Постановление Администрации Смоленской области от 7 августа 2008 г. N 429 "Об утверждении Положения о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Смоленской области
от 7 августа 2008 г. N 429
"Об утверждении Положения о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

С изменениями и дополнениями от:

24 сентября 2008 г., 8 августа, 25 ноября 2011 г., 10 августа 2012 г.

В соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Губернатор Смоленской области

С.В. Антуфьев

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Смоленской области от 8 августа 2011 г. N 470 настоящее Положение изложено в новой редакции

См. текст Положения в предыдущей редакции

Положение
о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
(утв. постановлением Администрации Смоленской области от 7 августа 2008 г. N 429
(в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 24 сентября 2008 г. N 516, от 8 августа 2011 г. N 470))

С изменениями и дополнениями от:

24 сентября 2008 г., 8 августа, 25 ноября 2011 г., 10 августа 2012 г.

1. Общие положения

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Смоленской области от 10 августа 2012 г. N 530 в пункт 1.1 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.1. Настоящее Положение определяет порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утверждаемую Администрацией Смоленской области, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

В случае наличия у товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации свидетельства о допуске к определенным видам работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация вправе самостоятельно проводить капитальный ремонт соответствующего многоквартирного дома, включенного в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

В случае невозможности осуществления работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в полном объеме товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация привлекают подрядные организации в порядке, установленном настоящим Положением.

1.2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, а также ответственности органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее - органы местного самоуправления), товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации за результаты выбора подрядной организации.

1.3. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом и иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", осуществляется на основании проведения открытых конкурсов.

2. Участники конкурсных процедур

2.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытого конкурса осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией (далее - заказчик).

2.2. Заказчик осуществляет следующие функции:

2.2.1. Определяет во взаимодействии с органами местного самоуправления предмет конкурса, его организатора и срок проведения.

2.2.2. Утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация).

2.2.3. Участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее также - конкурсные комиссии).

2.2.4. Совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса.

2.2.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса.

2.3. Организатором конкурса может являться орган, определенный муниципальным образованием Смоленской области, в функции которого входит организация и проведение конкурсов.

2.4. Допускается выполнение функций организатора конкурса самим заказчиком во взаимодействии с органами местного самоуправления.

2.5. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

2.5.1. Разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденных Администрацией Смоленской области региональных адресных программ проведения капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику.

2.5.2. В порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию.

2.5.3. Назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты).

2.5.4. Через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса.

2.5.5. При необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса.

2.5.6. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок.

2.5.7. Предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре.

2.5.8. Предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии.

2.5.9. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения.

2.5.10. Оповещает в письменном виде победителя конкурса.

2.5.11. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

2.5.12. Направляет информацию о результатах конкурса в орган местного самоуправления.

2.6. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

2.7. Участниками конкурса могут быть организации, имеющие право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

3. Порядок опубликования информации о конкурсе

3.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на официальном Интернет-сайте и в средствах массовой информации органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Смоленской области.

3.2. Дополнительно информация о проведении конкурса опубликовывается на Интернет-сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на официальный Интернет-сайт или печатное средство массовой информации, в которых содержится официальная информация о конкурсе.

3.3. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может дополнительно распространяться в любых средствах массовой информации.

4. Порядок подачи и рассмотрения заявок

4.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

4.2. В конкурсной документации предусматривается необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3 процентов от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.

4.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

4.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения.

4.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.

4.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса переносит дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 рабочих дней. Организатор конкурса не позднее чем за пять рабочих дней до даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов.

4.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

4.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

- наименование участника конкурса;

- должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

- наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

- предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника).

4.9. Конкурсные заявки, поступившие после окончания времени и даты приема заявок, к рассмотрению не принимаются.

4.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению непосредственно после вскрытия конвертов.

4.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

4.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению в день проведения конкурса.

4.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками на официальном Интернет-сайте и в средствах массовой информации органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Смоленской области.

4.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведена в приложение N 5# к настоящему Положению.

4.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору (если обеспечение обязательств по договору предусмотрено конкурсной документацией), то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) не возвращается, средства от обеспечения заявки уклонившегося участника конкурса поступают заказчику. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

4.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора (если обеспечение обязательств по договору предусмотрено конкурсной документацией), то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также не возвращается, средства от обеспечения заявки уклонившегося участника конкурса, которому присвоен второй номер, поступают заказчику. В этом случае проводится повторный конкурс.

4.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

- если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

- если к конкурсу допущен только один участник конкурса.

4.18. В случае если к конкурсу допущен только один участник конкурса, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) не возвращается, средства от обеспечения заявки уклонившегося участника конкурса поступают заказчику и проводится повторный конкурс.

5. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

5.1. Конкурсные комиссии являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки конкурсных заявок претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе, а также для определения победителя конкурса.

5.2. В состав конкурсной комиссии включаются представители:

- заказчика;

- органа местного самоуправления;

- разработчика муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

- организаций, осуществляющих функции надзора в области строительства;

- общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах (председатель собрания собственников помещений или иной представитель по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление контроля над проводимыми подрядной организацией работами.

Персональный состав членов конкурсных комиссий утверждается организатором конкурса.

5.3. Заказчик может включить в состав конкурсной комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.

5.4. Организация проведения конкурса осуществляется заказчиком.

5.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов;

- осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы;

- определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.

5.6. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенные соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Положением.

5.7. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя конкурсной комиссии назначается из числа представителей органа местного самоуправления.

5.8. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя заседание конкурсной комиссии проводит заместитель председателя конкурсной комиссии.

5.9. Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначается заказчиком.

5.10. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем две трети от ее состава при обязательном участии в заседании одного из представителей заказчика.

5.11. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.

5.12. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии).

5.13. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя конкурсной комиссии в случае отсутствия председателя):

- руководит деятельностью конкурсной комиссии;

- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

- несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач;

- осуществляет иные функции в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

5.14. Члены конкурсной комиссии:

- участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии;

- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

- выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии.

5.15. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

5.16. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками конкурса во время процедур проведения конкурса.

5.17. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

5.18. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

6. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

- деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292 "Об утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков".

7. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

7.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению с приложением следующих документов:

- описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению;

- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

- документа или копии документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

- документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

- копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копии справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

- организационно-штатного расписания организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией, указанной в приложении N 8 к настоящему Положению, о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ;

- нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенных копий документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

- нотариально заверенной копии свидетельства о постановке лица на учет в налоговом органе;

- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

- справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе;

- копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624).

7.2. Указанные в пункте 7.1 настоящего Положения документы являются обязательными для представления, кроме случаев, когда данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании Смоленской области, проводимых заказчиком, и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности.

Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо из указанных документов является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

7.3. Конкурсная заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: один - с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка (соответственно "Оригинал" или "Копия") и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии оригинала всех документов. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

7.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в конкурсной документации. Заказчик регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

7.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве конкурсной заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

7.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись: "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

8. Обеспечение конкурсной заявки

8.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере 3 процентов от начальной цены договора подряда.

8.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

- участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

- участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

- участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

8.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

- участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

- победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

- участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

- участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.

9. Процедура проведения конкурса

9.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы заказчику и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

9.2. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять рабочих дней до даты вскрытия конвертов.

При этом дата вскрытия конвертов переносится в порядке, установленном пунктом 4.6 настоящего Положения.

9.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

- представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 7.1 настоящего Положения, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

- несоответствие участника требованиям, установленным разделом 6 настоящего Положения;

- превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

- представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

9.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями и порядком оценки конкурсных заявок.

10. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

10.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора (максимальное количество баллов - 60);

- срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20);

- квалификация участника (максимальное количество баллов - 20).

10.2. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по четырем подкритериям:

- опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

- квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

- соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

- участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

10.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям составляет 100.

10.4. Оценка конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией в следующей последовательности:

10.4.1. Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

10.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" по формам согласно таблицам 1 и 2.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"

Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
Цена договора	60	1	60
		2	55
		3	50
		4	45
		5	40
		6	35
		7	30
		8	25
		9	20
		10	15
		11	10
		12	5
		13 и более	0

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"

Критерий	Максимальное количество баллов	Результат ранжирования заявок	Присваиваемое количество баллов
Срок выполнения работ	20	1	20
		2	20
		3	20
		4	18
		5	16
		6	14
		7	12
		8	10
		9	8
		10	6
		11	4
		12	2
		13 и более	0

10.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" по форме согласно таблице 3.

В зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника".

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация участника"

Критерий	Максимальное количество баллов	Подкритерий	Показатель подкритерия (ед.)	Количество штрафных баллов
Квалификация участника	20	опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)	2 и более	0
			1	5
			0	10
		квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет	0
			2 и более с опытом работы более 5 лет	5
			в остальных случаях	10
		соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	0	0
			1	5
			2 и более	10
		сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года	0	0
			1	5
			2 и более	10

-----------------------------

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составило не более 10 процентов от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

10.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

10.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем по критерию "Цена договора" и в случае необходимости - по критерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

11. Льготы отдельным категориям участников

Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст раздела 11

Приложение N 1

к Положению о порядке привлечения

товариществом собственников

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или

иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками

помещений в многоквартирном доме

управляющей организацией

подрядных организаций для

выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов с

использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом "О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Форма

                                ИЗВЕЩЕНИЕ

           о проведении открытого конкурса на выполнение работ

              по капитальному ремонту многоквартирных домов

 Дата публикации извещения: _____________________________________________

 Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение  работ

 по капитальному ремонту многоквартирного дома.

 Адрес многоквартирного дома: ___________________________________________

 _______________________________________________________________________.

 Работы (объекты): ______________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

                       (перечислить работы)

 Заказчик _______________________________________________________________

    (наименование, ИНН, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты,

 _______________________________________________________________________.

                     контактное лицо заказчика)

 Организатор конкурса ___________________________________________________

         (наименование, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты,

 _______________________________________________________________________.

                контактное лицо организатора конкурса)

 Начальная (максимальная) цена договора подряда:_________________________

 ________________________________________________________________ рублей.

 Дата начала работ: _____________________________________________________

 Дата вскрытия конвертов: _______________________________________________

 Официальный сайт для публикации ________________________________________

 ________________________________________________________________________

 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ______________________

     Приложение: конкурсная документация в составе:

     1)   общие  положения,  требования  к  участникам  конкурса,   формы

 документов;

     2) техническая и сметная документация в составе:

 _______________________________________________________________________;

                    (перечислить документы)

 3) договор подряда (проект).

Приложение N 2

к Положению о порядке привлечения

товариществом собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным

кооперативом или

иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками

помещений в многоквартирном доме

управляющей организацией

подрядных организаций для

выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов с

использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом "О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Форма

                                ИНФОРМАЦИЯ

                о проведении конкурса на выполнение работ

              по капитальному ремонту многоквартирного дома

 Дата ___________________________________________________________________

 Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение  работ

 по капитальному ремонту многоквартирного дома.

 ________________________________________________________________________

            (наименование субъекта Российской Федерации)

 ________________________________________________________________________

             (наименование муниципального образования)

 Адрес многоквартирного дома: ___________________________________________

 ________________________________________________________________________

 Работы (объекты): ______________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

                          (перечислить работы)

 Заказчик _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

 (наименование, ИНН, телефон, почтовый адрес, контактное лицо заказчика)

 Организатор конкурса ___________________________________________________

 ________________________________________________________________________

   (наименование, телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты,

 _______________________________________________________________________.

                контактное лицо организатора конкурса)

 Начальная (максимальная) цена договора подряда: ________________________

 ________________________________________________________________ рублей.

 Дата начала работ: _____________________________________________________

 Дата вскрытия конвертов: _______________________________________________

 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ______________________

 ________________________________________________________________________

 Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на сайте

 ________________________________________________________________________

Приложение N 3

к Положению о порядке привлечения

товариществом собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным

кооперативом или

иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками

помещений в многоквартирном доме

управляющей организацией

подрядных организаций для

выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов с

использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом "О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Форма

                                 ПРОТОКОЛ

       вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

    на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

                    (наименование работ, объект и адрес)

 ____________________________________                   _________________

 (место проведения вскрытия конвертов)                        (дата)

 Состав конкурсной комиссии:

 Председатель комиссии __________________________________________________

 Секретарь комиссии _____________________________________________________

 Члены комиссии _________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

                            (Ф.И.О., должность)

 Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:

 _______________________________________________________________________.

 Время начала вскрытия конвертов ________________________________________

 На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители  участников

 конкурса:

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

  (наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

 По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов

 присутствовали

 ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

                           (Ф.И.О., должность)

 Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ________ заявок.

 До вскрытия конвертов  конкурсная  комиссия  зафиксировала,  что  они не

 повреждены и упакованы  способом,  не  позволяющим просмотр либо изъятие

 вложений.

 Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила,  что  заявки поданы от

 следующих организаций:

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

         (наименование участника конкурса, почтовый адрес)

 Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения

 полномочий лиц,  подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок

 требованиям конкурсной документации.

 Данные конкурсных заявок занесены в сводную таблицу конкурсных заявок по

 форме согласно приложению к настоящему протоколу.

 По результатам рассмотрения заявок конкурсная  комиссия  решила,  что  к

 участию в конкурсе допускаются следующие организации:

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

 По результатам рассмотрения заявок конкурсная  комиссия  решила,  что  к

 участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

 Председатель конкурсной комиссии _______________________________________

 Члены конкурсной комиссии ______________________________________________

 ________________________________________________________________________

                                   (подписи)

Приложение

к протоколу вскрытия конвертов с

заявками на участие в открытом

конкурсе на выполнение работ по

капитальному ремонту

многоквартирного дома

от __________________________

Сводная таблица конкурсных заявок

N п/п	Наименование участника, почтовый адрес	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника	Документ, подтверждающий внесение обеспечения	Информация о составе и квалификации работников	Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда)	Нотариально заверенные копии учредительных документов	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации	Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц	Справка из налогового органа о размере задолженности	Копия бухгалтерского баланса*	Цена конкурсной заявки	Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.
2.
3.

_____________________________

     * В  случае,  если  участник  претендует на  льготу, предусмотренную

пунктом  11.1 Положения о порядке привлечения товариществом собственников

жилья,    жилищным,    жилищно-строительным    кооперативом    или   иным

специализированным    потребительским    кооперативом    либо   выбранной

собственниками  помещений в многоквартирном доме управляющей организацией

подрядных  организаций  для  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту

многоквартирных    домов  с  использованием  средств,  предоставляемых  в

соответствии  с  Федеральным  законом  "О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства".

 Председатель конкурсной комиссии _______________________________________

 Члены конкурсной комиссии ______________________________________________

                                              (подписи)

Приложение N 4

к Положению о порядке привлечения

товариществом собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным

кооперативом или

иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками

помещений в многоквартирном доме

управляющей организацией

подрядных организаций для

выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов с

использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом "О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Форма

                                 ПРОТОКОЛ

       оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

    на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

                   (наименование работ, объект и адрес)

 _______________________________________________         ________________

 (место проведения оценки и сопоставления заявок)              (дата)

 Состав конкурсной комиссии:

 Председатель комиссии __________________________________________________

 Секретарь комиссии _____________________________________________________

 Члены комиссии _________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

                         (Ф.И.О., должность)

 На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок  поступили  заявки

 следующих участников конкурса:

 ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________.

        (наименование участника конкурса, почтовый адрес)

 Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным

 разделом 10 Положения о порядке привлечения товариществом  собственников

 жилья, жилищным,  жилищно-строительным     кооперативом     или     иным

 специализированным  потребительским    кооперативом    либо    выбранной

 собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией

 подрядных организаций для выполнения работ   по   капитальному   ремонту

 многоквартирных домов с использованием средств,    предоставляемых     в

 соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия    реформированию

 жилищно-коммунального хозяйства".

 Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора", "Срок  выполнения

 работ" и "Квалификация участника" отражены в приложении   к   настоящему

 протоколу.

 Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.

 По результатам оценки и сопоставления заявок   представленным    заявкам

 присвоены следующие номера:

 1. ____________________________________________________________________.

 2. ____________________________________________________________________.

 3. ____________________________________________________________________.

 4. ______________________________________________________________ и т.д.

 Победителем конкурса признана __________________________________________

 _______________________________________________________________________.

                     (наименование организации)

 Организатору конкурса поручается в пятидневный срок со  дня   подписания

 настоящего протокола осуществить возврат обеспечения   конкурсной заявки

 участникам, за исключением участников, заявкам которых  присвоены номера

 1 и 2.

 Председатель конкурсной комиссии _______________________________________

 Члены конкурсной комиссии ______________________________________________

                                              (подписи)

Приложение

к протоколу оценки и сопоставления

заявок на участие в открытом

конкурсе на выполнение работ по

капитальному ремонту

многоквартирного дома

от _________________

Оценка заявок по критериям и подкритериям

N п/п

Наименование участника

Дата и время регистрации заявки

Критерий "Цена договора"

Критерий "Срок выполнения работ"

Критерий "Квалификация участника"

Итого

подкритерий

балл

без льготы (рублей)

со льготой (рублей)

балл

показатель

балл

опыт работы

штрафной балл

квалификация персонала

штрафной балл

количество нарушений выполнения работ

штрафной балл

проигранные арбитражные дела

штрафной балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 Председатель конкурсной комиссии _______________________________________

 Члены конкурсной комиссии ______________________________________________

                                              (подписи)

Приложение N 5

к Положению о порядке привлечения

товариществом собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным

кооперативом или

иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками

помещений в многоквартирном доме

управляющей организацией

подрядных организаций для

выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов с

использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом "О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

                             ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

                   договора подряда на выполнение работ

              по капитальному ремонту многоквартирных домов

                              ДОГОВОР N ___

    на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

                                             "____" ___________ 20__ года

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

                     (полное наименование заказчика)

 в лице ________________________________________________________________,

 действующего на основании __________________________ (далее - Заказчик),

 с одной стороны, и _____________________________________________________

 ________________________________________________________________________

              (полное наименование подрядной организации)

 в лице ________________________________________________________________,

 действующего на основании ______________________________________________

 (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",

 заключили настоящий договор о нижеследующем.

            Статья 1. Предмет и существенные условия договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает  на себя  обязательства

 по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее -

 работы) многоквартирного  дома   (далее - объект),  расположенного    по

 адресу: ________________________________, в соответствии с технической и

 сметной документацией, прилагаемой к настоящему договору.

    1.2. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ________

 рублей, в том числе НДС ______________________ рублей.

    Стоимость по видам работ составляет:

 ________________________________________________________________ рублей,

                           (вид работ)

 ________________________________________________________________ рублей,

                           (вид работ)

 ________________________________________________________________ рублей.

                           (вид работ)

    1.3. Указанная в пункте 1.2 настоящего   договора   стоимость   работ

 увеличению не подлежит.

    1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

    1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной  в пункте 1.2

 настоящего договора, Подрядчик    берет  на  себя   обязательство  перед

 Заказчиком за свой риск, из своих материалов, своими силами и средствами

 выполнить  работы в  соответствии  с настоящим  договором, устранить все

 недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

    1.6. Заказчик берет  на  себя  обязательство  уплатить  Подрядчику за

 выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии

 с   настоящим   договором,   в пределах суммы, указанной   в  пункте 1.2

 настоящего договора,    в сроки и в    порядке, определенные   настоящим

 договором.

    1.7. Основанием для заключения настоящего договора является _________

 ______________ N _______ от "____" ___________ 20__ г.

         Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

    2.1. Обеспечением исполнения обязательств  Подрядчика  по  настоящему

 договору является ______________________________ на сумму ______________

 рублей. Подрядчик обязан представить  Заказчику  обеспечение  исполнения

 обязательств по настоящему договору в 10-дневный срок с даты  подписания

 настоящего договора Сторонами.

    2.2. Обеспечением исполнения обязательств  Подрядчика  по  устранению

 выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________

 на сумму ______________________ рублей,   действующее    до    истечения

 гарантийного периода. Подрядчик обязан представить    Заказчику   данное

 обеспечение до подписания акта приемки объекта,   а    при    проведении

 капитального ремонта по нескольким видам работ   на    объекте - актов о

 приемке рабочей комиссией законченных работ  по   капитальному   ремонту

 объекта по всем видам работ.

                      Статья 3. Порядок оплаты работ

    3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется в два этапа:

    - авансовый платеж  Подрядчику  в  размере _________%  от  стоимости,

 указанной в пункте 1.2 настоящего договора, в сумме _____________ рублей

 выплачивается в течение _____ дней с даты подписания настоящего договора

 Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения

 обязательств по настоящему договору;

    - окончательный платеж по завершении работ по  настоящему    договору

 выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по  форме КС-3 в

 течение _____ дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.

    3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для  покрытия  расходов   по

 производству работ, представить представителю   Заказчика   по   первому

 требованию все необходимые   документы,   подтверждающие   использование

 авансового платежа в соответствии с его назначением.

                     Статья 4. Сроки выполнения работ

    4.1. Срок начала работ: не позднее "___" _____________ 20__ года,  но

 не ранее  выплаты  авансового  платежа  в  соответствии  с   пунктом 3.1

 настоящего договора.

    4.2. Срок окончания работ: не позднее "___" _____________ 20__ года.

    4.3. Фактической датой  окончания  работ  на  объекте   является дата

 подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей  комиссией  законченных

 работ по капитальному ремонту объекта.

                            Статья 5. Заказчик

    5.1. При выполнении настоящего договора Заказчик обязан:

    5.1.1.  Передать  в  работу  Подрядчику  по  акту  объект   в течение

 __________ дней со дня подписания настоящего договора Сторонами.

    5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора  в  течение  всего

 периода производства работ.

    5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и

 ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

    5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2  и  справки  по

 форме КС-3.

    5.2. Заказчик  имеет  другие  права  и  обязанности,  предусмотренные

 законодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми     актами и

 настоящим договором.

                           Статья 6. Подрядчик

    6.1. При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

    6.1.1. Принять от Заказчика  по  акту  объект  в  срок,   указанный в

 подпункте 5.1.1 пункта 5.1 настоящего договора.

    6.1.2.  Нести  ответственность   перед   Заказчиком   за   допущенные

 отступления от  требований,  предусмотренных  в  технической  и  сметной

 документации и СНиП, за снижение  или  потерю  прочности,  устойчивости,

 надежности здания, сооружения или его части.

    6.1.3.  Поставлять  на  рабочую  площадку  материалы,   оборудование,

 изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства

 работ, а также  осуществлять  их  приемку,  разгрузку  и  складирование.

 Используемые  при  производстве   работ   материалы     (комплектующие и

 оборудование)   должны   соответствовать   государственным    стандартам

 Российской Федерации и техническим условиям. На всех  этапах  выполнения

 работ  должны  быть  в  наличии  сертификаты  (соответствия,   пожарные,

 гигиенические),  технические  паспорта   и   (или)   другие   документы,

 удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

    6.1.4.  Разместить  за  свой  счет  на  строительных  лесах  и  (или)

 ограждениях информацию с указанием: видов  и  сроков  выполнения  работ,

 наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей  Заказчика  и

 Подрядчика, контактных телефонов.

    6.1.5.   Обеспечить   режим   труда   в   соответствии   с   трудовым

 законодательством Российской Федерации,  а  также  нормативными  актами,

 направленными  на  защиту  тишины  и  покоя   граждан.     Работы должны

 производиться в будние дни в период с  8.00  до  21.00.  По  письменному

 согласованию  с  Заказчиком  работы  могут  проводиться  в    выходные и

 праздничные дни с  учетом  соответствующих  требований  законодательства

 Российской Федерации.

    6.1.6. Обеспечить в ходе производства  работ  выполнение  необходимых

 мероприятий  по  технике  безопасности,  соблюдению  норм  экологической

 безопасности,  пожарной  безопасности  и   других   норм   безопасности,

 рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых

 насаждений и земли.

    6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от

 отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их

 своевременную уборку.

    6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов,  оборудования,

 стоянки строительной  техники  и  другого  имущества,   необходимого для

 производства работ, ограждение рабочей площадки с момента  начала  работ

 до сдачи объекта в эксплуатацию.

    6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный  мусор  до  подписания

 акта о приемке приемочной комиссией законченных  работ  по  капитальному

 ремонту объекта.

    6.1.10. При обнаружении  обстоятельств,  угрожающих  сохранности  или

 прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него

 указаний  приостановить  работы  и  принять  все   возможные   меры   по

 предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть

 вызваны обнаруженными обстоятельствами.

    6.1.11. По первому требованию  представителя  Заказчика  представлять

 всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

    6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика  необходимые  условия  для

 исполнения им своих обязанностей на объекте.

    6.1.13. Сдать объект  в  эксплуатацию  в  установленные   пунктом 4.2

 настоящего договора сроки и передать Заказчику  комплект  исполнительной

 документации, который включает в себя общий журнал  производства  работ,

 уточненные сметы, перечни фактически выполненных  работ,  исполнительные

 чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования  скрытых   работ и

 ответственных конструкций.

    6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в

 ходе производства работ и  в  течение  гарантийного  срока  эксплуатации

 объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении  работ,  за  свой

 счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При  невыполнении

 Подрядчиком  этих   обязательств   Заказчик   вправе   для   исправления

 некачественно выполненных работ  привлечь  другую  организацию  за  счет

 Подрядчика.

    6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения

 и использования иностранных работников.

    6.2. Подрядчик имеет  другие  права  и  обязанности,  предусмотренные

 законодательством  Российской  Федерации,  иными  правовыми     актами и

 настоящим договором.

                        Статья 7. Выполнение работ

    7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет

 Заказчика  во  взаимоотношениях  с  Подрядчиком  и   выполняет   функции

 технического надзора.

    Полномочным представителем Заказчика является

 ______________________________________________________________________.

  (должность, Ф.И.О.,  документ,  подтверждающий  полномочия,  название

              организации, почтовый адрес, контактные телефоны)

    7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя  должностное

 лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение  документации

 на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

    Полномочным представителем Подрядчика является

 _______________________________________________________________________.

        (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

    7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика  осуществляется  с

 обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

    7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

    7.4.1. Контроль  за  соответствием  работ,  применяемых  конструкций,

 изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий  и

 других нормативных документов.

    7.4.2.  Принятие  своевременных  мер  и   контроль   за   устранением

 выявленных дефектов в технической и сметной документации.

    7.4.3.   Проверка   наличия   документов,   удостоверяющих   качество

 используемых Подрядчиком изделий и  материалов  (технических  паспортов,

 сертификатов и других документов).

    7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком  скрытых   работ и

 ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования  скрытых

 работ.

    7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных

 работ  для  расчета  платежей  Подрядчику  и  визирование  акта  приемки

 выполненных работ КС-2.

    7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке  объекта  в  эксплуатацию

 после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание

 акта ввода объекта в эксплуатацию.

    7.5. С целью выполнения функций, указанных в  пункте  7.4  настоящего

 договора, представитель Заказчика имеет право:

    7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в  совещаниях,

 проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

    7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать  от

 него устранения указанных в замечаниях недостатков.

    7.6. Представитель Заказчика  не  имеет  права  вносить   изменения в

 настоящий договор  или  требовать  от  Подрядчика  действий,  нарушающих

 условия настоящего договора.

    7.7.  Представитель  Подрядчика  имеет  право  в     письменной форме

 уведомлять Заказчика о действиях  представителя  Заказчика,   которые он

 считает  неправомерными,  и  получать   от   Заказчика   соответствующие

 разъяснения.

    7.8. Все действия во исполнение  настоящего  договора  осуществляются

 Сторонами  только  в  письменном  виде,  при  этом  письменные  указания

 Подрядчику   могут   даваться   представителем   Заказчика   в   журнале

 производства работ.

    7.9.  Представитель  и  при  необходимости  другие   должностные лица

 Подрядчика обязаны  по  приглашению  представителя  Заказчика  принимать

 участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

    7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика

 обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных

 с работами.

    7.11.  Результаты  совместного  обсуждения  вопросов,     связанных с

 работами, представителями Заказчика  и  Подрядчика  оформляются  в  виде

 протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

    7.12. С момента начала работ и до приемки их  результатов  Заказчиком

 Подрядчик обязан  вести  общий  журнал  производства  работ,  в  котором

 отражаются   технологическая   последовательность,    сроки,    качество

 выполнения и условия производства работ  по  форме,  установленной  СНиП

 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

    7.13.  Подрядчик  может  привлечь  по   согласованию   с   Заказчиком

 субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и

 персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим  законодательством,

 документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида  работ.

 Стоимость работ, передаваемых на субподряд,  должна  быть  не   более 50

 процентов стоимости всех работ по настоящему договору.

    7.14.  Все  ископаемые  предметы  и  иные   находки,   представляющие

 геологический, археологический интерес или иную ценность,  найденные  на

 месте производства  работ,  не  являются  собственностью   Подрядчика. В

 случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно

 уведомить об этом Заказчика.

             Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

    8.1.  Приемка  результатов   завершенных   работ     осуществляется в

 соответствии  с  ВСН  42-85(Р)  -  "Правила   приемки   в   эксплуатацию

 законченных капитальным ремонтом жилых зданий",  технической  и  сметной

 документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

    8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя  Заказчика  о

 завершении работ по настоящему договору и готовности объекта к  сдаче  и

 представить представителю Заказчика счет,  счет-фактуру,  акт  по  форме

 КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после  получения

 уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет

 приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

    8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  акта

 приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по

 нескольким видам работ на объекте  -  актов  о  приемке  в  эксплуатацию

 рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту  объекта  по

 всем видам работ.

    8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в  эксплуатацию

 объекта недостатков в выполненной работе  составляется  акт,  в  котором

 фиксируются  перечень  дефектов  и  сроки  их  устранения   Подрядчиком.

 Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами  и  за

 свой счет в сроки, указанные в акте.

    8.5.  Приемка  объекта  в  эксплуатацию  производится    только после

 выполнения всех работ в полном  соответствии  с  технической  и  сметной

 документацией, а также после устранения всех дефектов в  соответствии  с

 пунктом 8.4 настоящего договора.

    8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает

 на себя ответственность за сохранность объекта и несет  риск  возможного

 его повреждения или утраты.

              Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

    9.1.  Гарантии  качества  распространяются  на   все   конструктивные

 элементы,  инженерные  системы  и  работы,  выполненные    Подрядчиком и

 субподрядчиками по настоящему договору.

    9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со  дня  подписания  акта

 приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет,  что  дефекты

 произошли вследствие нормального  износа  объекта  или  его   частей или

 неправильной  его  эксплуатации.  Гарантийный  срок  на   смонтированное

 Подрядчиком    оборудование    соответствует         гарантийному сроку,

 установленному его производителем.

    9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить  об

 этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего  представителя  не  позднее

 ______ дней с даты получения извещения, а в случае  выявления  дефектов,

 ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, -

 немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты,  и

 согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не

 должен  превышать  сроки,  необходимые   для   подготовки   производства

 соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5  (пять)

 рабочих дней.

    9.4. При отказе Подрядчика от составления  и  (или)  подписания  акта

 обнаруженных  дефектов   Заказчик   составляет       односторонний акт с

 привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг  которых

 при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

    9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов  в

 установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих  работ

 другую организацию за счет Подрядчика, в том числе  в  счет  обеспечения

 исполнения  его  обязательств  по  устранению  выявленных     дефектов в

 гарантийный период.

                    Статья 10. Ответственность сторон

    10.1. Заказчик и Подрядчик несут  ответственность  в   соответствии с

 законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение  своих

 обязательств по настоящему договору.

    10.2. За  нарушение  сроков  исполнения  обязательств  по  настоящему

 договору   Заказчиком   или   Подрядчиком   виновная       Сторона несет

 ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль  целых  одна  десятая)

 процента от стоимости, указанной в пункте 1.2  настоящего  договора,  за

 каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком

 Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в  размере  1  процента  стоимости

 работ, переданных  на  выполнение  субподрядной  организации.   При этом

 Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

    10.4. В случае  нарушения  Подрядчиком  условий  настоящего  договора

 (пункты  6.1.5,  6.1.6,  6.1.7)   представитель   Заказчика   немедленно

 письменно  предупреждает  об  этом  Подрядчика   с     составлением акта

 выявленного нарушения, подписываемого  Заказчиком  и  Подрядчиком,  а  в

 случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В  случае

 неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик

 выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5  (ноль  целых  пять  десятых)

 процента стоимости, указанной  в  пункте  1.2  настоящего   договора, за

 каждый день до фактического устранения нарушений.

    10.5. Уплата штрафа за просрочку  или  иное  ненадлежащее  исполнение

 обязательств  по  настоящему  договору,  а  также  возмещение   убытков,

 причиненных  ненадлежащим  исполнением  обязательств,   не   освобождают

 Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему договору.

    10.6.  Указанные  в  настоящей  статье  штрафы  взимаются   за каждое

 нарушение в отдельности.

    10.7. Сторона освобождается  от  уплаты  штрафа,  если   докажет, что

 неисполнение или просрочка исполнения обязательства произошла вследствие

 обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

         Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

    11.1. Представитель  Заказчика  вправе  вносить  от  имени  Заказчика

 изменения в техническую документацию  при  условии,  что  дополнительные

 работы по стоимости не  превышают  10  (десять)  процентов   указанной в

 пункте 1.2 настоящего договора  стоимости  работ  и  характер   работ не

 изменяется.

    11.2.  При  внесении   изменений   в   техническую     документацию в

 соответствии с пунктом 11.1 настоящего  договора  дополнительные  работы

 оплачиваются  Заказчиком  по  расценкам  в   соответствии     со сметной

 документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

    11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем  против

 указанного в пункте 11.1 настоящего договора  объеме  осуществляется  на

 основе согласованной Сторонами  дополнительной  сметы  с  корректировкой

 сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

               Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

    12.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за   частичное или

 полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если  оно

 явилось  следствием  возникновения  обстоятельств  непреодолимой   силы,

 возникших  после  заключения  настоящего  договора.  К   обстоятельствам

 непреодолимой  силы   относятся   землетрясения,   пожары,   наводнения,

 забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные

 обстоятельства, влияющие на исполнение  обязательств  по   контракту, на

 которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение  которых  не

 несут ответственности.

    12.2. В случае наступления обстоятельств,  указанных  в  пункте  12.1

 настоящего  договора,  Сторона,  которая  не   в   состоянии   исполнить

 обязательства,  взятые  на  себя  по  настоящему  договору,     должна в

 трехдневный срок сообщить  об  этих  обстоятельствах  другой   Стороне в

 письменной форме  с  приложением  справки,  выданной  органами  местного

 самоуправления.

    12.3. С  момента  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  действие

 настоящего  договора  приостанавливается   до   момента,   определяемого

 Сторонами.

                 Статья 13. Порядок расторжения договора

    13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке  расторгнуть  настоящий

 договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае  следующих

 нарушений Подрядчиком условий настоящего договора:

    13.1.1.  Если  в  течение  10  календарных  дней  с  даты  подписания

 Сторонами  настоящего  договора  Подрядчик  не  представил   обеспечение

 исполнения настоящего договора.

    13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на  объекте  в

 течение 10 дней с установленной в пункте 4.1  настоящего  договора  даты

 начала работ.

    13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по

 настоящему договору.

    13.2.  При  принятии  Заказчиком  решения  о  расторжении  настоящего

 договора в соответствии с  пунктом  13.1  настоящего  договора  Заказчик

 направляет Подрядчику  соответствующее  уведомление.  Настоящий  договор

 считается  расторгнутым  с  момента  получения  Подрядчиком   указанного

 уведомления.  После  расторжения   настоящего   договора   представитель

 Заказчика должен оценить стоимость работ,  произведенных   Подрядчиком к

 моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или)  понесет

 Заказчик в результате  невыполнения  Подрядчиком  своих   обязательств и

 расторжения настоящего договора.

    13.3.  Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком  работ   превышает

 стоимость убытков, которые  понес  и  (или)  понесет  Заказчик,  разница

 должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа  в  течение

 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости

 убытков, которые понес и (или) понесет  Заказчик,  разница  должна  быть

 выплачена Заказчику в течение 10 дней.

                       Статья 14. Разрешение споров

    14.1. Спорные  вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  настоящего

 договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

    14.2. При возникновении между  Заказчиком  и  Подрядчиком   споров по

 поводу недостатков выполненных  работ  или  их  причин  и  невозможности

 урегулирования этого спора переговорами по требованию  любой  из  Сторон

 может быть назначена экспертиза. Расходы на  экспертизу  несет  Сторона,

 требовавшая  назначения  экспертизы.  В  случае  установления  нарушений

 Подрядчиком  условий  настоящего  договора  или  причинной   связи между

 действиями  Подрядчика   и   обнаруженными   недостатками     расходы на

 экспертизу, назначенную Заказчиком,  несет  Подрядчик.  В  случае,  если

 экспертиза назначена по соглашению между Сторонами,  расходы  несут  обе

 Стороны поровну.

    14.3. В случае невозможности урегулирования спора  путем  переговоров

 спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный  суд  по  месту

 нахождения  Заказчика  в  установленном  действующим   законодательством

 Российской Федерации порядке.

                        Статья 15. Особые условия

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

                        Статья 16. Прочие условия

    16.1. Все изменения и  дополнения  к  настоящему  договору  считаются

 действительными, если они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны

 Сторонами.

    16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны  обязаны

 уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

    16.3. Настоящий договор составлен в 2 подлинных экземплярах,  имеющих

 равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1  экземпляр

 - Подрядчику.

    16.4.  Договор  считается  заключенным  с  момента   его   подписания

 Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

                     Статья 17. Приложения к договору

    Приложениями к настоящему договору,  составляющими  его  неотъемлемую

 часть, являются следующие документы:

    1. _______________________________________________________________

    2. _______________________________________________________________

    3. ___________________________________________________________ и т.д.

              Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон

    18.1. Заказчик: _____________________________________________________

    Местонахождение: ____________________________________________________

    Реквизиты: __________________________________________________________

    18.2. Подрядчик: ____________________________________________________

    Местонахождение: ____________________________________________________

    Реквизиты: __________________________________________________________

                                  Подписи сторон

    Заказчик                                 Подрядчик

    "___" ____________ 20__ г.               "___" ____________ 20__ г.

         М.П.                                            М.П.

Приложение N 6

к Положению о порядке привлечения

товариществом собственников

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или

иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками

помещений в многоквартирном доме

управляющей организацией

подрядных организаций для

выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов с

использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом "О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Форма

                                  ЗАЯВКА

            на участие в открытом конкурсе на выполнение работ

              по капитальному ремонту многоквартирного дома

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

               (указать наименование работ, объект и адрес)

 1. Участник:

1.1.	Наименование юридического лица
1.2.	ИНН
1.3.	Юридический адрес
1.4.	Фактический адрес
1.5.	Контактный телефон (факс)
1.6.	Контактное лицо

 2. Электронный адрес участника _________________________________________

 3. Участник _________________________ плательщиком налога на добавленную

               является (не является)

 стоимость

 Основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия _________________.

 4. Участник __________________________________ выданное саморегулируемой

                      имеет (не имеет)

 организацией свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые   оказывают

 влияние на безопасность объектов капитального строительства  в  случаях,

 предусмотренных законодательством.

 5. Право на льготы:

 5.1. Участник является ________________________________________________.

                         (микропредприятием, малым предприятием, средним

                                          предприятием)

Наименование	Единица измерения	Значение
Средняя численность работников за предшествующий календарный год	человек
Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость	рублей
Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год	рублей

 5.2. Участник является местным предприятием и имеет  право   на   льготу

 __________.

 (да/нет)

 6. Конкурсная документация изучена  нами  в  полном  объеме  и  признана

 полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

 7. Подтверждаем соответствие требованиям:

    - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном  Кодексом

 Российской Федерации об административных правонарушениях;

    - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех  уровней

 или государственными внебюджетными фондами;

    - участник  не  находится  в  процессе  ликвидации  или в   процедуре

 банкротства;

    - участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

 8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	рублей
2.	Срок выполнения работ	календарных дней с даты начала работ

 9. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация участника"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	2	3	4
1.	Опыт работы, в том числе:	шт.
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
2.	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	с опытом работы более 5 лет
3.	Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	шт.
4.	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)	шт.

 10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _________________

 ________________________________________________________________ рублей,

 _______________________________________________________________________.

                (дата, номер платежного поручения)

 11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _______________________

 _______________________________________________________________________.

       (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата

                                   обеспечения)

 12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

              (указать наименование работ, объект и адрес)

 документы, предусмотренные  абзацами  пятым  -  тринадцатым   пункта 7.1

 Положения  о  порядке  привлечения  товариществом  собственников  жилья,

 жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным  специализированным

 потребительским кооперативом либо выбранной собственниками  помещений  в

 многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций  для

 выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирных    домов с

 использованием средств, предоставляемых  в  соответствии  с  Федеральным

 законом  "О  Фонде   содействия   реформированию   жилищно-коммунального

 хозяйства".

 ________________________________________________________________________

    (должность и подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность)

      М.П.

Приложение N 7

к Положению о порядке привлечения

товариществом собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным

кооперативом или

иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками

помещений в многоквартирном доме

управляющей организацией

подрядных организаций для

выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов с

использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом "О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Форма

                                  ОПИСЬ

                   входящих в состав заявки документов

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

                        (наименование участника)

 подтверждает,   что  для  участия  в  конкурсе  на  выполнение  работ по

 капитальному ремонту ___________________________________________________

 ________________________________________________________________________

               (указать наименование работ, объект и адрес)

 в составе конкурсной заявки  представлены  нижеперечисленные документы и

 что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа	Количество листов

_________________________________________________________________________

             (должность и подпись уполномоченного лица)

          М.П.

Приложение N 8

к Положению о порядке привлечения

товариществом собственников жилья,

жилищным, жилищно-строительным

кооперативом или

иным специализированным

потребительским кооперативом либо

выбранной собственниками

помещений в многоквартирном доме

управляющей организацией

подрядных организаций для

выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов с

использованием средств,

предоставляемых в соответствии с

Федеральным законом "О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Сведения
о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 5 лет

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность в организации	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в компании	Название учебного заведения и год окончания	Примечание
1.
2.
3.

 Итого:

 - количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в

 компании более 2 лет ______________ человек;

 - количество специалистов с опытом работы более 5 лет _________ человек.

 Среднесписочная численность работников участника на  дату подачи  заявки

 ____ человек.

 Прилагаются следующие  документы   в   отношении    каждого    работника

 (заверенные участником):

 1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

 2. Копия диплома в количестве ____ шт.

 3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

 ________________________________________________________________________

                  (должность и подпись уполномоченного лица)

 М.П.