Постановление Администрации городского округа Дзержинский Московской области от 1 декабря 2011 г. N 682-ПГА "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией муниципального образования "городской округ "Дзержинский" муниципальной услуги "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"

В соответствии с Федеральными законами N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации представления государственных и муниципальных услуг", постановлениями администрации города от 03.06.2011 г. N 291-ПГА "О порядке разработке и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", N 292-ПГА "Об утверждения перечня муниципальных услуг муниципального образования "городской округ Дзержинский", постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования "городской округ "Дзержинский" муниципальной услуги "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг" (прилагается).

2. Разместить Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования "городской округ "Дзержинский" муниципальной услуги "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг" на официальном сайте города, в газету "Угрешские вести".

Отв. Закатова С.А., Трубицин А.Л., Челепигина Л.М.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета бухгалтерского учета и муниципального заказа Челепигину Л. М.

Первый заместитель главы администрации города

Н.П. Жуков

Административный регламент
предоставления Администрацией муниципального образования "городской округ Дзержинский" муниципальной услуги "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"
(утв. постановлением администрации города
от 1 декабря 2011 г. N 682-ПГА)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования "городской округ Дзержинский" муниципальной услуги "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг" (далее - административный регламент) разработан с целью организации предоставления муниципальной услуги - размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - муниципальная услуга) в Администрации муниципального образования "городской округ Дзержинский" (далее - администрация города), устанавливает порядок работы администрации города с муниципальными заказчиками (далее - заказчики), осуществляющих закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд.

1.2. Предоставление муниципальной услуги по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

1.3. Настоящий административный регламент разработан на основании:

1) Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;

4) Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

5) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

6) Устава муниципального образования "городской округ Дзержинский";

7) Федерального закона от 26 июля 2007 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" следует читать "от 26 июля 2006 г."

8) Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

ГАРАНТ:

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ признан утратившим силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

9) Федерального закона от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ";

10) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";

11) Приказа Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 14 ноября 2007 г. N 379 "Об утверждении регламента федеральной антимонопольной службы по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной, аукционной, котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

12) Решения Совета депутатов от 07.04.2010 г. N 5/5 "О Положении "О формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования "городской округ Дзержинский";

13) Решения Совета депутатов от 14.09.2011 г. N 7/12 "О внесении изменений в Положение "О формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования "городской округ Дзержинский";

14) Постановления главы города от 21.04.2010 N 204-ПГД "Об утверждении Регламента взаимодействия с муниципальными заказчиками";

15) Распоряжения главы города от 03.03.2010 N 151-РГД "О выборе способа размещения заказа муниципальными заказчиками";

16) Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2011 N 273 "Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков"

17) Постановления Правительства Московской области от 25.04.2011 N 365/15 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)";

18) Постановления администрации города от 03.06.2011 N 291 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер постановления Администрации городского округа Дзержинский Московской области от 3 июня 2011 г. "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг" следует читать "N 291-ПГА"

19) Постановления администрации города от 03.06.2011 N 292 "Об утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования "городской округ Дзержинский".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер постановления администрации города от 3 июня 2011 г. "Об утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования "городской округ Дзержинский" следует читать "N 292-ПГА"

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится до сведения муниципальных заказчиков ежедневно с 9.00 до 18.15 (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница), обед с 13.00 до 14.00:

- по номерам телефона 550-33-84, 550-00-70 отдела муниципального заказа Комитета бухгалтерского учета и муниципального заказа;

- по адресу: г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7а, ком. N 6, 7;

- на официальном сайте города www.ugresh.ru., на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru., на автоматизированной системе торгов www.sberbank-ast.ru.

1.5. Прием письменных заявок о предоставлении муниципальной услуги, а также выдача мотивированного отказа о предоставлении муниципальной услуги осуществляется ежедневно по адресу: г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7а, ком. N 6, 7 с 9.00 до 18.15 (понедельник, среда, четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница), обед с 13.00 до 14.00.

1.6. Формы документов, которые муниципальные заказчики обязаны представить к рассмотрению для размещения заказа, размещены на официальном сайте города www.ugresh.ru.

1.7. Заявки на размещение заказа регистрируются в день поступления.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг представляет собой извещение о проведении запроса котировок цен, открытого аукциона в электронной форме, открытого конкурса, а также:

- при проведении запроса котировок цен (технического задания, формы котировочной заявки, проекта муниципального контракта, обоснования начальной цены контракта);

- при проведении открытого аукциона в электронной форме (документации об аукционе, обоснования начальной цены контракта);

- при проведении открытого конкурса (конкурсной документации, обоснование начальной цены контракта).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом муниципального заказа Комитета бухгалтерского учета и муниципального заказа администрации города на основании следующих документов:

- заявки на организацию размещения заказа (отдельно по каждой группе товаров, работ, услуг) на бумажном и электронном носителях по форме, утвержденной распоряжением администрации города от 21.02.2011 г. N 119-РГА (приложение N 1);

- распорядительного документа о выборе способа размещения заказа (приложение N 2);

- технического задания, содержащего требования к товару, работам, услугам, которые являются предметом размещения заказа, их количественные, качественные и функциональные характеристики (потребительские свойства), условия и сроки поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, гарантийные сроки а, также, в случае необходимости, показатели эквивалентности товара (в свободной форме);

- порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 года N 722 (только для заявок на размещение заказа путем проведения конкурса);

- проекта муниципального контракта, в который должны быть включены требования о количественных, качественных и функциональных характеристиках (потребительские свойства), условия и сроки поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, гарантийные сроки (приложение N 2);

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду приложение N 3 к настоящему Административному регламенту

- обоснование и расчет начальной цены контракта (в свободной форме). Источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика и иные источники информации.

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru., мотивированный отказ от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг выдаче разрешения составляет:

- не менее 4 рабочих дней при проведении запроса котировок цен с начальной ценой контракта не более 250 тыс. руб.;

- не менее 7 рабочих дней при проведении запроса котировок цен с начальной ценой контракта не более 500 тыс. руб.;

- не менее 7 дней при проведении открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой контракта не более 3 млн. руб.;

- не менее 20 дней при проведении открытого аукциона в электронной форме с начальной ценой контракта более 3 млн. руб.;

- не менее 30 дней при проведении открытого конкурса.

2.5. В случае наличия оснований для отказа в размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальному заказчику в срок не более 5 рабочих дней направляется мотивированный отказ за подписью Председателя Комитета бухгалтерского учета и муниципального заказа.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.5. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является предоставление документов не на русском языке, с наличием повреждений, которые не позволяют однозначно истолковывать их содержание, в случае если документы содержат исправления, в том числе механические исправления (подчистки) посредством лезвия или корректора.

2.6. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

а) оформление заявки с нарушением утвержденной формы;

б) непредставление документов и сведений в соответствии с Регламентом взаимодействия с муниципальными заказчиками, а также перечисленных в приложении к заявке;

в) наличие недостоверных сведений в заявке;

г) наличие несоответствий в заявке, представленной на бумажном носителе, и заявке, представленной в электронном виде;

д) оформление заявки с нарушением норм законодательства в сфере размещения заказов и нормативно-технических документов;

е) представление заявки с нарушением сроков, установленных Регламентом взаимодействия с муниципальными заказчиками.

2.7. Основанием для внесения изменений в документацию об аукционе, конкурсную документацию и отказа от размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг может служить соответствующее заявление (в письменном виде) от муниципального заказчика.

2.8. Муниципальная услуга по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг предоставляется бесплатно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

3.1. Письменные заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг рассматриваются отделом муниципального заказа в течение 5 рабочих дней.

3.2. Сотрудники отдела муниципального заказа:

- проверяют наличие, правильность оформления документов, указанных в пункте 2.2 административного регламента, а так же соответствие представленных документов нормам действующего законодательства в сфере размещения заказов;

- готовят документацию для размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. или письмо об отказе размещения заказа с указанием причин отказа.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3.4. В случае отсутствия замечаний, заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг размещаются на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.

3.5. Размещенные заказы регистрируются в журнале регистрации извещений на аукцион/ конкурс/ запрос котировок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется путем предоставления сведений о количестве рассмотренных, размещенных заявок, о проведенных процедурах в еженедельном отчете о работе отдела муниципального заказа. Отчет предоставляется на рассмотрение председателю комитета бухгалтерского учета и муниципального заказа.

4.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления информации в администрацию города о действиях, нарушающих права и законные интересы участников размещения заказа от органов прокуратуры, органов государственной власти, Совета по контролю по осуществлению контроля и координации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд г. Дзержинский.

4.3. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, и принятием решений специалистами отдела муниципального заказа осуществляется председателем комитета бухгалтерского учета и муниципального заказа.

5. Досудебный (претензионный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Предметом досудебного (претензионного) порядка обжалования могут являться действия (бездействия) должностного лица, а также принятые им решения при предоставлении муниципальной услуги, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. Муниципальный заказчик может обратиться с обращением (жалобой) на действия (бездействия) должностного лица, а также принятые им решения при предоставлении муниципальной услуги, письменно на имя главы администрации города.

5.3. В письменном обращении указываются:

- полное наименование органа, в который направляется письменное обращение, фамилия, имя, отчество должностного лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- суть заявления или жалобы;

- личная подпись заявителя и дата.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:

- наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, действие (бездействие) которого обжалуется;

- суть обжалуемого действия (бездействия);

- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

5.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты поступления и регистрации обращения.

При установлении главой администрации города факта нарушения должностным лицом действующего законодательства Российской Федерации, повлекшее необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги, принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к этому должностному лицу (выговор, замечание, увольнение).

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, муниципальному заказчику направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным.

5.5. Муниципальный заказчик вправе обжаловать действия (бездействия) должностного лица, а также принятые им решения при предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав.

Первый заместитель главы администрации города

Н.П. Жуков

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг"

                                             Руководителю

                                             Уполномоченного органа

                                             по размещению заказов для

                                             муниципальных заказчиков

                ЗАЯВКА N ____ от "___" _________ 20__ г.

             на организацию размещения муниципального заказа

            ________________________________________________

            (наименование предмета муниципального контракта)

Способ размещения заказа и основание для выбора такого способа	Выбрать: запрос котировок, аукцион, или конкурс. Основаниями являются распоряжения администрации города или приказы руководителя муниципального заказчика. Представление заявок на размещение заказа путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) - за 2-3 месяца до возникновения фактической потребности в товарах, работах, услугах (момента заключения контракта)
Предмет размещаемого заказа	Наименование муниципального контракта
Объем размещаемого заказа	Указать количество закупаемых товаров, объем выполняемых работ, услуг
Код классификатора ОКДП	Указать код товара, работы, услуги ("Номенклатура товаров, работ, услуг", утвержденная приказом Мин. эконом. развития РФ от 07.06.2011 г. N 273)
Муниципальный заказчик:	Наименование муниципального заказчика
Почтовый адрес:	Почтовый адрес муниципального заказчика
Ответственное лицо:	Ответственное лицо муниципального заказчика для взаимодействий с Уполномоченным органом по размещению заказов и участниками размещения заказа
Номер контактного телефона:	Номер контактного телефона муниципального заказчика
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта	Указать начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Представить обоснование цены в виде расчета, сметы, калькуляции, мониторинга цен и проч.
Источник финансирования	Указать источник финансирования
Классификация по КБК	Указать код бюджетной классификации
Место выполнения заказа	Адрес, по которому должны быть поставлены товары, выполнены работы, оказаны услуги
Условия выполнения заказа	Указать установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товаров, работ, услуг; требования к их безопасности; требования к функциональным (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара; требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия потребностям Заказчика (в соответствии ст. 22, ст. 34, ст. 45 ФЗ N 94-ФЗ от 21.07.2005 г). К заявке в обязательном порядке прилагается проект муниципального контракта, в который должны быть включены все требования заявки
Сроки исполнения заказа	Указать сроки исполнения заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с учетом времени на размещение заказа
Форма, сроки и порядок оплаты муниципального контракта	Указать форму оплаты, сроки и порядок оплаты
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества	Срок и объем предоставления гарантий качества устанавливается Заказчиком
Требования к участникам	Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) устанавливаются Заказчиком в соответствии со ст. 11, 45 ФЗ N 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Обеспечение заявки на участие в аукционе электронной форме	В размере __% (от 0,5 до 5 (для СМП от 0,5 до 2)), _____ рублей
Плановые сроки проведения размещения заказа	Указываются Заказчиком в соответствии с планами-графиками закупок

     Приложения: (указываются все прилагаемые документы)

Руководитель муниципального заказчика   ________________ /_______________

                                             Подпись           Ф.И.О

Согласовано

Заместителем главы администрации города -

начальником управления                 _________________ /_______________

                                             Подпись           Ф.И.О

Согласовано наличие лимитов бюджетных обязательств

по данному предмету муниципального заказа.

Руководитель Финансового управления    ________________ /________________

                                             Подпись           Ф.И.О

Отметки Уполномоченного органа:

Получено: Дата                         _________________ /_______________

                                             Подпись           Ф.И.О

Принято к размещению:

Сроки размещения:   _______________ /________________ /__________________

Отказано:

Основание

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг"

                                                    На бланке организации

                                 ПРИКАЗ

                       N ______ от _______________

О выборе способа размещения

муниципального заказа

     В   соответствии  с  Федеральным законом  N 94-ФЗ  от  21.07.2005 г.

"О  размещении  заказов  на  поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг  для  государственных  и  муниципальных нужд" и распоряжением главы

города Дзержинский   N 151-РГД  от  03.03.2010 г.   "О   выборе   способа

размещения заказа муниципальными заказчиками"

     Приказываю:

     1. Разместить муниципальный заказ на _______________________________

                                            (наименование муниципального

                                                      заказа)

путем проведения _____________________________ с начальной (максимальной)

                 (аукцион, конкурс, котировка)

ценой контракта ________________________________________________________.

                                          (руб.)

     2. Ответственным  за  размещение   муниципального  заказа  назначить

_________________________________________________________________________

                                 (должность)

_________________________________________________________________________

                                   (Ф.И.О.)

     3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                          _______________________

                                                         (Ф.И.О.)

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг"

                        Муниципальное образование

                       городской округ Дзержинский

                           АДМИСТРАЦИИ ГОРОДА

                              РАСПОРЯЖЕНИЕ

"_____" __________ 2011                             N _____________ - РГД

О выборе способа размещения

муниципального заказа

     В  соответствии  с  Федеральным  законом  N 94-ФЗ  от  21.07.2005 г.

"О  размещении  заказов  на  поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг  для  государственных  и  муниципальных нужд" и распоряжением главы

города  Дзержинский   N 151-РГД   от   03.03.2010 г.  "О  выборе  способа

размещения заказа муниципальными заказчиками"

     ПРЕДЛАГАЮ:

     1. Разместить муниципальный заказ на _______________________________

                                           (наименование муниципального

                                                      заказа)

путем проведения _____________________________ с начальной (максимальной)

                 (аукцион, конкурс, котировка)

ценой контракта ________________________________________________________.

                                       (руб.)

     2. Ответственным   за  размещение  муниципального  заказа  назначить

______________ _________________________________________________________.

  (должность)                         (Ф.И.О.)

     3. Контроль   за  исполнением   настоящего   распоряжения   оставляю

за собой.

Глава администрации города

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг"

                                                          Примерная форма

                          Муниципальный контракт

          на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

                             N _____ - __ МЗ

г. Дзержинский                                   "____" _________ 20__ г.

_________________________________________________________________________

                   (Наименование муниципального заказчика)

в лице _________________________________________________________________,

                            (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем

"Заказчик", с одной стороны, и _________________________________________,

                                 (наименование организации поставщика)

именуемое в дальнейшем "Поставщик, Подрядчик, Исполнитель", в лице ______

________________________________________________________________________,

                           (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые

в  дальнейшем  "Стороны",  в  соответствии с законодательством Российской

Федерации  и  Положением  о  размещении   заказов  на  поставки  товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  г. Дзержинского,

заключили   настоящий   муниципальный   контракт   (договор),   именуемый

в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

                     1. Предмет настоящего Контракта

     1.1. Заказчик   поручает,   а   Поставщик,  Подрядчик,   Исполнитель

принимает на себя _______________________________________________________

                                   (описание заказа)

     1.2.  Поставка  продукции  (поставки  товаров,   выполнение   работ,

оказание услуг) осуществляется в  соответствии  с  техническим  заданием,

являющимся   неотъемлемой   частью    настоящего    контракта,   согласно

Приложению N 1.

     1.3.  Содержание  и  сроки  поставки  продукции  (поставки  товаров,

выполнение  работ,  оказание  услуг)  определяются   в   соответствии   с

календарным планом  выполнения  работ  по  поставке  продукции  (поставки

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг),  являющимся  неотъемлемой

частью настоящего Контракта, согласно Приложению N 2.

     1.4.  Продукция  (товары,  работы,  услуги),  поставляемая  согласно

настоящему Контракту, должна соответствовать требованиям  государственных

стандартов Российской Федерации, а продукция  (товары,  работы,  услуги),

подлежащая  в  соответствии  с  законодательством  Российской   Федерации

обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия.

     1.5.  Продукция  (товары,  работы,   услуги),   не   соответствующая

требованиям п. 1.4 настоящего  Контракта,  не  принимается  Заказчиком  и

считается не поставленной.

     1.6. Настоящий Контракт заключен на основании _____________________.

     Протокол от "__" ______ 20__ г. N ___

                      2. Права и обязанности Сторон

     2.1. Заказчик:

     а)  поручает  Поставщику,  Подрядчику,   Исполнителю   осуществление

поставок продукции (товаров, работ,  услуг)  в  порядке  и  на  условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом;

     б)   обязуется   передать   Поставщику,   Подрядчику,    Исполнителю

документацию и информацию, необходимую для исполнения условий Контракта;

     в) консультирует Поставщика,  Подрядчика,  Исполнителя  по  вопросам

выполнения муниципального заказа на поставку продукции  (товаров,  работ,

услуг);

     г)  обеспечивает  оплату  продукции  (товаров,   работ,   услуг)   в

соответствии с контрактной стоимостью продукции (товаров, работ, услуг) в

порядке, установленном пунктом 4 настоящего Контракта;

     д) в случае полного или частичного невыполнения  условий  настоящего

Контракта по вине Поставщика, Подрядчика, Исполнителя вправе требовать  у

него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;

     е) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего  Контракта

путем проверки качества, объемов и сроков  поставки  продукции  (товаров,

работ, услуг).

     2.2. Поставщик, Подрядчик, Исполнитель:

     а)  обязуется   поставить   продукцию   (товары,   работы,   услуги)

надлежащего качества  в  объеме,  по  цене  и  в  сроки,  предусмотренные

настоящим Контрактом;

     б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые  для

исполнения настоящего Контракта;

     в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика

документацию  и  информацию,  необходимую   для   выполнения   настоящего

Контракта;

     г) вправе получать консультации у Заказчика по  вопросам  выполнения

настоящего Контракта;

     д) вправе получать оплату за продукцию (товары,  работы,  услуги)  в

соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

     е) в случае полного или частичного невыполнения  условий  настоящего

Контракта по вине Заказчика  вправе  требовать  у  него  соответствующего

возмещения убытков.

                   3. Порядок сдачи и приемки продукции

                         (товаров, работ, услуг)

     3.1. Заказчик  в  присутствии  Поставщика,  Подрядчика,  Исполнителя

производит  проверку  объема,  целостности  упаковки,  сроков  реализации

передаваемой  продукции  (товаров,  работ,  услуг),   а   также   наличие

документов, подтверждающих качество продукции.

     3.2. При завершении этапа поставки продукции (товаров, работ, услуг)

или поставки  продукции  (товаров,  работ,  услуг)  в  целом,  Поставщик,

Подрядчик, Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра подписанного

Поставщиком,  Подрядчиком,  Исполнителем  акта  сдачи-приемки   продукции

(товаров)  или  два  экземпляра  подписанного  Поставщиком,  Подрядчиком,

Исполнителем акта выполненных работ на работы (услуги)  с  приложением  к

ним документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.

     3.3.  Заказчик  в  течение  ________  дней  со  дня  получения  акта

сдачи-приемки продукции (товаров) или актов выполненных работ  на  работы

(услуги) и отчетных документов (материалов), предусмотренных  техническим

заданием,   обязан   направить   Поставщику,   Подрядчику,    Исполнителю

подписанный экземпляр акта сдачи-приемки  продукции  (товаров)  или  один

экземпляр акта выполненных работ (услуг), или мотивированный отказ.

     3.4. В случае несоответствия поставленной продукции (товаров, работ,

услуг) условиям технического задания  Стороны  обязаны  составить  акт  с

перечнем  дефектов  и  необходимых  работ  по  их  устранению.  Указанные

претензии должны быть представлены Заказчиком в течение  ______  дней  со

дня  получения  им  акта  сдачи-приемки  продукции  (товаров)  или   акта

выполненных работ на работы (услуги). Поставщик,  Подрядчик,  Исполнитель

обязан  произвести  работы   по   устранению   дефектов   продукции   без

дополнительной оплаты.

             4. Стоимость продукции (товаров, работ, услуг),

                      порядок ее поставки и расчетов

     4.1.  Стоимость  продукции  (товара,  работ,  услуг)  по  настоящему

контракту составляет _______(______) рублей __ копеек, в т.ч.  НДС  ____%

________.  Поставленную  продукцию  (товары,  работы,  услуги)   Заказчик

оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом  соглашения

контрактной  стоимости  продукции  (товаров,  работ,  услуг),  являющимся

неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно Приложению N 3.

     4.2. Оплата продукции (товаров,  работ,  услуг)  производится  после

сдачи  Поставщиком,  Подрядчиком,  Исполнителем  и   приемки   Заказчиком

указанной  продукции   (товаров,   работ,   услуг),   оформленных   актом

сдачи-приемки продукции (товаров) или актом выполненных работ  на  работы

(услуги),   на   основании   выставленных    Поставщиком,    Подрядчиком,

Исполнителем счетов в течение _____ календарных дней с момента  получения

счета.

     4.3. Продукция (товары, работы, услуги) поставляется непосредственно

в   адрес   получателей   (потребителей),    указанных    Заказчиком    в

заказах-спецификациях,   являющихся   неотъемлемой   частью    настоящего

Контракта.

     4.4. Расчеты за  поставляемую  продукцию  (товары,  работы,  услуги)

осуществляются в форме и в сроки: _______________________________________

_________________________________________________________________________

  (оплата по форме, предусмотренной Заказчиком в заявке на размещение)

                   5. Ответственность Сторон и порядок

                            разрешения споров

     5.1. Поставщик,  Подрядчик,  Исполнитель  несет  ответственность  за

качество поставленной продукции (товаров, работ, услуг) и  по  требованию

Заказчика  своими  силами  и  за  свой  счет  в  срок,  согласованный   с

Заказчиком, обязан устранить дефекты продукции (товаров,  работ,  услуг),

допущенные по вине Поставщика.

     5.2. В случае не устранения  дефектов  течение  10  дней  с  момента

выставления соответствующих претензий, Поставщик, Подрядчик,  Исполнитель

уплачивает Заказчику неустойку в размере  одной  десятой  действующей  на

день  уплаты  неустойки  ставки   рефинансирования   Центрального   банка

Российской Федерации.

     5.3. В случае нарушения срока поставки  продукции  (товаров,  работ,

услуг) Поставщик, Подрядчик, Исполнитель уплачивает  Заказчику  неустойку

на  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

контрактом   срока    исполнения    обязательства.    Размер    неустойки

устанавливается в  размере  одной  десятой  действующей  на  день  уплаты

неустойки   ставки   рефинансирования   Центрального   банка   Российской

Федерации. Поставщик,  Подрядчик,  Исполнитель  освобождается  от  уплаты

неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой

силы.

     5.4.  В  случае  прекращения  поставок  продукции  (товаров,  работ,

услуг),  предусмотренной  настоящим  Контрактом,  по   вине   Поставщика,

Подрядчика, Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные

им убытки.

     5.5. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Контракт  в  одностороннем

порядке в случае нарушения Поставщиком, Подрядчиком,  Исполнителем  своих

обязательств  по  настоящему  Контракту  (в  соответствии  с  п. 8  ст. 9

Федерального закона  N 94-ФЗ  от  21.07.2005 г.).  Досрочное  расторжение

Контракта не освобождает стороны от  обязательств,  возникших  в  течение

срока его действия.

     5.6.  В  случае  прекращения  поставок  продукции  (товаров,  работ,

услуг), предусмотренной настоящим Контрактом по вине Заказчика, последний

обязан  возместить   Поставщику,   Подрядчику,   Исполнителю   фактически

произведенные затраты.

     5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  иных  обязательств

по настоящему Контракту  Заказчик  и  Поставщик,  Подрядчик,  Исполнитель

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

     5.8.  Применение  штрафных  санкций  не   освобождает   Стороны   от

выполнения принятых ими обязательств.

     5.9. В случае возникновения споров  Стороны  обязуются  принять  все

меры  для  их  разрешения  путем  переговоров.  В   случае   недостижения

договоренности стороны разрешают  споры  в  Арбитражном  суде  Московской

области.

                    6. Порядок осуществления контроля

                   за исполнением настоящего Контракта

     Администрация городского  округа  Дзержинский  и  должностные  лица,

уполномоченные главой администрации города, вправе осуществлять  контроль

за исполнением настоящего Контракта, в  том  числе  проводить  экспертные

проверки поставок продукции.

             7. Срок действия настоящего Контракта и порядок

                  внесения в него изменений и дополнений

     7.1.  Срок   действия   настоящего   Контракта   устанавливается   с

____________ и до "__"___________200_ г.

     7.2. В настоящий Контракт по  письменному  соглашению  Сторон  могут

быть  внесены  изменения  и  дополнения  (в  соответствии  с  п. 6  ст. 9

Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

     7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению

Сторон.

                 8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Поставщик, Подрядчик, Исполнитель:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                       9. Заключительные положения

     Настоящий Контракт составлен в письменной форме в  2-х  экземплярах,

имеющих  одинаковую  юридическую  силу   (по   одному   для:   Заказчика,

Поставщика).

Заказчик:                              Поставщик, Подрядчик, Исполнитель:

______________ /__________

______________ /__________

М.П.                                   М.П.

"_____" ________ 200_ г.               "____" _______ 200_ г.

                                                           Приложение N 1

                                                        к примерной форме

                                                 муниципального контракта

Заказчик:                              Поставщик, Подрядчик, Исполнитель:

______________ /__________

______________ /__________

М.П.                                   М.П.

"_____" ________ 200_ г.               "____" _______ 200_ г.

                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                       К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

                   N _______ от _____________ 200_ г.

     Комментарии: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

         (текст составляется в произвольной форме в соответствии

                           с условиями Контракта)

     Примечание. При  выполнении  работ  прилагается  смета, при оказании

услуг прилагается калькуляция.

                                                           Приложение N 2

                                                        к примерной форме

                                                 муниципального контракта

Заказчик:                              Поставщик, Подрядчик, Исполнитель:

______________ /__________

______________ /__________

М.П.                                   М.П.

"_____" ________ 200_ г.               "____" _______ 200_ г.

                            КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

                       К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

                   N _______ от _____________ 200_ г.

N этапа	Подробное содержание работ по поставке продукции (товаров, работ, услуг) на конкретном этапе	Срок начала работ по поставке продукции (товаров, работ, услуг) на конкретном этапе	Срок окончания работ по поставке продукции (товаров, работ, услуг) на конкретном этапе
1	2	3	4

                                                           Приложение N 3

                                                        к примерной форме

                                                 муниципального контракта

Заказчик:                              Поставщик, Подрядчик, Исполнитель:

______________ /__________

______________ /__________

М.П.                                   М.П.

"_____" ________ 200_ г.               "____" _______ 200_ г.

                                ПРОТОКОЛ

               СОГЛАШЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

                       К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

                    N _______ от ____________ 200_ г.

N этапа	Подробное содержание работ в соответствии с пунктами календарного плана выполнения работ по поставке продукции (товаров, работ, услуг)	Контрактная стоимость продукции (товаров, работ, услуг) (руб.)

     Итого контрактная стоимость составляет: ____________________________

____________________________________________________________________ руб.