Постановление Администрации муниципального образования - Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 5 августа 2010 г. N 66/1/02-04 "Об утверждении "Положения о комиссии комиссионного отбора при администрации муниципального образования - Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района" (в редакции постановления от 18.03.2011 г. N 24/02-04)

Постановляю:

1. Утвердить "Положение о комиссии комиссионного отбора при администрации муниципального образования - Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области" (приложение N 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя .

Глава администрации

Т.И. Икрянникова

Положение
о комиссии комиссионного отбора при администрации муниципального образования - Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
(утв. постановлением главы администрации МО - Елатомское городское поселение от 5 августа 2010 г. N 66/1/02-04)

1. Общие положения

1.1. Цель проведения комиссионного отбора - определение подрядной организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика

1.3. Источник финансирования

1.4. Предмет комиссионного отбора

1.5. Вид работ и место их выполнения

1.6. Сроки выполнения работ

1.7. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

1.8. Порядок формирования цены договора подряда

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты работ

2. Порядок и сроки предоставления документации

2.1. Документация о комиссионном отборе размещается для ознакомления в средствах массовой информации (официальном печатном издании и др.) органа местного самоуправления или муниципального образования.

2.2. Участники комиссионного отбора, использующие извещение о проведении комиссионного отбора и документацию, размещенные в средствах массовой информации (официальном печатном издании и др.) органа местного самоуправления или муниципального образования, самостоятельно отслеживают возможные их изменения.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник комиссионного отбора не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию о комиссионном отборе, размещенную в средствах массовой информации (официальном печатном издании и др.) органа местного самоуправления или муниципального образования.

3. Участники комиссионного отбора

3.1. В комиссионном отборе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, осуществляющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и имеющие предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

3.2. Участник комиссионного отбора несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комиссионном отборе.

3.3. Участники комиссионного отбора:

предварительно знакомятся с объектами на выполнение работ по капитальному ремонту;

представляют заявку на участие в комиссионном отборе;

вправе посещать объекты на выполнение работ по капитальному ремонту ежедневно с 8.00 до 11.00 контактный телефон __________

представляют и регистрируют у Заказчика пакет документов на участие в комиссионном отборе, отражая в представляемой документации правдивую и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями комиссионного отбора.

3.4. Организация, участник комиссионного отбора, определенная по итогам комиссионного отбора победителем и заключившая с Заказчиком договор, возмещает Заказчику стоимость услуг по проведению комиссионного отбора.

4. Требования к участникам комиссионного отбора

4.1. К участникам комиссионного отбора предъявляются следующие требования:

- квалификационный состав

- наличие производственной базы (техническая оснащенность)

- опыт работы в сфере капитального ремонта

- стабильность финансового состояния

- соответствие участников отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора;

- документы, подтверждающие отсутствие банкротства и ликвидации участника комиссионного отбора

- документы, подтверждающие не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Подача заявок на участие в комиссионном отборе

5.1. Порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

5.1.1. Прием заявок на участие в комиссионном отборе начинается со дня опубликования в средствах массовой информации (официальном печатном издании и др.) органа местного самоуправления или муниципального образования извещения о проведении комиссионного отбора.

5.1.2. Прием заявок заканчивается "__" ________ 2010 - 2012 гг.

5.1.3. Заявки на участие в комиссионном отборе подаются участниками комиссионного отбора .

5.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе, поступивший в срок, указанный в пункте 5.1.2 настоящей Инструкции, регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в комиссионном отборе в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу Заказчика.

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале регистрации.

5.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в комиссионном отборе, выдается должностным лицом Заказчика расписка в получении конверта с заявкой на участие в отборе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в отборе, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в комиссионном отборе.

5.1.6. Участник комиссионного отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование комиссионного отбора, на участие в котором подается данная заявка.

5.1.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык).

5.1.8. Все документы, представленные участниками комиссионного отбора, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника комиссионного отбора.

5.1.9. Рассмотрение заявок на участие в комиссионном отборе начинается с "__" ________ 2010 - 2012 гг.

6. Состав документов на участие в комиссионном отборе

6.1. В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:

- Заявка на участие в комиссионном отборе

- Заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением необходимых документов

- Сведения об административно-техническом и производственном персонале участника комиссионного отбора

- Техническая оснащенность участника комиссионного отбора

7. Изменение и отзыв заявок на участие в комиссионном отборе

7.1. Участник комиссионного отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения комиссией заявок. Подача изменений и отзывов заявок производятся представителями участника комиссионного отбора на основании документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени участника комиссионного отбора.

7.2. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием к рассмотрению не принимаются.

8. Стоимость работ по договору подряда

8.1. Стоимость работ по договору подряда включает в себя расходы и затраты подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту, указанные в проекте договора подряда, являющегося неотъемлемой частью настоящей документации.

8.2. Стоимость работ по договору подряда должна быть выражена в Российских рублях.

9. Заседание комиссии, выбор победителя комиссионного отбора, заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

9.1. Комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренный документацией срок.

9.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в комиссионном отборе, которые поступили Заказчику до указанного в информационной карте времени окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе.

9.3. Комиссия имеет право запросить у участника или из других источников дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющую сведения, приведенные в заявке (в рамках действующего законодательства).

9.4. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победителя в соответствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия проводит оценку заявок на основе системы показателей, указанных в документации и с использованием балльного метода оценки.

9.5. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки, либо подана одна заявка.

9.6. Организацией, определенной победителем по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и который набрал большее количество баллов.

9.7. По результатам заседания комиссии составляется протокол проведения комиссионного отбора.

9.8. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах отбора.

9.9. После утверждения протокола о результатах комиссионного отбора копии предоставляются участникам комиссионного отбора по их требованиям.

Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю уведомление (форма 7) в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

9.10. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

10. Рассмотрение заявок на участие в комиссионном отборе

10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в комиссионном отборе на соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие участников комиссионного отбора требованиям.

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в комиссионном отборе участника,

- об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе.

10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе участнику комиссионного отбора отказывается в участии в комиссионном отборе в случае:

- за неполное представление информации;

- за представление недостоверной информации;

- за неисполнение ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- если участник по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не соответствует требованиям, установленным в документации по комиссионному отбору;

- если участник признан несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде;

- если участник не представил в установленные срок документы, подтверждающие его квалификацию в соответствии с требованиями документации по комиссионному отбору.

К участию в комиссионном отборе не допускаются участники, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

10.4. Если в документах, входящих в состав заявки имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

10.5. Решение комиссии об отклонении заявок участников комиссионного отбора с обоснованием такого решения указываются в протоколе проведения комиссионного отбора.

11. Разрешение разногласий

11.1. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправильные действия его должностных лиц и (или) решения, образованной им комиссией. Предметом обращений не может быть решение комиссии по отклонению всех заявок на участие в комиссионном отборе.

11.2. Заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника направляет ему решение, которое должно содержать:

- обоснование мотивов принятого решения;

- меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного удовлетворения жалобы.

12. Соблюдение конфиденциальности

Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений содержащихся в заявках участников комиссионного отбора.

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки заявок на участие в комиссионном отборе не подлежит разглашению участникам комиссионного отбора и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель комиссионного отбора.