Приложение N 3. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Информация об изменениях:

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 14 сентября 2015 г. N 163 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

Утверждена
приказом департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
от 28 февраля 2011 г. N 18
(с изменениями от 19 августа,
26 сентября, 17 октября,
24 ноября 2011 г., 11 апреля,
25 июля 2012 г., 24 сентября 2014 г.,
26 августа, 14 сентября 2015 г.)

Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
(наименование и адрес объекта)
(перечислить работы)
1.2. Заказчиком является
(наименование заказчика)
1.3. Организатором конкурса является:
(наименование организатора конкурса)
1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:
рублей, в том числе НДС																		рублей.
1.5. Окончанием срока подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:
часы работы																										.
1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в
				часов								минут	"				"		20					года по адресу:
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью или иным подтверждающим его полномочия документом.
1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте
за 15 календарных дней до окончания срока подачи конкурсных заявок.
1.8. Участники конкурса																			предоставляют обеспечение заявки.
										(предоставляют, не предоставляют)
1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере
рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)
1.10. Победитель конкурса предоставляет обеспечение исполнения договора подряда и обеспечение исполнения обязательств в период действия гарантийного срока, установленного договором подряда, в сумме и в порядке, установленными разделом 5 конкурсной документации.
1.11. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте
в течение 5 календарных дней после даты вскрытия конвертов.
1.12. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации в течение 10 календарных дней после даты опубликования результатов конкурса.
1.12.1. Требования к выполнению работ по капитальному ремонту, к используемым материалам, объемам и стоимости работ по капитальному ремонту указаны соответственно в техническом задании, ведомости объемов работ (дефектной ведомости) и смете (приложения N 1.1 - 1.3 к конкурсной документации). ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложения N 1.1 - 1.3 к конкурсной документации отсутствуют
1.13. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса:
(Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
2. Требования к участникам конкурса
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: участник должен являться членом саморегулируемой организации строителей; деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие участника в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)". В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. В случае, если предметом конкурса является выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для допуска к участию в конкурсе предъявляется требование о наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске участника к таким работам.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: а) опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника: нотариально заверенные копии решения о назначении или об избрании руководителя организации и приказа о начале деятельности руководителя организации, если представителем участника - юридического лица является его руководитель, заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации, если представителем участника - индивидуального предпринимателя является непосредственно индивидуальный предприниматель; доверенность на осуществление действий от имени участника, подписанная руководителем организации / индивидуальным предпринимателем и заверенная печатью организации / индивидуального предпринимателя (при наличии печати), по форме согласно приложению N 4 к конкурсной документации, если представителем участника является иное лицо; в) оригинал или заверенная копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); г) заверенные копии документов, подтверждающих опыт работы участника на объектах-аналогах за последний год (заверенные копии договоров подряда, актов приемки выполненных работ по указанным договорам); д) заверенная копия утвержденного штатного расписания участника; сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и стаж работы на руководящих должностях в строительной отрасли не менее 5 лет, по форме согласно приложению N 5 к конкурсной документации; заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы специалистов участника (заверенные копии дипломов, всех заполненных страниц трудовых книжек); е) нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для участников - юридических лиц); ж) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе; з) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; и) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сформированной на дату не ранее шести месяцев до даты окончания срока подачи конкурсных заявок; й) оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, составленной по форме согласно приложению N 1 к приказу Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 года N ММВ-7-8/378@ на дату не ранее тридцати дней до даты окончания срока подачи конкурсных заявок; к) заверенная копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624); л) оригинал выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24 сентября 2010 года N 952; м) справка за подписью руководителя участника об участии участника в арбитражных процессах в качестве ответчика по искам о невыполнении (ненадлежащем выполнении) условий договоров подряда за последние два года с приложением копий решений суда(ов). Верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя организации / индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя организации / индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати). Копия каждого листа документа должна содержать надпись "Копия верна", подпись руководителя организации / индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя организации / индивидуального предпринимателя, расшифровку подписи, дату заверения копии, оттиск печати организации / индивидуального предпринимателя (при наличии печати), либо копии листов документа должны быть сшиты, пронумерованы, на месте сшива заверены подписью руководителя организации / индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя организации / индивидуального предпринимателя, и печатью организации / индивидуального предпринимателя (при наличии печати) с указанием расшифровки подписи и даты заверения копии. 3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 3.3. Представление всех или отдельных документов, предусмотренных подпунктами "д - й, л, м" пункта 3.1 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены при участии претендента в иных ранее проведенных открытых конкурсах по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории одного и того же муниципального образования, включенных в краткосрочный план на соответствующий год. Указанные документы не представляются при условии, что организатором открытых конкурсов является одно и тоже лицо, срок действия документов не истек, а содержащаяся в них информация не утратила актуальности. Информация об участии в открытых конкурсах, указанных в настоящем пункте, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. 3.4. Конкурсная заявка представляется организатору конкурса в запечатанном конверте, на котором указывается организационно-правовая форма, наименование, почтовый адрес и телефон участника, а также предмет конкурса. 3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника (при наличии печати). Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скреплено печатью участника (при наличии печати). Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки (настоящий раздел включается в конкурсную документацию, если предоставление обеспечения заявки предусмотрено пунктом 1.8 конкурсной документации)
4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.9. 4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях: - участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов; - участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда; - участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора. 4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: - участникам, не допущенным к участию в конкурсе - в срок 5 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе; - победителю конкурса - в срок 10 рабочих дней с дня подписания договора подряда; - участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок; - участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса.
5. Обеспечение исполнения договора
5.1. Участник, выигравший конкурс (далее - Подрядчик), должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора подряда: в части соблюдения установленных требований к срокам выполнения, объему, содержанию, качеству работ по капитальному ремонту, требований к материалам, используемым при выполнении работ по капитальному ремонту (далее - обеспечение исполнения обязательств по договору); в части исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в период действия гарантийного срока, установленного договором подряда (далее - обеспечение исполнения обязательств по устранению дефектов). 5.2. Исполнение договора подряда обеспечивается предоставлением банковской гарантии или залогом денежных средств. 5.3. Договор подряда заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору в срок, установленный для заключения договора (в течение 10 календарных дней после даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок). Способ обеспечения исполнения обязательств по договору определяется Подрядчиком самостоятельно. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет (указывается один из вариантов) 10% начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет ________________ рублей (указывается, если договором подряда не предусмотрена выплата аванса) / ________________ рублей (указывается сумма, равная размеру аванса). В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору в срок, установленный для заключения договора подряда, Подрядчик считается уклонившимся от заключения договора подряда. 5.4. Предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору в форме залога денежных средств является передача (перечисление) денежных средств в сумме, указанной в пункте 5.3 конкурсной документации, Заказчику в порядке, предусмотренном заключенным между Заказчиком и Подрядчиком договором залога по форме согласно приложению N 6 к конкурсной документации (приложение составляется Заказчиком самостоятельно). ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение N 6 к конкурсной документации отсутствует В договор залога включается условие о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество. Залог прекращается после выполнения Подрядчиком всех обязательств по договору подряда. Денежные средства, находящиеся в залоге, возвращаются Подрядчику в течение 28 рабочих дней после подписания в установленном порядке акта приемки выполненных работ по договору подряда. 5.5. Предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии является предоставление Заказчику банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям параграфа 6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящего раздела конкурсной документации, на сумму, указанную в пункте 5.3 конкурсной документации. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Перечень обязательств Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, и документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, указывается в банковской гарантии в соответствии с приложением N 7 к конкурсной документации (приложение составляется Заказчиком самостоятельно). ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение N 7 к конкурсной документации отсутствует Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора подряда не менее чем на один месяц. Подрядчик до выдачи банком банковской гарантии должен согласовать её проект с Заказчиком. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня её поступления. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в конкурсной документации. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня её поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 5.6. Обеспечение исполнения обязательств по устранению дефектов предоставляется Подрядчиком способами, указанными в пункте 5.2 конкурсной документации, до подписания в установленном порядке акта выполненных работ по капитальному ремонту, а если договором подряда предусмотрено выполнение нескольких видов работ - акта приемки последней выполненной работы по капитальному ремонту. Способ обеспечения исполнения обязательств по устранению дефектов определяется Подрядчиком самостоятельно. 5.7. Размер обеспечения исполнения обязательств по устранению дефектов составляет 10% начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет ________________ рублей. До предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по устранению дефектов оплата за выполненные работы по капитальному ремонту Подрядчику не производится. 5.8. Предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по устранению дефектов в форме залога денежных средств является передача (перечисление) денежных средств в сумме, указанной в пункте 5.7 конкурсной документации, Заказчику в порядке, предусмотренном заключенным между Заказчиком и Подрядчиком договором залога по форме согласно приложению N 8 к конкурсной документации (приложение составляется Заказчиком самостоятельно). ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение N 8 к конкурсной документации отсутствует В договор залога включается условие о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество. Залог прекращается после истечения гарантийного срока, установленного в договоре подряда. Денежные средства, находящиеся в залоге, возвращаются Подрядчику в течение 28 рабочих дней после истечения гарантийного срока. 5.9. Предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по устранению дефектов в форме банковской гарантии является предоставление Заказчику банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям параграфа 6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящего раздела конкурсной документации, на сумму, указанную в пункте 5.7 конкурсной документации. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Перечень гарантийных случаев, и документов, подтверждающих факт наступления гарантийного случая, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, указывается в банковской гарантии в соответствии с приложением N 9 к конкурсной документации (приложение составляется Заказчиком самостоятельно). ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение N 9 к конкурсной документации отсутствует Срок действия банковской гарантии должен превышать гарантийный срок не менее чем на один месяц. Подрядчик до выдачи банком банковской гарантии должен согласовать её проект с Заказчиком. Заказчик рассматривает банковскую гарантию в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 конкурсной документации.
6. Процедура проведения конкурса
6.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.13. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления. 6.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. 6.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе является несоответствие конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе: - отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; - предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом. - несоответствие участника требованиям, установленным разделом 2 настоящей конкурсной документации; - превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации; - предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений; - если предложенная участником конкурса в конкурсной заявке цена договора подряда составляет 80 (после округления до второго знака после запятой) и менее процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в конкурсной документации. 6.4. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями. 6.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно разделу 7 настоящей конкурсной документации.
7. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
7.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 1) цена договора: максимальное количество баллов - 60; 2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; 3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20. 7.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям: а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года); г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела); 7.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100. 7.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 7.4.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. 7.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2 настоящей конкурсной документации.
Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"
N			Критерий								Максимальное кол-во баллов					Результат ранжирования заявок						Присваиваемое кол-во баллов
			Цена договора								60					1						60
																2						55
																3						50
																4						45
																5						40
																6						35
																7						30
																8						25
																9						20
																10						15
																11						10
																12						5
																13 и более						0
Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"
N	Критерий							Максимальное кол-во баллов							Результат ранжирования заявок								Присваиваемое кол-во баллов
	Срок выполнения							20							1								20
															2								18
															3								16
															4								14
															5								12
															6								10
															7								8
															8								6
															9								4
															10								3
															11								2
															12								1
															13 и более								0
7.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация"
N		Критерий			Максимальное кол-во баллов				Подкритерии											Показатель подкритерия (ед.)					Количество штрафных баллов
		Квалификация			20				Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)											2 и более					0
																				1					5
																				0					10
									Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)											2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет					0
																				2 и более с опытом работы более 5 лет					5
																				в остальных случаях					10
									Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)											0					0
																				1					5
																				2 и более					10
									Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года											0					0
																				1					5
																				2 и более					10
* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального строительства, на котором участником были выполнены виды работ по капитальному ремонту идентичные или аналогичные тем, которые являются предметом конкурса. Аналогичными видами работ по капитальному ремонту считаются работы по капитальному ремонту инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; работы по капитальному ремонту крыши, фасада, подвальных помещений, фундамента. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника". 7.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям. 7.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости - подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Начальник отдела жилищной политики и учета граждан департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

Е.Г. Пимоненко