Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 6 апреля 2007 г. N А56-4761/2006 Иск ЗАО о взыскании с ОАО пени и обязании ответчика исполнить обязательства по договору на оказание услуг удовлетворен, поскольку ответчик не выполнил свои обязательства в сроки предусмотренные указанным договором

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 6 апреля 2007 г. N А56-4761/2006

ГАРАНТ:

См. также постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 02 ноября 2007 г.

Резолютивная часть решения объявлена 30 марта 2007г.

Полный текст решения изготовлен 06 апреля 2007 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе:

судьи Орлова Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.Б. Суворовым

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец ЗАО " Петро - Инвест"

ответчик ОАО " Ленэнерго"

об обязании исполнить обязанность в натуре и взыскании 348.654 руб. 60 коп.

при участии

от истца: предст. Макарова Ю.Ю. дов. N 3 от 15.01.07г.

от ответчика: не яв.

установил:

Истец - ЗАО " Петро - Инвест" обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика - ОАО " Ленэнерго" 348.654 руб. 60 коп. пени и обязании ответчика исполнить обязательства по договору N ОД-1745-03/4065 от 22.10.2003г. на оказание услуг но присоединению к электрической сети объекта, расположенного по адресу: Шувалово-Озерки, квартал 14, корп. 28.

В судебном заседании ЗАО "Петро-Инвест" уточнило исковые требования и просит обязать ОАО "Ленэнерго" исполнить свои обязательства по Договору N ОД-1745-03/4065 от 22.10.2003 года в конкретные сроки -до 01.05.2007г., а именно:

обеспечить техническую возможность подключения электроустановок в точке присоединения, указанной в условия присоединения Объекта; подготовить справку на мощность, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а также иные документы, необходимые для заключения договора электроснабжения;

подать напряжение на электропринимающее устройство Заказчика (ЗАО "Петро-Инвест") в течение 3-х суток с даты получения документов, подтверждающих готовность оборудования Заказчика к приемке электрической энергии, и заключения договора электроснабжения с Исполнителем и взыскать с ответчика пени в размере, предусмотренном договором - 348.654 руб. 60 коп.

Надлежащим образом извещенный ответчик в судебное заседание не явился, возражений не представил, что не препятствует рассмотрению дела в его отсутствии по имеющимся в материалах дела доказательствам в соответствии со ст. 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Арбитражный суд установил:

В соответствии с договором N ОД-1745-03/4065 от 22.10.2003 года об оказании услуги по присоединению к электрической сети объекта расположенного по адресу: Шувалово-Озерки, квартал 14, корпус 28 (юго-западнее д.34/12, лит, А по пр. Художников) ОАО "Ленэнерго" обязалось определить условия присоединения электрических сетей данного объекта и обеспечить возможность подключения объекта в точке присоединения, определенной Условиями присоединения, а ЗАО "Петро-Инвест" обязалось оплатить услугу.

Истцом было оплачено услуг на сумму 1.641.510 рублей:

Согласно п. 1.2. договора срок оказания услуги - 6 месяцев с момента оплаты этапа. Оплата первого этапа была произведена 29 октября 2003 года, т.е. работы должны быть выполнены до 01 мая 2004 года. На основании письма N 3765/056 от 15.09.2004 года ОАО "Ленэнерго" планировало выполнить свои обязательства до 31.12.2004 года.

ОАО "Ленэнерго" свои обязательства по договору N ОД-1745-03/4065 от 22.10.2003 года не выполнило.

На основании п. 4.2. за нарушение сроков оказания Услуги Заказчик (ЗАО "Петро-Инвест") вправе взыскать с Исполнителя (ОАО "Ленэнерго") пеню в размере не более 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы уплаченной Заказчиком Исполнителю за каждый день просрочки, но не более 30% от оплаченной части стоимости Услуги. Размер неустойки составил 348.654 руб. 60 коп.

По ходатайству сторон и в соответствии со ст. 158 АПК РФ арбитражный суд 6 раз откладывал судебное разбирательство для урегулирования спора и подписания мирового соглашения, однако стороны к соглашению не пришли.

В соответствии со ст. 309; 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства.

Арбитражный суд считает требования истца обоснованными по праву и по размеру и подлежащими удовлетворению. На основании изложенного и

Руководствуясь статьями 102; 110; 167-170 Арбитражного процессуального кодекса, арбитражный суд

решил:

Обязать Открытое акционерное общество "Ленэнерго" исполнить обязательства по Договору N ОД-1745-03/4065 от 22.10.2003 года в сроки до 01.05.2007г., а именно:

обеспечить техническую возможность подключения электроустановок в точке присоединения, указанной в условия присоединения Объекта; подготовить справку на мощность, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а также иные документы, необходимые для заключения договора электроснабжения;

подать напряжение на электропринимающее устройство Заказчика (ЗАО "Петро-Инвест") в течение 3-х суток с даты получения документов, подтверждающих готовность оборудования Заказчика к приемке электрической энергии, и заключения договора электроснабжения с Исполнителем.

Взыскать с Открытого акционерного общества "Ленэнерго" в пользу Закрытого акционерного общества "Петро-Инвест" 348.654 руб. 60 коп. пени и 10.473 руб. 10 коп. в порядке возмещения расходов по госпошлине.

Выдать исполнительные листы.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу.

Судья

Е.А.Орлова