Приложение 1. Тома 1-4 конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя

Приложение 1

к приказу Федерального агентства по строительству

и жилищно-коммунальному хозяйству

от 9 апреля 2007 г. N 86

Том 1
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя

Общая часть

Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой);

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения государственного заказа;

конкурсная комиссия - комиссия по размещению государственных заказов заказчика;

официальное печатное издание - информационно-аналитический бюллетень "Конкурсные торги";

официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети интернет http://www.zakupki.gov.ru/.

Инструкция
по подготовке и проведению конкурса

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса.

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2.

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект государственного контракта (далее - проект контракта).

1.1.2. Положения тома 1 имеют приоритет перед положениями томов 2-4.

В случае противоречия между томом 1 и томами 2-4 применению подлежит том 1.

1.2. Изучение участниками конкурсной документации

1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.

1.2.2. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

1.3. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.3.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию.

1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.3.3. Изменения направляются заказчиком официальными письмами или в форме электронных документов (по электронной почте) всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.3.4. Участники, получающие и использующие конкурсную документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.

1.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.

1.4. Разъяснение положений конкурсной документации

1.4.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, членов конкурсной комиссии с участником не допускаются.

1.4.2. Заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения конкурсной документации (далее - разъяснения).

1.4.3. Любой участник вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

1.4.4. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата размещения конкурсной документации на официальном сайте.

1.4.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

1.4.6. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией заказчика.

1.4.7. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

1.4.8. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.5. Отказ от проведения открытого конкурса

1.5.1. Заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в установленном Законом порядке в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

1.5.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса заказчиком вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.6. Требования к участникам

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Закона:

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2;

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

1.6.3. Заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если такие требования установлены постановлением Правительства Российской Федерации.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Конкурсное предложение участника

2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2 (далее форма "Конкурсное предложение"), с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам).

Не допускается формирование и подача формы "Конкурсное предложение" отдельным документом на каждый лот.

Участник вправе подать только одно предложение на лот.

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

2.2.3. Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может превышать начальную цену контракта, указанную в томе 2.

В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в томе 2, данная заявка не рассматривается конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленную Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено томом 2.

2.2.4. Ценовое предложение должно учитывать:

а) условия оплаты;

б) сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

в) требования и условия, сформулированные в техническим задании;

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по контракту.

2.2.5. Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара, расчет ценового предложения (сметный расчет, смета), представляемые участником в составе заявки в соответствии с томом 2, должны содержать информацию об исполнении участником требований технического задания в отношении:

а) включения всех без исключения поименованных в техническом задании наименований (видов) товаров (работ, услуг);

б) выполнения всех предусмотренных техническим заданием объемов поставки товаров (работ, услуг);

в) выполнения всех предусмотренных техническим заданием требований к качественным характеристикам товара (работ, услуг);

г) применения при выполнении работ (оказании услуг) всех предусмотренных техническим заданием материалов;

д) включения прочих поименованных в техническом задании статей и затрат в размерах и порядке, предусмотренном техническим заданием;

е) выполнения расчета ценового предложения (сметного расчета, сметы) в соответствии с порядком, изложенным в техническом задании.

2.2.6. В случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичную поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) либо поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

2.3. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением контракта.

2.3.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

Участник формирует и подает одну заявку в соответствии с требованиями пункта 2.4 тома 1. Не допускается формирование и подача заявки на каждый лот отдельно в случае проведения конкурса по 2-м и более лотам.

2.4.2. Участник должен подготовить и подать в составе заявки оригинал и копию заявки, указав на каждом экземпляре соответственно "Оригинал" или "Копия". В случае расхождения между ними преимущество будет иметь "Оригинал".

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном томом 2.

2.4.4. Форма "Конкурсное предложение" и иные формы, предусмотренные томом 2, должна быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должны быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.4.7. Документы экземпляра-оригинала заявки представляются в оригинале либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати). Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного лица участника и скрепления печатью участника).

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ экземпляра-оригинала заявки, представленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.

2.4.8. Все страницы экземпляра-оригинала заявки должны иметь сквозную нумерацию. Первый лист экземпляра-оригинала заявки должен быть помечен надписью "ОРИГИНАЛ".

Все страницы экземпляра-копии заявки должны иметь сквозную нумерацию. Первый лист экземпляра-копии заявки должен быть помечен надписью "КОПИЯ".

В случае расхождений конкурсная комиссия и заказчик следуют оригиналу.

2.4.9. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

2.4.10. При оформлении копии заявки участник формирует экземпляр копии заявки отдельно.

Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки.

Документы, включенные в копию заявки, представляются в порядке, установленном пунктом 2.4.9 тома.

2.5. Требование о внесении обеспечения денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

2.5.2. Заказчик возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ заказчика от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);

- отзыв участником своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);

- заключен контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 25 Закона);

- получение заявок после окончания приема конвертов с заявками (часть 10 статьи 26 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника к участию в конкурсе (часть 3 статьи 27 Закона);

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признан несостоявшимся, за исключением участника, признанного участником конкурса (часть 4 статьи 27 Закона);

- заключен контракт с участником в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 5 статьи 27 Закона);

- участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

- заключен контракт с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29).

2.5.3. Заказчик не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение* участника, подавшего единственную заявку, от заключения контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения контракта (часть 5 статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения контракта (часть 2 статьи 29).

2.6. Оформление конвертов с заявками

2.6.1. Участник помещает оригинал и копию заявки в запечатанный общий внешний конверт и в отдельные внутренние конверты или пакеты. Внутренние конверты помечаются соответственно словами: "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ".

2.6.2. На внешнем и внутренних конвертах должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование заказчика.

2.6.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.

В случае если на внешнем конверте с заявкой находятся идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника, указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника, либо внешний конверт не запечатан, такой внешний конверт с заявкой не принимается заказчиком.

2.6.4. На внутренних конвертах необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны уполномоченным лицом участника и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).

2.6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных извещением о проведении открытого конкурса.

3.1.2. Заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, установленный извещением о проведении конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

3.1.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной документацией, регистрируется должностными лицами заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление).

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3.2.4. Стоимость комплекта конкурсной документации (если таковая установлена томом 2) не возвращается.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют конкурсной комиссии следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) заверенную в соответствии с правилами тома 1 копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: "доверяет присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;

- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;

- отзывать заявку на участие в конкурсе;

- давать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе.

3.3.2. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, произойдет публично по адресу и в сроки, установленные извещением о проведении настоящего конкурса.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов уполномоченным лицам участников о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного уведомления участника об отзыве своей заявки конкурсная комиссия вскрывает внешний и внутренние конверты с заявкой такого участника для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) участника, отозвавшего заявку.

Отозванная заявка возврату участнику не подлежит.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

3.3.11. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками организатором конкурса конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие заявки возвращаются участникам. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются организатором конкурса в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие указанных документов требованиям тома 2.

4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.7 тома 1).

4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие документов (копий документов) и форм, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления в соответствии с требованиями конкурсной документации и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и томом 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания.

4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.8. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене контракта, установленной томом 2.

4.1.3.9. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Отсутствует обеспечение заявки (полностью или частично) в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 1.6 тома 1):

а) проводится ликвидация участника-юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и томом 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены томом 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и томом 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральными законами.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. Заключение контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение контракта

5.1.1. Заказчик заключает контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом томом 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта.

5.1.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания контракта и внесения его Реестр государственных контрактов Российской Федерации.

5.2. Обеспечение исполнения контракта

5.2.1. В случае, если томом 2 установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе 2.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 5.2.1 тома 1 способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

5.2.3. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и томом 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии:

5.2.4.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.4.2. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.

5.2.4.3. Требования к содержанию банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

б) срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта.

5.2.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта.

5.2.5.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2.5.2. В соответствии с письмом Федеральной службы страхового надзора от 03.04.2006 N 4125/02-03 для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная в соответствии с правилами тома 1 копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

5.2.5.3. Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

5.2.5.4. Проект договора страхования должен быть предварительно согласован с заказчиком.

5.2.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств

5.2.6.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

5.2.6.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника конкурса, с которым заключается контракт, (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов), и скрепленной печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати) копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

5.2.6.3. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

5.2.7. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.

5.3. Права и обязанности участников и заказчика

5.3.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3.2. Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

5.3.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном томом 1, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику, подавшему единственную заявку, проект контракта. При этом контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в томе 2.

5.3.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 4.1.9 тома 1, и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

5.3.5. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктами 5.3.3 и 5.3.4 тома 1 направил проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта.

При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.3.6. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

5.4. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.

------------------------------

* Уклонение участника от заключения контракта в соответствии с Законом - это непредставление заказчику в срок, предусмотренный томом 2, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если в томе 2 было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Том 2
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя

Специальная часть

Инструкция участникам

1. Предмет конкурса, начальная цена государственного контракта, источник финансирования

1.1. Предметом настоящего конкурса является: капитальный ремонт административного здания Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по адресу г. Москва, ул. Строителей д. 8 корп. 2, с разработкой проектной документации капитального ремонта.

1.2. Капитальный ремонт административного здания Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (том 3 конкурсной документации).

1.3. Начальная цена государственного контракта: 156,2 млн. рублей.

1.4. Источник финансирования: федеральный бюджет на 2007 год.

1.5. Срок оказания услуг: с момента подписания контракта до 31.12.2007.

2. Сведения о заказчике

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой):

место нахождения и почтовый адрес: ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991.

банковские реквизиты: ИНН 7736193548, КПП 773601001, УФК по г. Москве, л/с 03132001320, р/с 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России.

контактное лицо: по техническим вопросам - Калашников А.С., по вопросам проведения конкурса - Осипов А.В.

контактный телефон/факс: 930-64-47, 930-70-07.

адрес электронной почты: ossi@gosstroy.gov.ru

3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1);

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для обязательного заполнения участником в соответствии с пунктом 7 тома 2;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - том 3);

4) том 4: проект государственного контракта (далее - том 4).

4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Участник должен иметь действующие лицензии на осуществление деятельности, связанной с выполнением работ по данному конкурсу.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки

Обеспечение не предусмотрено.

6. Требование обеспечения исполнения контракта

Обеспечение не предусмотрено.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки

7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1 и тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе", содержащая все документы и формы, требуемые пунктом 7 тома 2.

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630 "О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3. Форма N 2 "Конкурсное предложение". Цена предложения проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

7.2.4. Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения".

7.2.5. Форма N 3 "Анкета участника".

7.2.6. Форма N 4 "Описание предлагаемых к выполнению работ по капитальному ремонту с указанием используемых ресурсов (механизмов, инструментов, материалов)".

7.2.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2:

- копии действующих лицензий на осуществление деятельности, связанной с выполнением работ по данному конкурсу.

7.2.8. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать форму N 2 "Конкурсное предложение" и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры - только в случае, если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом - участником.

7.2.9. Иные документы и формы, которые участник сочтет нужными.

8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не установлены.

9. Компетентная конкурсная комиссия

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является конкурсная комиссия по размещению государственного заказа Росстроя.

10. Место и дата начала подачи заявок

10.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: ГСП, 119991, Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2, отдел подрядных торгов (конкурсов) и государственных контрактов Росстроя, каб. 409 (л).

10.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться с момента опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего конкурса.

10.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: ГСП, 119991, Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2, зал переговоров, в 10 часов 00 минут, "21" мая 2007 года.

11. Критерии оценки заявок

Критерии оценки заявок:

- минимальная цена контракта - 20%,

- срок выполнения и согласования проекта - 40%.

- срок представления гарантий качества по видам работ в соответствии с техническим заданием - 20%,

- объем предоставления гарантий качества по видам работ в соответствии с техническим заданием - 20%.

Порядок оценки заявок:

1. Участнику конкурса, предложившему максимально низкую стоимость контракта, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

2. Участнику конкурса, предложившему минимальный срок выполнения и согласования проекта, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,40 - коэффициент весомости данного критерия.

3. Участнику конкурса, предложившему максимальный срок представления гарантий качества по видам работ, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

4. Участнику конкурса, предложившему максимальный объем предоставления гарантий качества по видам работ, присваивается максимальное число в диапазоне от 1 до n.

0,20 - коэффициент весомости данного критерия.

Баллы проставляются на основании предложений участников конкурса.

Максимально лучшие условия получают максимальный балл.

Оценка заявки на участие в конкурсе в целом рассчитывается путем сложения баллов по указанным критериям, умноженным на соответствующий коэффициент весомости критерия.

12. Срок подписания победителем конкурса проекта контракта

Победитель конкурса обязан в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать переданный ему проект контракта и представить его в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).

Образцы форм
для обязательного заполнения участниками в соответствии с пунктом 7 тома 2 конкурсной документации

1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе"

Настоящим ____________ (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) подтверждает, что для участия в конкурсе ______ (указать наименование конкурса) направлены нижеперечисленные документы и формы, и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.

Наименование документа и формы	Номер листа	Количество листов
Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе"
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 - для юридических лиц
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630 - для индивидуальных предпринимателей
Копии документов, удостоверяющих личность - для иных физических лиц
Форма N 2 "Конкурсное предложение"
Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения"
Форма N 3 "Анкета участника"
Форма N 4 "Описание предлагаемых к выполнению работ по капитальному ремонту с указанием используемых ресурсов (механизмов, инструментов, материалов)".
Копии действующих лицензий на осуществление деятельности, связанной с выполнением работ по данному конкурсу.
Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать конкурсное предложение по форме N 2 и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры в случае, если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом - участником

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)

2. Форма N 2 "Конкурсное предложение"
для участия в конкурсе на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя

В конкурсную комиссию по размещению

государственного заказа Росстроя

1. Изучив конкурсную документацию _____________ (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, далее - участник), в лице ____________ (указывается фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации к настоящему конкурсу, и направляет заявку на участие в конкурсе (далее - заявка).

2. Участник предлагает оказать услуги на следующих условиях:

N п/п	Наименование показателя критерия оценки заявок	Единица измерения	Значение (цифрами и прописью)
1	2	3	4
1	Цена контракта (с учетом НДС)	рублей
2	Срок выполнения и согласования проекта	месяцев
3	Срок представления гарантий качества по видам работ в соответствии с техническим заданием	месяцев
4	Объем предоставления гарантий качества по видам работ в соответствии с техническим заданием	виды работ

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

5. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований конкурсной документации.

Участник сообщает, что ему известно содержание пункта 2.2.5 тома 1 конкурсной документации.

Участник согласен с тем, что в случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичное оказание услуг либо оказание услуг с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

7. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно его конкурсному предложению.

В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.

В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.

3. Форма N 2-1 "Расчет стоимости ценового предложения"

В данной форме участник приводит расчет стоимости ценового предложения с учетом требований п. 2.2.5 тома 1.

4. Форма N 3 "Анкета участника"

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для участника - физического лица)
2. ИНН и КПП участника
3. Номер контактного телефона (факса) участника
4. Сведения об учредителях (участниках, акционерах) участника - юридического лица (необходимо перечислить всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает двадцать процентов, и долю их участия)
5. Наименование и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник состоит на учете в качестве налогоплательщика

Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных в анкете, и прилагаемых копий документов.

5. Форма N 4 "Описание предлагаемых к выполнению работ по капитальному ремонту с указанием используемых ресурсов (механизмов, инструментов, материалов)"

В данной форме участник приводит описание функциональных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ по капитальному ремонту в произвольной форме. К данной форме могут прилагаться расчеты, чертежи, иллюстрации и прочие материалы.

Том 3
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя

Техническое задание

Задание на проектирование

Капитальный ремонт административного здания
здания Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по адресу: г. Москва, ул. Строителей д. 8 корп. 2

N п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
2	Подрядная организация	Определяется на конкурсной основе
3	Проектная организция	Определяется подрядной организацией
4	Вид строительства	Капитальный ремонт
5	Основание для проектирования	- Протокол конк. комиссии N___ от________.
6	Стадия проектирования	Рабочий проект
7	Основные технико-экономические показатели	Здание восьмиэтажное, 1956 года постройки. Общая площадь помещений 16161,0 кв.м. Инженерные сети: Отопление - централизованное, водоснабжение - централизованное, канализация - в городскую сеть, Стоимость работ определить проектом
8	Состав рабочего проекта	- Общая пояснительная записка - Отопление и вентиляция - Водопровод и канализация - Электроснабжение - Охранно-пожарная сигнализация - Телефонизация, радиофикация - Локальные вычислительные сети - Проект организации строительства - Сметная документация
9	Требования к инженерному и технологическому оборудованию	Подключение здания к существующим сетям в соответствии с техническими условиями эксплуатационных организаций. Технологическое оборудование предусмотреть в соответствии с действующими нормами, отраслевыми требованиями и стандартами.
10	Дополнительные требования	При разработке проектно-сметной документации учесть: - техническое задание (виды и объемы работ); - сбор исходных данных - акт технического обследования здания - все материалы согласовать с Заказчиком
11	Указания о согласовании документации	- Проектную документацию согласовать с эксплуатирующими организациями и органами государственного надзора. - Получить положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы. - Согласования выполняет Исполнитель (подрядная организация)
12	Состав представляемой документации	- Состав проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормативными документами. - Состав сметной документации в уровне цен 2001 г. и в текущих ценах.

Непредусмотренные в данном перечне исходные данные заказчик представляет в процессе проектирования.

Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания Росстроя по адресу: г. Москва, ул. Строителей, дом 8, корп. 2 с разработкой проектно-сметной документации

I. Основные данные по объекту

N п/п	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1	Наименование объекта и его мощность	Объект: Административное здание Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
2	Местоположение объекта проектирования	Россия, г. Москва, ул. Строителей д. 8 корп. 2
3	Заказчик	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
4	Наименование и адрес подрядной организации	Определяется на конкурсной основе
5	Вид строительства	Капитальный ремонт
6	Сроки начала и окончания работ	2007 г. - 2007 г. (в зависимости от бюджетного финансирования)
7	Стадийность	Проектные работы, Демонтажные работы, Вентиляция и кондиционирование, Строительные работы: Общестроительные, Электротехнические, Слаботочные сети, Отопление, водоснабжение и канализация.
8	Особые условия капитального ремонта	Согласно требованиям проектирования и строительства в условиях действующих предприятий (учреждений).
9	Требования к конструктивным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

II. Технические условия и требования

1. В административном здании Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству необходимо выполнить выборочный капитальный ремонт: замена инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, наружные и внутренние электросети, локальные компьютерные сети, слаботочные сети, трубопроводы и оборудование пожарного и холодного водоснабжения), кровли, лифтов, узла учета индивидуального теплового пункта, оборудования систем вентиляции, устройство систем дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации, видео-наблюдения, монтаж системы сплинкерного пожаротушения помещения гаража.

2. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего административного здания. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с руководством агентства.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Руководству агентства.

4. Учитывая режимный характер объекта, подрядчик должен до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в офисных учреждениях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

6. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством агентства.

7. В составе исполнительной технической документации подрядчик должен представить схемы всех инженерных систем.

8. На основе прилагаемых ведомостей основных объемов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

9. Учитывая режимный характер объекта, подрядчик должен выполнить проект производства работ (ППР), и согласовать его с Заказчиком.

10. Инженерное обеспечение.

Проектом предусмотреть:

- Инженерное обеспечение в соответствии с нормами и правилами устройства офисных учреждений.

- Замену радиаторов отопления, сантехнических приборов и обвязку к ним, а также подающие трубопроводы отопления, холодного и горячего водоснабжения, пожарного водопровода с подключением к существующим коммуникациям согласно СНиП, сигналов "вызов", дежурного освещения и световых указателей "выход" согласно СНиП.

- Замену линий абонентской и внутренней связи, сети оповещения.

- Замену оборудования, линий и датчиков пожарной сигнализации по существующим нормам.

- Предусмотреть разработку проектной документации по инженерным системам: пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, охранной сигнализации, охранного телевидения и автоматизации противопожарного водопровода.

11. Особые условия:

При проектировании предусмотреть взаимную интеграцию инженерных систем, систем обнаружения и тушения пожара, систем охранного назначения и систем оповещения и др. систем.

12. Работы по замене инженерных коммуникаций выполнить "под ключ".

13. Сроки проектирования: По графику, согласованному с заказчиком.

14. Сроки выполнения работ: 2007 год.

15. Подрядная организация. Определяется на конкурсной основе.

16. Стадийность проектирования. Рабочий проект.

17. Стоимость проекта. Определяется сметной документацией.

18. Объем и перечень работ будет уточнен после утверждения заказчиком проекта выполнения работ по капитальному ремонту здания. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

19. В обязанности подрядчика входит согласование проектной документации с соответствующими организациями и получение заключения государственной вневедомственной экспертизы.

III. Перечень основных работ по капитальному ремонту здания

	Основные конструкции и элементы здания	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12.	Гараж Технические помещения, коридоры Подсобные помещения столовой Индивидуальный тепловой пункт Главная электрощитовая (ВРУ) Вентиляция Отопление Водоснабжение Канализация Электроснабжение Охранная сигнализация контроль доступа пожарная сигнализация система дымоудаления система громкоговорящего оповещения Телефонизация Радиофикация Телевидение Часофикация Локальные вычислительные сети Лифты	I. Проектные работы II. Подвал Устройство приточно-вытяжной вентиляции Устройство системы сплинкерного пожаротушения Устройство системы дымоудаления Электромонтажные работы с заменой светильников Слаботочные сети Отделочные работы Электромонтажные работы с заменой светильников Слаботочные сети Отделочные работы Электромонтажные работы с заменой светильников Слаботочные сети Устройство приточно-вытяжной вентиляции Отделочные работы Замена узла учета ИТП с приборами автоматики Перенос в ВРУ электрощитовых из магистрального узла связи и помещения N 110 Разборка вентиляционных коробов из оцинкованной стали Прокладка воздуховодов вентиляции из оцинкованной стали Установка вентиляторов канальных Установка калориферов в венткамере Установка клапанов воздушных утепленных с электропроводкой Установка клапанов обратных Установка саморегулирующих клапанов Установка клапанов регулируемых диам.до 125 мм Установка решеток жалюзийных площадок до 0,5 м2 Установка диффузоров III. Подвал, I - VIII этажи Демонтаж системы отопления, трубопроводов Демонтаж радиаторов Монтаж системы отопления, прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб диам. до 50 мм. с их креплением Установка радиаторов Установка арматуры Демонтаж системы водоснабжения Монтаж системы водоснабжения монтаж трубопровода 100, 80, 50, 40, 32, 25, 20, 15 задвижки краны запорные пожарные краны, рукава, стволы, вентили монтаж пожарных шкафов монтаж кранов поливочных внутренние монтаж кранов поливочных наружные водомерный узел в комплекте монтаж малогабаритной повысительной насосной станции водоснабжения монтаж насосов противопожарных задвижки обратные клапаны кран трехходовой регуляторы давления манометры изоляция трубопроводов Демонтаж системы канализации чугунные трубы 100, 50, 100 в подвале чугунные трубы 100, 50, 100 унитаз в комплекте умывальник душевая кабина писсуар в комплекте Монтаж системы канализации трубы 100, 50, 100 патрубки переходные заглушки 100, 50 сифон с гидрозатвором малогабаритная полностью укомплектованная и готовая к применению канализационная насосная установка унитаз в комплекте умывальник душевая кабина писсуар в комплекте насос для перекачивания сточных вод водосточная воронка с подогревом труба полиэтиленовая напорная задвижки с канализационным затвором с электроприводом смесители Демонтаж старой проводки Монтаж системы электроснабжения Наружные сети Замена питающих силовых кабелей от ТП до ВРУ Гараж, Электрощитовая, Электроснабжение - магистральные сети, санузлы, чердак подвал Демонтаж силовых распределительных шкафов и щитков освещения Демонтаж ГРЩ (компл.) Демонтаж расключений проводников и щитовой продукции Демонтаж кабеля в трубах Демонтаж трубной разводки Установка силовых распределительных шкафов и щитков освещения Монтаж ГРЩ (компл.) Расключение проводников Установка счетчиков Установка светильников с люм. лампами Монтаж розеток Монтаж выключателей Коробки и ящики протяжные Прокладка кабельных линий по м/к Затягивание проводов в трубы Разделка кабельная Металлоконструкции разные Установить охранную сигнализацию с выводом на пост охраны Установить систему контроля доступа с выводом на пост охраны Демонтаж системы пожарной сигнализации Монтаж системы пожарной сигнализации Монтаж прибора приемно-контрольного (блок обще станционный) Монтаж прибора приемно-контрольного дополнительный блок устройство приемно-контрольное промежуточное ручной пожарный извещатель дымовой извещатель монтаж блоков питания с аккумуляторами кабель в трубах кабель в стене установка мигалок и ревунов Монтаж системы дымоудаления Монтаж системы громкоговорящего оповещения Демонтаж системы телефонизации демонтаж наружного кабеля демонтаж АТС демонтаж шкафа телефонного демонтаж коробки распределительной Монтаж системы телефонизации монтаж наружного кабеля монтаж мини АТС на 600 номеров монтаж шкафа телефонногокоробка распределительная монтаж кабеля внутри здания монтаж проводки внутри здания Монтаж системы радиофикации монтаж трансформатора абонентского коробка ответвительная розетка штепсельная настенная монтаж кабеля по стенам Монтаж системы телевидения установка усилителей, ответвителей, модулей монтаж проводки Демонтаж системы часофикации Монтаж системы часофикации монтаж часы первичные монтаж часы односторонние на стене монтаж проводки 1. Предусмотреть разводку кабеля (кат. 5e) к рабочим местам (стандартная комната 17-20 м2 - 4 рабочих места) на рабочих местах установить розетки RJ45 (к каждому рабочему месту должно быть подведено электропитание 220В с заземлением - блок из 4-х розеток). 2. Установить на каждом этаже коммуникационное оборудование (патч-панели) и активное сетевое оборудование (не менее 2 точек на этаж). Предусмотреть для активного сетевого оборудования стабилизированное, бесперебойное (не менее 30 мин.) питание и приточно-вытяжную вентиляцию. 3. Произвести разводку кабеля (оптоволокно) между этажами (активное сетевое оборудование) и "серверной". 4. В "серверной" предусмотреть: - установку коммуникационного оборудования (патч-панели), активного сетевого оборудования (switch, router для объединения двух физических сетей) и 3 шкафа (800 х 1500 х 2500 мм) для установки серверов. - для активного сетевого оборудования и серверов (10 кВт) стабилизированное, бесперебойное (не менее 30 мин.) питание. - постоянно работающую систему вентиляции и кондиционирования для серверов и активного сетевого оборудования. Замена лифтов Устройство диспетчерской лифтовой связи Монтаж сплит-систем кондиционирования воздуха в машинных помещениях лифтов IV. Кровля Демонтаж элементов кровли Демонтаж утеплителя на чердаке Демонтаж существующих венткамер Устройство венткамер с монтажом оборудования Устройство машинных помещений лифтов Утепление чердака Устройство конструкций кровли Устройство кровли, водосточной системы, ограждения, слуховых окон Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли с гарантией 10 лет Устройство пожарной сигнализации в чердачном помещении Замена мягкой кровли пристроенной части здания Электротехнические работы: устройство освещения чердачного помещения	компл компл шт 100 м 100 м 100 м2 100 м 100 м 100 м2 100 м2 100 м2 компл. работ компл. работ. 100 м2 100 м2 шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт 100 м шт. 100 м шт шт система 100 м шт. шт. комплект шт. комплект комплект комплект комплект шт. шт. шт. шт. шт. шт. 100 м система 100 м 100 м комплект комплект комплект комплект 100 м шт. шт. шт. комплект комплект комплект комплект комплект комплект комплект 100 м комплект комплект 100 м шт. м 10 жил 100 м 100 м шт. м 10 жил шт. шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. т комплект комплект комплект комплект комплект шт. шт. шт. шт. 100 м 100 м комплект комплект комплект 100 м комплект комплект шт. 100 м комплект комплект шт. 100 м 100 м комплект шт. шт. 100 м комплект 100 м комплект комплект комплект 100 м определя- ется проектом шт. комплект шт. 100 м2 100 м2 шт. комплект комплект 100 м2 комплекс работ 100 м2 100 м2 комплекс работ 100 м2 100 м	1 1 1 1 5 4 5,0 5,0 25,0 5,0 4,0 1 1 определя- ется проектом -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- 2,74 260 2,8 650 1 36,3 4 478 60 60 6 4 1 1 2 9 4 8 2 9 36,3 1 5 12,5 46 28 2 17 17,5 13 40 5 1 46 28 2 17 3 10 3,4 2 30 1 79 32 56,65 2,3 2,3 79 32 56,65 10 410 12 8,08 2,9 28,00 318 1 218 2 1 1 1 1 190 456 104 840 50 135 9,6 20 10 1 30 1 1 180 30 1 1 180 2 36 1 65 114 34 1 3 1 1 71 3,4 5 1 5 25 22,3 3 3 3 22,3 1 50,6 24,3 1 4 5

Перечень работ и объемы могут быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

Том 4
конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на осуществление капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя

Проект государственного контракта
_________________________________________________________________________

Государственный контракт N ____
на выполнение работ по проектированию и выборочному капитальному ремонту административного здания Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

г. Москва                                         "__" __________ 2007 г.

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя руководителя Бланка В.В. действующего на основании доверенности от 10.01.2007 N 6, с одной стороны, и _________________________________________________, в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны (далее Стороны) заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключается на основании результатов проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации для осуществления капитального ремонта (выборочного) административного здания Росстроя (протокол конкурсной комиссии от "___" ____________ 2007 г. N________).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по проектированию и выборочному капитальному ремонту в 2007 году административного здания Росстроя, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корпус 2, в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 2).

1.3. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами, из своих материалов, на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего контракта, заданием Заказчика и проектной документацией в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение 3).

1.4. Перечень проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего контракта, а также научные, технические, экономические и другие требования, предъявляемые к ней, определяются в соответствии с Заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 1).

2. Обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. разработать, согласовать и представить на утверждение в установленном порядке проектную документацию в соответствии с Заданием на проектирование;

2.1.2. своевременно выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта;

2.1.3. производить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, рабочими чертежами, СНиП, Техническим заданием в сроки, установленные настоящим контрактом.

2.1.4. обеспечивать качество выполняемых работ в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

2.1.5. обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

2.1.6. выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и допонений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта;

2.1.7. в минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки по замечаниям Заказчика, а также согласующих и экспертных органов;

2.1.8. обеспечивать содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории;

2.1.9. согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечивать его соблюдение;

2.1.10. осуществлять страхование строительных рисков;

2.1.11. информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями, указывая при этом предмет договора, наименование и адрес субподрядной организации;

2.1.12. после завершения работ, в 7 (семи)-дневный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию завершенного ремонтом объекта, вывезти принадлежащие ему строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

2.1.13. по выполнению работ передать Заказчику всю исполнительную документацию в трех экземплярах.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Подрядчику выполненные работы в размере и порядке, установленные настоящим контрактом;

2.2.2. своевременно производить приемку выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ;

2.2.3. участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

2.2.4. оказывать содействие Подрядчику в выполнении настоящего контракта;

2.2.5. обеспечить Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям;

2.2.6. осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями действующего законодательства;

2.2.7. своевременно оформлять акты на скрытые работы и другую исполнительную документацию;

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту, составляет в текущих ценах _______________________________________, в том числе НДС 18% __________________.

3.2. Указанная в п. 2.1 стоимость подлежит корректировке при уточнении стоимости работ по результатам Государственной экспертизы проектно-сметной документации, и с учетом понижающего конкурсного коэффициента, предложенного Подрядчиком.

3.3 Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных за предыдущий период работ по мере поступления средств из федерального бюджета.

3.4 Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ.

3.5 Оплата выполненных работ производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании форм N КС-2, N КС-3 и счетов-фактур установленной формы в течение 15 банковских дней с момента подписания акта и выставления счета-фактуры.

3.6 Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае неустранения указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате.

3.7 Общая сумма платежей до ввода объекта в эксплуатацию не должна превышать 95% от общей стоимости работ.

3.8 Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 20 календарных дней после выполнения Подрядчиком всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта в эксплуатацию.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Все обусловленные настоящим контрактом работы должны быть выполнены и сданы Заказчику по акту приемки объекта в эксплуатацию "01" декабря 2007 года.

4.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются Графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.3. Выполнение работ по настоящему контракту подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:

4.3.1. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после капитального ремонта три экземпляра исполнительной

документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности объекта.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

4.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение ____ рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

4.5. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

5.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

5.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в п. 1.2. настоящего контракта. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

5.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.8. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. Производство работ

6.1 Стороны в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих стороны с указанием их полномочий.

6.2 Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее.

6.3 В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчика вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.4 Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после капитального ремонта.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается в соответствии с технической документацией на оборудования. Гарантийный срок на комплектующие узлы устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя узла и указывается в эксплуатационной документации узла.

7.3. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки завершенного строительством объекта банковскую гарантию на сумму 5% от суммы полностью выполненных работ на полный срок гарантийных обязательств.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2-х дней со дня получения извещения Заказчик направить на объект своего представителя.

7.5. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8. Страхование объекта

8.1 Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения ремонтных работ, указанных в настоящем контракте;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения ремонтных работ, указанных в настоящем контракте.

8.2. Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

9. Срок действия контракта

9.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с даты его подписания

9.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10. Особые условия

10.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить Заказчику лицензию на право осуществления строительной деятельности (выполнение функций Генерального подрядчика и производство ремонтно-строительных работ).

10.2. Подрядчик во время осуществления капитального ремонта оплачивает расходы по коммунальным платежам по выставленным Заказчиком счетам.

10.3. Подрядчик обязан представить Заказчику акт замера сопротивления изоляции, произведенного специализированной организацией, по завершении электромонтажных работ.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.3. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего контракта, будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

11.4. Настоящий контракт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:                                         Подрядчик:

Федеральное агентство по

строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству

119991, ГСП, г. Москва,

ул. Строителей 8, корп. 2

ИНН 7736193548, КПП 773601001

УФК МФ РФ по г. Москве

л/с 03132001320, р/с 40105810700000010079,

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России

БИК 044583001

Подписи сторон

Заказчик:                                         Поставщик:

Заместитель руководителя

Федерального агентства по

строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству

                           В.В. Бланк

     м.п.                                                м.п.

<< Назад		Приложение 2. >> Тома 1-4 конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание...
	Содержание Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 9 апреля 2007 г. N 86 "Об утверждении...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас