Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 10
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. N 50-01-19/14
Типовая форма
государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового
договора бюджетного учреждения Московской области, муниципального
бюджетного учреждения) на выполнение строительных работ
для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд)
(нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных
бюджетных учреждений)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) N
___________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Заказчик" в соответствии с Положением о __________ (уставом),
утвержденным _________________________, в лице _________________________,
действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и
____________________________ (реквизиты свидетельства о регистрации
в ЕГРЮЛ), именуемый в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице
________________________, действующего на основании ____________________,
с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности
"Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон N 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской
области, на основании результатов закупки ____________ (путем проведения
конкурса, конкурса с ограниченным участием, аукциона, запроса
предложений), протокола N ______ от _____________ г., заключили настоящий
государственный (муниципальный) контракт (гражданско-правовой договор)
(далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить полный комплекс
работ по строительству Объекта - _________________________________ по
адресу: Московская область, _________________________ (далее - Объект) в
соответствии с нормами действующего законодательства и в соответствии с
Проектной и Рабочей документацией, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Контракта, и передать результат работ Заказчику (далее -
работы) в сроки, указанные в статье 3 Договора и в Графике производства
работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Проектная документация на Объект утверждена Государственным
автономным учреждением Московской области "Мособлгосэкспертиза".
1.3. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации
Постановления Правительства Московской области от 14 июля 2008 г.
N 561/26 "Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций и
перечня объектов капитального строительства и реконструкции
государственной собственности Московской области, финансируемых из
бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнований,
предусматриваемых Министерству строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Московской области на осуществление
бюджетных инвестиций".
1.4. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые
условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их
результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в п. 1.1
настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета Московской
области.
Статья 2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___)
копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___)
копеек (далее - Цена Контракта), и является твердой на весь срок
выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.
Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение
соответствующих лет планируемого периода исполнения Контракта.
Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом
и действующим законодательством.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской
Федерации в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской
области по расходам, утвержденным распоряжением Министерства финансов
Московской области от 29.12.2007 N 180.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек
и иных расходов Генерального подрядчика, необходимых для выполнения
работ по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий
исполнения Контракта.
2.5. Изменение цены Контракта по настоящему Контракту должно быть
оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке
Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и
(или) срокам исполнения Контракта и (или) количеству (объему) товаров
(работ и услуг).
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Начальный, конечный сроки выполнения работ, а также сроки
этапов выполнения работ по настоящему Контракту определяются в
соответствии с Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Контракта (приложение 1).
Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут
вноситься в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона
N 44-ФЗ.
3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в
эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных
работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта,
составляет ___ (______) месяцев.
3.3. Датой начала работ по Контракту является дата, наступающая по
истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
Контракта.
3.4. Работы по Контракту должны быть завершены не позднее _______
201_ г.
В Дату завершения работ включены:
- сдача результата работ Генеральным подрядчиком и приемка его
Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства;
- передача Генеральным подрядчиком документов согласно п. 5.2
Контракта.
Статья 4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Генерального подрядчика представления
надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной
документацией и настоящим Контрактом.
4.1.3. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию о ходе и
состоянии выполняемых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством
Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в
соответствии с Проектной, Рабочей документацией, условиями настоящего
Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.
4.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и
стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными
контрольными органами проверок использования средств бюджета Московской
области.
4.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами
несоответствия объема и стоимости выполненных Генеральным подрядчиком
работ Проектной и Сметной документации, актам о приемке выполненных
работ, справкам о стоимости выполненных работ и затрат вызвать
полномочных представителей Генерального подрядчика для представления
разъяснений в отношении выполненных работ.
4.1.7. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о
нарушении членом данной саморегулируемой организации требований
стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении
члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия
согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях", ст. 55.14, 55.15 Градостроительного
кодекса РФ.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Своевременно за свой счет заключить договоры с проектной
организацией, Мособлгосстройнадзором и другими организациями,
осуществляющими техническое сопровождение строительства, за исключением
договоров со специализированными организациями на ведение надзора за
строительством инженерных сетей для обеспечения выполнения работ по
настоящему Контракту.
4.2.2. Передать Генеральному подрядчику не позднее чем за 10
рабочих дней до даты начала работ:
4.2.2.1. Проектную документацию в отношении Объекта со штампом "К
производству работ" с необходимыми согласованиями.
4.2.2.2. Рабочую документацию с необходимыми согласованиями.
Представление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной или
некомплектной документации (пп. 4.2.2.1, 4.2.2.2) приравнивается к ее
непредставлению.
4.2.2.3. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача
строительной площадки оформляется Актом приемки строительной площадки.
Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства
надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего
Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по
настоящему Контракту, и мусора.
4.2.2.4. Разрешение Мособлгосстройнадзора на выполнение
строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта.
4.2.2.5. Порубочный билет, заключения по результатам лабораторных
исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия ордера
на производство подготовительных, земляных и строительных работ.
4.2.2.6. Геодезическую разбивку осей Объекта.
4.2.2.7. Перечень исполнительной документации, необходимой для
сдачи работ Генеральным подрядчиком, приемки их Заказчиком.
4.2.2.8. Технические условия на временное присоединение к
инженерным коммуникациям в соответствии с проектом организации
строительства.
4.2.2.9. Передать копию титула стройки.
4.2.3. Содействовать Генеральному подрядчику в получении документов
об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора.
4.2.4. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала работ
обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения,
канализации для подключения бытового городка строителей, а также места
подключения временных источников электроснабжения для выполнения
специальных работ.
4.2.5. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.
Не позднее чем в течение 5 дней с даты заключения Контракта
передать Генеральному подрядчику информацию о лицах, уполномоченных
осуществлять авторский надзор в объеме, необходимом для информирования
указанных лиц о необходимости участия в мероприятиях по строительному
контролю (авторскому надзору).
4.2.6. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и
строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через
которые проходят проектные инженерные коммуникации, Генерального
подрядчика и уполномоченных им лиц.
4.2.7. По письменному сообщению Генерального подрядчика о
готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с
Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в
эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством.
4.2.8. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии
представителей эксплуатирующей организации испытательные,
пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта в эксплуатацию
работы с оформлением соответствующих документов. Передать
эксплуатирующей организации соответствующие разделы Проектной
документации по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для
заключения договоров с коммунальными службами Московской области.
4.2.9. Содействовать эксплуатирующей организации в заключении
договоров с коммунальными службами Московской области на обеспечение
Объекта электроэнергией, водой, теплом и т.д.
4.2.10. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования
оплаты неустойки (штрафа, пени) от Генерального подрядчика направить
Генеральному подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в
течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями
законодательства и условиями Контракта.
4.2.11. При неоплате Генеральным подрядчиком неустойки (штрафа,
пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки
(штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд
исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
4.2.12. В течение 40 дней с даты фактического исполнения
обязательства Генеральным подрядчиком принять необходимые меры по
взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями
законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки
исполнения, и в случае неоплаты Генеральным подрядчиком неустойки
(штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое
заявление с соответствующими требованиями.
4.2.13. При направлении в суд искового заявления с требованиями о
расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями
законодательства и условиями Контракта.
4.2.14. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон,
если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от
Генерального подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и
Генеральным подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
4.2.15. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло
прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются
основания требовать от Генерального подрядчика оплаты неустойки (штрафа,
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Контракту:
4.2.15.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия
Контракта направить Генеральному подрядчику претензионное письмо с
требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного
письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период
просрочки исполнения.
4.2.15.2. При неоплате в установленный срок Генеральным подрядчиком
неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для
оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме,
направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями
законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки
исполнения.
4.2.16. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.17. В случае досрочного исполнения Генеральным подрядчиком
обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в
соответствии с установленным в Контракте порядком.
4.2.18. Предоставить Генеральному подрядчику сведения об изменении
своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный
срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Заказчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
4.2.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.2.20. При обнаружении уполномоченными контрольными органами
несоответствия объема и стоимости выполненных Генеральным подрядчиком
работ Проектной, Рабочей документации, актам о приемке выполненных работ
(форма N КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма
N КС-3) вызвать полномочных представителей Генерального подрядчика для
представления разъяснений в отношении выполненных работ.
4.2.21. В случае если Генеральным подрядчиком к исполнению
обязательств по настоящему Контракту привлекаются другие лица -
субподрядчики, обеспечить внесение в ЕАСУЗ сведений об их
организационно-правовой форме, наименовании организации, ИНН,
юридическом адресе, данных об органе, действующем от имени организации,
сумме договора, виде работ в соответствии с условиями Контракта.
Статья 5. Права и обязанности Генерального подрядчика
5.1. Генеральный подрядчик вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов,
предусмотренных настоящим Контрактом.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в
соответствии со ст. 8 настоящего Контракта.
5.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему
Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями,
навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам
(содержанию) работ, предусмотренных в Проектной документации.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и/или
объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг),
выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их
стоимость Генеральный подрядчик указывает в отчетной документации,
представляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания
услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.1.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.1.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.2. Генеральный подрядчик обязуется:
5.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы.
5.2.2. В срок не более 15 дней с даты подписания настоящего
Контракта представить Заказчику необходимые документы для оформления
разрешения Мособлгосстройнадзора на производство строительно-монтажных
работ.
5.2.3. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений
обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с
организацией, уполномоченной Комитетом лесного хозяйства Московской
области.
5.2.4. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в
объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Графиком
производства работ, утвержденной Проектной и Рабочей документацией и
СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими
условиями, и сдать результат работ Заказчику (приемочной комиссии,
сформированной Заказчиком в соответствии с п. 8.7.3 Контракта) с
комплектом исполнительной технической документации, а также передать
Заказчику документы, подготовка которых входит в обязанности
Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство в
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в
эксплуатацию.
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо слов "п. 8.7.3 Контракта" следует читать "п. 8.6.3 Контракта"
5.2.5. (данный пункт включается в случае, когда в извещении об
осуществлении закупки установлено требование к поставщику (подрядчику,
исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций) Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций. В этом случае совокупный объем работ,
выполняемых субподрядчиками из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, должен составлять ____ % от Цены Контракта.
5.2.6. Обеспечить:
5.2.6.1. Выполнение работ по настоящему Контракту и оформление
первичной исполнительной документации в полном соответствии с Проектной
и Рабочей документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и
правилами.
5.2.6.2. В случае если законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом настоящего
Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в
саморегулируемых организациях, наличие документов, подтверждающих свое
соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения
Контракта.
5.2.6.3. Представление Заказчику одного экземпляра проекта
производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85.
5.2.6.4. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при
сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта,
за свой счет.
5.2.6.5. Установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно
разработанной и утвержденной Проектной, Рабочей документации.
5.2.6.6. Бесперебойное функционирование инженерных систем и
оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного
срока.
5.2.7. Предоставить Заказчику отзыв от саморегулируемой
организации, содержащий следующие сведения: перечень видов работ, на
которые выдано свидетельство; предъявляемые требования и соответствие им
Генерального подрядчика; внесение взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в установленном размере, а также информацию
о страховании гражданской ответственности Генерального подрядчика;
применение к Генеральному подрядчику мер дисциплинарного воздействия в
течение 1 года до даты подписания настоящего Контракта.
5.2.8. Принять по Акту приемки строительную площадку и возвести
собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории
строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения
материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту
организации строительства (ПОС) и выполнить закрепление геодезической
разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и
обеспечить ее сохранность.
5.2.9. Осуществить временное присоединение всех необходимых
коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в
точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и
техническими условиями.
5.2.10. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий,
предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и
технике безопасности, использованию земельного участка по целевому
назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также
установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения
работ в соответствии с требованиями СНиП.
5.2.11. Согласовать с Объединением административно-технических
инспекций и Мособлгосстройнадзором порядок ведения работ на Объекте и
обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками
строительства.
5.2.12. Разработать и согласовать в установленном порядке проект
производства работ; согласовывать проекты производства работ
субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения согласно
Графику производства работ субподрядными организациями.
5.2.13. Известить Заказчика и авторский надзор проектной
организации о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими
работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно
определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа
до начала приемки соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки
Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае,
когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием,
Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем
восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным
подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт.
Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его
счет.
5.2.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности,
пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего
строительного транспорта.
5.2.15. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных
материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного
участка, нести административную и гражданско-правовую ответственность за
нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с
согласованным стройгенпланом.
5.2.16. В случае приемки работ (Объекта) в эксплуатацию в зимнее
время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной
комиссией, сформированной Заказчиком, в соответствии с нормами
действующего законодательства.
5.2.17. Немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных
Заказчиком оборудования, Проектной, Рабочей документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работ;
- иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельств,
угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо
создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.18. Вывезти в течение 5 (дней) дней со дня утверждения Акта
приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, за пределы
строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику или
субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные
средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы,
изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также
строительный мусор.
5.2.19. При строительной готовности Объекта в течение 5 (пяти) дней
известить об этом Заказчика.
5.2.20. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений
под монтаж технологического оборудования в срок не позднее чем за
30 дней до даты завершения работ.
5.2.21. Произвести индивидуальное испытание смонтированного
оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии
представителей Заказчика и эксплуатирующей организации.
5.2.22. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата
работ Генеральным подрядчиком и приемки их Заказчиком по Акту приемки
объекта капитального строительства.
5.2.23. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта
до сдачи результата работ Генеральным подрядчиком и приемки их
Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.
5.2.24. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или
повреждение результата работ (Объекта) до даты утверждения Акта приемки
объекта капитального строительства приемочной комиссией.
5.2.25. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных
средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки,
все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.
5.2.26. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены,
указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.
5.2.27. В случае принятия решения о консервации Объекта в
30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть
Заказчику денежные средства, выплаченные в качестве аванса и не
использованные по назначению (не погашенные согласно п. 8.1 Контракта).
5.2.28. Представить Заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный
срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Генерального подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем
Контракте.
5.2.29. Обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя
Генерального подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также
ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.
5.2.30. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций
при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.2.31. (данный пункт включается в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта превышает 100 млн. рублей) В соответствии с
п. 24 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ представлять информацию о
всех субподрядчиках, заключивших договоры с Генеральным подрядчиком, цена
которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Информация
должна быть предоставлена Генеральным подрядчиком Заказчику в течение 10
(Десяти) дней с момента заключения последним договора с субподрядчиком.
5.2.32. Все подрядные (субподрядные) организации обязаны иметь
свидетельства саморегулируемой организации на работы, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.2.33. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
Статья 6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
6.1. Строительство Объекта по настоящему Контракту должно быть
обеспечено Генеральным подрядчиком материалами надлежащего качества.
Используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и
конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их
качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок выполнения работ
7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы в дату начала
работ при условии надлежащего выполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных п. 4.2.2 Контракта.
7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и
привязке Объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи
Генеральному подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему
исходные точки, координаты, уровни и создает геодезическую разбивочную
основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать
требованиям нормативных документов по строительству.
7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность,
правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным
точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров.
Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик
исправляет за свой счет.
По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику
схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков,
устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период
строительства и сохраняемых до его окончания.
7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства
работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все
факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие
значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи
в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии
относительно качества и порядка выполнения работ Генерального
подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком,
обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.5. Генеральный подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала
приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных
конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается трехсторонним, с участием представителя
авторского надзора, актом промежуточной приемки ответственных
конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
7.6. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание
смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексной его
апробации.
7.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных
работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти)
рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После
подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в
согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены
Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать
работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их
надлежащего качества.
В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт
или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие
Генерального подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения
недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных
Генеральным подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей
оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.
Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков
выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую
организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального
подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Генеральным
подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению
некачественно выполненных работ. Для проверки качества выполненных
Генеральным подрядчиком работ, Заказчик по правилам п. 3 статьи 94
Федерального закона N 44-ФЗ проводит экспертизу.
7.8. Заказчик определяет в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов своего уполномоченного
представителя на строительство, который от имени Заказчика совместно с
Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ,
технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему
Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия
используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям
Контракта и Проектной, Рабочей документации.
Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно
присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил
техники безопасности в любое время суток в течение всего периода
строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя
Заказчика помещением для работы.
7.9. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения
работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках
подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с ТУ,
выданными Заказчиком.
7.10. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта
Заказчик в 30-дневный срок:
- принимает решение о консервации Объекта;
- оплачивает фактически выполненные работы;
- принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.
Порядок, сроки и стоимость консервации оформляются Сторонами в
форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
Статья 8. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов
8.1. Расчеты за выполненные в отчетном периоде (месяце) и
подтвержденные оформленными актами о приемке выполненных работ (форма
N КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма
N КС-3) объемы работ осуществляются ежемесячно.
8.2. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик
представляет в ______ экземплярах Заказчику акты о приемке выполненных
работ, оформленные по унифицированной форме N КС-2, утвержденной
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление
Госкомстата) (далее - акт по форме N КС-2), и справку о стоимости
выполненных работ и затрат, оформленную по унифицированной форме N КС-3,
утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата (далее - справка
по форме N КС-3), а также все документы, подтверждающие фактическое
выполнение (акты на скрытые работы, иную необходимую исполнительную
документацию) и необходимые для оплаты счета-фактуры и счета.
8.3. Заказчик в течение _____ рабочих дней осуществляет проверку
выполненных работ, рассматривает, оформляет, подписывает представленные
документы (в т.ч. акты по форме N КС-2, справки по форме N КС-3) и
возвращает _____ экземпляров Генеральному подрядчику, а также оформляет
реестр на оплату или направляет обоснованный отказ.
8.4. В случае если Заказчик в установленный срок не оформил
представленные документы (п. 8.3), не дал мотивированного объяснения,
данные документы по истечении ____ рабочих дней с момента получения от
Генерального подрядчика считаются оформленными Заказчиком, работы
принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.
8.5. Заказчик ежемесячно в течение ______ банковских дней с даты
представления Генеральным подрядчиком документов, предусмотренных п. 8.3
Контракта, осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по
настоящему Контракту работ после подписания акта по форме N КС-2 и
справки по форме N КС-3, подтверждающих выполнение работ в
соответствующем отчетном периоде (месяце), в пределах Цены Контракта и
годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на
строительство Объекта.
Результаты отдельного этапа выполненных работ по Контракту
отражаются Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной
системе и содержат информацию об исполнении (частичном исполнении)
Контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения
Контракта, о ненадлежащем исполнении Контракта и о санкциях, которые
применены в связи с нарушением условий Контракта или его неисполнением,
об изменении или о расторжении Контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы
отдельного этапа исполнения Контракта и документ о его приеме.
8.6. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной
комиссией) результата работ (законченного строительством Объекта)
осуществляются в следующем порядке:
8.6.1. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком
(приемочной комиссией) результата работ (законченного строительством
Объекта) осуществляются в срок _______ и оформляются подписанием Акта
приемки объекта капитального строительства. В указанный срок Акт приемки
объекта капитального строительства подписывается членами приемочной
комиссии и утверждается Заказчиком. При этом должны быть учтены
отраженные в заключении экспертизы предложения экспертов (п. 7.7).
8.6.2. Генеральный подрядчик в срок _________ до даты завершения
работ обязан:
- вручить Заказчику уведомление о завершении работ и необходимости
приступить к приемке результата работ;
- подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом
необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка
которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица,
осуществляющего строительство, в соответствии со
ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для
получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
8.6.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) дней с даты
получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к
сдаче результата работ (законченного строительством Объекта) обязан
сформировать и утвердить состав приемочной комиссии и приступить к
приемке результата работ.
8.6.4. Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной
комиссии, сформированной Заказчиком) Объект в полной строительной
готовности с комплектом исполнительной технической документации по
перечням согласно нормативным актам государственных органов, включая
исполнительную документацию на инженерные сети, и проектом Акта приемки
объекта капитального строительства (в четырех экземплярах).
8.7. Не позднее 15 дней после утверждения Заказчиком Акта приемки
объекта капитального строительства Генеральный подрядчик предъявляет
Заказчику в _____ экземплярах справку по форме N КС-3 с указанием полной
стоимости работ на Объекте.
Заказчик в течение _____ рабочих дней с даты получения справки по
форме N КС-3 рассматривает, оформляет, подписывает представленную
справку по форме N КС-3, возвращает _______ экземпляров Генеральному
подрядчику или направляет Генеральному подрядчику обоснованный отказ.
8.8. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ по
Контракту производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты
утверждения Акта приемки объекта капитального строительства.
8.9. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему
Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
Заказчиком денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика,
указанный в настоящем Контракте.
8.10. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Проектной
и Рабочей документации, не оформленные в установленном порядке, оплате
не подлежат.
8.11. Заказчик вправе приостановить проведение окончательного
расчета (п. 8.9) за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если
при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах
(в т.ч. не надлежаще оформлены (не оформлены) документы, предусмотренные
п. 5.2.4 Контракта), о чем сделана соответствующая запись в Акте приемки
объекта капитального строительства. В указанных случаях окончательный
расчет производится после устранения Генеральным подрядчиком недостатков
(дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения
недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет
Генерального подрядчика, если Генеральным подрядчиком недостатки
(дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.
8.12. Подписание Заказчиком актов по форме N КС-2, справок по форме
N КС-3 не лишает его права представлять Генеральному подрядчику
возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных
уполномоченными контрольными органами проверок использования средств
бюджета Московской области.
8.13. Заказчик после приемки Объекта от Генерального подрядчика по
Акту приемки объекта капитального строительства обязан подготовить его к
вводу в эксплуатацию, обеспечив выполнение индивидуальной и комплексной
апробации инженерно-технического оборудования, производство
пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией и выпуском продукции,
передачу территориальным или другим эксплуатационным организациям
внешних коммуникаций и инженерных сооружений на обслуживание, получение
заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов и
оборудования в соответствующих органах государственного надзора,
укомплектование Объекта аттестованными эксплуатационными кадрами,
сырьевыми и другими материально-техническими ресурсами.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в
случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему
Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения
обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени
действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта,
будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без
предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе
на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в
случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде
штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту.
Статья 10. Гарантии качества
10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с Проектной,
Рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями,
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту
работы составляет ________ с даты утверждения Заказчиком Акта приемки
объекта капитального строительства.
10.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки
(дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет,
что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей,
неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его
эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им
третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим
Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в
п. 10.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них
Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных
Генеральным подрядчиком недостатках Объекта Стороны составляют акт, в
котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь
экспертную организацию - независимого эксперта в данной области.
Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти)
дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе
составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной
организации - независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный
подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или
причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу
несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена
по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом
Генеральный подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта.
10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в
п. 10.3 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить
соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором
фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от
Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения
указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного
уменьшения цены Контракта.
В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от
устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье
акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от
устранения дефектов и недостатков либо уклонения Генерального подрядчика
от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе
привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о размещении заказов, для устранения дефектов и недостатков другую
организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.
Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
11.1. Принять к сведению, что Генеральный подрядчик внес
обеспечение исполнения Контракта на сумму ___ рублей, что составляет ___
(примечание: от 10 до 30 процентов в соответствии с п. 6 ст. 96 44-ФЗ) %
от начальной максимальной цены Контракта, в форме безотзывной банковской
гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия Контракта на ___ (______) календарных месяцев (не менее чем на
один месяц).
11.2. Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при
условии надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих
обязательств по настоящему Контракту в течение ____ банковских дней со
дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский
счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании.
11.4. В случае продления срока строительства по настоящему
Контракту Генеральный подрядчик обязуется пропорционально увеличить
сумму обеспечения исполнения обязательств по Контракту, внеся
соответствующие изменения в безотзывную банковскую гарантию, выданную
банком или иной кредитной организацией.
В случае увеличения цены Контракта Генеральный подрядчик обязуется
внести соответствующие изменения в безотзывную банковскую гарантию,
выданную банком или иной кредитной организацией.
11.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти)
банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в той же
форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной
статье настоящего Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если
Генеральным подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.
11.6. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии.
Статья 12. Ответственность Сторон
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в
соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
12.2. В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ,
предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан
восстановить их за свой счет.
12.3. Генеральный подрядчик не вправе передавать свои обязательства
по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет
обязательства Генерального подрядчика по Контракту.
12.4. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность
за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками
своих обязательств.
12.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по
оплате Цены Контракта Генеральный подрядчик вправе потребовать от
Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по
Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере
_________________.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. рублей).
12.6. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным
подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
Генеральным подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на
основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ,
оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Генеральным
подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа
является фиксированным и составляет _______________,
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. рублей).
12.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения
соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
12.8. Ответственность за достоверность и соответствие
законодательству Российской Федерации сведений, указанных в
представленных документах, указанных в пункте 8.2 Контракта, несет
Генеральный подрядчик.
12.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления
Генеральным подрядчиком соответствующего размера неустойки, штрафа.
12.10. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи
с ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств
последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания
соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в
размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ,
предусмотренных Контрактом.
12.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами
фактов завышения (невыполнения) объема работ и/или их стоимости
Генеральный подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных
денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его
уведомления.
12.12. В случае неисполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных пп. 5.4.5, настоящего Контракта, Заказчик направляет
Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа является
фиксированным и составляет 1% от Цены Контракта, указанной в п. 2.1
настоящего Контракта.
12.13. (данный пункт включается в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта превышает 100 млн. рублей) Генеральный
подрядчик несет ответственность за не предоставление информации о всех
соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с
Генеральный подрядчик, цена которого или общая цена которых составляет
более чем десять процентов цены Контракта путем взыскания с Генерального
подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня
подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого
обязательства.
Статья 13. Охрана строительной площадки
13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке
охрану Объекта до даты утверждения Заказчиком Акта приемки объекта
капитального строительства и итогового заключения Мособлгосстройнадзора
на Объект и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
Статья 14. Страхование Объекта строительства
14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного
страхования строительных рисков, связанных:
- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося
предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в
настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;
- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ,
указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее _______
рублей.
14.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора
страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике,
застрахованных рисках и размере страховой суммы.
14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при
наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с
настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.
14.4. При получении суммы страхового возмещения Генеральный
подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по
восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на
момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами
настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о
нецелесообразности восстановления Объекта Генеральный подрядчик обязан
перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 банковских
дней с момента получения соответствующего письменного требования
Заказчика.
14.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального
подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения
наступления страхового случая.
Статья 15. Порядок урегулирования споров
15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и
разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего
Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
15.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
15.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей
претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
15.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в
претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный
расчет.
15.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые
документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и
недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
Статья 16. Порядок расторжения Контракта
16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке в соответствии с действующим
законодательством.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
16.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия
указанного решения, размещается в единой информационной системе и
направляется Генеральному подрядчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Генерального подрядчика, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
Заказчиком подтверждения о его вручении Генеральному подрядчику.
Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим
уведомлением Генерального подрядчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генеральному
подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком
информации об отсутствии Генерального подрядчика по его адресу,
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой
информационной системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления Заказчиком Генерального подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генерального
подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием
для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае
повторного нарушения Генеральным подрядчиком условий Контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
16.4. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения
Контракта несет Генеральный подрядчик.
16.5. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения
Контракта до момента заключения Контракта на проведение работ по
строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Генеральным
подрядчиком несет Заказчик.
16.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за
неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения
Контракта.
16.7. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят
сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных
Генеральным подрядчиком.
Статья 17. Особые условия
17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до "___" _______ 20__ г. Окончание срока действия
настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на
себя обязательств.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся
в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках
настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
17.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и
подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения
должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном Реестре в течение 3
(трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
17.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной
форме почтой, факсимильной связью, а также телеграммой, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его получение с
последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в
день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не
установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
17.5. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика в
сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Московской области.
17.7. Факт надлежащего выполнения Сторонами обязательств по
Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств,
предусмотренных ст. 10 Контракта) фиксируется Сторонами в Акте о
результатах реализации Контракта, являющемся неотъемлемым приложением к
настоящему Контракту. Указанный Акт Стороны обязаны подписать не позднее
60 (шестидесяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки
Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального
строительства.
Проект Акта о результатах реализации Контракта в 4 (четырех)
экземплярах, подписанный со стороны Генерального подрядчика,
предоставляет Заказчику Генеральный подрядчик в срок не позднее 35
(тридцати пяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки
Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального
строительства, при условии выполнения Заказчиком к указанному сроку
обязательств по проведению окончательного расчета согласно п. 8.9
Контракта.
Заказчик обязан не позднее срока, установленного в абзаце первом
настоящего пункта, рассмотреть предоставленный Акт о результатах
реализации Контракта, подписать его и возвратить Генеральному подрядчику
1 (один) экземпляр указанного Акта.
Статья 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Адреса: - юридический: - фактический: Телефон ________, факс _______ Электронный адрес: Получатель: л/с ______________ ОГРН _______________________ ИНН ________________________ КПП ________________________ БИК ________________________ р/с _________________________ М.П. |
Подрядчик: Адреса: - юридический: - фактический: Телефон ________, факс _______ Электронный адрес: Получатель: л/с ______________ ОГРН _______________________ ИНН ________________________ КПП ________________________ БИК ________________________ р/с _________________________ М.П. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.