

Итого сумма товара составляет _______________________________________________рублей __копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо)
		(должность, Ф.И.О.)		МП (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(50))
на поставку товаров

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом. (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении поставщика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) поставщика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием поставщика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке, В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки поставщика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика, уполномоченного органа создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика..
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1, абз. 1	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова "либо по его указанию иному лицу (Получателю)"исключаются.
6.	П. 1.1, абз. 2	Включается в текст контракта в случае, если поставка товара будет осуществляться по заявкам заказчика в соответствии с отгрузочными разнарядками (п. 2 ст. 509 ГК РФ).		Данный пункт можно включать как в случае поставки товара в пользу заказчика, так и в случае поставки товара в пользу иных лиц (Получателей).
7.	П. 1.1	Ссылки на приложения включаются в случае, если данные документы являются приложением к контракту. При этом приложение "График поставки"включается обязательно, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)		Соответствующие приложения к контракту перечисляются в п. 12.3 проекта контракта.
8.	П. 1.2	Включается в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получатель"в соответствующем падеже остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
9.	П. 1.3
10.	П. 1.4
11.	П. 1.5
12.	П. 1.6
13.	П. 1.7	Указывается место поставки. В случае, если мест поставок несколько, можно вынести их в отдельное приложение "Список адресов поставки".		-
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
14.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
15.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения".
16.	П. 2.3	Включается в неизменном виде. При этом п. 2.4. при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
17.	П. 2.4
18.	П. 2.4.1
19.	П. 2.4.2
20.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
21.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
22.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за поставленный товар, либо оплата за поставку каждой партии товара, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
23.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за поставленный в отчетном месяце согласно отгрузочным разнарядкам товар, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
24.	П. 2.4.5	Включается в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получатель"в соответствующем падеже остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
25.	П. 2.4.6
26.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
27.	П. 2.6			-
28.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
29.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.4)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
30.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.2)
31.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.3)
32.	П. 3.3 (пп. 3.3.4)	Указывается гарантийный срок. Текст, выделенный курсивом, включается при необходимости с последующей смысловой корректировкой всего пункта в целом.	На стадии разработки проекта контракта	Включение в контракт текста, выделенного курсивом, осуществляется только в случае, если предметом контракта является поставка новых машин и оборудования. При этом в контракт могут быть включены требования к предоставлению гарантии поставщика и (или) производителя такого товара.
33.	П. 3.3 (пп. 3.3.5)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	-
	П. 3.3. (пп. 3.3.6).
34.	П. 3.3. (пп. 3.3.7).			Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
35.	П. 3.3. (пп. 3.3.8).
36.	П. 3.3. (пп. 3.3.9).	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
37.	П. 3.3. (пп. 3.3.10)	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	-
38.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.2)	Включаются в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю"остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю"исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
39.	П. 4.1, абз. 1	Указывается срок поставки товара.	На стадии разработки проекта контракта	-
		В случае, если срок поставки выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции "Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта."		В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока поставки (месяц, квартал и т.д.).
40.	П. 4.1, абз. 2-4	Включаются в неизменном виде, если согласно п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.	На стадии разработки проекта контракта.	-
41.	П. 4.1, абз. 5	Включается в неизменном виде при необходимости.
42.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде.
43.	П. 4.3
44.	П. 4.4	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя заказчика (Получателя), ответственного за приемку товара.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателя"остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателя"исключаются из текста проекта контракта.
45.	П. 4.5	Включаются в неизменном виде с указанием срока монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
46.	П. 4.6	Включается в неизменном виде.
47.	П. 4.7	Указывается время обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
48.	П. 4.8	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
49.	П. 5.1	Включается в неизменном виде с перечислением документов, передаваемых Поставщиком Заказчику при поставке товара.	На стадии разработки проекта контракта.	-
50.	П. 5.2	Включается в неизменном виде.		-
51.	П. 5.3.	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.		Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, предусмотренных контрактом.
52.	П. 5.4, кроме абз. 2 п. 5.4.3., п. 5.4.7, п. 5.4.8., п. 5.4.10	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
53.	П. 5.4 (абз. 2 п. 5.4.3)	Включаются в неизменном виде. При этом абз. 2 дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
54.	П. 5.4 (п. 5.4.7)	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя поставщика.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
55.	П. 5.4 (п. 5.4.8)	Включаются в неизменном виде. При этом дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
56.	П. 5.4 (п. 5.4.10)	Пункт включается в неизменном виде при необходимости.		-
57.	П. 5.5	Включается в неизменном виде.
58.	П. 5.6	Включается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, включается при необходимости.
59.	П. 5.7	Включаются в неизменном виде.
60.	П. 5.8
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
61.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается..
62.	П. 6.1	Включается в неизменном виде.		-
63.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.		-
64.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.
65.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
66.	П.П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
67.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
68.	П. 7.2.
69.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком
70.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.9., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
71.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.7.	На стадии разработки проекта контракта.	-
72.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.8.	На стадии разработки проекта контракта.	-
73.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
74.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).		-
75.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
76.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
77.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
78.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
79.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
80.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Срок действия контракта
81.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик (Получатель) не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
82.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик (Получатель) утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
25.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
26.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
83.	П. 12.2			-
84.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
85.	П. 12.4	Включаются в неизменном виде.
86.	П. 12.5
87.	П. 12.6
88.	П. 12.7
89.	П. 12.8
90.	П. 12.9
91.	П. 12.10	Включается в случае, если согласно п. 1.1 поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
92.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о поставщике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты поставщика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о поставщике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
93.	Спецификация	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений (в части наименования и количества товара); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара). Единичные расценки формируются либо заказчиком через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров при заключении контракта цена единицы каждого товара (этапа работы) определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки.
94.	График поставки	Приложение включается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.	На стадии разработки проекта контракта.	-
95.	Список адресов поставки	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 1.7 проекта контракта, мест поставок несколько, и их адреса выносятся в отдельное приложение.
96.	Форма отгрузочной разнарядки	Включается в проект контракта в случае, если согласно п.1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в соответствии с отгрузочными разнарядками.

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(51))
на поставку горюче-смазочных материалов с заправкой автотранспортных средств

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения ________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____) /

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) горюче-смазочные материалы (далее также - ГСМ, товары) по наименованиям, в количестве и качества согласно Спецификации (Приложение N 1) и условиям Контракта, а также обеспечить заправку автотранспортных средств Заказчика (Получателя) через сеть автозаправочных станций и комплексов (далее - АЗС), указанных в Перечне АЗС (Приложение N 2).

1.2. Получение Заказчиком (Получателем) ГСМ осуществляется на условиях и ценах АЗС при предъявлении талона или смарт-карты, при соблюдении условий Контракта. Талоны и смарт-карты являются средством учета операций получения товаров Заказчиком (Получателем).

1.3. Заказчик (Получатель) получает товары непосредственно на АЗС. Право собственности на товары, полученные на условиях Контракта, переходит к Заказчику в момент их непосредственного получения на АЗС.

1.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.5. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(52).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке).

Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за поставленный и принятый Заказчиком в отчетном месяце товар (партию товара) на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.)

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.4 и 2.4.5 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная, подписанная таким Получателем, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(53).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Получить талоны и (или) смарт-карты, предоставляющие право на получение товаров по наименованиям, в количестве и качества согласно Спецификации (Приложение N 1) на АЗС (Приложение N 2)./

(3.1.1. Осуществлять контроль за своевременной передачей Поставщиком Получателям, определенным Заказчиком, талонов и (или) смарт-карт, предоставляющих право на получение товаров по наименованиям, в количестве и качества согласно Спецификации (Приложение N 1) на АЗС (Приложение N 2),

3.1.2. Определить в подаваемой Поставщику заявке номинал и количество передаваемых Поставщиком талонов и (или) количество смарт-карт.

3.1.3. Продлить или обменять полученные талоны в случае, если срок их действия истек.

3.1.4. Заказать дополнительные смарт-карты, установить и (или) отменить условия использования каждой конкретной смарт-карты, отказаться от использования конкретной смарт-карты, заблокировать или возобновить операции с использованием смарт-карты.

3.1.5. Требовать замены смарт-карты в случае, если она оказалась неработоспособной.

3.1.6. Вернуть полученные от Поставщика талоны при замене их на талоны нового образца в соответствии в пунктом 5.1.3. Контракта.

3.1.7. Вернуть смарт-карты Поставщику в течение 10 рабочих дней со дня досрочного расторжения или окончания срока действия Контракта.

3.1.8. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.9. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.5. Контракта.

3.1.10. Привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.2. Самостоятельно следить за соблюдением потребления установленных лимитов.

3.2.3. Сохранять в тайне информацию о персональном идентификационном номере (ПИН-коде) переданных Поставщиком смарт-карт и не передавать их другим лицам (за исключением Получателей), соблюдать технологию обслуживания по картам на АЗС, не подвергать смарт-карты механическим, тепловым и электромагнитным воздействиям.

3.2.4. В случае утраты смарт-карты незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону или факсу Поставщика, или явившись лично. Заказчик обязуется не позднее одного рабочего дня с момента совершения устного заявления подтвердить его письменно.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Обеспечить Заказчика (Получателя) талонами и (или) смарт-картами в количестве, указанном в заявке Заказчика.

3.3.2. Обеспечить получение Заказчиком (Получателем) товара в сети АЗС (Приложение N 2) согласно установленных порядка и условий Контракта.

3.3.3. Продлить или обменять переданные Заказчику (Получателю) талоны в случая, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае, если срок их действия истек.

3.3.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС.

3.3.5. В случае утраты смарт-карты по письменному заявлению Заказчика
заблокировать ее обслуживание в течение 1 (одного) часа.

3.3.6. Бесплатно заменить смарт-карту Заказчику в случае, если она оказалась неработоспособной.

3.3.7. В случаях, предусмотренных Контрактом, подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту.

3.3.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.3.9. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.10. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.3.11. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. Требовать оплаты товара, приобретенного с использованием смарт-карты до момента ее блокирования, на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.3. Требовать возврата переданных смарт-карт после досрочного расторжения или окончания срока действия Контракта.

4. Сроки поставки товаров

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта).

4.2. Датой поставки товара считается дата получения Заказчиком ГСМ на АЗС при предъявлении талона или смарт-карты.

4.3. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Порядок сдачи-приемки товара по талонам:

5.1.1 Поставщик выдает Заказчику (Получателю) на основании акта приема-передачи и в соответствии с поданной Заказчиком заявкой талоны по ценам, указанным в Спецификации (Приложение N 1), и обеспечивает осуществление по ним отпуска товара на всех АЗС, указанных в Перечне АЗС (Приложение N 2), в соответствии с номиналом, указанном в талонах. Номинал талона исчисляется в литрах.

5.1.2 Срок действия талонов не менее ___ (____) месяцев с возможностью обмена талонов на следующий период либо продлением срока действия талонов.

5.1.3. При замене действующих талонов на талоны нового образца, Заказчик возвращает неиспользованные талоны на ГСМ Поставщику в течение __ (____) рабочих дней по окончанию срока их действия. Неиспользованные талоны от Заказчика принимаются при наличии накладной, по которой они были получены, по сериям и номерам талонов. На принятые от Заказчика неиспользованные талоны составляют акт. Талоны с поврежденным штрих - кодом возврату и/или обмену не подлежат.

5.1.4. В случае утери (иной утраты), в случае если не использованные талоны не заменены на талоны нового образца в установленные сроки, а также неотоваривание в период действия Контракта Заказчиком (Получателем) талонов, Поставщик не несет ответственности по обеспечению Заказчика ГСМ по наименованиям и объеме утерянных (утраченных), а также неотоваренных талонов.

5.2. Порядок сдачи-приемки товара по смарт-картам:

5.2.1. Заказчик предоставляет Поставщику заявку с указанием количества необходимых смарт-карт и установленного им расходного лимита товара в рублях или литрах по каждой смарт-карте (,а также перечня Получателей, которым указанные смарт-карты должны быть переданы Поставщиком).

5.2.2. Смарт-карты являются собственностью Поставщика и передаются Заказчику (Получателю) в течение ___ (____) рабочих дней со дня заключения Контракта. Смарт-карты передаются Заказчику (Получателю) по доверенности.

5.2.3. Одновременно со смарт-картой Заказчику (Получателю) выдается информация о ПИН-коде, являющимся аналогом подписи владельца смарт-карты. Представитель Заказчика (Получателя), непосредственный пользователь, обязан держать в тайне ПИН-код и обеспечить сохранность полученных карт.

5.2.4. Поставщик обеспечивает беспрепятственный отпуск товаров Заказчику (Получателю) в виде заправки автотранспортных средств Заказчика (Получателя) на АЗС Поставщика по предъявлении работником или иным представителем (пользователем) Заказчика (Получателя) смарт-карты и сообщения ПИН-кода оператору АЗС.

5.2.5. После совершения оператором АЗС операции по отпуску заказанного Заказчиком (Получателем) товара, оператор возвращает Заказчику (Получателю) смарт-карту и один экземпляр чека, служащего подтверждением совершения отпуска товара. Заказчик (Получатель), получив чек, должен проверить правильность указания номера карты, количества отпущенного товара и даты операции.

5.3. По истечении срока поставки (отчетного месяца), начиная с 3-го рабочего дня, Заказчик обязан получить у Поставщика письменную информацию об отпущенном Поставщиком товаре, остатке денежных средств на расчетном счете Поставщика, или его задолженности Поставщику, а также счет, счет-фактуру и товарную накладную (в двух экземплярах). Информация выдается представителю Заказчика, назвавшему номер Контракта, под роспись в журнале с указанием должности, фамилии с инициалами и даты получения информации. Один экземпляр оформленной накладной Заказчик обязан возвратить Поставщику в 3-х дневной срок с даты его получения.

5.4. В случае досрочного расторжения или окончания срока действия Контракта Поставщик обязан возвращать Заказчику неиспользованный остаток денежных средств в месячный срок, после подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов.

5.5. Возврат неиспользованного остатка средств осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

5.6. В течение 10-ти календарных дней после получения информации от Поставщика Заказчик вправе заявить письменную претензию Поставщику в случае несогласия с информацией Поставщика по результатам отчетного месяца с приложением копий чеков.

5.7. Поставщик имеет право восполнить недопоставку товара по окончанию действия Контракта лишь с письменного согласия Заказчика.

5.8. Отпуск ГСМ на автозаправочных станциях осуществляется круглосуточно за исключением времени приема-передачи смен и технического обслуживания автозаправочных станций.

5.9. В ходе исполнения Контракта Поставщик обязан передать Заказчику копию сертификата соответствия на каждую партию товара в случае, если в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"товары, указанные в п. 1.1 Контракта, подлежат обязательному подтверждению соответствия.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.11 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________(определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.9 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.3.9 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.10 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого Заказчиком товара.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3.К Контракту прилагается:

- Спецификация (Приложение N 1),

- Перечень АЗС (Приложение N 2).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, качества товаров и иных условий Контракта.

12.6.  Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. Невыбранный за период действия Контракта объем ГСМ Заказчиком (Получателем) не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не оплачен весь объем ГСМ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена одной единицы, руб.	Сумма, руб. с НДС
1.	Дизельное топливо по ГОСТ Р 305-82
2.	Бензин автомобильный марки _______ по ГОСТ Р 51105-97
Итого:

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N _
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ АЗС

N п/п	Наименование АЗС	Адрес АЗС	Режим работы
1.
2.

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(54))
на горюче-смазочных материалов с заправкой автотранспортных средств

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом. (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении поставщика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) поставщика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений, информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием поставщика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке, В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки поставщика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика, уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки единственного поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова "либо по его указанию иному лицу"и "Получателя"исключаются.
6.	П. 1.2	Включается в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
7.	П. 1.3
8.	П. 1.4
9.	П. 1.5
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
10.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
11.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения".
12.	П. 2.3	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
13.	П. 2.4, абз.2
14.	П. 2.4.1
15.	П. 2.4.2
16.	П. 2.4, абз.1	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.		Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
17.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
18.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
19.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за поставленный товар, либо оплата за поставку каждой партии товара, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
20.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за поставленный в отчетном месяце согласно отгрузочным разнарядкам товар, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
21.	П. 2.4.5	Включается в неизменном виде.		В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то п. 2.4.6. исключаются.
22.	П. 2.4.6
23.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
24.	П. 2.6			-
25.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
26.	П. 3.1.1. абз. 1	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то абз. 1 п. 3.1.1. включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица, то абз. 1 п. 3.1.1. исключается
27.	П. 3.1.1. абз. 2	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) абз. 2 п. 3.1.1 включается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то абз. 2 п. 3.1.1 исключается.
28.	П. 3.1 (пп. 3.1.2-3.1.10)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
29.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.4)
30.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.8)
31.	П. 3.3. (пп. 3.3.9).			Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
32.	П. 3.3. (пп. 3.3.10).
33.	П. 3.3. (пп. 3.3.11).			Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
34.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.3)			-
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
35.	П. 4.1	Указывается срок поставки товара. В случае, если срок поставки выражен периодом времени (днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, п. 4.1 включается в следующей редакции "Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта."	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока поставки (месяц, квартал и т.д.).
36.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде.
37.	П. 4.3
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
38.	П. 5.1 (пп.. 5.1.1-5.1.4)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В пп. 5.1.2. включается срок действия талонов. Обычно такой срок составляет 2-3 месяца. В пп. 5.1.3 и срок определяется по усмотрению Заказчика. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
39.	П. 5.2 (пп.. 5.2.1.)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, пп. 5.2.1. включается без изменений. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат. В противном случае текст, выделенный курсивом, исключается.
40.	П. 5.2 (пп. 5.2.2 - 5.2.5)			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
41.	П. 5.3
42.	П. 5.4
43.	П. 5.5
44.	П. 5.6
45.	П. 5.7
46.	П. 5.8
47.	П. 5.9
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
48.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается
49.	П. 6.1	Включается в неизменном виде.		-
50.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.		-
51.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.
52.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
53.	Пп. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
54.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
55.	П. 7.2.
56.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком
57.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.11, в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
58.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.9.	На стадии разработки проекта контракта.	-
59.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.10.	На стадии разработки проекта контракта.	-
60.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
61.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).		-
62.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
63.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
64.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
65.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
66.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
67.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Срок действия контракта
68.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик (Получатель) не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
69.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик (Получатель) утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
70.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
71.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
72.	Пп. 12.2 - 12.9	Включается в неизменном виде.		-
73.	П. 12.0	Включается в случае, если согласно п. 1.1 поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
74.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о поставщике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты поставщика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о поставщике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
75.	Спецификация	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений Единичные расценки формируются либо заказчиком через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров при заключении контракта цена единицы каждого товара определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки.
76.	Перечень АЗС	Включается в контракт на основании сведений, предоставленных Поставщиком.	На стадии заключения либо исполнения контракта.	-

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(55))
на изготовление и поставку полиграфической продукции

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____) /

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется выполнить работы по изготовлению полиграфической продукции, поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) продукцию, являющейся результатом выполненных работ (далее - товар), по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение N 1), являющемуся неотъемлемой частью Контракта, в срок согласно разделу 4 Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Поставка товара (части товара) осуществляется по отгрузочной разнарядке (указанию об отгрузке товара) по форме, указанной в Приложении N 2, являющейся неотъемлемой частью Контракта. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику (Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Контракта).

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место (места) поставки товара:

индекс___________, область ________, автономный округ ______________, г. _____________, ул._______________, д.____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки") / (перечислить места нахождения Получателей).

(Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение N __), являющемся неотъемлемой частью Контракта.)

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(56).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4 Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке).

Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за поставленный и принятый Заказчиком в отчетном месяце товар (партию товара) на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря).

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.4 и 2.4.5 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная, подписанная таким Получателем, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(57).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе о цене и (или) количестве товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.5 Контракта.

3.1.3. Привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товар (часть товара).

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. В течение ___ (____) календарных дней с даты заключения Контракта выполнить издательскую подготовку*(58).

3.4.2. В течение __ (___) календарных дней после получения макетов с исправлениями от Заказчика осуществить корректировку*(59).

3.4.3. В течение __ (___) календарных дней со дня утверждения Заказчиком сигнальных экземпляров, но не позднее сроков, предусмотренных Контрактом, изготовить*(60) и поставить Заказчику (Получателю) товар в соответствии с условиями Контракта.

3.4.4. Представить вместе с товаром все документы, относящиеся к нему (копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.4.5. Передать Заказчику (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками, согласно Спецификации (Приложение N 1).

3.4.6. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего количества, ассортимента, комплектности и качества.

3.4.7. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим по адресу места поставки (при наличии указания на такой режим в Контракте).

3.4.8. В случаях, предусмотренных Контрактом, подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту.

3.4.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.4.10. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.4.11. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.4.12. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Сроки изготовления и, согласования макетов поставляемого товара:

4.1.1. 1. В течение ___ (____) календарных дней с даты заключения Контракта выполнить издательскую подготовку.

4.1.2.. В течение __ (___) календарных дней после получения макетов с исправлениями от Заказчика осуществить корректировку.

4.1.3. В течении __ (__) календарных дней после получения правок предоставить Заказчику сигнального экземпляра на согласование.

4.2. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до "__"_______ 201_ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта).

Поставка товаров осуществляется частями по отгрузочным разнарядкам, полученным от Заказчика. Отгрузочные разнарядки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки.

Отгрузочная разнарядка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения отгрузочных разнарядок является: _________. Номером факса для получения отгрузочных разнарядок является: ________________.

Поставка осуществляется по ___ дням в период с __-__ часов до __-__ часов (по местному времени Заказчика).

4.3. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной.

4.4. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.

4.6. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик одновременно с поставкой товара в сроки, указанные в разделе 4 Контракта, должен передать Заказчику (Получателю) следующие документы:

- копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- подтверждение, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации, в случае, если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации;

- подписанные Поставщиком товарные накладные в __ экземплярах;

- счет и счет-фактуру в ___ экземплярах.

5.2. Приемка товара осуществляется в местах, указанных Заказчиком в отгрузочной разнарядке, в соответствии с п. 1.7. Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в определении поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в отгрузочной разнарядке, составленной по установленной форме (Приложение N 2).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в отгрузочной разнарядке, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. В случае выявления несоответствия товара условиям Контракт Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в отгрузочных разнарядках и Спецификации (Приложение N 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. При приемке товара по качеству Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, поставляемого по отгрузочной разнарядке.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.

5.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком (Получателем) претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"N П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара (в случае, если Контрактом предусмотрены обязательства Поставщика по монтажу и наладке товара).

5.6. Приемка товара (части товара) оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Получателем) и Поставщиком. Заказчик в этом случае указывается в товарной накладной в качестве плательщика.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (Получателем) (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казённое учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.4.12 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________(определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.4.10 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.4.10 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.4.11 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту становится невозможным либо нецелесообразным.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого Заказчиком (Получателем) товара.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения ответа на такое предложение в течение 10 (десяти) дней с даты его направления.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г.

__ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени)).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение N 1);

- Форма отгрузочной разнарядки (Приложение N 2) - при необходимости;

- Список адресов поставки (Список мест нахождения Получателей) (Приложение N 3) - при необходимости.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

N п/п	Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
Итого

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

____________________________________________________________________ ________________

____________________________________________________________________ ________________

____________________________________________________________________ ________________

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

ФОРМА
ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ

В соответствии с государственным контрактом от "___"__________ 20__ года N____ _____________________________________________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить полиграфическую продукцию в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование, ассортимент, комплектность и характеристики товара	Место поставки товара	Наименование Заказчика (получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (получателя),	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с учетом НДС)	Сумма (с учетом НДС)

Итого сумма товара составляет _______________________________________________рублей __копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо)
		(должность, Ф.И.О.)		МП (подпись)

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Список адресов поставки
(мест нахождения получателей)

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(61)) на изготовление и поставку полиграфической продукции

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора, для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом. (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта		Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта		-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта		Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.			-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта		-
3.	Преамбула Информация в отношении поставщика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) поставщика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием поставщика.			-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.			В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки поставщика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта		Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика, уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.		Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1, абз. 1	В случае, если предметом контракта, является выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, слова "выполнить работы по изготовлению полиграфической продукции ... являющейся результатом выполненных работ", выделенные курсивом, переводятся в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.		В случае, если предметом контракта, является поставка полиграфической продукции, слова "выполнить работы по изготовлению полиграфической продукции ... являющейся результатом выполненных работ", выделенные курсивом, исключаются из текста контракта.
		В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.			В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова "либо по его указанию иному лицу"исключаются.
6.	П. 1.1, абз. 2	Включается в текст контракта в случае, если поставка товара будет осуществляться по заявкам заказчика в соответствии с отгрузочными разнарядками (п. 2 ст. 509 ГК РФ).			Данный пункт можно включать как в случае поставки товара в пользу заказчика, так и в случае поставки товара в пользу иных лиц (Получателей).
7.	П. 1.1	Ссылка на Спецификацию включается в случае, если данный документ является приложением к контракту.			Соответствующее приложение к контракту перечисляется в п. 12.3 проекта контракта.
8.	П. 1.2	Включаются в неизменном виде.			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получатель"в соответствующем падеже остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
9.	П. 1.3
10.	П. 1.4
11.	П. 1.5
12.	П. 1.6
13.	П. 1.7	Указывается место поставки. В случае, если мест поставок несколько, можно вынести их в отдельное приложение "Список адресов поставки".			-
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
14.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		-
15.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.		Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.			В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения".
16.	П. 2.3	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		-
17.	П. 2.4, абз.2
18.	П. 2.4.1
19.	П. 2.4.2
20.	П. 2.4, абз.1	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.			Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
21.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.			В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
22.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.			В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
23.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за поставленный товар, либо оплата за поставку каждой партии товара, то пункт включается в неизменном виде.	В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
24.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за поставленный в отчетном месяце согласно отгрузочным разнарядкам товар, то пункт включается в неизменном виде.			В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
25.	П. 2.4.5	Включаются в неизменном виде.	-
26.	П. 2.4.6
27.	П. 2.5		Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
28.	П. 2.6		-
29.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон *(62)
30.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.4)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		П. 3.1.2 исключается, в случае заключения контракта по результатам запроса котировок, а также в случае, если предметом контракта является выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции.
31.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.2)
32.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.2)
33.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.3)	В случае, если предметом контракта является выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, данные пункты включаются в неизменном виде.			В случае, если предметом контракта, является поставка полиграфической продукции, данные пункты исключаются из текста контракта.
34.	П. 3.4 (пп. 3.4.6 - 3.4.9).	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта		-
35.	П.3.4 (пп.3.4.10 - 3.4.11)				Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
36.	П.3.4 (пп.3.4.12)				Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
37.	П. 4.1. (пп. 4.1.1.-4.1.3.)	В случае, если предметом контракта является выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, данные пункты включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		В случае, если предметом контракта, является поставка полиграфической продукции, данные пункты исключаются из текста контракта
38.	П. 4.2, абз. 1	Указывается срок поставки товара.	На стадии разработки проекта контракта.		-
		В случае, если срок поставки выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.2 включается в следующей редакции "Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта."			В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока поставки (месяц, квартал и т.д.).
39.	П. 4.2, абз. 2-4	Включаются в неизменном виде, если согласно п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.	На стадии разработки проекта контракта.		-
40.	П. 4.2, абз. 5	Включается в неизменном виде при необходимости.
41.	П. 4.3	Включаются в неизменном виде.
42.	П. 4.4
43.	П. 4.5	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя заказчика (Получателя), ответственного за приемку товара.			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателя"остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателя"исключаются из текста проекта контракта.
44.	П. 4.6	Включается в неизменном виде.			-
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
45.	П. 5.1 (пп. 5.1.1-5.1.3)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		-
46.	П. 5.1 (пп. 5.1.4 - 5.1.4)	Указывается количество экземпляров предоставляемых поставщиком товарных накладных, счетов и счетов-фактур.			Обычно товарные накладные, счета и счета-фактуры требуются в двух экземплярах. Но если в соответствии с п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в интересах Получателя, то товарные накладные, счета и счета-фактуры требуются в трех экземплярах. Сведения, указанные в пп. 5.1.3 - 5.1.4 должны соотносится со сведения, указанными в п. 5.6 проекта контракта.
47.	П. 5.2	Включается в неизменном виде.			-
48.	П. 5.3	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.			Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, предусмотренных контрактом.
49.	П. 5.4, кроме абз. 2 п. 5.4.3., п. 5.4.7, п. 5.4.8., п. 5.4.10	Включаются в неизменном виде.			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта
50.	П. 5.4 (п. 5.4.7)	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
51.	П. 5.4 (п. 5.4.8)	Включается в неизменном виде. При этом дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.			-
52.	П. 5.4 (п. 5.4.10)	Пункт включается в неизменном виде при необходимости.	На стадии разработки проекта контракта.		-
53.	П. 5.5	Включается в неизменном виде.			-
54.	П. 5.6	Включается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, включается при необходимости.			-
55.	П. 5.7	Включаются в неизменном виде.			-
56.	П. 5.8
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
57.	Раздел в целом.	Включается в случае, требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.		В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается..
58.	П. 6.1	Включается в неизменном виде.			-
59.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.
60.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.			-
61.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.			Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
62.	П.П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.			-
Раздел 7. Ответственность сторон
63.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		-
64.	П. 7.2.
65.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком
66.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.4.12., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.		-
67.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.4.10.	На стадии разработки проекта контракта.		-
68.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.4.11.	На стадии разработки проекта контракта.		-
69.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
70.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).			-
71.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.			-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
72.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
73.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		-
Раздел 10. Расторжение контракта
74.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.		-
75.	П. 10.1 абз. 2	Включается в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.		-
76.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.		-
Раздел 11. Срок действия контракта
77.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.		Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик (Получатель) не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
78.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.			Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик (Получатель) утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
79.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.		Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
80.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
81.	П. 12.2				-
82.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
83.	П. 12.4	Включаются в неизменном виде.
84.	П. 12.5
85.	П. 12.6
86.	П. 12.7
87.	П. 12.8
88.	П. 12.9
89.	П. 12.10	Включается в случае, если согласно п. 1.1 поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
90.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений, информация о поставщике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты поставщика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о поставщике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
91.	Спецификация	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса, извещении о проведении запроса предложений котировок (в части наименования и количества товара); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара). Единичные расценки формируются либо заказчиком через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта		В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров при заключении контракта цена единицы каждого товара (этапа работы) определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки.
92.	Форма отгрузочной разнарядки	Включается в проект контракта в случае, если согласно п.1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в соответствии с отгрузочными разнарядками.	На стадии разработки проекта контракта.		-
93.	Список адресов поставки	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 1.7 проекта контракта, мест поставок несколько, и их адреса выносятся в отдельное приложение.	На стадии разработки проекта контракта.		-

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(63))
на поставку продуктов питания

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) продукты питания (далее - товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте и с характеристиками, согласно Спецификации (Приложение N 1), в срок согласно разделу 4 Контракта (согласно Графику поставки (Приложение N 4), являющемуся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Поставка товара (части товара) осуществляется по отгрузочной разнарядке (указанию об отгрузке товара) по форме, указанной в Приложении N 2, являющейся неотъемлемой частью Контракта. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику (Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Контракта).

1.5. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя (при необходимости), юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.6. Место (места) поставки товара:

индекс___________, область ________, автономный округ ______________, г. _____________, ул._______________, д.____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки") / (перечислить места нахождения Получателей).

(Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение N 3), являющемся неотъемлемой частью Контракта.)

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(64).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за поставленный и принятый Заказчиком в отчетном месяце товар (партию товара) на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.) /

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.4 и 2.4.5 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная, подписанная таким Получателем, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(65).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все документы, относящиеся к товару (декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, товарные накладные (акты сдачи-приемки товара) и др.

3.3.3. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложения N 1). По требованию Заказчика (Получателя) своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества и ассортимента.

3.3.4. Передать Заказчику (Получателю) товары с остаточным сроком годности не менее 90% со дня поставки товара.

3.3.5. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных недостатках товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время Заказчика).

3.3.6. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

3.3.7. В случаях, предусмотренных Контрактом, подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту.

3.3.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.3.9. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.10. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2 Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.3.11. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2 Контракта.

3.3.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.4.3. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товар (часть товара).

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до "__"_______ 201_ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта).

Поставка товаров осуществляется частями по отгрузочным разнарядкам, полученным от Заказчика. Отгрузочные разнарядки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки.

Отгрузочная разнарядка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения отгрузочных разнарядок является: _________. Номером факса для получения отгрузочных разнарядок является: ________________.

Поставка осуществляется по ___ дням в период с __-__ часов до __-__ часов (по местному времени Заказчика).

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной.

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.

4.5. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 настоящего Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику (Получателю) следующие документы на русском языке:

5.1.1. декларации о соответствии,

5.1.2. санитарно-эпидемиологические заключения,

5.1.3. товарные накладные в __ экз.,

5.1.4. счет и счет-фактуру в __ экз.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в отгрузочной разнарядке, составленной по установленной форме (Приложение N 2).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в отгрузочной разнарядке, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. В случае выявления несоответствия товара условиям Контракт Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в отгрузочных разнарядках и Спецификации (Приложение N 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. При приемке товара по качеству Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, поставляемого по отгрузочной разнарядке.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.

5.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"N П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.6. Приемка товара (части товара) оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (Получателем) (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту;

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за, неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.11 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________(определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации).

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.9 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.3.9 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.10 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. /

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г.

__ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени)).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение N 1);

- Форма отгрузочной разнарядки (приложение N 2) - при необходимости;

- Список адресов поставки (Приложение N 3) - при необходимости;

- График поставки (Приложение N 4) - при необходимости.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Спецификация

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

Наименование товара (вида товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
Итого

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

____________________________________________________________________ ______________

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Форма
отгрузочной разнарядки

В соответствии с государственным контрактом от "___"______ 20__ года N____ ______________________________________________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить продукты питания в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование, ассортимент, комплектность и характеристики товара	Место поставки товара	Наименование Заказчика (получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (получателя),	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с учетом НДС)	Сумма (с учетом НДС)

Итого сумма товара составляет _______________________________________________рублей __копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо)
		(должность, Ф.И.О.)		МП       (подпись)

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Список адресов поставки

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N 4
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

График поставки

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Срок поставки	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(66))
на поставку продуктов питания

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом. (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении поставщика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) поставщика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием поставщика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки поставщика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запрос предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика, уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5	П. 1.1, абз. 1	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя), пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова "либо по его указанию иному лицу"исключаются.
6.	П. 1.1, абз. 2	Включается в текст контракта в случае, если поставка товара будет осуществляться по заявкам заказчика в соответствии с отгрузочными разнарядками (п. 2 ст. 509 ГК РФ).		Данный пункт можно включать как в случае поставки товара в пользу заказчика, так и в случае поставки товара в пользу иных лиц (Получателей).
7.	П. 1.1	Ссылки на приложения включается в случае, если данные документы является приложением к контракту. При этом приложение "График поставки"включается обязательно, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).		Соответствующие приложения к контракту перечисляются в п. 12.3 проекта контракта.
8.	П. 1.2	Включается в неизменном виде.		-
9.	П. 1.3			-
10.	П. 1.4			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателю"остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателю"исключаются из текста проекта контракта.
11.	П. 1.5			-
12.	П. 1.6	Указывается место поставки. В случае, если мест поставок несколько, можно вынести их в отдельное приложение "Список адресов поставки".
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
13.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
14.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения".
15.	П. 2.3	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
16.	П. 2.4	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.	На стадии разработки проекта контракта	Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
17.	П. 2.4.1	Включается в неизменном виде.		-
18.	П. 2.4.2
19.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
20.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
21.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за поставленный товар, либо оплата за поставку каждой партии товара, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
22.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за поставленный в отчетном месяце согласно отгрузочным разнарядкам товар, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
23.	П. 2.4.5	Включается в неизменном виде.		-
24.	П. 2.4.6			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателя"остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателя"исключаются из текста проекта контракта.
25.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
26.	П. 2.6			-
27.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
28.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.4)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.
29.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.2)
30.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.8)
31.	П. 3.3 (пп. 3.3.9)			Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
32.	П. 3.3 (пп. 3.3.10)
33.	П. 3.3. (пп. 3.3.11).	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
34.	П. 3.3. (пп. 3.3.12)	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	-
35.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.3)			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателю"остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателю"исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
36.	П. 4.1, абз. 1	Указывается срок поставки товара.	На стадии разработки проекта контракта
		В случае, если срок поставки выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции "Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта."		В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока поставки (месяц, квартал и т.д.).
37.	П. 4.1, абз. 2-4	Включаются в неизменном виде, если согласно п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.	На стадии разработки проекта контракта.	-
38.	П. 4.1, абз. 5	Включается в неизменном виде при необходимости.
39.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателя"остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателя"исключаются из текста проекта контракта.
40.	П. 4.3			-
41.	П. 4.4	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя заказчика (Получателя), ответственного за приемку товара.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателя"остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателя"исключаются из текста проекта контракта.
42.	П. 4.5	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
43.	П. 5.1 (пп. 5.1.1-5.1.2)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателя"остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателя"исключаются из текста проекта контракта.
44.	П. 5.1 (пп. 5.1.3 - 5.1.4)	Указывается количество экземпляров предоставляемых поставщиком товарных накладных, счетов и счетов-фактур.		Обычно товарные накладные, счета и счета-фактуры требуются в двух экземплярах. Но если в соответствии с п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в интересах Получателя, то товарные накладные, счета и счета-фактуры требуются в трех экземплярах. Сведения, указанные в пп. 5.1.3 - 5.1.4, должны соотносится со сведениями, указанными в п. 5.6 проекта контракта.
45.	П. 5.2	Включаются в неизменном виде.		-
46.	П. 5.3	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.		Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, предусмотренных контрактом.
47.	П. 5.4, кроме абз. 2 п. 5.4.3., п. 5.4.7, п. 5.4.8	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
48.	П. 5.4 (абз. 2 п. 5.4.3)	Включаются в неизменном виде. При этом абз. 2 дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
49.	П. 5.4 (п. 5.4.7)	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя поставщика.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
50.	П. 5.4 (п. 5.4.8)	Включаются в неизменном виде. При этом дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
51.	П. 5.5	Включается в неизменном виде.
52.	П. 5.6
53.	П. 5.7
54.	П. 5.8
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
55.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
56.	П. 6.1	Включается в неизменном виде.		-
57.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.
58.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.
59.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
60.	П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
61.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
62.	П. 7.2.
63.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не может быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком
64.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.11, в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.		-
65.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.9.		-
66.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.10.		-
67.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
68.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).		-
69.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
70.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
71.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 10. Расторжение контракта
72.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
73.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.
74.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.
Раздел 11. Срок действия контракта
75.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик (Получатель) не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
76	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата, при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик (Получатель) утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
77.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
78.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
79.	П. 12.2			-
80.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
81.	П. 12.4	Включается в неизменном виде.
82.	П. 12.5
83.	П. 12.6
84.	П. 12.7
85.	П. 12.8
86.	П. 12.9
87.	П. 12.10	Включается в случае, если согласно п. 1.1 поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
88.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о поставщике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты поставщика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о поставщике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
89.	Спецификация	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений (в части наименования и количества товара); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара). Единичные расценки формируются либо заказчиком через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров при заключении контракта цена единицы каждого товара определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки.
90.	Форма отгрузочной разнарядки	Включается в проект контракта в случае, если согласно п.1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в соответствии с отгрузочными разнарядками.	На стадии разработки проекта контракта.	-
91.	Список адресов поставки	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 1.6 проекта контракта, мест поставок несколько, и их адреса выносятся в отдельное приложение.
92.	График поставки	Приложение включается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке.

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(67))
на поставку путевок на санаторно-курортное лечение, оздоровление в лагерях и базах отдыха

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) путевки на санаторно-курортное лечение, оздоровление в лагерях и базах отдыха, (далее -товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью Контракта, на основании письменной заявки Заказчика, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

Поставка товара (части товара) осуществляется по заявке (отгрузочной разнарядке) по форме, указанной в Приложении N 2, являющейся неотъемлемой частью Контракта. Заявки (отгрузочные разнарядки) должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

1.2. Путевка на санаторно-курортное лечение, оздоровление в лагерях и базах отдыха, оформленная на бланке строгой отчетности, является документом, подтверждающим право Заказчика на услуги по санаторно-курортному лечению, оздоровлению в лагерях и базах отдыха, представляемые санаториями (лагерями; базами отдыха).

1.3. Бланк путевки на санаторно-курортное лечение, оздоровление должен содержать полную информацию о санатории (лагере, базе отдыха), в том числе наименование с указанием на организационно-правовую форму санаторно-курортного учреждения (учреждения оздоровления), месторасположение, путь следования, срок пребывания, категорию номера.

1.4. Место поставки товара - индекс___________, г. _____________, ул._______________, д.____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки"). / (перечислить места нахождения Получателей).

(Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение N 3), являющемся неотъемлемой частью Контракта.)

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________)._

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(68).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В цену путевки на санаторно-курортное лечение должен входить обязательный набор медицинских услуг и оздоровительных мероприятий в соответствии с профилем санатория (лагеря, базы отдыха), в том числе прием (осмотр и консультации) терапевта (педиатра) и (или) узкого специалиста, уточняющие и (или) контрольные диагностические процедуры, физиотерапия, водолечение (лечебные ванны и души, плавание), неотложная медицинская помощь и иные услуги, перечисленные в Спецификации (Приложение N 1).

2.4. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке).

Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за поставленный и принятый Заказчиком в отчетном месяце товар (партию товара) на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.)

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.4 и 2.4.5 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная, подписанная таким Получателем, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(69).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе о цене и (или) количестве товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.5. Контракта.

3.1.3. Требовать предоставления информации, касающейся услуг, входящих в стоимость путевки.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.5. Контролировать целевое использование Поставщиком средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, а также качество обслуживания лиц, направленных на санаторно-курортное лечение, оздоровление не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товар (часть товара).

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить товар в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Передать Заказчику (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками, согласно Спецификации (Приложение N 1).

3.4.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего количества, ассортимента, комплектности и качества.

3.4.5. Лицам, прибывшим на санаторно-курортного лечение, оздоровление, обеспечить выдачу обратных талонов к путевкам (или документы, их заменяющих) с указанием фактического времени пребывания в санатории (лагере, базе отдыха), а в случае досрочного отъезда - с указанием его причины.

3.4.6. В случае утраты Заказчиком бланков путевок на санаторно-курортное лечение (оздоровление) аннулировать утраченные путевки и выдать дубликаты.

3.4.7. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся услуг, включенных в стоимость путевки.

3.4.8. Переносить сроки заездов по путевкам по письменному согласованию Сторон на более ранние или более поздние сроки.

3.4.9. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим по адресу места поставки (при наличии указания на такой режим в Контракте).

3.4.10. В случаях, предусмотренных Контрактом, подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту.

3.4.11. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.4.12. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.4.13. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.4.14. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до "__"_______ 20__ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта).

Поставка товаров осуществляется частями по заявкам (отгрузочным разнарядкам), полученным от Заказчика. Заявки (отгрузочные разнарядки) содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара (включая сведения о санатории (лагере, базе отдыха), датах заезда), а также адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Заявки (отгрузочные разнарядки) должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней со дня направления Заказчиком соответствующей заявки (отгрузочной разнарядки).

Отгрузочная разнарядка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения заявок (отгрузочных разнарядок) является: _________. Номером факса для получения заявок (отгрузочных разнарядок) является: ________________.

Поставка осуществляется по ___ дням в период с __-__ часов до __-__ часов (по местному времени Заказчика).

4.2. Датой поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику товара, что подтверждается подписанием Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной.

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.

4.5. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик одновременно с поставкой товара в сроки, указанные в разделе 4 Контракта, должен передать Заказчику (Получателю) следующие документы:

- подписанные Поставщиком товарные накладные, в ___ экземплярах;

- счет и счет-фактуру в ___ экземплярах.

5.2. Приемка товара осуществляется в местах, указанных Заказчиком в заявке (отгрузочной разнарядке), в соответствии с п. 1.4 Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями..

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1).

5.4.2. После проверки сопроводительных документов на товар (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в заявке (отгрузочной разнарядке), составленной по установленной форме (Приложение N 2).

5.4.3. В случае выявления несоответствия товара условиям Контракта Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в заявке (отгрузочных разнарядках) и Спецификации (Приложение N 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в заявке (отгрузочной разнарядке) и Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.4. настоящего Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. Обо всех нарушениях условий Контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.5. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.4) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.5. Приемка товара (части товара) оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Получателем) и Поставщиком. Заказчик в этом случае указывается в товарной накладной в качестве плательщика.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (Получателем) (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

5.7.Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.4.14 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________(определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.4.12 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.4.12 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.4.13 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы цену фактически поставленного и принятого Заказчиком товара.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения ответа на такое предложение в течение 10 (десяти) дней с даты его направления.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу услуг по санаторно-курортному лечению, оздоровлению в лагерях и базах отдыха, представленных санаториями (лагерями; базами отдыха) по поставленным путевкам с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту (Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3.К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение N 1);

- Форма заявки (отгрузочной разнарядки) (Приложение N 2);

- Список адресов поставки (Приложение N 3) - при необходимости.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, качества товаров и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. В случае если поставка осуществляется по заявкам (отгрузочным разнарядкам), то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам (отгрузочным разнарядкам) в период действия Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 200_ г.

Спецификация

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

N п/п	Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
Итого

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

Место расположения санатория (лагеря, базы отдыха), лечебный профиль, лечебный профиль, лечебная база и процедуры, питание, досуг	Период заезда	Количество путевок	Количество дней пребывания
Указывается наименование санатория; лечебный профиль; лечебная база и процедуры; условия размещения (категория номера, одно-/двухместное размещение); питание (трехразовое; пансион; полупансион); досуг (наличие бассейна; теннисного корта и проч.).

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Форма
заявки (отгрузочной разнарядки)

В соответствии с государственным контрактом от "___"______ 20__ года N____ ______________________________________________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить путевки на санаторно-курортное лечение, оздоровление в лагерях и базах отдыха, в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование, ассортимент, комплектность и характеристики товара, включая сведения о санатории (лагере, базе отдыха), датах заезда	Место поставки товара	Наименование Заказчика (получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (получателя),	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с учетом НДС)	Сумма (с учетом НДС)

Итого сумма товара составляет _______________________________________________рублей __копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо)
		(должность, Ф.И.О.)		МП       (подпись)

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Список адресов поставки
(мест нахождения получателей)

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(70))
на поставку путевок на санаторно-курортное лечение, оздоровление в лагерях и базах отдыха

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом. (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении поставщика.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) поставщика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием поставщика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки поставщика.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1, абз. 1	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова "либо по его указанию иному лицу"исключаются.
6.	П. 1.1, абз. 2	Включается в неизменном виде		Данный пункт включается как в случае поставки товара в пользу заказчика, так и в случае поставки товара в пользу иных лиц (Получателей).
7.	П. 1.1	Ссылки на Спецификацию включается в случае, если данный документ являются приложением к контракту.		Соответствующее приложение к контракту перечисляется в п. 12.3 проекта контракта.
8.	П. 1.2	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получатель"в соответствующем падеже остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
9.	П. 1.3
10.	П. 1.4	Указывается место поставки. В случае, если мест поставок несколько, можно вынести их в отдельное приложение "Список адресов поставки".		-
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
11.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
12.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения".
13.	П. 2.3	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
14.	П. 2.4, абз.2
15.	П. 2.4.1
16.	П. 2.4.2
17.	П. 2.4, абз.1	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.		Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
18.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
19.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
20.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за поставленный товар, либо оплата за поставку каждой партии товара, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
21.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за поставленный в отчетном месяце согласно заявкам (отгрузочным разнарядкам) товар, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
22.	П. 2.4.5	Включаются в неизменном виде.		-
23.	П. 2.4.6
24.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
25.	П. 2.6			-
26.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
27.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.5)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
28.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.2)
29.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.3)
30.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.10)			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю"остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю"исключаются из текста проекта контракта.
31.	П.3.4 (пп.3.4.11)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
32.	П.3.4 (пп.3.4.12)			Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
33.	П.3.4 (пп.3.4.13)
34.	П.3.4 (пп.3.4.14)	Включается в неизменном виде		Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
35.	П. 4.1, абз. 1	Указывается срок поставки товара.	На стадии разработки проекта контракта	-
		В случае, если срок поставки выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции "Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта."		В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока поставки (месяц, квартал и т.д.).
36.	П. 4.1, абз. 2-4	Включаются в неизменном виде, если согласно п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется по заявкам (отгрузочным разнарядкам).	На стадии разработки проекта контракта.	-
37.	П. 4.1, абз. 5	Включается в неизменном виде при необходимости.
38.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде.
39.	П. 4.3
40.	П. 4.4	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя заказчика (Получателя), ответственного за приемку товара.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателя"остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателя"исключаются из текста проекта контракта.
41.	П. 4.5	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
42.	П. 5.1	Включается в неизменном виде с перечислением документов, передаваемых Поставщиком Заказчику при поставке товара. Указывается количество экземпляров предоставляемых поставщиком товарных накладных, счетов и счетов-фактур.	На стадии разработки проекта контракта.	Обычно товарные накладные, счета и счета-фактуры требуются в двух экземплярах. Но если в соответствии с п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в интересах Получателя, то товарные накладные, счета и счета-фактуры требуются в трех экземплярах.
43.	П. 5.2	Включается в неизменном виде.
44.	П. 5.3.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, предусмотренных контрактом.
45.	П. 5.4, кроме абз. 2 п. 5.4.3., п. 5.4.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
46.	П. 5.4 (абз. 2 п. 5.4.3)	Включаются в неизменном виде. При этом абз. 2 дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
47.	П. 5.4 (п. 5.4.4)	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя поставщика.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
48.	П. 5.4 (пп. 5.4.5)	Включаются в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, включается при необходимости.	На стадии разработки проекта контракта	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
49.	П. 5.5
50.	П. 5.6
51.	П. 5.7
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
52.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
53.	П. 6.1	Включается в неизменном виде.		-
54.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.
55.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.		-
56.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
57.	П.П. 6.5-6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
58.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
59.	П. 7.2.
60.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	На стадии разработки проекта контракта.	Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком
61.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.4.14, в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
62.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.4.12.	На стадии разработки проекта контракта.	-
63.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.4.13.
64.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
65.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
66.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
67.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
68.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
69.	П. 10.1 абз. 1	Включается в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
70.	П. 10.1 абз. 2	Включается в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.
71.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Срок действия контракта
72.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик (Получатель) не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
73.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик (Получатель) утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
74.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
75.	П. 12.1, абз. 2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
76.	П. 12.2			-
77.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
78.	П. 12.4	Включаются в неизменном виде.
79.	П. 12.5			-
80.	П. 12.6
81.	П. 12.7
82.	П. 12.8
83.	П. 12.9
84.	П. 12.10	Включается в случае, если согласно п. 1.1 поставка товара осуществляется по заявкам (отгрузочным разнарядкам).
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
85.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений, информация о поставщике указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты поставщика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о поставщике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
86.	Спецификация	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса, извещении о проведении запроса предложений котировок (в части наименования и количества товара); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара). Единичные расценки формируются либо заказчиком через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров при заключении контракта цена единицы каждого товара (этапа работы) определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником размещения заказа.
87.	Форма заявки (отгрузочной разнарядки)	Включается в проект контракта в случае, если согласно п.1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в соответствии с отгрузочными разнарядками.	На стадии разработки проекта контракта.	-
88.	Список адресов поставки	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 1.7 проекта контракта, мест поставок несколько, и их адреса выносятся в отдельное приложение.	На стадии разработки проекта контракта.	-

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(71))
на поставку сувенирной продукции

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) сувенирную продукцию (далее - товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками, согласно Спецификации (Приложение N 1), являющимися неотъемлемыми частями Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Поставка товара (части товара) осуществляется по отгрузочной разнарядке (указанию об отгрузке товара) по форме, указанной в Приложении N 2, являющейся неотъемлемой частью Контракта. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

В случае если в Спецификации (Приложение N 1) приведено изображение (образец) товара, то Поставщик обязан поставить товар, соответствующий указанному образцу (изображению).

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, в том числе ГОСТ 28390-89 (пп.1.2.8, 1.2.14), ГОСТ 28391-89 (пп.1.2.7, 1.2.14, 1.2.15), ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 (п.4), ГОСТ Р 53548-2009 (пп.4.14, 4.12, 4.13, 4.14). Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику (Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Контракта).

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место (места) поставки товара:

индекс___________, область ________, автономный округ ______________, г. _____________, ул._______________, д.____, этаж ___________, каб. _________ (далее - "место поставки") / (перечислить места нахождения Получателей).

(Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение N _), являющемся неотъемлемой частью Контракта.)

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(72).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение N 1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4 Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке).

Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за поставленный и принятый Заказчиком в отчетном месяце товар (партию товара) на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.) /

(Расчет за поставленный товар осуществляется на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры в срок не позднее ___ истечения 30 дней со дня поставки товара по Контракту в полном объеме / 31 декабря __ г. ____).

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение ____ рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.4 и 2.4.5 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная, подписанная таким Получателем, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного Акта и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(73).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе о цене и (или) количестве товаров.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.5 Контракта.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товар (часть товара).

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить товар в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2.Представить вместе с товаром все документы, относящиеся к нему (копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.4.3. Передать Заказчику (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками, согласно Спецификации (Приложение N 1).

3.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком (Получателем), но не более ___ дней со дня выявления недостатков, произвести замену товара ненадлежащего количества, ассортимента, комплектности и качества.

3.4.5. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется по местонахождению Заказчика (Получателя). Гарантийный срок, в течение которого Поставщик гарантирует заявленные свойства и сохранность товара до начала использования, должен составлять на момент поставки Товара не менее 6 (Шести) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком (Получателем) товарной накладной.

3.4.6. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим по адресу места поставки (при наличии указания на такой режим в Контракте).

3.4.7. В случаях, предусмотренных Контрактом, подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту.

3.4.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..

3.4.9. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.4.10. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.

3.4.11. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до "__"_______ 201_ г. (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта).

Поставка товаров осуществляется частями по отгрузочным разнарядкам, полученным от Заказчика. Отгрузочные разнарядки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.

Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки.

Отгрузочная разнарядка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения отгрузочных разнарядок является: _________. Номером факса для получения отгрузочных разнарядок является: ________________.

Поставка осуществляется по ___ дням в период с __-__ часов до __-__ часов (по местному времени Заказчика).

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной.

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.

4.5. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик одновременно с поставкой товара в сроки, указанные в разделе 4 Контракта, должен передать Заказчику (Получателю) следующие документы на русском языке:

- копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- подтверждение, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации, в случае, если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации;

- подписанные Поставщиком товарные накладные в ___ экземплярах;

- счет и счет-фактуру в ___ экземплярах.

5.2. Приемка товара осуществляется в местах, указанных Заказчиком в отгрузочной разнарядке, в соответствии с п. 1.7 Контракта.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в отгрузочной разнарядке, составленной по установленной форме (Приложение N 2).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в отгрузочной разнарядке, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. В случае выявления несоответствия товара условиям Контракт Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в отгрузочных разнарядках и Спецификации (Приложение N 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. При приемке товара по качеству Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, поставляемого по отгрузочной разнарядке.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.

5.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: _________. Номером факса для получения извещений является: ________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"N П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара (в случае, если Контрактом предусмотрены обязательства Поставщика по монтажу и наладке товара).

5.6. Приемка товара (части товара) оформляется товарной накладной, которая составляется в ___ экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, товарная накладная составляется в ____ экземплярах и подписывается Получателем (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Получателем) и Поставщиком. Заказчик в этом случае указывается в товарной накладной в качестве плательщика.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (Получателем) (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи - приемки.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.4.11 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________(определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.4.9 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.4.9 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.4.10 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ ___копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г.

__ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени)).

12.Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение N 1);

- Форма отгрузочной разнарядки (Приложение N 2) - при необходимости;

- График поставки (Приложение N 3) - при необходимости;

- Список адресов поставки (Приложение N 4) - при необходимости.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, качества товаров и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Спецификация

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

N п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
Итого

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ _____________

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Форма
отгрузочной разнарядки

В соответствии с государственным контрактом от "___"______ 20__ года N____ _______________________________________________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить сувенирную продукцию в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование, ассортимент, комплектность и характеристики товара	Место поставки товара	Наименование Заказчика (получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (получателя),	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с учетом НДС)	Сумма (с учетом НДС)

Итого сумма товара составляет _____________рублей __копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо)
		(должность, Ф.И.О.)		МП       (подпись)

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

График поставки

N	Наименование товара	Ед. изм.	К-во	Срок поставки	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 4
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Список адресов поставки

Заказчик		Поставщик
___________________		___________________
"___" ______ 20__ г.		"___" ______ 20__ г.
М.П.		М.П.

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(74))
на поставку сувенирной продукции

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом. (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным поставщиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.		Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.		Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) поставщика.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием поставщика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к поставщику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки поставщика.
4.		Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного поставщика.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1, абз. 1	В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова "либо по его указанию иному лицу"исключаются.
6.	П. 1.1, абз. 2	Включается в текст контракта в случае, если поставка товара будет осуществляться по заявкам заказчика в соответствии с отгрузочными разнарядками (п. 2 ст. 509 ГК РФ).		Данный пункт можно включать как в случае поставки товара в пользу заказчика, так и в случае поставки товара в пользу иных лиц (Получателей).
7.	П. 1.1	Ссылки на Спецификацию включаются в случае, если данный документ является приложением к контракту.		Соответствующие приложения к контракту перечисляются в п. 12.3 проекта контракта.
8.	П. 1.2	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получатель"в соответствующем падеже остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
9.	П. 1.3
10.	П. 1.4
11.	П. 1.5
12.	П. 1.6
13.	П. 1.7	Указывается место поставки. В случае, если мест поставок несколько, можно вынести их в отдельное приложение "Список адресов поставки".		-
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
14.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
15.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения".
16.	П. 2.3	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
17.	П. 2.4, абз.2
18.	П. 2.4.1
19.	П. 2.4.2
20.	П. 2.4, абз.1	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.		Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
21.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
22.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
23.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за поставленный товар, либо оплата за поставку каждой партии товара, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
24.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за поставленный в отчетном месяце согласно отгрузочным разнарядкам товар, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
25.	П. 2.4.5	Включаются в неизменном виде.		-
26.	П. 2.4.6
27.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
28.	П. 2.6			-
29.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
30.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.4)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
31.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.2)
32.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.2)
33.	П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.7)			В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю"остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю"исключаются из текста проекта контракта.
34.	П. 3.4 (пп. 3.4.8)	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта	-
35.	П. 3.4 (пп. 3.4.9)			Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
36.	П. 3.4 (пп. 3.4.10)
37.	П. 3.4 (пп. 3.4.11)		На стадии разработки проекта контракта.	Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
38.	П. 4.1, абз. 1	Указывается срок поставки товара.	На стадии разработки проекта контракта	-
		В случае, если срок поставки выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции "Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта."		В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока поставки (месяц, квартал и т.д.).
39.	П. 4.1, абз. 2-4	Включаются в неизменном виде, если согласно п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.	На стадии разработки проекта контракта.	-
40.	П. 4.1, абз. 5	Включается в неизменном виде при необходимости.
41.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде.
42.	П. 4.3
43.	П. 4.4	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя заказчика (Получателя), ответственного за приемку товара.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получателя"остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получателя"исключаются из текста проекта контракта.
44.	П. 4.5	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
45.	П. 5.1 (пп. 5.1.1-5.1.3)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
46.	П. 5.1 (пп. 5.1.4 - 5.1.5)	Указывается количество экземпляров предоставляемых поставщиком товарных накладных, счетов и счетов-фактур.		Обычно товарные накладные, счета и счета-фактуры требуются в двух экземплярах. Но если в соответствии с п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в интересах Получателя, то товарные накладные, счета и счета-фактуры требуются в трех экземплярах. Сведения, указанные в пп. 5.1.4 - 5.1.5 должны соотносится со сведения, указанными в п. 5.6 проекта контракта.
47.	П. 5.2	Включается в неизменном виде.		-
48.	П. 5.3	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.		Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, предусмотренных контрактом.
49.	П. 5.4, кроме абз. 2 п. 5.4.3., п. 5.4.7, п. 5.4.8.	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
50.	П. 5.4 (абз. 2 п. 5.4.3)	Включаются в неизменном виде. При этом абз. 2 дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
51.	П. 5.4 (п. 5.4.7)	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя поставщика.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
52.	П. 5.4 (п. 5.4.8)	Включаются в неизменном виде. При этом дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта		-
53.	П. 5.4 (п. 5.4.10)	Включаются в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, включается при необходимости.		-
54.	П. 5.5
55.	П. 5.6
56.	П. 5.7
57.	П. 5.8
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
58.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается..
59.	П. 6.1	Включается в неизменном виде.		-
60.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.
61.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.		-
62.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
63.	П.П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
64.	П. 7.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
65.	П. 7.2
66.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком
67.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.9., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
68.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.7.	На стадии разработки проекта контракта	-
69.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.8.		-
70.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.		В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
71.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).		-
72.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
73.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
74.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
75.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается	На стадии разработки проекта контракта.	-
76.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.		-
77.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
Раздел 11. Срок действия контракта
78.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик (Получатель) не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
79.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик (Получатель) утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
80.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
81.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
82.	П. 12.2			-
83.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
84.	П. 12.4	Включается в неизменном виде.
85.	П. 12.5
86.	П. 12.6
87.	П. 12.7
88.	П. 12.8
89.	П. 12.9
90.	П. 12.10	Включается в случае, если согласно п. 1.1 поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
91.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация о поставщике указывается на основании сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе / открытом аукционе в электронной форме / запросе котировок. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты поставщика, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа поставщика предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о поставщике, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
92.	Спецификация, п.1	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений (в части наименования и количества товара); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара). Единичные расценки формируются либо заказчиком через применение "понижающего коэффициента"(в случае, если это было заранее предусмотрено в документации о торгах (извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений), либо по согласованию с участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров при заключении контракта цена единицы каждого товара (этапа работы) определяется путем снижения каждой единичной расценки на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки.
	Спецификация, п.2	Включается в соответствии со сведениями, указанными в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок и заявке участника, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.
93.	Форма отгрузочной разнарядки	Включается в проект контракта в случае, если согласно п.1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется в соответствии с отгрузочными разнарядками.	На стадии разработки проекта контракта.	-
94.	График поставки	Приложение включается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке	На стадии разработки проекта контракта.	-
95.	Список адресов поставки	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 1.7 проекта контракта, мест поставок несколько, и их адреса выносятся в отдельное приложение.	На стадии разработки проекта контракта.	-

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(75))
на оказание услуг

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"____________20__г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по ________, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение N 1) к Контракту.

Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг по форме, указанной в приложении N 2 к контракту.

1.3. Место оказания услуг: _______________________.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(76).

Стоимость единицы услуги указана в Техническом задании (Приложение N 1).

Стоимость этапа по Контракту указана в Графике оказания услуг (Приложение N 3).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

2.4 Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за оказанные услуги (часть услуг) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленного Исполнителем счета. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за оказанные и принятые Заказчиком в отчетном месяце услуги на основании подписанного Заказчиком Акта об оказанных услугах и представленного Исполнителем счета. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.) /

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата оказанных услуг (части услуг) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов об оказанных услугах и представленных Исполнителем счетов.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата оказанных услуг осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(77).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.

3.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку с указанием наименования, состава и объема услуг.

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.6. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.7. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем.

3.3.8. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем услуг, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

3.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.4.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта /

Услуги должны быть оказаны в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта. /

Услуги оказываются по заявкам Заказчика в течение ___ календарных дней со дня получения заявки Исполнителем.

Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Заказчика при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. Досрочная сдача результатов услуг допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочного оказания услуг Заказчик обязуется принять услуги и подписать Акт об оказанных услугах в порядке, установленном Контрактом.

4.3. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части оказания услуг и их приемки. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Исполнителя от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________.

5.2. Исполнитель не позднее __ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и Акт об оказанных услугах.

5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Стороны подписывают Акты об оказанных услугах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ числа, следующего за отчетным месяцем/

Стороны подписывают Акты об оказанных услугах в течение ___ дней со дня получения акта об оказанных услугах.

Акт об оказанных услугах за декабрь (IV квартал 20___ года) должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.

5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (,принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.,

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Исполнителем является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.8 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

7.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 3.3.6 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной в п. 3.3.6 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 3.3.7 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством./

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение N 1);

- Форма заявки (Приложение N 2) - при необходимости;

- График оказания услуг (Приложение N 3) - при необходимости;

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. В случае если услуги оказываются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Техническое задание

Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ _____________

____________________________________________________________________ _____________

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Форма заявки

В соответствии с государственным контрактом от "___"_______________ 20__ года N__________ ______________________________________________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Исполнителя) оказать услуги, наименование, состав и объем которых указан в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование, состав услуг	Ед. изм.	Объем	Цена (с учетом НДС)	Сумма (с учетом НДС)

Итого стоимость услуг составляет ___________рублей __копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо)
		(должность, Ф.И.О.)		МП       (подпись)

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

График оказания услуг

N	Наименование услуг	Ед. изм.	Объем	Цена	Срок исполнения	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(78))
на оказание услуг

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным исполнителем.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным исполнителем.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением исполнителя при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным исполнителем, порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного исполнителя в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) исполнителя.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным исполнителем.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения исполнителя.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного исполнителя.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1	Указывается наименование услуг.	На стадии разработки проекта контракта.	-
6.	П. 1.2, абз. 1	Включается в неизменном виде.
7.	П. 1.2, абз. 2	Включается в текст контракта в случае, если оказание услуг будет осуществляться по заявкам заказчика.
8.	П. 1.2	Ссылка на Техническое задание включаются в случае, если оно является приложением к контракту.		Соответствующее приложение к контракту перечисляется в п. 12.3 проекта контракта.
9.	П. 1.3	Указывается место оказания услуг.		-
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
10.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
11.	П. 2.2 абз. 1	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания исполнителем таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения".
12.	П. 2.2 абз. 2	Указывается при необходимости.	На стадии разработки проекта контракта.	-
13.	П. 2.2 абз. 3	Указывается при необходимости. При этом, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей приложение "График оказания услуг"включается обязательно (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)	На стадии разработки проекта контракта.	-
14.	П. 2.3	Включается в неизменном виде. Пункт 2.4. при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
15.	П. 2.4
16.	П. 2.4.1
17.	П. 2.4.2
18.	П. 2.4.3, абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.		В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
19.	П. 2.4.3, абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.		В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
20.	П. 2.4.4, абз. 1	В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за оказанные услуги, либо оплата за оказание части услуг, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
21.	П.2.4.4, абз.2	В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за оказанные в отчетном месяце (в том числе, согласно заявкам) услуги, то пункт включается в неизменном виде.		В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 1 п. 2.4.4, пункт исключается.
22.	П. 2.4.5	Включается в неизменном виде.		-
23.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
24.	П. 2.6			-
25.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности сторон
26.	П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.5)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
27.	П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.2)
28.	П. 3.2 (пп. 3.2.3)	В случае оказания услуг на основании заявок заказчика пункт остается неизменным. В противном случае слова ", а также письменную заявку с указанием наименования, состава и объему услуг"исключаются из текста проекта контракта.
29.	П. 3.2 (пп. 3.2.4)	Включаются в неизменном виде.
30.	П. 3.3 (пп. 3.3.1 - 3.3.5)
31.	П. 3.3 (пп. 3.3.6, 3.3.7)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
32.	П. 3.3 (пп. 3.3.8)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	Включается в случае, если заказчик при определении исполнителя установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
33.	П. 3.3. (пп. 3.3.9).	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	-
34.	П. 3.4. (пп. 3.4.1. - 3.4.3.)
Раздел 4. Сроки оказания услуг
35.	П. 4.1, абз. 1	Указывается срок оказания услуг.	На стадии разработки проекта контракта,	-
		В случае, если срок оказания услуг выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции "Оказание услуг должно быть осуществлено в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта.".		В случае, если срок оказания услуг ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта. Вместо слова "дней"можно использовать иное обозначение срока оказания услуг (месяц, квартал и т.д.).
36.	П. 4.1, абз. 2	Включается в неизменном виде в случае, если выделяются периоды оказания услуг. При этом, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей приложение "График оказания услуг"включается обязательно (ч. 12 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).		Соответствующее приложение к контракту перечисляется в п. 12.3 проекта контракта.
37.	П. 4.1, абз. 3-6	Включаются в неизменном виде в случае оказания услуг на основании заявок заказчика.	На стадии разработки проекта контракта.	-
38.	П. 4.2	Включаются в неизменном виде.
39.	П. 4.3
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки услуг
40.	П. 5.1	Указывается период, за который осуществляется приемка услуг (например, месяц, квартал). В случае, если услуги принимаются полностью, вместо периода в данном пункте указывается: "весь предусмотренный контрактом объем услуг".	На стадии разработки проекта контракта.	-
41.	П. 5.2	Указывается число месяца, не позднее которого исполнитель направляет акт об оказанных услугах.		Данный пункт должен соотноситься с п. 5.4 контракта
42.	П. 5.3	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.		Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы оказанных услуг, в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы оказанных услуг, предусмотренных контрактом.
43.	П. 5.4 абз.1	Указывается число месяца, не позднее которого подписывается акт об оказанных услугах. Если акт подписывается ежемесячно, слова "за каждый квартал"исключаются. Если акт подписывается ежеквартально, слова "за каждый месяц"исключаются.		Если акт подписывается в сроки, установленные абз. 2 п. 5.4, абз. 1 исключается
44.	П. 5.4 абз.2	Указывается количество дней со дня получения акта об оказанных услугах, в течение которых подписывается акт.		Если акт подписывается в сроки, установленные абз. 1 п. 5.4, абз. 2 исключается
45.	П. 5.4 абз.3	Включается при необходимости. Если акт об оказанных услугах подписывается ежемесячно, слова "(IV квартал 20___ года)"исключаются. Если акт подписывается ежеквартально, слово "декабрь"исключается.		-
46.	П. 5.5	Включаются в неизменном виде.		-
47.	П. 5.6
48.	П. 5.7	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
49.	П. 5.8	Включаются в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
50.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
51.	П. 6.1	Включаются в неизменном виде..		-
52.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
53.	П. 6.3	Включаются в неизменном виде.
54.	П. 6.4.	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.	На стадии разработки проекта контракта.	Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
55.	П.П. 6.5. - 6.8.	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
56.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
57.	П. 7.2.
58.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем
59.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.8., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.		-
60.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.6.
61.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.7.
62.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.
63.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
64.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
65.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
66.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
67.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
68.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.
69.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.
Раздел 11. Срок действия контракта
70.	П. 11.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
71.	П. 11.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате услуг, гарантийного обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 12. Прочие условия
72.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	-
73.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Формулировка абз. 2 п. 12.1 включается в проект контракта в случае, если контракт заключается в электронной форме. Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
74.	П. 12.2			-
75.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
76.	П. 12.4	Включается в неизменном виде.
77.	П. 12.5
78.	П. 12.6
79.	П. 12.7
80	П. 12.8
81.	П. 12.9	Включается в случае оказания услуг по заявкам заказчика.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
82.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
83.	Техническое задание	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещения о проведении запроса котировок, изменения а также сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	-
84.	Форма заявки	Включается в проект контракта в случае оказания услуг по заявкам заказчика.
85.	График оказания услуг	Приложение включается при необходимости, а в случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, включается в обязательном порядке

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(79))
на оказание банковских услуг

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта банковские услуги по открытию и ведению банковского счета на балансовом счете 40116 (расчетного счета, услуги по инкассации наличных денег), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется Приложением N 1 к Контракту. Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг.

1.3. Место оказания услуг: _______________________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта в соответствии с Приложением N 1.

2.1.2. Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, правовых актов Банка России и условия Контракта в части порядка осуществления банковских операций, оформления расчетных, кассовых и иных документов

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.2.В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.2.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги в срок __________________ в соответствии с условиями Приложения N 1 к Контракту.

2.3.2. Руководствоваться при оказании услуг требованиями законодательства Российской Федерации, правовых актов Банка России и Контракта.

2.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

2.3.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.5. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

2.3.6. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта.

2.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ______ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__%) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках).

В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Контракту

3.2. Ежемесячная (ежеквартальная и иная) стоимость услуг составляет ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), включая налог на добавленную стоимость.

3.3. Оплата услуг производится за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.4. После подписания Контракта Заказчик выплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере __ (_______) процентов от общей стоимости услуг, что составляет _______. Выплата аванса производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта.

Окончательный расчет (Расчет) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта об оказанных услугах на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.5. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата оказанных услуг осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Исполнителем счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(80).

3.7. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 3.6 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

3.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе, по цене и (или) объему услуг.

4. Приемка услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится по завершении срока оказания услуг, предусмотренного Приложением N 1 к Контракту.

4.2. В течение 5 рабочих дней по завершении оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику два подписанных со своей стороны экземпляра акта об оказанных услугах.

4.3. В течение 15 рабочих дней со дня получения актов об оказанных услугах Заказчик обязан подписать указанные акты и направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах, либо отказаться от принятия услуг и направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия услуг и уведомление о выявленных недостатках.

4.4. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 4.7 Контракта.

4.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о ненадлежащем качестве услуг, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, связанных с проведением экспертизы, осуществляется Исполнителем.

4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

4.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5. Обеспечение исполнения Контракта

5.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 5.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

5.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

5.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

5.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

5.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

5.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

5.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

5.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

5.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

5.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

5.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

5.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

5.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 5.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

5.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

5.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

5.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

5.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

5.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

5.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

5.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

5.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

5.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

5.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

5.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

5.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

5.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

5.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

5.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

5.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

5.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

5.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

5.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

6.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 2.3.6 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 3.1. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной в п. 2.3.6 Контракта информации Заказчику.

6.6. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.7. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.8. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.10. Пеня, предусмотренная пунктом 6.9, устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

6.12. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Разрешение споров

8.1. Возникшие в ходе исполнения Контракта спорные вопросы разрешаются Сторонами путем проведения переговоров (Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены в течение 5 (Пяти) дней с момента получения оформленной в письменной форме претензии).

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством./

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 12 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 12 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 9.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Срок действия Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени)).

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.3. К Контракту прилагается Приложение N 1 "Техническое задание".

11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.

11.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

11.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

11.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.9. В случае если оказание услуг осуществляется заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только услуги, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Контракта. Не заказанные Заказчиком услуги, не принимаются и не оплачиваются. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказаны и соответственно не приняты и не оплачены все услуги, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате за фактически оказанные и принятые услуги. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Исполнителя от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к государственному контракту
от __N ____

Техническое задание

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(81))
на оказание банковских услуг

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным исполнителем.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным исполнителем.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением исполнителя при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или несколько указанных органов возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанными органами (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным исполнителем, порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование исполнителя.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным исполнителем.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта.	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного исполнителя.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1	Указывается необходимый вид банковских услуг.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае если контракт заключается в соответствии с частью 12 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обязательства Заказчика по оплате услуг исключаются из пункта 1.1.
6.	П. 1.2	Включается в неизменном виде.		-
7.	П. 1.3	Указывается место оказания услуг.		Место оказания услуг указывается в соответствии с извещением и документацией об осуществлении закупки.
Раздел 2. Права и обязанности сторон
8.	П.2.1 (пп.2.1.1 - 2.1.3)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае если контракт заключается в соответствии с частью 12 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обязательства Заказчика по оплате услуг исключаются из пункта 2.1.2.
9.	П.2.2 (пп. 2.2.1 - 2.2.3)	Включаются в неизменном виде.		-
10.	П.2.3 (пп. 2.3.1)	Указывается срок оказания услуг		Срок оказания услуг указывается в соответствии с извещением и документацией об осуществлении закупки.
11.	П.2.3 (пп.2.3.2 - 2.3.5)	Включаются в неизменном виде		-
12.	П.2.3 (п.2.3.6)	Включается в неизменном виде		Включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19 ст. 34 Закона N 44-ФЗ
13.	П.2.4 (пп.2.4.1 - 2.4.3)	Включаются в неизменном виде		-
Раздел 3. Цена контракта и порядок расчетов
14.	П. 3.1	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки исполнителя (в случае указания исполнителем таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения".
15.	П.3.2	Указывается стоимость услуг за отчетный период		Стоимость услуг за отчетный период (месяц, квартал и т.д.) определяется путем деления цены контракта, указанной в п.3.1 на количество отчетных периодов в течение всего срока оказания услуг.
16.	П.3.3	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	Источник финансирования, указанный в п.3.3, может быть скорректирован в случае, если финансирование осуществляется из внебюджетных источников.
17.	П.3.4, абзац первый	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.	Размер аванса в процентах от цены контракта указывается на стадии разработки проекта контракта. Размер аванса в валюте контракта указывается на стадии составления проекта контракта.	В случае, если аванс не предусмотрен, абзац первый п.3.4 исключается из текста проекта контракта.
18.	П. 3.4, абзац второй	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс не предусмотрен, то абзац второй п.3.4 следует излагать со слова "Расчет". Слова "Окончательный расчет"исключаются.
19.	П. 3.5 - 3.8	Включаются в неизменном виде.		Последнее предложение абзаца второго п. 3.6 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данное предложение исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
Раздел 4. Приемка услуг
20.	П. 4.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
21.	П. 4.2			Сроки, указанные в п.4.2 и 4.3, могут быть скорректированы с учетом потребностей заказчика.
22.	П. 4.3
23.	П. 4.4	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.		Обязательность привлечения экспертов, экспертных организаций для экспертизы оказанных банковских услуг может быть предусмотрена Правительством Российской Федерации.
24.	П. 4.5 - 4.6	Включаются в неизменном виде		-
25.	П.4.7	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в закупке. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
26.	П. 4.8	Включается в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта.		-
Раздел 5. Обеспечение исполнения контракта
27.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
28.	П. 5.1	Включаются в неизменном виде.		-
29.	П. 5.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
30.	П. 5.3	Включается в неизменном виде.		Рекомендуется установить такой срок действия обеспечения исполнения контракта, который как минимум на 60 дней превышает срок оказания услуг.
31.	П. 5.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
32.	П. 5.5 - 5.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 6. Ответственность сторон
33.	Пп. 6.1 - 6.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
34.	П. 6.3	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем
35.	П.6.4	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
36.	П.6.5	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 2.3.6.		--
37.	Пп. 6.6 - 6.12, кроме п.п. 6.8, 6.11	Включаются в неизменном виде.		-
38.	П. 6.8	Последнее предложение п. 6.8 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).		-
39.	П.6.11	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
Раздел 7. Форс-мажорные обстоятельства
40.	Пп. 7.1 - 7.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 8. Порядок разрешения споров
41.	Пп. 8.1 - 8.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 9. Расторжение контракта
42.	П. 9.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 9.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
43.	П. 9.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 9.1 исключается.		-
44.	Пп. 9.2 - 9.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 9.5 - 9.14 включаются в случае, если п. 9.1 предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта.		-
Раздел 10. Срок действия контракта
45.	П. 10.1, абз. 1	Указывается общая формулировка в отношении срока действия контракта без указания конкретных календарных дат.	На стадии разработки проекта контракта.	Данная формулировка указывается в случае, если независимо от конкретной календарной даты заказчик не утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 1 п. 10.1, абз. 2 п. 10.1 исключается из текста проекта контракта.
46.	П. 10.1, абз. 2	Указывается конкретная календарная дата при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате товара, гарантийные обязательства, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.		Данная формулировка указывается в случае, если при наступлении конкретной календарной даты заказчик утрачивает интерес к предмету контракта. Если используется формулировка абз. 2 п. 10.1, абз. 1 п. 10.1 исключается из текста проекта контракта.
Раздел 11. Прочие условия
47.	П. 11.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
48.	П. 11.1, абз. 2	Включается в неизменном виде в случае, если контракт заключается в электронной форме.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
49.	П.11.2	Включается в неизменном виде.		-
50.	П. 11.3.	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
51.	П. 11.4 - 11.9	Включается в неизменном виде.
Раздел 12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
52.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
53.	Техническое задание	Составляется заказчиком в соответствии со сведениями, указанными в извещении и документации об осуществлении закупки и заявке участника, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	-

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
Государственного контракта на право размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. Ханты-Мансийск

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Основные определения, используемые в Контракте:

Комиссия - Комиссия по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, принимающая решение о размещении средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты и устанавливающая значение процентной ставки отсечения и (или) признающая отбор заявок несостоявшимся;

Порядок расчета лимита - порядок расчета для Исполнителя лимита размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты, утверждаемый Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.09.2005 г. N 162-п;

Порядок отбора заявок - порядок отбора заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры договоров банковского депозита, утверждаемый Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.09.2005 г. N 162-п.

Договор банковского депозита - договор, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком на основании Контракта и решения Комиссии и устанавливающий права и обязанности Сторон по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Депозитный счет - счет по учету банковских депозитов, открытый Исполнителем Заказчику, для учета временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, перечисленных Исполнителю на основании договора банковского депозита;

Банковский депозит (сумма депозита) - временно свободные средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перечисленные Заказчиком на депозитный счет.

1.2. Расчет лимита размещения, подготовка и размещение временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты в Исполнителю Заказчик осуществляет при соблюдении Исполнителем условий, предусмотренных п. 5.4 Порядка размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.09.2005 г. N 162-п, (далее - Порядок размещения временно свободных средств) и Контракта.

2. Предмет Контракта

2.1. В соответствии с Контрактом Исполнителю предоставляется право оказания финансовых услуг по размещению временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты с открытием и ведением депозитного счета (без взимания с Заказчика средств за открытие и обслуживание депозитного счета), открытого Исполнителем Заказчику для учета временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, перечисленных Исполнителю на основании договора банковского депозита на срок не более 6 месяцев.

2.2. Основанием для оказания финансовых услуг, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, являются заключаемые Сторонами в рамках исполнения Контракта договоры банковского вклада.

2.3. Место оказания банковских услуг: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

2.4. Место заключения Контракта, договора банковского депозита и предоставления отчетности: город Ханты-Мансийск.

2.5. Срок оказания банковских услуг: с момента подписания Контракта по __ ________ 20__г.

3. Условия оказания услуг

3.1. Размещение временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты с открытием и ведением депозитного счета, открытого Исполнителем, осуществляется на основании договора банковского депозита, заключаемого с учетом Порядка размещения временно свободных средств и в соответствии с Порядком отбора заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры договоров банковского депозита и заключения договоров банковского депозита, утвержденным приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2009 года N 22-НП.

3.2. Обязательным условием договора банковского депозита является возможность досрочного истребования суммы депозита полностью или частично ранее окончания срока депозита, при этом проценты на сумму депозита, начисляются со дня, следующего за днем перечисления суммы депозита Исполнителю, до дня досрочного истребования суммы депозита включительно, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств на депозите, по ставке, указанной в договоре банковского депозита.

3.3. Договор банковского депозита заключается Заказчиком с Исполнителем на основании решения Комиссии в срок не позднее четырех рабочих дней со дня проведения отбора заявок.

После заключения договора банковского депозита Заказчик не позднее двух рабочих дней перечисляет в Исполнителя сумму депозита одновременно разовым платежом.

Исполнитель для учета перечисленных сумм депозита открывает Заказчику депозитный счет.

Исполнитель начисляет и выплачивает проценты на сумму депозита в соответствии с п. 3.6 Контракта.

Исполнитель в соответствии с условиями договора банковского депозита осуществляет Заказчику возврат суммы депозита и выплату начисленных на сумму депозита процентов за оставшийся период (исходя из фактического нахождения денежных средств на депозите).

3.4. Заказчик вправе заключить договор банковского депозита после положительного заключения Комиссии на срок не более 6 месяцев.

3.5. Исполнитель:

открывает депозитный счет Заказчику с условием досрочного востребования суммы депозита;

начисляет процентную ставку на сумму депозита, установленную договором банковского депозита в соответствии с условиями Контракта, исходя из срока фактического нахождения денежных средств на депозите.

3.6. Порядок начисления процентов.

3.6.1. Исполнитель начисляет Заказчику на сумму депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, начиная со дня, следующего за днем поступления суммы депозита на депозитный счет Исполнителю, указанный в договоре банковского депозита, по день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

3.6.2. Исполнитель ежемесячно выплачивает Заказчику начисленные на сумму депозита проценты в срок не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным, либо дня возврата депозита по иным основаниям. В случае если день возврата суммы депозита является нерабочим днем, проценты на сумму депозита выплачиваются Исполнителем в первый следующий за ним рабочий день.

Обязательства Исполнителю по выплате Заказчику начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет, указанный в договоре банковского депозита, заключенного в рамках Контракта.

3.7. Требования к услугам:

3.7.1. Услуги должны отвечать требованиям, установленным Контрактом и договором банковского депозита.

3.7.2. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и договором банковского депозита.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. В течение двух рабочих дней после заключения договора банковского депозита перечислить Исполнителю денежные средства для зачисления на депозитный счет.

4.1.2. Получить от Исполнителю сумму депозита и начисленные на сумму депозита проценты по истечению срока действия договора банковского депозита и выплаты, начисленных на сумму депозита процентов, установленного договором банковского депозита.

4.1.3. Ежемесячно получать информацию о начисленных и выплаченных процентах по депозиту.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Заключить с Исполнителем договор банковского депозита для размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на депозитном счете при наличии положительного заключения Комиссии.

4.2.2. Требовать от Исполнителю досрочного возврата суммы депозита и выплаты начисленных процентов исходя из условий договора банковского депозита и условий Контракта, а также в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по начислению и выплате процентов более чем на 4 (четыре) рабочих дня.

4.2.3. В случае нарушения Исполнителем условий депозитного договора, Заказчик готовит инкассовое поручение, для направления в подразделения Банка России на проведение списания в бесспорном порядке денежных средств с корреспондентских счетов Исполнителю.

4.3. Исполнитель обязуется:

4.3.1. Размещать временно свободные средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на депозитном счете, на основании договоров банковского депозита.

4.3.2. Заключить договор банковского депозита в течение одного рабочего дня с момента обращения Заказчика.

4.3.3. В течение одного рабочего дня с момента заключения договора банковского депозита принять от Заказчика денежные средства в размере суммы депозита и зачислить их на открытый Заказчику депозитный счет.

4.3.4. Ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным предоставлять Заказчику информацию о начисленных и выплаченных процентах по банковскому депозиту.

4.3.5. Ввернуть Заказчику сумму депозита в день окончания срока действия договора банковского депозита. В случае если день возврата депозита является нерабочим днем, Исполнитель возвращает сумму депозита, в первый, следующий за ним рабочий день.

Реквизиты для перечисления суммы депозита и сумм начисленных процентов указываются в договоре банковского депозита.

Обязательства Исполнителю по возврату Заказчику депозита считаются исполненными:

после зачисления суммы депозита в день окончания срока действия договора банковского депозита на счет Заказчика;

после перечисления и зачисления процентов не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным на счет Заказчика и за оставшийся период в день окончания действия договора банковского депозита.

4.3.6. Исполнитель обязана ежемесячно начислять и выплачивать проценты на сумму депозита в порядке и сроки, установленные п.3.6 Контракта и договором банковского депозита.

4.3.7. Исполнитель обязана исполнить требование Заказчика о досрочном возврате суммы депозита и выплате начисленных процентов на день возврата суммы депозита не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования.

4.3.8. Исполнитель обязана не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты заключения договора банковского депозита предоставить дополнительные соглашения к договорам корреспондентского счета заключенные между подразделениями Банка России обслуживающими Исполнителя и Исполнителем о предоставлении права Заказчику на бесспорное списание подразделениями Банка России в пользу Заказчика денежных средств с корреспондентских счетов Исполнителю на основании инкассового поручения Заказчика без распоряжения владельца счета в случае нарушения Исполнителем обязательств по возврату суммы депозита, оплате начисленных на сумму депозита процентов, пени и представить Заказчику один экземпляр указанного дополнительного соглашения.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Принимать участие в отборе заявок на заключение договора банковского депозита.

4.5. В случае изменения своих адресов и реквизитов одна Сторона обязуется известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения.

5. Цена контракта

5.1. Цена права на заключение Контракта составляет _________ (сумма прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) руб._____ коп.

6. Приемка услуг

6.1. Приемка оказанных услуг на соответствие их требованиям, предъявляемым Контрактом, производится ежемесячно на основании отчета по начисленным и уплаченным процентам, представляемого Исполнителем Заказчику не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным.

6.2. Услуги, оказанные Исполнителем, считаются выполненными:

после зачисления суммы депозита в день окончания срока действия договора банковского депозита на счет Заказчика в соответствии с п. 4.3.5;

после перечисления и зачисления процентов не позднее пятого рабочего дня месяца следующего за отчетным на счет Заказчика и за оставшийся период в день окончания действия договора банковского депозита в соответствии с п.4.3.5.

6.3. В течение 15 рабочих дней после завершения оказания Исполнителем финансовых услуг, Исполнителем направляется в адрес Заказчика два экземпляра акта об оказанных услугах, подписанных уполномоченным лицом и заверенных печатью Исполнителю. В течение 15 рабочих дней со дня получения указанных актов Заказчик обязан подписать акты об оказанных услугах и возвратить один экземпляр Исполнителю.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по внесению платы за заключение Контракта Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере двадцати трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по возврату суммы депозита и выплате процентов, предусмотренных Контрактом и договором банковского депозита, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом и договором банковского депозита для Исполнителю срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 % действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае просрочки Исполнителем на срок более 4 (четырех) рабочих дней исполнения обязательств по возврату суммы депозита по одному из договоров банковского депозита и выплате процентов, Заказчик предъявляет инкассовое поручение в подразделения Банка России на проведение списания в бесспорном порядке денежных средств с корреспондентских счетов Исполнителю, письменно уведомив об этом Исполнителя.

7.5. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.7. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону ссылаться на них в будущем.

7.8. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 8.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

8.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

8.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

8.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

8.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

8.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

8.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

8.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

8.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 8.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

8.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

8.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

8.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

8.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

8.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

8.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

8.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

8.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

8.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

8.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

8.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

8.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

8.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

8.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

8.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

8.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

8.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

8.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

8.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 12 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 12 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 9.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

11.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Инструкция по подготовке
Государственного контракта на право размещения временно свободных средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на банковские депозиты

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке.

Проект контракта разрабатывает заказчик.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или несколько указанных органов возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанными органами (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование исполнителя.	На стадии составления проекта контракта.	Информация указывается на основании сведений, представленных Исполнителем в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		Информация указывается на основании сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе / открытом аукционе в электронной форме. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупки, принявшей решение о выборе победителя.	На стадии составления проекта контракта.	-
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты определения исполнителя.
Раздел 1. Общие положения
5.	П.1.1 - 1.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	-
Раздел 2. Предмет Контракта
6.	П. 2.1 - 2.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	-
7.	П. 2.5	Указывается срок оказания услуг.		Срок оказания услуг указывается в соответствии с документацией о торгах
Раздел 3. Условия оказания услуг
8.	П.3.1 - 3.7	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	С учетом потребностей заказчика, условия оказания услуг могут быть скорректированы.
Раздел 4. Права и обязанности сторон
9.	П.4.1 (пп.4.1.1 - 4.1.3)	Включаются в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	-
10.	П.4.2 (пп. 4.2.1 - 4.2.3)
11.	П.4.3 (пп. 4.3.1 - .3.8)
12.	П.2.4 (пп.2.4.1 - 2.4.3)
Раздел 5. Цена контракта
13.	П. 5.1	Указывается цена права на заключение контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта	Цена права на заключение контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
Раздел 6. Приемка услуг
14.	П.6.1 - 6.3	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Сроки, указанные в п.6.1 и 6.3, могут быть скорректированы с учетом потребностей заказчика.
Раздел 7. Ответственность сторон
15.	Пп. 7.1 - 7.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
16.	П. 7.3	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем
17.	П.7.4	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
18.	П.7.5	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 2.3.6.		--
19.	Пп. 7.6 - 7.12, кроме п.п. 7.8, 7.11	Включаются в неизменном виде.		-
20.	П. 7.8	Последнее предложение п. 7.8 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).		-
21.	П.7.11	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
Раздел 8. Обеспечение исполнения контракта
22.	Раздел в целом.	Включается в случае, если по условиям проведения торгов требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
23.	П. 8.1	Включается в неизменном виде		-
24.	П. 8.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.		-
25.	П. 8.3	Включается в неизменном виде.
26.	П. 8.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта.		Рекомендуется установить такой срок действия обеспечения исполнения контракта, который как минимум на 60 дней превышает срок оказания услуг.
27.	П. 8.5 - 8.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
28.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
29.	Пп. 10.1 - 10.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Прочие условия
30.	П. 11.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 11.1, абз. 2 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
31.	П. 11.1, абз. 2	Включается в неизменном виде в случае, если контракт заключается в электронной форме.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 11.1, абз. 1 п. 11.1 исключается из текста проекта контракта.
32.	П.11.2 - 11.6	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
33.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	Информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных исполнителем в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(82))
на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется за обусловленную Контрактом плату (страховую премию) застраховать имущественные интересы Заказчика, связанные с владением, пользованием и распоряжением транспортными средствами, указанными в Приложении N 1, включая дополнительное оборудование, установленное на транспортных средствах, а также имущественные интересы Заказчика, связанные с риском несения дополнительных расходов в результате наступления страхового случая.

1.2. Перечень транспортных средств, в отношении которых страхуются имущественные интересы Заказчика, представлен в Приложении N 1 к Контракту.

1.3. Порядок и условия оказания услуг страхования определяются Контрактом, включая Приложение N 2 к Контракту.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Исполнителю заверенные Заказчиком копии всех необходимых документов для оформления страховых полисов. Предоставление Исполнителю для ознакомления оригиналов документов не является обязательным.

2.1.2. Предоставить Исполнителю возможность осмотреть транспортные средства в присутствии Заказчика с учетом пункта 2.3.4 Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату услуг Исполнителя (выплату страховой премии) в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. Обеспечить принятие услуг в соответствии с условиями Контракта.

2.1.5. При наступлении страхового случая заявить в письменной форме о страховом случае Исполнителю (или его представителю) в течение 7 календарных дней с момента наступления страхового случая, либо с момента, когда Заказчику стало или должно было стать известно о наступлении страхового случая.

2.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Контрактом (включая приложения к нему).

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Оформлять страховые случаи непосредственно на той станции технического обслуживания, на которой планируется проведение ремонта (система удаленного урегулирования).

2.2.2. По согласованию с Исполнителем изменить объем оказываемых услуг в соответствии с п.12.6 Контракта.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги надлежащего качества и в установленные сроки в течение всего срока действия Контракта.

2.3.2. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3.3. На основании заявлений Заказчика оформлять страховые полисы на транспортные средства, указанные в заявлениях Заказчика.

2.3.4. В течение 1 рабочего дня после получения от Заказчика заявления на выдачу страхового полиса направить по месту нахождения транспортного средства, указанному Заказчиком, уполномоченного представителя для проведения осмотра транспортного средства (в т.ч. с фотографированием). Результаты осмотра за подписью сторон прикладываются к заявлению на страхование, с указанием выявленных повреждений транспортного средства и перечислением принимаемого на страхование дополнительного оборудования и его страховой стоимости. В случае возникновения разногласий относительно результатов осмотра транспортного средства, стороны вправе привлечь к осмотру транспортного средства независимых экспертов (экспертную организацию). Кандидатуры экспертов (экспертная организация) определяются Заказчиком, оплата услуг экспертов осуществляется Исполнителем, за исключением случая, если экспертами (экспертной организацией) установлен факт необоснованности возражений Заказчика относительно выводов Исполнителя, сделанных по результатам осмотра.

2.3.5. В течение 1 рабочего дня после подписания сторонами акта осмотра транспортного средства передать Заказчику счет на уплату страховой премии, страховые полисы и действующие правила страхования КАСКО Исполнителя.

Передача указанных документов осуществляется Исполнителем по месту нахождения Заказчика уполномоченному представителю Заказчика.

2.3.6. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.3.7. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

2.3.8. Давать Заказчику разъяснения по всем вопросам, касающимся исполнения Контракта.

2.3.9. Обеспечить в рамках исполнения Контракта соблюдение условий, указанных в Приложении N 2 к Контракту.

2.3.10. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.11. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

2.3.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика предоставления возможности осмотра транспортных средств по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения транспортного средства, если транспортное средство находится в месте, отличном от места нахождения Заказчика, и адрес места нахождения транспортного средства указан в Приложении N 1.

2.4.2. Требовать от Заказчика уплаты страховой премии в сроки, предусмотренные Контрактом.

2.4.3. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.4. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Срок страхования транспортных средств - ___ месяцев с даты оформления страхового полиса в отношении соответствующего транспортного средства.

(Срок страхования в отношении каждого из транспортных средств указан в Приложении N 1 к Контракту)

3.2.*(83) Период подачи Заказчиком заявлений на оформление страховых полисов КАСКО: с даты заключения контракта по ___ декабря 20__ г.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ______ (указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), НДС не облагается (пп.7 п.3 ст.149 НК РФ).

Цена Контракта включает суммы страховых премий, подлежащих выплате Исполнителю за страхование имущественных интересов Заказчика в отношении транспортных средств, указанных в Приложении N 1 к Контракту.

4.2. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.3. Оплата страховых премий производится за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке.

4.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, в течение 14 дней со дня получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя и страховых полисов.

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

4.3.2. Окончательный расчет (расчет) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом), на основании представленного Исполнителем счета.

4.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата оказанных услуг осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(84).

4.5. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 4.4 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

4.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.

4.7. В случае прекращения действия страхового полиса по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель возвращает Заказчику часть страховой премии пропорционально оставшейся части срока действия страхового полиса в течение 10 рабочих дней со дня получения Исполнителем информации об основаниях досрочного прекращения действия страхового полиса или заявления Заказчика о прекращении действия страхового полиса.

5. Приемка услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится по завершении срока действия последнего из страховых полисов, выданных Исполнителем в рамках Контракта.

5.2. В течение 5 рабочих дней по завершении оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику два подписанных со своей стороны экземпляра акта об оказанных услугах.

5.3. В течение 15 рабочих дней со дня получения актов об оказанных услугах Заказчик обязан подписать указанные акты и направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах, либо отказаться от принятия услуг и направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия услуг и уведомление о выявленных недостатках.

5.4. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.

5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

7.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 2.3.11 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 4.1 Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной в п. 2.3.11 Контракта информации Заказчику.

7.6. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.7. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 15 дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 4.4 Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

7.12. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

Приложение N 1 "Перечень транспортных средств";

Приложение N 2 "Условия добровольного страхования КАСКО".

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Приложение N 1
к государственному контракту
от _____________________N ________

Перечень транспортных средств

Марка, модель	Год выпуска	VIN	Государственный регистрационный знак	Период страхования *(85)	Действительная стоимость (руб.)	Страховая сумма (руб.)	Риск	Тариф (%)	Страховая премия (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого

Приложение N 2
к государственному контракту
от ______________________ N ________

Условия добровольного страхования КАСКО

(Техническое задание)

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(86))
оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным исполнителем.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным исполнителем.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением исполнителя при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или несколько указанных органов возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанными органами (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным исполнителем, порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта		Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта		-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта		Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.			-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта		-
3.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование исполнителя.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным исполнителем.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.			-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.			В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта.		Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного исполнителя.	На стадии разработки проекта контракта.		Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		-
6.	П. 1.2
7.	П. 1.3
Раздел 2. Права и обязанности сторон
8.	П.2.1 (пп. 2.1.1 - 2.1.6)	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.		Срок, указанный в пп.2.1.5, может быть скорректирован с учетом потребностей заказчика.
9.	П.2.2 (пп. 2.2.1 - 2.2.2)	Включается в неизменном виде			-
10.	П.2.3 (пп. 2.3.1 - 2.3.10)	Включается в неизменном виде			Сроки, указанные в пп.2.3.4, 2.3.5, 2.3.7 могут быть скорректированы с учетом потребностей заказчика.
11.	П. 2.3 (пп. 2.3.11)	Включается в неизменном виде			Включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
12.	П. 2.3 (пп. 2.3.12)	Включается в неизменном виде			-
13.	П.2.4 (пп. 2.4.1 - 2.4.4)	Включается в неизменном виде			-
Раздел 3. Сроки оказания услуг
14.	П.3.1, абз.1	Указывается срок страхования транспортных средств.	На стадии разработки проекта контракта.		Данная формулировка используется, если в извещении и документации об осуществлении закупки не были указаны конкретные календарные даты начала страхования в отношении каждого из транспортных средств, подлежащих страхованию по контракту. Если используется формулировка абзаца первого п. 3.1, абзац второй п. 3.1 исключается из текста проекта контракта.
15.	П.3.1, абз.2	Включается в неизменном виде.			Данная формулировка используется, если в извещении и документации об осуществлении закупки были указаны конкретные календарные даты начала страхования в отношении каждого из транспортных средств, подлежащих страхованию по контракту. Если используется формулировка абзаца второго п. 3.1, абзац первый п. 3.1 исключается из текста проекта контракта.
16.	П.3.2	Указывается дата, до наступления которой заказчик может подавать заявления на оформление полисов КАСКО.			Если используется формулировка абзаца второго п. 3.1, пункт 3.2 исключается из текста проекта контракта. При определении срока подачи заявлений необходимо учитывать установленные сроки завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году и сроки, предусмотренные пп. 4.3.1 - 4.3.2 контракта.
Раздел 4. Цена контракта и порядок расчетов
17.	П. 4.1	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.		Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
18.	П. 4.2	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.		-
19.	П.4.3	Включается в неизменном виде			Источник финансирования, указанный в абзаце первом п.4.3, может быть скорректирован в случае, если финансирование осуществляется из внебюджетных источников.
20.	П. 4.3.1, абзац первый	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.			В случае, если аванс не предусмотрен, абзац первый п.4.3.1 исключается из текста проекта контракта.
21.	П. 4.3.1, абзац второй	Включается в неизменном виде			В случае, если предусмотрен аванс, абзац второй п.4.3.1 исключается из текста проекта контракта.
22.	П. 4.3.2	Включается в неизменном виде.			В случае, если аванс не предусмотрен, то п. 4.3.2 следует излагать со слова "Расчет". Слова "Окончательный расчет"исключаются.
23.	П. 4.4 - 4.7	Включаются в неизменном виде.			Последнее предложение абзаца второго п. 4.4 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данное предложение исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
Раздел 5. Приемка услуг
24.	П. 5.1 - 5.3	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		Сроки, указанные в пп.5.2 и 5.3 могут быть скорректированы с учетом потребностей заказчика.
25.	П. 5.4	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.			Обязательность привлечения экспертов, экспертных организаций для экспертизы оказанных услуг страхования может быть предусмотрена Правительством Российской Федерации.
26.	П. 5.5 - 5.6	Включается в неизменном виде			-
27.	П.5.7	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя.			Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
28.	П. 5.8	Включается в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта.			-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
29.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.		В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
30.	П. 6.1	Включаются в неизменном виде.			-
31.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
32.	П. 6.3	Включаются в неизменном виде.
33.	П. 6.4.	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.			Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
34.	П.П. 6.5. - 6.8.	Включаются в неизменном виде.			-
Раздел 7. Ответственность сторон
35.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
36.	П. 7.2.
37.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем
38.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
39.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 2.3.11.
40.	Пп. 7.6 - 7.12, кроме п.п. 7.8, 7.11	Включаются в неизменном виде.
41.	П. 7.8	Последнее предложение п. 7.8 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
42.	П. 7.11.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
43.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
44.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		-
Раздел 10. Расторжение контракта
45.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.		-
46.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.			-
47.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.			-
Раздел 11. Срок действия контракта
48.	П. 11.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		-
Раздел 12. Прочие условия
49.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.		Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
50.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.		Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
51.	П. 12.2	Включается в неизменном виде.			- -
52.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
53.	П. 12.4 - 12.8	Включаются в неизменном виде.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
54.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке исполнителя. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
55.	Перечень транспортных средств	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации и извещении об осуществлении закупки (в части граф 1 - 8); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части граф 9 и 10).	На стадии составления проекта контракта.		В случае если заказчиком, уполномоченным органом в документации (извещении) были указаны размеры страховых премий по каждому из транспортных средств, при заключении контракта страховая премия определяется путем снижения размера страховой премии, указанного в документации на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки.
56.	Условия добровольного страхования КАСКО	Составляются заказчиком в соответствии со сведениями, указанными в документации и извещении об осуществлении закупки и заявке участника, с которым заключается контракт.			-

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(87))
на оказание услуг по обязательному государственному страхованию

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется за обусловленную Контрактом плату (страховую премию) выплачивать обусловленные Контрактом страховые суммы в случае причинения вреда жизни или здоровью застрахованных лиц при наступлении предусмотренных Контрактом страховых случаев.

1.2. Состав, объем и условия оказания услуг определяются Приложением N 1 к Контракту.

1.3. Место оказания услуг: ____________.

Территория страхования: Российская Федерация (Весь мир).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта представить Исполнителю список застрахованных лиц.

2.1.2. Уплатить страховую премию в течение 15 рабочих дней с даты получения счета и полиса от Исполнителя.

2.1.3. Ознакомить застрахованных лиц с условиями страхования по Контракту.

2.1.4. Известить Исполнителя о наступлении страхового случая путем представления заявления о страховом случае в срок не позднее 3 календарных дней с даты получения Заказчиком сведений об установлении инвалидности, смерти, а также закрытия последнего листка нетрудоспособности, выданного по конкретному страховому случаю.

2.1.5. Принять услуги в соответствии с условиями Контракта.

2.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Контрактом (включая приложения к нему).

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.2. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.2.3. Привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.

2.2.4. По согласованию с Исполнителем изменить объем оказываемых услуг в соответствии с п.12.6 Контракта.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. В течение 3 календарных дней с даты получения списка застрахованных лиц в соответствии с пунктом 2.1.1 Контракта передать Заказчику полис коллективного страхования.

2.3.2. Со дня получения всех предусмотренных Контрактом необходимых документов произвести страховую выплату либо выдать мотивированный письменный отказ в такой выплате в течение 7 дней.

2.3.3. Не разглашать полученные в ходе исполнения Контракта сведения о Страхователе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе, наследниках Застрахованного лица, а также о его состоянии здоровья.

2.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.3.5. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

2.3.6. Представлять Заказчику один раз в полугодие, а также за год в целом сведения о происшедших за соответствующий период страховых случаях, размерах и суммах фактически выплаченных страховых выплат.

Вышеуказанные сведения должны быть представлены Заказчику не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем прекращения соответствующего периода.

2.3.7. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.8. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

2.3.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика выплаты страховой премии.

2.4.3. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг (период страхования): с _________ по _______. Обязательства Исполнителя по выплате страховых сумм при наступлении страховых случаев возникают с момента начала периода страхования, указанного в настоящем пункте.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ______ (указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), НДС не облагается (пп.7 п.3 ст.149 НК РФ).

Цена Контракта включает суммы страховых премий, подлежащих выплате Исполнителю за оказание услуг страхования в пользу застрахованных лиц, указанных в списках, представленных Исполнителю, из расчета размера страховой премии на одно застрахованное лицо - ___________ руб.

4.2. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.3. Оплата страховых премий осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке.

4.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, в течение ____ дней со дня получения Заказчиком счета Исполнителя с указанием суммы страховых премий, исходя из фактической численности лиц, указанных Заказчиком в списке застрахованных лиц, и полиса коллективного страхования

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

4.3.2. Окончательный расчет (расчет) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом), на основании представленного Исполнителем счета.

4.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(88).

4.5. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 4.4 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

4.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.

5. Приемка услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится по завершении периода страхования, указанного в Приложении N 1 к Контракту.

5.2. В течение 5 рабочих дней по завершении оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику два подписанных со своей стороны экземпляра акта об оказанных услугах.

5.3. В течение 15 рабочих дней со дня получения актов об оказанных услугах Заказчик обязан подписать указанные акты и направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах, либо отказаться от принятия услуг и направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия услуг и уведомление о выявленных недостатках.

5.4. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.

5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о ненадлежащем качестве услуг, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, связанных с проведением экспертизы, осуществляется Исполнителем.

5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

7.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 2.3.8 Контракта, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 4.1 Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной в п. 2.3.8 Контракта информации Заказчику.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 4.4 Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством./

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2. Неотъемлемой частью Контракта является Приложение N 1 "Условия оказания услуг по обязательному государственному страхованию".

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

12.7. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20_ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20_ г. М.П.

Приложение N 1
к государственному контракту
от ______________________ N ________

Условия оказания услуг
по обязательному государственному страхованию
(техническое задание)

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(89))
на оказание услуг по обязательному государственному страхованию

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным исполнителем.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным исполнителем.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением исполнителя при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или несколько указанных органов возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанными органами (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным исполнителем, порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование исполнителя.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным исполнителем.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта.	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного исполнителя.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
6.	П. 1.2
7.	П. 1.3, абз. 1	Указывается место оказания услуг.		Место оказания услуг указывается в соответствии с извещением и документацией об осуществлении закупки.
8.	П. 1.3, абз. 2	Указывается территория страхования		В случае, если необходимо действие страхования за пределами Российской Федерации, необходимо указать слова "Весь мир", удалив слова "Российская Федерация". С учетом потребностей заказчика могут быть указаны иные варианты территории страхования.
Раздел 2. Права и обязанности сторон
9.	П.2.1 (пп. 2.1.1 - 2.1.6)	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	Сроки, указанные в пп.2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, могут быть скорректированы с учетом потребностей заказчика.
10.	П.2.2 (пп. 2.2.1 - 2.2.4)	Включается в неизменном виде		-
11.	П.2.3 (пп. 2.3.1 - 2.3.9), кроме п.2.3.8	Включается в неизменном виде		Сроки, указанные в пп.2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6 могут быть скорректированы с учетом потребностей заказчика.
12.	П 2.3 (п.2.3.8)	Включается в неизменном виде		Включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
13.	П.2.4 (пп. 2.4.1 - 2.4.3)	Включается в неизменном виде		-
Раздел 3. Сроки оказания услуг
14.	П.3.1	Указывается срок оказания услуг (период страхования).	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 4. Цена контракта и порядок расчетов
15.	П. 4.1, абз.1	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
16.	П. 4.1, абз.2	Включаются сведения о размере страховой премии на одно застрахованное лицо.		Размер страховой премии на одно застрахованное лицо указывается в соответствии с предложением, содержащимся в заявке на участие в конкурсе / аукционе / котировочной заявке лица, с которым заключается контракт, либо рассчитывается заказчиком самостоятельно путем деления общей цены контракта на расчетное количество лиц, подлежащих страхованию, указанное в извещении и документации об осуществлении закупки.
17.	П. 4.2	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	-
18.	П.4.3	Включается в неизменном виде		Источник финансирования, указанный в абзаце первом п.4.3, может быть скорректирован в случае, если финансирование осуществляется из внебюджетных источников.
19.	П. 4.3.1, абзац первый	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.		В случае, если аванс не предусмотрен, абзац первый п.4.3.1 исключается из текста проекта контракта.
20.	П. 4.3.1, абзац второй	Включается в неизменном виде		В случае, если предусмотрен аванс, абзац второй п.4.3.1 исключается из текста проекта контракта.
21.	П. 4.3.2	Включается в неизменном виде.		В случае, если аванс не предусмотрен, то п. 2.4.2 следует излагать со слова "Расчет". Слова "Окончательный расчет"исключаются.
22.	П. 4.4 - 4.6	Включаются в неизменном виде.		Последнее предложение абзаца второго п. 4.4 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данное предложение исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
Раздел 5. Приемка услуг
23.	П. 5.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
24.	П. 5.2			Сроки, указанные в п.5.2 и 5.3, могут быть скорректированы с учетом потребностей заказчика.
25.	П. 5.3
26.	П. 5.4	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.		Обязательность привлечения экспертов, экспертных организаций для экспертизы оказанных услуг страхования может быть предусмотрена Правительством Российской Федерации.
27.	П. 5.5 - 5.6	Включается в неизменном виде		-
28.	П.5.7	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в закупке. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
29.	П. 5.8	Включается в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта.		-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
30.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
31.	П. 6.1	Включаются в неизменном виде.		-
32.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
33.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.		Рекомендуется установить такой срок действия обеспечения исполнения контракта, который как минимум на 1 год и 60 дней превышает срок, указанный в пункте 3.1 контракта.
34.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
35.	П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
36.	Пп. 7.1 - 7.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
37.	П. 7.3	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем
38.	П.7.4	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
39.	П.7.5	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 2.3.11.		--
40.	Пп. 7.6 - 7.12, кроме п.п. 7.8, 7.11	Включаются в неизменном виде.		-
41.	П. 7.8	Последнее предложение п. 7.8 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).		-
42.	П.7.11	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
43.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
44.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение Контракта
45.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
46.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.		-
47.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта.		-
Раздел 11. Срок действия контракта
48.	П. 11.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 12. Прочие условия
49.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Формулировка абз. 1 п. 12.1 включается в проект контракта в случае, если контракт заключается по результатам конкурса или запроса котировок. Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
50.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде в случае.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
51.	П. 12.2	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.		- -
52.	П. 12.3 - 12.7	Включается в неизменном виде.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
53.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
54.	Условия оказания услуг по обязательному государственному страхованию	Составляются заказчиком в соответствии со сведениями, указанными в извещении и документации об осуществлении закупки и заявке участника, с которым заключается контракт.		-

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(90))
на оказание услуг в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 года N 263, (далее - Правила ОСАГО) на основании договоров обязательного страхования, заключаемых в отношении конкретных транспортных средств в соответствии с Контрактом и в пределах цены Контракта на основании поданных Заказчиком заявлений и документов, предусмотренных пунктом 15 Правил ОСАГО.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение срока действия Контракта подавать Исполнителю заявления и документы, необходимые для заключения договоров обязательного страхования в отношении транспортных средств, указанных в Приложении N 1 к Контракту, в соответствии с требованиями раздела IV Правил ОСАГО.

2.1.2. Принять Услуги в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. На основании счета Исполнителя уплатить страховую премию по каждому договору обязательного страхования, заключенному на основании заявления Заказчика.

2.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Представлять Исполнителю документы, необходимые для заключения договоров обязательного страхования в виде копий.

2.2.2. Представлять Исполнителю документы, необходимые для заключения договоров обязательного страхования в форме электронных документов. Заявление о заключении договора обязательного страхования, представляемое в форме электронного документа, подписывается и оформляется с соблюдением предусмотренных Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" условий признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

2.2.3. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта по вине Исполнителя, требовать у него соответствующего возмещения.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги надлежащего качества и в установленные сроки в течение всего срока действия Контракта.

2.3.2. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3.3. На основании заявлений Заказчика оформлять полисы обязательного страхования (ОСАГО) на транспортные средства, указанные в заявлениях Заказчика, при условии соответствия документов, представленных Заказчиком, требованиям Правил ОСАГО и Контракта.

2.3.4. Выдавать Заказчику оформленные полисы обязательного страхования (ОСАГО) не позднее следующего рабочего дня после поступления страховой премии на счет Исполнителя. Одновременно со страховым полисом Заказчику бесплатно выдаются перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации, текст Правил ОСАГО, два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии по форме, утверждаемой Министерством внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

Передача указанных документов осуществляется Исполнителем по месту нахождения Заказчика уполномоченному представителю Заказчика.

2.3.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.3.6. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

2.3.7. Давать Заказчику разъяснения по всем вопросам, касающимся исполнения Контракта и договоров обязательного страхования.

2.3.8. Обеспечить в рамках исполнения Контракта и договоров обязательного страхования соблюдение условий, указанных в Приложении N 2 к Контракту.

2.3.9. По письменному запросу Страхователя представлять сведения об удовлетворении (в полном объеме или частично) требований третьих лиц о возмещении вреда, причиненного Страхователем, либо мотивированном отказе в таком возмещении в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

2.3.10. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.11. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

2.3.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Период подачи Заказчиком заявлений на заключение договоров обязательного страхования: с даты заключения контракта по ___ ___________ 20__ г.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ______ (указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), НДС не облагается (пп.7 п.3 ст.149 НК РФ).

Цена Контракта включает суммы страховых премий, подлежащих выплате Исполнителю при заключении договоров обязательного страхования в отношении транспортных средств, указанных в Приложении N 1 к Контракту.

Оплата производится в рублях Российской Федерации.

4.2. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.3. Оплата страховых премий производится за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение ___ дней со дня получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя.

Счет на оплату страховых премий выставляется Исполнителем Заказчику в течение ___ дней со дня получения заявления на оформление полиса обязательного страхования (ОСАГО).

4.4. В случае прекращения действия страхового полиса по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель возвращает Заказчику часть страховой премии пропорционально оставшейся части срока действия страхового полиса в течение 10 рабочих дней со дня получения Исполнителем информации об основаниях досрочного прекращения действия страхового полиса или заявления Заказчика о прекращении действия страхового полиса.

4.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.

5. Приемка услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится по завершении срока действия последнего из страховых полисов, выданных Исполнителем в рамках Контракта.

5.2. В течение 5 рабочих дней по завершении оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику два подписанных со своей стороны экземпляра акта об оказанных услугах.

5.3. В течение 15 рабочих дней со дня получения актов об оказанных услугах Заказчик обязан подписать указанные акты и направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах, либо отказаться от принятия услуг и направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия услуг и уведомление о выявленных недостатках.

5.4. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.

5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о ненадлежащем качестве услуг, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, связанных с проведением экспертизы, осуществляется Исполнителем.

5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

7.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 2.3.11 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 4.1. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной в п. 2.3.11 Контракта информации Заказчику.

7.6. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.7. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Пеня, предусмотренная пунктом 7.9, устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

7.12. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством./

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

Приложение N 1 "Перечень транспортных средств";

Приложение N 2 "Условия оказания услуг по обязательному страхованию".

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.7. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

12.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 200_ г. М.П.

Приложение N 1
к государственному контракту
от ______________________ N ________

Перечень транспортных средств

Приложение N 2
к государственному контракту
от ______________________ N ________

Условия оказания услуг по обязательному страхованию
(Техническое задание)

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(91))
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным исполнителем.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным исполнителем.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением исполнителя при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или несколько указанных органов возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным исполнителем, порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1. .	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии разработки проекта контракта
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование исполнителя.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запроса котировок, запроса предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным исполнителем.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запроса котировок, запроса предложений, информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя. Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запрос котировок, запроса предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения исполнителя
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного исполнителя.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	-
6.	П. 1.2
Раздел 2. Права и обязанности Сторон
7.	П. 2.1 (пп. 2.1.1-2.1.4)	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
8.	П. 2.2 (пп. 2.2.1-2.2.3)			-
9.	П. 2.3 (пп. 2.3.1-2.3.10)			Сроки, указанные в пп.2.3.4, 2.3.6, 2.3.9, могут быть скорректированы с учетом потребностей заказчика.
10.	П. 2.3 (пп. 2.3.11)	Включается в неизменном виде.		Включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
11.	П. 2.3 (пп. 2.3.12)	Включается в неизменном виде.		-
12.	П. 2.4 (пп. 2.4.1-2.4.2)	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 3. Сроки оказания услуг
13.	П.3.1	Указывается дата, до наступления которой заказчик может подавать заявления на заключение договоров ОСАГО.	На стадии разработки проекта контракта.	При определении срока подачи заявлений необходимо учитывать установленные сроки завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году и сроки, предусмотренные пунктом 4.3 контракта.
Раздел 4. Цена Контракта и порядок расчетов
14.	П.4.1	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
15.	П. 4.2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
16.	П. 4.3	Указываются сроки исполнения обязательств с учетом потребностей заказчика.		Источник финансирования, указанный в абзаце первом п.4.3, может быть скорректирован в случае, если финансирование осуществляется из внебюджетных источников..
17.	П. 4.4	Включается в неизменном виде.		Срок, указанный в п.4.4, может быть скорректирован с учетом потребностей заказчика.
18. 1	П. 4.5	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 5. Приемка услуг
19.	П. 5.1	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
20.	П. 5.2			Сроки, указанные в п.5.2 и 5.3, могут быть скорректированы с учетом потребностей заказчика.
21.	П. 5.3
22.	П. 5.4	Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.		Обязательность привлечения экспертов, экспертных организаций для экспертизы оказанных услуг страхования может быть предусмотрена Правительством Российской Федерации.
23.	П. 5.5 - 5.6	Включается в неизменном виде		-
24.	П.5.7	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя.		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
25.	П. 5.8	Включается в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта.		-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
26.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
27.	П. 6.1	Включаются в неизменном виде.		-
28.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
29.	П. 6.3	Включаются в неизменном виде.		Рекомендуется установить такой срок действия обеспечения исполнения контракта, который как минимум на 1 год и 60 дней превышает срок, указанный в пункте 3.1 контракта.
30.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
31.	П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
32.	Пп. 7.1 - 7.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
33.	П. 7.3	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем
34.	П.7.4	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
35.	П.7.5	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 2.3.11.		--
36.	Пп. 7.6 - 7.12, кроме п.п. 7.8, 7.11	Включаются в неизменном виде.		-
37.	П. 7.8	Последнее предложение п. 7.8 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).		-
38.	П.7.11	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
39.	Пп. 8.1 - 8.4	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
40.	Пп. 9.1 - 9.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
41.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон одностороннего отказа от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
42.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.		-
43.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
Раздел 11. Срок действия контракта
44.	П. 11.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 12. Прочие условия
45.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
46.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
47.	П. 12.2	Включается в неизменном виде.		- -
48.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
49.	П. 12.4 - 12.8	Включаются в неизменном виде.
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
50.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запроса котировок, запроса предложений, информация о исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения о исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
51.	Перечень транспортных средств	Составляется заказчиком на основе указанных в документации и извещении об осуществлении закупки сведений о транспортных средствах, в отношении которых будут заключаться договоры ОСАГО.	На стадии разработки проекта контракта	- .
52.	Условия оказания услуг по обязательному страхованию	Включается в соответствии со сведениями, указанными в документации и извещении об осуществлении закупки и заявке участника закупки, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	-

ТИПОВАЯ ФОРМА
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(92))
на оказание услуг по обязательному и (или) добровольному страхованию государственного (муниципального) имущества

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице_______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обязательному и (или) добровольному страхованию государственного (муниципального) имущества, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные по Контракту услуги в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Имущество, в отношении которого будет производиться страхование, указано в Приложении N 1, которое является неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Страхование имущества осуществляется Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"на основании договоров обязательного и (или) добровольного страхования, заключаемых в отношении конкретных объектов имущества в соответствии с Контрактом и в пределах цены Контракта.

1.4. Период подачи Заказчиком заявлений на заключение договоров страхования: с даты заключения контракта по __ __________ 20__ г.

1.5. Страхование осуществляется в соответствии с Правилами страхования имущества, являющимися неотъемлемой частью договора.

2. Цена контракта (страховая премия) и порядок расчетов

2.1. Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами всех объектов страхования, указанных в Приложении N 1.

2.2. Страховая премия по Контракту составляет _____руб.___коп. (____________________).

2.3. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Расчет осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах (и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом), на основании представленного Исполнителем счета.

2.4. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

Датой уплаты страховой премии считается день перечисления страховой премии на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.6. В случае прекращения действия страхового полиса по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Исполнитель возвращает Заказчику часть страховой премии пропорционально оставшейся части срока действия страхового полиса в течение 10 рабочих дней со дня получения Исполнителем информации об основаниях досрочного прекращения действия страхового полиса или заявления Заказчика о прекращении действия страхового полиса.

2.7. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета.

2.8. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.7 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.9. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе о цене.

3. Страховая сумма

3.1. Страхование должно осуществляться попредметно, исходя их страховых оценок объектов имущества. Выгодоприобретатель должен быть указан в каждом полисе.

3.2. Страховая сумма, в пределах которой Исполнитель обязуется при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия контракта обязательного (добровольного) страхования) возместить потерпевшим причиненный вред, составляет ____________________.

3.3. Общая сумма страховых выплат по страховым случаям, произошедшим с одним объектом страхования, не может превышать установленной для него страховой суммы.

3.4. Полисы должны быть оформлены на условиях "С ответственностью за все риски".

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Исполнителю перечень объектов страхования с предполагаемыми сроками действия страховых полисов обязательного (добровольного) страхования имущества. Место предоставления страховых полисов - ___________________;

4.1.2. На основании счета, выставленного Исполнителем, уплатить страховую премию единовременно по каждому объекту страхования, передаваемому Исполнителю на страхование по Контракту.

4.1.3. Исполнять свои обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Правилами страхования имущества.

4.1.4. При наступлении страхового случая:

- принимать необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения ущерба застрахованному имуществу;

- незамедлительно заявить об этом в соответствующие организации;

- в течение 24-х часов с момента обнаружения ущерба в письменной форме заявить о происшествии Исполнителю.

4.1.5. Принять Услуги в соответствии с условиями Контракта.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Предоставлять Заказчику услуги страхования в соответствии с действующими нормативными актами РФ.

4.2.2. После наступления страхового случая произвести выплату страхового возмещения в течение 5 (пяти) банковских дней с признания случая страховым;

4.2.3. Письменно с указанием причин уведомлять Заказчика о причинах непризнания события страховым случаем или о принятии решения об уменьшении размера страхового возмещения;

4.2.4. Не разглашать сведения о Заказчике и объектах страхования;

4.2.5. Оформлять и выдавать Заказчику страховой полис на каждый объект страхования в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4.2.6. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта;

4.2.7. Давать Заказчику разъяснения по всем вопросам, касающимся исполнения Контракта и договоров обязательного страхования.

4.2.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.2.9. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

4.2.10. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем.

4.2.11. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем услуг, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

4.2.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. требовать оказание услуг в полном объеме, надлежащего качества и в согласованные сторонами сроки;

4.3.2.требовать устранения недостатков оказанных Исполнителем услуг;

4.3.3. Представлять Исполнителю заявление о заключении договора страхования, а также документы, необходимые для заключения договоров обязательного страхования;

4.3.4.Осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. требовать своевременного предоставления Заказчиком необходимых для осуществления обязательного (добровольного) страхования имущества документов;

4.4.2. требовать своевременную и полную оплату за оказанные услуги.

5. Приемка услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится по завершении срока действия последнего из страховых полисов, выданных Исполнителем в рамках Контракта.

5.2. В течение 5 рабочих дней по завершении оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику два подписанных со своей стороны экземпляра акта об оказанных услугах.

5.3. В течение 15 рабочих дней со дня получения актов об оказанных услугах Заказчик обязан подписать указанные акты и направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах, либо отказаться от принятия услуг и направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия услуг.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет. В случае если в установленные сроки Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта).

6. Срок действия контракта

6.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту (Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. /________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются). В случае, если в соответствии с пунктом указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 4.2.11 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

7.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 4.2.9 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной в п. 4.2.9 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 4.2.10 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.7 Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Обеспечение исполнения контракта*

8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 8.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

8.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

8.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

8.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

8.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

8.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

8.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

8.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

8.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 8.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

8.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

8.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

8.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

8.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

8.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

8.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

8.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

8.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

8.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

8.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

8.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

8.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

8.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

8.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

8.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

8.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

8.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

8.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.,

8.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Исполнителем является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 11 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 11 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 9.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 11 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Прочие условия

10.1. В случаях, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.  Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

10.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

10.4. Вопросы, связанные с изменением персонального состава слушателей, направляемых на обучение могут быть разрешены Сторонами в оперативном порядке при условии информирования Исполнителя о необходимости таких изменений за 2 недели до начала занятий.

10.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение N 1 "Перечень объектов страхования";

Приложение N 2 "Правила страхования имущества".

10.6. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.

10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.9. В случае невозможности урегулирования споров по контракту мирным путём, любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
от ____________ N ________

Перечень объектов страхования

N п/п	Объект	Страховая стоимость	Страховой тариф

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к государственному контракту
от ______________________ N ________

Правила страхования

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(93))
на оказание услуг по обязательному и (или) добровольному страхованию государственного (муниципального) имущества

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным исполнителем.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным исполнителем.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением исполнителя при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным исполнителем, порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного исполнителя в случаях, предусмотренных п.п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) исполнителя.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным исполнителем.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение о размещении заказа у единственного исполнителя.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1.	Указывается, на оказание услуг обязательного или добровольного страхования имущества заключается договор; указывается, государственное или муниципальное имущество страхуется.	На стадии разработки проекта контракта.	-.
6.	П. 1.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
7.	П. 1.3.
8.	П.1.4.	Указывается конкретная дата окончания подачи заявлений на заключение договоров страхования.		-
9.	П.1.5.	Включается в неизменном виде.		-
Раздел 2. Цена Контракта (страховая премия) и порядок расчетов
10.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
11.	П.2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.		Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания исполнителем таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения".
12.	П. 2.3	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
13.	Пп. 2.4 - 2.9.	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 3. Страховая сумма
14.	П. 3.1.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
15.	П. 3.2.	Указывается страховая сумма в пределах которой будет возмещаться причинённый имуществу заказчика вред.
16.	П. 3.3.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
	П. 3.4.
Раздел 4. Права и обязанности сторон
17.	П.4.1.1	Указывается место передачи заказчику страховых полисов	На стадии разработки проекта контракта.	-
18.	Пп.4.1.2 - 4.2.7	Включаются в неизменном виде.
19.	П. 4.2 (пп.4.2.8, 4.2.9)	Включаются в неизменном виде.		Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
20.	П.4.2 (пп.4.2.10)			Включается в случае, если заказчик при определении исполнителя установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
21.	Пп.4.2.11 - 4.4.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 5. Приёмка услуг
22.	Раздел в целом (кроме п.5.4).	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
23.	П.5.4	Включаются в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 9.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.
Раздел 6. Срок действия контракта
24.	П. 6.1	Указывается конкретная дата прекращения срока действия контракта либо сохраняется общая формулировка о действии контракта до полного исполнения сторонами своих обязательств.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 7. Ответственность сторон
25.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
26.	П. 7.2.
27.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем
28.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 4.2.11., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
29.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 4.2.9
30.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 4.2.10
31.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
32.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
33.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 8. Обеспечение исполнения контракта
34.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
35.	П. 8.1	Включается в неизменном виде.		-
36.	П. 8.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
37.	П. 8.3	Включается в неизменном виде.		-
38.	П. 8.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
39.	П.П. 8.5 - 8.9	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 9. Расторжение Контракта
40.	Раздел в целом (кроме п.9.1).	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
41.	П.9.1 абз.1	Включается в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 9.1 исключается.
1.1.4 Раздел 10. Прочие условия
42.	П. 10.2, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 10.1, абз. 2 п. 10.1 исключается из текста проекта контракта.
43.	П. 10.2, абз. 2	Включается в неизменном виде.		Если используется формулировка абз. 2 п. 10.1, абз. 1 п. 10.1 исключается из текста проекта контракта.
44.	Пп. 10.3 - 10.4	Включаются в неизменном виде.		-
45.	П. 10.5	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
46.	П. 10.7.	Включается в неизменном виде.
47.	П. 10.7.
48.	П. 10.8
49.	П. 10.9.
Раздел 11. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон
50.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
51.	Перечень объектов страхования	Содержит перечень страхуемых объектов, их страховую стоимость, а также страховой тариф.	На стадии разработки проекта контракта.	-
52.	Правила страхования	Содержат условия страхования имущества	На стадии заключения контракта	-

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(94))
на оказание услуг по организации питания школьными столовыми

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"____________20__г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по организации питания, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется Техническим заданием (Приложением N 1), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Место оказания услуг:____________________________

В целях выполнения обязательств по Контракту, на основании п. 10 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"Заказчик предоставляет Исполнителю недвижимое имущество (помещение) и оборудование в безвозмездное пользование на основании актов приема-передачи (Приложения N 3).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

2.4. Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(95). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Оплата по Контракту производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение пяти рабочих дней на основании подписанного сторонами Акта об оказанных услугах (и Акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных Контрактом) и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

Ежемесячная стоимость оказанных услуг рассчитывается как сумма стоимостей оказанных услуг за каждый день оказания услуг в отчетном месяце. Отчетным считается календарный месяц.

Стоимость услуг за один день рассчитывается как произведение стоимости продуктов питания, необходимых для приготовления блюд, указанных в меню, и количества питающихся, указанных в заявке Заказчика. Стоимость продуктов питания не может быть выше, чем установленная согласно Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.10.2006 N 249-п "Об обеспечении питанием обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений автономного округа за счет средств бюджета автономного округа"с учетом размера наценки на продукцию предприятий общественного питания согласно Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.08.2002 N 455-п "О порядке ценообразования и применения наценок на продукцию предприятий общественного питания при образовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего, высшего и профессионального образования автономного округа".

2.4.4. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата оказанных услуг (части услуг) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов об оказанных услугах и представленных Исполнителем счетов.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата оказанных услуг осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(96).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе о цене и (или) объеме услуг.

3. Порядок оказания услуг

3.1. Услуги оказываются в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно).

3.2. Услуги оказываются на основании утвержденного Заказчиком меню и поданных Заказчиком письменных заявок с указанием количества питающихся. Форма заявки установлена Приложением N 2.

3.3. Меню утверждается Заказчиком еженедельно и предоставляется Исполнителю не позднее среды, предшествующей неделе оказания услуг.

3.4. Заявки подаются ежедневно не позднее 17 часов 00 минут дня, предшествующего дню оказания услуг.

3.5. Меню и заявки направляются по адресу электронной почты: _________, либо по факсу. Номером факса для получения меню и заявок является: ________________.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.

4.1.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.1.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку с указанием количества питающихся.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

4.2.2. Контролировать целевое использование Исполнителем средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность

4.2.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.

4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.3. Исполнитель обязуется:

4.3.1. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

4.3.2. Предоставлять Заказчику первичную учетную документацию по учету операций в общественном питании установленного образца (Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132).

4.3.3. Оказывать услуги непосредственно по месту нахождения Заказчика с учетом графика режима работы Заказчика.

4.3.4. Ежедневно, в период оказания услуг, до 8 часов 00 минут вывешивать меню (с учетом разных возрастных категорий обучающихся).

4.3.5. Приготавливать и выдавать блюда в соответствии с меню и по времени, согласованным с Заказчиком.

4.3.6. Обеспечить лабораторно-технологический контроль безопасности и качества приготовления блюд.

4.3.7. Обеспечить чистоту и соблюдение санэпидрежима производственных помещений, оборудования и инвентаря пищеблока, предназначенных для оказания услуг. Осуществлять уборку указанных помещений с частотой и качеством, определяемыми правилами и требованиями санитарно-эпидемиологического надзора. Содержать помещения, выделенные для оказания услуг, в надлежащем порядке с соблюдением установленных правил и требований технического и пожарного надзора.

4.3.8. Участвовать при проведении инвентаризации оборудования и инвентаря пищеблока в течение срока действия Контракта.

4.3.9. Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока, мебели и иного имущества, предоставленного Заказчиком для оказания услуг.

4.3.10. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

4.3.11. В течение 1 рабочего дня с момента заключения Контракта предоставить Заказчику сведения о физических лицах, непосредственно занятых в оказании услуг, с приложением копий медицинских книжек. По требованию Заказчика в любое время в течение срока оказания услуг предъявлять Заказчику медицинские книжки физических лиц, которые заняты в оказании услуг.

4.3.12. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.3.13. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

4.3.14. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем.

4.3.15. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем услуг, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

4.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с Актами оказанных услуг.

4.4.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

5. Приемка услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за каждый месяц.

5.2. Исполнитель не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и акт об оказанных услугах.

5.3. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом может осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. Заказчик также вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями.

5.4. Стороны подписывают акты об оказанных услугах за каждый месяц не позднее пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т.д.

Акт об оказанных услугах за последний месяц IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет. В случае если в установленные сроки Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта).

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.,

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Исполнителем является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 4.3.15 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

7.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 4.3.13 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной в п. 4.3.13 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 4.3.14 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г.

__ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается:

Приложение N 1 "Техническое задание"

Приложение N 2 "Заявка на количество питающихся детей"

Приложение N 3 "Акт приема-передачи производственных, складских и иных помещений, оборудования и инвентаря Заказчика, предназначенных для оказания услуг"- при необходимости

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.8. Приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Техническое задание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Форма заявки
на количество питающихся детей

Адрес:________________________________

Контракт N_________ от _________________

Категория детей	Количество детей	Изменения	Итого рационов

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г

Акт приема-передачи
производственных, складских и иных помещений, оборудования и инвентаря Заказчика, предназначенных для оказания услуг

1. Сведения о состоянии производственных, складских помещений и т.п. на дату передачи:

NN пп	Наименование помещений	Площадь (кв.м)	Примечание
1
	Итого

2. Сведения о состоянии оборудования, инвентаря и т.п. на дату передачи:

NN пп	Наименование оборудования, инвентаря и т.п.	Марка	Модель	Количество (шт.)	Примечание
1
2
_

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(97))
на оказание услуг по организации питания школьными столовыми

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным исполнителем.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным исполнителем.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением исполнителя при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным исполнителем, порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного исполнителя в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) исполнителя.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным исполнителем.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений, информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения исполнителя.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение о размещении заказа у единственного исполнителя.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1.-1.2.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
6.	П. 1.3 абз. 1	Указывается место оказания услуг.	На стадии разработки проекта контракта.	-
7.	П. 1.3. абз. 1	Включается в текст контракта в случае, если для оказания услуг исполнителю будет предоставлено в безвозмездное пользование недвижимое имущество и оборудование заказчика.
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
8.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
9.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания исполнителем таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения".
10.	П. 2.2 абз. 2	Указывается при необходимости.	На стадии разработки проекта контракта.	-
11.	П. 2.3	Включается в неизменном виде.
12.	П. 2.4.1	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.		Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
13.	П.2.4 (пп. 2.4.2- 2.4.4)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
14.	П. 2.5			Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
15.	П. 2.6			-
16.	П. 2.7
Раздел 3. Порядок оказания услуг
17.	П. 3.1.	Указывается срок оказания услуг (срок указывается в календарных датах)	На стадии разработки проекта контракта.
18.	П. 3.2.-3.4.	Включаются в неизменном виде
19.	П. 3.5.	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя	На стадии составления проекта контракта	Соответствующие сведения заполняются на основе заявки. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово "Получатель"в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово "Получатель"в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта
Раздел 4. Права и обязанности Сторон
20.	П. 4.1-4.4 (кроме пп. 4.3.13 - 4.3.15)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
21.	П.4.4 (пп. 4.3.13, 4.3.14)	Включаются в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта	Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
22.	П.4.4 (пп. 4.3.15)	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	Включается в случае, если заказчик при определении исполнителя установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
Раздел 5. Приемка услуг
23.	П. 5.1.-5.4.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
24.	П. 5.4.	Указываются сроки подписания сторонами актов оказанных услуг.		Абз. 2 п. 5.4. включается в текст контракта в случае, если дата окончания оказания услуг в соответствии с п. 3.1. приходится на последний месяц IV квартала. Если дата окончания оказания услуг не приходится на последний месяц IV квартала абз. 2 п. 5.4. следует исключить из текста контракта.
25.	П. 5.5.	Включается в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.		-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
26.	Раздел в целом.	Включается в случае, если по условиям проведения торгов требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
27.	П. 6.1	Включаются в неизменном виде.		-
28.	П. 6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
29.	П. 6.3	Включаются в неизменном виде.
30.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
31.	П. 6.5-6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
32.	П. 7.1.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
33.	П. 7.2.
34.	П. 7.3.	Включается в неизменном виде. Пеня устанавливается в фиксированном размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.		Пеня не быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем
35.	П. 7.4.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если в текст контракта включен п. 3.3.8., в пункт 7.4. включаются слова, выделенные курсивом. В противном случае такие слова исключаются из текста контракта.		-
36.	П. 7.5.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.6.
37.	П. 7.6.	Включается в текст контракта в неизменном виде при наличии п. 3.3.7.		-
38.	Пп. 7.7 - 7.13, кроме п.п. 7.9, 7.12	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.
39.	П. 7.9	Последнее предложение п. 7.9 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
40.	П. 7.12.	Включается в неизменном виде. Штрафы устанавливается фиксированной суммой, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
41.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
42.	Раздел в целом.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
43.	П. 10.1 абз. 1	Включаются в неизменном виде, если заказчиком не предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 2 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
44.	П. 10.1 абз. 2	Включаются в неизменном виде, если заказчиком предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта. При этом абз. 1 п. 10.1 исключается.	На стадии разработки проекта контракта.	-
45.	Пп. 10.2 - 10.14	Включаются в неизменном виде. При этом пп. 10.5 - 10.14 включаются в случае, если п. 10.1 предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.
Раздел 11. Срок действия контракта
46.	П. 11.1	Указывается конкретная календарная дата (совпадающая с днем окончания оказания услуг, указанной в п. 3.1. контракта), при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате услуг, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 12. Прочие условия
47.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
48.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
49.	П. 12.2			-
50.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
51.	П. 12.4	Включается в неизменном виде.
52.	П. 12.5
53.	П. 12.6
54.	П.12.7
55.	П.12.8
Раздел 13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
56.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
57.	Техническое задание	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений (в части наименования и объема оказываемых услуг); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара, используемых при оказании услуг).	На стадии составления проекта контракта	-
58.	Форма заявки на количество питающихся детей		На стадии разработки проекта контракта	-
59.	Акт приема-передачи производственных, складских и иных помещений, оборудования и инвентаря Заказчика, предназначенных для оказания услуг	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 1.3 проекта контракта Заказчик предоставляет Исполнителю недвижимое имущество (помещение) и оборудование в безвозмездное пользование	На стадии разработки проекта контракта	-

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
Государственного контракта (гражданско-правового договора*(98))
на оказание услуг по санаторно-курортному лечению, оздоровлению в лагерях и базах отдыха

(идентификационный код закупки ______________________________)

г. ______________

"___"____________20__г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ________(наименование организации, создавшей комиссию, например указать здесь "Заказчика") _________ (протокол_________ от _____ N _____)

решения Заказчика от _________ N __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по санаторно-курортному лечению, оздоровлению в лагерях и базах отдыха (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Сведения о предоставляемых путевках указаны в Приложении N 1. Состав и объем услуг, требования к услугам определены Приложением N 2 к Контракту.

1.3. Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг (форма заявки определена в приложении N 3 к контракту). Заявки направляются Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения заявок является: _________. Номером факса для получения заявок является: ________________.

1.4. Место оказания услуг: ________________________.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Количество путевок предоставляемых в рамках оказания услуг определены в Приложении N 1, являющимся неотъемлемой частью Контракта.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

2.4 Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек*(99). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта /

(Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.4.4. Расчет за оказанные услуги (часть услуг) осуществляется в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах на основании отрывных талонов путевок или документов их заменяющих, с указанием фактического времени пребывания в санатории (лагере, базе отдыха), либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленного Исполнителем счета. /

(Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за оказанные и принятые Заказчиком в отчетном месяце услуги на основании подписанного Заказчиком Акта об оказанных услугах и отрывных талонов путевок или документов их заменяющих, с указанием фактического времени пребывания в санатории (лагере, базе отдыха) и представленного Исполнителем счета. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.) /

(Расчет за оказанные услуги осуществляется на основании подписанных Заказчиком Актов об оказанных услугах и отрывных талонов путевок или документов их заменяющих, с указанием фактического времени пребывания в санатории (лагере, базе отдыха) и представленного Исполнителем счета в срок не позднее ___ дней со дня оказания услуг по Контракту в полном объеме / 31 декабря __ г. ____).

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 3.6 Контракта, оплата оказанных услуг (части услуг) производится в течение _10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов об оказанных услугах и представленных Исполнителем счетов.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата оказанных услуг осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика*(100).

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 3.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе о цене и (или) объеме услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.1.2. Направлять на санаторно-курортное лечение (оздоровление) граждан-получателей в сроки, указанные в путевках, в соответствии с Приложением N 1 к Контракту.

3.1.3. Информировать Исполнителя в письменной форме о фактах утраты путевок.

3.1.4. Принять и оплатить услуги в порядке, предусмотренным Контрактом.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта, а также за качеством обслуживания лиц, направляемых на санаторно-курортное лечение, оздоровление, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.2.2. При возникновении необходимости перенести срок лечения либо отказаться от путевки, возвратив ее Исполнителю не менее чем за 3 (три) календарных дней до начала заезда.

3.2.3.В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков.

3.2.4. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказывать услуги в ________________ (указать полное наименование организации либо структурного подразделения (филиала и т.п.), в котором фактически оказываются услуги), расположенном по адресу ______________ (указать фактический адрес организации либо структурного подразделения (филиала и т.п.), в котором оказываются услуги).

3.3.2. Предоставлять услуги по санаторно-курортному лечению, оздоровлению гражданам - получателям на основании путевки. Количество, цена и срок действия путевок определены в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Контракта.

3.3.3. Предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации путевки на санаторно-курортное лечение не позднее дня, следующего за днем заключения Контракта.

3.3.4. Обеспечить оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей в течение срока действия путевки с надлежащим качеством и в объемах, определенных Техническим заданием (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

3.3.5. По письменному уведомлению Заказчика аннулировать утраченные путевки и выдавать дубликаты или новые бланки путевок.

3.3.6. Письменно информировать Заказчика о неиспользованных путевках на следующий день после наступления срока действия путевок. По согласованию с Заказчиком переносить сроки действия неиспользованных путевок.

3.3.7. В сроки, установленные Контрактом, направлять Заказчику все отчетные и бухгалтерские документы, предусмотренные Контрактом.

3.3.8. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих обслуживанию граждан-получателей, направленных на лечение.

3.3.9. Оказывать услуги в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложении N 2), являющимся неотъемлемой частью контракта.

3.3.10. Лицам, прибывшим на санаторно-курортного лечение, оздоровление, обеспечить выдачу обратных талонов к путевкам (или документы, их заменяющих) с указанием фактического времени пребывания в санатории (лагере, базе отдыха), а в случае досрочного отъезда - с указанием его причины.

3.3.11. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.12. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.13. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.

3.3.14. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем.

3.3.15. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем услуг, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.

3.3.16. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать от Заказчика приемки и оплаты фактически оказанных услуг.

3.4.2. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно).

Услуги должны быть оказаны в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение N 4), являющимся неотъемлемой частью Контракта. / Услуги оказываются по заявкам Заказчика в течение ___ календарных дней со дня получения заявки Исполнителем.

Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Заказчика при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения заявок является: _________. Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части оказания услуг и их приемки. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Исполнителя от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________ (указать отчетный период: месяц, квартал).

5.2. Исполнитель не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и акт об оказанных услугах.

5.3. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом может осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Стороны подписывают Акты об оказанных услугах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем /___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т.д.).

Акт об оказанных услугах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.

5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон(и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии - до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11):

- заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны:

6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,

6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,

6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.

6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:

6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,

6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,

6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.,

6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.

* В случае если Исполнителем является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.15 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме __________________________________________.

7.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 3.3.13 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Исполнителем указанной в п. 3.3.13 Контракта информации Заказчику.

7.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 3.3.14 Контракта, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.9. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей _____копеек.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Разрешение споров

9.1. Возникшие в ходе исполнения Контракта спорные вопросы разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены в течение 5 (Пяти) дней с момента получения оформленной в письменной форме претензии.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. (Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Сведения о предоставляемых путевках (Приложение N 1);

- Техническое задание (Приложение N 2);

- Форма заявки (Приложение N 3);

- Графиком оказания услуг (Приложение N 4) - при необходимости.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.8. В случае если услуги оказываются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 1
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Сведения
о предоставляемых путевках

N п/п	Код профиля лечения	Срок лечения		Количество путевок, шт.
		с	по

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 2
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Техническое задание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение N 3
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

Форма заявки

В соответствии с государственным контрактом от "___"_____________ 20__ года N____________ _______________________________________________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Исполнителя) оказать услуги, наименование, состав и объем которых указан в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование, состав услуг	Ед. изм.	Объем	Цена (с учетом НДС)	Сумма (с учетом НДС)

Итого стоимость услуг составляет ____________рублей __копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо)
		(должность, Ф.И.О.)		МП              (подпись)

Приложение N 4
к Государственному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.

График оказания услуг

N	Наименование услуг	Ед. изм.	Объем	Стоимость	Срок исполнения	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Инструкция по подготовке
Государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения*(101))
на оказание услуг по санаторно-курортному лечению, оздоровлению в лагерях и базах отдыха

I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:

1. Стадия разработки проекта контракта - это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным исполнителем.

Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным исполнителем.

Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением исполнителя при необходимости.

2. Стадия составления проекта контракта - это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Закон N 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.

В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона N 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается с единственным исполнителем, стадия составления проекта контракта отсутствует.

3. Стадия заключения контракта - это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона N 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом (ч. 3 ст. 26 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона N 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона N 44-ФЗ).

В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона N 44-ФЗ).

В случае заключения контракта с единственным исполнителем, порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного исполнителя в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта.

II. Заполнение проекта контракта

N	Пункт проекта контракта	Инструкция по заполнению	Этап (стадия) заполнения пункта контракта	Примечание
Заголовок
1.	Заголовок	Указывается идентификационный код закупки	На стадии составления проекта контракта	-
Преамбула
2.	Преамбула Информация в отношении заказчика.	Указывается полное и сокращенное наименование заказчика.	На стадии разработки проекта контракта	Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием заказчика.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.	На стадии составления проекта контракта	-
3.	Преамбула Информация в отношении исполнителя.	Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) исполнителя.	На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений. На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным исполнителем.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. Сокращенное наименование исполнителя указывается в скобках при его наличии.
		Окончание слова "именуем__"проставляется в соответствии с наименованием исполнителя.		-
		Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени исполнителя, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.		В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведения заказчик может узнать эти сведения, обратившись к исполнителю посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения, которые стали ему известны из заявки исполнителя.
4.	Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.	Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений или единая комиссия.	На стадии составления проекта контракта	Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
		Указывается наименование заказчика либо уполномоченного органа, создавшего такую комиссию.
		Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения исполнителя.
		Указываются реквизиты решения заказчика об осуществлении закупки у единственного исполнителя, а также номер пункта части 1 статьи 93 закона N 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение о размещении заказа у единственного исполнителя.	На стадии разработки проекта контракта.	Сведения указываются в случае осуществления закупки у единственного исполнителя.
Раздел 1. Предмет Контракта
5.	П. 1.1.-1.2.	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
6.	П. 1.3	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя	На стадии составления проекта контракта	Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
7.	П. 1.4	Указывается место оказания услуг	На стадии разработки проекта контракта (может быть уточнено на стадии составления проекта контракта).	Место указание услуг может быть указано в проекте контракта, при его разработке. На стадии составления проекта контракта место оказания услуг может быть уточнено в соответствии со сведениями, указанными исполнителем в составе своей заявки на участие в торгах, запросе котировок.
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
8.	П. 2.1	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
9.	П. 2.2	Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт.	На стадии составления проекта контракта.	Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
		Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений. В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.		В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания исполнителем таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу "НДС не облагается в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения".
10.	П. 2.3	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
11.	П. 2.4
12.	П.2.4.1	Пункт при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое сопровождение.		Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ст. 35 Закона N 44-ФЗ).
13.	П.2.4.2	Включается в неизменном виде.		-
14.	Пп. 2.4.3 абз. 1	Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
15.	Пп. 2.4.3 абз. 2	В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
16.	П. 2.4.4.	Указывается порядок расчетов за оказанные услуги	На стадии разработки проекта контракта.	Необходимо выбрать один из предложенных вариантов (абз. 1-3), остальные варианты необходимо исключить из текста контракта
17.	Пп. 2.4.5	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта	-
18.	П. 2.5	Включаются в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта	Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).
19.	П. 2.6			-
20.	П. 2.7
Раздел 3. Права и обязанности Сторон
21.	П. 3.1-3.2	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
22.	П. 3.3. (пп. 3.3.1.)	Указывается конкретное место оказания услуг	На стадии составления проекта контракта	Сведения о конкретном месте оказания услуг должны быть взяты из заявки на участие в торгах, запросе котировок
23.	П. 3.3. (Пп. 3.3.2.-3.3.11)	Включаются в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	-
24.	П. 3.3 (пп. 3.3.12, 3.3.13)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки услуг превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ)
25.	П. 3.3 (пп. 3.3.14)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	Включается в случае, если заказчик при определении исполнителя установил в извещении об осуществлении закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ)
26.	П. 3.3. (пп. 3.3.15, 3.3.16)	Включаются в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта	-
27.	П. 3.4.
Раздел 4. Сроки оказания услуг
28.	П. 4.1. абз. 1	Указывается срок оказания услуг (в календарных датах).	На стадии разработки проекта контракта.	-
29.	П. 4.1. абз. 2	Указывается срок оказания услуг в зависимости от порядка их оказания (в соответствии с заранее утвержденным планом графиком, либо с момента получения заявки заказчика)		Необходимо выбрать один из предложенных вариантов оказания услуг
30.	П. 4.1. абз. 3	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя		Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
31.	П. 4.2	Включается в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки услуг
32.	П. 5.1.	Указывается отчетный период оказания услуг	На стадии разработки проекта контракта.	-
33.	П. 5.2.	Включается в неизменном виде
34.	П. 5.3.	Включается в неизменном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом N 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово "(осуществляется)"исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова "может также осуществляться"заменяются на слово "осуществляется"с удалением соответствующих скобок.	На стадии разработки проекта контракта.	Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы оказанных услуг, в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы оказанных услуг, предусмотренных контрактом.
35.	П. 5.4.	Указываются сроки подписания сторонами актов оказанных услуг.	На стадии разработки проекта контракта.	Абз. 2 п. 5.4. включается в текст контракта в случае, если дата окончания оказания услуг в соответствии с п. 3.1. приходится на последний месяц IV квартала. Если дата окончания оказания услуг не приходится на последний месяц IV квартала абз. 2 п. 5.4. следует исключить из текста контракта.
36.	П. 5.5.-5.6.	Включаются в неизменном виде	На стадии разработки проекта контракта.	-
37.	П. 5.7.	Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя исполнителя	На стадии составления проекта контракта	Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок. Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом.
38.	П. 5.8.	Включаются в неизменном виде. При этом пункт дополняется словами "и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта"в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
39.	Раздел в целом.	Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.	На стадии разработки проекта контракта.	В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается.
40.	П. 6.1	Включается в неизменном виде..		-
41.	П.6.2	Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений
42.	П. 6.3	Включается в неизменном виде.		-
43.	П. 6.4	Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.		Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
44.	П. П. 6.5 - 6.8	Включаются в неизменном виде.		-
Раздел 7. Ответственность сторон
45.	Раздел в целом, кроме п. 7.5	Включаются в неизменном виде. Последнее предложение п. 7.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959).	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 8. Форс-мажорные обстоятельства
46.	Раздел в целом.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 9. Порядок разрешения споров
47.	Раздел в целом.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 10. Расторжение контракта
48.	Раздел в целом.	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 11. Срок действия контракта
49.	П. 11.1	Указывается конкретная календарная дата (совпадающая с днем окончания оказания услуг, указанной в п. 4.1. контракта), при наступлении которой обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательства по оплате услуг, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.	На стадии разработки проекта контракта.	-
Раздел 12. Прочие условия
50.	П. 12.1, абз. 1	Указывается количество листов проекта контракта, включая все приложения.	На стадии составления проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 1 п. 12.1, абз. 2 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
51.	П. 12.1, абз. 2	Включается в неизменном виде.	На стадии разработки проекта контракта.	Если используется формулировка абз. 2 п. 12.1, абз. 1 п. 12.1 исключается из текста проекта контракта.
52.	П. 12.2			-
53.	П. 12.3	Перечисляются приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта.
54.	П. 12.4.-12.8	Включаются в неизменном виде.
Раздел 14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
55.	Раздел в целом.	Указываются адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон по контракту.	На стадии составления проекта контракта.	В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений, информация об исполнителе указывается на основании сведений, представленных в заявке. В случае отсутствия в такой заявке всех необходимых для заполнения контракта сведений заказчик может узнать реквизиты исполнителя, обратившись к нему посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа исполнителя предоставить необходимые сведения, заказчик заполняет в данном пункте только те сведения об исполнителе, которые стали ему известны из его заявки.
Приложения к Контракту
56.	Сведения о представляемых путевках	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок, извещении о проведении запроса предложений	На стадии составления проекта контракта	-
57.	Техническое задание	Составляется заказчиком на основе сведений, указанных в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок (в части наименования и объема оказываемых услуг); сведений, указанных в заявке участника, с которым заключается контракт (в части товарных знаков и характеристик товара, используемых при оказании услуг).	На стадии составления проекта контракта	-
58.	Форма заявки		На стадии разработки проекта контракта	-
59.	График оказания услуг	Приложение включается в проект контракта в случае, если согласно п. 4.1. контракта услуги оказываются по заранее утвержденному графику оказания услуг	На стадии разработки проекта контракта	-

*(1) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(2) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(3) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(4) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(5) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(6) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(7) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(8) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(9) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(10) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(11) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

*(12) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

*(13) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

*(14) Только в случае, если в соответствии с п. 1.1. Контракта предметом контракта выступают работы по реконструкции объекта капитального строительства.

*(15) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(16) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(17) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(18) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(19) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(20) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(21) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(22) Конкретные требования по энергоэффективности устанавливаются Заказчиком в Техническом задании.

*(23) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(24) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(25) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(26) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(27) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(28) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(29) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(30) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(31) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(32) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(33) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(34) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(35) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(36) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(37) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(38) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(39) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(40) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(41) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(42) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(43) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(44) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(45) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(46) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(47) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(48) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(49) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(50) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(51) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(52) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(53) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(54) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(55) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(56) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(57) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(58) В случае если предметом контракта является изготовление и поставка полиграфической продукции

*(59) В случае если предметом контракта является изготовление и поставка полиграфической продукции

*(60) В случае если предметом контракта является изготовление и поставка полиграфической продукции

*(61) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(62) В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова "Получателю" остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова "Получателю"исключаются из текста проекта контракта.

*(63) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(64) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(65) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(66) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(67) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(68) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(69) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(70) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(71) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(72) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(73) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(74) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(75) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(76) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(77) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(78) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(79) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(80) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(81) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(82) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(83) Пункт указывается, если в пункте 3.1 выбран первый вариант.

*(84) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(85) Графа указывается в случае, если заказчику необходимо страхование транспортных средств в разные периоды, при этом заказчик может определить конкретные периоды страхования на момент заключения контракта.

*(86) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(87) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(88) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(89) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(90) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(91) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(92) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(93) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(94) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(95) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(96) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(97) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(98) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".

*(99) Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

*(100) Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. N 02-11-00/5959.

*(101) В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова "государственный контракт"либо "контракт"заменяются в соответствующем падеже на слово "договор".