Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 06 марта 2023 г. по делу N 33-1665/2023

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего Мухортых Е.Н., судей фио, фио, при помощнике судьи Смирновой Г.И., заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи фио гражданское дело по апелляционной жалобе Карачевой Ю.В. на решение Замоскворецкого районного суда адрес от 07 июня 2022 года, которым постановлено:

В удовлетворении исковых требований Карачевой Юлии Викторовны к ООО "Спектр" о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, возмещении судебных расходов, - отказать, -

УСТАНОВИЛА:

Истец Карачева Ю.В. обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику ООО "Спектр", в котором, с учетом сделанных в ходе судебного разбирательства уточнений исковых требований, просит взыскать с ООО "Спектр" в ее пользу неустойку по договору N 176222 АС за период с 18.11.2021 г. по 07.12.2021 г, в размере сумма, неустойку по договору N 176222 БТ за период с 18.11.2021 г. по 07.12.2021 г. в размере сумма, неустойку по договору N 176222 КХ за период с 18.11.2021 г. по 07.12.2021 г. в размере сумма, неустойку по договору N 176222 СТ-3 за период с 07.10.2021 г. по 18.01.2022 г. в размере сумма, штраф в размере сумма, убытки по оплате аренды квартиры в размере сумма, расходы на юридические услуги в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, неустойку по договору N 176222 УС-3 за период с 26.01.2022 г. по 22.05.2022 г. в размере сумма Исковые требования мотивированы тем, что 16 сентября 2021 года между сторонами заключены четыре договора: договор купли-продажи кухонного гарнитура N 176222 КХ, стоимостью сумма (дата передачи была установлена 17.11.2021 г.), договор купли-продажи аксессуаров N 176222 АС, стоимостью сумма (дата передачи была установлена 17.11.2021 г.), договор купли-продажи бытовой техники N 176222 БТ, стоимостью сумма (дата передачи была установлена 17.11.2021 г.), договор купли-продажи столешницы с замером N 176222 СТ-З, стоимостью сумма (дата передачи была установлена 07.10.2021 г.). Аксессуары, бытовая техника и кухонная мебель были переданы истцу только 08 декабря 2021 г... Столешница не передана до настоящего момента. 01 декабря 2021 г. истец передала в адрес ООО "СПЕКТР" претензию с требованием компенсировать неустойку за нарушение сроков передачи товаров, а также компенсировать убытки, понесенные в связи с ненадлежащим исполнением договоров. Однако ее требования ответчиком удовлетворены не были.

В заседании суда первой инстанции представитель истца Карачевой Ю.В. по доверенности фио исковые требования поддержала.

Представитель ответчика ООО "Спектр" по доверенности фио в заседании суда первой инстанции против удовлетворения исковых требований возражал.

Судом постановлено вышеприведенное решение, об отмене которого по доводам апелляционной жалобы просит истца Карачева Ю.В, указывая, что судом при вынесении решения не было принято во внимание, что условие договоров об одностороннем изменении условий обязательства не допускается.

В заседании судебной коллегии представитель ООО "Спектр" по доверенности фио против удовлетворения жалобы возражал.

Карачева Ю.В. в заседание судебной коллегии не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещалась.

Представитель ответчика ООО "Электрон" по доверенности фио в заседании судебной коллегии с доводами жалобы не согласился, полагал решение суда законным и обоснованным.

Выслушав представителя ответчика, обсудив доводы жалобы и возражений на нее, проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы, в соответствии с ч.1 ст. 327.1 ГПК РФ, судебная коллегия не находит оснований для отмены обжалуемого решения, постановленного в соответствии с обстоятельствами дела и требованиями закона.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался п.1 ст. 46, п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 454, ст. 469, ст. ст. 309, 310, 708, 721 ГК РФ, п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 28, ч. 1, 2 и 3 ст. 13, п.п. 1, 5 ст. 23.1 Закона РФ "О защите прав потребителей", а также разъяснениями, содержащимися в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2016 года N54 "О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении".

При рассмотрении дела судом установлено, что 16 сентября 2021 г. между сторонами были заключены договоры: договор купли-продажи кухонного гарнитура N 176222 КХ, стоимостью сумма; договор купли-продажи аксессуаров N 176222 АС, стоимостью сумма; договор купли-продажи бытовой техники N 176222 БТ, стоимостью сумма; договор купли-продажи столешницы с замером N 176222 СТ-З, стоимостью сумма и Договор об оказании услуг (выполнения работ) услуги с замером N 176222 УС-З, стоимостью сумма Каждый из вышеперечисленных договоров является самостоятельным договором, имеющий свой предмет, стоимость и срок выполнения.

Согласно Приложению N 1 договора купли-продажи кухонного гарнитура, Приложению N 1 договора купли-продажи аксессуаров, Приложению N 1 договора купли-продажи бытовой техники, дата готовности товара к отгрузке составляет 17.11.2021г.

17 ноября 2021 г. дата готовности товара к отгрузке (передаче) на складе продавца по адресу: адрес, адрес, адрес (согласно п.п. 1.3, 2.4 Договоров).

Согласно п. 3.4.1. договора купли-продажи кухонного гарнитура, договора купли-продажи аксессуаров, договора купли-продажи бытовой техники, продавец имеет право, в случае необходимости, увеличить срок готовности товара к передаче, но не более, чем на 10 (десять) рабочих дней, при условии письменного уведомления покупателя.

Судом установлено, что уведомлением об увеличении срока готовности товаров к передаче - письмо за исх. N 1346 от 15.11.21 г, был увеличен срок готовности товаров к передаче (отгрузке) на 10 рабочих дней, согласно п. 3.4.1 договора, и составил 01 декабря 2021 г.

Согласно п. 8.5 договора купли-продажи кухонного гарнитура, стороны признают юридическую силу за электронными письмами - документами.

Согласно п. 8.13 договора об оказании услуг (выполнения работ) услуги с замером установлено, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" с момента заключения настоящего Договора заказчик выражает согласие на обработку подрядчиком следующих персональных данных: Ф.И.О, паспортные данные, адрес места регистрации, адрес места жительства, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты; в целях исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания и информирования заказчика по всем важным этапам исполнения обязательств. Настоящее согласие может быть отозвано заказчиком путем направления подрядчику письменного уведомления.

Между сторонами заключен договор оказания услуг, по условиям которого ООО "СПЕКТР" обязалось произвести доставку товара в течение 7 рабочих дней.

Согласно п. 3.1.1 договора об оказании услуг, подрядчик обязан произвести доставку товаров заказчику в течение 7 рабочих дней начиная со дня, следующего за датой готовности товара к отгрузке (передаче), согласно Приложению N1 к настоящему Договору.

Проанализировав условия заключенных договоров, суд соглашается с тем, что, поставка товаров должна была быть произведена не позднее 10 декабря 2021 года, исходя из следующего расчета: 01.12.21 г. + 7 рабочих дней.

Согласно п. 4.1 договора оказания услуг, время доставки товаров по адресу, указанному в настоящем Договоре, согласовываются с заказчиком посредством телефонной, электронной или иных средств связи.

Согласно п. 4.2 договора N176222 КХ при приемке товара покупатель (уполномоченный представитель) обязан проверить наименование, количество и общую целостность товара, наличие трещин, сколов, потертостей, царапин, разрывов, пятен, разводов, а также наличие иных недостатков, для обнаружения которых не требуется применение специального оборудования и подписать документы, связанные с передачей товара в собственность покупателя (накладные и приложения к накладным, доставочные талоны), что не лишает его права указать на данных документах претензии по качеству, комплектности, ассортименту, гарантии. Товар считается принятым покупателем с момента подписания документов.

В соответствии с п. 4.3 договора N176222 КХ, в случае обнаружения каких-либо недостатков товара при приемке покупатель должен отразить это в накладной на товар. Продавец не несет ответственности за недостатки товара, указанные в п. 4.2 договора, если они обнаружены после приемки товара.

В силу п. 4.4. договора N 176222 КХ, право собственности на товар, а также все риски случайной гибели или повреждения товара переходят на покупателя, а обязанность продавца передать товар считается исполненной с момента фактической передачи товара покупателю или иному лицу, передавшему продавцу документы на получение товара (пп. 2.5, 4.1.), и подписания сторонами документов, связанных с передачей товара в собственность покупателя (накладные и приложения к накладным, доставочные талоны). Предъявление документов на получение товара третьим лицом является подтверждением того, что данное лицо является представителем покупателя и действует в его интересах при получении товара.

Согласно п. 6.2 договора купли-продажи кухонного гарнитура, товар поставляется в виде отдельных его частей, требующих сборки и монтажа. Допускается подготовка к отгрузке (передаче) деталей товара, требующих незначительной доработки и подгонки при монтаже (в том числе детали с превышением размера, детали, не имеющие стыковочных элементов и т.п.).

08 декабря 2021 г. по согласованию сторон товар по договору N176222 КХ, договору N 176222 АС, договору N 176222 БТ, был доставлен покупателю, что подтверждается доставочным талоном N ЗД-480119.

При таких обстоятельствах, с учетом правового регулирования, установленного п. 3 ст. 23.1 Закона РФ "О защите прав потребителей", ст. 458 ГК РФ, суд пришел к выводу, что нарушений по срокам передачи кухонного гарнитура, аксессуаров, бытовой техники ответчиком ООО "СПЕКТР" не допущено.

Согласно п. 3.1.2 договора об оказании услуг (выполнении работ) услуг с замером установлено: подрядчик обязан произвести замер, сборку и монтаж, установку и подключение товаров и сдать заказчику оказанные услуги (выполненные работы). Работы проводятся в три этапа: первый этап: в течение 5 (пяти) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем доставки кухонного гарнитура, производится его частичная сборка, обеспечивающая контрольный замер столешницы и стеновой панели. В течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем частичной сборки кухонного гарнитура, обеспечивающей контрольный замер, производится контрольный замер столешницы и стеновой панели; второй этап: в течение 2 (двух) рабочих дней начиная со дня следующего за днем доставки столешницы, производится ее монтаж; третий этап: в течение 5 (пяти) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем монтажа столешницы, производится окончательная сборка кухонного гарнитура, а также установка и подключение бытовой техники и (или) аксессуаров.

Договором оказания услуг не закреплены конкретные даты выполнения работ, а установлены только временные промежутки их исполнения.

Согласно п. 5.4 договора оказания услуг, указанный в п. 3.1.2 настоящего договора срок оказания услуг (выполнения работ) не включается время приостановления оказания услуг (выполнения работ) по причинам, связанным с недостатками товара, либо по иным причинам, не зависящим от подрядчика.

11.12.2021 г. ООО "СПЕКТР" приступило к сборке и монтажу кухонного гарнитура, в результате кухонный гарнитур собран без замечаний, о чем свидетельствует акт сдачи-приемки выполненных работ от 11.12.2021г.

Согласно п.1.2 договора купли-продажи Столешницы с замером, срок готовности товара к отгрузке в собственность покупателя составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем подписания покупателем окончательного эскиза или чертежа, после проведения контрольного замера установленного кухонного гарнитура.

Согласно п. 3.1.1 договора об оказании услуг, подрядчик обязан произвести доставку товаров заказчику в течение 7 рабочих дней начиная со дня, следующего за датой готовности товара к отгрузке (передаче).

Установив, что после сборки произведен контрольный замер столешницы, 15 декабря 2021 года контрольный замер согласован истцом - подписан чертеж, следовательно, столешница, в соответствии с условиями договора, должна была быть доставлена по адресу, не позднее 23 января 2022 года, из расчета: 16.12.2021 г. + 14 раб. дней (срок готовности столешницы) + 7 раб. дней (доставка товара). 22 января 2022 г. столешница по согласованию сторон передана на адресе доставки и произведен монтаж, о чем свидетельствует акт сдачи приема работ по установке изделия от 22.01.2022 г. Таким образом, просрочки передачи товара по договору СТ-З ответчиком ООО "Спектр" не допущено.

Также судом был принят во внимание представленный ответчиком представлен акт сдачи-приемки выполненных работ 03.02.2022 г, подписанный истцом и ответчиком, который подтверждает, что кухонный гарнитур, аксессуары, бытовая техника и столешница собраны без замечаний.

При таких обстоятельствах суд не нашел предусмотренных законом оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в размере сумма, связанных с наймом жилого помещения, в подтверждение которых истцом представлен заключенный 01.02.2021 г. между фио и фио договор найма жилого помещения по адресу: адрес, сроком найма с 02.02.2021 г. по 28.02.2022 г, суд исходил из того, что причинно-следственная связь между несением указанных расходов по найма и действиями ответчика в ходе судебного разбирательства установлено не было, при том, что договор аренды был заключен задолго до заключения договора купли-продажи с ответчиком, кроме того судом было обращено внимание на то, что Карачева Ю.В. стороной по договору не является.

Поскольку нарушений прав истца ответчиком установлено не было, суд не нашел оснований для взыскания с ответчика компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку они основаны на надлежащей оценке доказательств при правильном установлении и всестороннем исследовании юридически значимых для разрешения заявленных требований обстоятельств.

Проверив дело с учетом требований ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, судебная коллегия считает, что судом все юридически значимые обстоятельства по делу определены верно, доводы участников процесса судом проверены с достаточной полнотой, выводы суда, изложенные в решении, соответствуют собранным по делу доказательствам, нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения, и решение судом по делу вынесено правильное, законное и обоснованное.

При рассмотрении дела судом первой инстанции все юридические значимые обстоятельства по делу определены верно, доводы участников процесса проверены с достаточной полнотой, выводы суда, изложенные в решении, соответствуют собранным по делу доказательствам и нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения.

Доводы жалобы об одностороннем изменении ответчиком условий договоров являются несостоятельными, такую возможность стороны предусмотрели при их заключении, при том, что срок увеличения готовности товара ограничен 10 днями, при условии письменного уведомления покупателя. Оснований полагать, что истец заключила договоры вынужденно, под влиянием ответчика, не имеется. Предусмотренные договором условия при продлении сроков поставки товара, были соблюдены ответчиком.

Доводы жалобы не свидетельствуют о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции, поскольку повторяют правовую позицию истца, выраженную им в суде первой инстанции, выражают несогласие с оценкой исследованных по делу доказательств, а иная точка зрения на то, как должно быть разрешено дело, не может являться поводом для отмены состоявшегося по настоящему делу решения.

Нарушений норм материального и процессуального права, повлекших вынесение незаконного решения, судом не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328-329 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Замоскворецкого районного суда адрес от 07 июня 2022 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: