Определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 04 февраля 2021 г. по делу N 33-4025/2021

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего фио, судей фио, фио, при помощнике фиоС, рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи фио, гражданское дело N2-3254/20 по Апелляционной жалобе фио на решение Бабушкинского районного суда адрес от дата, которым постановлено:

Исковые требования фио, - удовлетворить частично. Взыскать с наименование организации в пользу фио стоимость восстановительных работ в сумме сумма, неустойку в сумме сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, расходы на оплату юридических услуг в размере сумма, расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма, а всего взыскать сумма

В удовлетворении исковых требований в остальной части, - отказать.

УСТАНОВИЛА:

фио обратилась в суд с иском к наименование организации о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, расходов и штрафа. В обоснование заявленных требований истица указала, что заключила с ответчиком договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ N 58829 от дата. Ответчик принял на себя обязательство выполнить по поручению заказчика, а фио - принять и оплатить объём работ в соответствии с согласованной сторонами сметой. Стоимость работ составляет сумма Срок выполнения работ - 100 рабочих дней, однако в указанный срок работы ответчиком завершены не были. За нарушение сроков выполнения работ ответчик должен уплатить неустойку с дата по дата в пределах суммы заказа сумма Также истица лишена возможности сдавать в аренду квартиру, в которой ответчиком не был закончен вовремя ремонт. Стоимость ежемесячной арендной ставки составляет сумма На момент расторжения договора период просрочки составляет 4 месяца, в связи с чем упущенная выгода составляет сумма дата был составлен акт осмотра и оценки качества произведённых работ, в соответствии с которым были выявлены недостатки работ. Также выявлены существенные недостатки работ, не зафиксированные в данном акте. С целью выявления недостатков фио организована строительная экспертиза. В соответствии с заключением технической экспертизы N С-139/ дата, стоимость устранения недостатков составляет сумма Истица уведомила ответчика об отказе от дальнейшего исполнения договора подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ и потребовала компенсации убытков. За период с дата (10 дней спустя даты получения претензии-уведомления) по дата ответчик должен выплатить неустойку в размере 1 827 176 в пределах суммы убытков. Действиями ответчика истице причинён моральный вред, который она оценила в сумме сумма В связи с обращением за разрешением настоящего спора в суд истица понесла расходы на оплату юридических услуг в размере сумма

фио просит взыскать с ответчика убытки в размере сумма,