Распоряжение Администрации Смоленской области от 22 августа 2003 г. N 419-р/адм "О Договоре о совместных действиях по осуществлению комплекса мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления Смоленской области, к осенне-зимнему периоду 2003-2004 годов от 25 июля 2003 г. N 2100/16 и дополнении к Договору"

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор предусматривает осуществление совместных действий по комплексу мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области к работе в зимних условиях 2003-2004 годов.

2. Обязанности Сторон

2.1. Стороны исходят из необходимости совместных действий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации к бесперебойной работе в зимних условиях 2003-2004 годов и того, что финансовая помощь за счет средств федерального бюджета осуществляется в виде беспроцентных бюджетных ссуд.

2.2. Госстрой России:

- рассматривает и утверждает представленный субъектом Российской Федерации перечень предзимних работ, объемы их финансирования и сроки выполнения согласно приложению N 1 к настоящему Договору. Согласовывает предложения субъекта Российской Федерации по внесению изменений в указанный перечень работ;

- обеспечивает технический надзор и участвует в работе комиссий по приемке выполненных работ;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств, предоставленных из федерального бюджета, а также соблюдением сроков и объемов выполненных работ, предусмотренных приложением N 1 к настоящему Договору;

- в случае не освоения заказчиком в установленные сроки выделенных средств, а также нецелевого их использования готовит предложения по применению соответствующих санкций, включая сокращение и полное прекращение финансирования.

2.3. Субъект Российской Федерации:

- представляет в Госстрой России план мероприятий по повышению качества и надежности предоставляемых услуг потребителям;

- представляет Госстрою России исходную документацию по объектам для включения в перечень предзимних работ и источники их финансирования;

- осуществляет в пределах средств, полученных из федерального бюджета на эти цели, а также за счет собственных средств финансирование работ согласно перечню, утвержденному Госстроем России;

- обеспечивает целевое и эффективное использование предоставленных из федерального бюджета бюджетных ссуд;

- заключает, в случае необходимости, соглашение о выделении и использовании бюджетной ссуды с муниципальными образованиями;

- ежемесячно представляет в Госстрой России сводный отчет (приложение N 2) о выполненных работах и использовании выделенных средств для финансирования согласно перечня предзимних работ, утвержденного Госстроем России и унифицированную форму КС-3.

3. Ответственность Сторон

3.1. Нарушение условий настоящего Договора, не выполнение работ в запланированных объемах и использование средств федерального бюджета не по целевому назначению субъектом Российской Федерации влечет за собой досрочный возврат средств и применение соответствующих экономических санкций.

4. Порядок рассмотрения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола.

4.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Изменение и расторжение Договора

5.1. Изменение условий Договора производится по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действителен до полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 1 ноября 2003 года.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты

Федерации г. Москва

8. Подписи и печати сторон

Российской Федерации

по строительству и

жилищнокоммунальному комплексу

       ________________Н.П. Кошман         _________________В.Н. Маслов

       М.П.                                 М.П.