Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2014 г. N 487 "Об утверждении административного регламента исполнения Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 марта 2011 года N 51 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Северная Осетия-Алания.

2. Министерству строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания обеспечить исполнение Административного регламента, утвержденного настоящим постановлением.

Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания

С. Такоев

Административный регламент
исполнения Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Северная Осетия-Алания
(утв. постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2014 г. N 487)

ГАРАНТ:

Об административных регламентах исполнения государственных функций и административных регламентах предоставления государственных услуг в Республике Северная Осетия-Алания см. справку

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент исполнения Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Северная Осетия-Алания (далее - государственная функция) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) по исполнению государственной функции, а также порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными учреждениями и предприятиями, юридическими и физическими лицами при исполнении государственной функции (далее - Регламент).

1.2. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство) на основании постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 1 октября 2007 года N 221 "Об уполномоченном органе Правительства Республики Северная Осетия-Алания".

1.3. Структурным подразделением Министерства, в задачи которого входит исполнение административных процедур государственной функции, является отдел сопровождения целевых программ, контроля и надзора за долевым строительством (далее - уполномоченный отдел).

1.4. В целях, связанных с исполнением государственной функции, Министерство использует документы и информацию, получаемые и обрабатываемые с использованием межведомственного информационного взаимодействия с:

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации");

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Северная Осетия-Алания (п. 3 ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации");

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания (п. 2 ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации").

прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания (в рамках рабочей группы по вопросам защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства жилья, созданной распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 апреля 2011 года N 96-р "О создании рабочей группы");

органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания (п. 5 ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации");

1.5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства";

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года N 233 "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика";

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 489 "Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг";

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года N 06-2/пз-н "Об утверждении Методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства";

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 года N 06-137/пз-н "Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика";

приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 сентября 2013 года N 403 "Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 1 октября 2007 года N 221 "Об уполномоченном органе Правительства Республики Северная Осетия-Алания";

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 марта 2011 года N 51 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)";

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 апреля 2014 года N 108 "Вопросы Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания".

1.6. Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение застройщиками обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Под понятием "застройщик" для целей настоящего Регламента следует понимать любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" случаях на праве безвозмездного срочного пользования земельный участок на территории Республики Северная Осетия-Алания и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

1.7. Должностные лица органа власти, исполняющего государственную функцию, при исполнении государственной функции имеют право:

осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве;

получать от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

получать от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Северная Осетия-Алания документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении им своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости, рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями;

направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства, предписания об устранении нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области долевого строительства.

1.8. Должностные лица Министерства при исполнении государственной функции обязаны:

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лица, в отношении которого проводится проверка;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

осуществлять исполнение государственной функции в соответствии с положениями настоящего Регламента.

1.9. Застройщики при осуществлении контролирующим органом государственной функции по контролю (надзору) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости имеют право на:

получение разъяснений по порядку исполнения государственной функции;

ознакомление с результатами проверки, протоколом об административном правонарушении и предоставление объяснений и замечаний;

присутствие при рассмотрении дела об административном правонарушении, подачу заявлений и ходатайств;

обжалование действия (бездействия) уполномоченных должностных лиц органа власти, исполняющего государственную функцию.

1.10. Застройщики при осуществлении Министерством государственной функции обязаны:

не препятствовать исполнению должностными лицами Министерства административных процедур государственной функции в соответствии с настоящим Регламентом;

представлять в Министерство не позднее чем за четырнадцать дней до дня заключения договора с первым участником долевого строительства проектную декларацию;

ежеквартально предоставлять отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам;

устранять нарушения, указанные в предписаниях, направленных Министерством;

исполнять постановления о привлечении к административной ответственности, вынесенные уполномоченными должностными лицами Министерства.

1.11. Результатом исполнения государственной функции является проверка соблюдения застройщиком требований законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и в случае выявления нарушений - принятие мер, направленных на их пресечение и (или) устранение последствий таких нарушений, привлечение лиц, допустивших нарушения, к ответственности.

Исполнение государственной функции может заканчиваться следующими юридическими фактами:

составление акта проверки проектной декларации (приложение 1 к настоящему Регламенту);

составление акта камеральной проверки ежеквартальной отчетности застройщика (приложение 2 к настоящему Регламенту);

составление акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица (приложение 3 к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля");

направление предписания об устранении выявленных нарушений (приложение 3 к настоящему Регламенту);

возбуждение дела об административном правонарушении и составление протокола об административном правонарушении (приложение 4 к настоящему Регламенту);

вынесение постановления о привлечении к административной ответственности либо о прекращении производства по делу об административном правонарушении (приложение 6 к настоящему Регламенту);

включение гражданина в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, либо отказ во включении гражданина в данный реестр.

2. Порядок исполнения государственной функции

2.1. Местонахождение Министерства:

362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 3.

2.2. График работы Министерства:

время работы - понедельник-пятница с 9.00 до 18.00;

перерыв с 13.00 до 14.00.

Приемные дни и часы по вопросам исполнения государственной функции:

у Министра - каждый первый вторник месяца с 10.00 до 13.00 по предварительной записи. Предварительная запись граждан на личный прием к Министру проводится каждый вторник с 10.00 до 13.00;

у заместителя Министра - каждый вторник с 10.00 до 13.00;

у сотрудников уполномоченного отдела - каждый вторник с 10.00 до 13.00.

2.3. Справочные телефоны:

приемной Министра: (8672) 40-57-02, факс: (8672) 51-91-93;

уполномоченного отдела: (8672) 40-57-30, (8672) 40-57-31, факс: (8672) 51-90-53.

2.4. Адреса электронной почты:

Министерства: ministry.alania@mail.ru;

уполномоченного отдела: oip_ministry@mail.ru.

2.5. Интернет-сайт Министерства: http://minarhstroy.ru.

2.6. Информация по вопросам исполнения государственной функции предоставляется:

посредством размещения на официальном интернет-сайте Министерства;

посредством устного консультирования уполномоченными должностными лицами Министерства;

посредством письменного ответа на письменное либо в электронной форме обращение.

2.7. Исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной основе. Взимание платы за исполнение государственной функции либо отдельных административных процедур в рамках исполнения государственной функции не предусмотрено.

2.8. Срок исполнения государственной функции составляет:

проверка проектной декларации - не более 20 рабочих дней со дня поступления декларации от застройщика;

проверка ежеквартальной отчетности застройщика - не более 20 рабочих дней со дня поступления отчетности;

проверка целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, и соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" - не более 20 рабочих дней с даты начала проведения проверки;

рассмотрение дела об административном правонарушении - не более 15 календарных дней со дня получения протокола об административном правонарушении;

включение гражданина в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, - 20 дней со дня подачи гражданином соответствующего заявления.

2.9. Срок исполнения государственной функции в части проверки ежеквартальной отчетности, проверки целевого использования застройщиками денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, и соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" может быть продлен на срок, необходимый для предоставления застройщиком запрашиваемых документов, но не более чем на 20 рабочих дней.

2.10. Приостановление исполнения государственной функции не предусматривается.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, порядок их выполнения

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

проверка проектной декларации застройщика на соответствие требованиям ст.ст. 19-21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

проверка ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

проверка (плановая/внеплановая) целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, и соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

выдача застройщику предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика;

отнесение граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и ведение реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

3.2. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении 8 к настоящему Регламенту.

3.3. Проверка проектной декларации застройщика на соответствие требованиям ст.ст. 19-21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является заключение застройщиком договора участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства.

3.4.2. Должностным лицом, ответственными за выполнение административной процедуры, является государственный гражданский служащий уполномоченного отдела.

3.4.3. Юридическим фактом начала административной процедуры по проверке проектной декларации застройщика считается представление ее в Министерство.

3.4.4. Проектная декларация представляется застройщиком не позднее чем за четырнадцать дней до дня заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства. При этом днем представления застройщиком проектной декларации считается дата отправки почтового отправления с описью вложения или дата ее отправки по телекоммуникационным каналам связи либо дата фактической передачи в Министерство.

3.4.5. Проектная декларация представляется застройщиком в письменной форме, форме электронного документа или электронного сообщения с сопроводительным письмом за подписью застройщика (руководителя юридического лица).

3.4.6. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры (далее - специалист):

устанавливает застройщика (наименование юридического лица, организационно-правовую форму, местонахождение);

удостоверяется в том, что страницы проектной декларации, представленной в письменной форме, сшиты, пронумерованы, заверены печатью застройщика, подписаны руководителем организации-застройщика или лицом, исполняющим его обязанности;

удостоверяется в том, что в тексте документа отсутствуют исправления, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание;

принимает по результатам вышеуказанных процедур решение о принятии проектной декларации на проверку либо об отказе от принятия проектной декларации и возвращении ее застройщику на доработку.

3.4.7. Об отказе от принятия проектной декларации и причинах такого отказа специалист сообщает застройщику любым доступным способом.

Срок доработки застройщиком проектной декларации и повторного ее представления в Министерство не должен превышать 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе от принятия проектной декларации.

3.4.8. Принятая на проверку проектная декларация подлежит оценке на соответствие требованиям ст.ст. 19-21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3.4.9. Максимальный срок проверки проектной декларации не должен превышать 20 рабочих дней со дня ее поступления.

Непосредственно после завершения проверки составляется акт проверки проектной документации (приложение 1 к настоящему Регламенту).

3.4.10. В случае выявления в ходе анализа проектной декларации нарушений обязательных требований ст.ст. 19-21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ застройщику направляется предписание об устранении выявленных нарушений, согласно пункту 3.6 настоящего Регламента.

В случае выявления нарушений обязательных требований, за которые предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ, специалист принимает меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности, согласно пункту 3.7 настоящего Регламента.

3.4.11. Представленные застройщиками экземпляры проектных деклараций хранятся в уполномоченном отделе, выдача их предусматривается по запросам правоохранительных и судебных органов.

3.4. Проверка ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является заключение застройщиком договора долевого участия с первым участником долевого строительства.

3.4.2. Должностным лицом, ответственными за выполнение административной процедуры, является государственный гражданский служащий уполномоченного отдела.

3.4.3. Юридическим фактом начала административной процедуры по проверке ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, является представление застройщиком ежеквартальной отчетности по формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства".

3.4.4. Государственный гражданский служащий (далее - специалист), ответственный за выполнение административной процедуры:

устанавливает организацию-застройщика (организационно-правовую форму, название, местонахождение);

проверяет полномочия представителя застройщика;

проверяет наличие всех форм отчетности, бухгалтерского баланса и их смысловых и числовых значений;

выясняет информацию о наличии прочих расходов застройщика. В случае наличия таковых, принимает справку с указанием направления расходования денежных средств и ссылкой на проектную декларацию;

проверяет соблюдение застройщиком сроков передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства. При наличии неисполненных (просроченных) обязательств по договорам принимает справку о причинах ненадлежащего исполнения обязательств;

проверяет наличие информации о размещении проектной декларации в средствах массовой информации;

При проверке представленных документов специалист удостоверяется в том, что:

документы отчетности составлены в полном соответствии с установленными формами;

в текстах документов отсутствуют исправления, наименование юридических лиц указаны без сокращения, с указанием их мест нахождения;

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

страницы форм отчетности, представленной в письменной форме, сшиты, пронумерованы, подписаны руководителем застройщика или лицом, исполняющим его обязанности, а также лицом, ответственным за составление отчетности, скреплены печатью застройщика;

форма N 2, предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства", выполнена отдельно по каждому объекту.

По результатам вышеуказанных процедур специалист принимает решение о принятии ежеквартальной отчетности на проверку либо об отказе от принятия ежеквартальной отчетности и возвращении ее застройщику на доработку.

3.4.5. Об отказе от принятия ежеквартальной отчетности застройщик уведомляется письменно с указанием причин отказа.

В случае отказа от принятия ежеквартальной отчетности застройщик, ее представивший, не освобождается от ответственности за нарушение сроков представления ежеквартальной отчетности, установленных пунктом 4 Правил представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645.

3.4.6. Принятая на проверку ежеквартальная отчетность застройщика подлежит анализу по следующим направлениям:

соблюдение сроков представления;

полнота указанных в отчетности сведений;

соответствие указанных в отчетности сведений сведениям, имеющимся в распоряжении Министерства, в том числе ранее предоставленных застройщиком;

соблюдение застройщиком нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности;

наличие признаков нецелевого использования застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства;

исполнение застройщиком договорных обязательств перед участниками долевого строительства.

3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

3.4.8. По итогам рассмотрения отчетности специалистом составляется акт камеральной проверки (приложение 2 к настоящему Регламенту).

3.4.9. В случае выявления по результатам анализа ежеквартальной отчетности нарушений требований законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости специалист обязан:

направить застройщику предписание об устранении выявленных нарушений, согласно пункту 3.6 настоящего Регламента;

принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности, если выявлены нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 14.28 КоАП РФ, согласно пункту 3.7 настоящего Регламента.

3.4.10. Подлинные экземпляры отчетности хранятся в уполномоченном отделе, выдача их предусматривается по запросам правоохранительных и судебных органов.

3.5. Осуществление проверки соблюдения застройщиками обязательных требований и требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.5.1. Административная процедура проводится в виде плановых и внеплановых проверок в документарной или выездной форме, в порядке, установленном статьями 9-12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Основанием для проведения административной процедуры в виде плановой проверки является наступление даты начала плановой проверки застройщика, согласно утвержденному плану проведения Министерством плановых проверок юридических лиц на текущий год (далее - План).

Основанием для включения плановой проверки застройщика в План является истечение одного года с даты выдачи лицу, привлекающему денежные средства граждан для строительства, разрешения на строительство либо с даты окончания проведения последней плановой проверки такого лица.

План разрабатывается Министерством в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 489 "Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

О проведении плановой проверки застройщик уведомляется не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа Министра, заместителя Министра о проведении плановой проверки (приложение 7 к настоящему Регламенту) посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, по электронной почте, указанной в реквизитах застройщика, по факсимильной связи или нарочного вручения приказа с получением подтверждения о получении.

3.5.2. Основанием для проведения административной процедуры в виде внеплановой проверки является:

неисполнение застройщиком в установленный срок выданного Министерством предписания об устранении нарушений требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации;

выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о фактах нарушений требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства, актов органов местного самоуправления;

приказ (распоряжение) Министра (заместителя Министра) о проведении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, или Правительства Российской Федерации, либо Правительства Республики Северная Осетия-Алания в случае выявления нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

О проведении внеплановой проверки юридическое лицо уведомляются путем направления копии приказа о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце пятом настоящего пункта, может быть проведена Министерством незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Предварительное уведомление юридического лица, осуществляющего привлечение средств граждан для долевого строительства, о проведении такой проверки не допускается.

3.5.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются государственные гражданские служащие Министерства.

3.5.4. Предметом административной процедуры является:

контроль за целевым использованием застройщиками денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства;

проверка соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3.5.5. Проведение выездной проверки включает следующие административные действия:

запрос и анализ полученных документов;

проведение контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных работ на объектах строительства, на строительство которых субъектом проверки привлекались денежные средства участников долевого строительства.

3.5.6. Должностные лица Министерства при проведении выездной проверки, обязаны:

не препятствовать представителям субъекта проверки присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю субъекта проверки или его уполномоченному лицу, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя субъекта проверки или его уполномоченного лица с результатами проверки;

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов сотрудников субъекта проверки.

3.5.7. При проведении выездной проверки должностное лицо Министерства в пределах, определенных предметом и задачами проверки, вправе:

входить в здания и другие служебные помещения субъекта проверки, пользоваться необходимыми для проверки техническими средствами;

запрашивать и получать от руководителя субъекта проверки или его сотрудников необходимые для проверки документы (информацию), а также требовать письменные или устные пояснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;

осуществлять копирование документов для приобщения их к материалам проверки;

получать доступ к автоматизированным информационным системам субъекта проверки в режиме просмотра информации;

организовывать проведение специализированными организациями экспертизы документов, представленных субъектом проверки, а также проведение осмотров, контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных работ на объектах строительства, на строительство которых субъектом проверки привлекались денежные средства участников долевого строительства;

применять фотосъёмку, видеозапись, иные установленные законодательством Российской Федерации способы фиксации вещественных доказательств;

получать копии документов, заверенные подписями руководителя субъекта проверки или его уполномоченного лица, главного бухгалтера или лица, его замещающего, с оттиском печати субъекта проверки.

3.5.8. В ходе проведения выездной проверки руководитель, иное должностное лицо субъекта проверки обязаны предоставить должностным лицам Министерства возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, представить заверенные надлежащим образом копии документов, в том числе подтверждающие факты выявленных нарушений, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на объекты строительства, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан-участников долевого строительства.

При проведении контрольного обмера объемов выполненных строительно-монтажных работ на объектах строительства, на строительство которых субъектом проверки привлекались денежные средства участников долевого строительства, составляется акт контрольного обмера, копия которого подлежит вручению руководителю субъекта проверки или его уполномоченному представителю.

В случае фиксации доказательств путем осуществления фотосъёмки, видеозаписи, иных мероприятий делается соответствующая запись в протоколе осмотра. Носители информации приобщаются к материалам проверки.

3.5.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированного предложения должностного лица, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Министром или заместителем Министра, но не более чем на двадцать рабочих дней.

О продлении срока проведения выездной проверки издается приказ, в котором указываются следующие данные:

наименование органа, проводящего проверку;

наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы, в отношении которых срок проведения проверки продлен;

основание продления срока проведения проверки;

количество рабочих дней (либо количество часов для субъектов малого предпринимательства), на которое проверка продляется, а также дата окончания срока продления проверки.

Приказ о продлении срока проведения выездной проверки должен быть издан и доведен до сведения проверяемого лица не менее чем за пять рабочих дней до окончания срока проведения данной проверки. Заверенная печатью копия приказа о продлении срока проверки вручается под роспись должностным лицом Министерства руководителю или иному должностному лицу субъекта проверки.

3.5.10. Выполнение административной процедуры не может быть приостановлено в связи с непредоставлением застройщиком документов, необходимых для осуществления административной процедуры, что влечет за собой возбуждение дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ.

3.5.11. Результатом выполнения административной процедуры является составление акта проверки (приложение 3 к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю застройщику под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.5.12. В случае выявления в результате проверки нарушений застройщиком обязательных требований законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должностное лицо, проводившее проверку:

направляет застройщику предписание об устранении выявленных нарушений в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, согласно пункту 3.6 настоящего Регламента;

принимает меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности в случае выявления нарушений обязательных требований, за которые предусмотрена административная ответственность в соответствии с статьей 14.28 КоАП РФ, согласно пункту 3.7 настоящего Регламента.

3.5.13. По окончании проверки в журнале учета проверок юридических лиц, форма которого установлена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", должностным лицом Министерства, проводящим проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акт проверки заносится соответствующая запись.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений застройщик, в отношении которого проводилась проверка, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Министерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом застройщик вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Подлинные экземпляры актов проверок хранятся в уполномоченном отделе, выдача их предусматривается по запросам правоохранительных и судебных органов.

3.6. Направление предписания об устранении выявленных нарушений (далее - предписание).

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление Министерством нарушения требований законодательства Российской Федерации в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

3.6.2. Предписание оформляется непосредственно после выявления нарушения требований законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Регламенту.

В предписании указываются:

дата и место составления предписания;

наименование органа, исполняющего государственную функцию;

наименование проверяемого застройщика, должность, фамилия и инициалы его руководителя;

сведения о выявленных нарушениях законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

перечень мероприятий, которые необходимо провести для устранения выявленных нарушений;

срок устранения выявленных нарушений;

информация о порядке обжалования предписания и сведения об ответственности застройщика или должностного юридического лица за невыполнение в установленный срок законного предписания;

подпись должностного лица, ответственного за составление предписания.

Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых с копией акта анализа проектной декларации вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю застройщика под расписку или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя застройщика, а также в случае отказа данных лиц от получения предписания в течение одного рабочего дня оно направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.6.3. Срок исполнения административной процедуры - не более трех рабочих дней со дня выявления нарушений требований законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

3.6.4. Предписание и почтовое уведомление о вручении заказного письма с предписанием хранятся уполномоченным отделом в соответствующем номенклатурном деле, заведенном в отношении застройщика.

3.7. Возбуждение дела об административном правонарушении.

3.7.1. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном КоАП РФ.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление Министерством нарушений требований законодательства Российской Федерации в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за которые предусмотрена административная ответственность в соответствии с статьей 14.28 КоАП РФ.

Юридическим фактом начала исполнения административной процедуры является составление протокола об административном правонарушении (далее - протокол).

Протокол составляется уполномоченным должностным лицом Министерства по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Регламенту.

3.7.2. Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.28 и частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ согласно части 2 статьи 23.64 КоАП РФ, вправе:

Министр;

заместитель Министра, ответственный за организацию работы по исполнению государственной функции.

3.7.3. Протокол составляется непосредственно после выявления совершения административного правонарушения. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о лице, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

3.7.4. Протокол составляется в отношении физических лиц: руководителя застройщика или должностного лица застройщика, на которое руководителем застройщика возложена ответственность за соблюдение требований законодательства в области контроля за долевым строительством, или в отношении застройщика как юридического лица.

При составлении протокола физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомиться с протоколом. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые к нему прилагаются.

Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается или ведется производство по делу об административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки, или причины неявки были признаны неуважительными.

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа физического лица или законного представителя юридического лица от подписания протокола либо их неявки для его составления государственным инспектором делается соответствующая запись в протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, копия протокола вручается под расписку либо направляется по почте с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня составления указанного протокола.

Лицо, в отношении которого был составлен протокол, в случае несогласия с изложенными в протоколе фактами, выводами, предложениями в течение десяти рабочих дней с даты подписания протокола вправе представить в Министерство в письменной форме возражения в отношении протокола в целом или его отдельных положений с приложением документов или их заверенных копий, подтверждающих обоснованность таких возражений.

3.7.5. Рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется Министром или заместителем Министра (далее - должностное лицо) в порядке, установленном главой 29 КоАП РФ, в пятнадцатидневный срок со дня получения протокола об административном правонарушении.

3.7.6. При принятии решения о рассмотрении дела об административном правонарушении застройщику, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, направляется копия определения о назначении времени и места рассмотрения дела, составленного по форме приведенной в приложении 5 к настоящему Регламенту.

Определение направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение одного рабочего дня с момента принятия решения о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении.

3.7.7. Результатом административного действия является вынесение постановления по делу об административном правонарушении (далее - постановление) в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КОАП РФ, и по форме, приведенной в приложении 6 к настоящему Регламенту.

3.7.8. Постановление может быть вынесено в течение одного года со дня совершения административного правонарушения.

3.7.9. Постановление подписывается должностным лицом, вынесшим постановление, и объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

3.7.10. Копия постановления вручается под расписку должностному лицу, в отношении которого оно вынесено, руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица - в случае вынесения постановления в отношении юридического лица.

3.7.11. Подлинные экземпляры актов проверок хранятся в уполномоченном отделе, выдача их предусматривается по запросам правоохранительных и судебных органов.

3.8. Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика.

3.8.1. Юридическими фактами, являющимися основанием для начала исполнения административной процедуры, являются:

задержка представления застройщиком ежеквартальной отчетности более чем на тридцать дней;

несоблюдение застройщиком нормативов финансовой устойчивости, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года N 233 "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика";

застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;

застройщиком не исполнялись требования названного Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные указанным Федеральным законом меры воздействия;

застройщиком неоднократно или грубо нарушались требования Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

3.8.2. Лицом, ответственным за подготовку исковых заявлений (с необходимыми материалами) в арбитражный суд, является начальник правового отдела Министерства.

3.8.3. Подготовка исковых заявлений осуществляется на основании решения Министра в течение 30 дней со дня дачи соответствующего поручения.

3.8.4. Результатом административного действия является подача искового заявления в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания.

3.9. Отнесение граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и ведение реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

3.9.1. Административная процедура исполняется Министерством в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 сентября 2013 года N 403 "Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены".

3.9.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Министерство заявления гражданина о включении его в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, составленного по форме, указанной в приложении к Правилам ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 сентября 2013 года N 403.

3.9.3. Результатом административной процедуры является включение гражданина в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, либо отказ во включении гражданина в данный реестр.

3.9.4. Должностным лицом, ответственными за выполнение административной процедуры, является государственный гражданский служащий уполномоченного отдела.

3.9.5. Срок исполнения административной процедуры - 20 дней со дня подачи гражданином заявления о включении его в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

4. Порядок и формы контроля исполнения государственной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства положений Регламента и правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием ими решений осуществляется Министра и уполномоченными им должностными лицами.

4.2. Текущий контроль исполнения государственной функции осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок действий и решений, принимаемых должностными лицами Министерства. Периодичность и сроки проведения плановых проверок устанавливаются Министром.

Внеплановые проверки проводятся при рассмотрении поступивших в Министерство обращений, содержащих жалобу на действие (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.3. По результатам контроля привлечение к ответственности виновных должностных лиц осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, должностных лиц, государственных служащих

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение порядка осуществления изложенных в настоящем Регламенте административных процедур по исполнению государственной функции.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Министерство жалобы (обращения) от заявителя (его законного представителя) в письменной форме.

5.3. Обращение заявителя должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица, адрес), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).

Дополнительно в жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения.

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы (обращения) являются:

в письменном обращении физического лица не указаны фамилия имя и отчество гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

в обращении юридического лица не указано наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо обращение подписано неуполномоченным лицом;

текст письменного обращения не поддается прочтению;

в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства о нарушении прав и законных интересов участников долевого строительства;

в письменном обращении заявителя содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц органа, исполняющего государственную функцию, а также членов их семей;

в обращении обжалуется судебное решение. В этом случае оно возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.5. Жалоба (претензия) заявителя рассматривается в сроки и в порядке, установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", кроме жалоб на не вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях, которые рассматриваются в порядке, установленном главой 30 КоАП РФ.

5.6. Результатом досудебного обжалования действия (бездействия), а также принятого решения должностным лицом при исполнении государственной функции является:

отмена предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в области долевого строительства или его отдельных положений;

признание недействительными отдельных положений акта проверки деятельности застройщика;

признание протокола об административном правонарушении в области долевого строительства, составленного Министерством, недействительным;

прекращение дела об административном правонарушении в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

привлечение в соответствии с законодательством к ответственности должностных лиц, допустивших нарушение порядка осуществления изложенных в настоящем Регламенте административных процедур по исполнению государственной функции;

признание правомерности действий Министерства, его должностных лиц.

5.7. В случае если во внесудебном порядке согласие не достигнуто, заявитель вправе обжаловать осуществляемые Министерством действия (бездействие) и принятые решения в ходе исполнения государственной функции в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к Административному регламенту исполнения

Министерством строительства, энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Республики

Северная Осетия-Алания государственной

функции по осуществлению государственного

контроля (надзора) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

на территории Республики Северная Осетия-Алания

Акт проверки проектной декларации

N ____ от ______________ 20__ года

Застройщик: _____________________________________________________

Наименование и адрес объекта: ___________________________________

Размещение (опубликование) декларации: __________________________

Представление отчетности: _______________________________________

Проверяемая информация в проектной декларации на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ	Результат проверки
1	2
Ст. 19 214 ФЗ Проектная декларация:
Внесение изменений в проектную декларацию (пп. 4-6 ст. 19 214-ФЗ)
Ст. 20 214-ФЗ Информация о застройщике:
Информация о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения застройщика, а также о режиме его работы (п. 1 ч. 1 ст. 20 214-ФЗ).
Информация о государственной регистрации застройщика (п. 2 ч. 1 ст. 20 214-ФЗ).
Информация об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица (п. 3 ч. 1 ст. 20 214-ФЗ).
Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию (п. 4 ч. 1 ст. 20 214-ФЗ).
Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (п. 5 ч. 1 ст. 20 214-ФЗ).
Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации (п. 6 ч. 1 ст. 20 214-ФЗ).
Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом (п. 1 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о разрешении на строительство (п. 2 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о правах застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, об элементах благоустройства (п. 3 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство (п. 4 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией (п. 5 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом (п. 6 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (п. 7 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию (п. 8 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков (п. 9 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (п. 9.1 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) (п. 10 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору (п. 11 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).
Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров (п. 12 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).

Выводы: (нужное подчеркнуть)

1. Проектная декларация содержит неполную информацию.

2. Нарушение сроков внесения изменений в проектную декларацию.

3. Проектная декларация содержит недостоверную информацию.

4. Проектная декларация не представлена (в СМИ декларация не обнаружена).

5. Замечаний нет.

Проектную декларацию

проверил                                     Фамилия, инициалы

Начальник отдела                             Фамилия, инициалы

Приложение 2

к Административному регламенту исполнения

Министерством строительства, энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Республики

Северная Осетия-Алания государственной

функции по осуществлению государственного

контроля (надзора) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

на территории Республики Северная Осетия-Алания

Акт
камеральной проверки ежеквартальной отчетности застройщика
вх. N _______ от "____" ___________ 20__ г.

Наименование застройщика: ____________________________________

Отчетный период: _____________________________________________

(должность)

(Фамилия, имя, отчество)

проведена проверка представленной ежеквартальной отчетности по следующим направлениям:

N п/п	Наименование проверяемых вопросов		Проверкой установлено
1.	Своевременность представления отчетности (дата)
2.	Комплекность# представленной отчетности
3.	Правильность оформления (подписи, печати, прошивка)
4.	Ежеквартальная бухгалтерская отчетность
Приложение N 1
5.	Сведения о застройщике
Приложение N 2
6.	Наличие разрешения на строительство
7.	Опубликование и размещение проектной декларации
8.	Государственная регистрация права собственности на землю (или аренда)
9.	Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства
10.	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта
	Наличие справок
11.	п. 7 - справка по расторгнутым договорам (основания)
12.	п. 11 - справка о ненадлежащем исполнении обязательств
Приложение N 3
13.	Анализ сведений о привлечении денежных средств
14.	Прочие расходы (со ссылкой на проектную документацию)
Приложение N 4 (правильность расчета нормативов)
15.	Норматив обеспеченности обязательств (не менее 1)
16.	Норматив целевого использования средств (не более 1)
17.	Норматив безубыточности (не менее 1)
18.	Предоставление дополнительной информации
Результат проверки
	Отчетность (принята, не принята)
Выявлены нарушения требований Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ в части:
п. 6-8
Выявлены нарушения требований постановления Правительства РФ от 27.10.2005 N 645 в части:
п. 1-5, 9-14
Выявлены нарушения требований постановления Правительства РФ от 21.04.2006 N 233 в части:
п. 15-17	норматив обеспеченности обязательств (не менее 1)
	норматив целевого использования средств (не более 1)
	норматив безубыточности (не менее 1)

К акту прилагается: отчетность с приложениями на _____ листах.

В соответствии с пунктом 1.4 Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12.01.2006 N 06-2/пз-н, при заполнении форм отчетности не допускается:

изменять смысловое содержание показателей, указанных в формах отчетности;

исключать или изменять установленную последовательность форм отчетности;

отражать несколько показателей в одной графе отчетности, тем самым нарушая логическую структуру формы отчетности;

вносить исправления в формы отчетности.

Отчет проверил: ____________   ____________________

                  (подпись)     (Фмилия#, инициалы)

Выписано предписание на устранение выявленных нарушений:

Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ	до ____________
постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645	до ____________
постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года N 233	до ____________

Замечания выявленные в отчетности устранены:

Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ	_______________ (да или нет)
постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645	_______________ (да или нет)
постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года N 233	_______________ (да или нет)

Приложение 3

к Административному регламенту исполнения

Министерством строительства, энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Республики

Северная Осетия-Алания государственной

функции по осуществлению государственного

контроля (надзора) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

на территории Республики Северная Осетия-Алания

___________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Предписание N ______
об устранении нарушений

_________________________           "___" ______________ 20___ г.

  (место составления)

Выдано __________________________________________________________

            (наименование застройщика, юридический адрес)

_________________________________________________________________

            (должность, фамилия, инициалы, подпись лица,

                       вынесшего предписание)

Нарушены обязательные для исполнения требования Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации":

_________________________________________________________________

 (факты выявленных нарушений законодательства о долевом участии

     в строительстве с указанием нормативных правовых актов,

                    которые были нарушены).

С целью устранения нарушений, предписываю:

_________________________________________________________________

    (содержание предписания, меры по устранению выявленных

           нарушений с указанием сроков их выполнения)

_________________________________________________________________

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик несет административную ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в срок до _____________ 20___ г. уведомить

_________________________________________________________________

(наименование, адрес органа государственного контроля (надзора))

________________  _________________________  _____________

    (подпись)       (расшифровка подписи)     (должность)

Подписи должностного лица (должностных лиц) органа государственного контроля (надзора):

________________  _________________________  _____________

    (подпись)       (расшифровка подписи)     (должность)

Экземпляр предписания получил (передан)

(заполняется представителем застройщика)

"____" _______________ 20___ г.

________________  _________________________  _____________

    (подпись)       (расшифровка подписи)     (должность)

Приложение 4

к Административному регламенту исполнения

Министерством строительства, энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Республики

Северная Осетия-Алания государственной

функции по осуществлению государственного

контроля (надзора) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

на территории Республики Северная Осетия-Алания

_________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Протокол N ______
об административном правонарушении в области долевого строительства

"___" _________ 20___ г.               г. ____________________

Мною, __________________________________________________________,

      (должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

в присутствии ___________________________________________________

              (должность, ФИО физического, должностного лица или

                            законного представителя

_________________________________________________________________

    юридического лица, в отношении которого возбуждено дело

             об административном правонарушении)

при осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства на объекте:

________________________________________________________________,

              (адрес объекта долевого строительства)

установлен факт события административного правонарушения:

Нарушены обязательные для исполнения требования _______________ Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", выразившиеся в:

_________________________________________________________________

                       (вид нарушения)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Правонарушение допущено _________________________________________

                        (полное название юридического лица, ИНН,

                              юридический (почтовый адрес,

_________________________________________________________________

    банковские реквизиты, фамилия и.о. руководителя, телефон,

                     факс; фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________

       физического лица, ИНН, адрес проживания, должность,

                    место и адрес его работы)

Мне разъяснено, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ) ст. 24.2, ст. 25.1 я имею право: знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, присутствовать при рассмотрении дела, выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика, юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с названным Кодексом.

_________________________________________________________________

        (подпись, ф.и.о. физического лица или законного

              представителя юридического лица)

Объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

С протоколом ознакомлен, копия протокола вручена (не вручена)

_________________________________________________________________

     (подпись, фамилия и.о. физического лица или законного

    представителя юридического лица, запись должностного лица,

          составившего протокол, об отказе от подписи)

Объяснения и замечания по содержанию протокола

(отсутствуют, прилагаются к протоколу)

_________________________________________________________________

подписи свидетелей ______________________________________________

                          (подпись, должность, фамилия и.о.)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

подпись должностного лица, составившего протокол

_________________________________________________________________

               (подпись, печать, фамилия и.о.)

Приложение 5

к Административному регламенту исполнения

Министерством строительства, энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Республики

Северная Осетия-Алания государственной

функции по осуществлению государственного

контроля (надзора) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

на территории Республики Северная Осетия-Алания

___________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Определение
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении N _____

"____" ____________ 20__ г.                      г. Владикавказ

_________________________________________________________________

       (должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)

_________________________________________________________________

________________________________________________________________,

рассмотрев  материалы  дела  об  административном  правонарушении

N____ , возбужденного в отношении _______________________________

                         (указывается лицо, в отношении  которого

                                 возбуждено производство по делу)

________________________________________________________________,

в связи с _______________________________________________________

        (указывается повод к возбуждению дела об административном

                    правонарушении в соответствии с

_________________________________________________________________

        КоАП и сведения о данных, указывающих на наличие

               административного правонарушения)

________________________________________________________________,

руководствуясь Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), определил:

1. Назначить дело об административном правонарушении N _________,

возбужденное в отношении ________________________________________

                         (указывается лицо, в отношении которого

                             возбуждено производство по делу)

________________________________________________________________,

к рассмотрению на "__" ________ 20__ года в ____ часов ____ минут

по адресу: ______________________________________________________

Явка лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, обязательна.

2.* Для рассмотрения дела вызываются следующие лица:

_________________________________________________________________

                (перечисляются лица, указанные в

     статьях 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП,

                 вызываемые для участия в деле)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3.* _____________________________________________________________

    (лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу)

надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания следующие сведения (документы и материалы):

_________________________________________________________________

          (указывается перечень документов и материалов,

                необходимых для рассмотрения дела)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4.* Назначить проведение ________________________________________

                            (указывается название экспертизы)

экспертизы, производство которой поручить _______________________

                                     (должность, Ф.И.О. эксперта,

_________________________________________________________________

                 название экспертной организации)

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы: _____________

                                                    (указывается

_________________________________________________________________

                       перечень вопросов)

_________________________________________________________________

В распоряжение эксперта предоставить: ___________________________

                                  (перечень материалов, сведений)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

       (подпись (расшифровка подписи) должностного лица,

                    составившего определение)

* Пункты 2, 3 и 4 включаются в определение при необходимости и могут быть оформлены самостоятельным документом.

Приложение 6

к Административному регламенту исполнения

Министерством строительства, энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Республики

Северная Осетия-Алания государственной

функции по осуществлению государственного

контроля (надзора) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

на территории Республики Северная Осетия-Алания

_____________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Постановление N ______
по делу об административном правонарушении в области долевого строительства

г. _________________             "___" ____________ 20__ г.

Мною, __________________________________________________________,

             (фамилия, имя, отчество должностного лица,

                       вынесшего постановление)

рассмотрены материалы дела об административном правонарушении в области долевого строительства, допущенном

_________________________________________________________________

          (наименование юридического (должностного лица),

_________________________________________________________________

           ИНН, почтовый адрес, расчетный счет, ф.и.о.

                 руководителя, тел., факс)

в нарушение законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, выразившемся

_________________________________________________________________

                        (описание нарушения)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

на объекте долевого строительства _______________________________

                           (адрес объекта долевого строительства)

Рассмотрев протокол об административном  правонарушении в области

долевого строительства __________________________________________

                            (N, дата составления, и другие

                            материалы и документы по делу)

_________________________________________________________________

Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела,

_________________________________________________________________

   (должность, ф.и.о. лиц, участвующих в рассмотрении дела)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Руководствуясь __________________________________________________

                     (статья Кодекса Российской Федерации

                     об административных правонарушениях;

_________________________________________________________________

               основания прекращения производства по делу)

Постановил ______________________________________________________

              (мотивированное решение по делу: о наложении

                   административного наказания в виде

_________________________________________________________________

     предупреждения, административного штрафа; о прекращении

                      производства по делу)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Штраф в размере _________________________________________________

_________________________________________________________________

должен быть оплачен в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неоплате административного штрафа в добровольном порядке в установленный тридцатидневный срок Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания передает постановление судебному приставу для имущественного взыскания, согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации, и одновременно составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ, который передается на рассмотрение в судебные органы.

Сумма административного  штрафа вносится или  перечисляется в УФК

по РСО-Алания ___________________________________________________

                   (банк или иная кредитная организация)

_________________________________________________________________

Постановление может быть обжаловано в установленном законодательством порядке в десятидневный срок со дня вручения или получения копии постановления.

_________________________________________________________________

    (ФИО, подпись должностного лица вынесшего постановление)

Министр строительства,

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства РСО-Алания             ________________________________

                                         (подпись, печать)

_________________________________________________________________

(подпись физического лица, или должностного лица, или законного представителя юридического лица, получившего постановление; либо запись о направлении копии постановления по почте)

"____" _________________ 20___ г.

Об уплате штрафа или направлении жалобы необходимо проинформировать Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания

Приложение 7

к Административному регламенту исполнения

Министерством строительства, энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Республики

Северная Осетия-Алания государственной

функции по осуществлению государственного

контроля (надзора) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

на территории Республики Северная Осетия-Алания

_________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Приказ

"___" __________ 20__ года N ______ г. Владикавказ

О проведении проверки

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с

_________________________________________________________________

      (ежегодный план проверок Министерства строительства,

          энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

_________________________________________________________________

          РСО-Алания, либо в связи с иными основаниями,

                предусмотренными законодательством)

_________________________________________________________________

Приказываю:

1. Провести проверку в отношении

_________________________________________________________________

            (полное наименование юридического лица,

_________________________________________________________________

   получившего уведомление о проверке, фамилия, имя, отчество)

2. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

_________________________________________________________________

       (должностное (-ые) лицо (-а), уполномоченное (-ые)

                      на проведение проверки)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью осуществления контроля за деятельностью застройщика, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, а также обязательных для исполнения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

4. Проверку провести в период:

с "___" ___________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г. включительно.

Министр строительства, энергетики

     и жилищно-коммунального

       хозяйства РСО-Алания

       _____________________                      МП, подпись

Приложение 8

к Административному регламенту исполнения

Министерством строительства, энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Республики

Северная Осетия-Алания государственной

функции по осуществлению государственного

контроля (надзора) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

на территории Республики Северная Осетия-Алания

Блок-схема
исполнения государственной функции

"Блок-схема исполнения государственной функции"