Приложение N 4. Государственный контракт на поставку товаров

Приложение N 4

к приказу

Комитета по строительству

от 29 августа 2007 г. N 124

Утвержден

приказом Комитета по строительству

от 29 августа 2007 г. N 124

Государственный контракт N ______________________

на поставку товаров:
__________________________________________

для государственных нужд Санкт-Петербурга

между

Государственным Заказчиком

Комитетом по строительству

и

Поставщиком
________________________________________________
(указать полное наименование организации Поставщика -
юридического лица)

"__" ____________ 20 __ г.

Санкт-Петербург

Комитет по строительству, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице заместителя председателя Комитета по строительству ________________________, действующего на основании доверенности от ________ N _______ , с одной стороны, и _____________________ в лице _______________ ______________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и другими законодательными и нормативными актами, в соответствии с __________________, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется в установленные сроки передать Государственному заказчику _____________________ (далее - товары), а Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату товаров на условиях настоящего контракта.

1.2. Требования к ассортименту, комплектности, качеству товаров и их количество определены приложением N ... "Спецификация" к настоящему контракту.

1.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту установлено _________________

(Пункт включается при заключении контракта по результатам конкурса или аукциона.)

2. Сроки поставки

2.1. Поставщик обязуется передать товары Государственному заказчику в течение ______ с момента внесения настоящего контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

_________________________________________________________________________

При поставках партиями в течение определенного периода: 2.1. Поставщик обязуется передать товары Государственному заказчику партиями в количестве и сроки, определенные приложением N ... "График поставок". Поставка первой партии товара осуществляется в течение________ с момента внесения настоящего контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

_________________________________________________________________________

Сроки исполнения предусмотренных контрактом обязательств не могут наступать ранее обязательного включения контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

2.2. Обязательство Поставщика по передаче товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком акта приемки-передачи товара.

2.3. Досрочная поставка товаров допускается только на основании предварительного письменного согласия Государственного заказчика.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих поставке товаров составляет ________________ (включая НДС).

Стоимость товаров определяется по результатам открытого конкурса "Расчет цены контракта" (Приложение N ...), который является неотъемлемой частью настоящего контракта.

Лимит 2007 г. ________

3.2. Установленная настоящим контрактом стоимость товаров является твердой.

*При изменении потребности в предусмотренных контрактом товарах, Государственный заказчик вправе по согласованию с Поставщиком изменить количество предусмотренных контрактом товаров, но не более чем на 10% от предусмотренных контрактом*.

**При этом по согласованию с Поставщиком Государственный заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных товаров, но не более чем на 10 процентов от цены контракта, а при сокращении потребности в предусмотренных контрактом товарах Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

_________________________________________________________________________

*, ** Пункты включаются при заключении контракта по результатам конкурса или аукциона.

_________________________________________________________________________

3.3. Оплата поставляемых товаров производится Государственным заказчиком за счет средств городского бюджета по мере и при условии их выделения в пределах годового лимита финансирования, установленных Законом о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год.

3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1 настоящего контракта переданных Поставщиком товаров (отдельных партии товаров) является акт сдачи-приемки (накладная), счет.

Счет-фактура представляется Поставщиком Государственному заказчику в установленный законодательством срок.

3.5. Авансирование не производится.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Государственный заказчик обязан:

4.1.1. Оплачивать переданные Поставщиком товары на условиях настоящего контракта.

4.1.2. Осуществить принятие товаров на условиях настоящего контракта.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Передать предусмотренные настоящим контрактом товары, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих государственных стандартов, действующего законодательства и настоящего контракта.

Поставщик при передаче товаров представляет Государственному заказчику копии сертификатов, подтверждающих их соответствие действующим стандартам и иным нормативам.

4.2.2. Поставщик гарантирует, что товары принадлежат ему на праве собственности, не являются предметом залога, под арестом не состоят, свободны от прав третьих лиц.

4.2.3. Одновременно с передачей товаров Государственному заказчику представить последнему принадлежности товара, полный комплект инструкций, руководств по эксплуатации и иной технической документации, необходимой для обеспечения надлежащего использования товаров.

4.2.4. Передать товары в упаковке, соответствующей установленным стандартам производителя, Российской Федерации, и обеспечивающей сохранность товаров во время транспортировки, перегрузов и хранения.

4.2.5. Гарантия на товары составляет ____________ с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки (накладной) на товары (каждую партию товаров) при условии отсутствия замечаний Государственного заказчика (далее - "Гарантийный срок").

4.2.6. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует пригодность товаров для использования по назначению и их соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя.

В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести устранение недостатков товаров, обнаруженных после их принятия, в срок, установленный в письменном требовании Государственного заказчика.

На время выполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств Поставщик по требованию Государственного заказчика предоставляет ему во временное безвозмездное пользование товары, функционально аналогичные неисправным.

4.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Порядок передачи товаров

5.1. Доставка Товаров осуществляется Поставщиком и за его счет по месту нахождения Государственного заказчика по адресу: ________________________.

Погрузка и разгрузка товаров осуществляется Поставщиком и за его счет.

5.2. Для приемки товаров Поставщик представляет Государственному заказчику товарную накладную (акт сдачи-приемки), подписанную со стороны Поставщика.

5.3. При приемке товаров Государственный заказчик проводит проверку товаров на предмет их соответствия спецификации и товарной накладной (акту сдачи-приемки) по ассортименту, количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного товаров указанным документам, Государственный заказчик отказывается от подписания накладной (акта сдачи-приемки) и незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет доукомплектовать некомплектные товары, заменить товары, не соответствующие ассортименту, или восполнить недопоставку в срок, дополнительно согласованный Сторонами.

Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товаров до момента устранения Поставщиком нарушений, предусмотренных предыдущим абзацем, а также воспользоваться иными правами, предоставленными ему действующим законодательством при подобных нарушениях.

5.4. Право собственности на Товары переходит к Государственному заказчику с момента передачи товаров и подписания Сторонами актов сдачи-приемки (накладных) без замечаний.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. В случае, если в процессе приемки или дальнейшего использования товаров Государственным заказчиком будут выявлены недостатки в качестве товаров, Государственный заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика в письменной форме и вправе потребовать от него соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товаров в согласованный сторонами срок либо возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

В данном случае Поставщик также обязан уплатить Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штрафную неустойку в размере 10% от установленной настоящим контрактом цены товаров.

Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества до момента устранения таких недостатков или замены товаров.

6.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Государственный заказчик вправе по своему выбору:

расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим контракту.

6.3. В случае если Поставщик нарушает сроки поставки товаров, Государственный заказчик вправе потребовать уплаты в бюджет Санкт-Петербурга неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1% от цены контракта до момента фактической поставки товаров.

6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, при этом неустойка, установленная пунктом 6.3. подлежит взысканию с Поставщика до момента получения им уведомления Государственного заказчика о расторжении контракта.

6.5. При расторжении настоящего контракта в соответствии с п.6.2 и п.6.4 убытки подлежат возмещению Поставщиком в полной сумме сверх неустойки.

6.6. В случае нарушения установленных Государственным заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков товаров, восполнения их недопоставки, доукомплектования или замены Поставщик уплачивает Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,1% от стоимости соответствующих товаров за каждый день просрочки.

7. Срок действия государственного контракта,
его прекращение и изменение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут (прекращен) досрочно в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.

7.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования поставки товаров по контракту.

7.4. О расторжении контракта в одностороннем порядке Государственный заказчик уведомляет Подрядчика в письменной форме не позднее чем за 10 дней до момента расторжения контракта.

7.5. Расчеты между сторонами за поставленные до расторжения контракта товары производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Государственным заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком условий настоящего контракта.

7.6. Изменение условий настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2 контракта, допускается только по решению суда в соответствии со ст.450 и 451 Гражданского кодекса РФ.

8. Прочие условия

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

8.3. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

8.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждом из сторон.

8.5. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложения....

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

Государственный заказчик: Комитет по строительству 190000, Санкт-Петербург наб. реки Мойки, дом 76, тел./факс: 319-90-45 ИНН/КПП 7830002342/783601001 л/счет 0230000 в Управлении Казначейства Комитета финансов СПб	Подрядчик:
	_____________________________
	_____________________________
	_____________________________
	_____________________________

10. Подписи сторон

от Государственного заказчика:		от Подрядчика:
Заместитель председателя Комитета по строительству
___________________	/_________/	___________________	/_________/
М.П.		М.П.