Примерная форма справки о деятельности участника конкурса (май 2026)

Справка о деятельности участника конкурса

ГАРАНТ:

См. другие документы по проведению конкурса на заключение контракта на выполнение работ (оказание услуг)

Таблица 3.1. Сведения о годовых объемах выполненных работ за последние три года

Год	Объем выполненных работ, тыс. руб.
	Всего	в том числе
		[вид деятельности, требуемый для участия в конкурсе]

Таблица 3.2. Сведения о выполненных работах за последние два года

Заказчик (наименование, адрес, контактные телефоны)	Сроки выполнения (год и месяц начала и окончания выполнения работ)	Описание (наименование выполненных работ, объем работ)	Сведения о рекламациях по данным работам

В таблице 3.2. участник приводит описание аналогичных работ, выполненных им за последние два года.

Таблица 3.3. Сведения об участии в судебных разбирательствах за последние два года

Год и месяц начала и окончания судебного разбирательства	Наименование и адрес истца	Решение суда

В таблице 3.3. указываются все судебные разбирательства, по которым участник выступал в качестве ответчика по выполненным (выполняемым) контрактам на аналогичные работы.

[должность лица, подписавшего справку] [подпись] [Ф. И. О.]

М. П.