Вход
- Главная
- Постановление Главы администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" Республики Коми от 19 апреля 2004 г. N 390 "Об утверждении основного состава комиссии, примерной формы муниципального контракта, заявки, сводной оценочной таблицы по проведению открытых конкурсов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" на 2004 год" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Главы администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" Республики Коми от 19 апреля 2004 г. N 390 "Об утверждении основного состава комиссии, примерной формы муниципального контракта, заявки, сводной оценочной таблицы по проведению открытых конкурсов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" на 2004 год" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Главы администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" Республики Коми
от 19 апреля 2004 г. N 390
"Об утверждении основного состава комиссии, примерной формы муниципального контракта, заявки, сводной оценочной таблицы по проведению открытых конкурсов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" на 2004 год"
С изменениями и дополнениями от:
16 февраля 2005 г.
ГАРАНТ:
Постановлением Главы администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" Республики Коми от 16 февраля 2005 г. N 147 срок действия настоящего постановления был продлен на 2005 г.
В связи с большим объемом конкурсов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" на 2004 год, в соответствии с решением Совета МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" от 31.03.2004 N 106 "Об утверждении Положения по организации и проведению конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" и руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования "Эжвинский район г.Сыктывкара" постановляю:
1. Определить основной состав конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" на 2004 год по проводимым открытым конкурсам, организатором которых является администрация МО "Эжвинский район г.Сыктывкара", согласно приложению N 1.
2. Утвердить примерную форму муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" на 2004 год, согласно приложению N 2.
3. Утвердить форму заявки на участие в открытых конкурсах по определению исполнителя муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" на 2004 год, согласно приложению N 3.
4. Утвердить форму сводной оценочной таблицы по определению победителя открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" на 2004 год, согласно приложению N 4.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Эжвинский район г.Сыктывкара" М.И.Пономареву.
|
Глава администрации |
В.А.Гончаренко |
Информация об изменениях:
Постановлением Главы администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" Республики Коми от 16 февраля 2005 г. N 147 в приложение N 1 к настоящему постановлению внесены изменения
Приложение N 1
Основной состав
конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" на 2004 год
(утв. постановлением Главы администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" от 19 апреля 2004 г. N 390)
С изменениями и дополнениями от:
16 февраля 2005 г.
Пономарева М.И. председатель комиссии, заместитель главы администрации
МО "Эжвинский район г.Сыктывкара"
Кокарев Е.Г. заместитель председателя комиссии, председатель
постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам
Совета муниципального образования "Эжвинский район
г.Сыктывкара"
Свидинскайте О.Е. секретарь комиссии, ведущий специалист отдела
организации муниципального заказа администрации МО
"Эжвинский район г.Сыктывкара"
члены комиссии:
Белозерова И.В. начальник финансового управления Министерства финансов
РК в Эжвинском районе г.Сыктывкара
Кузнецова О.В. начальник управления правовой и кадровой работы
администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара"
Сулимова Т.Г. главный специалист управления жилищно-коммунального
хозяйства и строительства администрации МО "Эжвинский
район г.Сыктывкара"
представитель Заказчика (по согласованию)
представитель Заказчика (по согласованию)
представитель Заказчика (по согласованию)
Информация об изменениях:
Постановлением Главы администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" Республики Коми от 16 февраля 2005 г. N 147 в приложение N 2 к настоящему постановлению внесены изменения
Утвержден
постановлением Главы администрации
МО "Эжвинский район г.Сыктывкара"
от 19 апреля 2004 г. N 390
(Приложение N 2)
(с изменениями от 16 февраля 2005 г.)
Примерный муниципальный контракт
на выполнение работ на ____________________________________
Эжвинский район г.Сыктывкара "___" ___________ 2004 г.
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального заказчика МО "Эжвинский район г.Сыктывкара")
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя __________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________
(устава, положения)
и _______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель" муниципального заказа, в лице _______
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________
(устава, положения, доверенности,
____________________________
свидетельства - их N и дата)
выигравший открытый конкурс по определению исполнителя на выполнение
работ по _______________________________________________________ и на
основании постановления главы администрации МО "Эжвинский район
г.Сыктывкара" от _______ N _____, заключили настоящий муниципальный
контракт о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую
работу: _________________________________________________________________
(указать какую работу, объем, качество)
а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Работа выполняется за риск ____________________________________
(Исполнителя, Заказчика)
2. Сроки и способы выполнения работы. Материалы
2.1. Предусмотренные п.1.1 работы выполняются из материала
___________________________ силами и средствами Исполнителя.
(Исполнителя, Заказчика)
2.2. Исполнитель ___________________________________________________
(по согласованию с Заказчиком)
определяет способы выполнения задания Заказчика.
Исполнитель ________________________ привлечь к исполнению своих
(вправе, не вправе)
обязательств субподрядчиков.
2.3. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать
_________________________________________________________________________
(подробно описать требования, которым должно соответствовать качество,
_________________________________________________________________________
или дать ссылку на требования, обычно предъявляемые к работам
_________________________________________________________________________
соответствующего рода или указать, каким документом, образцам, эталонам,
_________________________________________________________________________
оригиналам и т.д. должно соответствовать качество)
2.4. Исполнитель гарантирует качество ______________________________
(выполненной работы)
в течение ______________________________.
(срок)
В пределах названного срока Исполнитель безвозмездно устраняет
выявленные в процессе эксплуатации недостатки.
Сроки устранения недостатков, неисправностей
____________________________________
(часы, дни)
с момента получения информации от Заказчика о выявленных недостатках.
При просрочке выполнения работ по устранению недостатков Исполнитель
несет ответственность в виде ____________________________________________
(пеня - % от суммы договора за каждый день
___________
просрочки)
2.5. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения оговоренных в
п.1.1 работ:
начальный срок - _________________________;
(дата)
завершение отдельных этапов работы - _______________________________
какие этапы, сроки их завершения
конечный срок выполнения работ ________________________________.
дата
2.6. Предусмотренные п.1.1 муниципального контракта работы
выполняются по месту нахождения
________________________________________________________________________
(Заказчика, иное место)
2.7. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по
муниципальному контракту получила от другой стороны информацию
_________________________________________________________________________
(о новых решениях, технических знаниях, др. информацию)
а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна,
она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны. При
нарушении данных обязательств виновная сторона возмещает ущерб другой
стороне в размере суммы муниципального контракта.
3. Цена работы и порядок ее оплаты
3.1. Общая стоимость работ составляет ______________________ (руб.)
Расчет стоимости определяется __________________________________________.
(сметой, спецификацией, ведомостью,
_____________,
калькуляцией)
прилагаемой к данному муниципальному контракту.
3.2. В случаях, если фактические расходы Исполнителя оказались
меньше тех, которые учитывались при определении цены
в ____________________, оплата работ
(смете, калькуляции)
производится ___________________________________________________________
(по фактической себестоимости, по ценам, определенным в
_________________________________________________________________________
смете, протоколе цен, калькуляции, иным образом)
3.3. Заказчик оплачивает Исполнителю обусловленную п.3.1
муниципального контракта стоимость работ частями:
- первую часть, в размере 20% от суммы муниципального контракта в
качестве предоплаты, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
подписания настоящего муниципального контракта.
- оставшуюся сумму - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
подписания акта выполненных работ или устранения недостатков.
3.4. Расчеты за выполненные работы производятся при подтверждении
государственным унитарным предприятием Республики Коми "Коми
республиканский центр по информации и индексации в строительстве"
индексов удорожания стоимости работ в текущем уровне цен.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
- проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от муниципального контракта и потребовать возмещения
убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению
муниципального контракта или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- отказаться от муниципального контракта либо поручить исправление
работы другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения
убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Исполнителю
срок для устранения недостатков он их не устранил;
- отказаться при наличии уважительных причин от муниципального
контракта в любое время до сдачи работы, уплатив Исполнителю часть
установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об
отказе Заказчика от муниципального контракта, и возместив Исполнителю
убытки.
4.2. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении
им работы. В частности, _________________________________________________
(указать конкретно, в чем должно выражаться
_________________________________________________________________________
содействие: в передаче информации, подготовке персонала, обеспечении
______________________
режима работы и т.д.)
4.3. Для обеспечения своевременного выполнения работ Исполнителем
Заказчик обязан обеспечить в ____________________________________________
(срок)
Исполнителя _____________________________________________________________
(перечислить встречные обязанности Заказчика, например,
_________________________________________________________________________
предоставление оборудования, материалов, документации, образцов, макетов
________
и т.д.)
4.4. Заказчик обязан в срок ___________________________ с участием
Исполнителя осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав
акт приемки. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент
приемки, должны быть оговорены в названном акте.
4.5. Заказчик обязан оплатить выполненные работы в порядке,
предусмотренном настоящим муниципальным контрактом.
4.6. Исполнитель обязан приступить и выполнить работы по настоящему
муниципальному контракту в указанные сроки с надлежащим качеством.
4.7. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
1) непригодности или недоброкачественности предоставленных
Заказчиком материала, оборудования, технической документации или
переданной для переработки (обработки) веши;
2) возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Исполнителя
последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
3) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают
невозможность ее завершения в срок.
4.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения муниципального
контракта и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков,
если Заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны
Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п.4.7 муниципального
контракта, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные
материал, оборудование, техническую документацию или переданную для
переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения
работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств,
грозящих ее годности.
4.9. Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с результатом
работы информацию, касающуюся ___________________________________________
(эксплуатации, использования)
предмета муниципального контракта, в частности, _________________________
(перечислить необходимую
__________________________________________________
документацию, инструкции и сведения)
4.10. Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых
мероприятий по технике безопасности.
4.11. Исполнитель организует вывозку строительного мусора, несет
ответственность за соблюдение правил перевозки, погрузки, выгрузки,
складирования и хранения строительных материалов и оборудования.
5. Ответственность сторон
5.1. При неисполнении, ненадлежащем исполнении принятых на себя
обязательств, стороны несут следующую ответственность Исполнитель:
- за некачественное выполнение работ - безвозмездное устранение
недостатков в __________ срок.
- за просрочку выполнения работ - пеня _____% от суммы
муниципального контракта.
- за не передачу оговоренной в п.4.9 муниципального контракта
информации - штраф в размере 25% стоимости муниципального контракта.
5.2. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную
данным муниципальным контрактом стоимость работ Исполнитель имеет право
на удержание результатов работы, а также принадлежащих
Заказчику: _______________________________________________________________
(оборудование, остатки неиспользованного материала и т. д.)
до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
6. Прочие условия
6.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему
контракту.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу
только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
6.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме
дополнений к настоящему муниципальному контракту.
6.3. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах,
по одному для каждой из сторон.
6.4. Споры, вытекающие из исполнения настоящего муниципального
контракта, решаются в Арбитражном суде Республики Коми.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено данным муниципальным
контрактом, стороны руководствуются гражданским законодательством
Российской Федерации.
7. Юридические адреса сторон
| Заказчик Наименование: |
Исполнитель Наименование: |
| Адрес: | Адрес: |
| ИНН ОКПО | ИНН ОКПО |
| Банковские реквизиты: | Банковские реквизиты: |
| Тел.(факс): | Тел.(факс): |
| e-mail: | e-mail: |
| Заказчик | Исполнитель |
| подпись печать | подпись печать |
Утверждена
постановлением Главы администрации
МО "Эжвинский район г.Сыктывкара"
от 19 апреля 2004 г. N 390
(приложение N 3)
Заявка
на участие в открытом конкурсе по определению исполнителя муниципального
контракта на выполнение ____________________________________________
Заявитель: ______________________________________________________________
зарегистрированный в ____________________________________________________
(место регистрации)
регистрационное свидетельство N __________ от "___" ____________ 2004 г.,
банковские реквизиты ____________________________________________________
БИК ________________, р/счет _____________________,
к/с ___________________, ИНН __________________, КПП ____________________
имеющий Лицензию на право осуществления __________________ деятельности
N ________ от ______________ в лице руководителя ________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, представляет документы для участия в
открытом конкурсе по определению исполнителя муниципального контракта на
выполнение ______________________________________________________________
Перечень документов прилагается.
Уполномоченный(ые) на подписание заявки, ознакомлен(ы) с Порядком
проведения конкурса, согласны на участие в конкурсе. С условиями
муниципального контракта согласен(ы).
Телефон _________________________ телефакс ______________________________
Подпись заявителя _______________________________
М.П.
Документы проверены и приняты "___" ________________ 2004 г.
___________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица, принявшего заявку)
Приложение N 4
Сводная оценочная таблица
по определению победителя открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение ___________________________________
(утв. постановлением Главы администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" от 19 апреля 2004 г. N 390)
| N п/п |
Члены комиссии | Наименование участников | ||||||
| Итого баллов | ||||||||
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Главы администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" Республики Коми от 19 апреля 2004 г. N 390 "Об утверждении основного состава комиссии, примерной формы муниципального контракта, заявки, сводной оценочной таблицы по проведению открытых конкурсов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" на 2004 год"
Текст постановления официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Главы администрации МО "Эжвинский район г.Сыктывкара" Республики Коми от 16 февраля 2005 г. N 147
Cрок действия настоящего постановления был продлен на 2005 г.