Приложение N 5. Государственный контракт на оказание услуг

Приложение N 5

к приказу

Комитета по строительству

от 29 августа 2007 г. N 124

Утвержден

приказом Комитета по строительству

от 29 августа 2007 г. N 124

Государственный контракт N ____________

на оказание услуг:
___________________________________________

для государственных нужд Санкт-Петербурга

между

Государственным Заказчиком

Комитетом по строительству

и

Исполнителем
____________________________________________________________
(указать полное наименование организации Исполнителя -
юридического лица)

"__" ________ 20 __ г.

Санкт-Петербург

Комитет по строительству, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице заместителя председателя Комитета по строительству _________________________, действующего на основании доверенности от N , с одной стороны, и _______________ в лице _________________ _____________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 21.07005 N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и другими законодательными и нормативными актами, в соответствии с ________________________, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется в установленные сроки по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в 1.2 контракта, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: _____________________ (далее - услуги).

1.3. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, определены приложением N ... к настоящему контракту.

1.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту установлено ____________.

(Пункт включается при заключении контракта по результатам конкурса или аукциона.)

2. Сроки оказания услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать определенные в п.1.2 контракта услуги Государственному заказчику в течение ______ с момента внесения настоящего контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

Сроки исполнения предусмотренных контрактом обязательств не могут наступать ранее обязательного включения контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.

2.2. Сроки исполнения отдельных этапов оказания услуг по настоящему контракту определяются сторонами в "Календарном плане" (Приложение N ... к настоящему контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта*.

* Абзац включается при необходимости разбивки услуги на этапы.

Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статей 708, 783 ГК РФ путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки, указанные в Календарном плане, в следующих случаях:

- возникновение необходимости в дополнительных услугах,

- возникновение необходимости в переносе сроков окончания услуг и/или отдельных этапов, если их завершение в установленный срок невозможно вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика,

- в иных случаях.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет ________________ (включая НДС).

Стоимость услуг определяется по результатам открытого конкурса (аукциона) "Расчет цены контракта" (Приложение N "...), который является неотъемлемой частью настоящего контракта*.

* пункт включается при заключении контракта по результатам конкурса, аукциона.

Лимит 20__ г.________

При выделении финансирования работ по контракту Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 20_г.", стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему контракту о размере финансирования работ на 2008 год. Заключение данного соглашения является обязательным для Исполнителя.

В случае прекращения финансирования, равно как и в случае изменения лимитов финансирования на соответствующий год, стороны государственного контракта, в рамках действующего законодательства, должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия оказания услуг.

3.2. Установленная настоящим контрактом стоимость услуги является твердой.

* В случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными настоящим контрактом, или при изменении потребности в предусмотренных контрактом услугах Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных контрактом услуг, но не более чем на 10% от предусмотренных контрактом*.

** При этом, по согласованию с Исполнителем Государственный заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных услуг, но не более чем на 10 процентов такой цены контракта, а при сокращении потребности в выполнении предусмотренных контрактом услуг Государственный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

_________________________________________________________________________

*, ** Пункты включаются при заключении контракта по результатам конкурса.

_________________________________________________________________________

3.3. Оплата оказываемых услуг производится Государственным заказчиком за счет средств городского бюджета, при условии и по мере их поступления, в пределах годового лимита финансирования, установленных законом о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год.

3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1 настоящего контракта оказанных Исполнителем услуг являются: отчет об исполнении услуг (акт об оказанных услугах), счет.

Счет-фактура представляется Исполнителем Государственному заказчику в установленный законодательством срок.

3.5. Авансирование не производится.

3.6. В случае невозможности исполнения данного контракта, возникшей по вине Государственного заказчика, либо в результате обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, а также в случае прекращения настоящего контракта в результате одностороннего отказа Государственного заказчика от его исполнения Исполнителю подлежат оплате фактически понесенные им расходы.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Государственный заказчик обязан:

4.1.1. Оплачивать оказываемые Исполнителем услуги на условиях настоящего контракта.

4.1.2. Принять оказываемые в соответствии с настоящим контрактом услуги, в том числе на промежуточных этапах их оказания, проверив их соответствие требованиям к объему и качеству, установленным настоящим контрактом.

Факт принятия Государственным заказчиком услуг оформляется путем подписания отчета об исполнении услуг (акта об оказанных услугах).

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными настоящим контрактом, действующими законами, государственными стандартами, иными нормами и правилами.

4.2.2. Оказать услуги лично в полном объеме в срок, указанный в п.2.1 контракта.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится согласно источнику

4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условии Контракта, ухудшившее качество оказываемой услуги или их объем.

4.2.5. Предупреждать в письменной форме Государственного заказчика при обнаружении обстоятельств, в том числе не зависящих от Исполнителя, которые грозят качеству оказываемых услуг либо создают невозможность их оказания в срок.

4.2.6. Представить отчет об исполнении услуг, подписанный со стороны Исполнителя, и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств, не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг (отдельного этапа).

4.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Исполнителя, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

5.1. В случае если Исполнитель не приступил к исполнению государственного контракта в установленные сроки, равно как и в случае нарушения Исполнителем промежуточных и конечного сроков оказания услуг, Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения убытков, а также уплаты Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1% от цены контракта на момент оплаты неустойки. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

В указанных случаях Государственный заказчик вправе, по своему усмотрению, продлить сроки, установленные настоящим контрактом, путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, при этом Исполнитель обязан уплатить Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга предусмотренную настоящим пунктом неустойку.

5.2. В случае, когда услуги по настоящему контракту оказаны с отступлениями от требований контракта, ухудшившими их качество, или с иными недостатками, повлиявшими на качество услуг, Исполнитель обязан уплатить Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штрафную неустойку в размере 10% от установленной настоящим контрактом стоимости услуг.

Государственный заказчик также вправе потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за оказание услуг цены.

5.3. В случае нарушения установленных Государственным заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков оказываемых услуг (п.4.2.4 контракта) Исполнитель уплачивает Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,1% от действительной стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки.

Если отступления в процессе оказания услуг от условий контракта или иные их недостатки не были устранены Исполнителем в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

6. Срок действия государственного контракта,
его прекращение и изменение

6.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

* При увеличении срока действия настоящего контракта Исполнитель обязан продлить финансовое обеспечение государственного контракта на соответствующий срок*.

* Пункт включается при заключении контракта по результатам конкурса или аукциона.

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут (прекращен) досрочно по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.

6.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту.

6.4. О расторжении договора в одностороннем порядке Государственный заказчик уведомляет Исполнителя в письменной форме не позднее чем за 10 дней до момента расторжения контракта.

Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения контракта услуги производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Государственным заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному заказчику убытков, в случае нарушения Исполнителем условий настоящего контракта.

7. Прочие условия

7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

7.3. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

7.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

7.5. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложения....

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится согласно источнику

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

Государственный заказчик: Комитет по строительству 190000, Санкт-Петербург наб. реки Мойки, дом 76, тел./факс: 319-90-45 ИНН/КПП 7830002342/783601001 л/счет 0230000 в Управлении Казначейства Комитета финансов СПб	Подрядчик:
	_____________________________
	_____________________________
	_____________________________
	_____________________________

10. Подписи сторон

от Государственного заказчика:		от Подрядчика:
Заместитель председателя Комитета по строительству
___________________	/_________/	___________________	/_________/
М.П.		М.П.