Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 15 августа 2019 г. по делу N 33-17977/2019

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе

председательствующего

Луковицкой Т.А.

судей

Мирошниковой Е.Н.

Литвиновой И.А.

при секретаре

Дыченковой М.Т.

рассмотрела в открытом судебном заседании 15 августа 2019 года апелляционную жалобу ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" на решение Московского районного суда Санкт-Петербурга от 02 апреля 2019 года по гражданскому делу N 2-2097/2019 по иску Тимофеевой Евгении Александровны к ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Заслушав доклад судьи Мирошниковой Е.Н, выслушав объяснения представителя ответчика ПАО "Ленэнерго" - Калюс А.Г, действующего на основании доверенности N 297-18 от 08.11.2018, сроком до 31.12.2019, возражения представителя истца Тимофеевой Е.А. - адвоката Полякова Н.В, действующего на основании доверенности N 78 А Б 6071867 от 22.11.2018, сроком два года и ордер А 1852301 от 15.08.2019 N 185301, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Истец Тимофеева Е.А. обратилась в Московский районный суд Санк-Петербурга с иском к ответчику ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" с требованиями об обязании ответчика исполнить договор N ОД-ГтЭС-9002-17/8120-Э-17 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также технические условия в форме приложения N 1 к договору, а именно: построить новую ЛЭП-10 кВ направлением от ближайшей опоры, определяемой проектом до проектируемой трансформационной подстанции, установить и оборудовать новую ТП-10/0.4 кВ с установкой трансформатора необходимой мощности, построить необходимое количество новых ЛЭП-0,4 кВ от вновь возведенной ТП-10/0,4 кВ до границ участка истца с расположением точки подключения, являющейся вновь возведенной опорой линии ЛЭП, не далее 25м, предоставить сведения относительно точки подключения, располагаемой не далее 25 м от границ заявителя, взыскать неустойку за период с 26.04.2018 по 05.12.2018 в размере 165 866 рублей за неисполнение договора о технологическом присоединении в срок, моральный вред в размере 20 000 рублей, штраф.

Уточнив исковые требования в порядке ст. 39, 173 ГПК РФ Тимофееева Е.А. отказалась от исковых требований в части понуждения ответчика к исполнению обязательств в натуре по договору N ОД-ГтЭС-9002-17/8120-Э-17, окончательно просила взыскать с ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" неустойку за период с 26.04.2018 по 04.03.2019 в размере 230 001 рубль, моральный вред в размере 20 000 рублей, штраф.

Решением Московского районного суда Санкт-Петербурга от 02.04.2019 с ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" в пользу Тимофеевой Е.А. взыскана неустойка за период с 26.04.2018 по 04.03.2019 в размере 230 001 рубль, компенсация морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в размере 116 500,50 рублей.

Так же с ответчика в доход государства взыскана государственная пошлина в размере 6 965, 02 рублей.

В апелляционной жалобе ответчик просит решение суда отменить, в иске отказать. В жалобе заявитель указывает, что имеется дополнительное соглашение сторон от 11.03.2019, п.10 которого установлен размер платы 500 рублей, неустойка подлежит расчету от этой суммы.

Обсудив доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела, судебная коллегия приходит к следующему.

Из материалов дела усматривается и установлено судом первой инстанции, 25.04.2017 между ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" и Тимофеевой Е.А. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N ОД-ГтЭС-9002-17/8120-Э-17.

Согласно п. п. 1, 2 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а именно, жилого дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Гостилицкое сельское поселение", ЗАО "Племенной завод "Красная Балтика", рабочий участок 21, кадастровый номер 47:14:0901004:764, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт.

Земельный участок по указанному в договоре адресу принадлежит на праве собственности Тимофеевой Е.А, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от 24.11.2014.

Согласно п. 3 договора точка (и) присоединения указана (ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается(ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты.

Пунктом 4 договора предусмотрено, что технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 лет со дня заключения договора.

В соответствии с п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора.

Согласно п. 6 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Согласно п. 8 договора заявитель обязуется, в том числе, надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; надлежащим образом исполнять обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

В соответствии с разделом III договора размер платы за технологическое присоединение составляет 294 873,15 рубля, в том числе НДС 18% в сумме 44 980,65 рублей (п. 10).

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

10% платы в размере 29 487,31 рублей вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения договора;

30% платы в размере 88 461,95 рубль вносятся в течение 60 календарных дней со дня заключения договора;

20% платы в размере 58 974,63 рублей, вносятся в течение 180 календарных дней со дня заключения договора;

30% платы в размере 88 461,95 рубль вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения;

10% платы в размере 29 487,31 рублей вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения (п. 11).

Истец исполнила обязательства по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению в сумме 176 988 рублей, превышающей плату по первым трем этапам работ, что подтверждается представленными платежными документами и не оспаривалось стороной ответчика.

Согласно технических условий для присоединения к электрическим сетям, являющихся приложением N 1 к договору об осуществлении технологического присоединения от 25.04.2017 N ОД-ГтЭС-9002-17/8120-Э-17, сетевая организация осуществляет: строительство новой ЛЭП-10 кВ направлением от ближайшей опоры, установление и оборудование новой ТП-10/0,4 кВ, с установкой трансформатора необходимой мощности, строительство необходимого количества ЛЭП-0,4 кВ направлением от РУ-0,4 новой ТП до границы земельного участка заявителя.

Пунктом 11 технических условий предусмотрено, что заявитель осуществляет: подготовку для присоединения энергопринимающего устройства, соответствующего Правилам устройства электроустановок, разработку проектной документации в границах земельного участка заявителя, ее согласование,

06.09.2018 истцом в адрес филиала ПАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" направлена претензия с требованием о выполнении работ по технологическому присоединению.

Письмом от 13.11.2018, подготовленного филиалом ПАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети", Тимофеева Е.А. уведомлена о том, что Сетевой организацией в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения неоднократно принимались меры к урегулированию вопроса о согласовании строительства сетей по территории ДНП "Долина уюта", в границах которого расположен участок истца, а также опосредованного присоединения энергопринимающих устройств истца транзитом через сети 0,4 кВ ДНП "Долина уюта".

11.01.2019 в адрес истца поступило уведомление об исполнении Сетевой организацией обязательств, вытекающих из договора N ОД-ГтЭС-9002-17/8120-Э-17, в полном объеме, и необходимости выполнения встречных обязательств заявителя с последующим подписанием акта о технологическом присоединении.

Вместе с этим, согласно уведомлению от 25.01.2019 ДНП "Долина уюта" в январе 2019 не предоставляло согласования на опосредованное присоединение земельного участка, принадлежащего Тимофеевой Е.А, с кадастровым номером 47:14:0901004:764, на мощность в размере свыше 6 кВт, согласно распределению между имеющейся балансовой мощностью в коттеджном поселке, что явилось основанием для обращения истца к ответчику с повторной претензией 23.01.2019, полученной 28.01.2019.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о недостоверности сведений, представленных Сетевой организацией в адрес заявителя согласно уведомлению от 11.01.2019, а также о невыполнении обязательств по договору в части урегулирования отношений с третьими лицами.

Разрешая заявленные требования о взыскании неустойки, суд пришел к выводу об отсутствии доказательств уважительности неисполнения обязательств по договору технологического присоединения со стороны Сетевой организации, принимая во внимание, что ПАО "Ленэнерго" согласовало опосредованное подключение спустя два года после заключения договора.

Положением п. 17 договора N ОД-ГтЭС-9002-17/8120-Э-17 предусмотрено, что в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, сторона договора, нарушившая обязательства, обязаны уплатить другой стороне неустойку, равную 0, 25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Учитывая изложенное, суд взыскал с ответчика неустойку за период с 26.04.2018 по 04.03.2019 (312 дней), определив сумму 230 001 рубль.

При расчете неустойки суд руководствоваться платой за технологическое присоединение в сумме 294 873,15 рублей, поскольку дополнительное соглашение б/н к договору N ОД-ГтЭС-9002-17/8120-Э-17, изменяющее размер платы за технологическое присоединение, подписано сторонами 11.03.2019, и согласно п. 5 вступает в законную силу с момента его подписания.

Учитывая, что для решения судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, согласно положениям ст.15 Закона РФ "О защите прав потребителей", верными являются выводы суда первой инстанции о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда 3 000 рублей.

Также судом взыскан штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, в соответствии с частью 6 статьи 13 указанного выше Закона, за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 116 500 рублей.

Судебные расходы определены судом ко взысканию в порядке главы 7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебная коллегия полагает решение суда по существу правильным.

Вместе с тем, полагает, что при определении размера неустойки необходимо учитывать фактически оплаченные истцом денежные средства - 177 500 рублей и именно исходя из данной суммы производить расчет неустойки 0,25% (312 дней; с 26.04.2018 по 04.03.2019), что составит 138 450 рублей.

Учитывая изложенное так же подлежит изменению размер штрафа, подлежащего ко взысканию с ответчика и составит 70 725 рублей.

Основания для расчета неустойки условий дополнительного соглашения сторон от 11.03.2019, п.10 которого установлен размер платы 500 рублей, не имеется, учитывая дату его соглашения, а также период времени, за который неустойка рассчитана (по 04.03.2019).

Таким образом, решение суда подлежит изменению, в том числе и в части государственной пошлины, подлежащей взысканию с ответчика в порядке ст.103 ГПК РФ в доход бюджета Санкт-Петербурга - 4 269 рублей.

В остальной части решение суда изменению не подлежит по доводам жалобы.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 328-330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Московского районного суда Санкт-Петербурга от 02 апреля 2019 оставить изменить.

Взыскать с ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" в пользу Тимофеевой Евгении Александровны неустойку за период с 26 апреля 2018 года по 04 марта 2019 года в размере 138 450 рублей, штраф 70 725 рублей.

Взыскать с ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" государственную пошлину в доход государства в размере 4 269 рублей

В остальной части решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий: Судьи: