Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 марта 2016 г. N 73 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы"

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 15 марта 2016 г. N 73
"О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16 августа, 26 декабря 2016 г., 27 марта, 11 мая, 10 октября, 19 декабря 2017 г., 23 января, 5, 28 июня, 24 июля 2018 г., 18 марта, 18 июля, 26 ноября, 2 декабря 2019 г., 31 марта, 14, 31 августа, 29 сентября, 17, 24 ноября, 24 декабря 2020 г., 29 апреля, 9 июля, 10 сентября 2021 г.

Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы.

2. Признать утратившими силу:

пункт 1 постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года N 360 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2015 - 2017 годы";

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 6 марта 2015 года N 33 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года N 360 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2015 - 2017 годы";

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20 марта 2015 года N 56 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года N 360 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2015 - 2017 годы";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания N 56 следует читать "от 30 марта 2015 г."

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 3 апреля 2015 года N 80 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года N 360 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2015 - 2017 годы";

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2015 года N 151 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года N 360 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2015 - 2017 годы";

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 августа 2015 года N 200 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014 года N 360 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2015 - 2017 годы".

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания

Т. Тускаев

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Государственная программа
Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы
(утв. постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 марта 2016 г. N 73)

С изменениями и дополнениями от:

16 августа, 26 декабря 2016 г., 27 марта, 11 мая, 10 октября, 19 декабря 2017 г., 23 января, 5, 28 июня, 24 июля 2018 г., 18 марта, 18 июля, 26 ноября, 2 декабря 2019 г., 31 марта, 14, 31 августа, 29 сентября, 17, 24 ноября, 24 декабря 2020 г., 29 апреля, 9 июля, 10 сентября 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Паспорт Государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы

Ответственный исполнитель государственной программы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Соисполнители программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания
Участники программы	Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания; открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Северная Осетия-Алания"; администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания.
Подпрограммы программы	Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания". Подпрограмма 2 "Жилище". Подпрограмма 3 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания". Подпрограмма 4 "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания". Подпрограмма 5 "Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания". Подпрограмма 6 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы". Подпрограмма 7 "Национальный проект "Жилье и городская среда"
Цели программы	Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.
Задачи программы	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков в целях строительства жилья экономического класса (далее также - стандартного жилья); создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; развитие ипотечного жилищного кредитования; предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям; содействие формированию жилищного фонда социального использования, жилые помещения в составе которого предоставляются по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам найма жилых помещений; реализация мероприятия "Жилье для российской семьи"; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством; содействие внедрению новых современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, в том числе жилья экономического класса; повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения; осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства; обеспечение мероприятий по завершению строительно-монтажных работ на социально значимых объектах; обеспечение мероприятий по передаче объектов, завершенных строительством на баланс эксплуатирующим организациям.
Целевые индикаторы и показатели программы	Годовой объем ввода жилья; уровень обеспеченности населения жильем.
Этапы и сроки реализации программы	1 этап - 2016 - 2017 гг. 2 этап - 2018 - 2021 гг. 3 этап - 2022 - 2024 гг.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 16569825,40 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 11250492,10 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 4673554,21 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 318390,18 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 371740,00 тыс. рублей; в том числе по подпрограммам: подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания" - 2009432,18 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Жилище" - 4134088,14 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания" - 4046855,31 тыс. рублей; подпрограмма 4 "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания" - 4021728,53 тыс. рублей; подпрограмма 5 "Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания" - 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 6 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы" - 537170,79 тыс. рублей; подпрограмма 7 "Национальный проект "Жилье и городская среда" - 1818305,92 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	Годовой объем ввода жилья к 2024 году - 291,0 тыс. кв. метров общей площади жилья; обеспеченность жильем населения к 2024 году - 28,9 кв. метра общей площади на человека.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474

См. предыдущую редакцию

Раздел I. Характеристика сферы реализации Программы, ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Республика Северная Осетия-Алания относится к регионам Российской Федерации с наибольшей обеспеченностью жильем в расчете на одного человека - 27,1 кв. метра по состоянию на 1 января 2015 года. Данный показатель в республике превышает средние значения показателя как по субъектам, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, так и по Российской Федерации в целом.

Жилищный фонд Республики Северная Осетия-Алания по состоянию на 1 января 2015 года составляет 19,1 млн кв. метров, со следующей структурой:

муниципальный жилищный фонд - 0,73 млн кв. метров,

государственный - 0,17 млн кв. метров,

частный - 18,2 млн кв. метров.

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Республики Северная Осетия-Алания за 2006 - 2015 годы построено и введено в эксплуатацию более 1,8 млн кв. метров общей площади жилья.

Только за последние три года (2013 - 2015 годы) введено 554,9 тыс. кв. метров общей площади жилья. Среднегодовой ввод жилья за указанный период составил 185,0 тыс. кв. метров. Большая часть жилых зданий, от общего объема ввода жилья, строилась в городе Владикавказе.

Из 554,9 тыс. кв. метров общей площади жилья, введенного в 2013, 2014 и 2015 годах, на г. Владикавказ приходится 446,7 тыс. кв. метров, или 80,5%.

Результаты свидетельствуют, что платежеспособная часть населения республики стремится приобрести жилые помещения в г. Владикавказ и не вкладывает средства в строительство жилья по месту жительства.

Вместе с тем дальнейшее развитие массового жилищного строительства в г. Владикавказ сопряжено с крайне ограниченным количеством земельных участков, которые могут быть в дальнейшем использованы под жилищное строительство, их ресурса хватит (при существующих темпах строительства) на ближайшие 2 года.

В других муниципальных образованиях республики массовое жилищное строительство не ведется из-за отсутствия на него спроса, а строительство в ограниченных объемах малоэтажного жилья (до 3 этажей) осуществляется в рамках ликвидации аварийного жилья и за счет индивидуальных застройщиков (домохозяйств).

В муниципальных районах республики удельные показатели ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья колеблются от 0,41% (Дигорский район) до 7,2% (Моздокский район) от совокупного объема введенного в республике жилья.

Стимулирование массового жилищного строительства в муниципальных районах республики возможно только при условии экономического развития муниципальных образований (территорий), создания на местах социальной инфраструктуры и дополнительных рабочих мест, что будет способствовать притоку экономически активной части населения и росту спроса на жилье.

Несмотря на рост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, из-за сложившейся высокой стоимости 1 кв. метра жилья по-прежнему актуальной остается задача, связанная с обеспечением доступности жилья для семей со средним и низким уровнем доходов.

Существующие инструменты государственной жилищной политики не позволяют в полной мере решить проблему жилищного обеспечения населения республики, в связи с чем одним из основных приоритетов становится развитие различных форм удовлетворения жилищных потребностей граждан, в том числе строительство различных типов жилья в зависимости от доходов, стадии жизненного цикла и места проживания семей, а также с учетом перспектив социально-экономического развития районов, городов и других поселений.

В этой связи одним из основных направлений является строительство наемного (арендного) жилья в целях повышения мобильности населения, доступности жилья для граждан, доходы которых не позволяют им приобрести жилье в собственность за счет собственных и заемных средств. Арендное жилье будет доступно населению на праве постоянного проживания.

Условие проживания - ежемесячная выплата арендодателям фиксированной суммы. Расширение рынка арендного жилья может положительно сказаться на решении проблемы доступности жилья, увеличит налоговые поступления в бюджет.

Потенциал строительного производства в республике, несмотря на высокую степень износа основных фондов в строительстве и промышленности строительных материалов, позволяет выполнять обязательства по строительству объектов, хотя и ощущается нехватка современных строительных материалов, изделий и конструкций, которая покрывается завозом из-за пределов республики.

Наиболее существенными проблемами, сдерживающими развитие отрасли промышленности строительных материалов, являются:

недостаток инвестиций, связанный с низким рейтингом инвестиционной привлекательности республики;

отсутствие обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры участков для строительства и развития предприятий строительных материалов;

нехватка квалифицированного управленческого и производственного персонала, способного формировать коммерциализацию предложений для привлечения инвестиций;

дотационность республиканского бюджета;

высокая степень износа основных фондов предприятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что развитию жилищного строительства на территории республики препятствуют проблемы, основными из которых являются:

отсутствие достаточного (соответствующего спросу) количества сформированных и обеспеченных необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой земельных участков для строительства жилья, в том числе жилья экономического класса;

недостаточная проработанность градостроительных планов земельных участков применительно к застроенным или предназначенным для жилищного строительства земельным участкам в границах городских и сельских поселений муниципальных образований республики;

высокий уровень износа и ограниченность мощностей существующих инженерных сетей, высокая стоимость технологического присоединения к электрическим, газовым сетям, системам тепло- и водоснабжения, длительность процедуры присоединения к ним;

недостаточное обеспечение потребности Республики Северная Осетия-Алания в основных видах современных строительных материалов.

Необходимо создание новых производственных мощностей с целью удовлетворения потребностей строительной отрасли в современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологиях;

ограниченная доступность для населения ипотечных жилищных кредитов из-за высоких банковских процентных ставок по кредитам;

недостаточное предложение семьям, имеющим трех и более детей, в районных центрах республики для индивидуального жилищного строительства земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

отсутствие информации о земельных участках, неиспользуемых или используемых неэффективно, для последующего вовлечения их в экономический оборот (прежде всего в целях жилищного строительства), в том числе путем передачи изъятых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в распоряжение Республики Северная Осетия-Алания;

невысокие доходы населения и высокая рыночная стоимость жилья, что делает недоступным или малодоступным его приобретение с помощью собственных и заемных средств.

В этой связи достижение целей Программы должно осуществляться в том числе путем вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков на территории Республики Северная Осетия-Алания, находящихся в федеральной собственности, в рамках осуществления взаимодействия с единым институтом развития в жилищной сфере согласно Федеральному закону от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", как для целей строительства жилья экономкласса, так и для развития промышленной базы стройиндустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций.

Государственная политика в сфере предоставления земельных участков для жилищного строительства и обеспечения таких земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой будет направлена на поддержку формирования государственно-частного партнерства, обеспечивающего строительство и реконструкцию инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями увеличения объемов жилищного строительства.

Республика Северная Осетия-Алания характеризуется повышенным уровнем сейсмического риска, а развитие опасных геологических, грунтово-геологических процессов природного и природно-техногенного характера усугубляет возможные разрушительные последствия землетрясений.

Необходимость программно-целевого подхода к реализации мероприятий по сейсмоусилению определяется тем, что вся территория республики находится в зоне высокой степени сейсмичности, что может вызвать землетрясения с катастрофическим ущербом.

На сейсмоопасных территориях проходят многие важные коммуникации республики (транспортные, газовые, тепловые, водоснабжения и канализации, энергоснабжения и связи), разрушение которых приведет к экологической деградации территории и гибели людей.

В этой связи одним из основных направлений государственной политики становится необходимость сохранения жизни и здоровья людей, предотвращения или снижения уровня материальных потерь и ущерба окружающей среде путем обеспечения сейсмической безопасности населения.

Одной из основных причин увеличения объектов незавершенного строительства на территории республики является недостаточное финансирование строительных работ, что приводит к превышению нормативных сроков строительства и, как следствие, образованию долгостроев. Также на увеличение числа незавершенных строительством объектов повлияло отсутствие в проектно-сметной документации затрат на выполнение мероприятий по составлению межевого плана, технического паспорта, технического плана здания и технологическому присоединению объектов к инженерным сетям.

В целях сокращения количества объектов незавершенного строительства, в рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

передача завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям;

выделение государственных капитальных вложений на завершение строительства социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию;

создание межведомственной комиссии по определению целесообразности дальнейшего строительства объектов, не предусматриваемых к финансированию;

определение межведомственной комиссией целесообразности дальнейшего строительства объектов, не предусматриваемых к финансированию.

Реализация мероприятий будет способствовать сокращению объемов незавершенного строительства.

Достижение целей Программы будет осуществляться в том числе за счет повышения эффективности расходования бюджетных инвестиций, предусмотренных бюджетной росписью Министерству строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания на развитие строительной отрасли республики, градостроительной деятельности и государственной жилищной политики.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания осуществляются в форме государственных капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой и отражаются в законе о республиканском бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и Стратегией социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года, утвержденной Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2012 г. N 54-РЗ.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2025 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами государственной политики в жилищной сфере являются:

увеличение доли жилья экономического класса в общем объеме жилищного строительства;

поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья;

совершенствование условий приобретения жилья на рынке жилья, в том числе с помощью ипотечного кредитования;

развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания.

Цели Программы соответствуют требованиям Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и направлены на повышение доступности жилья, качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, и повышение комфортности и безопасности проживания населения Республики Северная Осетия-Алания.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

вовлечение в экономический оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса, в том числе земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

создание условий для активного участия в жилищном строительстве некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков;

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям;

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

реализация мероприятия "Жилье для российской семьи";

развитие ипотечного жилищного кредитования с целью повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством;

содействие внедрению новых современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;

стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, в том числе жилья экономического класса;

сейсмоусиление наиболее важных сооружений и разработка необходимых градостроительных мероприятий с целью максимального снижения сейсмического риска, начиная с наиболее сейсмически опасных районов;

обеспечение мероприятий по завершению строительно-монтажных работ на социально значимых объектах;

обеспечение мероприятий по передаче объектов, завершенных строительством, на баланс эксплуатирующим организациям;

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания.

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения задач Программы.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов):

годовой объем ввода жилья;

уровень обеспеченности населения жильем.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

годовой объем ввода жилья в 2024 году - 291,0 тыс. кв. метров общей площади жилья;

достижение обеспеченности жильем населения - до 28,9 кв. метра общей площади на человека.

Сведения о показателях (индикаторах) представлены в таблицах 1, 1а, 1б. Сведения о показателях, включенных в Федеральный план статистических работ, приведены в таблице 2. Сведения о показателях, не входящих в состав данных официальной статистики, приведены в таблице 2а.

Программа реализуется в три этапа: 1 этап - 2016 - 2017 гг., 2 этап - 2018 - 2021 гг., 3 этап - 2022 - 2024 гг.

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Раздел III. Обобщенная характеристика подпрограмм Программы

Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания":

основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в хозяйственный оборот земельных участках в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства";

основное мероприятие 1.2. Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания;

основное мероприятие 1.3. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Северная Осетия-Алания;

Абзац утратил силу с 24 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2018 г. N 240

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

основное мероприятие 1.5. Содействие формированию рынка доступного арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

основное мероприятие 1.6. Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства (реконструкции) предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций;

основное мероприятие 1.7. Реализация мероприятия "Жилье для российской семьи";

основное мероприятие 1.8. Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельным категориям граждан (обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов).

основное мероприятие 1.9. Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан.

основное мероприятие 1.10. Переселение граждан, проживающих на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтоплению на территории Республики Северная Осетия-Алания.

Подпрограмма 2 "Жилище":

основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей;

основное мероприятие 2.2. Стимулирование развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания.

основное мероприятие 2.3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

основное мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков.

Подпрограмма 3 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания":

основное мероприятие 3.1. Реализация мер, предусмотренных основным мероприятием "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Подпрограмма 4 "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности":

в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы предполагается финансирование объектов капитального строительства в составе республиканской адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 5 "Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания":

основное мероприятие 5.1. Подготовка документации для передачи объектов, завершенных строительством, на баланс эксплуатирующим организациям;

основное мероприятие 5.2. Завершение строительством социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию;

основное мероприятие 5.3. Определение целесообразности дальнейшего строительства объектов, не предусматриваемых к финансированию.

основное мероприятие 5.4. Передача завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям.

Подпрограмма 6 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы":

основное мероприятие 6.1. Обеспечение выполнения функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания;

основное мероприятие 6.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений;

основное мероприятие 6.3. Выплаты по обязательствам республики.

Подпрограмма 7 "Национальный проект "Жилье и городская среда":

основное мероприятие "7.1. Региональный проект "Жилье"

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражен в таблице 3.

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 16569825,40 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 2233568,01 тыс. рублей;

в 2017 году - 2480206,55 тыс. рублей;

в 2018 году - 2774665,14 тыс. рублей;

в 2019 году - 1214821,93 тыс. рублей;

в 2020 году - 2507598,05 тыс. рублей;

в 2021 году - 2446012,29 тыс. рублей;

в 2022 году - 1039534,26 тыс. рублей;

в 2023 году - 765235,07 тыс. рублей;

в 2024 году - 1092535,19 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 11250492,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 1850710,98 тыс. рублей;

2017 год - 1358273,77 тыс. рублей;

2018 год - 2358552,65 тыс. рублей;

2019 год - 741655,50 тыс. рублей;

2020 год - 1705099,34 тыс. рублей;

2021 год - 1575814,50 тыс. рублей;

2022 год - 647343,30 тыс. рублей;

2023 год - 331458,30 тыс. рублей;

2024 год - 681583,76 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 4613554,21 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 193877,00 тыс. рублей;

2017 год - 668994,38 тыс. рублей;

2018 год - 368234,32 тыс. рублей;

2019 год - 472832,85 тыс. рублей;

2020 год - 802498,71 тыс. рублей;

2021 год - 870197,79 тыс. рублей;

2022 год - 392190,96 тыс. рублей;

2023 год - 433776,77 тыс. рублей;

2024 год - 410951,43 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 318056,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 125840,03 тыс. рублей;

2017 год - 144338,40 тыс. рублей;

2018 год - 47878,17 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 371740,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 63140,00 тыс. рублей;

2017 год - 308600,00 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания" - 2009432,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 259177,60 тыс. рублей;

2017 год - 279659,60 тыс. рублей;

2018 год - 157088,23 тыс. рублей;

2019 год - 128483,84 тыс. рублей;

2020 год - 114273,29 тыс. рублей;

2021 год - 241887,78 тыс. рублей;

2022 год - 255903,08 тыс. рублей;

2023 год - 239536,98 тыс. рублей;

2024 год - 271070,98 тыс. рублей;

подпрограмма 2 "Жилище" - 4134088,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 656974,20 тыс. рублей;

2017 год - 1249383,92 тыс. рублей;

2018 год - 2042370,52 тыс. рублей;

2019 год - 161024,40 тыс. рублей;

2020 год - 4867,02 тыс. рублей;

2021 год - 4867,02 тыс. рублей;

2022 год - 4867,02 тыс. рублей;

2023 год - 4867,02 тыс. рублей;

2024 год - 4867,02 тыс. рублей;

подпрограмма 3 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания" - 4046855,31 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 312718,38 тыс. рублей;

в 2017 году - 526738,24 тыс. рублей;

в 2018 году - 467005,48 тыс. рублей;

в 2019 году - 118731,83 тыс. рублей;

в 2020 году - 326262,47 тыс. рублей

в 2021 году - 812040,32 тыс. рублей;

в 2022 году - 360480,43 тыс. рублей;

в 2023 году - 397789,02 тыс. рублей;

в 2024 году - 725089,14 тыс. рублей;

подпрограмма 4 "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания" - 4021728,53 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 969407,93 тыс. рублей;

2017 год - 359839,05 тыс. рублей;

2018 год - 63566,61 тыс. рублей;

2019 год - 179656,96 тыс. рублей;

2020 год - 1282863,10 тыс. рублей;

2021 год - 1082769,88 тыс. рублей;

2022 год - 27765,00 тыс. рублей;

2023 год - 27765,00 тыс. рублей;

2024 год - 27765,00 тыс. рублей;

подпрограмма 5 "Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания" - финансирование не предусмотрено;

подпрограмма 6 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы - 537170,79 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 35289,90 тыс. рублей;

2017 год - 64585,74 тыс. рублей;

2018 год - 42059,80 тыс. рублей;

2019 год - 63871,10 тыс. рублей;

2020 год - 76392,04 тыс. рублей;

2021 год - 63743,05 тыс. рублей;

2022 год - 63743,05 тыс. рублей;

2023 год - 63743,05 тыс. рублей;

2024 год - 63743,05 тыс. рублей;

подпрограмма 7 "Национальный проект "Жилье и городская среда" - 1818305,92 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 563053,8 тыс. рублей;

2020 год - 702940,1 тыс. рублей;

2021 год - 240704,24 тыс. рублей;

2022 год - 311607,78 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета приведено в таблицах 4, 4а, 4б.

Информация о привлечении средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также об участии в реализации Программы государственных внебюджетных фондов приведена в таблицах 5, 5а, 5б.

Раздел V. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования

Меры налогового, тарифного, кредитного воздействия и иные меры государственного регулирования в сфере жилищного строительства не предусмотрены. Основными мерами государственного регулирования в области реализации Государственной программы являются меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в таблице 6.

Перечень мер правового регулирования реализации Программы может обновляться и (или) дополняться в ходе ее выполнения.

Раздел VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы

Программой не предусматривается оказание государственными учреждениями Республики Северная Осетия-Алания государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам.

Раздел VII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов на федеральном и (или) республиканском уровнях, предусмотренных Программой (например, развитие инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, жилищно-строительная кооперация и другие), что может привести к невыполнению Программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

определенные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных его исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных:

риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации Программы, в том числе органов местного самоуправления и органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, государственных институтов развития;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем (федеральных и (или) республиканских) к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в выполнении Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме как за счет федерального, республиканского и местных бюджетов, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине прямой зависимости успешной реализации Программы от заявленной в бюджетной заявке потребности в средствах федерального бюджета и фактически выделенной суммы из федерального бюджета на реализацию мероприятий, а также зависимости успешной реализации программных мероприятий от привлечения средств из внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования может привести к невыполнению программных показателей.

Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях республики, а также концентрации средств федерального и (или) республиканского бюджетов на преодолении последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками Программы основываются на следующих обстоятельствах:

наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на выполнение Программы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться институционально-правовым рискам;

управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем контроля и координации Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания деятельности муниципальных образований, участвующих в реализации Программы.

Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания"

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 27 марта, 10 октября, 19 декабря 2017 г., 5 июня, 24 июля 2018 г., 18 марта, 18 июля 2019 г., 31 марта, 14 августа 2020 г., 9 июля, 10 сентября 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 14 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 августа 2020 г. N 274

См. предыдущую редакцию

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Участники подпрограммы	Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания; открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в Республике Северная Осетия-Алания"; администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания.
Программно-целевые методы подпрограммы	Ведомственные целевые программы отсутствуют.
Цели подпрограммы	Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Задачи подпрограммы	Вовлечение в экономический оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса; создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории; оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан; развитие ипотечного жилищного кредитования с целью повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для населения; содействие формированию рынка арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда; содействие внедрению новых современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; реализация мероприятия "Жилье для российской семьи".
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля годового ввода стандартного жилья; доля годового ввода малоэтажного жилья; коэффициент доступности жилья; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	1 этап - 2016 - 2017 гг. 2 этап - 2018 - 2021 гг. 3 этап - 2022 - 2024 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2053783,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 259177,6 тыс. рублей; 2017 год - 279659,6 тыс. рублей; 2018 год - 157088,23 тыс. рублей; 2019 год - 128483,84 тыс. рублей; 2020 год - 114273,29 тыс. рублей; 2021 год - 301887,78 тыс. рублей; 2022 год - 271070,98 тыс. рублей; 2023 год - 271070,98 тыс. рублей; 2024 год - 271070,98 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета - 525288,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 233177,6 тыс. рублей; 2017 год - 164532,8 тыс. рублей; 2018 год - 31598,70 тыс. рублей; 2019 год - 68299,30 тыс. рублей; 2020 год - 13864,50 тыс. рублей; 2021 год - 13816,80 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 1528493,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 26000,0 тыс. рублей; 2017 год - 115126,8 тыс. рублей; 2018 год - 125489,53 тыс. рублей; 2019 год - 60184,54 тыс. рублей; 2020 год - 100408,79 тыс. рублей; 2021 год - 288070,98 тыс. рублей; 2022 год - 271070,98 тыс. рублей; 2023 год - 271070,98 тыс. рублей; 2024 год - 271070,98 тыс. рублей; Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение доли годового ввода стандартного жилья в 2024 году до 81%; достижение доли годового ввода малоэтажного жилья в 2024 году в размере 26% от общего годового ввода жилья; снижение к 2024 году коэффициента доступности жилья до 2,3 года; увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 60% в 2024 году.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 24 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2018 г. N 240

См. предыдущую редакцию

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Объем жилищного фонда в Республике Северная Осетия-Алания по состоянию на 1 января 2015 года составляет 19,1 млн кв. метров.

Уровень обеспеченности жильем на одного жителя по сельским поселениям республики составляет от 19,7 кв. метра (Кировский район) до 31,1 кв. метра (Ирафский район), по городским поселениям - от 22,2 кв. метра (г. Моздок) до 35,8 кв. метра (г. Алагир), а в г. Владикавказ - 32,5 кв. метра.

Несмотря на увеличение объемов вводимого в республике жилья за последние годы, оно продолжает оставаться недоступным для большинства граждан, в том числе и из-за недоступности ипотечных жилищных кредитов.

В 2015 году наблюдалось снижение количества выданных ипотечных кредитов, на что есть объективные причины, связанные с экономическим положением в стране.

Если в 2014 году жителям республики было выдано 1 487 ипотечных жилищных кредитов на сумму 2,4 млрд рублей, что превышает уровень к 2013 году в 3,4 раза (со средней процентной ставкой 13,4%), то за 2015 год гражданам выдано всего 999 ипотечных жилищных кредитов на сумму 1,5 млрд рублей, что составляет 67,2% к уровню в 2014 году, со средневзвешенной процентной ставкой 15,13%.

В настоящее время наиболее актуальным и значимым периодом для анализа и оценки динамики цен на рынке первичного и вторичного жилья является период с 2012 по 2015 год.

Исходя из статистических данных, следует отметить, что за 2012, 2013, 2014 годы на рынке первичного и вторичного жилья наблюдался умеренный рост цен.

Так, средняя цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке в 2012 году составила 30 036 рублей. В 2013 году она увеличилась на 10,2% и составила 33 108 рублей, в 2014 году - на 8,3% по отношению к цене в 2013 году и составила 35 851 рубль.

Аналогичная ситуация и на рынке вторичного жилья: в 2012 году средняя цена 1 кв. метра составила 31 417 рублей, в 2013 году - 35796 рублей, в 2014 - 37 917 рублей. Следовательно, за период с 2012 года по 2014 год средняя цена 1 кв. метра на вторичном рынке жилья увеличилась на 20,7% (6 500 руб.).

За 2015 год динамика уровня цен на первичном и вторичном рынках жилья характеризуется незначительным спадом.

Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по итогам IV квартала снизилась на 4,3% по отношению к ценам 1 квартала 2015 года и составила 36 216 рублей за 1 кв. метр

Сегодняшний "умеренный" спрос на жилые помещения и снижение объема продаж на первичном рынке жилья (потенциального спроса) свидетельствует об отсутствии объективной потребности в дальнейшем ежегодном наращивании темпов и объемов жилищного строительства.

В сложившихся условиях увеличение объемов жилищного строительства приведет к возникновению ситуации, когда будет расти доля пустующего жилья, при том, что уже в настоящее время республика испытывает острый дефицит сформированных и обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, пригодных для строительства жилья, в том числе и из-за ограниченности в земельных ресурсах (более половины общей площади республики занимают горные территории).

Что касается имеющихся земельных участков, которые могут быть в дальнейшем использованы под жилищное строительство, их ресурса хватит при существующих темпах строительства на ближайшие 2 года.

В этой связи и учитывая выбор направления развития жилищного строительства в различных муниципальных образованиях, который определяется с учетом потребностей и предпочтений населения, муниципальной градостроительной политики и перспектив социально-экономического и демографического развития, а также в целях сбалансированности спроса и предложения на первичном рынке жилья, рационального использования земельных ресурсов под жилищное строительство целесообразно оптимизировать объемы ввода жилья, обеспечивая рост и сохраняя темпы строительства доли жилья экономического класса в общем объеме.

Меры, направленные на снижение стоимости 1 кв. метра жилья, будут реализованы в рамках расширения взаимодействия с единым институтом развития в жилищной сфере по вовлечению в хозяйственный оборот земель, находящихся в федеральной собственности, путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, организации бесплатного предоставления земельных участков для строительства жилья экономического класса при условии ограничения продажной цены на такое жилье.

Государственная политика в сфере предоставления земельных участков для жилищного строительства и обеспечения таких земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой будет направлена на поддержку формирования государственно-частного партнерства, обеспечивающего строительство и реконструкцию инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями увеличения объемов жилищного строительства.

В рамках реализации данных мероприятий планируется осуществление проектов жилищного строительства на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также на земельных участках, находящихся в частной собственности или в аренде у застройщика и расположенных в границах населенных пунктов и предназначенных для жилищного строительства, в соответствии с видами их разрешенного использования.

Под проектом жилищного строительства понимается совокупность мероприятий, направленных на строительство на земельном участке или образованных из него земельных участках и расположенных в границах жилой зоны многоквартирных домов и (или) жилых домов, иных объектов капитального строительства, размещение которых допускается в жилых зонах в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Участниками реализации проектов жилищного строительства являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, застройщики, технические заказчики, организации, осуществляющие деятельность в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, организации сферы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электросетевые и газоснабжающие организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроэнергетики, газоснабжения (далее - ресурсоснабжающие организации).

В этой связи Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания подготовлен перечень земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности (за исключением земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства), с указанием кадастрового номера, площади, адреса, категории земель, вида разрешенного использования, прав, ограничений (обременений) прав, иных сведений о земельном участке.

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, включаются в перечень с согласия органов местного самоуправления муниципального образования по месту их расположения.

В ходе реализации подпрограммы динамика развития жилищной сферы будет определяться воздействием ряда факторов. При этом изменится структура предложения жилья за счет увеличения доли жилья экономкласса, арендного жилья, а также жилья, вводимого жилищными и жилищно-строительными кооперативами. Получат дальнейшее развитие различные формы государственно-частного партнерства, в том числе при комплексном освоении территорий под жилую застройку.

При этом одним из основных направлений должны стать мероприятия по снижению административных барьеров в жилищном строительстве, упрощению процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного надзора.

Ключевым элементом как снижения административных барьеров в жилищном строительстве, так и комплексного развития территорий городов и других поселений в целях формирования комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека является градостроительная политика.

Обязательными условиями, которым должны соответствовать муниципальные образования, на территории которых будут реализовываться проекты комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, являются:

наличие вступивших в действие правил землепользования и застройки;

наличие утвержденной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

установление органом местного самоуправления платы за подключение объекта строительства к системам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденного тарифа на подключение.

Отсутствие документов территориального планирования сегодня является большим сдерживающим фактором многих процессов в строительстве, а также разработки правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований.

При отсутствии документов территориального планирования и документации по планировке территорий невозможно развитие комплексной застройки, в том числе строительство жилья экономического класса, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Правила землепользования и застройки посредством единого документа нормативного характера обеспечивают публичное предъявление четких и понятных "правил игры", что позволяет снизить существующие административные барьеры в области градостроительной деятельности.

В этой связи необходимо осуществлять планомерную подготовку и утверждение документации по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, оказывать финансовую, организационную и методическую поддержку органам местного самоуправления в разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создания и ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

С целью реализации мероприятий по увеличению доступности жилья для всех категорий населения необходимо реализовывать новые направления государственной жилищной политики для осуществления различных программ в жилищной сфере с привлечением государственных институтов развития, в том числе ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее - ОАО "АИЖК"), Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

Так, в рамках взаимодействия с Фондом РЖС в распоряжение органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания передан земельный участок 8,5 га (по адресу: г. Владикавказ, ш. Карцинское, учебное хозяйство им. Саламова, микрорайон "Хольцман") из земель, находящихся в федеральной собственности, для комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса.

В ходе реализации данного проекта из вышеуказанного земельного участка жилищно-строительным кооперативам "Стимул" и "Стимул-А", сформированным в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 ноября 2012 года N 391 "Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях реализации на территории Республики Северная Осетия-Алания отдельных федеральных законов, и оснований включения указанных граждан, а также граждан, имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов", в безвозмездное срочное пользование предоставлен земельный участок площадью 4,04 га, на котором они приступили к строительству жилья экономического класса.

На сегодняшний день указанными кооперативами построена и введена в эксплуатацию на землях, переданных Фондом РЖС в распоряжение Республики Северная Осетия-Алания, 461 квартира общей площадью 31,8 тыс. кв. метров экономического класса, при стоимости 26,8 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры на данных земельных участках осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.

В целях увеличения объемов строительства стандартного жилья планируется реализация мероприятия "Жилье для российской семьи".

Мероприятия направлены на стимулирование строительства жилья экономического класса, снижение стоимости строительства такого жилья, формирование механизмов удовлетворения спроса на жилье для экономически активных и работающих граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия, имеют сбережения на первоначальный взнос, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств.

В целях обеспечения социальной и экономической поддержки граждан, имеющих трех и более детей, улучшения демографической ситуации в Республике Северная Осетия-Алания, а также решения поставленных задач в рамках реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в части улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе, органами местного самоуправления районов республики выполняются работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков.

ГАРАНТ:

См. Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 апреля 2019 г. N 152-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, в Республике Северная Осетия-Алания"

За 1 полугодие 2015 года указанной категории граждан предоставлено 24 земельных участка. За все время реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания от 16 февраля 2012 года N 3-РЗ "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Республики Северная Осетия-Алания" предоставлено 57 земельных участков.

Для увеличения доступности ипотечных кредитов в рамках реализации настоящей подпрограммы предусматривается также оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, многодетным семьям, в том числе изъявившим желание получить земельный участок под строительство, семьям - получателям материнского капитала, работникам бюджетной сферы, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, за счет средств республиканского бюджета на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение или строительство стандартного жилья.

ГАРАНТ:

См. Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 12 апреля 2016 г. N 125 "О Порядке предоставления социальной компенсации (субсидии) на приобретение жилья семьям при рождении трех и более детей одновременно в Республике Северная Осетия-Алания"

Так, в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Северная Осетия-Алания и Сбербанком России о совместной реализации мероприятий, предусматривающих создание условий доступности ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на строительство и (или) приобретение жилых помещений под залог (ипотеку) строящегося и (или) приобретаемого жилья экономического класса.

В соответствии с указанным Соглашением оплата первоначальных взносов (в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья экономического класса) по ипотечным кредитам, выданным банком на льготных условиях (под 11% годовых), обеспечена:

в 2013 году 119 гражданам-участникам Программы на общую сумму 18,2 млн рублей (в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания);

в 2014 году - 94 гражданам - участникам Программы на общую сумму 15,07 млн рублей;

в 2015 году на эти цели планировалось выделить 24,8 млн рублей.

В рамках реализации мероприятий по оказанию содействия в обеспечении жилыми помещениями категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства, были достигнуты следующие результаты.

В 2011 - 2015 годах мероприятия по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, проводимые в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", позволили обеспечить жильем 1490 граждан. Кроме этого, в рамках Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" улучшили свои жилищные условия 86 граждан.

В 2015 году за счет средств республиканского бюджета улучшили жилищные условия 5 граждан, больных заразной формой туберкулеза.

В рамках реализации настоящей подпрограммы для отдельных категорий граждан планируется предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и компенсация процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам.

Одним из вариантов увеличения доступности жилья рассматриваются мероприятий по формированию арендного фонда жилья в республике.

В этой связи необходимо провести детальный анализ списков нуждающихся в улучшении жилищных условий и стоящих на очереди в вузах республики с целью выявления потребности в арендном фонде.

В случае наличия спроса на арендный фонд жилья будут проведены следующие мероприятия:

1) заключено трехстороннее соглашение между Правительством Республики Северная Осетия-Алания, открытым акционерным обществом "Агентство финансирования жилищного строительства" (далее - ОАО "АФЖС") и открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в Республике Северная Осетия-Алания" (далее - ОАО "АИЖК") о намерениях сотрудничества в сфере развития жилищного фонда, предназначенного для сдачи внаем;

2) создан региональный оператор по созданию и эксплуатации жилищного фонда коммерческого найма (специализированная проектная компания) в целях привлечения средств ОАО "АФЖС" в рамках продукта "Арендное жилье".

ОАО "АФЖС" разработан новый ипотечный продукт для юридических лиц - "Арендное жилье", направленный на формирование условий кредитования юридических лиц на цели приобретения жилья для предоставления внаем. Продукт представляет собой финансовый инструмент, который должен помочь организациям, заинтересованным в создании арендного жилищного фонда, приобрести такой фонд в кредит, по аналогии с физическими лицами - заемщиками.

Ипотечный кредит (заем) на приобретение жилых помещений с целью последующей сдачи в наем (аренду) предоставляется ОАО "АФЖС" на срок не более 20 лет (240 месяцев);

3) разработаны и внедрены типовые решения обеспечения строительства арендного жилья экономичными, энергоэффективными и энергосберегающими технологиями;

4) выбраны и зарезервированы земельные участки под строительство арендных домов;

5) разработан сетевой график формирования, предоставления и освоения земельных участков, необходимых для строительства арендного жилья в соответствии с целевыми показателями;

6) подготовлены проекты соглашений с инвесторами, специальной проектной компанией о реализации проектов по строительству арендного жилья, включающие положения о:

разработке инвестором архитектурно-строительного проекта, получение разрешительной документации;

определении строительной организации и оформлении разрешения на строительство;

выполнении строительно-монтажных работ, вводе объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством;

размере арендной платы;

передаче жилого дома арендодателю;

эксплуатации арендного дома.

В результате проводимой работы будет отобран пилотный проект (пилотные проекты) формирования фонда арендного жилья для граждан, заинтересованных в жилье, предоставляемом с целью найма, что позволит привлекать граждан из других регионов и снять часть проблем, связанных с обеспечением нуждающихся доступным жильем и созданием благоприятных условий для жизни. В дальнейшем планируется создание фонда арендного жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Все это невозможно без создания на республиканском уровне нормативной базы для развития арендного жилья коммерческого и некоммерческого найма.

В этой связи распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2014 года N 456-р утвержден план мероприятий по формированию арендного жилого фонда в Республике Северная Осетия-Алания.

В соответствии с указанным планом Правительством Республики Северная Осетия-Алания приняты нормативные правовые акты в части правового регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории республики:

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 11 ноября 2015 года N 38-РЗ "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования", которым установлены:

порядок определения доходов граждан в целях их признания нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

порядок определения размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи;

порядок определения стоимости имущества граждан, учитываемой в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма;

порядок определения органами местного самоуправления доходов граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма;

перечень видов доходов, учитываемых в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма;

перечень видов имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи и подлежащего налогообложению, учитываемого в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма;

порядок определения органами местного самоуправления максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 июня 2015 года N 138 "О мерах по регулированию отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Республики Северная Осетия-Алания", которым утверждены:

Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в наемных домах, находящихся в собственности Республики Северная Осетия-Алания;

Порядок учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства;

Порядок управления наемными домами, находящимися в собственности Республики Северная Осетия-Алания.

В настоящее время органам местного самоуправления муниципальных образований республики необходимо привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования или внести изменения в действующую нормативную базу в части формирования и предоставления жилых помещений арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования.

Строительный комплекс республики, включающий производство строительных материалов, играет одну из ведущих ролей в экономике, и его состояние служит одним из показателей экономического и технического развития республики.

Одним из основных факторов, препятствующих развитию жилищного строительства, является изношенность основных производственных фондов предприятий промышленности строительных материалов, потенциал которых, несмотря на значительную степень износа основных фондов в строительстве, позволяет пока выполнять обязательства по строительству объектов, хотя ощущается нехватка строительных материалов, изделий и конструкций. Установленное на некоторых предприятиях технологическое оборудование по своим техническим, технологическим характеристикам, энергопотреблению значительно уступает современным отечественным и зарубежным аналогам.

В строительном комплексе республики не в достаточной мере применяются современные эффективные системы многоэтажного домостроения, малоэтажного строительства.

Для решения обозначенных проблем необходим комплекс мер по коренной реконструкции и модернизации предприятий строительного комплекса Республики Северная Осетия-Алания. В этой связи особую актуальность приобретает реализация мероприятий по внедрению новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в целях обеспечения соответствия объемов производства и качества продукции предприятий отрасли спросу на внутреннем рынке, а также необходимостью решения системных проблем структурного характера, таких как:

обеспечение регионального строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями;

обеспечение снижения стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов;

увеличение налогооблагаемой базы и создание дополнительных рабочих мест.

Ожидаемый результат от реализации мероприятий по вводу мощностей по выпуску строительных материалов и конструкций - снижение потребности Республики Северная Осетия-Алания в основных видах строительных материалов соответствующего уровня качества, необходимых для удовлетворения спроса строительной отрасли.

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в жилищной сфере являются:

увеличение объемов строительства жилья экономического класса;

реализация градостроительной политики;

развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья;

развитие ипотечного жилищного кредитования, совершенствование условий приобретения жилья на рынке жилья, в том числе с помощью ипотечного кредитования;

реконструкция и модернизация предприятий строительного комплекса.

Целью подпрограммы является повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач:

вовлечение в экономический оборот земельных участков, в том числе земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях строительства жилья экономического класса;

создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков;

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан;

развитие ипотечного жилищного кредитования с целью повышения доступности жилищных кредитов для населения;

содействие формированию рынка арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда;

содействие внедрению новых современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в строительстве;

реализация мероприятия "Жилье для российской семьи".

Достижение цели повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов):

доля годового ввода стандартного жилья;

доля годового ввода малоэтажного жилья;

коэффициент доступности жилья;

доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

увеличение доли годового ввода стандартного жилья в 2024 году до 81%;

доля годового ввода малоэтажного жилья в 2024 году - 26% от общего годового ввода жилья;

коэффициент доступности жилья в 2024 году - 2,3;

доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств - до 60% в 2024 году.

Подпрограмма будет реализовываться в три этапа: 1 этап - 2016 - 2017 гг., 2 этап - 2018 - 2021 гг., 3 этап - 2022 - 2024 гг.

Абзац утратил силу с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

См. предыдущую редакцию

Раздел III. Обобщенная характеристика подпрограммы

Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в хозяйственный оборот земельных участках в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства".

Предполагается реализация комплекса мероприятий по созданию условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство на земельных участках, предоставленных Фондом РЖС под жилищную застройку, условий для активного участия в жилищном строительстве некоммерческих объединений граждан;

основное мероприятие 1.2. Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания.

В рамках реализации данного мероприятия планируется обеспечение устойчивого развития территории Республики Северная Осетия-Алания при осуществлении градостроительной деятельности, создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе экономического класса, включающих:

стимулирование органов местного самоуправления к разработке и утверждению генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений республики, к подготовке и утверждению документации по планировке территорий в целях жилищного строительства;

осуществление строительства на основе утвержденных генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий;

развитие и совершенствование законодательства о градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания;

осуществление мониторинга и управления развитием территории Республики Северная Осетия-Алания;

основное мероприятие 1.3. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Северная Осетия-Алания.

Данное мероприятие предполагает создание условий для развития на территории Республики Северная Осетия-Алания механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, реализуемых и финансируемых ОАО "АИЖК".

Основное мероприятие предполагает создание условий для участия республики в реализации специальных ипотечных программ и последующее рефинансирование кредитов, выданных в рамках данных программ;

Абзацы 13-15 утратили силу с 24 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2018 г. N 240

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

основное мероприятие 1.5. Содействие формированию рынка доступного арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

В рамках данного основного мероприятия будет реализован комплекс мер по формированию рынка арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, в том числе создана на республиканском уровне нормативно-законодательная база.

Для развития рынка доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, будут реализованы меры по развитию 2 сегментов рынка арендного (наемного) жилья:

арендного жилищного фонда коммерческого использования;

арендного жилищного фонда некоммерческого использования.

Показатели спроса на арендное жилье будут ежегодно пересматриваться;

основное мероприятие 1.6. Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства (реконструкции) предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций.

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы мероприятия по стимулированию внедрения новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для размещения объектов, предназначенных для производства строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства на земельных участках, предоставленных в том числе Фондом РЖС;

основное мероприятие 1.7. Реализация мероприятия "Жилье для российской семьи".

В рамках данного мероприятия планируется реализация комплекса мер правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих стимулирование строительства стандартного жилья, снижение стоимости строительства и цены приобретения такого жилья.

Правила приобретения стандартного жилья в рамках мероприятия "Жилье для российской семьи", в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов" приведен в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Правила отбора застройщиков и проектов жилищного строительства в целях реализации мероприятия "Жильё для российской семьи" приведены в приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Абзац утратил силу с 24 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2018 г. N 240

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

основное мероприятие 1.8. Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельными категориями граждан.

Данное мероприятие предполагает оказание государственной поддержки на жилищное обустройство за счет средств федерального и республиканского бюджетов ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, больным заразной формой туберкулеза, гражданам, пострадавшим вследствие террористического акта в г. Беслане 1-3 сентября 2004 года.

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального и республиканского бюджетов ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, оказываются в соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и статьей 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года N 614 "Об утверждении правил расходования и учета средств на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 3 марта 2010 г. N 60 "О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов".

Оказание мер государственной поддержки на жилищное обустройство гражданам, больным заразной формой туберкулеза, оказывается в рамках Закона Республики Северная Осетия-Алания от 10 июля 2001 г. N 29-РЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Северная Осетия-Алания" в соответствии с приложением 2 к настоящей подпрограмме "Правила реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза.

Оказание мер государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, пострадавших в результате террористического акта в г. Беслане 1-3 сентября 2004 года, производится в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 30 ноября 2011 г. N 44-РЗ "Об обеспечении жильем граждан, пострадавших вследствие террористического акта в г. Беслане 1-3 сентября 2004 года" в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 2 марта 2012 г. N 62 "О мерах по обеспечению жильем граждан, пострадавших в результате террористического акта в г. Беслане 1-3 сентября 2004 года".

основное мероприятие 1.9. Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и (или) компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан.

Основное мероприятие предполагает предоставление гражданам отдельных категорий, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам.

Правила предоставления указанных целевых субсидий и компенсации процентной ставки приведены в приложении 4 к настоящей подпрограмме.

основное мероприятие 1.10. Переселение граждан, проживающих на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтопления.

Основное мероприятие предусматривает предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат на приобретение жилья и обустройство гражданам, проживающим на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтопления и подлежащим переселению в районы с благоприятными условиями проживания.

Правила осуществления указанных социальных выплат приведены в приложении 5 к настоящей подпрограмме.

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 14 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 августа 2020 г. N 274

См. предыдущую редакцию

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2053783,28 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 259177,6 тыс. рублей;

2017 год - 279659,6 тыс. рублей;

2018 год - 157088,23 тыс. рублей;

2019 год - 128483,84 тыс. рублей;

2020 год - 114273,29 тыс. рублей;

2021 год - 301887,78 тыс. рублей;

2022 год - 271070,98 тыс. рублей;

2023 год - 271070,98 тыс. рублей;

2024 год - 271070,98 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета - 525288,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 233177,6 тыс. рублей;

2017 год - 164532,8 тыс. рублей;

2018 год - 31598,70 тыс. рублей;

2019 год - 68299,30 тыс. рублей;

2020 год - 13864,50 тыс. рублей;

2021 год - 13816,80 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 1528493,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 26000,0 тыс. рублей;

2017 год - 115126,8 тыс. рублей;

2018 год - 125489,53 тыс. рублей;

2019 год - 60184,54 тыс. рублей;

2020 год - 100408,79 тыс. рублей;

2021 год - 288070,98 тыс. рублей;

2022 год - 271070,98 тыс. рублей;

2023 год - 271070,98 тыс. рублей;

2024 год - 271070,98 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Раздел V. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования

Меры налогового, тарифного, кредитного воздействия и иные меры государственного регулирования в сфере жилищного строительства не предусмотрены. Основными мерами государственного регулирования в области реализации Государственной программы являются меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в таблице 6.

Перечень мер правового регулирования реализации подпрограммы может обновляться и (или) дополняться в ходе ее выполнения.

Раздел VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Подпрограммой не предусматривается оказание государственными учреждениями Республики Северная Осетия-Алания государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов на федеральном и (или) республиканском уровнях, предусмотренных подпрограммой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, жилищно-строительная кооперация и другие), что может привести к невыполнению подпрограммы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, например, Республиканской целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы, показывает возможность успешного управления данным риском.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных:

риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации подпрограммы, в том числе органов местного самоуправления и органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, государственных институтов развития;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем (федеральных и (или) республиканских) к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Большое число участников реализации подпрограммы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет федерального, республиканского и местных бюджетов, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине прямой зависимости успешной реализации подпрограммы от заявленной потребности в средствах федерального бюджета в бюджетной заявке и фактически выделенной суммы из федерального бюджета на реализацию мероприятий, а также зависимости успешной реализации программных мероприятий от привлечения внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования может привести к невыполнению показателей, установленных подпрограммой.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях республики, а также концентрации средств федерального и (или) республиканского бюджетов на преодолении последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1) наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться институционально-правовым рискам;

2) управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем контроля и координации Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания деятельности муниципальных образований, участвующих в реализации подпрограммы.

Информация об изменениях:

Гриф утверждения изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 1
"Развитие жилищного строительства
на территории Республики Северная
Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы"

Правила
приобретения стандартного жилья в рамках мероприятия "Жилье для российской семьи", в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 19 декабря 2017 г., 24 июля 2018 г., 18 марта 2019 г., 31 марта 2020 г., 9 июля, 10 сентября 2021 г.

1. Общие положения

Информация об изменениях:

Пункт 1.1 изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

1.1. Настоящие Правила устанавливают перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках мероприятия "Жильё для российской семьи" в составе Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы" (далее - Мероприятие), определяет порядок формирования списка и сводного реестра таких граждан, основания включения граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, в списки таких граждан, а также порядок предоставления таким гражданам жилищных субсидий.

2. Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия

2.1. Право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия по договорам купли-продажи жилых помещений или по договорам участия в долевом строительстве, заключаемым в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" с юридическим лицом, прошедшим отбор застройщиков и проектов жилищного строительства для реализации Мероприятия, имеют граждане, постоянно проживающие на территории Республики Северная Осетия-Алания, из числа граждан:

1) имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчёте на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи менее учетной нормы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении или признанных нуждающимися по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) проживающих в жилом помещении, которое в установленном порядке признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в многоквартирном доме, который в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, - независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

Информация об изменениях:

Подпункт 3 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

3) имеющих ребенка (детей) и являющихся получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" при условии использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) стандартного жилья в рамках Мероприятия на территории Республики Северная Осетия-Алания, - независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

4) имеющих трёх и более детей, - независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

5) которые в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания порядке являются участниками государственных и (или) муниципальных программ, иных мероприятий и имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на улучшение жилищных условий и (или) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;

6) являющихся инвалидами или членами семей, имеющих детей-инвалидов, - независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

7) имеющих одного ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

8) для которых работа в органах государственной власти Республики Северная Осетия-Алания и государственных органах Республики Северная Осетия-Алания (также в отношении предприятий, организаций и учреждений, находящихся в их ведении), органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания является основным местом работы;

9) для которых работа в территориальных подразделениях Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования является основным местом работы;

Информация об изменениях:

Подпункт 10 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

10) для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях, являющихся научными организациями, организациями научного обслуживания, образовательными организациями, учреждениями здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, является основным местом работы.

Информация об изменениях:

Пункт 2.2 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

2.2. Граждане, относящиеся к одной или одновременно к нескольким категориям, указанным в пункте 2.1 настоящих Правил, включаются в списки граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, при наличии одновременно следующих оснований:

общий стаж работы гражданина в органах государственной власти, органах местного самоуправления или организациях, указанных в подпунктах 8 - 10 пункта 2.1 настоящих Правил, составляет 3 года и более;

гражданин постоянно или преимущественно проживает на территории Республики Северная Осетия-Алания.

Информация об изменениях:

Пункт 2.3 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

2.3. Право на приобретение стандартного жилья предоставляется гражданам, указанным в подпунктах 8 - 10 пункта 2.1 настоящих Правил, если общая площадь занимаемого жилого помещения (с учетом площади, приходящейся на каждого члена семьи) не превышает размер общей площади жилого помещения, рассчитанный исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, более чем на 18 квадратных метров либо количество комнат в жилом помещении (квартире или жилом доме) меньше количества проживающих в нем семей (в том числе если семья состоит из родителей и постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту жительства совершеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров занимаемого жилого помещения.

2.4. Утратил силу с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Пункт 2.5 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

2.5. В целях Мероприятия под стандартным жильем понимаются жилые помещения, которые соответствуют установленным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2020 года N 237/пр условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса.

Информация об изменениях:

Раздел 2 дополнен пунктом 2.6 с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

2.6. Застройщик, реализующий проект жилищного строительства в рамках Мероприятия, имеет право реализовать 20% от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, возводимых в рамках Мероприятия в установленном законодательством порядке, третьим лицам, не являющимся участниками Мероприятия.

Информация об изменениях:

Раздел 2 дополнен пунктом 2.7 с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

2.7. В случае если по результатам оценки, проведенной с использованием методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 июня 2014 г. N 285/пр, выявлено отсутствие совокупного потенциального объема спроса граждан на создаваемое в рамках Мероприятия стандартное жилье, застройщик, реализующий проект жилищного строительства в рамках Мероприятия, имеет право реализовать свободные от обязательств жилые помещения в многоквартирных домах, возводимых в рамках Мероприятия в установленном законодательством порядке, третьим лицам, не являющимся участниками Мероприятия.

3. Порядок формирования списка граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, сводного реестра таких граждан в рамках реализации Мероприятия и основания их включения в списки таких граждан

Информация об изменениях:

Пункт 3.1 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

3.1. В целях осуществления права граждан на приобретение стандартного жилья в рамках реализации Мероприятия на территории Республики Северная Осетия-Алания органы государственной власти Республики Северная Осетия-Алания и государственные органы Республики Северная Осетия-Алания (также в отношении предприятий, организаций и учреждений, находящихся в их ведении), органы местного самоуправления городского округа г. Владикавказ и муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания, территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, органы управления высших учебных заведений (далее - органы, уполномоченные на формирование списков) проводят проверку соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, и формируют списки граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия (далее - список граждан).

3.2. Гражданин, включенный в список граждан, имеет право на приобретение стандартного жилья на условиях Мероприятия в любом объекте жилищного строительства, строящемся (построенном) в рамках Мероприятия на территории Республики Северная Осетия-Алания.

3.3. Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство) после отбора застройщиков и реализуемых ими проектов жилищного строительства для реализации Мероприятия извещает органы, уполномоченные на формирование списков, о начале формирования списков граждан.

3.4. На официальном сайте Министерства и официальных сайтах органов, уполномоченных на формирование списков, в сети "Интернет" публикуется следующая информация:

1) условия реализации Мероприятия на территории Республики Северная Осетия-Алания;

2) требования к гражданам, имеющим право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия;

3) сведения о земельных участках, застройщиках и проектах жилищного строительства, отобранных для реализации Мероприятия;

4) перечень необходимых документов, включая письменное согласие граждан на обработку и представление их персональных данных в случае включения гражданина в список граждан, и требования к их оформлению для подачи заявления, в том числе форма заявления;

5) перечень и адреса банков и предоставляющих ипотечные займы юридических лиц, готовых проводить оценку платежеспособности граждан, включенных в списки граждан, в целях подтверждения возможности предоставления таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение стандартного жилья или на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках Мероприятия (далее - ипотечные кредиторы).

3.5. Для участия в Мероприятии граждане подают следующие документы:

1) заявление по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам;

2) согласие заявителя на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении, по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам;

3) копии документов, удостоверяющих личности всех членов семьи;

4) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и членов его семьи;

5) Утратил силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

6) справка с основного места работы с указанием периода работы и специальности (должности);

Информация об изменениях:

Подпункт 7 изменен с 25 июля 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 июля 2021 г. N 199

См. предыдущую редакцию

7) копия трудовой книжки, заверенная на каждой странице печатью и подписью ответственного работника государственного или муниципального учреждения либо государственного или муниципального органа или других организаций в зависимости от места работы (службы) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;

8) сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии в собственности жилого помещения;

9) справка из органа, осуществляющего деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, о наличии или отсутствии собственного жилья у всех членов семьи гражданина;

10) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение.

Информация об изменениях:

Пункт 3.6 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

3.6. Граждане, указанные в подпункте 1 пункта 2.1 настоящих Правил, не предоставляют документы, указанные в подпунктах 6-7 пункта 3.5 настоящих Правил, предоставляют документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении или признан нуждающимся по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Граждане, указанные в подпунктах 2-6 пункта 2.1 настоящих Правил, не предоставляют документы, указанные в подпунктах 6-10 пункта 3.5 настоящих Правил.

Граждане, указанные в подпункте 2 пункта 2.1 настоящих Правил, также предоставляют документ, подтверждающий признание имеющегося у гражданина жилого помещения, которое в установленном порядке признано непригодным для проживания, либо жилого помещения в многоквартирном доме, который в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Граждане, указанные в подпункте 5 пункта 2.1 настоящих Правил, также предоставляют документ, подтверждающий участие гражданина в государственной или муниципальной программе, ином мероприятии и наличие у гражданина права на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

Граждане, указанные в подпункте 6 пункта 2.1 настоящих Правил, также представляют документ, подтверждающий группу инвалидности.

Граждане, указанные в подпункте 7 пункта 2.1 настоящих Правил, не предоставляют документы, указанные в подпунктах 6-7 пункта 3.5 настоящих Правил.

Граждане, указанные в подпунктах 1-7 пункта 2.1 настоящих Правил, представляют документы по месту жительства в органы местного самоуправления городского округа г. Владикавказ и муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания.

Граждане, указанные в подпунктах 8-9 пункта 2.1 настоящих Правил, представляют документы в органы, уполномоченные на формирование списков, соответственно по месту службы, работы (в орган государственной власти Республики Северная Осетия-Алания либо государственный орган Республики Северная Осетия-Алания, в ведении которого находится предприятие, организация или учреждение).

Граждане, указанные в подпункте 10 пункта 2.1 настоящих Правил, представляют документы в органы государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, государственные органы Республики Северная Осетия-Алания, осуществляющие реализацию государственной политики в соответствующей сфере деятельности, или в органы управления федеральных высших учебных заведений.

Копии документов заверяются в установленном порядке или представляются с предъявлением подлинника.

3.7. От имени гражданина документы, предусмотренные в пунктах 3.5, 3.6 настоящих Правил, могут быть поданы одним из членов его семьи, совместно проживающим с таким гражданином, либо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий иным лицом.

3.8. Заявление регистрируется в порядке, установленном для регистрации входящих документов, в органе, уполномоченном на формирование списков, с указанием даты и времени получения заявления и прилагаемых документов. Гражданину в день подачи заявления выдается расписка о получении заявления и документов с указанием перечня таких документов, даты и времени их получения.

3.9. Орган, уполномоченный на формирование списков, рассматривает заявление, проводит проверку достоверности указанных в заявлении и прилагаемых документах сведений, а также проверку граждан-заявителей на соответствие установленным пунктом 2.1 настоящих Правил категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия.

3.10. По результатам рассмотрения заявления и документов орган, уполномоченный на формирование списков, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о соответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, и включении в список граждан или несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия.

3.11. Основаниями для принятия решения о несоответствии заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, являются:

1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 3.5, 3.6 настоящих Правил;

2) указание недостоверных сведений в заявлении или прилагаемых документах;

3) несоответствие гражданина категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия;

4) Утратил силу с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

3.12. Орган, уполномоченный на формирование списков, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о соответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, и включении гражданина в список граждан или о несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, направляет такому гражданину по адресу места жительства или вручает лично письменное уведомление о принятом решении (выписку из решения).

3.13. Выписка из решения органа, уполномоченного на формирование списков, о несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, должна содержать указание на причины принятия такого решения, в том числе о наличии недостатков в предоставленных документах и о возможности их устранения.

3.14. Гражданин-заявитель, в отношении которого органом, уполномоченным на формирование списков, принято решение о несоответствии категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, вправе повторно подать заявление после устранения оснований, указанных в таком решении.

3.15. В случае принятия органом, уполномоченным на формирование списков, решения о несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, гражданин имеет право обжаловать решение в Министерстве в течение одного месяца со дня получения заявителем выписки из такого решения.

Министерство вправе запрашивать необходимые документы у органа, уполномоченного на формирование списков, принявшего решение.

Министерство по результатам рассмотрения заявления и документов в течение месяца со дня получения заявления об обжаловании принимает решение о соответствии или несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия.

В случае принятия Министерством решения о соответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, орган, уполномоченный на формирование списков, которым было принято решение о несоответствии заявителя категориям граждан, имеющим право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, должен принять решение о включении такого гражданина в список граждан исходя из времени подачи таким гражданином заявления и необходимых документов, на основании которых органом, уполномоченным на формирование списков, было принято решение о несоответствии гражданина-заявителя таким категориям граждан.

3.16. Орган, уполномоченный на формирование списков, формирует список граждан в порядке очередности, исходя из времени подачи заявлений и требуемых документов.

3.17. Список граждан формируется по форме, установленной приложением 3 к настоящим Правилам.

3.18. Исключение гражданина из списка граждан производится на основании решения органа, уполномоченного на формирование списков, которое принимается не позднее 15 рабочих дней после дня, когда органу, уполномоченному на формирование списков, стало известно о наличии оснований, указанных в пункте 3.11 настоящих Правил.

3.19. Основаниями для принятия органом, уполномоченным на формирование списков, решения об исключении гражданина из списка граждан являются:

1) государственная регистрация права собственности гражданина на приобретенное в рамках Мероприятия стандартное жилье;

2) поступление заявления гражданина об исключении его из списка граждан;

3) смерть гражданина, включенного в список граждан, или объявление судом его умершим или безвестно отсутствующим;

4) выявление недостоверности представленных гражданином документов и сведений, на основании которых органом, уполномоченным на формирование списков, было принято решение о включении гражданина в список граждан;

5) ранее реализованное гражданином право на улучшение жилищных условий с использованием субсидий или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, и (или) республиканского, и (или) местного бюджета, за исключением средств материнского (семейного) капитала.

3.20. Орган, уполномоченный на формирование списков, в течение 5 рабочих дней после дня принятия решения об исключении гражданина из списка граждан направляет гражданину по адресу места жительства или вручает лично письменное уведомление о принятом решении с указанием основания принятия данного решения.

3.21. Орган, уполномоченный на формирование списков, до 10 числа каждого месяца направляет список граждан в Министерство с указанием дополнений и изменений, которые были внесены в такой список.

Информация об изменениях:

Пункт 3.22 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

3.22. Министерство ведет сводный по Республике Северная Осетия-Алания реестр граждан, включенных в списки граждан (далее - сводный реестр граждан) на основании списков граждан, полученных от органов, уполномоченных на формирование списков, а также сведений списков одобренных заявок на получение ипотечных кредитов, полученных от ипотечных кредиторов. В первую очередь, в сводный реестр граждан включаются граждане, указанные в подпункте 4 пункта 2.1 настоящих Правил, а также граждане, являющиеся членами семей, имеющих детей-инвалидов.

Информация об изменениях:

Пункт 3.23 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

3.23. На основании направления, подтверждающего включение в сводный реестр граждан, выданного Министерством, гражданин вправе обратиться в любую кредитную организацию, предлагающую наиболее выгодные для получения ипотечного жилищного кредита (займа) условия, предъявив такое направление.

3.24. По итогам рассмотрения заявок граждан ипотечный кредитор формирует список одобренных заявок на получение ипотечных кредитов, включая данные о максимальном размере ипотечного кредита, одобренного к выдаче гражданам, сроке действия такого решения, и ежемесячно направляет такой список лицу, уполномоченному на ведение сводного реестра граждан.

3.25. Министерство ведет сводный реестр граждан по форме, установленной приложением 4 к настоящим Правилам.

Информация об изменениях:

Пункт 3.26 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

3.26. Министерство по мере получения списков граждан от органов, уполномоченных на формирование списков, и списков одобренных заявок на получение ипотечных кредитов от ипотечных кредиторов обновляет сводный реестр граждан.

3.27. Министерство после получения от застройщика, реализующего проект жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания в рамках Мероприятия, информации о получении разрешения на строительство направляет сведения сводного реестра граждан такому застройщику.

3.28. Застройщик, реализующий проект жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания в рамках Мероприятия, ежемесячно направляет уполномоченному лицу Министерства информацию о количестве жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов или договоры купли-продажи с указанием граждан, включенных в сводный реестр граждан, а также информацию о заключенных государственных (муниципальных) контрактах.

3.29. В случае выявления факта включения гражданина в 2 и более списков граждан при ведении сводного реестра граждан лицо, уполномоченное на ведение такого реестра, направляет сведения о таком факте гражданину и органам, уполномоченным на формирование списков, принявшим решение о включении гражданина в списки граждан. Указанный гражданин в месячный срок со дня получения таких сведений от лица, уполномоченного на ведение указанного реестра, обязан подать заявления об исключении его из списков граждан во все органы, уполномоченные на формирование списков, за исключением одного по выбору гражданина. В случае если по истечении 2-х месяцев со дня выявления указанного факта лицо, уполномоченное на ведение сводного реестра граждан, не получит от органов, уполномоченных на формирование списков, сведения об исключении гражданина из всех списков граждан, за исключением одного, такое решение принимается Министерством.

4. Порядок предоставления субсидий на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов

Информация об изменениях:

Пункт 4.1 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

4.1. Граждане - участники Мероприятия имеют право на получение субсидии в размере 5 процентов от стоимости жилья, но не более 250 000 рублей (далее - субсидия) при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) гражданин является нуждающимся в улучшении жилищных условий;

2) гражданином или супругой (супругом) гражданина ранее не реализовано право на улучшение жилищных условий с использованием субсидий или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, и (или) республиканского, и (или) местного бюджета, за исключением средств материнского (семейного) капитала.

4.2. Субсидия гражданину-участнику Мероприятия предоставляется:

Информация об изменениях:

Подпункт 1 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

1) на оплату части первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу);

2) на приобретение стандартного жилья;

3) на компенсацию части расходов по оплате ипотечного жилищного кредита (займа) либо на погашение задолженности по договору долевого участия (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам).

4.3. В целях настоящего раздела под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются участники Мероприятия, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по основаниям, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

4.4. Органы, уполномоченные на формирование списков, проверяют соответствие участников Мероприятия условиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящих Правил, формируют списки претендентов на получение субсидии и до 10 числа каждого месяца предоставляют их в Министерство по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам.

Документы могут быть поданы заявителем в органы, уполномоченные на формирование списков, лично либо уполномоченным лицом по нотариально заверенной доверенности.

4.5. Орган, уполномоченный на формирование списков, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении гражданина-участника Мероприятия в список претендентов на получение субсидии или о невключении его в такой список направляет такому гражданину по адресу места жительства или вручает лично письменное уведомление о принятом решении (выписку из решения).

Информация об изменениях:

Пункт 4.6 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

4.6. Министерство на основании поступивших списков претендентов на получение субсидии, с учетом средств, которые планируется выделить на финансирование Мероприятия из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в текущем году, формирует сводный список получателей субсидии в текущем году по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам. Количество граждан-получателей субсидии в текущем году определяется с учетом средств, выделенных на финансирование Мероприятия из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на соответствующий год.

4.7. Для включения в сводный список получателей субсидии гражданин представляет в Министерство:

1) договор участия в долевом строительстве или договор на приобретение жилого помещения либо предварительный договор на заключение договора участия в долевом строительстве (договора на приобретение жилого помещения);

Информация об изменениях:

Подпункт 2 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

2) копию действующего кредитного решения о предоставлении ипотечного жилищного кредита (решения о предоставлении займа), выданного кредитной организацией, в случае оформления ипотечного жилищного кредита;

3) копии документов, удостоверяющих личности заявителя и членов семьи заявителя;

4) документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и членов его семьи.

Информация об изменениях:

Пункт 4.8 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

4.8. В первую очередь в сводный список получателей субсидии включаются граждане, указанные в подпункте 4 пункта 2.1 настоящих Правил, а также граждане, являющиеся членами семей, имеющих детей-инвалидов.

4.9. Право на улучшение жилищных условий с использованием субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания предоставляется гражданину только 1 раз.

Участие в Мероприятии добровольное.

4.10. Право на получение субсидий удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение субсидии (далее - свидетельство).

Министерство выдает участнику мероприятия свидетельство о размере субсидии по форме, установленной приложением 7 к настоящим Правилам.

Информация об изменениях:

Пункт 4.11 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

4.11. Владелец свидетельства в течение двух месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в кредитную организацию, в которой открыт индивидуальный блокированный целевой счет, указанный в пункте 4.12 настоящих Правил.

Информация об изменениях:

Пункт 4.12 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

4.12. Субсидия предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его индивидуальный блокированный целевой счет, открытый в кредитной организации, заключившей соответствующее соглашение с Министерством.

4.13. Правительство Республики Северная Осетия-Алания утверждает сводный список получателей субсидии.

4.14. На основании утвержденного Правительством Республики Северная Осетия-Алания сводного списка получателей субсидии Министерство формирует и направляет в Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.

Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания в установленном порядке перечисляет на счет Министерства средства для предоставления субсидий.

4.15. Получатель субсидии не позднее двух недель с момента сдачи свидетельства в кредитную организацию представляет в Министерство договор об открытии банковского счета и копию свидетельства о присвоении идентификационного налогового номера (ИНН).

4.16. Министерством осуществляется перечисление денежных средств по свидетельству не позднее истечения срока действия свидетельства.

4.17. В случае расторжения получателем субсидии договора участия в долевом строительстве или договора купли-продажи, а также признания недействительности сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам приобретения стандартного
жилья в рамках мероприятия "Жилье для
российской семьи", в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов

Форма заявления
о включении в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках мероприятия "Жильё для российской семьи"

______________________________________________________

         (орган, уполномоченный на формирование списков)

от гражданина (гражданки) ______________________________,

                                       (Ф.И.О.)

постоянно проживающего(ей) по адресу: ____________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Заявление

Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках мероприятия "Жильё для российской семьи" (далее - Мероприятие).

Мне известно, что основаниями для принятия органом, уполномоченным на формирование списков, решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, являются:

1) непредставление или представление неполного комплекта документов;

2) указание недостоверных сведений в заявлении или прилагаемых документах;

3) несоответствие категориям граждан, имеющим право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием субсидий или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, и (или) республиканского, и (или) местного бюджета, за исключением средств материнского (семейного) капитала.

Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого списка.

Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.

Для приобретения стандартного жилья я нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа).

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

и т.д.

Ф.И.О. заявителя _________________________________

                              (подпись, дата)

Ф.И.О., должность сотрудника органа, уполномоченного на формирование списков, принявшего заявление и документы

______________________________________________________

                          (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам приобретения стандартного
жилья в рамках мероприятия "Жилье для
российской семьи", в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов

Форма согласия
гражданина-заявителя на обработку и предоставление его персональных данных

Я, ______________________________________________ (Ф.И.О. заявителя), паспорт гражданина РФ серия ___________ номер _______________, выдан (когда) ________________ (кем) ________________________________________, на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" выражаю согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными (в том числе биометрическими), указанными в моём заявлении о включении в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках мероприятия "Жильё для российской семьи" (далее - Мероприятие), и документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета моих прав на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия и совершения сделок по приобретению жилого помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого помещения в рамках реализации Мероприятия, Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство), а также

______________________________________________________

        (орган, уполномоченный на формирование списков).

Выражаю свое согласие на то, что указанные выше организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий с моими персональными данными третьим лицам, в том числе застройщикам, официально участвующим в реализации Мероприятия, перечень которых размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства, а также иным участникам Мероприятия, перечень которых публикуется на официальном сайте Министерства.

Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, а в случае включения меня в такой список - на срок до 31 декабря 2019 года.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив заявление в простой письменной форме.

________________________ (дата)

________________________ (подпись)

Согласие принято ______________________________________

  (Ф.И.О., должность сотрудника органа, уполномоченного на

                   формирование списков)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам приобретения стандартного
жилья в рамках мероприятия "Жилье для
российской семьи", в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов

Форма списка
граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках реализации мероприятия "Жильё для российской семьи"

NN (присвоенный гражданину порядковый номер списка граждан)	Данные о гражданине и членах его семьи						Реквизиты решения о включении в список граждан (дата и номер)	Категория граждан, к которой относится гражданин	Наличие или отсутствие потребности в получении гражданином ипотечного кредита (займа) для приобретения стандартного жилья
	Ф.И.О. гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи	Число совместно проживающих с гражданином членов его семьи	Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов семьи)		Число, месяц, год рождения	Степень родства по отношению к гражданину совместно проживающих с ним членов его семьи
			серия, номер, кем, когда выдан	место постоянного проживания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

__________________________ (должность лица, формировавшего список)

____________ (подпись, дата)

________________ (расшифровка подписи) М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Правилам приобретения стандартного
жилья в рамках мероприятия "Жилье для
российской семьи", в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов

Форма сводного реестра
граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках реализации мероприятия "Жильё для российской семьи"

NN (присвоенный гражданину порядковый номер списка граждан)	Данные о гражданине и членах его семьи						Реквизиты решения о включении в список граждан (дата и номер)	Категория граждан, к которой относится гражданин	Наличие или отсутствие потребности в получении гражданином ипотечного кредита (займа) для приобретения стандартного жилья	Сведения о заключении гражданином договора участия в долевом строительстве или договора купли-продажи жилья
	Ф.И.О. гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи	Число совместно проживающих с гражданином членов его семьи	Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов семьи)		Число, месяц, год рождения	Степень родства по отношению к гражданину совместно проживающих с ним членов его семьи
			серия, номер, кем, когда выдан	место постоянного проживания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

__________________________ (должность лица, формировавшего список)

____________ (подпись, дата)

________________ (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Правилам приобретения стандартного
жилья в рамках мероприятия "Жилье для
российской семьи", в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов

Форма списков
претендентов на получение субсидии

N п/п	Данные об участнике Мероприятия					Орган, на основании решения которого произведено включение в список участников Мероприятия
	Фамилия, имя, отчество	Принадлежность участника Мероприятия к категории граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья	Паспорт гражданина Российской Федерации		Реквизиты решения о признании претендентом на субсидию
			серия, номер	кем и когда выдан
1	2	3	4	5	6	7
Итого:

__________________________ (должность лица, формировавшего список)

____________ (подпись, дата)

________________ (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Правилам приобретения стандартного
жилья в рамках мероприятия "Жилье для
российской семьи", в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов

Сводный список
граждан-получателей субсидии

N п/п	Данные об участнике Программы					Орган, на основании решения которого произведено включение в список участников мероприятия	Сведения о заключении гражданином договора участия в долевом строительстве или договора купли-продажи жилья
	Фамилия, имя, отчество	Принадлежность участника Мероприятия к категории граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья	Паспорт гражданина Российской Федерации		Реквизиты решения о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях
			серия, номер	кем и когда выдан
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

__________________________ (должность лица, формировавшего список)

____________ (подпись, дата)

________________ (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:

Приложение 7 изменено с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Правилам приобретения стандартного
жилья в рамках мероприятия "Жилье для
российской семьи", в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов

(с изменениями от 10 сентября 2021 г.)

Свидетельство N _________
о предоставлении субсидии на приобретение стандартного жилья в рамках мероприятия "Жилье для российской семьи", в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов

настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________

                                         (Ф.И.О. получателя)

является получателем социальной поддержки из республиканского бюджета в виде субсидии на приобретение стандартного жилья в рамках мероприятия "Жилье для российской семьи", в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов.

Размер субсидии: ______________ (________) рублей.

Свидетельство дает право на открытие именного блокированного счета в кредитной организации на территории Республики Северная Осетия-Алания и действует 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Дата выдачи свидетельства "____" ___________________ 20___ г.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до _________ 20__ г. (включительно).

Свидетельство действительно до _________ 20___ г. (включительно).

Подпись владельца свидетельства _______________ (Ф.И.О.)

Орган, осуществляющий вручение свидетельства:

_______________________________________________________

        (наименование органа, вручившего свидетельство)

Руководитель

__________ (подпись)

___________________________ (расшифровка подписи)

М.П.

Корешок свидетельства N ____ о предоставлении субсидии на приобретение стандартного жилья в рамках мероприятия "Жилье для российской семьи", в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов

____________________________________________________

                      (Ф.И.О. получателя)

Размер субсидии: __________________ (сумма прописью) рублей.

Дата выдачи свидетельства "____" _______________ 20___ года.

Подпись владельца свидетельства

______________________ (Ф.И.О. получателя)

Орган, выдавший свидетельство:

______________________________________________________

          (наименование органа, выдавшего свидетельство)

Руководитель

__________ (подпись)

___________________________ (расшифровка подписи)

М.П.

______________________________________________________

Корешок хранится в органе, выдавшем свидетельство.

Расчет субсидий прилагается к корешку и является его неотъемлемой частью.

______________________________________________________

Отметка об оплате

Дата перечисления средств на оплату договора

____________________________________________________

Сумма по договору _____________________________________

Сумма оплаты по свидетельству __________________________

Получатель средств по договору

_____________________________________________________

                   (юр. или физ. лицо)

Договор, на основании которого произведена оплата, номер, дата

______________________________________________________

Размер приобретенного жилья ______________ кв. м.

Адрес приобретенного жилья

_____________________________________________________";

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 г. N 454 настоящая Подпрограмма дополнена приложением 2

Приложение 2
к подпрограмме 1 "Развитие
жилищного строительства на территории
Республики Северная Осетия-Алания"

Правила
реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза

1. Настоящие Правила (далее - Правила) устанавливают порядок и условия реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, в соответствии с частью 4 статьи 12 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 10 июля 2001 г. N 29-РЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Северная Осетия-Алания".

2. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем реализуются в отношении граждан, больных заразной формой туберкулеза, нуждающихся в улучшении жилищных условий и проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также в отношении семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, состоящих на жилищном учете в органах местного самоуправления (далее - граждане).

3. Социальная поддержка в виде единовременной выплаты на приобретение жилого помещения (далее - социальная поддержка) оказывается гражданину с учетом его права на дополнительную жилую площадь и удостоверяется свидетельством по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

4. Граждане самостоятельно принимают решение о получении социальной поддержки. Социальная поддержка предоставляется один раз. Граждане, улучшившие свои жилищные условия, снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В дальнейшем улучшение жилищных условий граждан осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.

5. Социальная поддержка оказывается гражданам в хронологической последовательности, в какой граждане были поставлены на жилищный учет.

6. Социальная поддержка оказывается в целях:

а) приобретения готового жилого помещения на рынке первичного или вторичного жилья либо доли в праве общей долевой собственности на такое жилое помещение по договору купли-продажи;

б) приобретения жилого помещения по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома;

в) приобретения жилого помещения большей площади по договору мены с оплатой разницы в ценах.

Выбор и поиск жилого помещения в целях его приобретения осуществляется гражданином самостоятельно. По соглашению с гражданином Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания совместно с органами местного самоуправления республики вправе оказывать содействие в поиске и приобретении жилого помещения.

7. Гражданин имеет право приобрести жилое помещение либо только за счет предоставленной социальной поддержки, либо за счет предоставленной социальной поддержки с привлечением собственных и (или) заемных средств.

8. Приобретаемое жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, при условии возможности его использования по назначению.

9. Не допускается приобретение помещения, признанного в установленном порядке не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям (непригодным для проживания), либо доли в праве общей долевой собственности на такое помещение.

10. Не допускается приобретение жилого помещения (жилого строения на земельном участке), в отношении которого в установленном законом порядке принято решение об изъятии для государственных нужд.

11. Приобретенное с помощью реализации мер социальной поддержки жилое помещение оформляется в собственность гражданина-получателя социальной поддержки.

12. Для целей Правил норматив общей площади жилого помещения, используемый для расчета размера социальной поддержки, предоставляемой данной категории граждан с учетом их права на дополнительную жилую площадь, составляет 28 кв. метров.

Расчет размера субвенций на одного гражданина производится по формуле:

,

где

PC - размер субвенции;

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей жилой площади, рассчитываемый как среднее арифметическое от определяемого Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания уровня цен на первичном и вторичном рынках жилья (среднего качества (типовые)) по Республике Северная Осетия-Алания.

13. В случае если правом на получение социальной поддержки обладают два и более члена одной семьи (при условии совместного проживания), состоящей на учете, социальная поддержка предоставляются одновременно каждому из них.

14. Граждане, не изъявившие желания улучшить свои жилищные условия посредством социальной поддержки, сохраняют право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.

15. Формирование списков граждан на получение социальной поддержки осуществляется органами местного самоуправления, в которых эти граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Списки формируются в той же хронологической последовательности, в какой граждане были поставлены на учет.

Органы местного самоуправления ежегодно по состоянию на 31 декабря уточняют указанные списки и представляют их в Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания.

Органы местного самоуправления несут ответственность за формирование списков граждан-получателей социальной поддержки по обеспечению жильем.

16. Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания на основании списков, указанных в пункте 15 Правил, формирует ежегодно в срок до 1 февраля сводный список граждан на получение социальной поддержки по обеспечению жильем, согласовывает его с Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, утверждает его и направляет в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания. Сводный список формируется в той же хронологической последовательности, в какой граждане были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

17. Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в течение 20 дней со дня предоставления Министерством труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания сводного списка граждан и с учетом средств республиканского бюджета определяет количество граждан-получателей социальной поддержки в соответствующем году и направляет в орган местного самоуправления выписку из списка с указанием фамилии, имени и отчества гражданина - получателя социальной поддержки в соответствующем году.

18. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения выписки из сводного списка способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает граждан-получателей социальной поддержки в соответствующем году о необходимости представить заявление о выдаче свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной поддержки, предоставляемой по данному свидетельству.

19. Для получения свидетельства в соответствующем году гражданин в течение 1 месяца после получения уведомления представляет в орган местного самоуправления заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме).

В заявлении гражданин дает письменное согласие (или несогласие) на получение социальной поддержки в порядке, указанном в уведомлении.

Основанием для отказа в выдаче свидетельства является:

нарушение установленного настоящим пунктом срока представления заявления для получения свидетельства;

заявление об отказе от получения свидетельства.

В случае если в интересах гражданина действует его опекун или попечитель, к заявлению прикладывается письменное согласие органов опеки и попечительства в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

20. На основании заявлений граждан орган местного самоуправления принимает решение о выплате или об отказе в выплате социальной поддержки.

В случае нарушения гражданином установленного пунктом 19 Правил срока представления заявления для получения свидетельства или заявления гражданина об отказе от получения свидетельства в планируемом году орган местного самоуправления направляет в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания письменное уведомление с приложением заверенной в установленном порядке копии уведомления о направлении оповещения гражданину или заявления гражданина.

21. В случае если претендент на получение социальной поддержки в соответствии с пунктом 19 Правил не направил заявление в орган местного самоуправления, отказался от получения свидетельства или по иным причинам не смог воспользоваться социальной поддержкой, гражданин сохраняет за собой право на получение мер социальной поддержки в последующие годы.

22. Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания на основании решения органов местного самоуправления формирует список граждан-получателей социальной поддержки в планируемом году и выносит его на рассмотрение Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания по предоставлению социальной поддержки больным заразной формой туберкулеза, проживающим в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семьям, имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза, утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 марта 2016 г. N 116 (далее - Межведомственная комиссия).

23. На основании протокольного решения Межведомственной комиссии Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания готовит проект распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания о предоставлении социальной поддержки гражданам, больным заразной формой туберкулеза, нуждающимся в улучшении жилищных условий и проживающим в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семьям, имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза, состоящим на жилищном учете в органах местного самоуправления.

24. На основании распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания органы местного самоуправления осуществляют выдачу свидетельств по форме приложения 1 к настоящим Правилам и разъясняют порядок их реализации.

25. Срок действия свидетельства составляет девять месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. Датой выдачи свидетельства считается дата его подписания.

26. Социальная поддержка предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке (далее - банк) на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение двух месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной поддержки.

27. Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной поддержки, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

28. Для оплаты приобретаемого жилого помещения гражданин-получатель социальной поддержки представляет в банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора.

29. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение гражданину - получателю социальной поддержки вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа.

При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы документов на жилое помещение хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются гражданину-получателю социальной поддержки.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение направляет в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

30. Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной поддержки, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в указанный срок письменно уведомляет банк.

31. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого гражданин-получатель социальной поддержки должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств для предоставления социальной поддержки на банковский счет.

32. В случае если в течение срока действия свидетельства гражданин не реализовал свое право, свидетельство автоматически аннулируется. Срок действия свидетельства является непрерывным и продлению не подлежит, за исключением случаев нахождения документов на регистрации права собственности при документальном подтверждении.

33. В случае смерти гражданина в период регистрации права собственности на приобретаемое жилье совершеннолетний дееспособный член семьи получателя субсидии с письменного нотариально заверенного согласия остальных членов семьи вправе обратиться в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания с заявлением о переоформлении документов на получение субсидии в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае смерти гражданина-получателя субсидии в период до момента сдачи документов на регистрацию права собственности на приобретаемое жилье свидетельство аннулируется, перечисление денежных средств по нему не производится.

Приложение 1
к Правилам реализации мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
больных заразной формой туберкулеза, проживающих
в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади
и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату
больному заразной формой туберкулеза, в квартирах
коммунального заселения, общежитиях, а также семей,
имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза

Свидетельство N _________
о предоставлении социальной поддержки больным заразной формой туберкулеза, проживающим в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семьям, имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза

настоящим свидетельством удостоверяется, что
	(Ф.И.О. получателя)

является получателем социальной поддержки из республиканского бюджета на приобретение жилого помещения общей площадью __________ кв. м.

Размер субсидии: ______________ (________) рублей.

Свидетельство дает право на открытие именного блокированного счета в учреждении Сбербанка России на территории Республики Северная Осетия-Алания и действует 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Дата выдачи свидетельства "____" ___________________ 20___ года.

Подпись владельца свидетельства ________________________ (Ф.И.О.)

Орган, осуществляющий вручение свидетельства:

(наименование органа, вручившего свидетельство)

Руководитель

__________ (подпись)

________________________________ (расшифровка подписи)

М.П.

Корешок свидетельства N ____
о предоставлении социальной поддержки больным заразной формой туберкулеза, проживающим в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семьям, имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза

(Ф.И.О. получателя)

Субсидия выдана на приобретение жилого помещения общей площадью ___________ кв. м.

Размер субсидии: __________________ (сумма прописью) рублей.

Дата выдачи свидетельства "____" _______________ 20___ года.

Подпись владельца свидетельства
	(Ф.И.О. получателя)

Орган, выдавший свидетельство:

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Руководитель

__________ (подпись)

________________________________ (расшифровка подписи)

М.П.

___________________________________________________________________

Корешок хранится в органе, выдавшем свидетельство.

Расчет субсидий прилагается к корешку и является его неотъемлемой частью.

___________________________________________________________________

Отметка об оплате

Дата перечисления средств на оплату договора

______________________________________________

Сумма по договору ____________________________________________________

Сумма оплаты по свидетельству ________________________________________

Получатель средств по договору

(юр. или физ. лицо)

Договор, на основании которого произведена оплата, номер, дата

___________________________________________________________________

Размер приобретенного жилья ______________ кв. м.

Адрес приобретенного жилья

_________________________________________________________________

Информация об изменениях:

Гриф утверждения изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к подпрограмме 1
"Развитие жилищного строительства
на территории Республики Северная
Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы"

Правила
отбора застройщиков и проектов жилищного строительства в целях реализации мероприятия "Жильё для российской семьи"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2019 г., 10 сентября 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок отбора застройщиков и проектов жилищного строительства, механизм взаимодействия органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, физических и юридических лиц, сроки и порядок представления документов и их рассмотрения Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство), а также критерии и требования отбора застройщиков и проектов жилищного строительства при реализации мероприятия "Жильё для российской семьи" (далее - Мероприятие).

1.2. Под проектом жилищного строительства в целях Мероприятия понимается совокупность мероприятий, направленных на строительство на земельном участке или земельных участках, которые будут образованы из такого земельного участка, многоквартирных домов и (или) жилых домов, а также иных объектов капитального строительства, соответствующих требованиям генерального плана и правил землепользования и застройки в отношении территории, в границах которой расположен указанный земельный участок.

2. Порядок отбора застройщиков и проектов жилищного строительства

2.1. Министерство в целях реализации Мероприятия организует проведение отбора застройщиков и реализуемых ими проектов жилищного строительства (далее - отбор застройщиков и проектов).

2.2. Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания и органы местного самоуправления, уполномоченные на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, предоставляют указанные земельные участки для освоения территорий в целях строительства стандартного жилья в рамках Мероприятия, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.3. Доля площади нежилых зданий и нежилых помещений в жилых зданиях, которые планируется построить в рамках Мероприятия (за исключением зданий социального и коммунально-бытового назначения, зданий, относящихся к объектам инженерно-технического обеспечения, а также помещений общего пользования, социального и коммунально-бытового назначения в многоквартирных домах), в площади всех жилых и нежилых зданий, которые планируется построить в рамках Мероприятия, не должна превышать 15 процентов.

2.4. Министерство размещает сообщение о проведении отбора застройщиков и проектов на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://minstroy.alania.gov.ru. В данном сообщении указываются:

срок представления заявки на участие в отборе застройщиков и проектов;

форма заявки на участие в отборе застройщиков и проектов, согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - заявка);

перечень документов, прилагаемых к заявке;

информация о дате и времени проведения отбора застройщиков и проектов;

проект соглашения, заключаемого с застройщиком, отобранным для реализации Мероприятия;

контактное лицо для разъяснения вопросов по подготовке и подаче документов.

2.5. Для участия в отборе застройщиков и проектов застройщик (физическое или юридическое лицо) в срок, установленный в сообщении о проведении отбора, представляет заявку и следующие документы:

паспорт гражданина Российской Федерации (для застройщиков, являющихся физическими лицами) (копия 2-й - 5-й страниц);

учредительный договор (решение о создании) (для застройщиков, являющихся юридическими лицами);

допуск к работам по организации строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства, выданный заявителю или привлекаемому заявителем техническому заказчику;

договор на выполнение функций технического заказчика при строительстве введенных в эксплуатацию жилых домов (в случае если застройщик не выполняет функцию технического заказчика самостоятельно);

справка арбитражного суда о невозбуждении дела о несостоятельности (банкротстве), о неприостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении заявителя.

Планы, эскизы и иные материалы, описывающие или иллюстрирующие преимущества проекта жилищного строительства, применяемых в проекте градостроительных и архитектурно-строительных решений индустриального домостроения в сегменте стандартного жилья, предоставляются по желанию заявителя.

Заявитель, являющийся физическим лицом, одновременно с заявкой представляет согласие на обработку персональных данных.

2.6. Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем в Министерство по адресу: г. Владикавказ, ул. Чкалова, д. 3 с понедельника по пятницу с 09:30 до 17:30, за исключением перерыва на обед (с 13:00 до 14:00), в виде прошитого и пронумерованного тома документов.

2.7. В случае если в день окончания срока подачи заявок не поступила ни одна заявка, Министерство принимает решение о продлении срока подачи заявок на 15 рабочих дней. Информация о продлении срока подачи заявок, а также о дате и времени проведения отбора застройщиков и проектов размещается на официальном сайте в день окончания срока подачи заявок.

2.8. Отбор застройщиков и проектов производится комиссией по отбору застройщиков и проектов жилищного строительства (далее - Комиссия), создаваемой приказом Министерства. Состав Комиссии также утверждается приказом Министерства.

2.9. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью, организует ее работу, председательствует на заседаниях. Обязанности председателя Комиссии во время его отсутствия исполняет член Комиссии, определенный путем голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины членов Комиссии, члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично. Решения принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. Решения Комиссии фиксируются в протоколе, подписываемом председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.

2.10. Не позднее 10 рабочих дней после окончания подачи заявок проводится заседание Комиссии, отбираются застройщики, реализующие проекты жилищного строительства.

Заявка удовлетворяется, и застройщик, реализующий проект жилищного строительства, отбирается для участия в Программе в случае соответствия застройщика, проекта жилищного строительства критериям и требованиям отбора застройщиков и проектов жилищного строительства в целях реализации Мероприятия (далее - Критерии), содержащимся в пунктах 3.1, 3.2 настоящих Правил.

Заявка не удовлетворяется в случаях:

несоответствия застройщика и проекта жилищного строительства Критериям;

непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящих Правил;

заявитель включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

проведения ликвидации застройщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о введении или продлении срока внешнего управления (наблюдения) в отношении застройщика, о признании застройщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на день подачи заявки на отбор застройщиков и проектов;

приостановления деятельности застройщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на отбор застройщиков и проектов.

2.11. В течение 5 дней с момента проведения заседания Комиссии протокол заседания размещается на официальном сайте.

2.12. Решение Комиссии об отборе (об отказе в отборе) застройщиков и проектов жилищного строительства может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

2.13. В течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Министерства протокола заседания Комиссии с результатами отбора застройщиков и проектов Министерство заключает с отобранным застройщиком соглашение, содержащее обязательства застройщика в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил, Критериями и обязательства Министерства по благоустройству территории, обеспечению строительства внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций, выполнению условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, которые будут построены в рамках Мероприятия, к сетям инженерно-технического обеспечения, а также параметры земельного участка и проекта.

3. Критерии и требования отбора застройщиков и проектов жилищного строительства в целях реализации Мероприятия

Информация об изменениях:

Пункт 3.1 изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

3.1. Критерии отбора застройщиков:

принятие застройщиком обязательства ввести в эксплуатацию объекты жилищного строительства в рамках Мероприятия, общая площадь стандартного жилья в которых составляет 84 тысячи квадратных метров;

принятие застройщиком обязательства заключить в период строительства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в отношении объектов долевого строительства, относящихся к стандартному жилью, или заключить после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома, в котором расположены жилые помещения, относящиеся к стандартному жилью, договоры купли-продажи в отношении таких жилых помещений с гражданами-участниками Мероприятия, государственные (муниципальные) контракты на приобретение стандартного жилья с органами государственной власти, органами местного самоуправления по цене, не превышающей установленную максимальную цену такого жилья;

наличие у застройщика или технического заказчика, если застройщик не выполняет функции технического заказчика самостоятельно, полученного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности допуска к работам по организации строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства;

наличие у застройщика опыта жилищного строительства не менее чем 3 года.

При проведении отбора застройщиков и проектов преимущества имеют застройщики, предложившие наименьшую цену продажи 1 кв. метра стандартного жилья.

3.2. Критерии отбора проектов жилищного строительства:

проект жилищного строительства соответствует региональным и (или) местным нормативам градостроительного проектирования, а при их отсутствии - утвержденным расчетным показателям обеспечения территории застройки объектами социального и коммунально-бытового назначения, а также объектами инженерно-технического обеспечения;

применение при строительстве в рамках проекта жилищного строительства экологически чистых, энергоэффективных материалов и технологий в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

обеспечение при проектировании и строительстве в рамках проекта жилищного строительства доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения в соответствии с установленными требованиями;

обеспечение при проектировании и строительстве в рамках проекта жилищного строительства элементов благоустройства придомовой территории, малых архитектурных форм, детских, игровых и спортивных площадок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам отбора застройщиков и
проектов жилищного строительства
в целях реализации мероприятия
"Жильё для российской семьи"

Заявка
на участие в отборе для участия в мероприятии "Жильё для российской семьи"

Ознакомившись с правилами отбора застройщиков и проектов жилищного строительства в целях реализации мероприятия "Жильё для российской семьи" (далее - Мероприятие) и извещением о проведении отбора застройщиков и проектов,

_______________________________________________________

                (полное наименование застройщика)

_______________________________________________________

                   (ИНН, адрес местонахождения)

в лице ______________________________________________, действующего на основании _________________________________, просит рассмотреть заявку на участие в отборе застройщиков и проектов для участия в реализации Мероприятия.

1. Настоящим подтверждается, что заявитель обязуется:

1) реализовать объекты жилищного строительства, расположенные по адресу: __________________________________;

2) заключить договор участия в долевом строительстве и договор купли-продажи предложенных жилых помещений с гражданами-участниками Программы по цене не более _________ тыс. рублей за 1 кв. метр;

3) заключить соглашение с Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в случае прохождения отбора.

2. Застройщик не находится в стадии ликвидации и отсутствуют решения арбитражного суда о введении или продлении срока внешнего управления в отношении застройщика, о признании застройщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на день подачи заявки на отбор.

3. Деятельность застройщика не приостановлена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на отбор.

4. Сведения о застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений.

5. Указываемые в заявке сведения и прилагаемые документы являются достоверными.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен

___________________________________ (тел. ___________).

К заявке прилагаются следующие документы, согласно пункту 2.5 Правил отбора застройщиков и проектов жилищного строительства в целях реализации мероприятия "Жильё для российской семьи":

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

и т.д.

Заявитель (уполномоченный представитель)

_______________________________ __________________

               Ф.И.О.                   (подпись)

М.П.

Информация об изменениях:

Гриф утверждения изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к подпрограмме 1
"Развитие жилищного строительства
на территории Республики Северная
Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы"

Правила
предоставления целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и (или) компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам

С изменениями и дополнениями от:

18 марта, 18 июля 2019 г., 31 марта, 31 августа 2020 г., 9 июля 2021 г.

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

См. предыдущую редакцию

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления целевых субсидий участникам основного мероприятия "Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и (или) компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан" в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы" (далее - Программа).

2. Целевые субсидии предоставляются гражданам Российской Федерации.

3. Право на получение целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья по ипотеке и (или) компенсацию части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам имеют граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Северная Осетия-Алания и относящиеся к одной из следующих категорий граждан:

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 августа 2020 г. N 295

См. предыдущую редакцию

а) молодые специалисты в возрасте не превышающем 40 лет, работающие и проживающие в сельской местности;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 августа 2020 г. N 295

См. предыдущую редакцию

б) молодые специалисты в возрасте не превышающем 40 лет (работники образовательных организаций, учреждений здравоохранения и культуры).

Информация об изменениях:

Приложение 4 дополнено пунктом 3.1 с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

3.1. Гражданин-участник основного мероприятия вправе использовать субсидию на:

а) приобретение жилого помещения в многоквартирном жилом доме, введенном в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, по договору купли-продажи;

б) приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в многоквартирном жилом доме, который не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, и степень готовности которого, подтвержденная справкой от застройщика, составляет не менее 70 процентов.

4. Право гражданина-участника мероприятия на получение целевой субсидии удостоверяется свидетельством о праве на получение целевой субсидии (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

5. В рамках настоящих Правил под нуждающимися в жилых помещениях понимаются участники мероприятия, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по основаниям, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

6. Количество граждан-участников мероприятия определяется с учетом средств, которые планируется выделить на финансирование мероприятия из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на соответствующий год.

Право на улучшение жилищных условий с использованием целевых субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания предоставляется гражданину только 1 раз.

Участие в основном мероприятии добровольное.

7. Органы местного самоуправления городского округа г. Владикавказ и муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания, уполномоченные на формирование списков участников мероприятия (далее - органы, уполномоченные на формирование списков), проверяют соответствие участников мероприятия условиям настоящих Правил, формируют списки граждан-участников мероприятия и предоставляют их в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство).

8. Для участия в мероприятии граждане подают в органы, уполномоченные на формирование списков, следующие документы:

1) заявление по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам;

2) согласие заявителя на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении, по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам;

3) копии документов, удостоверяющих личности всех членов семьи;

4) Утратил силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

5) справка с основного места работы с указанием периода работы и специальности (должности);

Информация об изменениях:

Подпункт 6 изменен с 25 июля 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 июля 2021 г. N 199

См. предыдущую редакцию

6) копия трудовой книжки, заверенная на каждой странице печатью и подписью ответственного работника государственного или муниципального учреждения либо государственного или муниципального органа или других организаций в зависимости от места работы (службы) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;

7) сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии в собственности жилого помещения;

8) справка из органа, осуществляющего деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, о наличии или отсутствии собственного жилья у всех членов семьи гражданина;

9) Утратил силу с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

10) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении или признан нуждающимся по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

9. Министерство на основании поступивших списков участников мероприятия, с учетом средств, которые планируется выделить на финансирование мероприятия из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в текущем году, формирует сводный список граждан-получателей целевых субсидий в текущем году.

Список получателей утверждается распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

Информация об изменениях:

Пункт 10 изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 августа 2020 г. N 295

См. предыдущую редакцию

10. Размер целевой субсидии для участников основного мероприятия составляет 1 000 000 рублей, из которых 600 000 рублей идут на оплату первоначального взноса, а 400 000 рублей на оплату части процентной ставки (части основного долга) по ипотечному жилищному кредиту.

10.1. Утратил силу с 31 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 августа 2020 г. N 295

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

11. Средства субсидии, направленные на погашение части процентной ставки, подлежащие перечислению на блокированный счет, не могут быть больше суммы основного долга по ипотечному жилищному договору.

12. Для получения целевой субсидии гражданин представляет в Министерство заявление, содержащее информацию об одобрении банком предоставления участнику ипотечного жилищного кредита или заверенную банком копию договора, подтверждающую получение ипотечного жилищного кредита.

Заявления рассматриваются в порядке очередности (поступления).

Информация об изменениях:

Пункт 13 изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 августа 2020 г. N 295

См. предыдущую редакцию

13. Денежные средства, идущие на оплату части процентной ставки (части основного долга) выплачиваются единым платежом в размере 400 000 рублей после осуществления первого платежа по договору ипотечного жилищного кредита.

14. Министерство выдает участнику основного мероприятия свидетельство на получение целевой субсидии, по форме, установленной приложением 3 к настоящим Правилам.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Целевая субсидия предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет для обслуживания целевых программ, открытый в кредитной организации.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в кредитную организацию.

15. Правительство Республики Северная Осетия-Алания утверждает список граждан - получателей целевой субсидии и перечисляет средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания Министерству для перечисления целевой субсидии участнику основного мероприятия на его блокированный банковский счет.

16. На основании утвержденного Правительством Республики Северная Осетия-Алания списка граждан-получателей целевых субсидий Министерство формирует и направляет в Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.

Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания в установленном порядке перечисляет на счет Министерства средства для предоставления целевых субсидий.

17. Министерством осуществляется перечисление денежных средств по свидетельству не позднее истечения срока действия свидетельства.

18. Основанием для отказа в выплате целевой субсидии участнику мероприятия является ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием субсидии или иной формы государственной поддержки за счет средств бюджета, за исключением средств материнского (семейного) капитала.

19. В случае расторжения гражданином - получателем субсидии договора ипотечного жилищного кредитования (в том числе, в случае неплатежа по ипотечному договору или досрочного погашения ипотечного кредита), а также признания недействительности сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, остаток субсидии, за исключением необходимых к уплате процентов, подлежит возврату в республиканский бюджет для дальнейшего распределения.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам предоставления целевых субсидий
на оплату первого взноса при приобретении
жилья и (или) компенсации процентной
ставки по ипотечным жилищным кредитам
(с изменениями от 18 июля 2019 г.)

Форма заявления о включении в список граждан-участников основного мероприятия "Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и (или) компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан"

_______________________________________________________

         (орган, уполномоченный на формирование списков)

от гражданина (гражданки) _______________________________

______________________________________________________,

                             (Ф.И.О.)

постоянно проживающего(ей) по адресу: ___________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

Заявление

Прошу включить меня в список граждан-участников основного мероприятия "Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и (или) компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан" (далее - Мероприятие).

Мне известно, что основаниями для принятия органом, уполномоченным на формирование списков, решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в рамках Мероприятия, являются:

1) непредставление или представление неполного комплекта документов;

2) указание недостоверных сведений в заявлении или прилагаемых документах;

3) несоответствие категориям граждан, имеющим право на получение целевой субсидии, на оплату первого взноса при приобретении жилья и (или) компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам в рамках Мероприятия;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием субсидий или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, и (или) республиканского, и (или) местного бюджета, за исключением средств материнского (семейного) капитала.

Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан-участников Мероприятия, недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого списка.

Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

и т.д.

Ф.И.О. заявителя ____________________________________

                               (подпись, дата)

Ф.И.О., должность сотрудника органа, уполномоченного на формирование списков, принявшего заявление и документы

_______________________________________________________

                         (подпись, дата)

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам предоставления целевых субсидий
на оплату первого взноса при приобретении
жилья и (или) компенсации процентной
ставки по ипотечным жилищным кредитам
(с изменениями от 18 июля 2019 г.)

Форма согласия
гражданина-заявителя на обработку и предоставление его персональных данных

Я, ______________________________________________ (Ф.И.О. заявителя), паспорт гражданина РФ серия ___________ номер _______________, выдан (когда) ________________ (кем) ________________________________________, на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" выражаю согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными (в том числе биометрическими), указанными в моём заявлении о включении в список граждан-участников основного мероприятия "Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и (или) компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан" (далее - Мероприятие), и документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета моих прав, в рамках реализации Мероприятия Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство), а также

_______________________________________________________

_______________________________________________________

        (орган, уполномоченный на формирование списков).

Выражаю свое согласие на то, что указанные выше организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий с моими персональными данными третьим лицам, официально участвующим в реализации Мероприятия.

Настоящее согласие предоставляется на период реализации Мероприятия.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив заявление в простой письменной форме.

______________________ (дата)

_______________________ (подпись)

Согласие принято ____________________________________

   (Ф.И.О., должность сотрудника органа, уполномоченного

                 на формирование списков)

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам предоставления целевых субсидий
на оплату первого взноса при приобретении
жилья и (или) компенсации процентной
ставки по ипотечным жилищным кредитам
(с изменениями от 18 июля 2019 г.)

Свидетельство N _________
о предоставлении целевой субсидии на оплату первого взноса при приобретении жилья и (или) компенсации процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________

                                          (Ф.И.О. получателя)

______________________________________________________

является получателем социальной поддержки из республиканского бюджета в виде целевой субсидии на оплату первого взноса и компенсацию процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения общей площадью __________ кв. м.

Размер субсидии: ______________ (________) руб.

Свидетельство дает право на открытие именного блокированного счета в учреждении Сбербанка России на территории Республики Северная Осетия-Алания и действует 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Дата выдачи свидетельства "____" _____________ 20___ года.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до _________ 20__ г. (включительно).

Свидетельство действительно до _______ 20__ г. (включительно).

Подпись владельца свидетельства _______________ (Ф.И.О.)

Орган, осуществляющий вручение свидетельства:

_______________________________________________________

         (наименование органа, вручившего свидетельство)

Руководитель

__________ (подпись)

_________________________ (расшифровка подписи)

М.П.

Корешок свидетельства N ____ о предоставлении целевой субсидии на оплату первого взноса при приобретении жилья и (или) компенсации процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту

______________________________

           (Ф.И.О. получателя)

Субсидия выдана на приобретение жилого помещения общей площадью ___________ кв. м.

Размер субсидии: __________________ (сумма прописью) руб.

Дата выдачи свидетельства "____" _______________ 20___ года.

Подпись владельца свидетельства

__________________________ (Ф.И.О. получателя)

Орган, выдавший свидетельство:

______________________________________________________

          (наименование органа, выдавшего свидетельство)

Руководитель

__________ (подпись)

_________________________ (расшифровка подписи)

М.П.

Информация об изменениях:

Подпрограмма 1 дополнена приложением 5 с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к подпрограмме 1
"Развитие жилищного строительства
на территории Республики
Северная Осетия-Алания"

Правила
осуществления социальных# на приобретение жилья и обустройство гражданам, проживающим на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтопления и подлежащим переселению в районы с благоприятными условиями проживания

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления мер социальной поддержки в виде социальных выплат на приобретение жилья и обустройство гражданам, проживающим на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтопления и подлежащим переселению в районы с благоприятными условиями проживания (далее соответственно - социальная выплата; граждане) в рамках реализации основного мероприятия "Переселение граждан, проживающих на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтопления" (далее - основное мероприятие).

Социальная выплата имеет целевой характер и предоставляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов в соответствии с условиями, установленными федеральным законодательством для выделения указанных средств.

2. К территориям, подверженным неблагоприятным геологическим процессам, опасным зонам схода оползней, селевых потоков и подтоплению, в Республике Северная Осетия-Алания относятся Алагирский, Дигорский, Ирафский, Моздокский и Правобережный муниципальные районы (далее - опасная зона).

Населенные пункты, находящиеся в опасных зонах, устанавливаются актами органов местного самоуправления.

3. Социальная выплата используется для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (жилых помещений) гражданами, проживающими в опасных зонах и подлежащими переселению в районы с благоприятными условиями проживания.

4. Право на получение социальной выплаты имеют граждане, постоянно проживающие в принадлежащем им на праве единоличной или долевой собственности жилом помещении или в жилом помещении, занимаемом гражданином по договору социального найма, расположенном в опасной зоне, и признанном органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) Республики Северная Осетия-Алания непригодным для проживания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

Участие в мероприятие добровольное. Право на приобретение жилого помещения с использованием средств социальной выплаты гражданину предоставляется только один раз.

5. Право указанных в пункте 4 настоящих Правил граждан - участников основного мероприятия (далее - участник мероприятия), на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой (далее - свидетельство).

6. Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания (далее - уполномоченный орган) за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, предусмотренных на финансирование мероприятия.

7. Срок действия свидетельства составляет не более 12 месяцев от даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.

8. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, количества членов семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

ГАРАНТ:

См. справку о средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья и нормативе стоимости 1 кв. метра общей площади жилья

9. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:

для одиноких граждан - 33 кв. метра;

для семьи из двух человек - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, - 18 кв. метров на одного человека.

10. Расчетная стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

,

где:

- норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

11. В целях применения настоящих Правил состав семьи (члены семьи) собственника жилого помещения и состав семьи (члены семьи) нанимателя жилого помещения по договору социального найма определяется в соответствии со статьями 31 и 69 Жилищного кодекса Российской Федерации соответственно.

При этом в отношении других родственников, нетрудоспособных иждивенцев, а в исключительных случаях иных лиц, постоянно проживающих совместно с собственником (нанимателем) жилого помещения, факт вселения их в жилое помещение в качестве членов семьи, проживания в нем и совместного ведения хозяйства признается в судебном порядке.

12. Для включения в список на получение социальной выплаты, формируемый органами местного самоуправления, гражданин - участник мероприятия представляет следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с отметкой о дате принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) документы, подтверждающие постоянное проживание гражданина и членов его семьи в жилом помещении, расположенном в опасной зоне, если в основных документах, удостоверяющих их личность, отсутствуют сведения о постоянном их проживании в данном жилом помещении;

г) решение органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) о признании жилого помещения непригодным для проживания;

д) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, или копию договора социального найма жилого помещения;

е) письменное обязательство гражданина, а также всех дееспособных членов семьи и проживающих совместно с ними лиц, освободить находящееся в оползневой зоне жилое помещение, о снятии с регистрационного учета его и всех членов его семьи после получения социальной выплаты и приобретения другого жилого (жилых) помещения (ий).

В случае отказа гражданина - участника мероприятия и (или) членов его семьи от обязательства, предусмотренного подпунктом "е" настоящего пункта, выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты указанному гражданину не производится.

13. Основаниями для отказа гражданам - участникам мероприятия в предоставлении социальной выплаты являются:

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил;

б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

в) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального и (или) республиканского бюджетов.

14. Гражданин, являющийся участником мероприятия, имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого (жилых) помещений как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи участника мероприятия не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения.

ГАРАНТ:

См. Справку об учетной норме и норме предоставления жилой площади в Республике Северная Осетия-Алания

Участники мероприятия могут привлекать в целях приобретения жилого помещения собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

Подбор жилого помещения в целях его приобретения либо приобретения доли в праве общей долевой собственности на него осуществляется участником мероприятия самостоятельно. Участник мероприятия имеет право осуществить подбор и приобретение с использованием средств социальной выплаты нескольких жилых помещений, с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил.

При приобретении двух и более жилых помещений собственники в отношении каждого жилого помещения определяются по договоренности членов семьи.

II. Порядок формирования списков участников мероприятия, организация выдачи свидетельств о праве на социальную выплату

15. Орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) формирует списки граждан - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

16. Сформированные списки граждан - участников мероприятия на получение социальной выплаты представляются органами местного самоуправления в уполномоченный орган.

17. Уполномоченный орган на основании списков граждан - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на соответствующий год, формирует сводный список граждан - участников мероприятия на получение социальной выплаты, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, и направляет на утверждение в Правительство Республики Северная Осетия-Алания (далее - сводный список).

18. Для получения свидетельства участники мероприятия подают в уполномоченный орган заявление (в произвольной форме) о выдаче свидетельства.

При получении свидетельства участник мероприятия информируется о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

19. При возникновении у участника мероприятия обстоятельств, требующих замены выданного свидетельства, он представляет в уполномоченный орган заявление о его замене с указанием обстоятельств, послуживших причиной такой замены, с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

III. Заключение договора банковского счета и оплата приобретаемого жилого помещения

20. Социальная выплата предоставляется участнику мероприятия в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его блокированный банковский счет.

21. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также своевременность представления указанного свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

22. Банк в течение 3 рабочих дней после заключения договора банковского счета для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты, направляет в уполномоченный орган заявку на перечисление бюджетных средств.

23. Банк представляет в уполномоченный орган информацию о заключенных договорах банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, еженедельно в последний рабочий день недели.

24. Социальная выплата считается предоставленной участнику мероприятия с момента зачисления средств социальной выплаты на его блокированный банковский счет.

25. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор (договоры) купли-продажи жилого помещения, свидетельство (свидетельства) о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение (жилые помещения) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения (жилых помещений) в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, заявление о перечислении социальной выплаты подается их родителями (законными представителями).

В договоре купли-продажи указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, реквизиты банковского счета лица, в пользу которого осуществляется платеж, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При приобретении двух и более жилых помещений договоры купли-продажи жилых помещений и копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество должны представляться в банк одновременно.

26. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.

27. В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в уполномоченный орган справку о закрытии договора блокированного банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях.

Информация об изменениях:

Приложение 5 дополнено приложением 1 с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам осуществления социальных
на приобретение жилья и обустройство
гражданам, проживающим на территориях,
подверженных неблагоприятным геологическим
процессам, в опасных зонах схода оползней,
селевых потоков и подтопления и подлежащим
переселению в районы с благоприятными
условиями проживания

Свидетельство N ____
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья

Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданину

______________________________________________________,

                    (Фамилия, имя, отчество)

с семьей в составе _________ человек

N п/п	Степень родства	Ф.И.О.	Дата рождения	Расчет общей площади при предоставлении социальной выплаты

являющемуся участником мероприятия "Переселение граждан, проживающих на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтопления" Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в РСО-Алания" на 2016 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 марта 2016 г. N 73, в соответствии с условиями этого мероприятия предоставляется социальная выплата в размере

____________________________________________________________________ ________________________________________ рублей

                     (цифрами и прописью)

на приобретение жилья на территории Российской Федерации.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "__" ____________ 20__ года (включительно).

Свидетельство действительно до "__" __________ 20__ года (включительно).

Министр строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания

_____________ подпись

_____________ /Ф.И.О./

Дата выдачи "__" ___________ 20__ года.

М.П.

Информация об изменениях:

Приложение 5 дополнено приложением 2 с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам осуществления социальных
на приобретение жилья и обустройство
гражданам, проживающим на территориях,
подверженных неблагоприятным геологическим
процессам, в опасных зонах схода оползней,
селевых потоков и подтопления и подлежащим
переселению в районы с благоприятными
условиями проживания

_______________________________ (руководителю органа местного самоуправления) _______________________________ (Ф.И.О. заявителя)

Заявление
о включении в список граждан - участников мероприятия на получение социальной выплаты

Прошу включить меня, ________________________________,

                                      (Ф.И.О.)

дата рождения: _____________________________________ г.,

место рождения: ______________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________,

       (страна, республика (край, область), город, район,

                         населенный пункт)

документ, удостоверяющий личность: _____________________,

                                         (вид документа)

серия __________________, номер _______________________,

выдан ________________________________________________

      (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

__________________________ "___" _______________ 20___ г.,

зарегистрирован (а) по адресу: ____________________________

______________________________________________________,

                          (полный адрес)

фактически проживаю ___________________________________

______________________________________________________,

                        (адрес проживания)

в список граждан участников мероприятия на получение социальной выплаты.

Члены моей семьи (указываются сведения о членах семьи):

1. ____________________________________________________:

                        (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении):

серия _________________ номер _________________________,

выданный (-ое) _________________________________________

_______________________ "___" _________________ 20 ___ г.,

зарегистрирован (а) по адресу: ___________________________

______________________________________________________

родственные отношения: ________________________________.

2. ____________________________________________________:

                         (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении):

серия __________________ номер ________________________,

выданный (-ое) _________________________________________

_______________________ "___" __________________ 20 ___ г.,

зарегистрирован (а) по адресу: ___________________________

______________________________________________________

родственные отношения: ________________________________.

3. ____________________________________________________:

                      (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении):

серия ________________ номер __________________________,

выданный (-ое) _________________________________________

____________________ "___" _____________________ 20 ___ г.,

зарегистрирован (а) по адресу: ____________________________

_______________________________________________________

родственные отношения: ________________________________.

Я и вышеуказанные члены моей семьи даем согласие на обработку персональных данных и на получение любых данных, необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на территории Российской Федерации.

Контактная информация:

адрес: ________________________________________________

______________________________________________________;

тел.: _________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:

______________________________________________________

______________________________________________________.

С порядком и условиями получения социальной выплаты на приобретение жилья ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.

___________________ (Ф.И.О. заявителя)

___________________ (подпись)

___________________ (дата)

Совершеннолетние члены моей семьи с заявлением согласны

(заполняется членами семьи собственноручно):

1) ______________________________________ _____________;

             (Ф.И.О. члена семьи заявителя) (подпись)

2) ______________________________________ _____________;

             (Ф.И.О. члена семьи заявителя) (подпись)

3) ______________________________________ _____________;

              (Ф.И.О. члена семьи заявителя) (подпись)

Информация об изменениях:

Приложение 5 дополнено приложением 3 с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам осуществления социальных
на приобретение жилья и обустройство
гражданам, проживающим на территориях,
подверженных неблагоприятным геологическим
процессам, в опасных зонах схода оползней,
селевых потоков и подтопления и подлежащим
переселению в районы с благоприятными
условиями проживания

Утверждаю Глава администрации _____________________________ муниципального района Республики Северная Осетия-Алания (городского округа) ______________________________ "___" _________________ 20__ г. МП

Список
граждан-участников мероприятия на получение социальной выплаты

NN п/п	Ф.И.О. собственника и членов семьи	Родственные отношения	Кол-во человек в семье	Адрес проживания	Год рождения	Паспортные данные (данные свидетельства о рождении)	Когда и кем выдан	Правоустанавливающий документ

Глава администрации сельского поселения

___________________ ФИО

___________________ (подпись)

МП

УУП отделение МВД России по ____________________________

району ________________________________ ________________

                          ФИО                  (подпись)

МП

ОВМ ОМВД России по ___________________________________

району ______________________________ __________________

                          ФИО                 (подпись)

МП

Информация об изменениях:

Приложение 5 дополнено приложением 4 с 18 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 июля 2019 г. N 237

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Правилам осуществления социальных
на приобретение жилья и обустройство
гражданам, проживающим на территориях,
подверженных неблагоприятным геологическим
процессам, в опасных зонах схода оползней,
селевых потоков и подтопления и подлежащим
переселению в районы с благоприятными
условиями проживания

	Утвержден
	постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания
	от	N

Согласовано Министр внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания	Согласовано Начальник ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания	Утверждаю Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания
___________________	___________________	___________________

Сводный список
граждан - участников мероприятия на получение социальной выплаты

NN п/п

Ф.И.О. собственника, имеющего право на получение социальной выплаты

Адрес проживания

Кол-во человек в семье

Члены семьи (родственные отношения)

Ф.И.О. членов семьи

Год рождения

Расчет общей площади при предоставлении социальной выплаты

Размер суммы предоставляемой социальной выплаты

Подпрограмма 2 "Жилище"

С изменениями и дополнениями от:

16 августа, 26 декабря 2016 г., 27 марта, 11 мая, 10 октября, 19 декабря 2017 г., 23 января, 5, 28 июня, 24 июля 2018 г., 18 марта, 26 ноября 2019 г., 29 сентября, 24 ноября 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Участники подпрограммы	Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Северная Осетия-Алания" (по согласованию); администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию).
Программно-целевые методы подпрограммы	Ведомственные целевые программы отсутствуют.
Цели подпрограммы	Содействие развитию на территории Республики Северная Осетия-Алания жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
Задачи подпрограммы	Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот земельных участках; развитие частно-государственного партнерства при обустройстве земельных участков объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; повышение уровня обеспеченности населения жильем; обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством; предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
Этапы и сроки реализации подпрограммы	1 этап - 2016 - 2017 гг. 2 этап - 2018 - 2021 гг. 3 этап - 2022 - 2024 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2024 годах составит 4134088,14 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 3384240,42 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 238895,97 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 139211,75 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 371740,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Улучшение жилищных условий 320 семей, из них 320 молодых семей, за счет получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

В 2011 - 2015 годах в рамках реализации мероприятий в составе Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в Республике Северная Осетия-Алания были созданы правовые и организационные основы жилищной политики, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы реализации.

За этот период была сформирована необходимая нормативная правовая база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством.

Мероприятия Республиканской целевой программы "Развитие жилищного строительства Республики Северная Осетия-Алания в 2011 - 2015 годах" были направлены на реализацию комплексного подхода к развитию жилищного строительства. В составе подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в 2012 году Республика Северная Осетия Алания приняла участие в реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, осуществлялись мероприятия по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета в бюджет республики поступили бюджетные ассигнования в объеме 50,0 млн рублей. На принципах софинансирования местный бюджет муниципального образования г. Владикавказ выделил 29,0 млн рублей. За счет указанных средств было реконструировано два детских сада, что позволило увеличить мощность дошкольных учреждений на 180 мест.

В 2011 - 2015 годах по итогам реализации мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, в первую очередь многодетным, проводимых на территории республики в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, улучшила свои жилищные условия 121 молодая семья.

Общий размер средств, привлеченных в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в 2011 - 2015 годах составил:

из консолидированного бюджета республики - 64,4 млн рублей;

из федерального бюджета - 34,1 млн рублей;

привлеченные средства внебюджетных источников (собственные средства молодых семей) - 130,905 млн рублей.

Распределение средств федерального бюджета между субъектами Российской Федерации на реализацию вышеуказанных мероприятий осуществляется в соответствии с процедурами отбора, установленными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В 2016 - 2024 годах Республика Северная Осетия-Алания с целью привлечения средств федерального бюджета продолжит участвовать в конкурсных отборах в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" и основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

В 2011 - 2015 годы продолжались мероприятия по обеспечению категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Упомянутые мероприятия проводились в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.

Основным механизмом реализации мероприятий является предоставление за счет средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья посредством выдачи государственных жилищных сертификатов.

Механизм использовался для обеспечения жильем:

граждан, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц;

граждан, пострадавших в результате аварий на Чернобыльской АЭС и производственном объединении "Маяк";

граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами.

Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, которые до 1 января 2005 г. приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется за счет финансового обеспечения, предоставляемого из федерального бюджета в виде субвенций.

За 2011 - 2015 годы в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на территории Республики Северная Осетия-Алания было обеспечено жильем 307 граждан, относящихся к этим категориям.

По состоянию на 1 сентября 2015 г. в очереди на получение государственной поддержки остаются 2312 семей, в отношении которых установлены государственные обязательства по обеспечению жильем, и в этой связи сохраняется потребность продолжения выполнения мероприятий.

Несмотря на достигнутые результаты, жилищная проблема остается одной из основных социально-экономических проблем.

В 2016 - 2024 годах реализация мероприятий продолжится в рамках основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и станет одним из основных структурных элементов, направленных на продолжение реализации мероприятий по улучшению ситуации в республике в жилищной сфере.

Планируется реализация мероприятий по двум направлениям:

оказание государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в рамках мероприятий по выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и обеспечению жильем молодых семей;

создание условий для развития рынка доступного и комфортного жилья экономкласса, сдерживания роста цен на жилье, увеличения объемов ввода жилья и развития строительной отрасли.

В 2018 и 2019 годах по итогам реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" планируется привлечь на жилищное обустройство молодых семей бюджетные ассигнования в объеме 338,9 млн рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 144,8 млн рублей,

из республиканского бюджета - 145,9 млн рублей,

из местных бюджетов - 48,2 млн рублей, - что позволит оказать государственную поддержку на жилищное обустройство 304 молодым семьям.

Кроме этого, в 2016 - 2024 годах в рамках реализации мероприятий планируется оказывать финансовую поддержку органам местного самоуправления республики на цели обеспечения социальной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, реконструкцию автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой жилищной застройки жильем экономкласса.

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и Стратегией социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года, утвержденной Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2012 г. N 54-РЗ.

Основной стратегической целью государственной жилищной политики является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан и соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Основными задачами подпрограммы являются:

формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности;

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Основными задачами являются:

создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса;

повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;

обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям.

Приоритетными направлениями Программы являются:

стимулирование развития жилищного строительства;

поддержка платежеспособного спроса на жилье;

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

По каждому из приоритетных направлений подпрограммы предусмотрено участие Республики Северная Осетия-Алания в реализация мероприятий в составе государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Для стимулирования развития жилищного строительства в приоритетном порядке планируется участие в мероприятиях приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и решение следующих задач:

формирование сегмента жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности и ценовой доступности, развитие малоэтажного жилищного строительства и новых форм участия граждан в жилищном строительстве;

обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой;

государственная поддержка внедрения новых современных технологий и проектов при осуществлении жилищного строительства, отвечающего стандартам жилья экономкласса, в том числе малоэтажного;

комплексное развитие территорий в целях жилищного строительства, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей.

Для поддержки платежеспособного спроса на жилье планируется реализация мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе с использованием заемных средств, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, посредством использования государственных жилищных сертификатов.

Подпрограмма будет реализовываться в три этапа: 1 этап - 2016 - 2017 гг., 2 этап - 2018 - 2021 гг., 3 этап - 2022 - 2024 гг.

Абзац утратил силу с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

Раздел III. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей.

Данное мероприятие реализуется в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на условиях софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Мероприятие предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам мероприятий в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома. Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверятся именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты.

Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования устанавливаются согласно приложению 2 к настоящей подпрограмме.

Учитывая, что соисполнителем данного мероприятия являются органы местного самоуправления, средства федерального и республиканского бюджетов направляются из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания местным бюджетам в соответствии с приложением 3 к настоящей подпрограмме;

основное мероприятие 2.2. Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания (до 2019 года).

основное мероприятие 2.3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Данное мероприятие реализуется в рамках основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и предполагает предоставление государственных жилищных сертификатов, удостоверяющих право граждан - участников мероприятий на получение социальной выплаты за счет средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения. Участниками мероприятий являются граждане, состоящие на жилищном учете в органах местного самоуправления и принявшие решение участвовать в мероприятиях.

Право на улучшение жилищных условий в рамках мероприятия имеют следующие категории граждан:

граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица.

Реализация мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц за счет средств федерального бюджета, вставших на жилищный учет до 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", Федеральным законом от 8 декабря 2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан", в порядке, утвержденном постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 5 августа 2011 года N 209 "О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц на территории Республики Северная Осетия-Алания в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы";

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и включенные территориальными органами Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на основании Закона Российской Федерации "О вынужденных переселенцах";

граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на основании Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях";

граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований, на основании Закона Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании".

основное мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков.

В рамках данного основного мероприятия планируется предоставление субсидий в форме имущественного взноса Республики Северная Осетия-Алания в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства".

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4134088,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 656974,20 тыс. рублей;

2017 год - 1249383,92 тыс. рублей;

2018 год - 2042370,52 тыс. рублей;

2019 год - 161024,4 тыс. рублей;

2020 год - 4867,02 тыс. рублей;

2021 год - 4867,02 тыс. рублей;

2022 год - 4867,02 тыс. рублей;

2023 год - 4867,02 тыс. рублей;

2024 год - 4867,02 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета - 3384240,42 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 536400,60 тыс. рублей;

2017 год - 890539,07 тыс. рублей;

2018 год - 1892638,85 тыс. рублей;

2019 год - 64661,90 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 238895,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 15433,60 тыс. рублей;

2017 год - 1244,85 тыс. рублей;

2018 год - 101853,50 тыс. рублей;

2019 год - 96028,92 тыс. рублей;

2020 год - 4867,02 тыс. рублей;

2021 год - 4867,02 тыс. рублей;

2022 год - 4867,02 тыс. рублей;

2023 год - 4867,02 тыс. рублей;

2024 год - 4867,02 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 139211,75 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 42000,00 тыс. рублей;

2017 год - 49000,00 тыс. рублей;

2018 год - 47878,17 тыс. рублей;

2019 год - 333,58 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Информация об изменениях:

Раздел V изменен с 23 января 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 января 2018 г. N 14

См. предыдущую редакцию

Раздел V. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования

Мероприятия подпрограммы на территории Республики Северная Осетия-Алания проводятся в соответствии с требованиями государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В этой связи разработка нормативно-правовой и методологической базы, необходимой для участия в реализации мероприятий подпрограммы, будет осуществляться государственным заказчиком-координатором Федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

Раздел VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы не предусматривают оказание государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

сокращение объемов финансирования мероприятий подпрограммы из федерального, республиканского и местных бюджетов, вызванное неблагоприятной ситуацией в экономике Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, или изменением приоритетов государственной политики Российской Федерации;

неспособность Республики Северная Осетия-Алания и (или) органов местного самоуправления обеспечить необходимый уровень софинансирования расходных обязательств по мероприятиям подпрограммы, предусматривающим привлечение средств федерального бюджета на условиях софинансирования из республиканского и (или) местных бюджетов;

снижение объемов ввода жилья и рост себестоимости строительства под воздействием финансово-экономических изменений на рынке жилья, а также отрасли жилищного строительства.

Меры управления рисками подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться институционально-правовым рискам;

управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем контроля и координации Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания деятельности муниципальных образований, участвующих в реализации подпрограммы.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 23 января 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 января 2018 г. N 14

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к подпрограмме 2 "Жилище"

Правила
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 23 января, 24 июля 2018 г., 26 ноября 2019 г., 29 сентября, 24 ноября 2020 г.

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - жилой дом, социальная выплата), а также использования таких выплат.

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей проводятся в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - мероприятия ведомственной целевой программы).

2. Социальные выплаты используются:

Информация об изменениях:

Подпункт "а" изменен с 24 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2018 г. N 240

См. предыдущую редакцию

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение стандартного жилья на первичном рынке);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

Информация об изменениях:

Подпункт "д" изменен с 24 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2018 г. N 240

См. предыдущую редакцию

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи стандартного жилья на первичном рынке, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

Информация об изменениях:

Подпункт "е" изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

Информация об изменениях:

Пункт 2 дополнен подпунктом "ж" с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

Информация об изменениях:

Пункт 2 дополнен подпунктом "з" с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

Информация об изменениях:

Пункт 2 дополнен подпунктом "и" с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

Информация об изменениях:

Приложение 1 дополнено пунктом 2.1 с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

2.1. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

3. Право молодой семьи - участницы мероприятия ведомственной целевой программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

4. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты по форме согласно приложению 1 к Правилам на основании решения о включении молодой семьи в список участников мероприятия ведомственной целевой программы осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования, в соответствии с выпиской из утвержденного Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Изготовления бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты осуществляется органом местного самоуправления за счет средств бюджета муниципального образования, предусматриваемых на финансирование мероприятия ведомственной целевой программы.

5. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

6. Участником мероприятия ведомственной целевой программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания решения о включении молодой семьи - участницы основного мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

7. В настоящих Правилах под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "е" и "и" пункта 2 настоящих Правил не учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита.

Информация об изменениях:

Пункт 8 изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

8. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.

9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в основном мероприятии является добровольным.

10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей;

б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

11. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

Информация об изменениях:

Пункт 12 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

12. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктами "е" и "и" пункта 2 настоящих Правил, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Информация об изменениях:

Пункт 13 изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, количества членов молодой семьи - участницы мероприятия ведомственной целевой программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников основного мероприятия. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Республике Северная Осетия-Алания, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на одного человека.

16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

,

где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями, установленными пунктом 13 настоящих Правил;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

17. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания списков молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Информация об изменениях:

Пункт 18 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

18. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "а" - "д" и "ж" и "з" пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению 2 в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи.

Информация об изменениях:

Пункт 19 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

19. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "е" и "и" пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство) - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил;

д) копия договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "и" пункта 2 настоящих Правил;

е) копия договора жилищного кредита;

ж) копия договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил на день заключения договора жилищного кредита, указанного в подпункте "е" настоящего пункта;

и) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жилищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

к) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи.

20. Документы, предусмотренные пунктами 18 или 19, 31 и 32 настоящих Правил, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Информация об изменениях:

Пункт 21 изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

21. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 18 или 19 настоящих Правил, и в 10-дневный срок со дня представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей мероприятия ведомственной целевой программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.

Информация об изменениях:

Пункт 22 изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

22. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей мероприятия ведомственной целевой программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 18 или 19 настоящих Правил;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

Информация об изменениях:

Подпункт "г" изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом от 3 июля 2019 г. N 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

Информация об изменениях:

Пункт 23 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

23. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии ведомственной целевой программы допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил.

Информация об изменениях:

Пункт 24 изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

24. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания до 1 июня года, предшествующего планируемому, формируют списки молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме приложения 3 к настоящим Правилам, и представляют эти списки в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.

Информация об изменениях:

Пункт 25 изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

25. Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания на основании списков молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий мероприятия ведомственной целевой программы из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и (или) местных бюджетов на соответствующий год, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия ведомственной целевой программы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список), по форме, утверждаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники мероприятия ведомственной целевой программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания представляет сводный список государственному заказчику мероприятия ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы в установленные им сроки.

Информация об изменениях:

Приложение 1 дополнено пунктом 25.1 с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

25.1. В список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, могут быть включены молодые семьи, не относящиеся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в которых возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 34 года.

Для включения в список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, молодых семей, в которых возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 34 года устанавливается квота в размере не более 30 процентов от общего количества молодых семей, включаемых в указанный список.

Информация об изменениях:

Пункт 26 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

26. Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания на основании списков молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, с учетом предполагаемого объема средств, которые могут быть предоставлены из федерального бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятия ведомственной целевой программы на соответствующий год, средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия ведомственной целевой программы из бюджета Республики Северная Осетия-Алания и местных бюджетов на соответствующий год, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем мероприятия ведомственной целевой программы.

Утвержденный Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания сводный список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, представляется ответственному исполнителю мероприятия ведомственной целевой программы в установленный ответственным исполнителем мероприятия ведомственной целевой программы срок в составе заявки об участии в ведомственной целевой программе в планируемом году, предусмотренной пунктом 3 приложения 5 к Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", и изменению не подлежит.

27. Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в течение 10 дней со дня утверждения списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до органов местного самоуправления выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, решение Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

28. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

29. В течение 15 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

На основании письменного обращения органа местного самоуправления Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания вносит изменения в утвержденные списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, в случае если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимые документы для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в установленный пунктом 31 настоящих Правил срок, или в течение срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказались от получения социальной выплаты, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой.

30. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение одного месяца после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в орган местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) предусмотренные подпунктами "б"-"д" пункта 18 настоящих Правил, - в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами "а"-"д" пункта 2 настоящих Правил;

б) предусмотренные подпунктами "б"-"д" и "ж" пункта 19 настоящих Правил, - в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил.

31. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены настоящими Правилами.

32. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 31 настоящих Правил.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты являются нарушение установленного пунктом 31 настоящих Правил срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 38 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Информация об изменениях:

Пункт 33 изменен с 26 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 ноября 2019 г. N 396

См. предыдущую редакцию

33. При возникновении у молодой семьи - участника мероприятия ведомственной целевой программы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодая семья представляет в орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодой семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам мероприятия ведомственной целевой программы (далее - банк).

ГАРАНТ:

См. Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21 июня 2016 г. N 225 "О порядке проведения конкурсного отбора банков в целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы"

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства о праве на получение социальной выплаты орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, выдает новое свидетельство о праве на получение социальной выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

34. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на получение социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

35. Взаимоотношения банка, Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания и молодых семей - участников основного мероприятия (владельцев свидетельств), возникающих в рамках реализации настоящих Правил, регулируются приложением 1 "Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования" к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", и соответствующим соглашением.

36. Социальная выплата считается предоставленной участнику основного мероприятия со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

37. В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в основном мероприятии на общих основаниях.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования
(с изменениями от 23 января 2018 г.,

24 ноября 2020 г.)

(форма)

Свидетельство
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

N

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:

супруг ______________________________________________________________,
	(ф.и.о., дата рождения)

супруга _____________________________________________________________,
	(ф.и.о., дата рождения)

дети:	1) ___________________________________________________________,
	(ф.и.о., дата рождения)
	2) ___________________________________________________________,
	ф.и.о., дата рождения)

являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в соответствии с условиями этого основного мероприятия предоставляется социальная выплата в размере

рублей
(цифрами и прописью)

на приобретение (строительство) жилья на территории
(наименование субъекта Российской Федерации)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "__" ___________ 20__ г. (включительно).

Свидетельство действительно до "__" ____________ 20__ г. (включительно).

Дата выдачи "___" _______________ 20__ г.

(подпись, дата) Руководитель органа местного самоуправления

(расшифровка подписи)

М.П.

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования
(с изменениями от 23 января 2018 г.,

24 ноября 2020 г.)

(форма)

___________________________________________________________ (орган местного самоуправления)

Заявление

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" молодую семью в составе:

супруг ______________________________________________________________,
	(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ___________ N ______________, выданный _________________ ____________________________________________ "__" _____________ 20__ г., проживает по адресу: ___________________________________________________ ________________________________________________________________;

супруга _____________________________________________________________,
	(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ___________ N ______________, выданный _________________ ____________________________________________ "__" _____________ 20__ г., проживает по адресу: ___________________________________________________ ________________________________________________________________;

дети: _______________________________________________________________,
	(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

------------------------------------------------------------------------- ------------------

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ___________ N ______________, выданный _________________ ____________________________________________ "__" _____________ 20__ г., проживает по адресу: ___________________________________________________ ________________________________________________________________;

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

------------------------------------------------------------------------- ------------------

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия ___________ N ______________, выданный _________________ ____________________________________________ "__" _____________ 20__ г., проживает по адресу: ___________________________________________________ ________________________________________________________________.

С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ______________________________________ (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

_________ (подпись)

____________ (дата)

2) ______________________________________ (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

_________ (подпись)

____________ (дата)

3) ______________________________________ (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

_________ (подпись)

____________ (дата)

4) ______________________________________ (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

_________ (подпись)

____________ (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ________________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ________________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ________________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты "__" ________ 20__ г.

________________________ (должность лица, принявшего заявление)

______________ (подпись, дата)

____________________ (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования

(форма)

Сводный список
молодых семей - участников подпрограммы "Жилище", изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по
__________________________________________________________
наименование муниципального образования

N п/п (молодые семьи)	Данные о членах молодой семьи							Дата включения в список участников подпрограммы	Орган местного самоуправления, на основании решения которого молодая семья включена в список участников подпрограммы	Расчетная стоимость жилья
	Количество членов семьи (человек)	Ф.И.О., степень родства	Паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет		Число, месяц, год рождения	Свидетельство о браке				Стоимость 1 кв. м. (тыс. рублей)	Размер общей площади жилого помещения на семью (кв. м.)	Всего (графа 11 х графа 12)
			серия, номер	кем, когда выдан		серия, номер	кем, когда выдано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

_________________________ (Должность сформировавшего список)

______________ (дата и подпись)

___________________ (расшифровка подписи)

Глава администрации местного самоуправления

____________ (подпись, дата)

М.П.

____________________ (расшифровка подписи)

Исполнитель: (Ф.И.О.) тел.

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 23 января 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 января 2018 г. N 14

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к подпрограмме 2 "Жилище"

Правила
предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 11 мая 2017 г., 23 января 2018 г., 24 ноября 2020 г.

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - субсидии).

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, участвующим в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, проводимых в планируемом году в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - основное мероприятие).

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) наличие нормативного правового акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете муниципального образования в соответствующем году и плановом периоде расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде муниципальных программ обеспечения жильем молодых семей;

в) принятие органом местного самоуправления обязательств по предоставлению молодым семьям - участникам мероприятия ведомственной целевой программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка (после утверждения сводного списка молодых семьей - участников мероприятия) дополнительной социальной выплаты в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья;

г) заключение соглашения о предоставлении субсидии.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, учитываемый при расчете размера субсидии, не может составлять больше 93 процентов и меньше 7 процентов расходного обязательства.

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Республики Северная Осетия-Алания осуществляется исходя из размера субсидий, предусмотренных на вышеуказанные цели в федеральном и республиканском бюджетах, а также с учетом средств бюджетов муниципальных образований, планируемых к выделению на софинансирование мероприятия на соответствующий год и численности участников мероприятия ведомственной целевой программы, указанной в сводных списках муниципальных образований на 1 июня года, предшествующего планируемому.

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями определяется по формуле:

,

где:

- это процент от общего количества семей - участников мероприятия, вошедших в сводный список молодых семей - участников ведомственной целевой программы, в Республике Северная Осетия-Алания;

- общее количество молодых семей - участников целевой программы, вошедших в сводный список молодых семей - участников целевой программы, в Республике Северная Осетия-Алания;

- количество молодых семей - участников целевой программы, вошедших в сводный список молодых семей - участников целевой программы, в муниципальном образовании.

размер субсидии из ФБ и РБ для муниципального образования определяется по формуле:

,

где:

- размер субсидий, предусмотренных на вышеуказанные цели в федеральном бюджете;

- размер субсидий, предусмотренных на вышеуказанные цели в республиканском бюджете.

Информация об изменениях:

Приложение 2 дополнено пунктом 6.1 с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

6.1. Распределение средств соответствующих бюджетов между муниципальными образованиями утверждается законом о республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания.

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

7. Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления, перечисляет средства на софинансирование мероприятия на лицевые счета органов местного самоуправления, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

Средства в размере, необходимом для предоставления социальной выплаты, перечисляются на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Российской Федерации (местного бюджета), с отражением указанных операций на лицевом счете, открытом Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания (органам местного самоуправления) как получателям бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (финансовом органе муниципального образования).

Информация об изменениях:

Пункт 8 изменен с 24 ноября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 ноября 2020 г. N 401

См. предыдущую редакцию

8. Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания, осуществляется на основании представленных в территориальный орган Федерального казначейства органами местного самоуправления утвержденных списков получателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого получателя.

9. В случае невыполнения органом местного самоуправления в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, субсидия в очередном финансовом году не предоставляется.

10. После выполнения расходных обязательств по софинансированию мероприятий основного мероприятия из республиканского и местных бюджетов Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания за счет высвободившихся средств республиканского и местных бюджетов в соответствии с правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования может дополнительно предоставлять в текущем году социальные выплаты молодым семьям.

11. Орган местного самоуправления до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания сведения об остатках средств федерального бюджета, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации основного мероприятия.

12. В случае непредставления в установленный срок отчетов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, перечисление средств из республиканского бюджета в местный бюджет приостанавливается до представления отчета за предыдущий отчетный период.

13. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидий, потребность в которых отсутствует, подлежит перечислению в доход республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий этот остаток в соответствии с решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации может быть использован в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством.

14. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

14.1. В случае недостаточности или отсутствия средств федерального бюджета социальные выплаты на приобретение жилья предоставляются молодым семьям за счет средств республиканского и местных бюджетов в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия-Алания.

15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания и соответствующим органом финансового контроля.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 г. N 454 наименование настоящего приложения изложено в новой редакции

См. текст наименования в предыдущей редакции

Приложение 3
к подпрограмме 2 "Жилище"

Правила
предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов местным бюджетам на развитие жилищного строительства Республики Северная Осетия-Алания

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 23 января, 24 июля 2018 г.

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 24 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2018 г. N 240

См. предыдущую редакцию

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства Республики Северная Осетия-Алания (далее - мероприятия).

Субсидия предоставляется органам местного самоуправления, инвестиционные проекты, включая проекты жилищного строительства в рамках мероприятия "Жилье для российской семьи", которых прошли ежегодный конкурсный отбор, проводимый в соответствии с процедурами отбора, установленными государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - субсидия).

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 23 января 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 января 2018 г. N 14

См. предыдущую редакцию

2. В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", субсидии используется на следующие цели:

а) на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья, а также предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей;

б) на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья;

в) на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья.

г) на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.

3. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками, производится:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 г. N 454 в подпункт "а" пункта 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) из расчета предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 процентных пункта;

б) при условии, что в кредитный договор включены обязательства заемщика по реализации проекта, на финансирование которого предоставляется кредит;

в) при условии своевременного исполнения заемщиками текущих обязательств в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему.

4. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не производится.

5. Для включения инвестиционного проекта в республиканскую заявку на участие в конкурсном отборе орган местного самоуправления или (и) заемщик предоставляет в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания следующие документы:

а) заявление о возмещении затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту;

б) копия кредитного договора, заверенная банком, выдавшим кредит;

в) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

г) расчет кредита (кредитной линии) на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту.

6. Заемщик для получения возмещения затрат на уплату процентов по кредиту в течение 30 календарных дней после уплаты процентов по кредиту представляет в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания следующие документы:

а) заверенные банком копии документов, подтверждающих своевременное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему;

б) выписка из ссудного счета о получении заемщиком кредита;

в) заверенные заемщиком и банком документы, подтверждающие целевое использование полученного кредита;

г) расчет кредита (кредитной линии) на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту;

д) справка налогового органа об отсутствии у юридического лица просроченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату не ранее даты уплаты процентов.

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 23 января 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 января 2018 г. N 14

См. предыдущую редакцию

7. Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания на основании документов, представленных органами местного самоуправления, и с учетом средств республиканского и (или) местных бюджетов, которые планируется выделить на реализацию мероприятий в соответствующем году, ежегодно составляет республиканскую заявку и в целях финансирования объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", участвует в конкурсных отборах, проводимых в порядке и в сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Пункт 8 изменен с 23 января 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 января 2018 г. N 14

См. предыдущую редакцию

8. В соответствии с требованиями приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий по каждому из направлений расходов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, определяется по формуле

,

где:

- уровень софинансирования расходного обязательства Республики Северная Осетия-Алания за счет субсидий на реализацию региональных программ по каждому из направлений расходов бюджета Республики Северная Осетия-Алания;

- средний уровень софинансирования расходного обязательства Республики Северная Осетия-Алания за счет субсидий на реализацию региональных программ (устанавливается по направлениям расходов бюджета Республики Северная Осетия-Алания в значении 0,8 применительно к направлениям расходов, указанным в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил, а применительно к расходам по направлениям расходов, указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 4 настоящих Правил, - 0,7);

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпункты "а", "б" и "в" пункта 2

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности Республики Северная Осетия-Алания на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен с 23 января 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 января 2018 г. N 14

См. предыдущую редакцию

9. В случае если средства местного бюджета не соответствуют значению уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования, определенному в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил (меньше значения), объем рассчитанной субсидии может быть увеличен до объема, позволяющего обеспечить уровень софинансирования мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий в планируемом году.

10. Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, инвестиционные проекты которых прошли ежегодный конкурсный отбор, утверждается Правительством Республики Северная Осетия-Алания

11. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий осуществляется посредством заключения между Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания и органами местного самоуправления, инвестиционные проекты которых прошли ежегодный конкурсный отбор, соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания

12. Перечисление субсидий и (или) средств на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту в местные бюджеты осуществляется в установленном порядке на лицевые счета органов местного самоуправления, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, потребность в котором отсутствует, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с установленными требованиями.

14. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в истекшем финансовом году, указанный остаток в соответствии с решением Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, может быть использован в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством.

15. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с бюджетным законодательством.

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания и соответствующим органом финансового контроля.

Подпрограмма 3 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания"

С изменениями и дополнениями от:

16 августа, 26 декабря 2016 г., 27 марта, 10 октября, 19 декабря 2017 г., 23 января, 5, 28 июня, 24 июля 2018 г., 18 марта, 18 июля, 2 декабря 2019 г., 24 декабря 2020 г., 10 сентября 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Соисполнители подпрограммы	ГКУ "Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания"
Участники подпрограммы	Администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания.
Программно-целевые методы подпрограммы	Ведомственные целевые программы отсутствуют.
Цели подпрограммы	Максимальное повышение сейсмической безопасности населения, снижение социального, экономического, экологического риска, уменьшение ущерба от землетрясений, реконструкция существующих сооружений, подготовка городов, других населенных пунктов к сильным землетрясениям.
Задачи подпрограммы	Сейсмоусиление наиболее несейсмостойких ответственных сооружений и разработка необходимых градостроительных мероприятий с целью максимального снижения сейсмического риска и подготовки населения и городов к сейсмическим бедствиям на территории Республики Северная Осетия-Алания: создание и реализация научно-методической и правовой базы подпрограммы; усиление недостаточно сейсмостойких сооружений в сейсмоопасных районах Республики Северная Осетия-Алания.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Площадь сейсмоусиленных зданий и сооружений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	1 этап - 2016 - 2017 гг. 2 этап - 2018 - 2021 гг. 3 этап - 2022 - 2024 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4046855,31 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 312718,38 тыс. рублей; в 2017 году - 526738,24 тыс. рублей; в 2018 году - 467005,48 тыс. рублей; в 2019 году - 118731,83 тыс. рублей; в 2020 году - 326262,47 тыс. рублей в 2021 году - 812040,32 тыс. рублей; в 2022 году - 360480,43 тыс. рублей; в 2023 году - 397789,02 тыс. рублей; в 2024 году - 725089,14 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 3339944,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 228878,35 тыс. рублей; 2017 год - 181181,39 тыс. рублей; 2018 год - 434315,10 тыс. рублей; 2019 год - 85054,30 тыс. рублей; 2020 год - 303424,10 тыс. рублей; 2021 год - 755197,50 тыс. рублей; 2022 год - 338851,60 тыс. рублей; 2023 год - 331458,30 тыс. рублей; 2024 год - 681583,76 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 527732,48 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 250218,45 тыс. рублей; 2018 год - 32690,38 тыс. рублей; 2019 год - 33677,53 тыс. рублей; 2020 год - 22838,37 тыс. рублей; 2021 год - 56842,82 тыс. рублей; 2022 год - 21628,83 тыс. рублей; 2023 год - 66330,72 тыс. рублей; 2024 год - 43505,38 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 179178,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 83840,03 тыс. рублей; 2017 год - 95338,40 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Строительство сейсмоусиленных зданий и сооружений - 101,0 тыс. кв. метров.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Республика Северная Осетия-Алания занимает площадь 8 тыс. кв. км, численность населения составляет 704 тыс. человек, в том числе городского населения - 453 тыс. человек.

Особенностью региона является горный характер местности при высокой плотности населения. Республика Северная Осетия-Алания характеризуется высоким или повышенным уровнем сейсмического риска, а развитие опасных геологических, грунтово-геологических процессов природного и природно-техногенного характера усугубляет возможные разрушительные последствия землетрясений. Необходимость сохранения жизни и здоровья людей, предотвращения или снижения уровня материальных потерь и ущерба окружающей среде определяет комплексную задачу: обеспечить сейсмическую безопасность населения и устойчивость материально-технических объектов в пределах показателей приемлемого риска, значения которого должны быть дифференцированы по районам республики.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы определяется тем, что:

вся территория республики находится в зоне высокой степени сейсмичности, что может вызвать землетрясения с катастрофическим ущербом;

на сейсмоопасных территориях проходят многие важные коммуникации республики (транспортные, газовые, тепловые, водоснабжения и канализации, энергоснабжения и связи), разрушение которых приведет к экологической деградации территории и гибели людей.

В основе работ по оценке сейсмической опасности и сейсмического риска используются данные сейсмического районирования территории республики и карт сейсмического микрорайонирования г. Владикавказ и других населенных пунктов (районных центров и т.д.). Вместе с тем существенное увеличение сейсмической опасности по сравнению с прежними данными сейсмичности требует принципиально нового, дифференцированного подхода к оценке сейсмостойкости. На ряде эксплуатируемых объектов республики здания и сооружения построены до введения Строительных норм и правил по строительству в сейсмоопасных районах (до 1960 г.), в частности, объекты образования, жилья, инженерные коммуникации, которые должны быть отнесены к несейсмостойким, то есть наиболее уязвимым.

Таким образом, проблема обеспечения сейсмической безопасности является комплексной, требующей межведомственных решений и согласований, оценки и прогноза не только прямого, но и косвенного ущерба, реализации большого числа многоуровневых задач в масштабах республики.

Основным методом решения указанных задач является программно-целевой метод.

Подпрограммой предусмотрено формирование правовой и нормативно-технической базы для обеспечения надежности строящихся и эксплуатируемых жилых, общественных и промышленных зданий, энергетических и транспортных сооружений.

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетные направления реализации программных мероприятий:

обеспечение сейсмостойкости эксплуатируемых жилых и общественных зданий, основных объектов и систем жизнеобеспечения;

формирование правовой основы обеспечения сейсмической безопасности населения;

внедрение в практику современных методов и технических средств обеспечения сейсмостойкости;

совершенствование научных методов и технологии сейсмостойкости при осуществлении строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Целями подпрограммы являются: максимальное повышение сейсмической безопасности, снижение социального, экономического, экологического риска в сейсмически опасных районах республики, снижение ущербов от разрушительных землетрясений путем усиления и реконструкции существующих сооружений, а также подготовки городов и других населенных пунктов, транспортных и энергетических сооружений, трубопроводов, объектов связи и коммунального хозяйства к сильным землетрясениям.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Осуществление мероприятий по сейсмоусилению наиболее важных сооружений и разработка необходимых градостроительных мероприятий с целью максимального снижения сейсмического риска, начиная с наиболее сейсмически опасных районов.

2. Проведение обследования и паспортизации жилья, основных объектов и систем жизнеобеспечения.

3. Создание и развитие научно-методической базы, механизмов реализации нормативных документов по оценке сейсмической опасности территории.

4. Формирование нормативной базы для обеспечения сейсмической надежности строящихся и эксплуатируемых жилых, общественных, промышленных зданий, энергетических и транспортных сооружений.

5. Разработка научно-методической базы для снижения сейсмической уязвимости существующих сооружений и населенных пунктов.

6. Разработка инновационных технологий сейсмоизоляции и других новых систем сейсмозащиты зданий и сооружений, их оснований и фундаментов.

7. Создание экспериментальной базы для исследования новых эффективных систем сейсмической защиты сооружений, мониторинга зданий и сооружений при их эксплуатации и во время сильных землетрясений.

8. Развитие системы информационного обеспечения управления сейсмическим риском и деятельности по смягчению последствий сильных землетрясений.

9. Совершенствование системы подготовки населения городов к сейсмическим бедствиям.

10. Повышение чувствительности существующей подсистемы сейсмологических наблюдений и установка 8 сейсмостанций для полного контроля территории.

11. Создание базы данных комплексных наблюдений и развитие информационно-коммуникационной части системы для обмена информацией с соответствующими организациями и ведомствами с целью более эффективного решения задач повышения сейсмобезопасности населения и территории республики и части соседних субъектов Российской Федерации.

12. Анализ карт сотрясаемости.

13. Оценка исходной сейсмичности территории.

14. Составление инженерно-геологической подосновы карты (схемы) сейсмического микрорайонирования.

15. Инструментальные исследования (определение показателей сейсмических свойств грунтов путем регистрации колебаний от сильных и слабых землетрясений, слабых и мощных искусственных источников, регистрация микроколебаний).

Для оценки реализации подпрограммы используется следующий целевой индикатор (показатель) эффективности ее реализации:

площадь сейсмоусиленных зданий и сооружений.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующего результата:

площадь сейсмоусиленных зданий и сооружений - 101,0 тыс. кв. метров.

Подпрограмма будет реализовываться в три этапа: 1 этап - 2016 - 2017 гг., 2 этап - 2018 - 2021 гг., 3 этап - 2022 - 2024 гг.

Абзац утратил силу с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Раздел III. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания" предполагает:

реализацию мер по обеспечению сейсмостойкости эксплуатируемых жилых и общественных зданий, основных объектов и систем жизнеобеспечения в рамках основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

формирование правовой основы обеспечения сейсмической безопасности населения;

внедрение в практику современных методов и технических средств обеспечения сейсмостойкости;

совершенствование научных методов и технологии сейсмостойкости при осуществлении строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Перечень объектов, реализуемых в рамках подпрограммы, с указанием объемов финансирования приведен в сведениях о ресурсном обеспечении реализации Государственной программы (таблицы 4, 4а, 4б и 5, 5а, 5б).

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4046855,31 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 312718,38 тыс. рублей;

в 2017 году - 526738,24 тыс. рублей;

в 2018 году - 467005,48 тыс. рублей;

в 2019 году - 118731,83 тыс. рублей;

в 2020 году - 326262,47 тыс. рублей

в 2021 году - 812040,32 тыс. рублей;

в 2022 году - 360480,43 тыс. рублей;

в 2023 году - 397789,02 тыс. рублей;

в 2024 году - 725 089,14 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 3 339 944,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 228878,35 тыс. рублей;

2017 год - 181181,39 тыс. рублей;

2018 год - 434315,10 тыс. рублей;

2019 год - 85054,30 тыс. рублей;

2020 год - 303424,10 тыс. рублей;

2021 год - 755197,50 тыс. рублей;

2022 год - 338851,60 тыс. рублей;

2023 год - 331458,30 тыс. рублей;

2024 год - 681 583,76 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 527 732,48 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 250218,45 тыс. рублей;

2018 год - 32690,38 тыс. рублей;

2019 год - 33677,53 тыс. рублей;

2020 год - 22838,37 тыс. рублей;

2021 год - 56842,82 тыс. рублей;

2022 год - 21628,83 тыс. рублей;

2023 год - 66330,72 тыс. рублей;

2024 год - 43 505,38 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 179178,43 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 83840,03 тыс. рублей;

2017 год - 95338,40 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Раздел V. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования

Меры налогового, тарифного, кредитного воздействия и иные меры государственного регулирования в сфере развития жилищного строительства не предусмотрены. Основными мерами государственного регулирования в области реализации Государственной программы являются меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в таблице 6.

Перечень мер правового регулирования реализации подпрограммы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации подпрограммы.

Раздел VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы не предусматривают оказание государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) финансово-экономические риски. Риск финансового обеспечения связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине продолжительности реализации подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешного выполнения от привлечения внебюджетных источников;

2) риски, связанные с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения республики. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный;

3) социальные риски преимущественно связаны со спадом уровня занятости населения и снижением возможности в приобретении жилья, с недовольством граждан сокращением объемов финансирования строительства объектов социального назначения, наличием несанкционированного строительства, неконтролируемым ростом цен на строительные материалы и жилье.

Управление организационными и социальными рисками будет обеспечено в рамках существующей структуры за счет мониторинга реализации мероприятий подпрограммы и корректировки (при необходимости) целевых индикаторов.

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к подпрограмме 3 "Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах
Республики Северная Осетия-Алания"

Правила
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий по сейсмоусилению в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2017 г., 18 марта 2019 г.

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сейсмоусилению, предусмотренных Государственной программой Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы (далее - Программа).

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, участвующих в реализации Программы в планируемом году, по реализации мероприятий по сейсмоусилению существующих объектов, находящихся в муниципальной собственности, и (или) по строительству новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны (далее - мероприятия по сейсмоусилению объектов).

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Северная Осетия-Алания Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство).

4. Условиями участия органов местного самоуправления в реализации Программы являются:

а) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, направленное на реализацию мероприятий по сейсмоусилению объектов, в размере, соответствующем расчетному уровню софинансирования этого расходного обязательства, а также наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования, включающего субсидию;

б) наличие утвержденной проектной документации на строительство новых сейсмостойких объектов и (или) на объекты, подлежащие сейсмоусилению, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

в) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего порядок предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется посредством заключения между Министерством и администрацией местного самоуправления муниципального образования Республики Северная Осетия-Алания соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), содержащего следующие положения:

а) сведения о размере предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

б) целевое назначение субсидии;

в) обязательство органа местного самоуправления о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения, в том числе о расходах местного бюджета на реализацию программ (подпрограмм), предусматривающих мероприятия по сейсмоусилению объектов, а также сроки и порядок представления указанных отчетов;

г) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из Соглашения;

д) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.

6. Перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется в установленном порядке на лицевые счета органов местного самоуправления, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

7. Субсидии, перечисленные местным бюджетам муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

8. Орган местного самоуправления до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по сейсмоусилению объектов по формам, которые установлены Соглашением.

9. Не использованный муниципальными образованиями по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания для дальнейшего возврата его в федеральный бюджет.

10. При наличии потребности в остатке субсидий, не использованном в истекшем финансовом году, указанный остаток может быть использован в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для дальнейшего возврата его в федеральный бюджет.

12. Министерство и орган государственного финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии органами местного самоуправления в случаях и в порядке, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Подпрограмма 4 "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания"

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 27 марта, 10 октября, 19 декабря 2017 г., 23 января, 5 июня, 24 июля 2018 г., 18 марта, 18 июля 2019 г., 14 августа, 17 ноября 2020 г., 10 сентября 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Соисполнители подпрограммы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания
Участники подпрограммы	ГКУ "Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания"
Программно-целевые методы подпрограммы	Ведомственные целевые программы отсутствуют.
Цели подпрограммы	Повышение эффективности расходования бюджетных средств.
Задачи подпрограммы:	Исполнение бюджетных обязательств по распределению бюджетных ассигнований в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой по объектам капитального строительства.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Освоение запланированных объемов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности на 100%.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	1 этап - 2016 - 2017 гг. 2 этап - 2018 - 2021 гг. 3 этап - 2022 - 2024 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4021728,53 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 969407,93 тыс. рублей; в 2017 году - 359839,05 тыс. рублей; в 2018 году - 63566,61 тыс. рублей; в 2019 году - 179656,96 тыс. рублей; в 2020 году - 1282863,10 тыс. рублей; в 2021 году - 1082769,88 тыс. рублей; в 2022 году - 27765,00 тыс. рублей; в 2023 году - 27765,00 тыс. рублей; в 2024 году - 27765,00 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2234677,94 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 852254,43 тыс. рублей; в 2017 году - 122020,51 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 691900,00 тыс. рублей; в 2021 году - 568503,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 1783720,59 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 117153,50 тыс. рублей; в 2017 году - 237818,54 тыс. рублей; в 2018 году - 63566,61 тыс. рублей; в 2019 году - 179656,96 тыс. рублей; в 2020 году - 590963,10 тыс. рублей; в 2021 году - 514266,88 тыс. рублей; в 2022 году - 27765,00 тыс. рублей; в 2023 году - 27765,00 тыс. рублей; в 2024 году - 27765,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Освоение в полном объеме бюджетных ассигнований.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 24 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2018 г. N 240

См. предыдущую редакцию

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности расходования бюджетных инвестиций, предусмотренных бюджетной росписью Министерству строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания на развитие жилищно-коммунальной сферы, градостроительной деятельности и государственной жилищной политики.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Республики Северная Осетия-Алания осуществляются в форме государственных капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой, утвержденной Правительством Республики Северная Осетия-Алания, и отражаются в законе о республиканском бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.

Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 ноября 2015 года N 273 "Вопросы Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания":

осуществляет функции по реализации государственной политики в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, промышленности строительных материалов, жилищной политики, функции по региональному государственному строительному надзору, региональному государственному контролю (надзору) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также функции государственного заказчика государственных программ Республики Северная Осетия-Алания в установленной сфере деятельности Министерства на территории Республики Северная Осетия-Алания;

является уполномоченным органом по взаимодействию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в том числе в рамках реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье", основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетами подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, повышение комфортности проживания.

В рамках данного приоритета планируется повысить удовлетворенность населения за счет строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания, создание условий для развития материальной базы.

Цель подпрограммы - повышение эффективности бюджетных расходов путем осуществления бюджетных инвестиций в форме государственных капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи:

исполнение бюджетных обязательств по распределению бюджетных ассигнований в форме государственных капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой.

Для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленной задачи в подпрограмме используется следующий целевой показатель (индикатор):

осуществление бюджетных инвестиций в форме государственных капитальных вложений в отношении каждого объекта капитального строительства, и их освоение в полном объеме.

Подпрограмма будет реализовываться в три этапа 1 этап - 2016 - 2017 гг., 2 этап - 2018 - 2021 гг., 3 этап - 2022 - 2024 гг.

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Раздел III. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются строительство и реконструкция объектов, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу, подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства и разработка проектно-сметной документации для строительства будущих лет.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, с указанием объемов финансирования приведен в сведениях о ресурсном обеспечении реализации Государственной программы (таблицы 4, 4а, 4б и 5, 5а, 5б).

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4021728,53 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 969407,93 тыс. рублей;

в 2017 году - 359839,05 тыс. рублей;

в 2018 году - 63566,61 тыс. рублей;

в 2019 году - 179656,96 тыс. рублей;

в 2020 году - 1282863,10 тыс. рублей;

в 2021 году - 1082769,88 тыс. рублей;

в 2022 году - 27765,00 тыс. рублей;

в 2023 году - 27765,00 тыс. рублей;

в 2024 году - 27765,00 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2234677,94 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 852254,43 тыс. рублей;

в 2017 году - 122020,51 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 691900,00 тыс. рублей;

в 2021 году - 568503,00 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 1783720,59 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 117153,50 тыс. рублей;

в 2017 году - 237818,54 тыс. рублей;

в 2018 году - 63566,61 тыс. рублей;

в 2019 году - 179656,96 тыс. рублей;

в 2020 году - 590963,10 тыс. рублей;

в 2021 году - 514266,88 тыс. рублей;

в 2022 году - 27765,00 тыс. рублей;

в 2023 году - 27765,00 тыс. рублей;

в 2024 году - 27765,00 тыс. рублей.

Раздел V. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования

Меры налогового, тарифного, кредитного воздействия и иные меры государственного регулирования не предусмотрены. Основными мерами государственного регулирования в области реализации Государственной программы являются меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в таблице 6.

Перечень мер правового регулирования реализации подпрограммы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации подпрограммы.

Раздел VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы не предусматривают оказание государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) финансово-экономические риски. Риск финансового обеспечения связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме;

2) риски, связанные с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения республики. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительного комплекса, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Управление организационными и социальными рисками будет обеспечено в рамках существующей структуры за счет мониторинга реализации мероприятий подпрограммы и корректировки (при необходимости) целевых индикаторов.

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Подпрограмма 5 "Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания"

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 27 марта, 19 декабря 2017 г., 5 июня 2018 г., 18 марта 2019 г., 31 марта 2020 г., 29 апреля, 10 сентября 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Участники подпрограммы	Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания; ГКУ "Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания".
Программно-целевые методы подпрограммы	Ведомственные целевые программы отсутствуют.
Цели подпрограммы	Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания
Задачи подпрограммы	Обеспечение мероприятий по завершению строительно-монтажных работ на социально значимых объектах; обеспечение мероприятий по передаче объектов, завершенных строительством, на баланс эксплуатирующим организациям; определение целесообразности дальнейшего строительства объектов, находящихся в ведении Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Сокращение объемов незавершенного строительства: в 2020 году - на 25%; в 2021 году - на 25%; в 2022 году - на 25%; в 2023 году - на 25%
Этапы и сроки реализации подпрограммы	1 этап - 2016 - 2017 гг. 2 этап - 2018 - 2021 гг. 3 этап - 2022 - 2024 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Финансирование в соответствии с Республиканской адресной инвестиционной программой Республики Северная Осетия-Алания
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Сокращение объемов незавершенного строительства за 2020 - 2024 годы на 100%.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

См. предыдущую редакцию

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Объем незавершенного строительства по объектам, находящимся на балансе Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания", составил из расчета фактически произведенных затрат 3 349 450,89 тыс. рублей (по 41 объекту) в том числе: приложение 1 "Объем затрат по объектам"; приложение 2 "Перечень объектов незавершенного строительства, находящихся в ведении Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания, в отношении которых предлагается завершение строительно-монтажных работ на социально значимых объектах, передача объектов, завершенных строительством, на баланс эксплуатирующим организациям, определение целесообразности дальнейшего строительства объектов.

Причинами роста объемов незавершенного строительства являются недостаточность капитальных вложений, выделяемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, ограниченные возможности привлечения средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ, что приводит к превышению нормативных сроков строительства и образованию долгостроев.

Также на увеличение числа объектов незавершенного строительства повлияло отсутствие в проектно-сметной документации затрат на выполнение мероприятий по составлению межевого плана, технического паспорта, технического плана здания и технологическому присоединению объектов к инженерным сетям.

В целях сокращения числа незавершенных строительством объектов в рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

составление межевых планов, технических паспортов, технических планов зданий с целью передачи объектов, завершенных строительством, на баланс эксплуатирующим организациям;

завершение строительства социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию;

определение межведомственной комиссией целесообразности дальнейшего строительства объектов.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать сокращению объема незавершенного строительства.

Общий объем затрат по видам работ приведен в приложении 1 к подпрограмме.

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

См. предыдущую редакцию

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетом и целью подпрограммы является сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания объектов, находящихся в ведении Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач:

обеспечение мероприятий по завершению строительно-монтажных работ на социально значимых объектах;

обеспечение мероприятий по передаче объектов, завершенных строительством, на баланс эксплуатирующим организациям;

определение целесообразности дальнейшего строительства объектов.

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы - сокращение объемов незавершенного строительства.

Сведения о показателях (индикаторах) представлены в таблице 1.

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474

См. предыдущую редакцию

Раздел III. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 5.1. Подготовка документации для передачи завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям.

В рамках реализации мероприятия государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания" обеспечивается подготовка документации, необходимой для передачи завершенных строительством объектов в государственную собственность Республики Северная Осетия-Алания. Министерством государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания в установленном порядке обеспечивается передача объектов на баланс эксплуатирующим организациям.

Абзац утратил силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

основное мероприятие 5.2. Завершение строительством социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию.

В рамках данного мероприятия государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства Республики Северная Осетия-Алания" обеспечивается завершение строительно-монтажных работ по объектам.

Абзац утратил силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

основное мероприятие 5.3. Определение целесообразности дальнейшего строительства объектов, не предусматриваемых к финансированию.

Целесообразность дальнейшего строительства объектов будет определяться межведомственной комиссией. По решению комиссии предусматривается:

включение объектов незавершенного строительства в перечень достраиваемых;

списание и снос объекта;

принятие объекта в государственную казну.

Состав межведомственной комиссии по определению целесообразности дальнейшего строительства объектов и порядок списания выполненных работ и затрат по незавершенным строительством объектам утверждаются постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

Абзац утратил силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Основное мероприятие 5.4. Передача завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям.

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

См. предыдущую редакцию

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания

Подпрограммой предусматривается финансирование части объектов за счет средств Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия-Алания.

Раздел V. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования

Меры налогового, тарифного, кредитного воздействия и иные меры государственного регулирования не предусмотрены. Основными мерами государственного регулирования в области реализации Государственной программы являются меры правового регулирования.

Абзац утратил силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Перечень мер правового регулирования реализации подпрограммы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации подпрограммы.

Раздел VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы не предусматривают оказание государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы можно отнести:

определенные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) к неэффективному использованию бюджетных средств или задержке в их выполнении;

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что потребует концентрации средств республиканского бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Приложение 1

к подпрограмме 5

"Сокращение объемов незавершенного

строительства на территории Республики

Северная Осетия-Алания"

Объем затрат по объектам

Объем затрат по объектам

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 27 марта, 19 декабря 2017 г., 18 марта 2019 г., 31 марта 2020 г., 29 апреля, 10 сентября 2021 г.

тыс. рублей
Государственный заказчик	Объем капитальных вложений (фактически произведенные затраты)
Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	2 418 832,80

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Приложение 2

к подпрограмме 5

"Сокращение объемов

незавершенного строительства

на территории Республики

Северная Осетия-Алания"

Перечень
объектов незавершенного строительства, находящихся в ведении Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, в отношении которых предлагается завершение строительно-монтажных работ на социально значимых объектах, передача объектов, завершенных строительством, на баланс эксплуатирующим организациям, определение целесообразности дальнейшего строительства объектов

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 19 декабря 2017 г., 18 марта 2019 г., 31 марта 2020 г., 29 апреля, 10 сентября 2021 г.

N п/п	Наименование объекта	Год начала строительства	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.
1	Водоснабжение п. Восход, с. Ир-2, Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Ир, п. Восход	2014	2685000,00
2	Газификация п. Восход-2, с. Ир, Пригородного района РСО-Алания, Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Ир, п. Восход	2014	6000000,00
3	Восстановление инженерных сетей северной части с. Чермен (пос. Новый) Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания	2007	114961200,00
4	Восстановление Тарского водозабора Пригородный район, Республика Северная Осетия-Алания, с. Тарское	2008	53205900,00
5	Утратил силу с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
6	Зона затопления Зарамагской ГЭС, п. Зарамаг РСО-Алания. Инженерная защита народнохозяйственных объектов. Обходной тоннель, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район	2007	666150300,00
7	Реконструкция и расширение 2 очереди канализации в г. Моздоке, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок	2004	46609600,00
8	Утратил силу с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
9	Реконструкция районной больницы с. Чикола, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Чикола, ул. Арсагова, 25	2002	13974800,00
10	Реконструкция системы водоснабжения г. Моздок и населенных пунктов Моздокского района, РСО-Алания, 1 этап	2009	208496160,73
11	Реконструкция Спорткомплекса г. Ардон, Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, г. Ардон, Бадоева, 7	2002	5885500,00
12	Реконструкция центральной районной больницы, г. Алагир, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Островского, 38	2008	72713203,00
13	Реконструкция центральной районной больницы, г. Моздок, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, ул. Мира, 2	2008	95237298,00
14	Утратил силу с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
15	Реконструкция электрических сетей, г. Алагир, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, г. Алагир	2008	254917339,00
16	Утратил силу с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
17	Строительство водопроводных сетей, ливневых канализаций, г. Беслане Правобережный район, Республика Северная Осетия-Алания	2007	454839988,01
18	Строительство общеобразовательной школы N 1 на 640 ученических мест РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, ул. Братьев Албегоновых, 83	2008	208512346,49
19	Строительство очистных сооружений канализаций г. Алагир, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, г. Алагир	2012	129514875,00
20	Строительство школы на 500 мест в пос. Новый, ул. Школьная, 12, Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания	2008	45893473,71
21	Строительство школы на 500 м. в пос. Новый Пригородного района (инженерная инфраструктура), Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, п. Новый	2013	4265419,00
22	Утратил силу с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
23	Реконструкция базы футбольного клуба "Алания" РСО-Алания, г. Владикавказ, Гизельское шоссе, 3	2010	34970400,00
24	Утратил силу с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
	Итого	X	2418832802,94

Приложение 3
к подпрограмме 5
"Сокращение объемов
незавершенного строительства
на территории Республики
Северная Осетия-Алания"
на 2016 - 2024 годы

Объем затрат,
необходимый для завершения строительства социально значимых объектов

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 27 марта, 19 декабря 2017 г., 18 марта 2019 г.

Утратило силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 4

к подпрограмме 5
"Сокращение объемов
незавершенного строительства на территории
Республики Северная Осетия-Алания
на 2016 - 2024 годы"

Перечень
объектов незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2017 г., 18 марта 2019 г.

Утратило силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 5

к подпрограмме 5
"Сокращение объемов
незавершенного строительства на территории
Республики Северная Осетия-Алания
на 2016 - 2024 годы"

Перечень
объектов незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2017 г., 18 марта 2019 г.

Утратило силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 6
к подпрограмме 5
"Сокращение объемов
незавершенного строительства на территории
Республики Северная Осетия-Алания
на 2016 - 2024 годы"

Перечень
объектов незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2019 г.

Утратило силу с 31 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2020 г. N 103

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Подпрограмма 6 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 27 марта, 10 октября, 19 декабря 2017 г., 5 июня 2018 г., 18 марта 2019 г., 14 августа 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 14 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 августа 2020 г. N 274

См. предыдущую редакцию

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Участники подпрограммы	Отсутствуют.
Программно-целевые методы подпрограммы	Ведомственные целевые программы отсутствуют.
Цели подпрограммы	Обеспечение выполнения функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Задачи подпрограммы	Обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использования государственного имущества.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	1 этап - 2016 - 2017 гг. 2 этап - 2018 - 2021 гг. 3 этап - 2022 - 2024 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 537170,79 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 35289,9 тыс. рублей; 2017 год - 64585,74 тыс. рублей; 2018 год - 42059,80 тыс. рублей; 2019 год - 63871,10 тыс. рублей; 2020 год - 76392,04 тыс. рублей; 2021 год - 63743,05 тыс. рублей; 2022 год - 63743,05 тыс. рублей; 2023 год - 63743,05 тыс. рублей; 2024 год - 63743,05 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание условий для достижения целей Государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы" направлена на создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Функции по реализации государственной политики в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, промышленности строительных материалов, жилищной политики, функции по региональному государственному строительному надзору, региональному государственному контролю (надзору) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, осуществляются Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.

Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои подведомственные учреждения во взаимодействии с другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований республики.

Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 ноября 2015 года N 273 "О Министерстве строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания" осуществляет правовое регулирование по следующим основным вопросам:

разработка предложений и реализация в Республике Северная Осетия-Алания основных направлений государственной политики в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, промышленности строительных материалов, жилищной политики;

координация в пределах своей компетенции деятельности организаций строительного комплекса в Республике Северная Осетия-Алания;

совершенствование законодательства Республики Северная Осетия-Алания в установленной сфере деятельности Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.

В ведении Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания находятся учреждения, финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются повышение эффективности государственного управления, качество и оперативность исполнения государственных функций.

Цель подпрограммы - обеспечение выполнения функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением задачи по обеспечению эффективного и качественного управления государственными финансами и использования государственного имущества.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение целей Государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

Подпрограмма будет реализовываться в три этапа 1 этап - 2016 - 2017 гг., 2 этап - 2018 - 2021 гг., 3 этап - 2022 - 2024 гг.

Утратил силу с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Раздел III. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру подпрограммы включены следующие основные мероприятия:

обеспечение выполнения функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания по выработке и реализации государственной жилищной политики и градостроительной деятельности;

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.

Выполнение данных основных мероприятий будет способствовать достижению целей Программы и входящих в ее структуру подпрограмм.

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 14 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 августа 2020 г. N 274

См. предыдущую редакцию

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 537170,79 тыс. рублей, из них:

2016 год - 35289,9 тыс. рублей;

2017 год - 64585,74 тыс. рублей;

2018 год - 42059,80 тыс. рублей;

2019 год - 63871,10 тыс. рублей;

2020 год - 76392,04 тыс. рублей;

2021 год - 63743,05 тыс. рублей;

2022 год - 63743,05 тыс. рублей;

2023 год - 63743,05 тыс. рублей;

2024 год - 63743,05 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Раздел V. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования

Меры налогового, тарифного, кредитного воздействия и иные меры государственного регулирования в сфере жилищного строительства не предусмотрены. Основными мерами государственного регулирования в области реализации Государственной программы являются меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в таблице 6.

Перечень мер правового регулирования реализации подпрограммы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации подпрограммы.

Раздел VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы не предусматривают оказание государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы можно отнести:

определенные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) к неэффективному использованию бюджетных средств или задержке в их выполнении;

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что потребует концентрации средств республиканского бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Информация об изменениях:

Программа дополнена Подпрограммой 7 с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

Подпрограмма 7
"Национальный проект "Жилье и городская среда"

С изменениями и дополнениями от:

18 июля 2019 г., 17 ноября, 24 декабря 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 24 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2020 г. N 469

См. предыдущую редакцию

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Участники подпрограммы	Администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию).
Программно-целевые методы подпрограммы	Ведомственные целевые программы отсутствуют.
Цели подпрограммы	Развитие на территории Республики Северная Осетия-Алания жилищного строительства;
Задачи подпрограммы	Увеличение объема жилищного строительства в республике не менее чем до 291,0 тыс. кв. метров в год, в том числе за счет реализации мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	1 этап - 2019 - 2021 гг. 2 этап - 2022 - 2024 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2024 годах составит 1818305,92 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1766339,6 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 51966,32 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Достижение показателя годового объема ввода жилья в республике в размере 291,0 тыс. кв. метров к 2024 году

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ее текущего (действительного) состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года, в соответствии с которыми Правительству Российской Федерации поручено разработать (скорректировать) национальные проекты (программы), в том числе по направлению "жилье и городская среда".

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным проектам от 24 сентября 2018 года N 12 утвержден паспорт национального проекта (программы) "Жилье и городская среда", в соответствии с которым в структуру национального проекта входят четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Одной из задач федерального проекта "Жилье" является модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством совершенствования механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья.

Эффективным механизмом государственной поддержки жилищного строительства на сегодняшний день является реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.

В рамках указанных мероприятий, предусматривающих государственную поддержку на строительство (реконструкцию) объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий в целях строительства жилья, в 2018 году в Республике Северная Осетия-Алания завершено строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне N 18 г. Владикавказа и средней общеобразовательной школы в микрорайоне N 12 г. Владикавказ. Общий объем бюджетных инвестиций в указанные объекты составил 648,2 млн рублей.

В 2019 - 2024 годах планируется продолжение участия Республики Северная Осетия-Алания в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации, предусмотренных национальным проектом "Жилье и городская среда".

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Стратегией социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года, утвержденной Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2012 г. N 54-РЗ.

Основной стратегической целью государственной жилищной политики является увеличение объемов жилищного строительства в Российской Федерации до 120,0 млн в год к 2024 году.

В этой связи основными задачами данной подпрограммы являются:

модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства;

обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства;

развитие среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, повышение квалификации специалистов в области архитектуры.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение стратегических целей государственной жилищной политики, в частности по увеличению объемов ввода жилья.

Приоритетным направлением реализации подпрограммы является региональный проект "Жилье", структура которого соответствует структуре федерального проекта "Жилье", а цели и показатели которого направлены на достижение целей и показателей федерального проекта "Жилье", целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда".

Подпрограмма будет реализовываться в два этапа: 1 этап - 2019 - 2021 гг., 2 этап - 2022 - 2024 гг.

Раздел III. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предполагает реализацию следующего основного мероприятия:

основное мероприятие 7.1 "Региональный проект "Жилье".

В рамках данного основного мероприятия планируется реализация мероприятий, предусмотренных региональным проектом "Жилье", разработанным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Задачи и результаты регионального проекта "Жилье"

N п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья.
1.1.	Принятие решения об обеспечении средств республиканского бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	31.12.2018, далее ежегодно	Б.Э. Бизиков, первый заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания
1.2.	Подготовка заявки о наличии потребности в использовании субсидии из федерального бюджета для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства	01.10.2018, далее ежегодно	Б.Э. Бизиков, первый заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания
1.3.	Получение от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации, сведений об обеспечении ввода жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	31.12.2018, далее ежегодно	Б.Э. Бизиков, первый заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания
2.	Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства
2.1.	Обеспечение достижения целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", в том числе сокращение сроков предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней	22.12.2022	Д.Г. Базаев, заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, органы местного самоуправления, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, ресурсоснабжающие организации, территориальные подразделения федеральных учреждений и ведомств
2.2.	Обеспечение возможности прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна" в единой информационной системе жилищного строительства	22.12.2023	Д.Г. Базаев, заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, органы местного самоуправления, заинтересованные органы исполнительной власти субъекта, ресурсоснабжающие организации, территориальные подразделения федеральных учреждений и ведомств
2.2.1.	Внедрение нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в части установления единых требований государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид, а также формы документов, необходимых для оказания таких услуг	01.02.2022	Д.Г. Базаев, заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, органы местного самоуправления, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, ресурсоснабжающие организации, территориальные подразделения федеральных учреждений и ведомств
2.2.2.	Осуществление нее менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства в электронном виде	31.12.2022	Д.Г. Базаев, заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, органы местного самоуправления, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, ресурсоснабжающие организации, территориальные подразделения федеральных учреждений и ведомств
3.	Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение
3.1.	Внедрение стандарта комплексного развития территорий с учетом методических документов разработанных федеральными органами исполнительной власти	01.04.2021	Б.Э. Бизиков, первый заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания
3.2.	Реализация федерального законодательства, предусматривающего упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий	31.12.2019	Б.Э. Бизиков, первый заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания
4.	Реализация мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей
4.1.	Реализация мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей	01.04.2019	Р.Г. Битиев, заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, органы местного самоуправления
5.	Развитие среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по повышению квалификации специалистов в области архитектуры
5.1.	Реализация мероприятий по развитию и поддержке среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства	31.12.2024	Д.Г. Базаев, заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, органы местного самоуправления
5.2.	Реализация мероприятий по повышению квалификации специалистов в области архитектуры	31.12.2024	Д.Г. Базаев, заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, органы местного самоуправления

Одним из мероприятий, предусмотренных региональным проектом "Жилье", является стимулирование развития жилищного строительства в муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания.

Данное мероприятие проводится в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и предполагает оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в виде субсидии на создание условий для развития инвестиционных проектов, предусматривающих строительство жилья экономкласса.

Финансовая поддержка оказывается при реализации инвестиционных проектов, отобранных для реализации по итогам конкурсных отборов, ежегодно проводимых ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", на следующие цели:

на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономического класса;

на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса;

на строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса.

Перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства в муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания с указанием объемов финансирования приведен в сведениях о ресурсном обеспечении реализации Государственной программы (таблицы 4, 4а, 4б и 5, 5а, 5б).

Перечень приоритетных инвестиционных проектов для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства

Наименование и расположение	Общая площадь участка, га	Категория земель	Сведения о регистрации права федеральной, республиканской, муниципальной или частной собственности	Сведения об обременениях права	Предлагаемое использование земельного участка
г. Владикавказ, Карцинское шоссе, Учхоз им. Саламова	4,5	земли населенных пунктов	федеральная		комплексное освоение
РСО-Алания, г. Владикавказ, МКРП	28,5	земли населенных пунктов	муниципальная		комплексное освоение
Пригородный район, с. Гизель	28	земли населенных пунктов	муниципальная		комплексное освоение
г. Владикавказ, МКР "Новый город"	90,6	земли населенных пунктов	муниципальная		комплексное освоение
г. Владикавказ, МКР 18	29,78	земли населенных пунктов	муниципальная		комплексное освоение
г. Владикавказ, МКР 19	35,88	земли населенных пунктов	муниципальная		комплексное освоение
г. Владикавказ, МКР 12	25,81	земли населенных пунктов	муниципальная		комплексное освоение
г. Владикавказ, МКР "Юбилейный"	22,7	земли населенных пунктов	муниципальная		комплексное освоение
Алагирский район, г. Алагир, МКР "Северный"	2	земли населенных пунктов	муниципальная		комплексное освоение
Алагирский район, с. Кодахджин	11	земли сельскохозяйственного назначения	муниципальная		комплексное освоение
Моздокский район, г. Моздок, 6 квартал, ул. Юбилейная-Коммунальная	8,8	земли населенных пунктов	собственность не разграничена		комплексное освоение

Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета Республики Северная Осетия-Алания, софинансирование которых планируется осуществлять за счет субсидии

N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Наименование заказчика/застройщика	Год начала строительства	Год завершения строительства	Мощность строительства	Сметная стоимость в тыс. руб. в ценах соответствующих лет	Объемы финансирования в текущем году в тыс. руб.
							всего	средства федерального бюджета	средства республиканского бюджета	средства местного бюджета	средства внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
2.	Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне N 12, г. Владикавказ	ГКУ "Управление капитального строительства РСО-Алания"	2018	2018	500 мест	413371,79	405526,02	373083,94	32442,08	0,00	0,00
3.	Детский сад на 280 мест в микрорайоне N 18 г. Владикавказ РСО-Алания	ГКУ "Управление капитального строительства РСО-Алания"	2018	2018	280 мест	246741,36	242642,73	223231,31	19411,42	0,00	0,00
4.	Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне N 18 г. Владикавказ	ГКУ "Управление капитального строительства РСО-Алания"	2019	2019	500 мест	412021,05	29758,89	0,00	29758,89	0,00	0,00
5.	Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне N 19 г. Владикавказ по ул. Гагкаева, 5	ГКУ "Управление капитального строительства РСО-Алания"	2019	2019	500 мест	404351,24	29150,74	0,00	29150,74	0,00	0,00
6.	Детский сад на 280 мест в микрорайоне N 19 г. Владикавказ по ул. Владикавказская, 69 г, РСО-Алания	ГКУ "Управление капитального строительства РСО-Алания"	2020	2020	280 мест	247465,83	18558,73	0,00	18558,73	0,00	0,00
7.	Строительство детского сада на 280 мест в г. Владикавказ по ул. А. Кесаева, 45, в микрорайоне N 11, РСО-Алания	ГКУ "Управление капитального строительства РСО-Алания"	2020	2020	280 мест	232294,56	17334,30	0,00	17334,30	0,00	0,00
8.	Застройка левобережного административного округа г. Владикавказ (строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР N 18, г. Владикавказ)	ГКУ "Управление капитального строительства РСО-Алания"	2019	2020	500 мест	374875,79	421896,72	392363,95	29532,77	0,00	0,00
9.	Застройка левобережного административного округа г. Владикавказ (автомобильные дороги в МКР N 18. г. Владикавказ)	ГКУ "Управление капитального строительства РСО-Алания"	2019	2020	4,9 км	124796,32	141157,08	131276,08	9881,00	0,00	0,00

Субсидии из федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и (или) местных бюджетов и направляются из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания местным бюджетам в порядке, установленном настоящей подпрограммой (приложение 1 к настоящей подпрограмме).

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 24 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2020 г. N 469

См. предыдущую редакцию

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2024 годах составит 1818305,92 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 563053,8 тыс. рублей;

2020 год - 702940,1 тыс. рублей;

2021 год - 240704,24 тыс. рублей;

2022 год - 311607,78 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета - 1766339,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 523640,0 тыс. рублей;

2020 год - 695910,7 тыс. рублей;

2021 год - 238297,20 тыс. рублей;

2022 год - 308491,70 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета - 51966,32 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 39413,8 тыс. рублей;

2020 год - 7029,4 тыс. рублей;

2021 год - 2407,04 тыс. рублей;

2022 год - 3116,08 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Раздел V. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования

Мероприятия подпрограммы на территории Республики Северная Осетия-Алания проводятся в соответствии с требованиями государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В этой связи разработка нормативно-правовой и методологической базы, необходимой для участия в реализации мероприятий подпрограммы, будет осуществляться государственным заказчиком-координатором указанной государственной программы.

Раздел VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы не предусматривают оказание государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

сокращение объемов финансирования мероприятий подпрограммы из федерального, республиканского и местных бюджетов, вызванное неблагоприятной ситуацией в экономике Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, или изменением приоритетов государственной политики Российской Федерации;

неспособность Республики Северная Осетия-Алания и (или) органов местного самоуправления обеспечить необходимый уровень софинансирования расходных обязательств по мероприятиям подпрограммы, предусматривающим привлечение средств федерального бюджета на условиях софинансирования из республиканского и (или) местных бюджетов;

снижение объемов ввода жилья и рост себестоимости строительства под воздействием финансово-экономических изменений на рынке жилья, а также отрасли жилищного строительства.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем контроля и координации Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания деятельности муниципальных образований, участвующих в реализации подпрограммы, в сфере жилищного строительства.

Информация об изменениях:

Подпрограмма 7 дополнена приложением 1 с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 7
"Национальный проект
"Жилье и городская среда"

Правила
предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов местным бюджетам на развитие жилищного строительства Республики Северная Осетия-Алания

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства Республики Северная Осетия-Алания (далее - мероприятия).

Субсидия предоставляется органам местного самоуправления, инвестиционные проекты, включая проекты жилищного строительства в рамках мероприятия "Жилье для российской семьи", которых прошли ежегодный конкурсный отбор, проводимый в соответствии с процедурами отбора, установленными государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - субсидия).

2. В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", субсидии используется на следующие цели:

а) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья, а также предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей;

б) строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья;

в) строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья;

г) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.

3. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками, производится:

а) из расчета предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 процентных пункта;

б) при условии, что в кредитный договор включены обязательства заемщика по реализации проекта, на финансирование которого предоставляется кредит;

в) при условии своевременного исполнения заемщиками текущих обязательств в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему.

4. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не производится.

5. Для включения инвестиционного проекта в республиканскую заявку на участие в конкурсном отборе орган местного самоуправления или (и) заемщик предоставляет в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания следующие документы:

а) заявление о возмещении затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту;

б) копия кредитного договора, заверенная банком, выдавшим кредит;

в) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

г) расчет кредита (кредитной линии) на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту.

6. Заемщик для получения возмещения затрат на уплату процентов по кредиту в течение 30 календарных дней после уплаты процентов по кредиту представляет в Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания следующие документы:

а) заверенные банком копии документов, подтверждающих своевременное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему;

б) выписка из ссудного счета о получении заемщиком кредита;

в) заверенные заемщиком и банком документы, подтверждающие целевое использование полученного кредита;

г) расчет кредита (кредитной линии) на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту;

д) справка налогового органа об отсутствии у юридического лица просроченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату не ранее даты уплаты процентов.

7. Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания на основании документов, представленных органами местного самоуправления, и с учетом средств республиканского и (или) местных бюджетов, которые планируется выделить на реализацию мероприятий в соответствующем году, ежегодно составляет республиканскую заявку и в целях финансирования объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", участвует в конкурсных отборах, проводимых в порядке и в сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. В соответствии с требованиями приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий по каждому из направлений расходов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, определяется по формуле

,

где:

- уровень софинансирования расходного обязательства Республики Северная Осетия-Алания за счет субсидий на реализацию региональных программ по каждому из направлений расходов бюджета Республики Северная Осетия-Алания;

- средний уровень софинансирования расходного обязательства Республики Северная Осетия-Алания за счет субсидий на реализацию региональных программ (устанавливается по направлениям расходов бюджета Республики Северная Осетия-Алания в значении 0,8 применительно к направлениям расходов, указанным в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил, а применительно к расходам по направлениям расходов, указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 2 настоящих Правил, - 0,7);

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности Республики Северная Осетия-Алания на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

9. В случае если средства местного бюджета не соответствуют значению уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования, определенному в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил (меньше значения), объем рассчитанной субсидии может быть увеличен до объема, позволяющего обеспечить уровень софинансирования мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий в планируемом году.

10. Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, инвестиционные проекты которых прошли ежегодный конкурсный отбор, утверждается Правительством Республики Северная Осетия-Алания

11. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий осуществляется посредством заключения между Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания и органами местного самоуправления, инвестиционные проекты которых прошли ежегодный конкурсный отбор, соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания

12. Перечисление субсидий и (или) средств на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту в местные бюджеты осуществляется в установленном порядке на лицевые счета органов местного самоуправления, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, потребность в котором отсутствует, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с установленными требованиями.

14. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном в истекшем финансовом году, указанный остаток в соответствии с решением Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания может быть использован в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством.

15. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с бюджетным законодательством.

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания и соответствующим органом финансового контроля.

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы, I этап

С изменениями и дополнениями от:

16 августа 2016 г., 27 марта, 19 декабря 2017 г., 18 марта 2019 г.

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2015	2016	2017
1	2	3	5	6	7
Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. метров	173,9	175,2	177,8
2.	Уровень обеспеченности населения жильем	кв. метров на человека	27,1	27,15	27,2
Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Доля годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса	%	23	25	27
2.	Доля годового объема ввода малоэтажного жилья	%	25	27	30
3.	Коэффициент доступности жилья	лет	2,86	2,8	2,7
4.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	%	42	42	43
Подпрограмма 2 "Жилище"
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	единиц	38	30	30
Подпрограмма 3 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Площадь сейсмоусиленных зданий и сооружений	тыс. кв. метров	-	101,0	45,7
Подпрограмма 4 "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Освоение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности	%	-	100	100
Подпрограмма 5 "Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы"
1.	Сокращение объемов незавершенного строительства	%	-	70	3

Информация об изменениях:

Таблица 1а изменена с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Таблица 1а

Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы, II этап

С изменениями и дополнениями от:

24 июля 2018 г., 18 марта 2019 г.

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. метров	209,0	214,0	238,0	228,0
2.	Уровень обеспеченности населения жильем	кв. метра на человека	28,1	28,3	28,5	28,6
Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Доля годового объема ввода стандартного жилья	%	75	76	77	78
2.	Доля годового объема ввода малоэтажного жилья	%	20	21	22	23
3.	Коэффициент доступности жилья	лет	2,6	2,55	2,5	2,45
4.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	%	43	47	49	50
Подпрограмма 2 "Жилище"
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	единиц	226	78	78	78
Подпрограмма 3 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Площадь сейсмоусиленных зданий и сооружений	тыс. кв. метров	11,5	1,7	0	30,1
Подпрограмма 4 "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Освоение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности	%	100	100	100	100
Подпрограмма 5 "Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы"
1.	Сокращение объемов незавершенного строительства	%	25	15	15
Подпрограмма 7 "Национальный проект "Жилье и городская среда"
1.	Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть не менее 8%
1.1.	Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту	%	10,4	9,9	9,4	9,0
1.2.	Количество предоставленных ипотечных кредитов	млн ед.	0,002230	0,002240	0,002250	0,002260
2.	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год млн кв. метров	млн кв. метров	0,209000	0,214000	0,238000	0,228000
2.1.	Объем ввода в многоквартирных жилых домах	млн кв. метров	0,147900	0,147900	0,109500	0,119300
2.1.1.	Объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированный за счет ипотечного кредитования в год	млн кв. метров	0,015120	0,016956	0,019008	0,021276
3.	Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территории, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое историко-культурного, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение
3.1.	Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства, в том числе:
3.1.1.	Количество земельных участков	шт.	0,00	25	27	15
3.1.2.	Площадь земельных участков	га	0,00	30,00	40,00	50,00
3.2.	Средняя стоимость 1 кв. м модельного жилья на первичном рынке	тыс. рублей	35,91	36,74	37,57	38,4
3.3.	Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, по которым открыты счета эскроу	штук в год	0	500	800	1000
3.4.	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию	рабочих дней	7	7	7	7
3.5.	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства	дни	30	30	30	30
3.6.	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде	единиц	2	5	7	7

Информация об изменениях:

Программа дополнена таблицей 1б с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

Таблица 1б

Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы, III этап

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения		Значения показателей
				2022 г.	2023 г.			2024 г.
Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. метров	253,0			272,0	291,0
2.	Уровень обеспеченности населения жильем	кв. метра на человека	28,7			28,8	28,9
Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Доля годового объема ввода стандартного жилья	%	79			80	81
2.	Доля годового объема ввода малоэтажного жилья	%	24			25	26
3.	Коэффициент доступности жилья	лет	2,4			2,35	2,3
4.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	%	53			56	60
Подпрограмма 2 "Жилище"
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	единиц	78			78	78
Подпрограмма 3 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Площадь сейсмоусиленных зданий и сооружений	тыс. кв. метров	10,0			10,0	10,0
Подпрограмма 4 "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Освоение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности	%	100			100	100
Подпрограмма 5 "Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы"
1.	Сокращение объемов незавершенного строительства	%
Подпрограмма 7 "Национальный проект "Жилье и городская среда"
1.	Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть не менее 8%
1.1.	Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту	%	8,5			8,3	7,9
1.2.	Количество предоставленных ипотечных кредитов	млн ед.	0,002270			0,002280	0,002290
2.	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год	млн кв. метров	0,253000			0,272000	0,291000
2.1.	Объем ввода в многоквартирных жилых домах	млн кв. метров	0,129000			0,138700	0,148700
2.1.1.	Объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированный за счет ипотечного кредитования в год	млн кв. метров	0,023814			0,026676	0,029862
3.	Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территории, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое историко-культурного, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение
3.1.	Земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства, в том числе:
3.1.1.	Количество земельных участков	шт.	18			21	24
3.1.2.	Площадь земельных участков	га	60,00			60,00	60,00
3.2.	Средняя стоимость 1 кв. м модельного жилья на первичном рынке	тыс. рублей	39,23			40,0	40,9
3.3.	Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, по которым открыты счета эскроу	штук в год	1200			1400	1600
3.4.	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию	рабочих дней	5			5	5
3.5.	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства	дни	30			30	30
3.6.	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде	единиц	7			7	7

Таблица 2

Сведения
о показателях, включенных в Федеральный план статистических работ

Наименование показателя	Пункт Федерального плана статистических работ	Субъект официального статистического учета
Годовой объем ввода жилья	1.21.3	Росстат
Уровень обеспеченности населения жильем (жилищные условия населения)	1.11.1	Росстат

Информация об изменениях:

Таблица 2а изменена с 24 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2018 г. N 240

См. предыдущую редакцию

Таблица 2а

Сведения
о показателях, не входящих в состав данных официальной статистики, обеспечивающих получение сведений для характеристики результатов реализации Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

24 июля 2018 г.

N	Наименование показателя	Ответственный за сбор и предоставление информации	Единица измерения	Периодичность, вид временной характеристики и разрез наблюдения	Источник информации и индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Алгоритм формирования показателя	Реквизиты нормативно-правового акта органа исполнительной власти
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа
1.	Доля годового объема ввода стандартного жилья	Дзоблаева А.Б., начальник отдела развития жилищного строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, телефон: 8 (8672) 40-57-30, e-mail:oip_ministry@mail.ru	процент	ежеквартально, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение		Приказ Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания от 12.02.2016 N 40
2.	Доля годового объема ввода малоэтажного жилья		процент	ежемесячно, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение
3.	Коэффициент доступности жилья		единица	1 раз в год, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение
4.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств		единицы	1 раз в год, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение
5.	Общее количество семей граждан, улучшивших жилищные условия		единица	1 раз в год, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение
6.	Площадь сейсмоусиленных зданий и сооружений	Вахрушев О.А., начальник отдела промстройиндустрии Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, телефон: 8 (8672) 40-57-19	тыс. кв. м	1 раз в год, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение		Приказ Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания от 12.02.2016 N 40
Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Доля годового объема ввода стандартного жилья	Дзоблаева А.Б., начальник отдела развития жилищного строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, телефон: 8 (8672) 40-57-30, e-mail: oip_ministry@mail.ru	процент	ежеквартально, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение		Приказ Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания от 12.02.2016 N 40
2.	Доля годового объема ввода малоэтажного жилья		процент	ежемесячно, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение
3.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств		единицы	1 раз в год, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение
Подпрограмма 2 "Жилище"
1.	Коэффициент доступности жилья	Дзоблаева А.Б., начальник отдела развития жилищного строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, телефон: 8 (8672) 40-57-30, e-mail: oip_ministry@mail.ru	единица	1 раз в год, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение		Приказ Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания от 12.02.2016 N 40
2.	Общее количество семей граждан, улучшивших жилищные условия		единица	1 раз в год, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение
Подпрограмма 3 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Площадь сейсмоусиленных зданий и сооружений	Вахрушев О.А., начальник отдела промстройиндустрии Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, телефон: 8 (8672) 40-57-19	тыс. кв. м	1 раз в год, за отчетный период, территориальный	периодическая отчетность, административная информация	сплошное наблюдение		Приказ Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания от 12.02.2016 N 40

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и мероприятий Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы

С изменениями и дополнениями от:

16 августа 2016 г., 19 декабря 2017 г., 24 июля 2018 г., 18 марта 2019 г.

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации	Связь с показателями государственной программы
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания"
1.	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе на вовлекаемых в хозяйственный оборот земельных участках в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства"	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, Министерство государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения	увеличение объемов строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного жилищного строительства, реализация мероприятий комплексного развития жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе на федеральных землях, вовлекаемых в оборот в целях жилищного строительства	годовой объем ввода жилья; коэффициент доступности жилья; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств; доля ввода стандартного жилья, в общем объеме ввода жилья; доля годового ввода малоэтажного жилья
2.	Основное мероприятие 1.2. Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в строительстве на территории Республика Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	создание предпосылок для комплексного освоения и развития территорий республики, в том числе для массового жилищного строительства	подготовка и утверждение документации по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности	годовой объем ввода жилья; уровень обеспеченности населения жильем.
3.	Основное мероприятие 1.3. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Северная Осетия-Алания"	01.01.2016	31.12.2024	развитие механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования	увеличение предлагаемых ипотечных продуктов для населения (в том числе социально ориентированных групп населения)	коэффициент доступности жилья; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
4.	Основное мероприятие 1.5. Содействие формированию рынка доступного арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	создание нормативных правовых и организационных условий для строительства арендного жилья и развития некоммерческого жилого фонда	увеличение объемов строительства жилья экономического класса, в т.ч. малоэтажного жилищного строительства	годовой объем ввода жилья; уровень обеспеченности населения жильем; коэффициент доступности жилья; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств; доля ввода стандартного жилья; доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья
5.	Основное мероприятие 1.6. Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства (реконструкции) предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, достижение целевых индикаторов снижения объема потребляемых коммунальных ресурсов	внедрение новых технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства (реконструкции) предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства	годовой объем ввода жилья; объем ввода стандартного жилья; доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья
6.	Основное мероприятие 1.7. Реализация мероприятия "Жилье для российской семьи"	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.07.2018	31.12.2024	реализация комплекса мер правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих стимулирование строительства стандартного жилья, снижение стоимости строительства и цены приобретения такого жилья; создание для граждан условий доступности ипотечных кредитов на строительство и (или) приобретение жилых помещений строящегося и (или) приобретаемого стандартного жилья	увеличение объемов строительства стандартного жилья для экономически активного населения; повышение доступности ипотечных жилищных кредитов	годовой объем ввода жилья; уровень обеспеченности населения жильем.
7.	Основное мероприятие 1.8. Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельным категориям граждан	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	улучшение жилищных условий категорий граждан из числа инвалидов, ветеранов, участников ВОВ и граждан, больных заразной формой туберкулеза	обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов" и Закона Республики Северная Осетия-Алания от 10.07.2001 N 29-РЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Северная Осетия-Алания" в части, касающейся жилищного обустройства	уровень обеспеченности населения жильем
8.	Основное мероприятие 1.9. Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.07.2018	31.12.2024	создание для граждан условий доступности ипотечных кредитов на строительство и (или) приобретение жилых помещений строящегося и (или) приобретаемого стандартного жилья	повышение доступности ипотечных жилищных кредитов	годовой объем ввода жилья; уровень обеспеченности населения жильем.
Подпрограмма 2 "Жилище"
9.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем молодых семей	обеспечение жильем молодых семей с оказанием мер государственной поддержки на жилищное обустройство	количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
10.	Основное мероприятие 2.2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	выполнение государственных обязательств Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации	уровень обеспеченности населения жильем
Подпрограмма 3 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания"
11.	Основное мероприятие 3.1. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	смягчение последствий землетрясений и снижение затрат на ликвидацию их последствий, повышение сейсмической безопасности населения, снижение социального, экономического, экологического риска, уменьшение ущерба от землетрясений	строительство зданий в соответствии с требованиями сейсмической надежности и безопасности	площадь сейсмоусиленных зданий и сооружений
Подпрограмма 4 "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания"
12.	Финансирование объектов капитального строительства в составе республиканской адресной инвестиционной программы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	01.01.2024	осуществление бюджетных инвестиций в форме лимитов государственных капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности, предусмотренных республиканской адресной инвестиционной программой	соблюдение запланированных сроков ввода объектов в эксплуатацию	освоение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности
Подпрограмма 5 "Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы"
13.	Основное мероприятие 5.1. Подготовка документации для передачи завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	подготовка документации для передачи завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям	сокращение объема незавершенного строительства
14.	Основное мероприятие 5.2. Завершение строительством социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2016 - 2017 годах	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	завершение строительством социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2016 - 2017 годах	сокращение объема незавершенного строительства
15.	Основное мероприятие 5.3. Определение целесообразности дальнейшего строительства объектов, не предусматриваемых к финансированию	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	01.01.2024	сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	создание межведомственной комиссии по определению целесообразности дальнейшего строительства объектов, не предусматриваемых к финансированию	сокращение объема незавершенного строительства
16.	Основное мероприятие 5.4. Передача завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	01.01.2024	сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	передача завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям	сокращение объема незавершенного строительства
Подпрограмма 6 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы"
17.	Основное мероприятие 6.1. Обеспечение выполнения функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	выполнение государственной программы	обеспечение эффективной деятельности и выполнения функций
18.	Основное мероприятие 6.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024	выполнение государственной программы	обеспечение эффективной деятельности и выполнения функций
19.	Основное мероприятие 6.3. Выплаты по обязательствам республики	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	01.01.2016	31.12.2024
Подпрограмма 7 Национальный проект "Жилье и городская среда"
20.	Основное мероприятие 7.1. "Региональный проект "Жилье"	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, органы местного самоуправления	01.01.2019	31.12.2024	достижение целей, установленных национальным проектом "Жилье и городская среда" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	реализация во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Жилье и городская среда"	увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год; объем ввода в многоквартирных жилых домах
21.	Мероприятие "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания"	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, органы местного самоуправления	01.01.2019	31.12.2024	обеспечение средств республиканского бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	участие республики в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год; объем ввода в многоквартирных жилых домах

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы (I этап) за счет средств республиканского бюджета

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 27 марта, 11 мая, 10 октября, 19 декабря 2017 г., 18 марта 2019 г.

Статус		Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
				ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа		Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808				193877,00	668994,38
Подпрограмма 1		Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0411	0110000000		26000,00	115126,80
Основное мероприятие 1.1		Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в оборот земельных участках в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства"						0,00	73126,80
		Подготовка систем коммунального водоснабжения и канализации к подключению объекта капитального строительства "3 жилых дома на 259 квартир (литер 1, 2, 3)", расположенного по адресу: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 39		808	0501	0110100000	240	0,00	13126,80
		Создание инфраструктуры на земельных участках (с. Гизель), выделенных для участников РЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2003 - 2007 годы		808	0501	0110125089	414	0,00	20000,00
		Строительство инженерных сетей к жилым домам (литер 1, 2, 3), расположенным по адресу: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 39, и благоустройство территории		808	0501	0110125089	414	0,00	40000,00
Основное мероприятие 1.2		Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания		808	0411	0110200000	240	0,00	10000,00
Основное мероприятие 1.3		Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Северная Осетия-Алания						0,00	0,00
Основное мероприятие 1.4		Предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья экономического класса, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов		808	1003	0110400000	320	20000,00	20000,00
Основное мероприятие 1.5		Содействие формированию рынка доступного арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода						0,00	0,00
Основное мероприятие 1.6		Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства (реконструкции) предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций						0,00	0,00
Основное мероприятие 1.7		Участие в реализации программы "Жилье для российской семьи"						0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8		Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельным категориям граждан (обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов)		808	1003	0110800000	320	6000,00	12000,00
		Оказание мер государственной поддержки на жилищное обустройство гражданам, больным заразной формой туберкулеза, в рамках Закона Республики Северная Осетия-Алания от 10 июля 2001 г. N 29-РЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Северная Осетия-Алания"		808	1003	0110825090	320	6000,00	12000,00
		Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Законом Республики Северная Осетия-Алания от 30 ноября 2011 года N 44-РЗ "Об обеспечении жильем граждан, пострадавших вследствие террористического акта в г. Беслане 1-3 сентября 2004 года"						0,00	0,00
		Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		808	1003	0110851340	320	0,00	0,00
		Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		808	1003	0110851350	320	0,00	0,00
Подпрограмма 2		Жилище	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	808	1003	0120000000		15433,60	1244,85
Основное мероприятие 2.1		Стимулирование развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	808	0700	0120000000		0,00	0,00
Основное мероприятие 2.2		Обеспечение жильем молодых семей		808	1003	01201R0200	520	15433,60	1244,85
Основное мероприятие 2.3		Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством		808	1003	0120454850	320	0,00	0,00
		Осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015 - 2020 годы		808	1003	0120454850		0,00	0,00
Подпрограмма 3		Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	1102	0130250000	522	0,00	250218,45
Основное мероприятие 3.1		Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"						0,00	250218,45
		Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в		808	0501	0130125120	520	0,00	234466,54
		сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" за счет остатков прошлых лет (строительство 9-этажных 79-квартирных жилых домов в г. Владикавказ)
		Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (строительство спортивного комплекса в г. Дигоре)		808	1102	01302R105Г	520	0,00	7857,29
		Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (строительство спортивного комплекса в с. Эльхотово)		808	1102	01303R105D	520	0,00	7894,62
Подпрограмма 4		Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0502	0140000000		117153,50	237818,54
Основное мероприятие 4.1		Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Ирафского района РСО-Алания" (софинансирование федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)		808	0502	0144ГR8101	410	23841,80	0,00
Основное мероприятие 4.2		Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания" (софинансирование федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)		808	0502	0144ДR1110	410	8960,90	0,00
				808	0502	0144ДR8101	410	15352,20	0,00
Основное мероприятие 4.3		Софинансирование реализации мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)" (реконструкция водовода по Московскому шоссе г. Владикавказ)		808	0502	0144ИR8101	410	21062,50	0,00
Основное мероприятие 4.4		Софинансирование реализации мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)" (теплоэлектростанция контейнерного типа на территории котельной "Многопрофильная больница" г. Владикавказ)		808	0502	0144ОR8101	410	7575,40	0,00
Основное мероприятие 4.5		Содействие развитию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры республиканской (муниципальной) собственности		808	0502	0140100000		15727,70	0,00
Основное мероприятие 4.6		Реконструкция здания Бизнес - инкубатора "ИТ-парк "Алания", г. Владикавказ (1 этап)		808	0412	0140Б40032	410	0,00	3320,00
Основное мероприятие 4.7		Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства		808	0412	0140Р22753	414	0,00	2291,80
Основное мероприятие 4.8		Создание лаборатории контроля качества и безопасности питьевой воды в Моздокском районе на базе МУП "Моздокский водоканал"		808	0502	0140А40031	540	0,00	2708,80
Основное мероприятие 4.9		Создание объектов коммунальной инфраструктуры на земельном участке, на котором осуществляется строительство жилья для граждан, пострадавших в результате акции в г. Беслан		808	0502	0144А40017	410	0,00	20872,80
Основное мероприятие 4.10		Реконструкция водопроводных сетей с. Кадгарон Ардонского района		808	0502	0144Л40022	540	0,00	1749,60
Основное мероприятие 4.11		Реконструкция средней общеобразовательной школы в с. Кадгарон Ардонского района (1- этап - замена строительной кровли)		808	0702	0140В40025	410	0,00	5000,00
Основное мероприятие 4.12		Строительство пристройки к школе в с. В. Саниба		808	0702	0140С22754	410	0,00	18700,00
Основное мероприятие 4.13		Реконструкция ГБПОУ "Северо-Осетинский медицинский коледж# ", г. Владикавказ		808	0702	0140Т22755	410	0,00	700,00
Основное мероприятие 4.14		Реконструкция детского дома для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей г. Моздок (1 этап)		808	0702	0140У22756	410	0,00	9000,00
Основное мероприятие 4.15		Реконструкция пищеблока Республиканской детской клинической больницы в г. Владикавказ		808	0909	0140И22744	410	0,00	1612,50
Основное мероприятие 4.16		Реконструкция 1-й городской больницы на 295 коек в г. Владикавказ		808	0909	0140К22745	410	0,00	14000,00
Основное мероприятие 4.17		Реконструкция Притеречной участковой больницы Моздокского района		808	0909	0140Л22746	410	0,00	16240,90
Основное мероприятие 4.18		Реконструкция Тарской участковой больницы, Пригородный район, проектно-изыскательские работы		808	0909	0140М22747	410	0,00	300,00
Основное мероприятие 4.19		Строительство спортивного зала в с. Суадаг Алагирского района		808	1102	0140Б40033	410	0,00	7000,00
Основное мероприятие 4.20		Реконструкция Дворца спорта "Манеж" им. Б.Х. Кулаева, г. Владикавказ		808	1102	0140Н22748	410	0,00	2000,00
Основное мероприятие 4.21	Исключена с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474 ГАРАНТ: См. предыдущую редакцию
Основное мероприятие 4.22		Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (детский сад на 120 мест в с. Советское, Ирафский район)		808	0701	01404R1051	410	0,00	1859,47
Основное мероприятие 4.23		Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (детский сад на 120 мест по ул. Менделеева, 14"а" в г. Беслан Правобережного района РСО-Алания)		808	0701	01404R1053	410	0,00	1855,55
Основное мероприятие 4.24		Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (детский сад на 120 мест по ул. Широкая в г. Беслан РСО-Алания)		808	0701	01404R1059	410	0,00	1853,87
Основное мероприятие 4.25		Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (строительство детского сада на 120 мест в г. Алагире, Алагирского района)		808	0701	01404R1059	410	0,00	1705,58
Основное мероприятие 4.26		Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (сейсмоусиление и реконструкция здания средней школы N 27 в г. Владикавказе)		808	0702	01404R105A	410	0,00	3336,01
Основное мероприятие 4.27		Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (строительство Дворца спорта "Тхэквондо", ул. Морских пехотинцев, г. Владикавказ)		808	1102	01443R1051		24633,00	0,00
				808	1102	01404R105Б	410	0,00	13918,30
				808	1102	0144325110	410	0,00	107793,36
Основное мероприятие 4.28	Исключена с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474 ГАРАНТ: См. предыдущую редакцию
Основное мероприятие 4.29	Исключена с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474 ГАРАНТ: См. предыдущую редакцию
Основное мероприятие 4.30	Исключена с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474 ГАРАНТ: См. предыдущую редакцию
Основное мероприятие 4.31	Исключена с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19 декабря 2017 г. N 474 ГАРАНТ: См. предыдущую редакцию
Подпрограмма 5		Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0702	0150100000		0,00	0,00
Основное мероприятие 5.1		Подготовка документации для передачи завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям						0,00	0,00
Основное мероприятие 5.2		Завершение строительством социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию						0,00	0,00
Подпрограмма 6		Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0412	0160000000		35289,90	64585,74
Основное мероприятие 6.1		Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания		808	0412	0160100000		21924,00	28439,70
		Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов		808	0412	0160100110	120	16251,00	19337,50
		Расходы на обеспечение функций государственных органов		808	0412	0160100190		5673,00	9102,20
Основное мероприятие 6.2		Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений		808	0411	0160220110	610	1769,80	1769,80
Основное мероприятие 6.3		Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений		808	0412	016020059Ю		9234,00	13995,00
				808	0412	9990022590		0,00	11146,16
Основное мероприятие 6.4		Выплаты по обязательствам республики						2362,10	9235,08
		в т.ч. затраты на изъятие у граждан земельных участков, расположенных в створе моста по ул. Мамсурова г. Владикавказ
		Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания РБ РСО-Алании по денежным обязательствам казенных учреждений РСО-Алания по исполнительным листам		808	0412	9990028033	240	2327,50	0,00
				808	0501	9990028033	414	0,00	6000,00
				808	0702	9990028033	414	0,00	415,00
				808	0412	9990028033	830	34,60	0,00
				808	0501	9990028033	830	0,00	1801,00
				808	0702	9990028033	830	0,00	29,64
				808	0702	9990028033	244	0,00	803,26
				808	0702	9990028033	831	0,00	186,18

Информация об изменениях:

Таблица 4а изменена с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Таблица 4а

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы за счет средств республиканского бюджета

(II этап)

С изменениями и дополнениями от:

23 января, 5, 28 июня, 24 июля 2018 г., 18 марта, 18 июля, 26 ноября, 2 декабря 2019 г., 14 августа, 17 ноября, 24 декабря 2020 г., 10 сентября 2021 г.

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	2018	2019	2020	2021
Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0000	0100000000	000	368 234,32	472 832,85	802 498,71	870 197,79
Подпрограмма 1	Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0000	0110000000	000	125 489,53	60 184,54	100 408,79	228 070,98
Основное мероприятие 1.1	Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в оборот земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"		808	0501	0110100000	000	34 300,00	9 300,00	22 318,40	98 070,98
	Технологическое подключение к системам водопровода и канализации		808	0501	0110125089	244	10 000,00	1 300,00	22 318,40	98 070,98
	Создание инфраструктуры на земельных участках (с. Гизель), выделенных для участников республиканской целевой программы "Молодой семье - доступное жилье" на 2003 - 2007 годы		808	0501	0110125091	414	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Создание инфраструктуры на земельных участках (с. Кодахджин), выделенных для участников республиканской целевой программы "Молодой семье - доступное жилье" на 2003 - 2007 годы		808	0501	0110125093	414	16 300,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2	Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания		808	0411	0110200000	244	14 000,00	5 927,00	16 917,59	93 000,00
	Разработка и корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания		808	0411	0110225086	244	14 000,00	5 927,00	16 917,59	93 000,00
Основное мероприятие 1.3	Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Северная Осетия-Алания		808	1003	0110400000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.4	Утратило силу (постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 июля 2018 г. N 240)
Основное мероприятие 1.5	Содействие формированию рынка доступного арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода		808	0000	0110500000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.6	Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства (реконструкции) предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций		808	0000	0110600000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.7	Реализация мероприятия "Жилье для российской семьи"		808	0000	0110700000	000	55 189,53	22 957,54	34 172,80	0,00
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 41 (литер 1, 2, 3, 4, 5)		808	0501	0110740235	414	40 000,00	8 828,30	25 972,80	0,00
	Предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия "Жилье для российской семьи"		808	1003	0110740236	322	15 189,53	14 129,24	8 200,00	0,00
Основное мероприятие 1.8	Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельным категориям граждан		808	1003	0110800000	320	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Оказание мер государственной поддержки на жилищное обустройство гражданам, больным заразной формой туберкулеза, в рамках Закона Республики Северная Осетия-Алания от 10 июля 2001 г. N 29-РЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Северная Осетия-Алания"		808	1003	0110825090	322	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		808	1003	0110851340	322	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		808	1003	0110851760	322	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		808	1003	0110851350	322	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц		808	1003	0110854850	322	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.9	Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан		808	1003	0110925095	322	10 000,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Основное мероприятие 1.10	Переселение граждан, проживающих на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтопления		808				0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Жилище	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	1003	0120000000		101 853,50	96 028,92	4 867,02	4 867,02
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение жильем молодых семей		808	1003	01201R4970	521	50 000,00	69 528,92	4 867,02	4 867,02
	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		808	1003	01201R4970	521	50 000,00	69 528,92	4 867,02	4 867,02
Основное мероприятие 2.2	Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания (до 2019 года)				0120200000		51 853,50	0,00	0,00	0,00
	Мероприятие по строительству объекта социальной инфраструктуры в рамках застройки Затеречного муниципального округа г. Владикавказ в границах улиц Московская - Доватора - Гадиева (детский сад на 280 мест в микрорайоне N 18 г. Владикавказ)		808	0701	01202R0210		19 411,42	0,00	0,00	0,00
	Мероприятие по строительству объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках застройки Северо-Западного муниципального округа г. Владикавказа в границах улиц Владикавказская - Калинина - Хадарцева - Владивостокская (строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне N 12, г. Владикавказ)		808	0702	01202R0211		32 442,08	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3	Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством		808	1003	0120300000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.4	Реализация мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков		808	0501	0120400000		0,00	26 500,00	0,00	0,00
	Субсидия в форме имущественного взноса Республики Северная Осетия-Алания в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"		808	0501	0120410181	824	0,00	26 500,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3	Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	1102	0130000000	414	32 690,38	33 677,53	22 838,36	56 842,82
Основное мероприятие 3.1	Мероприятия основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"		808	0700	0013000000	414	32 690,38	33 677,53	22 838,36	56 842,82
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 120 мест в с. Советское, Ирафский район)		808	0701	01301R5401	414	6 390,12	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 120 мест по ул. Менделеева, 14а в г. Беслан Правобережного района РСО-Алания)		808	0701	01301R5402	414	6 376,65	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 120 мест по ул. Широкая в г. Беслан РСО-Алания)		808	0701	01301R5403	414	6 370,88	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство детского сада на 120 мест в г. Алагир Алагирского района)		808	0701	01301R5404	414	6 362,58	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (сейсмоусиление и реконструкция здания средней школы N 27 в г. Владикавказ)		808	0702	01301R5405	414	7 110,76	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 120 мест по ул. Стадионная в с. Мичурино Ардонского района)		808	0701	01301R5406	414	79,39	33 677,53	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной школы N 11 по ул. Чкалова в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания)		808	0702	01301R5407	414	0,00	0,00	2 115,19	6 937,27
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 280 мест по ул. Краснодонской в пос. Заводской Республики Северная Осетия-Алания)		808	0701	01301R5409	414	0,00	0,00	4 778,69	13 864,09
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство жилого дома по ул. Тельмана, 26 в г. Владикавказ)		808		01301R540F		0,00	0,00	3 741,81	5 245,53
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (реконструкция средней общеобразовательной школы N 1 с. Ногир Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания)		808		01301R540E		0,00	0,00	10 832,90	9 032,26
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 280 мест по ул. Кооперативной в пос. Заводской РСО-Алания)		808		01301R540G		0,00	0,00	1 362,77	17 428,84
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство школы-интерната на 500 мест по ул. Кирова, 4 в г. Моздок РСО-Алания)		808		01301R540D		0,00	0,00	7,00	4 334,83
Подпрограмма 4	Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0000	0140000000	000	63 566,61	179 656,96	590 963,10	514 266,88
Основное мероприятие 4.1	Расходы капитального и некапитального характера по объектам государственной (муниципальной) собственности		808	0412	0140000000	400	63 566,61	179 656,96	580 653,80	29 357,70
	Осуществление капитальных вложений по объекту "Реконструкция здания бизнес-инкубатора "ИТ-парк "Алания", г. Владикавказ (1 этап)"		808	0412	0140Б40032	414	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление капитальных вложений по объекту "Строительство спортивного зала в ст-це Змейская Кировского района"		808	1102	0140Б40035	522	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление капитальных вложений по объекту "Строительство пристройки к школе в с. В. Саниба"		808	0702	0140С22754	414	11 500,00	8 100,00	0,00	0,00
	Осуществление капитальных вложений по объекту "Реконструкция пищеблока РДКБ, г. Владикавказ"		808	0902	0140И22744	414	10 668,20	0,00	0,00	0,00
	Осуществление капитальных вложений по объекту "Строительство спортивного зала в с. Суадаг Алагирского района"		808	1102	0140Б40033	414	7 000,00	6 300,00	0,00	0,00
	Строительство спального корпуса на 50 мест со столовой на 150 посадочных мест для ГБУ социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания "Социальный приют для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, без определенного места жительства и занятий" (проектно-изыскательские работы)		808	1003	0140Ц28077	414	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа		808	0401	0140Ж2275Б	414	0,00	36 546,96	0,00	0,00
	Реализация мероприятий по капитальному ремонту кровли школы N 5 в г. Алагир		808	0702	0140920304	522	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Реконструкция Дворца спорта "Манеж" им. Б.Х. Кулаева, г. Владикавказ		808	1102	0140Н22748	414	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий по подготовке документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства		808	0412	0140Р22753	244	1 398,41	5 000,00	0,00	0,00
	Школа на 500 мест в с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)		808	0702	0140Ц22751	414	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство детского сада на 120 мест в с. Чермен Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)		808	0701	0140Ц22752	414	400,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство детского сада на 120 мест в с. Дачное Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)		808	0701	0140Ц2275А	414	400,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция средней общеобразовательной школы с. Михайловское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания		808	0702	0140Ц22754	414	2 100,00	0,00	4 688,90	0,00
	Реконструкция средней общеобразовательной школы N 1 с. Ногир Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)		808	0702	0140Ц22755	414	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция средней общеобразовательной школы с. Дур-Дур Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)		808	0702	0140Ц22756	414	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)		808	0909	0140Ц22757	414	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция Ардонской центральной районной больницы г. Ардон (проектно-изыскательные работы)		808	0909	0140Ц22758	414	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство поликлиники на 850 посещений в смену по ул. Кирова в г. Моздок (проектно-изыскательные работы)		808	0909	0140Ц22759	414	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Разработка проектно-сметной документации объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон"		808	0412	01412R2451	414	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство центрального государственного архива Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательские работы)		808	0412	0140Ц28153	414	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Строительство детского сада на 120 мест в с. Предгорное Моздокского района (проектно-изыскательские работы)		808	0701	0140Ц28154	414	0,00	700,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ "Детский сад N 105" г. Владикавказ (проектно-изыскательские работы)		808	0701	0140Ц28155	414	0,00	400,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ "Детский сад N 46" г. Владикавказ (проектно-изыскательские работы)		808	0701	0140Ц28156	414	0,00	400,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию СП МБДОУ "Детский сад N 7" ("Детский сад N 6") г. Алагир (проектно-изыскательские работы)		808	0701	0140Ц28157	414	0,00	350,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ "Детский сад N 1" г. Ардон (проектно-изыскательские работы)		808	0701	0140Ц28158	414	0,00	350,00	0,00	0,00
	Строительство школы на 360 ученических мест в с. Чермен, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)		808	0702	0140Ц20148	414	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Реконструкция средней общеобразовательной школы N 1 с. Ногир Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)		808	0702	0140Ц28152	414	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	Строительство школы на 200 мест в ст. Черноярская Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательские работы)		808	0702	0140Ц28159	414	0,00	700,00	0,00	0,00
	Строительство школы на 200 мест в с. Дарг-Кох Кировского района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательские работы)		808	0702	0140Ц28160	414	0,00	700,00	0,00	0,00
	Проектирование работ, связанных с реставрацией объектов культурного наследия к празднованию 1100-летия крещения Алании		808	0801	0140Ц20146	244	0,00	15 110,00	0,00	0,00
	Строительство котельной в ГБУ "Детский реабилитационный центр "Горный воздух" г. Владикавказ (проектно-изыскательные работы)		808	1003	0140Ц28161	414	0,00	500,00	0,00	0,00
	Строительство спортивного тренировочного зала центра спортивной борьбы (проектно-изыскательские работы)		808	1102	0140Ц28162	414	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Реконструкция Республиканского стадиона "Спартак" в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (II этап, проектно-изыскательские работы)		808	1102	0140Ц28163	414	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Строительство многофункционального дворца спорта в г. Владикавказ (проектно-изыскательские работы)		808	1102	0140Ц28164	414	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	Стр. котельной в ГБУ "Детский реабилитационный центр "Горный воздух" в г. Владикавказ (ПИР)		808	0701	0140Ц10220	414	0,00	0,00	485,00	0,00
	Строительство школы на 360 ученических мест в с. Чермен Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания (ПИР)		808	0702	0140Ц10221	414	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта с. Нижний Унал, Алагирский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10223	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Нижний Бирагзанг, Алагирский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10224	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Бурон, Алагирский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10225	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Махческ, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10226	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с Советское, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10227	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Стур - Дигора, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10228	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новый Урух, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10229	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта с. Ахсарисар, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10230	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Средний Урух, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10231	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Старая Саниба, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10232	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхняя Саниба, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10233	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Донгарон, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10234	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Комгарон, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10235	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Алханчурт, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10236	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Рассвет, Ардонский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10238	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Нижний Фиагдон, Ардонский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10239	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Раздзог, Правобережный район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10240	414	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Киевское, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10241	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Садовый, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10242	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Елбаево, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10243	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Комарово, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10244	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в п. Советский, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10245	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Малгобек, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10246	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ст. Черноярская, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10247	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Хурикау, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10248	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Веселое, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10249	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Сухотское, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10250	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в п. Тельмана, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10251	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Раздольное, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10252	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в пос. Черноярский, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10253	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ст. Ново-Осетинская, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10254	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Кусово, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10255	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Калининский, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10256	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Чми (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10258	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строиетльство фельдшерского пункта в с. Дзагепбарз, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10270	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кармадон, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)		808	0909	0140Ц10271	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ "Детский сад N 46" г. Владикавказ		808	1003	0140Ц28161	414	0,00	0,00	330,00	0,00
	Строительство центрального государственного архива РСО-Алания		808	0412	0140Ц28153	414	0,00	0,00	10 400,00	0,00
	Разработка проектно-сметной документации объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" (поселок Калак, этап 1)		808	0412	0143810217	414	0,00	0,00	6 330,00	0,00
	Субсидия бюджету г. Владикавказ на софинансирование мероприятий по ремонту пр. Мира в г. Владикавказ		808	0503	0143610186	521	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Реконструкция здания МБОУ "СОШ с. Предгорное", с целью размещения группы дошкольного образования детей на 25 мест		808	0703	0143228188	522	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Строительство детского сада на 120 мест (ул. Бр.Ногаевых, 48а, г. Беслан)		808	0701	0143010173	414	0,00	0,00	8 914,30	0,00
	Строительство школы на 550 мест (ул. Менделеева, г. Беслан)		808	0702	0142810171	414	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Строительство школы на 550 мест (ул. Чкалова, г. Беслан)		808	0702	0142910172	414	0,00	0,00	14 086,60	22 295,60
	Школа на 500 мест в с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания		808	0702	0143710211	414	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Строительство здания школы на 200 мест ст. Черноярская		808	0702	0143710212	414	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Станция юных техников в г. Беслан, ул. Широкая 62а, Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания		808	0703	0143228182	414	0,00	0,00	3 814,00	4 241,70
	Станция юных натуралистов в г. Беслан, ул. Широкая 62а, Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания		808	0703	0143228182	414	0,00	0,00	3 814,00	2 820,40
	Капитальный ремонт дома культуры п. Мизур		808	0801	0143310176	243	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Капитальный ремонт ГБУК "Северо-Осетинский государственный академический театр им. В.В. Тхапсаева"		808	0801	0143510185	243	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Капитальный ремонт терапевтического отделения ГБУЗ "Пригородная центральная районная больница" Минздрава РСО-Алания		808	0909	0144000000	243	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	Монтаж кислородопровода в ГБУЗ "Пригородная центральная районная больница" Минздрава РСО-Алания в с. Октябрьском		808	0909	0144100000	414	0,00	0,00	2 600,00	0,00
	Капремонт ГБУЗ "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания		808	0909	1010520145	243	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Капитальный ремонт СДК в с. Толдзгун, Ирафского района РСО-Алания		808	0801	0143510185	243	0,00	0,00	15 841,00	0,00
	Капитальный ремонт дома культуры г. Ардон, Ардонский район		808	0801	0143910259	243	0,00	0,00	15 400,00	0,00
Основное мероприятие 4.2	Вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности капитального и текущего характера						0,00	0,00	10 309,30	484 909,18
	Реконструкция поликлиники Центральной районной больницы Пригородного района на 600 посещений в смену, с. Октябрьское Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания						0,00	0,00	9 309,30	13 433,00
	Реконструкция поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Правобережная центральная районная больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания		808	0902	0140110292	414	0,00	0,00	58,75	0,00
	Подстанция скорой медицинской помощи ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" в г. Беслан (строительство)		808	0902	0140110293	414	0,00	0,00	9,42	0,00
	Реконструкция дома культуры "Дворец молодежи" (ДК БМК), г. Беслан		808	0801	0140110299	414	0,00	0,00	128,60	0,00
	Строительство детской художественной школы на территории, запланированной для межшкольного комбината, г. Беслан		808	0801	0140110300	414	0,00	0,00	42,80	0,00
	Строительство музыкальной школы на территории, запланированной для межшкольного комбината, г. Беслан		808	0801	0140110301	414	0,00	0,00	55,65	0,00
	Строительство международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма "Беслан. Школа N 1" (Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Город Ангелов")		808	0801	0140110302	414	0,00	0,00	64,69	0,00
	Реконструкция Дома детского творчества в границах земельного участка эксплуатируемого здания, г. Беслан		808	0801	0140110303	414	0,00	0,00	53,46	0,00
	Реконструкция стадиона "Пищевик" на 2000 посадочных мест по ул. Окружная, г. Беслан		808	1102	0104110347	414	0,00	0,00	50,63	0,00
	Реконструкция сетей водоснабжения г. Беслан		809	0502	0140210351	414	0,00	0,00	250,00	0,00
	Реконструкция сетей водоотведения (хозяйственно-бытовое водоотведение) г. Беслан		809	0502	0140210352	414	0,00	0,00	156,00	0,00
	Реконструкция ливневой канализации г. Беслан		809	0502	0140210353	414	0,00	0,00	70,00	0,00
	Благоустройство парка г. Беслан (ул. Окружная)		809	0412	0140210349	414	0,00	0,00	60,00	0,00
	Строительство крытого футбольного манежа в г. Владикавказ (ПИР)		808	1102	0140210354	414	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	Строительство Дома культуры с. Иран		808	0801	0140210439	414	0,00	0,00	0,00	36 320,00
	Строительство многофункциональной игровой площадки с. Новый Урух Ирафского района РСО-Алания		808	1102	0140210440	414	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	Капитальный ремонт столовой, пищеблока и второго этажа общежития РФМЛИ		808	0702	0140210364	243	0,00	0,00	0,00	15 490,00
	Капитальный ремонт 3 этажа Аланской гимназии		808	0702	0140210365	243	0,00	0,00	0,00	7 110,00
	Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ВСОШ N 2 г. Владикавказ РСО-Алания		808	0702	0140210366	243	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	Капитальный ремонт СОШ с. Батако		808	0702	0140210405	243	0,00	0,00	0,00	25 950,00
	Капитальный ремонт фасада Русского театра		808	0801	0140210367	243	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Капитальный ремонт дома культуры с. Кизляр		808	0801	0140210368	243	0,00	0,00	0,00	38 100,00
	Капитальный ремонт дома культуры с. Троицкое		808	0801	0140210369	243	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	Капитальный ремонт дома культуры с. Сунжа		808	0801	0140210400	243	0,00	0,00	0,00	24 900,00
	Капитальный ремонт дома культуры с. Майское		808	0801	0140210401	243	0,00	0,00	0,00	16 840,00
	Разработка научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия с. Лисри		808	0801	0140210403	243	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	Капитальный ремонт общежития для артистов г. Владикавказ		808	0801	0140210404	243	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Приобретение оборудования для домов культуры (в рамках проведения работ по капитальному ремонту)		808	0801	0140210406	244	0,00	0,00	0,00	13 311,16
	Строительство детского сада в с. Батако (проектно-изыскательские работы)		808	0701	0140210461	414	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад N 7 г. Алагир		808	0701	0140210477	414	0,00	0,00	0,00	2 237,51
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад N 5 г. Ардон		808	0701	0140210478	414	0,00	0,00	0,00	1 916,44
	Строительство пристройки к зданию структурного подразделения МБОУ СОШ N 3 (СОШ N 4) в г. Алагир		808	0701	0140210479	414	0,00	0,00	0,00	2 557,01
	Строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ с. Карджин		808	0701	0140210480	414	0,00	0,00	0,00	1 204,60
	Реконструкция ГБУздравоохранения "Центральная районная больница Ирафского района (проектно-изыскательские работы)		808	0901	0140210485	540	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту "Всесоюзной туристко-реакреационный комплекс "Мамисон" (инженерные сети)		808	0412	0140210486	414	0,00	0,00	0,00	2 202,50
	Подготовка технического плана по объекту "Реконструкция электрических сетей г. Алагир"		808	0502	0140210466	244	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Строительство международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма "Беслан. Школа N 1" (Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Город Ангелов")		808	0804	0140210487	414	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Строительство инфекционного корпуса на 100 коек в г. Владикавказ (проектно-изыскательские работы)		808	0901	0140210488	414	0,00	0,00	0,00	11 336,96
	Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной для дома культуры с. Сунжа, Пригородного района		808	0801	0140210489	244	0,00	0,00	0,00	8 300,00
	Капитальный ремонт трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ		808	0409	01402ХХХХХ	540	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Подпрограмма 5	Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0702	0150000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.1	Подготовка документации для передачи завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям		808	0000	0150100000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.2	Завершение строительством социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию		808	0000	0150200000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 6	Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0412	0160000000		44 634,30	63 871,10	76 392,04	63 743,05
Основное мероприятие 6.1	Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания		808	0412	0160100000	000	21 415,00	22 614,30	22 486,24	22 486,25
Основное мероприятие 6.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений		808	0412	016020059Ю	000	20 644,80	21 256,80	21 256,80	21 256,80
	Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на производство		808	0412	0166310177	633	0,00	0,00	2 700,00	0,00
	Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взысканий с республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания по денежным обязательствам казенных учреждений Республики Северная Осетия-Алания по исполнительным листам		808	0501	9990028033	414	2 574,50	20 000,00	29 949,00	20 000,00
Подпрограмма 7	Национальный проект "Жилье и городская среда"	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания					0,00	39 413,80	7 029,40	2 407,04
Основное мероприятие 7.1	Региональный проект "Жилье"						0,00	39 413,80	7 029,40	2 407,04
Мероприятие 7.1.1	Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания						0,00	39 413,80	7 029,40	2 407,04
	Застройка Левобережного административного округа г. Владикавказ (строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в мкр. N 18, г. Владикавказ)		808	0702	012F150214	414	0,00	29 532,80	0,00	0,00
	Застройка Левобережного административного округа г. Владикавказ (автомобильные дороги в мкр. N 18, г. Владикавказ)		808	0409	012F150217	414	0,00	9 881,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 280 мест в мкр. 19 г. Владикавказа по ул. Владикавказская, 69г)		808	0701	012F150212	414	0,00	0,00	2 638,35	0,00
	Реализация мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство площадочных сетей, водопровода, канализации и дождевой канализации микрорайона "Новый город" в городе Владикавказе РСО-Алания)		809	0701	012F150211	414	0,00	0,00	3 279,94	0,00
	Реализация мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Автомобильные дороги микрорайона "Новый город" в г. Владикавказе РСО-Алания) (корректировка)		808	0409	017F150XXX	414	0,00	0,00	1 111,11	2 407,04

Информация об изменениях:

Таблица 4б изменена с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Таблица 4б

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы за счет средств республиканского бюджета

(III этап)

С изменениями и дополнениями от:

18 июля, 2 декабря 2019 г., 24 декабря 2020 г., 10 сентября 2021 г.

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	2022	2023	2024
Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0000	0100000000	000	377 023,06	402 242,77	350 951,43
Подпрограмма 1	Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0000	0110000000	000	255 903,08	239 536,98	211 070,98
Основное мероприятие 1.1	Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в оборот земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"		808	0501	0110100000	000	98 070,98	98 070,98	98 070,98
Мероприятие 1.1.1	Технологическое подключение к системам водопровода и канализации		808	0501	0110125089	244	98 070,98	98 070,98	98 070,98
Основное мероприятие 1.2	Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания		808	0411	0110200000	244	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Мероприятие 1.2.1	Разработка и корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания		808	0411	0110225086	244	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Основное мероприятие 1.3	Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Северная Осетия-Алания		808	1003	0110400000	000	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.5	Содействие формированию рынка доступного арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода		808	0000	0110500000	000	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.6	Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства (реконструкции) предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций		808	0000	0110600000	000	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.7	Реализация мероприятия "Жилье для российской семьи"		808	0501	0110740235	414	33 430,40	14 466,00	0,00
			808	1003	0110740236	322	11 401,70	14 000,00	0,00
Основное мероприятие 1.8	Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельным категориям граждан		808	1003	0110800000	320	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мероприятие 1.8.1	Оказание мер государственной поддержки на жилищное обустройство гражданам, больным заразной формой туберкулеза, в рамках Закона Республики Северная Осетия-Алания от 10 июля 2001 г. N 29-РЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Северная Осетия-Алания"		808	1003	0110825090	322	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мероприятие 1.8.2	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"		808	1003	0110851340	322	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.8.3	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		808	1003	0110851350	322	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.8.3.1	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		808	1003	0110851350	322	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.8.3.2	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		808	1003	0110851350	322	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.8.4	Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц		808	1003	0110854850	322	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.9	Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан		808	1003	0110925095	322	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Основное мероприятие 1.10	Переселение граждан, проживающих на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтопления		808				0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Жилище	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	808	1003	0120000000		4 867,02	4 867,02	4 867,02
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение жильем молодых семей		808	1003	01201R4970	521	4 867,02	4 867,02	4 867,02
Мероприятие 2.1.1	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		808	1003	01201R4970	521	4 867,02	4 867,02	4 867,02
Основное мероприятие 2.2	Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания (до 2019 года)				0120200000		0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3	Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством		808	1003	0120300000	000	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.4	Реализация мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков		808	0501	0120400000		0,00	0,00	0,00
	Субсидия в форме имущественного взноса Республики Северная Осетия-Алания в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"		808	0501	0120410181	824	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3	Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	1102	0130000000	414	21 628,83	66 330,72	43 505,38
Основное мероприятие 3.1	Мероприятия основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"		808	0700	0013000000	414	21 628,83	66 330,72	43 505,38
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной школы N 11 по ул. Чкалова в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания)		808	0702	01301R5407	414	1 391,22	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 280 мест по ул. Краснодонской в пос. Заводской Республики Северная Осетия-Алания)		808	0701	01301R5409	414	2 316,19	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (реконструкция средней общеобразовательной школы N 1 с. Ногир Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания)		808		01301R540E		3 375,39	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 280 мест по ул. Кооперативной в пос. Заводской РСО-Алания)		808		01301R540G		2 259,85	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство школы-интерната на 500 мест по ул. Кирова, 4 в г. Моздок РСО-Алания)		808		01301R540D		12 286,18	66 330,72	0,00
	Строительство жилого дома по ул. Калоева, 402 в г. Владикавказ		808	0702	0130000000	414	0,00	0,00	6 523,23
	Строительство жилого дома по ул. Калоева, 404 в г. Владикавказ		808	0702	0130000000	414	0,00	0,00	6 355,15
	Строительство жилого дома по ул. Леонова, 5/3 в г. Владикавказ		808	0702	0130000000	414	0,00	0,00	21 407,91
	Строительство жилого дома по ул. Тельмана, 28 в г. Владикавказ		808	0702	0130000000	414	0,00	0,00	9 219,09
Подпрограмма 4	Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0000	0140000000	000	27 765,00	27 765,00	27 765,00
Основное мероприятие 4.1	Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта		808	0412	0140000000	400	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.2	Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания		808	1102	0140Б00000	500	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.3	Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства		808	0412	0140000000	400	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.4	Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации для строительства будущих лет		808	0412	0140000000	400	27 765,00	27 765,00	27 765,00
Подпрограмма 5	Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0702	0150100000	000	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.1	Подготовка документации для передачи завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям		808	0000	0150100000	000	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.2	Завершение строительством социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию		808	0000	0150200000	000	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 6	Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	808	0412	0160000000		63 743,05	63 743,05	63 743,05
Основное мероприятие 6.1	Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания		808	0412	0160100000	000	22 486,25	22 486,25	22 486,25
Основное мероприятие 6.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений		808	0412	016020059Ю	000	21 256,80	21 256,80	21 256,80
Основное мероприятие	Выплаты по обязательствам республики		808	0501	9990000000	400	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Подпрограмма 7	Национальный проект "Жилье и городская среда"	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания					3 116,08	0,00	0,00
Основное мероприятие 7.1	Региональный проект "Жилье"						3 116,08	0,00	0,00
Мероприятие 7.1.1.	Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания		808				3 116,08	0,00	0,00
	Реализация мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Автомобильные дороги микрорайона "Новый город" в г. Владикавказе РСО-Алания) (корректировка)		808	0409	017F150XXX	414	3 116,08	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Таблица 5 изменена с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Таблица 5

Информация
об источниках финансирования в случае привлечения средств федерального бюджета, муниципальных образований, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы (I этап)

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2016 г., 27 марта, 11 мая, 10 октября, 19 декабря 2017 г., 18 марта 2019 г.

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов, (тыс. руб.), годы
				2016	2017
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания	"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы	Всего	2233568,01	2480206,55
			федеральный бюджет	1850710,98	1358273,77
			республиканский бюджет	193877,00	668994,38
			местный бюджет	125840,03	144338,40
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
			территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
			иные внебюджетные источники	63140,00	308600,00
2.	Подпрограмма 1	"Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания"	Всего	259177,60	279659,60
			федеральный бюджет	233177,60	164532,80
			республиканский бюджет	26000,00	115126,80
			местный бюджет	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
			территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
			иные внебюджетные источники	-	-
3.	Подпрограмма 2	"Жилище"	Всего	656974,20	1249383,92
			федеральный бюджет	536400,60	890539,07
			республиканский бюджет	15433,60	1244,85
			местный бюджет	42000,00	49000,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
			территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
			иные внебюджетные источники	63140,00	308600,00
4.	Подпрограмма 3	"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания"	Всего	312718,38	526738,24
			федеральный бюджет	228878,35	181181,39
			республиканский бюджет	0,00	250218,45
			местный бюджет	83840,03	95338,40
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
			территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
			иные внебюджетные источники	-	-
5.	Подпрограмма 4	"Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания"	Всего	969407,93	359839,05
			федеральный бюджет	852254,43	122020,51
			республиканский бюджет	117153,50	237818,54
			местный бюджет	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
			территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
			иные внебюджетные источники	-	-
6.	Подпрограмма 5	"Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы"	Всего	0,00	0,00
			федеральный бюджет	-	-
			республиканский бюджет	0,00	0,00
			местный бюджет	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
			территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
7.	Подпрограмма 6	"Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Республики Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы"	Всего	35289,90	64585,74
			федеральный бюджет	-	-
			республиканский бюджет	35289,90	64585,74
			местный бюджет	-	-
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-
			территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-
			иные внебюджетные источники	-	-

Информация об изменениях:

Таблица 5а изменена с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Таблица 5а

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы по источникам финансирования

(II этап)

С изменениями и дополнениями от:

23 января, 5, 28 июня, 24 июля 2018 г., 18 марта, 18 июля, 26 ноября, 2 декабря 2019 г., 14 августа, 17 ноября, 24 декабря 2020 г., 10 сентября 2021 г.

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам, тыс. рублей
			2018	2019	2020	2021
Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы	Всего	2 774 665,14	1 214 488,35	2 507 598,05	2 446 012,29
		ФБ.1	2 358 552,65	741 655,50	1 705 099,34	1 575 814,50
		РБ.2	368 234,32	472 832,85	802 498,71	870 197,79
		МБ.3	47 878,17	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ.4	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ.5	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Всего	157 088,23	128 483,84	114 273,29	241 887,78
		ФБ	31 598,70	68 299,30	13 864,50	13 816,80
		РБ	125 489,53	60 184,54	100 408,79	228 070,98
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1	Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в оборот земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"	Всего	34 300,00	9 300,00	22 318,40	98 070,98
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	34 300,00	9 300,00	22 318,40	98 070,98
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологическое подключение к системам водопровода и канализации	Всего	10 000,00	1 300,00	22 318,40	98 070,98
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	10 000,00	1 300,00	22 318,40	98 070,98
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание инфраструктуры на земельных участках (с. Гизель), выделенных для участников республиканской целевой программы "Молодой семье - доступное жилье" на 2003 - 2007 годы	Всего	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание инфраструктуры на земельных участках (с. Кодахджин), выделенных для участников республиканской целевой программы "Молодой семье - доступное жилье" на 2003 - 2007 годы	Всего	16 300,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	16 300,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2	Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Всего	14 000,00	5 927,00	16 917,59	93 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	14 000,00	5 927,00	16 917,59	93 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Разработка и корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	Всего	14 000,00	5 927,00	16 917,59	93 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	14 000,00	5 927,00	16 917,59	93 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.3	Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.4	Утратило силу (постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24.07.2018 N 240)
Основное мероприятие 1.5	Содействие формированию рынка доступного арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.6	Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства (реконструкции) предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.7	Реализация мероприятия "Жилье для российской семьи"	Всего	55 189,53	22 957,54	34 172,80	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	55 189,53	22 957,54	34 172,80	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8	Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельным категориям граждан	Всего	43 598,70	80 299,30	25 864,50	25 814,80
		ФБ	31 598,70	68 299,30	13 864,50	13 814,80
		РБ	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оказание мер государственной поддержки на жилищное обустройство гражданам, больным заразной формой туберкулеза, в рамках Закона Республики Северная Осетия-Алания от 10 июля 2001 г. N 29-РЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Северная Осетия-Алания"	Всего	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	Всего	24 579,20	54 399,80	0,00	0,00
		ФБ	24 579,20	54 399,80	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	Всего	3 976,50	10 954,70	10 953,20	10 951,40
		ФБ	3 976,50	10 954,70	10 953,20	10 951,40
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	Всего	1 355,30	2 944,80	2 911,30	2 863,40
		ФБ	1 355,30	2 944,80	2 911,30	2 863,40
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	Всего	1 687,70	0,00	0,00	0,00
		ФБ	1 687,70	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.9	Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан	Всего	10 000,00	10 000,00	15 000,00	25 001,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	1,00
		РБ	10 000,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.10	Переселение граждан, проживающих на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтопления	Всего	0,00	0,00	0,00	1,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	1,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Жилище	Всего	2 042 370,52	160 690,82	4 867,02	4 867,02
		ФБ	1 892 638,85	64 661,90	0,00	0,00
		РБ	101 853,50	96 028,92	4 867,02	4 867,02
		МБ	47 878,17	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение жильем молодых семей	Всего	178 050,07	134 190,82	4 867,02	4 867,02
		ФБ	80 171,90	64 661,90	0,00	0,00
		РБ	50 000,00	69 528,92	4 867,02	4 867,02
		МБ	47 878,17	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	Всего	178 050,07	134 190,82	4 867,02	4 867,02
		ФБ	80 171,90	64 661,90	0,00	0,00
		РБ	50 000,00	69 528,92	4 867,02	4 867,02
		МБ	47 878,17	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.2	Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	Всего	648 168,75	0,00	0,00	0,00
		ФБ	596 315,25	0,00	0,00	0,00
		РБ	51 853,50	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятие по строительству объекта социальной инфраструктуры в рамках застройки Затеречного муниципального округа г. Владикавказа в границах улиц Московская - Доватора - Гадиева (детский сад на 280 мест в микрорайоне N 18 г. Владикавказа РСО-Алания)	Всего	242 642,73	0,00	0,00	0,00
		ФБ	223 231,31	0,00	0,00	0,00
		РБ	19 411,42	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятие по строительству объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках застройки Северо-Западного муниципального округа г. Владикавказа в границах улиц Владикавказская - Калинина - Хадарцева - Владивостокская (строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне N 12, г. Владикавказ)	Всего	405 526,02	0,00	0,00	0,00
		ФБ	373 083,94	0,00	0,00	0,00
		РБ	32 442,08	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3	Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством	Всего	1 216 151,70	0,00	0,00	0,00
		ФБ	1 216 151,70	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц	Всего	23 616,90	0,00	0,00	0,00
		ФБ	23 616,90	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами	Всего	1 187 911,20	0,00	0,00	0,00
		ФБ	1 187 911,20	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	Всего	4 623,60	0,00	0,00	0,00
		ФБ	4 623,60	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.4	Реализация мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков	Всего	0,00	26 500,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	26 500,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидия в форме имущественного взноса Республики Северная Осетия-Алания в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"	Всего	0,00	26 500,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	26 500,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3	Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания	Всего	467 005,48	118 731,83	326 262,46	812 040,32
		ФБ	434 315,10	85 054,30	303 424,10	755 197,50
		РБ	32 690,38	33 677,53	22 838,36	56 842,82
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1	Мероприятия основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	Всего	467 005,48	118 731,83	326 262,46	812 040,32
		ФБ	434 315,10	85 054,30	303 424,10	755 197,50
		РБ	32 690,38	33 677,53	22 838,36	56 842,82
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 120 мест в с. Советское, Ирафский район)	Всего	91 287,43	0,00	0,00	0,00
		ФБ	84 897,31	0,00	0,00	0,00
		РБ	6 390,12	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 120 мест по ул. Менделеева, 14а в г. Беслан Правобережного района РСО-Алания)	Всего	91 094,94	0,00	0,00	0,00
		ФБ	84 718,29	0,00	0,00	0,00
		РБ	6 376,65	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 120 мест по ул. Широкая в г. Беслан РСО-Алания)	Всего	91 012,61	0,00	0,00	0,00
		ФБ	84 641,73	0,00	0,00	0,00
		РБ	6 370,88	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство детского сада на 120 мест в г. Алагир Алагирского района)	Всего	90 894,02	0,00	0,00	0,00
		ФБ	84 531,44	0,00	0,00	0,00
		РБ	6 362,58	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (сейсмоусиление и реконструкция здания средней школы N 27 в г. Владикавказ)	Всего	101 582,31	0,00	0,00	0,00
		ФБ	94 471,55	0,00	0,00	0,00
		РБ	7 110,76	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 120 мест по ул. Стадионная в с. Мичурино Ардонского района)	Всего	1 134,17	118 731,83	0,00	0,00
		ФБ	1 054,78	85 054,30	0,00	0,00
		РБ	79,39	33 677,53	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной школы N 11 по ул. Чкалова в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания)	Всего	0,00	0,00	30 217,06	99 103,91
		ФБ	0,00	0,00	28 101,87	92 166,64
		РБ	0,00	0,00	2 115,19	6 937,27
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 280 мест по ул. Краснодонской в пос. Заводской Республики Северная Осетия-Алания)	Всего	0,00	0,00	68 267,06	198 058,46
		ФБ	0,00	0,00	63 488,37	184 194,37
		РБ	0,00	0,00	4 778,69	13 864,09
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство жилого дома по ул. Тельмана, 26 в г. Владикавказ)	Всего	0,00	0,00	53 454,49	74 936,18
		ФБ	0,00	0,00	49 712,68	69 690,65
		РБ	0,00	0,00	3 741,81	5 245,53
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (реконструкция средней общеобразовательной школы N 1 с. Ногир Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания)	Всего	0,00	0,00	154 755,68	129 032,26
		ФБ	0,00	0,00	143 922,78	120 000,00
		РБ	0,00	0,00	10 832,90	9 032,26
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 280 мест по ул. Кооперативной в пос. Заводской РСО-Алания)	Всего	0,00	0,00	19 468,17	248 983,38
		ФБ	0,00	0,00	18 105,40	231 554,54
		РБ	0,00	0,00	1 362,77	17 428,84
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство школы-интерната на 500 мест по ул. Кирова, 4 в г. Моздок РСО-Алания)	Всего	0,00	0,00	100,00	61 926,13
		ФБ	0,00	0,00	93,00	57 591,30
		РБ	0,00	0,00	7,00	4 334,83
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4	Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания	Всего	63 566,61	179 656,96	1 282 863,10	1 082 769,88
		ФБ	0,00	0,00	691 900,00	568 503,00
		РБ	63 566,61	179 656,96	590 963,10	514 266,88
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.1	Расходы капитального и некапитального характера по объектам государственной (муниципальной) собственности	Всего	63 566,61	179 656,96	1 049 873,40	419 394,70
		ФБ	0,00	0,00	469 219,60	390 037,00
		РБ	63 566,61	179 656,96	580 653,80	29 357,70
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление капитальных вложений по объекту "Реконструкция здания бизнес-инкубатора "ИТ-парк "Алания", г. Владикавказ (1 этап)"	Всего	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление капитальных вложений по объекту "Строительство спортивного зала в ст-це Змейская Кировского района"	Всего	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление капитальных вложений по объекту "Строительство пристройки к школе в с. В. Саниба"	Всего	11 500,00	8 100,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	11 500,00	8 100,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление капитальных вложений по объекту "Реконструкция пищеблока РДКБ, г. Владикавказ"	Всего	10 668,20	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	10 668,20	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление капитальных вложений по объекту "Строительство спортивного зала в с. Суадаг Алагирского района"	Всего	7 000,00	6 300,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	7 000,00	6 300,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство спального корпуса на 50 мест со столовой на 150 посадочных мест для ГБУ социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания "Социальный приют для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, без определенного места жительства и занятий" (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	Всего	0,00	36 546,96	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	36 546,96	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий по капитальному ремонту кровли школы N 5 в г. Алагир	Всего	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция Дворца спорта "Манеж" им. Б.Х. Кулаева, г. Владикавказ	Всего	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий по подготовке документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства	Всего	1 398,41	5 000,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	1 398,41	5 000,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Школа на 500 мест в с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)	Всего	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство детского сада на 120 мест в с. Чермен Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)	Всего	400,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	400,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство детского сада на 120 мест в с. Дачное Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)	Всего	400,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	400,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция средней общеобразовательной школы с. Михайловское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания	Всего	2 100,00	0,00	66 983,90	0,00
		ФБ	0,00	0,00	62 295,00	0,00
		РБ	2 100,00	0,00	4 688,90	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция средней общеобразовательной школы N 1 с. Ногир Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)	Всего	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция средней общеобразовательной школы с. Дур-Дур Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)	Всего	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)	Всего	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция Ардонской центральной районной больницы г. Ардон (проектно-изыскательные работы)	Всего	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство поликлиники на 850 посещений в смену по ул. Кирова в г. Моздок (проектно-изыскательные работы)	Всего	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Разработка проектно-сметной документации объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон"	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство центрального государственного архива Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство детского сада на 120 мест в с. Предгорное Моздокского района (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	700,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	700,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ "Детский сад N 105" г. Владикавказ (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	400,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	400,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ "Детский сад N 46" г. Владикавказ (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	400,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	400,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию СП МБДОУ "Детский сад N 7" (детский сад N 6) г. Алагир (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	350,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	350,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ "Детский сад N 1" г. Ардон (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	350,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	350,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство школы на 360 ученических мест в с. Чермен, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция средней общеобразовательной школы N 1 с. Ногир Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательные работы)	Всего	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство школы на 200 мест в ст. Черноярская Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	700,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	700,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство школы на 200 мест в с. Дарг-Кох Кировского района Республики Северная Осетия-Алания (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	700,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	700,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проектирование работ, связанных с реставрацией объектов культурного наследия к празднованию 1100-летия крещения Алании	Всего	0,00	15 110,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	15 110,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство котельной в ГБУ "Детский реабилитационный центр "Горный воздух" г. Владикавказ (проектно-изыскательные работы)	Всего	0,00	500,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	500,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство спортивного тренировочного зала центра спортивной борьбы (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция Республиканского стадиона "Спартак" в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (II этап, проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство многофункционального Дворца спорта в г. Владикавказ (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство котельной в ГБУ "Детский реабилитационный центр "Горный воздух" в г. Владикавказ (ПИР)	Всего	0,00	0,00	485,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	485,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство школы на 360 ученических мест в с. Чермен Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания (ПИР)	Всего	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта с. Нижний Унал, Алагирский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Н. Бирагзанг, Алагирский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Бурон, Алагирский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Махческ, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Советское, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Стур - Дигора, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новый Урух, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта с. Ахсарисар, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Средний Урух, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Старая Саниба, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхняя Саниба, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Донгарон, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Комгарон, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Алханчурт, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Рассвет, Ардонский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Нижний Фиагдон, Ардонский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Раздзог, Правобережный район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330 000,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Киевское, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Садовый, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Елбаево, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Комарово, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в пос. Советский, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Малгобек, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в станице Черноярская, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Хурикау, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Веселое, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Сухотское, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в пос. Тельмана Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Раздольное, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в пос. Черноярский, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ст. Ново-Осетинская, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Кусово, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Калининский, Моздокский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерского пункта в с. Чми (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строиетльство фельдшерского пункта в с. Дзагепбарз, Ирафский район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кармадон, Пригородный район (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ "Детский сад 46", г. Владикавказ	Всего	0,00	0,00	330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство центрального государственного архива РСО-Алания	Всего	0,00	0,00	10 400,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	10 400,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Разработка проектно-сметной документации объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" (поселок Калак, этап 1)	Всего	0,00	0,00	6 330,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	6 330,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидия бюджету г. Владикавказ на софинансирование мероприятий по ремонту проспекта Мира в г. Владикавказ	Всего	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция здания МБОУ "СОШ с. Предгорное", с целью размещения группы дошкольного образования детей на 25 мест	Всего	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство детского сада на 120 мест (ул. Бр.Ногаевых, 48а, г. Беслан)	Всего	0,00	0,00	127 346,60	0,00
		ФБ	0,00	0,00	118 432,30	0,00
		РБ	0,00	0,00	8 914,30	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство школы на 550 мест (ул. Менделеева, г. Беслан)	Всего	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство школы на 550 мест (ул. Чкалова, г. Беслан)	Всего	0,00	0,00	201 236,60	318 508,60
		ФБ	0,00	0,00	187 150,00	296 213,00
		РБ	0,00	0,00	14 086,60	22 295,60
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Школа на 500 мест в с. Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство здания школы на 200 мест ст. Черноярская	Всего	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Станция юных техников в г. Беслан, ул. Широкая 62а, Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	54 485,30	60 594,70
		ФБ	0,00	0,00	50 671,30	56 353,00
		РБ	0,00	0,00	3 814,00	4 241,70
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Станция юных натуралистов в г. Беслан, ул. Широкая 62а, Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	54 485,00	40 291,40
		ФБ	0,00	0,00	50 671,00	37 471,00
		РБ	0,00	0,00	3 814,00	2 820,40
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт дома культуры п. Мизур	Всего	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт ГБУК "Северо-Осетинский государственный академический театр им. В.В.Тхапсаева"	Всего	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт терапевтического отделения ГБУЗ "Пригородная центральная районная больница" Минздрава РСО-Алания	Всего	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Монтаж кислородопровода в ГБУЗ "Пригородная центральная районная больница" Минздрава РСО-Алания в с. Октябрьском	Всего	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капремонт ГБУЗ "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт СДК в с. Толдзгун, Ирафского района РСО-Алания	Всего	0,00	0,00	15 841,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	15 841,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт дома культуры г. Ардон, Ардонский район	Всего	0,00	0,00	15 400,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	15 400,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.2	Вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности капитального и текущего характера	Всего	0,00	0,00	232 989,70	663 375,18
		ФБ	0,00	0,00	222 680,40	178 466,00
		РБ	0,00	0,00	10 309,30	484 909,18
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция поликлиники Центральной районной больницы Пригородного района на 600 посещений в смену, с. Октябрьское Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	132 989,70	191 899,00
		ФБ	0,00	0,00	123 680,40	178 466,00
		РБ	0,00	0,00	9 309,30	13 433,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Правобережная центральная районная больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	5 874,70	0,00
		ФБ	0,00	0,00	5 815,95	0,00
		РБ	0,00	0,00	58,75	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подстанция скорой медицинской помощи ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" в г. Беслан (строительство)	Всего	0,00	0,00	941,85	0,00
		ФБ	0,00	0,00	932,43	0,00
		РБ	0,00	0,00	9,42	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция Дома культуры "Дворец молодежи" (ДК БМК), г. Беслан	Всего	0,00	0,00	12 860,19	0,00
		ФБ	0,00	0,00	12 731,59	0,00
		РБ	0,00	0,00	128,60	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство Детской художественной школы на территории запланированной для межшкольного комбината, г. Беслан	Всего	0,00	0,00	4 279,80	0,00
		ФБ	0,00	0,00	4 237,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	42,80	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство музыкальной школы на территории запланированной для межшкольного комбината, г. Беслан	Всего	0,00	0,00	5 565,38	0,00
		ФБ	0,00	0,00	5 509,73	0,00
		РБ	0,00	0,00	55,65	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма "Беслан. Школа N 1" (Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Город Ангелов")	Всего	0,00	0,00	6 469,11	0,00
		ФБ	0,00	0,00	6 404,42	0,00
		РБ	0,00	0,00	64,69	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция дома детского творчества в границах земельного участка эксплуатируемого здания, г. Беслан	Всего	0,00	0,00	5 345,97	0,00
		ФБ	0,00	0,00	5 292,51	0,00
		РБ	0,00	0,00	53,46	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция стадиона "Пищевик" на 2000 посадочных мест по ул. Окружная, г. Беслан	Всего	0,00	0,00	5 063,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	5 012,37	0,00
		РБ	0,00	0,00	50,63	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция сетей водоснабжения г. Беслан	Всего	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	24 750,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	250,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция сетей водоотведения (хозяйственно-бытовое водоотведение) г. Беслан	Всего	0,00	0,00	15 600,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	15 444,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	156,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция ливневой канализации г. Беслан	Всего	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	6 930,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	70,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Благоустройство парка г. Беслан (ул. Окружная)	Всего	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	5 940,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	60,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство крытого футбольного манежа в г. Владикавказ (ПИР)	Всего	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство Дома культуры с. Иран	Всего	0,00	0,00	0,00	36 320,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	36 320,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство многофункциональной игровой площадки с. Новый Урух Ирафского района РСО-Алания	Всего	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт столовой, пищеблока и второго этажа общежития РФМЛИ	Всего	0,00	0,00	0,00	15 490,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	15 490,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт 3 этажа Аланской гимназии	Всего	0,00	0,00	0,00	7 110,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	7 110,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ВСОШ N 2 г. Владикавказ РСО-Алания	Всего	0,00	0,00	0,00	39 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	39 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт СОШ с. Батако	Всего	0,00	0,00	0,00	25 950,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	25 950,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт фасада Русского театра	Всего	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт дома культуры с. Кизляр	Всего	0,00	0,00	0,00	38 100,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	38 100,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт дома культуры с. Троицкое	Всего	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт дома культуры с. Сунжа	Всего	0,00	0,00	0,00	24 900,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	24 900,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт дома культуры с. Майское	Всего	0,00	0,00	0,00	16 840,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	16 840,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Разработка научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия с. Лисри	Всего	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт общежития для артистов г. Владикавказ	Всего	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение оборудования для домов культуры (в рамках проведения работ по капитальному ремонту)	Всего	0,00	0,00	0,00	13 311,16
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	13 311,16
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство детского сада в с. Батако (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	0,00	2 700,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	2 700,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад N 7 г. Алагир	Всего	0,00	0,00	0,00	2 237,51
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	2 237,51
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад N 5 г. Ардон	Всего	0,00	0,00	0,00	1 916,44
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	1 916,44
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию структурного подразделения МБОУ СОШ N 3 (СОШ N 4) в г. Алагир	Всего	0,00	0,00	0,00	2 557,01
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	2 557,01
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ с. Карджин	Всего	0,00	0,00	0,00	1 204,60
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	1 204,60
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция ГБУздравоохранения "Центральная районная больница Ирафского района (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту "Всесоюзной туристко-реакреационный комплекс "Мамисон" (инженерные сети)	Всего	0,00	0,00	0,00	2 202,50
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	2 202,50
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подготовка технического плана по объекту "Реконструкция электрических сетей г. Алагир"	Всего	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма "Беслан. Школа N 1" (Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Город Ангелов")	Всего	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство инфекционного корпуса на 100 коек в г. Владикавказ (проектно-изыскательские работы)	Всего	0,00	0,00	0,00	11 336,96
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	11 336,96
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной для дома культуры с. Сунжа, Пригородного района	Всего	0,00	0,00	0,00	8 300,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	8 300,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ	Всего	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 5	Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.1	Подготовка документации для передачи завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.2	Завершение строительством социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 6	Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	Всего	44 634,30	63 871,10	76 392,04	63 743,05
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	44 634,30	63 871,10	76 392,04	63 743,05
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6.1	Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	Всего	21 415,00	22 614,30	22 486,24	22 486,25
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	21 415,00	22 614,30	22 486,24	22 486,25
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений	Всего	20 644,80	21 256,80	21 256,80	21 256,80
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	20 644,80	21 256,80	21 256,80	21 256,80
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на производство	Всего	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взысканий с республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания по денежным обязательствам казенных учреждений Республики Северная Осетия-Алания по исполнительным листам	Всего	2 574,50	20 000,00	29 949,00	20 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	2 574,50	20 000,00	29 949,00	20 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 7	Национальный проект "Жилье и городская среда"	Всего	0,00	563 053,80	702 940,14	240 704,24
		ФБ	0,00	523 640,00	695 910,74	238 297,20
		РБ	0,00	39 413,80	7 029,40	2 407,04
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 7.1	Региональный проект "Жилье"	Всего	0,00	563 053,80	702 940,14	240 704,24
		ФБ	0,00	523 640,00	695 910,74	238 297,20
		РБ	0,00	39 413,80	7 029,40	2 407,04
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 7.1.1	Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	563 053,80	702 940,14	240 704,24
		ФБ	0,00	523 640,00	695 910,74	238 297,20
		РБ	0,00	39 413,80	7 029,40	2 407,04
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Застройка Левобережного административного округа г. Владикавказа (строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в мкр. N 18, г. Владикавказ)	Всего	0,00	421 896,80	0,00	0,00
		ФБ	0,00	392 364,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	29 532,80	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Застройка Левобережного административного округа г. Владикавказа (автомобильные дороги в мкр. N 18, г. Владикавказ)	Всего	0,00	141 157,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	131 276,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	9 881,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 280 мест в мкр. 19 г. Владикавказа по ул. Владикавказская, 69г)	Всего	0,00	0,00	263 834,69	0,00
		ФБ	0,00	0,00	261 196,34	0,00
		РБ	0,00	0,00	2 638,35	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство площадочных сетей, водопровода, канализации и дождевой канализации микрорайона "Новый город" в городе Владикавказе РСО-Алания)	Всего	0,00	0,00	327 994,34	0,00
		ФБ	0,00	0,00	324 714,40	0,00
		РБ	0,00	0,00	3 279,94	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Автомобильные дороги микрорайона "Новый город" в г. Владикавказе РСО-Алания) (корректировка)	Всего	0,00	0,00	111 111,11	240 704,24
		ФБ	0,00	0,00	110 000,00	238 297,20
		РБ	0,00	0,00	1 111,11	2 407,04
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00	0,00
1- федеральный бюджет
2 - республиканский бюджет
3 - местные бюджеты
4 - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
5 - территориальные государственные внебюджетные фонды
6 - иные внебюджетные источники

Информация об изменениях:

Таблица 5б изменена с 10 сентября 2021 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2021 г. N 297

См. предыдущую редакцию

Таблица 5б

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы по источникам финансирования

(III этап)

С изменениями и дополнениями от:

18 июля, 2 декабря 2019 г., 24 декабря 2020 г., 10 сентября 2021 г.

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам, тыс. рублей
			2022	2023	2024
Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания на 2016 - 2024 годы	Всего	1 024 366,36	733 701,07	1 032 535,19
		ФБ.1	647 343,30	331 458,30	681 583,76
		РБ.2	377 023,06	402 242,77	350 951,43
		МБ.3	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ.4	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ.5	0,00	0,00	0,00
		ИВИ.6	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Всего	255 903,08	239 536,98	211 070,98
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	255 903,08	239 536,98	211 070,98
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1	Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в оборот земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"	Всего	98 070,98	98 070,98	98 070,98
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	98 070,98	98 070,98	98 070,98
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1.1	Технологическое подключение к системам водопровода и канализации	Всего	98 070,98	98 070,98	98 070,98
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	98 070,98	98 070,98	98 070,98
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2	Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Всего	93 000,00	93 000,00	93 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	93 000,00	93 000,00	93 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2.1	Разработка и корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	Всего	93 000,00	93 000,00	93 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	93 000,00	93 000,00	93 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.3	Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.5	Содействие формированию рынка доступного арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.6	Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства (реконструкции) предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.7	Реализация мероприятия "Жилье для российской семьи"	Всего	44 832,10	28 466,00	60 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	44 832,10	28 466,00	60 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8	Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельным категориям граждан	Всего	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8.1	Оказание мер государственной поддержки на жилищное обустройство гражданам, больным заразной формой туберкулеза, в рамках Закона Республики Северная Осетия-Алания от 10 июля 2001 г. N 29-РЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Северная Осетия-Алания"	Всего	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8.2	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8.3	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8.3.1	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8.3.2	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.8.4	Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.9.	Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан	Всего	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.10.	Переселение граждан, проживающих на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам, в опасных зонах схода оползней, селевых потоков и подтопления	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Жилище	Всего	4 867,02	4 867,02	4 867,02
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	4 867,02	4 867,02	4 867,02
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение жильем молодых семей	Всего	4 867,02	4 867,02	4 867,02
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	4 867,02	4 867,02	4 867,02
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1.1	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	Всего	4 867,02	4 867,02	4 867,02
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	4 867,02	4 867,02	4 867,02
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.2	Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания (до 2019 года)	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3	Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.4	Реализация мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Субсидия в форме имущественного взноса Республики Северная Осетия-Алания в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3	Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания	Всего	360 480,43	397 789,02	725 089,14
		ФБ	338 851,60	331 458,30	681 583,76
		РБ	21 628,83	66 330,72	43 505,38
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1	Мероприятия основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	Всего	360 480,43	397 789,02	725 089,14
		ФБ	338 851,60	331 458,30	681 583,76
		РБ	21 628,83	66 330,72	43 505,38
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной школы N 11 по ул. Чкалова в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания)	Всего	23 187,07	0,00	0,00
		ФБ	21 795,85	0,00	0,00
		РБ	1 391,22	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 280 мест по ул. Краснодонской в пос. Заводской Республики Северная Осетия-Алания)	Всего	38 603,09	0,00	0,00
		ФБ	36 286,90	0,00	0,00
		РБ	2 316,19	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (реконструкция средней общеобразовательной школы N 1 с. Ногир Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания)	Всего	56 256,51	0,00	0,00
		ФБ	52 881,12	0,00	0,00
		РБ	3 375,39	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (детский сад на 280 мест по ул. Кооперативной в пос. Заводской РСО-Алания)	Всего	37 664,12	0,00	0,00
		ФБ	35 404,27	0,00	0,00
		РБ	2 259,85	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство школы-интерната на 500 мест по ул. Кирова, 4 в г. Моздок РСО-Алания)	Всего	204 769,64	397 789,02	0,00
		ФБ	192 483,46	331 458,30	0,00
		РБ	12 286,18	66 330,72	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Строительство жилого дома по ул. Калоева, 402 в г. Владикавказ	Всего	0,00	0,00	108 720,27
		ФБ	0,00	0,00	102 197,04
		РБ	0,00	0,00	6 523,23
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Строительство жилого дома по ул. Калоева, 404 в г. Владикавказ	Всего	0,00	0,00	105 919,06
		ФБ	0,00	0,00	99 563,91
		РБ	0,00	0,00	6 355,15
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Строительство жилого дома по ул. Леонова, 5/3 в г. Владикавказ	Всего	0,00	0,00	356 798,41
		ФБ	0,00	0,00	335 390,50
		РБ	0,00	0,00	21 407,91
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Строительство жилого дома по ул. Тельмана, 28 в г. Владикавказ	Всего	0,00	0,00	153 651,40
		ФБ	0,00	0,00	144 432,31
		РБ	0,00	0,00	9 219,09
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4	Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания	Всего	27 765,00	27 765,00	27 765,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	27 765,00	27 765,00	27 765,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.1	Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.2	Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.3	Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.4	Разработка проектно-сметной документации	Всего	27 765,00	27 765,00	27 765,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	27 765,00	27 765,00	27 765,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 5	Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.1	Подготовка документации для передачи завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.2	Завершение строительством социально значимых объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию	Всего	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 6	Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2024 годы	Всего	63 743,05	63 743,05	63 743,05
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	63 743,05	63 743,05	63 743,05
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6.1	Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	Всего	22 486,25	22 486,25	22 486,25
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	22 486,25	22 486,25	22 486,25
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений	Всего	21 256,80	21 256,80	21 256,80
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	21 256,80	21 256,80	21 256,80
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие	Выплаты по обязательствам республики	Всего	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		РБ	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 7	Национальный проект "Жилье и городская среда"	Всего	311 607,78	0,00	0,00
		ФБ	308 491,70	0,00	0,00
		РБ	3 116,08	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 7.1	Региональный проект "Жилье"	Всего	311 607,78	0,00	0,00
		ФБ	308 491,70	0,00	0,00
		РБ	3 116,08	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 7.1.1.	Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания	Всего	311 607,78	0,00	0,00
		ФБ	308 491,70	0,00	0,00
		РБ	3 116,08	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
	Реализация мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Автомобильные дороги микрорайона "Новый город" в г. Владикавказе РСО-Алания) (корректировка)	Всего	311 607,78	0,00	0,00
		ФБ	308 491,70	0,00	0,00
		РБ	3 116,08	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00
		ГВФРФ	0,00	0,00	0,00
		ТГВФ	0,00	0,00	0,00
		ИВИ	0,00	0,00	0,00
1- федеральный бюджет
2 - республиканский бюджет
3 - местные бюджеты
4 - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
5 - территориальные государственные внебюджетные фонды
6 - иные внебюджетные источники

Информация об изменениях:

Таблица 6 изменена с 18 марта 2019 г. - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2019 г. N 89

См. предыдущую редакцию

Таблица 6

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2017 г., 18 марта 2019 г.

N п/п	Наименование нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания	Внесение изменений в Государственную программу Республики Северная Осетия-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016-2024 годы	Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания	По мере необходимости