Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 18 июня 2008 г. N А13-12095/2007
См. также определение Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 июня 2008 г.
Резолютивная часть постановления объявлена 9 июня 2008 года.
Полный текст постановления изготовлен 18 июня 2008 года.
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Сапоткиной Т.И., судей Грачевой И.Л. и Кадулина А.В.,
при участии от ООО "Респект-недвижимость" Телегиной Т.Ф. (доверенность от 10.10.2007),
рассмотрев 09.06.2008 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Респект-недвижимость" на решение Арбитражного суда Вологодской области от 18.02.2008 по делу N А13-12095/2007 (судья Виноградов О.Н.),
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Респект-недвижимость" (далее - ООО "Респект-недвижимость") обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Раритет" (далее - ООО "Раритет") о взыскании 1 156 050 руб. неустойки за ненадлежащее исполнение договора от 02.05.2006 о долевом участии в инвестировании строительства административного здания, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56.
Решением от 18.02.2008 исковые требования удовлетворены частично, суд, применив статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, снизил размер неустойки до 500 000 руб., в остальной части иска отказал.
В апелляционной инстанции дело не пересматривалось.
В кассационной жалобе ООО "Респект-недвижимость" просит решение изменить, взыскать с ответчика его пользу 1 239 597 руб. 10 коп. неустойки. Податель жалобы ссылается на необоснованное применение судом статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В отзыве на кассационную жалобу ООО "Раритет" просит оставить решение без изменения.
Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.
Представитель ООО "Респект-недвижимость" в судебном заседании доводы кассационной жалобы поддержал.
Представитель ООО "Раритет", надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явился, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.
Как следует из материалов дела, ООО "Раритет" (заказчик-застройщик) и частный предприниматель Мельников Юрий Александрович (инвестор) 02.05.2006 заключили договор о долевом участии в инвестировании строительства административного здания, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56.
Согласно пункту 1.1 договора инвестор обязуется производить долевое финансирование строительства в объеме четвертого этажа кирпичного административного здания, расположенного по указанному адресу.
В соответствии с пунктом 1.2 договора инвестиционная стоимость объекта составляет 11 010 600 руб.
Этим же пунктом договора установлен срок ввода здания в эксплуатацию - 4 квартал 2006 года.
Пункт 4.3 договора предусматривает взыскание неустойки в случае просрочки исполнения заказчиком-застройщиком обязательств по договору в размере 0, 03% от суммы внесенных инвестором денежных средств за каждый день просрочки исполнения.
Из акта сверки расчетов по состоянию на 12.12.2006 следует, что инвестор выполнил обязательства по договору о внесении денежных средств в полном объеме.
Предприниматель Мельников Юрий Александрович и ООО "Респект-недвижимость" заключили договор уступки права требования от 26.01.2007, по которому к ООО "Респект-недвижимость" перешли права по договору от 02.05.2006.
В связи с тем, что сдача здания в эксплуатацию произошла позднее даты, установленной договором, ООО "Респект-недвижимость" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования. Сославшись на статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд счел возможным снизить размер взыскиваемой неустойки до 500 000 руб.
Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, не находит основания для отмены обжалуемого судебного акта.
Суд первой инстанции, применяя статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, сослался на компенсационную природу неустойки и ее несоразмерность последствиям нарушения обязательства. Суд кассационной инстанции полагает, что судом первой инстанции правильно применены нормы материального права. Исходя из конкретных обстоятельств дела, характера существующих между сторонами правоотношений, сопоставления суммы неустойки со стоимостью объекта и суммой предусмотренных договором инвестиций, суд обоснованно пришел к выводу о несоразмерности заявленной суммы неустойки последствиям нарушения обязательства.
При таких обстоятельствах оснований для отмены или изменения решения не имеется.
С учетом изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа
постановил:
решение Арбитражного суда Вологодской области от 18.02.2008 по делу N А13-12095/2007 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Респект-недвижимость" - без удовлетворения.
Председательствующий |
Т.И. Сапоткина |
Судьи |
И.Л. Грачева |
|
А.В. Кадулин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 июня 2008 г. N А13-12095/2007
Текст постановления предоставлен Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа по договору об информационно-правовом сотрудничестве
Документ приводится с сохранением пунктуации и орфографии источника