Приложение N 9. Типовая форма государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового договора бюджетного учреждения Московской области, муниципального бюджетного учреждения) на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд) (нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений)

Приложение N 9
к распоряжению Комитета
по конкурентной политике
Московской области
от 9 июля 2014 г. N 50-01-19/14

                             Типовая форма

   государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового

   договора бюджетного учреждения Московской области, муниципального

      бюджетного учреждения) на выполнение работ (оказание услуг)

    для государственных нужд Московской области (муниципальных нужд)

   (нужд бюджетных учреждений Московской области, нужд муниципальных

                         бюджетных учреждений)

                ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ

                  (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) N ____

    на выполнение работ (оказание услуг) ___________________________

Московская область

г. _____________________                         "___" _________ 20___ г.

     _________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице

____________________, действующего (ей) на основании ___________________,

с одной стороны, и _____________________ (для юридических лиц указываются

полное     наименование,    организационно-правовая    форма,    основной

государственный  регистрационный  номер  (ОГРН),  место  нахождения;  для

индивидуальных   предпринимателей  -  фамилия,  имя,  отчество,  основной

государственный  регистрационный  номер  индивидуального  предпринимателя

(ОГРНИП);   для  физических  лиц  -  фамилия,  имя,  отчество,  реквизиты

документа,  удостоверяющего  личность,  место  жительства),  именуемый  в

дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице ___________________________,

действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе

именуемые  "Стороны"  и  каждый  в  отдельности  "Сторона", с соблюдением

требований    Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального

закона  от  05.04.2013  N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе в сфере закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных

нужд"  (далее  -  Федеральный  закон N 44-ФЗ) и иных нормативных правовых

актов  Российской  Федерации  Московской области на основании результатов

осуществления  закупки Московской области _____________ (путем проведения

конкурса,   конкурса  с  ограниченным  участием,  двухэтапного  конкурса,

аукциона,   запроса  котировок,  запроса  предложений  или  осуществления

закупки  у  единственного  поставщика (подрядчика, исполнителя), протокол

________________ N _________ от _______________ г.,  заключили  настоящий

государственный  (муниципальный)  контракт  (гражданско-правовой договор)

(далее - Контракт) о нижеследующем:

                          1. Предмет Контракта

     1.1.  Подрядчик  (Исполнитель)  обязуется  выполнить работы (оказать

услуги)    по  _______________  в  соответствии  с  Техническим  заданием

(приложение    N 1   к  Контракту)  в  объеме,  установленном  в  Сметной

документации  (приложение N 2 к Контракту) (далее - Сметная документация)

(далее  -  работы  (услуги), а Заказчик обязуется принять результат работ

(услуг)  и  оплатить  его  (их)  в порядке и на условиях, предусмотренных

настоящим Контрактом.

                  2. Цена Контракта и порядок расчетов

     2.1.  Цена  Контракта  составляет  _______  (_____)  рублей __ (___)

копеек,  в  том  числе  НДС  -  _____%,  _______ (______) рублей __ (___)

копеек  (далее  - Цена Контракта) является твердой и определяется на весь

срок    исполнения  контракта  за  исключением  случаев,  предусмотренных

настоящим Контрактом и Федеральным законом N 44-ФЗ.

     (в   случае  если  в  конкурсной  документации  или  документации  о

закрытом    аукционе,   документации  об  аукционе  в  электронной  форме

предусмотрено  формирование  цены  контракта  в  иностранной валюте, Цена

Контракта    устанавливается   в  соответствующей  валюте),  (в  случаях,

установленных    Правительством    Российской    Федерации,   указываются

ориентировочное  значение цены контракта либо формула цены и максимальное

значение  цены  контракта,  установленные  заказчиком  в  документации  о

закупке).

     2.2.    Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  рублях  Российской

Федерации  (в  случае  установления  Цены  Контракта  в валюте: по курсу,

установленному  Центральным  банком Российской Федерации на день платежа,

но  не  выше,  чем  курс,  установленный  Центральным  банком  Российской

Федерации на дату заключения Контракта).

     2.3.  Цена  Контракта  указана  с  учетом  всех  расходов Подрядчика

(Исполнителя),  связанных  с  выполнением  работ (оказанием услуг) и всех

расходов  на  перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин,

сборов,  расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц

и    других  обязательных  платежей,  которые  необходимо  выплатить  при

исполнении Контракта.

     2.4.  Цена  Контракта  может  быть  снижена по соглашению Сторон без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара, объема работы

или    услуги,    качества   поставляемого  товара,  выполняемой  работы,

оказываемой услуги и иных условий контракта.

     2.5.  (данный  пункт  включается  в  Контракты  на  выполнение работ

(оказание    услуг),    относящихся    к   сфере  деятельности  субъектов

естественных    монополий)    В    случае   изменения  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  регулируемых  государством  цен

(тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий.

     2.6.    (данный  пункт  включается  в  случае,  когда  в  конкурсной

документации  или  документации  о проведении конкурса, аукциона, запроса

котировок,  запроса предложений или осуществления закупки у единственного

поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  предусмотрена  предоплата (аванс)

Заказчик  производит  выплату авансового платежа Подрядчику (Исполнителю)

на  банковский  счет,  указанный  в  разделе 14 Контракта в размере _____

процентов  от  Цены  Контракта,  что  составляет  __________  рублей ____

копеек,    в  течение  ___  (___)  банковских  дней  со  дня  выставления

Подрядчиком  (Исполнителем)  счета на перечисление авансового платежа, но

не  ранее  включения сведений о настоящем Контракте в реестр контрактов в

соответствии  с  Федеральным законом N 44-ФЗ (далее - Реестр контрактов),

доведения    лимитов    бюджетных   обязательств  до  Заказчика  и  после

предоставления    Подрядчиком    (Исполнителем)   обеспечения  исполнения

контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

     Обязательство    Заказчика    по    внесению    авансового  платежа,

предусмотренное  настоящим  пунктом  Контракта,  считается  исполненным с

момента  списания  денежных  средств  в  размере,  указанном  в настоящем

пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 Контракта.

     2.7.  Заказчик  оплачивает работы (услуги) Подрядчика (Исполнителя),

выполненные  (оказанные)  в  соответствии  с  настоящим Контрактом, путем

перечисления  Цены Контракта (за вычетом авансового платежа, выплаченного

Заказчиком    в   соответствии  с  п. 2.6  настоящего  Контракта  (Данное

положение   включается  в  п. 2.7  в  случае,  если  в  п. 2.6  Контракта

предусмотрена  выплата  авансового платежа Заказчиком) на банковский счет

Подрядчика    (Исполнителя),  реквизиты  которого  указаны  в  разделе 14

Контракта,  за счет средств _______________ (Например: бюджета Московской

области)  на  основании  надлежаще  оформленного  и  подписанного  обеими

Сторонами    настоящего   Контракта  Акта  сдачи-приемки  работ  (услуг),

составленного  по  форме приложения N 3 к настоящему Контракту, в течение

___  (___)  банковских дней с даты выставления Подрядчиком (Исполнителем)

счета на оплату Цены Контракта.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     2.7.  (данный  пункт  включается  в  случае,  если  в  извещении  об

осуществлении  закупки  установлены  ограничения  в  отношении участников

закупки которыми могут быть  только  субъекты малого предпринимательства,

социально ориентированные некоммерческие организации) Заказчик оплачивает

работы  (услуги)  Подрядчика  (Исполнителя),  выполненные  (оказанные)  в

соответствии  с  настоящим  Контрактом, путем перечисления Цены Контракта

(за вычетом авансового платежа,  выплаченного Заказчиком в соответствии с

п. 2.6 настоящего  Контракта  (Данное  положение  включается  в  п. 2.7 в

случае, если в п. 2.6 Контракта  предусмотрена выплата авансового платежа

Заказчиком)  на  банковский  счет  Подрядчика   (Исполнителя),  реквизиты

которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств ________________

(Например:   бюджета   Московской   области)   на   основании   надлежаще

оформленного и  подписанного обеими  Сторонами настоящего Контракта  Акта

сдачи-приемки  работ  (услуг),  составленного по форме  приложения N 3  к

настоящему  Контракту,  в  течение  30  (Тридцати) банковских дней с даты

подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара.

     2.8.    Датой   оплаты  считается  дата  списания  денежных  средств

со счетов  Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик

ответственности не несет.

     2.9.  В  случае  уменьшения ранее доведенных в установленном порядке

Заказчику    как    получателю    бюджетных   средств  лимитов  бюджетных

обязательств  Стороны  согласовывают новые условия, в том числе по цене и

(или)  по  срокам  исполнения  контракта  и  (или)  по количеству товара,

объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.

     2.10.    (ВАРИАНТ    I)  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего

исполнения    Подрядчиком  (Исполнителем)  обязательств,  предусмотренных

настоящим  Контрактом,  Заказчик  производит  оплату  по  Контракту после

перечисления    Подрядчиком    (Исполнителем)   соответствующего  размера

неустойки.

     (ВАРИАНТ  II)  В  случае  неисполнения  или ненадлежащего исполнения

Подрядчиком    (Исполнителем)   обязательств,  предусмотренных  настоящим

Контрактом,    Заказчик    производит  оплату  по  Контракту  за  вычетом

соответствующего  размера  неустойки,  а  также осуществляет перечисление

суммы    неустойки  в  доход  бюджета  Московской  области  на  основании

платежного  документа,  оформленного  Заказчиком,  с указанием Подрядчика

(Исполнителя),  за  которого  осуществляется перечисление неустойки. (при

реализации  ВАРИАНТА  II  Заказчикам  следует  руководствоваться  письмом

Министерства      финансов    Российской    Федерации    от    26.12.2011

N 02-11-00/5959).

               3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

     3.1.  Подрядчик  (Исполнитель) производит выполнение работ (оказание

услуг)  в  соответствии  с  Календарным планом (Графиком выполнения работ

(оказания услуг) (приложение N 2 к Контракту) (далее - Календарный план).

     3.2.  Срок  исполнения Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств

по настоящему Контракту с "__" _________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.

(включительно).

     3.3.   Подрядчик  (Исполнитель)  вправе  досрочно  выполнить  работы

(оказать    услуги)  и  сдать  Заказчику  их  результат  в  установленном

настоящим Контрактом порядке.

      4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

     4.1.  В течение _____ рабочих дней после завершения выполнения работ

(оказания  услуг),  предусмотренных  Контрактом,  Подрядчик (Исполнитель)

представляет    Заказчику    комплект    отчетной    документации  и  Акт

сдачи-приемки  работ (услуг), подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2

(двух) экземплярах.

     4.2.  В  течении  ___  (___)  дней  после  получения  от  Подрядчика

(Исполнителя)  документов,  указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с

особенностями   установленными  Федеральным  законом  N 44-ФЗ,  назначает

экспертизу    результатов,    предусмотренных   контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта,  с оформлением экспертного заключения.

Срок  проведения  экспертизы  результатов,  предусмотренных контрактом, в

части  их   соответствия  условиям  контракта  и  оформления  экспертного

заключения составляет не более 30 дней.

     4.2.1.   В  случае  получения  от  Заказчика,  эксперта,  экспертной

организации    запроса    о   предоставлении  дополнительных  материалов,

предоставлении    разъяснений  касательно  результатов  работ  (оказанных

услуг),  относящиеся  к  условиям исполнения контракта и отдельным этапам

исполнения  контракта  Подрядчик (Исполнитель) в течение 3 (трех) рабочих

дней  обязан  предоставить  Заказчику,  эксперту,  экспертной организации

запрашиваемые    дополнительные    материалы,   разъяснения  в  отношении

выполненных работ (оказанных услуг).

     4.2.2.  Не  позднее  ___  (___)  дней после оформления заключения по

итогам  экспертизы,  Заказчик  рассматривает  результаты  и  осуществляет

приемку  выполненных  работ  (оказанных услуг) по настоящему Контракту на

предмет    соответствия  объема  и  качества  требованиям,  изложенным  в

настоящем  Контракте  и  Сметной  документации,  и  направляет Подрядчику

(Исполнителю)    подписанный    Заказчиком    1   (один)  экземпляр  Акта

сдачи-приемки работ (услуг).

     В  случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ

(оказанных    услуг)  на  основании  экспертного  заключения  в  связи  с

необходимостью  устранения  недостатков  и  (или)  доработки  результатов

работ    Подрядчик   (Исполнитель)  обязуется  в  срок,  установленный  в

экспертном    заключении    (акте,  составленном  Заказчиком),  устранить

указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

     4.3.  Для  проверки  соответствия  качества  выполненных Подрядчиком

(Исполнителем)    работ   (оказанных  услуг)  требованиям,  установленным

настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

     4.4.  В  случае  получения  от  Заказчика  (запроса о предоставлении

разъяснений    касательно   результатов  работ  (оказанных  услуг),  или)

мотивированного    отказа   от  принятия  результатов  выполненных  работ

(оказанных    услуг),   или  экспертного  заключения  (акта)  с  перечнем

выявленных  недостатков,  необходимых  доработок  и  сроком их устранения

Подрядчик    (Исполнитель)  (в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  обязан

предоставить  Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных

работ    (оказанных   услуг)  или)  в  срок,  установленный  в  указанном

мотивированном  отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень

выявленных  недостатков  и необходимых доработок, устранить полученные от

Заказчика  замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику

приведенный  в  соответствие  с  предъявленными  требованиями/замечаниями

комплект    отчетной   документации,  отчет  об  устранении  недостатков,

выполнении    необходимых    доработок,  а  также  повторный  подписанный

Подрядчиком  (Исполнителем)  Акт  сдачи-приемки  работ (услуг) в 2 (двух)

экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).

     4.5.  В  случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего

выявленные  недостатки  и необходимые доработки, Заказчиком будет принято

решение  об  устранении Подрядчиком (Исполнителем) недостатков/выполнении

доработок  в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае

отсутствия  у  Заказчика  запросов касательно представления разъяснений в

отношении    выполненных  работ  (оказанных  услуг),  Заказчик  принимает

выполненные  работы  (оказанные  услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра

Акта  сдачи-приемки  работ (услуг), один из которых направляет Подрядчику

(Исполнителю) в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.

     4.6.    Подписанный  Заказчиком  и  Подрядчиком  (Исполнителем)  Акт

сдачи-приемки  работ  (услуг)  и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем)

Заказчику  счет  на  оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты

Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).

                     5. Права и обязанности Сторон

     5.1. Заказчик вправе:

     5.1.1.  Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего исполнения

обязательств  в  соответствии  с  настоящим Контрактом, а также требовать

своевременного устранения выявленных недостатков.

     5.1.2.    Требовать    от   Подрядчика  (Исполнителя)  представления

надлежащим   образом  оформленной  отчетной  документации  и  материалов,

подтверждающих    исполнение   обязательств  в  соответствии  со  Сметной

документацией и настоящим Контрактом.

     5.1.3.  В  случае  досрочного  исполнения Подрядчиком (Исполнителем)

обязательств  по  настоящему Контракту принять и оплатить работы (услуги)

в соответствии с установленным в Контракте порядком.

     5.1.4.  Запрашивать  у  Подрядчика  (Исполнителя)  информацию о ходе

выполняемых работ (оказываемых услуг).

     5.1.5.  Осуществлять  контроль за объемом и сроками выполнения работ

(оказания услуг).

     5.1.6.  Ссылаться  на  недостатки работ (услуг), в том числе в части

объема и стоимости этих работ (услуг).

     5.2. Заказчик обязан:

     5.2.1.  Сообщать  в  письменной  форме  Подрядчику  (Исполнителю)  о

недостатках,  обнаруженных  в  ходе  выполнения работ (оказания услуг), в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

     5.2.2.    Своевременно    принять   и  оплатить  надлежащим  образом

выполненные    работы  (оказанные  услуги)  в  соответствии  с  настоящим

Контрактом.

     5.2.3.  При  обнаружении  уполномоченными  контролирующими  органами

несоответствия  объема и стоимости выполненных Подрядчиком (Исполнителем)

работ  (оказанных  услуг) Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ

(услуг)  вызвать  полномочных представителей Подрядчика (Исполнителя) для

представления   разъяснений  в  отношении  выполненных  работ  (оказанных

услуг).

     5.2.3.  Требовать  оплаты  неустойки (штрафа, пени) в соответствии с

условиями настоящего Контракта.

     5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:

     5.3.1.    Требовать    своевременного   подписания  Заказчиком  Акта

сдачи-приемки    работ  (услуг)  по  настоящему  Контракту  на  основании

представленных  Подрядчиком  (Исполнителем)  отчетных  документов  и  при

условии истечения срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Контракта.

     5.3.2.  Требовать  своевременной оплаты выполненных работ (оказанных

услуг) в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Контракта.

     5.3.3.  Привлечь  к  исполнению  своих  обязательств  по  настоящему

Контракту   других  лиц  -  субподрядчиков  (соисполнителей),  обладающих

специальными      знаниями,    навыками,    квалификацией,    специальным

оборудованием    и    т.п.,    по    видам  (содержанию)  работ  (услуг),

предусмотренных  в Сметной документации. При этом Подрядчик (Исполнитель)

несет  ответственность  перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

     Привлечение  субподрядчиков  (соисполнителей)  не  влечет  изменение

Цены  Контракта  и  (или)  объемов работ (услуг) по настоящему Контракту.

Перечень    работ    (услуг),   выполненных  (оказанных)  субподрядчиками

(соисполнителями),  и  их  стоимость  Подрядчик (Исполнитель) указывает в

отчетной    документации,    представляемой    Заказчику  по  результатам

выполнения  работ  (оказания  услуг)  в  порядке, установленном настоящим

Контрактом.

     5.3.4.  Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно

проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта.

     5.3.5.   Получать  от  Заказчика  содействие  при  выполнении  работ

(оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

     5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

     5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:

     5.4.1.  Своевременно  и надлежащим образом выполнить работы (оказать

услуги)    и   представить  Заказчику  отчетную  документацию  по  итогам

исполнения настоящего Контракта.

     5.4.2.  (данный  пункт  включается  в  случае,  когда в извещении об

осуществлении  закупки установлено требование к подрядчику (исполнителю),

не    являющемуся  субъектом  малого  предпринимательства  или  социально

ориентированной  некоммерческой  организацией, о привлечении к исполнению

контракта   субподрядчиков,  соисполнителей  из  числа  субъектов  малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций)  Привлечь  к  исполнению  своих  обязательств  по  Контракту

субподрядчиков,      соисполнителей    из    числа    субъектов    малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций,  в случае если Подрядчик (Исполнитель) не является субъектом

малого  предпринимательства  или социально ориентированной некоммерческой

организацией.

     5.4.3.    Обеспечить    соответствие    результатов   работ  (услуг)

требованиям  качества,  безопасности  жизни  и  здоровья,  а  также  иным

требованиям  сертификации,  безопасности  (санитарным  нормам и правилам,

государственным    стандартам   и  т.п.),  лицензирования,  установленным

законодательством Российской Федерации.

     5.4.4.  Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при

сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет.

     5.4.5.    В   случае  если  законодательством  Российской  Федерации

предусмотрено  лицензирование  вида  деятельности,  являющегося предметом

настоящего    Контракта,    а  также,  в  случае  если  законодательством

Российской  Федерации  к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание

услуг),    являющихся    предметом    настоящего  Контракта,  установлено

требование  об  их обязательном членстве в саморегулируемых организациях,

Подрядчик    (Исполнитель)    обязан    обеспечить   наличие  документов,

подтверждающих       его    соответствие    требованиям,    установленным

законодательством  Российской Федерации, в течение всего срока исполнения

Контракта.  Копии  таких  документов  должны  быть  переданы  Подрядчиком

(Исполнителем) Заказчику по его требованию.

     5.4.6.  Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового

адреса  в  срок  не  позднее  5 дней со дня соответствующего изменения. В

случае  непредставления  в  установленный  срок  уведомления об изменении

почтового    адреса   почтовым  адресом  Подрядчика  (Исполнителя)  будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

     5.4.7.        Исполнить    иные    обязательства,    предусмотренные

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

     5.4.8.  Разработать  проект  производства  работ  (оказания  услуг);

согласовывать  проекты  производства  работ (оказания услуг) субподрядных

организаций;  контролировать сроки выполнения субподрядными организациями

своих обязательств.

     5.4.9.  В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при

проведении  работ (оказании услуг) восстановить поврежденную сеть за свой

счет.

     5.4.10.  (данный   пункт   включается   в   случае,  если  начальная

(максимальная)  цена  контракта  превышает  100 млн. рублей)  Представить

Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших

договор  или  договоры с  Подрядчиком  (Исполнителем),  цена которого или

общая  цена  которых  составляет  более  чем 10 процентов цены Контракта.

Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком (Исполнителем)

в течение десяти дней с момента заключения им договора с  соисполнителем,

субподрядчиком.

     5.4.11. Привлечь  к  исполнению  Контракта  субподрядчиков из  числа

субъектов    малого    предпринимательства,   социально   ориентированных

некоммерческих  организаций.   В  этом  случае  совокупный  объем  работ,

выполняемых     субподрядчиками     из     числа     субъектов     малого

предпринимательства,     социально     ориентированных     некоммерческих

организаций, должен составлять ____ % от Цены Контракта.

                              6. Гарантии

     6.1.  Подрядчик  (Исполнитель) гарантирует качество выполнения работ

(оказания    услуг)    в    соответствии  с  требованиями,  указанными  в

пункте 5.4.2 Контракта.

     6.2.  Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы

(оказываемые  услуги)  составляет  _____  (___)  месяца с даты подписания

Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).

     6.3.  Если  в  период  гарантийного срока обнаружатся недостатки или

дефекты,    то   Подрядчик  (Исполнитель)  (в  случае,  если  не  докажет

отсутствие  своей  вины)  обязан  устранить  их  за  свой  счет  в сроки,

согласованные  Сторонами  и  зафиксированные в акте с перечнем выявленных

недостатков  и  сроком  их  устранения.  Гарантийный  срок  в этом случае

соответственно продлевается на период устранения дефектов.

                       7. Ответственность Сторон

     7.1.    За    неисполнение    или    ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств,    установленных    настоящим   Контрактом,  Стороны  несут

ответственность  в  соответствии с законодательством Российской Федерации

и условиями настоящего Контракта.

     7.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств  по

оплате  Цены  Контракта  Подрядчик  (Исполнитель)  вправе  потребовать от

Заказчика    уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день

просрочки  исполнения  обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со

дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного  Контрактом срока

исполнения    обязательства   по  оплате  Цены  Контракта.  Размер  такой

неустойки  устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на день

уплаты  неустойки  ставки  рефинансирования Центрального банка Российской

Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

     За  ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом,    за    исключением  просрочки  исполнения  обязательств  по

Контракту,  начисляется  штраф  в  виде  фиксированной  суммы  в  размере

_________________.

     (Размер штрафа определяется в следующем порядке:

     -  2,5  процента  цены  контракта  в  случае, если цена контракта не

превышает 3 млн. рублей;

     -    2  процента  цены  контракта  в  случае,  если  цена  контракта

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

     -  1,5  процента  цены  контракта  в  случае,  если  цена  контракта

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

     -  0,5  процента  цены  контракта  в  случае,  если  цена  контракта

превышает 100 млн. рублей).

     7.3.   В  случае  просрочки  исполнения  Подрядчиком  (Исполнителем)

обязательств  (в  том  числе гарантийного обязательства), предусмотренных

настоящим  Контрактом,  а  также  в иных случаях ненадлежащего исполнения

Подрядчиком   (Исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,

Заказчик    направляет  Подрядчику  (Исполнителю)  требование  об  уплате

неустоек (штрафов, пеней).

     Пеня  начисляется  за  каждый  день просрочки исполнения Подрядчиком

(Исполнителем)   обязательства,  предусмотренного  настоящим  Контрактом,

начиная  со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом

срока  исполнения  обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее

одной  трехсотой  действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования

Центрального  банка  Российской  Федерации от цены контракта, уменьшенной

на    сумму,    пропорциональную   объему  обязательств,  предусмотренных

Контрактом    и   фактически  исполненных  Подрядчиком  (Исполнителем)  и

определяется по формуле:

                            П = (Ц - В) x С,

     где:

     Ц - цена контракта;

     В    -   стоимость  фактически  исполненного  в  установленный  срок

Подрядчиком  (Исполнителем)  обязательства  по контракту, определяемая на

основании  документа  о  приемке  товаров,  результатов выполнения работ,

оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

     С - размер ставки.

     Размер ставки определяется по формуле:

,

     где:

      -   размер   ставки  рефинансирования,  установленной  Центральным

банком  Российской  Федерации  на дату уплаты пени, определяемый с учетом

коэффициента К;

     ДП - количество дней просрочки.

     Коэффициент К определяется по формуле:

,

     где:

     ДП - количество дней просрочки;

     ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

     При  К,  равном  0 - 50  процентам,  размер  ставки  определяется за

каждый  день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,

установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на дату уплаты

пени.

     При  К,  равном  50 - 100  процентам,  размер ставки определяется за

каждый  день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,

установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на дату уплаты

пени.

     При  К,  равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за

каждый  день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,

установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на дату уплаты

пени.

     Штрафы    начисляются    за    ненадлежащее  исполнение  Подрядчиком

(Исполнителем)  обязательств,  предусмотренных Контрактом, за исключением

просрочки  исполнения  Подрядчиком  (Исполнителем)  обязательств  (в  том

числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом. Размер

штрафа является фиксированным и составляет _______________,

     (Размер штрафа определяется в следующем порядке:

     -  10  процентов  цены  контракта  в  случае, если цена контракта не

превышает 3 млн. рублей;

     -   5  процентов  цены  контракта  в  случае,  если  цена  контракта

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

     -  1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

     -  0,5  процента  цены  контракта  в  случае,  если  цена  контракта

превышает 100 млн. рублей).

     7.4.  Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки

(штрафа,  пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего

обязательства  произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

     7.5.  Ответственность     за     достоверность     и    соответствие

законодательству    Российской    Федерации    сведений,    указанных   в

представленных  документах,   указанных  в  пункте 4.1  Контракта,  несет

Подрядчик (Исполнитель).

     7.6.  В случае  установления  уполномоченными  контрольными органами

фактов завышения (невыполнения, неоказания) объема работ (услуг) и/или их

стоимости Подрядчик (Исполнитель) осуществляет возврат  Заказчику излишне

уплаченных  денежных  средств  в  течение  10 (десяти) календарных дней с

момента его уведомления.

     7.7.  (данный пункт включается  в случае, если размер цены контракта

составляет  или  выше  100 млн.  рублей)  Подрядчик  (Исполнитель)  несет

ответственность  за  не  предоставление информации о всех соисполнителях,

субподрядчиках,   заключивших   договор   или   договоры  с   Подрядчиком

(Исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем

десять   процентов   цены   Контракта   путем   взыскания   с  Подрядчика

(Исполнителя)  пени  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты

пени  ставки  рефинансирования Центрального  банка  Российской Федерации.

Пеня  подлежит  начислению  за  каждый  день  просрочки исполнения такого

обязательства.

     7.8. В случае неисполнения Поставщиком (Исполнителем)  обязательств,

предусмотренных  пп. 5.4.11.  настоящего  Контракта,  Заказчик направляет

Поставщику  (Исполнителю)  требование  об  уплате  штрафа. Размер  штрафа

является  фиксированным  и  составляет  1% от Цены Контракта, указанной в

п. 2.1 настоящего Контракта.

                    8. Порядок расторжения Контракта

     8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

     по соглашению Сторон;

     в судебном порядке;

     в    одностороннем    порядке    в    соответствии    с  действующим

законодательством.

     8.2. (данный   пункт   включается   в  случае,  когда  в  конкурсной

документации или аукционной документации, в запросе котировок,  в запросе

предложений   или   осуществления   закупки  у  единственного  поставщика

(подрядчика,  исполнителя)  предусмотрена  предоплата  (аванс)  Подрядчик

(Исполнитель) обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет

аванс,  выданный   в  соответствии  с  Контрактом,  в  течение  5  (пяти)

банковских  дней  с  момента  расторжения  настоящего  Контракта.  Момент

расторжения  Контракта  определяется в порядке, установленном гражданским

законодательством Российской Федерации.

     8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта

по соглашению сторон,  должна дать письменный ответ по существу в срок не

позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

    8.4. Расторжение  Контракта  производится  Сторонами путем подписания

соответствующего соглашения о расторжении.

    8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из

Сторон Стороны  производят сверку расчетов,  которой подтверждается объем

выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ (оказанных услуг).

                  9. Обеспечение исполнения Контракта

     9.1.    Принять    к  сведению,  что  Подрядчик  (Исполнитель)  внес

обеспечение  исполнения  Контракта  на сумму _____ рублей, определенную в

соответствии  с Федеральным законом N 44-ФЗ, что составляет ___ процентов

от    начальной    (максимальной)  цены  Контракта,  в  форме  __________

(безотзывной  банковской  гарантии,  выданной  банком  или иной кредитной

организацией,  или  залога  денежных  средств, в том числе в форме вклада

(депозита)  (в случае, если в пункте 2.1 Контракта Цена Контракта указана

в    иностранной    валюте,    обеспечение   исполнения  Контракта  также

устанавливается в соответствующей валюте).

     Право  требования  Заказчиком  удержания денежных средств в качестве

обеспечения  исполнения  Контракта  возникает  при  нарушении Подрядчиком

(Исполнителем) какого-либо из своих обязательств по Контракту.

     9.2.  В  случае  если  по каким-либо причинам обеспечение исполнения

Контракта  перестало  быть  действительным,  закончило  свое действие или

иным    образом    перестало    обеспечивать    исполнение    Подрядчиком

(Исполнителем)  его  обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик

(Исполнитель)  обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента,

когда    соответствующее    обеспечение  исполнения  Контракта  перестало

действовать,  предоставить  Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение

исполнения  Контракта  на  тех  же  условиях  и в том же размере, которые

указаны в настоящем разделе Контракта.

     Действие  указанного  пункта  не  распространяется  на  случаи, если

Подрядчиком    (Исполнителем)    предоставлена  банковская  гарантия,  не

соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

     9.3.  Уплата  Подрядчиком  (Исполнителем)  неустойки  или применение

иной  формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств

по настоящему Контракту.

     9.4.   Обеспечение  исполнения  Контракта  распространяется,  в  том

числе,  на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии)

в  случае  неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде

штрафа,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  а также убытков, понесенных

заказчиком    в   связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением

Подрядчиком (Исполнителем) своих обязательств по Контракту.

     9.5.    Обеспечение  исполнения  контракта  возвращается  Подрядчику

(Исполнителю)    при    условии    надлежащего    исполнения  Подрядчиком

(Исполнителем)  всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение

____   банковских  дней  со  дня  получения  Заказчиком  соответствующего

письменного    требования  Подрядчика  (Исполнителя).  Денежные  средства

возвращаются  на  банковский счет, указанный Подрядчиком (Исполнителем) в

этом   письменном  требовании,  в  случае  внесения  денежных  средств  в

качестве обеспечения исполнения контракта.

     9.6. Заказчик   вправе   осуществить  бесспорное  списание  денежных

средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих

дней  не  исполнено  требование  заказчика  об  уплате  денежной суммы по

банковской  гарантии, направленное до окончания срока действия банковской

гарантии.

                 10. Обстоятельства непреодолимой силы

     10.1.   Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или

частичное  неисполнение  своих  обязательств  по Контракту в случае, если

оно  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно:

наводнения,  пожара,  землетрясения,  диверсии, военных действий, блокад,

изменения    законодательства,    препятствующих  надлежащему  исполнению

обязательств   по  настоящему  Контракту,  а  также  других  чрезвычайных

обстоятельств,    подтвержденных    в    установленном  законодательством

Российской    Федерации    порядке,  которые  возникли  после  заключения

Контракта  и  непосредственно  повлияли  на  исполнение  Сторонами  своих

обязательств,  а  также  которые Стороны были не в состоянии предвидеть и

предотвратить.

     10.2.    При    наступлении   таких  обстоятельств  срок  исполнения

обязательств   по  Контракту  отодвигается  соразмерно  времени  действия

данных  обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно

влияют на исполнение Контракта в срок.

     10.3.   Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств

оказалось     невозможным    вследствие    возникновения    обстоятельств

непреодолимой  силы,  обязана  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты

возникновения  таких  обстоятельств  уведомить  в письменной форме другую

Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

     10.4.  Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут

длиться  более  2  (двух)  календарных  месяцев  с  даты соответствующего

уведомления,  каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без

требования  возмещения  убытков,  понесенных в связи с наступлением таких

обстоятельств.

                   11. Порядок урегулирования споров

     11.1.   В  случае  возникновения  любых  противоречий,  претензий  и

разногласий,    а   также  споров,  связанных  с  исполнением  настоящего

Контракта,    Стороны   предпринимают  усилия  для  урегулирования  таких

противоречий,    претензий    и  разногласий  в  добровольном  порядке  с

оформлением совместного протокола урегулирования споров.

     11.2.  Все  достигнутые  договоренности  Стороны  оформляют  в  виде

дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

     11.3.  До  передачи  спора  на  разрешение арбитражного суда Стороны

принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

     11.3.1.  Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном виде. По

полученной  претензии  Сторона должна дать письменный ответ по существу в

срок  не  позднее  15  (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Оставление  претензии  без ответа в установленный срок означает признание

требований претензии.

     11.3.2.  Если  претензионные  требования подлежат денежной оценке, в

претензии  указывается  истребуемая  сумма  и  ее  полный  и обоснованный

расчет.

     11.3.3.  В  подтверждение  заявленных  требований к претензии должны

быть  приложены  надлежащим  образом оформленные и заверенные необходимые

документы либо выписки из них.

     В  претензии  могут  быть  указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя,    будут   способствовать  более  быстрому  и  правильному  ее

рассмотрению, объективному урегулированию спора.

     11.4.    В   случае  невыполнения  Сторонами  своих  обязательств  и

недостижения    взаимного    согласия    споры  по  настоящему  Контракту

разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

             12. Срок действия, порядок изменения Контракта

     12.1.  Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до "___" __________ 20___ г.

     12.2.  Окончание срока действия настоящего Контракта не  освобождает

стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

     12.3.  Контракт  должен  быть  зарегистрирован  Заказчиком в Реестре

контрактов  в  течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими

Сторонами.

     12.4.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Контракту, не

противоречащие    законодательству    Российской  Федерации,  оформляются

дополнительным    соглашением   Сторон  в  письменной  форме  и  подлежат

регистрации  в  Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть

зарегистрированы  Заказчиком  в  указанном реестре контрактов в течение 3

(трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

                           13. Прочие условия

     13.1.  Все  уведомления  Сторон,  связанные с исполнением настоящего

Контракта,  направляются  в письменной форме по почте заказным письмом по

почтовому  адресу  Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта,

или  с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим

представлением    оригинала.    В    случае   направления  уведомлений  с

использованием  почты  уведомления  считаются полученными Стороной в день

фактического    получения,   подтвержденного  отметкой  почты.  В  случае

отправления  уведомлений  посредством  факсимильной  связи  и электронной

почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

     13.2.  (ВАРИАНТ  I  -  при заключении контракта по итогам проведения

конкурса,  закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений или

осуществления    закупки    у    единственного   поставщика  (подрядчика,

исполнителя)  Контракт  составлен  в  2 (двух) экземплярах, по одному для

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

     (ВАРИАНТ   II  -  при  заключении  Контракта  по  итогам  проведения

аукциона  в  электронной  форме)  Контракт заключен в электронной форме в

порядке,   предусмотренном  ст. 70  Федерального  закона.  (Дополнительно

Стороны    вправе   оформить  Контракт  в  письменном  виде  в  2  (двух)

экземплярах  по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую

силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

     13.3.  Во  всем,  что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

     13.4.  Неотъемлемыми  частями  Контракта  являются:  приложение  N 1

"Техническое  задание", приложение N 2 "Сметная документация", приложение

N 3   "Календарный  план  (График  выполнения  работ  (оказания  услуг)",

приложение N 4 "Форма Акта сдачи-приемки работ (услуг)".

     13.5.  Выполнение  в  полном  объеме  обязательств,  предусмотренных

настоящим  Контрактом,  Заказчиком  и Подрядчиком (Исполнителем) является

основанием  для  регистрации  сведений  об исполнении Контракта в Реестре

контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

                 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
Почтовый адрес: Юридический адрес:	Почтовый адрес: Юридический адрес:
Реквизиты:	Реквизиты:
Заказчик: ______________ (________________) М.П.	Подрядчик (Исполнитель): _____________ (________________) М.П.

Приложение N 1
к Контракту
N ___ от "___" ______ 20__ г.

                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ГАРАНТ:

Текст не приводится

Приложение N 2
к Контракту
N ___ от "___" ______ 20__ г.

                                                                    Форма

                          СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

N п/п	Наименование работ (услуг)	Описание (характеристика) работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
					единицы измерения	всего

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
_________________ /_______________/ "___" ________ 20__ г. М.П.	_________________ /_______________/ "___" ________ 20__ г. М.П.

Приложение N 3
к Контракту
N ___ от "___" ______ 20__ г.

                                                                    Форма

                            КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

                (ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

N п/п	Наименование работ (услуг)	Кол-во (объем)	Срок выполнения работ (услуг)	Примечание

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
_________________ /_______________/ "___" ________ 20__ г. М.П.	_________________ /_______________/ "___" ________ 20__ г. М.П.

Приложение N 4
к Контракту
N ___ от "___" ______ 20__ г.

                                                                    Форма

                                  АКТ

                      СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

г. _________________                          "____" __________ 20____ г.

     ________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",

         (наименование организации)

в лице _________________________________________________________________,

                          (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                               (Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

                                  (наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице _______________,

                                                      (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                               (Устава, Положения, Доверенности)

с  другой  стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о

нижеследующем:

     1.  В соответствии с государственным контрактом (гражданско-правовым

договором)  N  ____  от  "___"  __________  20___ г.  (далее  - Контракт)

Подрядчик   (Исполнитель)  выполнил  обязательства  по  выполнению  работ

(оказанию услуг), а именно:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     2.    Фактическое   качество  выполненных  работ  (оказанных  услуг)

соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     3.  Вышеуказанные  работы  (услуги)  согласно  контракту должны быть

выполнены  (оказаны)  "___"  __________  20__  г.,  фактически  выполнены

(оказаны) "___" __________ 20__ г.

     4.   Недостатки  выполненных  работ  (оказанных  услуг)  выявлены/не

выявлены

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     5.  Сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Исполнителю) в соответствии

с условиями Контракта __________________________________________________.

     6.  В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций

составляет    _______________    (указывается  порядок  расчета  штрафных

санкций).

     Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

     7.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику (Исполнителю) с

учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________________.

     8. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту:

Сдал: ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ):	Принял: ЗАКАЗЧИК:
________________ /_______________/ М.П.	___________________ /_______________/ М.П.