Приложение N 1. Проект договора на поставку товара для государственных нужд

Приложение N 1
к приказу
от 22 марта 2011 г. N 182

Проект договора
на поставку товара для государственных нужд

г. Тула

"____" __________ 2011 г.

Плановая заявка N____________

ГУ ТО _____________________________________являющийся "Заказчиком", в лице директора ГУ ТО_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, ___________________________, в лице ____________ ___________________________, действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку _______________________________________(далее - Товар)__________________________________по адресу: _______________________________ в соответствии со спецификацией (приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Обеспечить поставку Товара по цене и в сроки, в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 1).

2.1.2. Предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее - сопутствующие услуги): _____________

2.1.3. Согласовать с Заказчиком сроки поставки Товара.

2.1.4. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой или по факсимильной связи.

2.1.5. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора. Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 1).

2.1.6. Передать Заказчику копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки Товара Заказчику), а также Акты приема-передачи Товара, подписанные Поставщиком.

2.1.7. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с законодательством РФ.

2.1.8. Предоставить обязательные для данного вида Товара документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.

2.1.9. В случае несоответствия качества Товара Поставщик обязан обеспечить замену такого Товара в сроки, согласованные с Заказчиком. Расходы, связанные с устранением несоответствия качества Товара либо его некомплектности, несет Поставщик.

2.1.10. Гарантийный срок обслуживания - _____________________________________.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять Товар и исполнение сопутствующих услуг при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара и сопутствующих услуг. Подписать Акт приемки-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику.

2.2.2. Произвести оплату полученного Товара в порядке, предусмотренном в п. 5.2. настоящего договора.

3. Сроки поставки

3.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется на условиях, определенных настоящим договором, по цене и в срок ______ дней, со дня подписания настоящего договора в соответствии со спецификацией (Приложение N 1).

3.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему договору считается факт передачи и проверки комплектности Товара Заказчику, что подтверждается актом приема-передачи Товара (без претензий), который датируется, подписывается уполномоченными на это лицами и скрепляется печатями Поставщика и Заказчика.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя.

4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать сертификатам качества (сертификатам соответствия).

Комплектность поставляемого Товара должна соответствовать спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N ____ ).

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Сумма договора составляет _________рублей______копеек (прописью).

5.2. Принятие бюджетных обязательств в рамках настоящего договора осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств ______ квартала текущего финансового года по коду бюджетной классификации ______________________в сумме_________рублей.

5.3. Оплата за поставленную Поставщиком продукцию осуществляется по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня предоставления Заказчику документов, подтверждающих факт поставки продукции (реестров накладных, счетов-фактур), а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования - по мере его поступления.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае не исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

Поставщик несет материальную ответственность:

6.2.1. в случае непоставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 10% от стоимости не поставленного Товара;

6.2.2. за просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не поставленного Товара в срок за каждый день просрочки.

6.2.3. за нарушения условий раздела 4 настоящего договора Поставщик уплачивает неустойку в размере 1% от стоимости Товара, забракованного по качеству.

6.2.4. за недопоставку Поставщиком Товара в соответствии со спецификацией Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости недопоставленной продукции.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

6.4. В случае нарушения Заказчиком пункта 5.2. настоящего договора Поставщик вправе взыскать неустойку размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченного в срок Товара.

6.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки и штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. Неустойка подлежит перечислению в доход бюджета Тульской области.

6.7. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату поставки Товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета области.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты ее получения.

7.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

8. Обстоятельства действия непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также, военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

9. Дополнительные условия

9.1. Стороны обязаны информировать друг друга в случае изменения юридического адреса, адреса пункта поставки продукции, платежных реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента наступления изменения.

9.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Дополнительные соглашения, а также все приложения к договору являются неотъемлемой частью договора.

9.3. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в части исполнения Поставщиком обязательств по поставкам по _______2011 в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств. Настоящий договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в УРМ АС "Бюджет".

9.4. Настоящий договор составлен в 2-х одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение N 1
- Спецификация на 1 листе

10. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон

Заказчик	Поставщик:
Директор: ______________ М.П.	Директор: _______________ М.П.

Приложение N 1
к договору
от 22 марта 2011 г. N 182

Спецификация

1. В соответствии с пунктом 1.1 договора N______от _____________ 2011 г. Стороны определили:

N п/п	Перечень товара	Срок гарантии качества товара	Ед. изм.	Цена (руб.)	Кол-во	Общая стоимость (руб.)	Срок поставки товара
1
2
3
4

ИТОГО: ______________________________________________________________.

(Сумма прописью)

Технические характеристики:

Заказчик:	Поставщик:
Директор: ______________ М.П.	Директор: _______________ М.П.