Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 08 июля 2024 г. по делу N 33-27861/2024

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи фио, Судей фио, фио, при помощнике судьи фио рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи фио апелляционную жалобу фио на решение Головинского районного суда адрес от 20 декабря 2023 года по гражданскому делу N 2-1540/2023 (УИД77RS0005-02-2022-014858-38) по иску фио к Обществу с ограниченной ответственностью "СтройГарант" о расторжении договора, и по иску Общества с ограниченной ответственностью "СтройГарант" к фио о взыскании денежных средств по договору, пени,

УСТАНОВИЛА:

23 июля 2021 г. между ООО "СтройГарант" в лице Генерального директора фио, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и фио, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны заключен договор N 01/2021, согласно п. 1.1 которого, исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется ежемесячно принимать результат и уплачивать Исполнителю вознаграждение за выполненные работы. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется выполнить работы по монтажу вентиляционного оборудования объекта: "Комплексная общественно-жилая застройка. Корпус 29. Дошкольная образовательная организация на 350 мест" по адресу:... адрес, внутригородская территория муниципальный адрес, адрес (п. 1.2 договора)

Исполнитель ежемесячно не позднее 30 числа каждого календарного месяца составляет Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение N 1) за истекший календарный месяц и передает его в двух экземплярах Заказчику на согласование с целью приемки выполненного объеме работ. После выполнения работ по монтажу вентиляционного оборудования, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора, Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по Договору (п.п. 2.1, 2.3 договора)

Согласно п. 3.1 Исполнитель обязан: выполнять работы, являющиеся предметом настоящего Договора, обеспечить надлежащее качество и результат их выполнения (п.п. 3.1.1), обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям действующего законодательства РФ, в то числе СНИПам, СанПИНам и тому подобное (п.п.3.1.2), приступить к выполнению работы и произвести их в полном объеме в сроки, предусмотренные п. 5.1 настоящего Договора (п.п. 3.1.3)

Заказчик в п. 3.3 обязался оплатить качественно выполненные и принятые результаты работ на основании подписанных актов выполнения работ по цене и в сроки, указанные в пункте 4.2 настоящего Договора.

Заказчик имеет право: проверять ход и качество выполнения работ не вмешиваясь в его деятельность. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (п.п. 2.4, 2.4.1, 2.4.2)

В соответствии с п. 4 Договора, общая цена работ, согласно пункта 1.2. настоящего Договора, составляет сумма (НДС не облагается). Цена является твердой и включает в себя все расходы Исполнителя, в том числе связанные с налогообложением, а также включает в себя стоимость всех необходимых материалов, которые потребуется для выполнения результатов работ качественно и в срок. Аванс на комплекс работ в размере сумма в течение 10 банковских дней с даты подписания Договора. Оплата выполненных и принятых результатов работ Исполнителя осуществляется ежемесячно на основании подписанного Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ на сумму, принятых результатов работ. Оплата производится в течение 3 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ.

Согласно п. 5.1 Договора, исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в срок с 23.07.2021 по 23.11.2021.

Согласно п. 6.1 Договора, в целях обеспечения условий для выполнения работ, Заказчик должен предоставить Исполнителю необходимые оборудование, материалы, документы. Исполнитель несет полную материальную ответственность за принятые материалы и оборудование, документы. Обеспечение оборудованием, материалами и документами осуществляется на основании письменного запроса Исполнителя - в случае отсутствия соответствующего запроса Заказчик считается исполнившим свои обязательства по обеспечению Исполнителя всем необходимым для выполнения работ в установленные настоящим Договором сроки.

Исполнитель при нарушении договорных обязательств, в том числе за просрочку выполнения работ по настоящему Договора, уплачивает Заказчику пени в размере 0, 1% от Цены Договора (п. 4.1 Договора) за каждый календарный день просрочки (п. 7.3 Договора)

В соответствии с п. 9 договор действует до 23 декабря 2021 г, а в части обязательств сторон - до полного их исполнения.

Истец фио обратилась в суд с иском к ответчику ООО "СтройГарант", просит расторгнуть договор N 01/2021 от 23 июля 2021 г, заключенный между истцом фио и ООО "СтройГарант", в связи с существенным нарушением п. 6.1. договора, мотивируя свои требования тем, что в рамках исполнения обязательств по договору ею были выполнены следующие работы: услуги по монтажу вентиляционных воздуховодов обработка огнезащитой и утепления воздуховодов, что подтверждается актом приема-передачи выполненных работ N 1 к договору 01/2021 отчетный период: 23 июля 2021 года-23 августа 2021 года от 23.08.2021, актом приема-передачи выполненных работ N 1 к договору 01/2021 отчетный период; 23 августа 2021 года-23 сентября 2021 года от 23.09.2021, которые ответчик по ее вызовам подписывать отказался.

Однако 29.07.2021 произвел оплату на сумму сумма, что подтверждается чеком N 2000vnor4d от 29.07.2021 и платежным поручением N 332 от 29.07.2021; 25.08.2021 произвел оплату на сумму сумма, что подтверждается чеком N 2001tgtg78 от 25.08.2021.

Таким образом, ответчик, исполнив обязательства по оплате всего на сумму сумма фактически принял работы, выполненные истцом. В последующем для продолжения выполнения работ Заказчиком не было предоставлено необходимое оборудование, на что ответчику было направлено письмо от 08.10.2021 N 21/01 о приостановлении на неопределенных срок, работы по монтажу воздуховодов систем вентиляции в связи с отсутствием на объекте необходимого оборудования закупаемого ООО "СтройГарант" в частности: приточно-вытяжных установок, вентиляторов систем дымоудаления и подпора воздуха; отсутствие строй-готовности на объекте в частности не выполнены кровельные работы в местах монтажа оборудования Ялка, NED, дымоудаления, в помещениях пищеблока не выполнены отделочные работы, не выполнены отделочные работы в помещении вент-камеры (тех. подполье). Данное письмо было получено ответчиком 12.10.2021.

Однако на данное письмо ответа от ответчика не поступило. 27.10.2021 ответчику было направлено письмо о намерениях в одностороннем порядке расторгнуть договор согласно условиям, изложенным в пункте 3.3.2 договора. Данное письмо было получено ответчиком 01.11.2021.

Однако данное письмо также было проигнорировано ответчиком. 11 ноября 2021 г. истцом было получено письмо от ответчика от 21.10.2021 исх. N 503 об устранении замечаний, согласно которому Заказчик указывает, что Исполнителю был направлен вызов для сдачи акта приема выполненных работ согласно п. 2.1 Договора.

Однако, никаких вызовов от ответчика сделано не было, необходимое оборудование для продолжения работы также предоставлены не были. Пунктом 6.1. договора предусмотрено, что в целях обеспечения условий для выполнения работ, Заказчик должен предоставить Исполнителю необходимые оборудование, материалы, документы. Исполнитель несет полную материальную Ответственность за принятые материалы и оборудование, документы. Обеспечение оборудованием, материалами и документами осуществляется на основании письменного запроса Исполнителя - в случае отсутствия соответствующего запроса Заказчик считается исполнившим свои обязательства по обеспечению Исполнителя всем необходимым для выполнения работ в установленные договором сроки.

ООО "СтройГарант" обратилось в суд с иском к фио, просит взыскать денежные средства в размере сумма, пени в размере сумма, расходы по оплате госпошлины в размер сумма, мотивируя свои требования тем, что ответчик выполнил работы по договору некачественно, что подтверждается постановлением Мосгостройнадзора от 30 ноября 2021 г. N 4149-Ю, в частности в этом постановлении указано, что все работы, выполненные ответчиком, необходимо переделать. Также к ООО "СтройГарант" поступила претензия о взыскании штрафа в размере сумма вследствие некачественно выполненных работ ответчиком. Таким образом, истец вправе требовать возвращения оплаченных денежных средств, то есть с ответчика должно быть взыскано сумма. Согласно п. 7.2 Договор действует до 23 декабря 2021 г, а в части обязательств сторон, - до полного их исполнения. Обязательства ответчик не выполнил.

Определением суда от 16.03.2023 дела объединены в одно производство.

Решением Головинского районного суда адрес от 20 декабря 2023 года постановлено: В удовлетворении исковых требований фио к Обществу с ограниченной ответственностью "СтройГарант" о расторжении договора - отказать.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "СтройГарант" к фио о взыскании денежных средств по договору, пени - удовлетворить частично.

Взыскать с фио в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СтройГарант" денежные средства по договору в размере сумма, пени в размере сумма, расходы по оплате госпошлины в размере сумма

В удовлетворении остальной части иска - отказать.

Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого просит фио и ООО "СтройГарант" по доводам своих апелляционных жалоб.

В заседании судебной коллегии представитель фио по доверенности - фио поддержал доводы жалобы.

Иные лица, участвующие в деле в заседание судебной коллегии не явились, несмотря на надлежащее уведомление о времени и месте судебного разбирательства, в связи с чем, с учетом положений ч. 3 ст. 167 ГПК РФ судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для отмены решения суда по п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ ввиду неправильного определения обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствия выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела, неправильного применения норм материального права.

Как следует из материалов дела, ООО "ГлобалСтройТех" является Генеральным подрядчиком на основании договора генерального подряда N ЛП-ДОО-350-01 от 01.06.2020 - объект капитального строительства - комплексная общественно-жилая застройка. Корпус 29. Дошкольная образовательная организация на 350 мест, расположенного по адресу:... адрес, внутригородская территория муниципальный адрес, адрес.

15.02.2021 между ООО "ГлобалСтройТех" и ООО "СтройГарант" заключен договор подряда N Д1076471/21, согласно которому ООО "СтройГарант" по поручению ООО "ГлобалСтройТех" обязался выполнить на свой риск своим иждивением полный комплекс работ на объекте, виды и объемы которых согласованы сторонами в приложениях к договору.

Для выполнения работ по монтажу вентиляционного оборудования объекта ООО "СтройГарант" была привлечена фио, с которой был заключен договор N 01/2021 от 23 июля 2021 г.

В свою очередь фио заключен договор N 26/07/21 со фио от 26 июля 2021 г. на выполнение комплекса работ по монтажу систем вентиляции строительного объекта.

Сторонами не было опровергнуто, что по договору N 01/2021 от 23 июля 2021 г. фио было выплачено сумма

Согласно актам освидетельствования скрытых работ от 25.12.2021, на объекте капитального строительства "Комплексная общественно-жилая застройка. Корпус 29. Дошкольная образовательная организация на 350 мест" по адресу:... адрес, внутригородская территория муниципальный адрес, адрес", ООО "СтройГарант" выполнены следующие работы - монтаж воздуховодов вытяжной системы вентиляции, монтаж вентиляционного оборудования вытяжной системы вентиляции, монтаж теплоизоляционного покрытия воздуховодов вытяжной системы вентиляции, монтаж воздуховодов приточной, приточно-рециркуляционной системы вентиляции, монтаж вентиляционного оборудования приточной, приточно-рециркуляционной системы вентиляции, монтаж теплоизоляционного покрытия воздуховодов приточной, приточно-рециркуляционной системы вентиляции, монтаж воздуховодов противодымной системы вентиляции, монтаж оборудования противодымной системы вентиляции.

Согласно правовой позиции фио, ею выполнены работы по монтажу вентиляционных воздуховодов, обработка огнезащитой и утепление воздуховодов - монтаж оборудования NED, монтаж оборудования ERA и пластиковых воздуховодов, монтаж воздушной завесы, установка решеток Арткос, обработка огнезащитой и утепление воздуховодов, монтаж воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной стали, монтаж противопожарных клапанов, монтаж оборудования дымоудаления.

15 октября 2021 г. Главным специалистом УН5 Мосгосстройнадзора проведена проверка объекта капитального строительства - комплексная общественно-жилая застройка. Корпус 29. Дошкольная образовательная организация на 350 мест, расположенного по адресу:... адрес, внутригородская территория муниципальный адрес, адрес, в ходе которой установлено: в нарушение проекта 12-ЛЛ-ПИР-П-ЭЭ, лист 40 Выполнено утепление фасада здания ДОУ, согласно заключению ГБУ "ЦЭИИС" от 05.10.2021 N минераловатным утеплителем 108 кг/м3, проектом предусмотрено утепление фасада минераловатным утеплителем плотностью 131-159 кг/м3; в нарушение проекта 12-ЛЛ-ПИР-П-МПБ1, лист 42, СП7.13130, 2013, технологический регламент N В-003/30-180 "На систему комплексной огнезащиты воздуховодов "ОБМ-Вент", разработанный ООО "ВЗТМ" в осях 15-17/Ж-Н на отметке - 0, 780 при выполнении работ по огнезащите воздуховодов общеобменной вентиляции системы В-27 выполнен монтаж листов огнезащитного покрытия без нахлестов (встык), без промазывания фланцевых соединений огнезащитным покрытием на 40 мм в каждую сторону от фланца, что подтверждается заклчением ГБУ "ЦЭИИС" от 04.10.2021 N 15060/21; в нарушение проекта 12-ЛЛ-ПИР-П-МПБ1, лист 42, СП7.13130.2013, технологический регламент N В-003/30-180 "На систему комплексной огнезащиты воздуховодов "ОБМ-Вент", разработанный ООО "ВЗТМ" в осях 6/Н-П на отметке -0, 000 при выполнении работ по огнезащите воздуховодов противодымной вентиляции системы ПД-5 без промазывания фланцевых соединений огнезащитным покрытием на 40 мм в каждую сторону от фланца, также допускается отслоение огнезащитного покрытия что подтверждается заключением ГБУ "ЦЭИИС" от 04.10.2021 N 15061/21.

По результатам проверки составлены акт проверки объекта капитального строительства от 15 октября 2021 г, предписание об устранении выявленного нарушения и протокол об административном правонарушении от 25 октября 2021 г. по статье 9.4 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении по статье 9.4 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО "ГлобалСтройТех", заместителем председателя Мосгосстройнадзора фио, вынесено постановление N4149-Ю от 30.11.2021 о привлечении ООО "ГлобалСтройТех" к административной ответственности по статье 9.4 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначении наказания в виде административного штрафа в размере сумма.

06.12.2021 в адрес ООО "СтройГарант" от ООО "ГлобалСтройТех" направлена претензия об уплате неустойки за нарушение условий договора N Д1076471/21 от 15.02.2021, со ссылкой на постановление N 4149-Ю от 30.11.2021 о привлечении ООО "ГлобалСтройТех" к административной ответственности.

Принимая решение, суд первой инстанции исходил из отсутствия оснований для удовлетворения иска.

Судебная коллегия не соглашается с данным выводом суда, в связи со следующим.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требования закона, иных правовых актов.

Согласно ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из положений ст. 420 ГК РФ следует, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров.

В силу положений ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом; законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии со ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

В силу ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Рассматривая доводы апелляционной жалобы об отмене решения суда, судебная коллегия находит их обоснованными.

При принятии определения судебная коллегия исходит из отсутствия доказательств, подтверждающих факт нарушения фио существенных условий договора N 01/2021.

Так, согласно Акту приема-передачи выполненных работ N 1 к договору 01/2021 отчетный период: с 23 июля 2021 года по 23 августа 2021 года от 23.08.2021 и Акту приема-передачи выполненных работ N 1 к договору 01/2021 отчет-период: 23 августа 2021 года - 23 сентября 2021 года от 23.09.2021, в рамках исполнения обязательств по договору фио были выполнены следующие работы: Монтаж вентиляционных воздуховодов; Обработка огнезащитой и утепления воздуховодов.

Ответчик 29.07.2021 произвел оплату на сумму сумма, что подтверждается чеком N 2000vnor4d от 29.07.2021 и платежным поручением N 332 от 29.07.2021;

25.08.2021 произвел оплату на сумму сумма, что подтверждается чеком N 2001tgtg78 от 25.08.2021.

В силу п. 4.2. договора оплата выполненных и принятых результатов работ Исполнителя осуществляется ежемесячно на основании подписанного Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ на сумму принятых результатов работ. Оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ.

Указанные обстоятельства подтверждают, что фактически ООО "Стройгарант" приняло работы, выполненные фио

Согласно акту осмотра выполненных работ на участке от 19.10.2021, ООО "СтройГарант" подтверждает выполнение монтажа воздуховодов и фасонных частей на 75 %. (л.д. 46 т. 1)

Общая цена работ согласно п. 4.1 договора составляла сумма. Исходя из сметного расчета на монтаж вентиляционного оборудования (приложение к договору) цена монтажа воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной стали составила сумма. Из чего следует, что ответчик сам подтвердил выполнение работ Исполнителем на сумму сумма (527 409 - 131 852).

Таким образом, судом первой инстанции необоснованно взыскана денежная сумма в размере сумма.

Рассматривая довод жалобы фио о наличии оснований для расторжения договора подряда N 01/2021, судебная коллегия находит его подлежащим удовлетворению.

Судебная коллегия соглашается с доводами фио о том, что для продолжения выполнения работ Заказчиком не было предоставлено необходимое оборудование, на что ею в адрес ООО "Стройгарант" было направлено письмо от 08.10.202 М 21/01 о приостановлении работ, работы по монтажу воздуховодов систем вентиляции в связи с отсутствием на объекте необходимого оборудования закупаемого ООО "СтройГарант" в частности: приточно-вытяжных установок; вентиляторов систем дымоудаления и подпора воздуха; ввиду невыполнения кровельных работ в местах монтажа оборудования Ялка; NED; дымоудаления; невыполнения в помещениях пищеблока отделочных работ; невыполнения отделочных работ в помещении вентиляционной камеры (тех-подполье).

Данное письмо получено ООО "СтройГарант" 12.10.2021, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым отправления с почтовым идентификатором EDI 17767514RU. Однако на данное письмо ответа от ООО "СтройГарант" не поступило.

27.10.2021 фио в адрес ООО "СтройГарант" направлено письмо о намерениях в одностороннем порядке расторгнуть договор согласно условиям, изложенным в пункте 3.3.2 договора, в связи с непредоставлением оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ Исполнителем. Данное письмо было получено ООО "СтройГарант" 01.11.2021, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым отправления с почтовым идентификатором EDI 17765938RU. Однако данное письмо также было проигнорировано ООО "СтройГарант".

11 ноября 2021 года истцом было получено письмо от ООО "СтройГарант" от 21.10.2021 исх. N 503 об устранении замечаний, что подтверждается отчетом об отслеживании с почтовым идентификатором 12521263037893, согласно которому Заказчик указывает, что Исполнителю был направлен вызов для сдачи акта приема выполненных работ согласно п. 2.1. Договора.

В силу п. 3.3.2 договора исполнитель имеет право немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение договора при обнаружении: непригодности или недостоверности предоставленных Заказчиком документов; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний; иных обстоятельств, препятствующих выполнению работ в установленный срок.

Согласно правовой позиции фио, она вызовов от ООО "СтройГарант" не получала, необходимое оборудование для продолжения работы также не было предоставлено. Доказательств, опровергающих данный довод ООО "СтройГарант" предоставлено не было.

В соответствии с п. 6.1. договора, в целях обеспечения условий для выполнения работ, Заказчик должен предоставить Исполнителю необходимые оборудование, материалы, документы. Исполнитель несет полную материальную ответственность за принятые материалы и оборудование, документы. Обеспечение оборудованием, материалами и документами осуществляется на основании письменного запроса Исполнителя - в случае отсутствия соответствующего запроса Заказчик считается исполнившим свои обязательства по обеспечению Исполнителя всем необходимым для выполнения работ в установленные Договором сроки.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о систематическом неисполнении ООО "СтройГарант" обязанностей предусмотренных договором в частности п. 6.1. договора, в связи с чем, имеются основания для расторжения договора N 01/2021 от 23 июля 2021 года, заключенного между фио и ООО "Стройгарант".

Учитывая изложенное, решение Головинского районного суда адрес от 20 декабря 2023 года подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе частичном удовлетворении требований истца.

Руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия, определила:

Решение Головинского районного суда адрес от 20 декабря 2023 года отменить.

Принять по делу новое решение, которым расторгнуть договор N 01/2021 от 23 июля 2021 года, заключенный между фио и ООО "Стройгарант".

В удовлетворении иска ООО "Стройгарант" к фио о взыскании денежных средств по договору, пени, отказать.

Председательствующий

Судьи