Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 17 июля 2019 г. по делу N 33-17342/2019

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе

председательствующего

Ничковой С.С.

судей

Малининой Н.Г, Рябко О.А.

при секретаре

Дарбаковой Н.Н.

рассмотрела в открытом судебном заседании 17 июля 2019 года гражданское дело N 2-1801/2019 по апелляционной жалобе ООО "ОптимаГрупп" на решение Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 04 апреля 2019 года по иску Ковалева Игоря Вячеславовича к ООО "ОптимаГрупп" о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

Заслушав доклад судьи Малининой Н.Г, судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда

УСТАНОВИЛА:

Ковалев И.В. обратился в Кировский районный суд города Санкт-Петербурга с иском к ООО "ОптимаГрупп" о взыскании неустойки за просрочку передачи квартиры за период с 26 сентября 2018 года по 27 февраля 2019 года в размере 241 169 рублей 73 копейки, компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей и штрафа.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 15.06.2016 года между ООО "ОптимаГрупп" и ООО "СТ-Строй" заключен договор N "... " участия в долевом строительстве жилого объекта со встроенным детским дошкольным учреждением по адресу: "... ". В соответствии с указанным договором ответчик обязался передать ООО "СТ-Строй" однокомнатную квартиру с проектным (условным) номером "... ", общей площадью 39,94 кв.м, на "... " этаже, в корпусе "... " в осях "... ", по акту приема-передачи до 30.11.2018 года. Свои обязательства ООО "СТ-Строй" по оплате договора исполнило в полном объеме. 20.07.2018 года между ООО "ОптимаГрупп", ООО "СТ-СТРОЙ" и Ковалевым И.В. заключено Соглашение о замене стороны по договору участия в долевом строительстве N "... " от 15.06.2018 года, согласно которому к истцу перешли права требования по указанному договору, а также изменен срок передачи квартиры по акту-приему передачи - не позднее 25.09.2018 года. Однако, ответчик не передал истцу квартиру в предусмотренный договором срок.

Решением Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 04 апреля 2019 года с ООО "ОптимаГрупп" в пользу истца взыскана неустойка за просрочку передачи квартиры за период с 26 сентября 2018 года по 27 февраля 2019 года в размере 200 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 15 000 рублей, штраф в размере 107 500 рублей.

В доход бюджета Санкт-Петербурга с ООО "ОптимаГрупп" взыскана государственная пошлина в размере 4 399 рублей 97 копеек.

В остальной части исковые требования Ковалева И.В. оставлены без удовлетворения.

ООО "ОптимаГрупп" в апелляционной жалобе просит решение отменить как незаконное и необоснованное, ссылаясь на нарушения норм материального права и несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

На рассмотрение дела в суд апелляционной инстанции представитель ответчика не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, ходатайств и заявлений об отложении слушания дела, документов, подтверждающих уважительность причин своей неявки, в судебную коллегию не представил. В связи с изложенным, судебная коллегия на основании п. 3 ст. 167 ГПК Российской Федерации считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося лица.

Ознакомившись с материалами дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу о том, что при разрешении спора суд первой инстанции принял предусмотренные законом меры для всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, исходя из положений закона, регулирующего спорные правоотношения, проверил доводы, положенные в обоснование исковых требований, и возражения ответчика.

Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

На основании ст.ст. 309, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом и в надлежащий срок. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

В силу ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Статьей 6 данного Федерального закона предусмотрено, что застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи (часть 1).

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (часть 2).

Как усматривается из материалов дела, 15.06.2016 года между ООО "ОптимаГрупп" и ООО "СТ-Строй" заключен договор N "... " участия в долевом строительстве жилого объекта со встроенным детским дошкольным учреждением по адресу: "... ", согласно которому ответчик обязался передать ООО "СТ-Строй" однокомнатную квартиру с проектным (условным) номером "... ", общей площадью 39,94 кв.м, на 10 этаже, в корпусе "... " в осях "... ".

Пунктом 2.2. договора установлено, что застройщик обязуется передать дольщику квартиру по акту приема-передачи не позднее 30.11.2017 года, после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Общий размер долевого взноса, подлежащего внесению дольщиком застройщику (цена договора), размер собственных и кредитных средств, а также сроки их оплаты в Приложении N2 к договору (п.5.1 договора).

Цена договора - "... " рубль. Свои обязательства ООО "СТ-Строй" по оплате договора исполнило в полном объеме, что подтверждается актом сверки расчетов от 10.07.2018 года. 20.07.2018 года между ООО "ОптимаГрупп", ООО "СТ-СТРОЙ" и Ковалевым И.В. заключено Соглашение о замене стороны по договору участия в долевом строительстве N "... " от 15.06.2018 года, согласно которому прежний дольщик (ООО "СТ-СТРОЙ") переуступает все права и обязанности, вытекающие из договора N "... " от 15.06.2016 года новому дольщику (Ковалеву И.В.), а новый дольщик принимает на себя все права и обязанности прежнего дольщика по договору с момента государственной регистрации уступки прав по договору на основании настоящего соглашения. Застройщик обязуется передать дольщику квартиру по акту приёма-передачи не позднее 25.09.2018 года, после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (п.3 соглашения). За уступку прав и обязанностей по договору новый дольщик уплачивает прежнему дольщику сумму в размере "... " рублей (цена соглашения). Оплата данной суммы производится новым дольщиком частично за счет собственных средств и частично за счет кредитных средств, предоставляемых новому дольщику Банком ВТБ (ПАО). Факт исполнения Ковалевым И.В. по внесению оплаты долевого взноса ответчиком не оспаривался. До настоящего времени квартира по акту приема-передачи не передана.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался положениями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, нашел установленным факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, принятых им на основании договора N "... " от 15.06.2016 года, и пришел к выводу о том, что требование о взыскании неустойки заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению по праву. Нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" прямо предусмотрена ответственность застройщика за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта участнику долевого строительства. Факт нарушения ООО "ОптимаГрупп" принятых им обязательств по договору N "... " от 15.06.2016 года в части срока передачи участнику долевого строительства квартиры по передаточному акту нашел свое подтверждение в ходе разбирательства дела, в связи с чем вывод суда об удовлетворении иска в части взыскания с ответчика неустойки является верным. Период просрочки составил с 26.09.2018 по 27.02.2019. Размер неустойки за указанный период составляет 299 959 рублей 47 копеек. При этом, определяя размер подлежащей взысканию с ответчика неустойки, суд первой инстанции исходил из конкретных обстоятельства дела, обусловивших нарушение срока передачи квартиры, последствий нарушения обязательств, принципов разумности и справедливости, компенсационного характера неустойки и, приняв во внимание соответствующее заявление ответчика, усмотрел основания для применения положений ст. 333 ГК РФ и снижения неустойки до 200 000 рублей.

Установив факт нарушения прав истца как потребителя, суд первой инстанции на основании положений ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", а также с учетом характера допущенных ответчиком нарушений прав потребителя, степени вины причинителя вреда, длительности неисполнения обязательств по договору, обстоятельств дела и требований разумности и справедливости, пришел к выводу о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 15 000 рублей. Руководствуясь п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" и разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, изложенными в п. 46 постановления Пленума от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", суд первой инстанции взыскал с ответчика в пользу истца штраф в размере пятидесяти процентов от всей присужденной суммы, который составил 107 500 рублей. В то же время суд первой инстанции не усмотрел оснований для снижения подлежащего взысканию штрафа в порядке ст. 333 ГК РФ, признав его соразмерным последствиям нарушенного обязательства с учетом снижения неустойки и размера денежной компенсации морального вреда. Вопрос о взыскании с ответчика государственной пошлины в доход бюджета Санкт-Петербурга в размере 4 399 рублей 97 копеек разрешен в соответствии с положениями ч. 1 ст. 103 ГПК РФ. Судебная коллегия в полной мере соглашается с указанными выводами, поскольку они основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, представленных сторонами доказательствах, которым дана надлежащая правовая оценка, соответствуют обстоятельствам дела.

Доводы апелляционной жалобы ответчика о неправильном определении периода просрочки исполнения обязательств, отклоняются судебной коллегией. В обосновании своих возражений, как в суде первой инстанции, так и в апелляционной жалобе ответчик указывает, что согласно п. 2.1 договора, стороны пришли к соглашению, что срок завершения строительства, - май 2017 года, может быть продлен и определяется по дате окончания срока действия разрешения на строительство объекта с учетом продления срока. Согласно заключенному соглашению о замене стороны по договору участия в долевом строительстве N "... " от 15.06.2018 года застройщик обязуется передать дольщику квартиру по акту приёма-передачи не позднее 25.09.2018 года Поскольку разрешение на строительство было продлено, то оснований для взыскания неустойки истцу не имеется. Судебная коллегия не может согласиться с данными доводами ответчика в силу следующего. Действительно, согласно п. 2.1 застройщик планирует завершить строительство объекта в мае 2017 года. Стороны пришли к соглашению, что срок завершения строительства май 2017 года, может быть продлен и определяется по дате окончания срока действия разрешения на строительство объекта с учетом продления срока. Таким образом, из условий договора следует, что стороны согласовали возможность переноса срока окончания строительства. Вместе с тем из п. 2.2 договора следует, что застройщик обязался передать квартиру дольщику не позднее 25.09.2018 года. Возможность изменения данного срока стороны не оговаривали, а потому, исходя из толкования п.п.2.1, 2.2 во взаимосвязи, следует вывод, что продление срока окончания строительство, в любом случае не могло быть более, чем до 25.09.2018 года. Однако свою обязанность по передачи дольщику квартиры в срок до 25.09.2018 года, застройщик не исполнил, а потому доводы о возможности освобождения его от уплаты неустойки отклоняются судебной коллегией.

При таком положении судебная коллегия приходит к выводу о том, что правоотношения сторон и закон, подлежащий применению, определены судом правильно. Обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании представленных в материалы дела доказательств, оценка которым дана судом первой инстанции с соблюдением требований, предъявляемых гражданским процессуальным законодательством (ст. ст. 12, 56, 67 ГПК РФ), и подробно изложена в мотивировочной части решения суда. Оснований не согласиться с такой оценкой у судебной коллегии не имеется. Доводы апелляционной жалобы по существу рассмотренного спора не подрывают правильности выводов суда и не могут влиять на правильность определения прав и обязанностей сторон в рамках спорных правоотношений, сводятся к несогласию с выводами суда, их переоценке и иному толкованию законодательства, не содержат указаний на наличие оснований для отмены или изменения решения суда, предусмотренных ст. 330 ГПК РФ. Нарушений норм материального и процессуального права, повлекших вынесение незаконного решения, судебной коллегией не установлено. На основании изложенного, руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 04 апреля 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "ОптимаГрупп" - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: