Приложение N 4. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса в целях привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора

Информация об изменениях:

Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 12 июля 2016 г. N 205 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4

Утверждена
приказом
министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края
от 28 февраля 2011 г. N 18
(с изменениями от 19 августа,
26 сентября, 17 октября,
24 ноября 2011 г., 11 апреля,
25 июля 2012 г., 24 сентября 2014 г.,
26 августа, 14 сентября 2015 г.,
12 июля 2016 г.)

Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса в целях привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего открытого конкурса (далее - конкурс) является право заключения договора подряда на оказание услуг / выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном(ых) доме(ах) (далее соответственно - договор подряда, капитальный ремонт), расположенного(ых) по адресу(ам):
1.2. Предмет договора подряда:
(наименование услуг /работ по капитальному ремонту)
1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда:
																					рублей,
(цифрами и прописью)
в том числе НДС																					рублей.
(цифрами и прописью)
1.4. Предложенная в заявке на участие в конкурсе (далее - конкурсная заявка) цена договора подряда не должна составлять 80 (восемьдесят) (после округления до второго знака после запятой) и менее процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в пункте 1.3 настоящей конкурсной документации.
1.5. Организатор конкурса:
												(наименование организатора конкурса)
1.6. Представитель организатора конкурса, ответственный за контакты с претендентами на участие в конкурсе:
(должность, ФИО, адрес, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
1.7. Информация о конкурсе публикуется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
.
1.8. Начало срока подачи конкурсных заявок															"				"			года.
1.9. Конкурсные заявки подаются по адресу:
с		часов до							часов.
1.10. Окончанием срока подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 1.11. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в
		часов							минут "				"						года по адресу:
.
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя претендента на участие в конкурсе должны быть подтверждены доверенностью или иным подтверждающим его полномочия документом. 1.12. Претенденты на участие в конкурсе до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками обязаны предоставить обеспечение конкурсной заявки - внести денежные средства
в размере											рублей
		(цифрами и прописью)
(3% от начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в пункте 1.3 настоящей конкурсной документации) на счет организатора конкурса:
(реквизиты счета)
1.13. Результаты конкурса (протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок) публикуются в течение 3 (трёх) рабочих дней после даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 1.14. Победитель конкурса обязан подписать и передать организатору конкурса подписанный проект договор подряда, а также предоставить обеспечение исполнения договора подряда, указанное в подпункте 1 пункта 5.1 настоящей конкурсной документации, в течение 10 (десяти) календарных дней после даты получения им проекта договора подряда. 1.15. Требования к выполнению работ по капитальному ремонту, к используемым материалам, объемам и стоимости работ по капитальному ремонту указаны соответственно в техническом задании, ведомости объемов работ и смете расходов на выполнение капитального ремонта (приложения N 10 - 12 к конкурсной документации). 2. Требования к участникам конкурса 2.1. К участию в конкурсе допускаются претенденты на участие в конкурсе, подавшие конкурсные заявки, соответствующие следующим требованиям: 1) претендент на участие в конкурсе не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 2) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) отсутствие претендента на участие в конкурсе в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"; 4) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами; 5) наличие членства в саморегулируемой организации строителей; 6) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (требование указывается в случае, если предметом договора подряда является выполнение работ по капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства). 3. Требования к форме, составу приложений и порядку подачи конкурсных заявок 3.1. Для участия в конкурсе подается конкурсная заявка, составленная по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов: 1) опись входящих в состав конкурсной заявки документов, составленная по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации; 2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе (участника конкурса): оригиналы или нотариально заверенные копии решения о назначении или об избрании руководителя организации и приказа о начале деятельности руководителя организации, если представителем претендента на участие в конкурсе (участника конкурса) - юридического лица является его руководитель; заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации, если представителем претендента на участие в конкурсе (участника конкурса) - индивидуального предпринимателя является непосредственно индивидуальный предприниматель; доверенность на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе (участника конкурса), подписанная руководителем организации / индивидуальным предпринимателем и заверенная печатью организации / индивидуального предпринимателя (при наличии печати), составленная по форме согласно приложению N 3 к настоящей конкурсной документации, если представителем претендента на участие в конкурсе (участника конкурса) является не руководитель организации / индивидуальный предприниматель; 3) оригинал или заверенная копия документа, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки; 4) нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для претендентов на участие в конкурсе - юридических лиц); 5) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; 6) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе; 7) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сформированной на дату не ранее шести месяцев до даты окончания срока подачи конкурсных заявок; 8) оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, составленной по форме согласно приложению N 1 к приказу Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 года N ММВ-7-8/378@ на дату не ранее тридцати дней до даты окончания срока подачи конкурсных заявок; 9) оригинал выписки из реестра членов саморегулируемой организации, составленной по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24 сентября 2010 года N 952; 10) заверенная копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (представляется в случае, если предметом договора подряда является выполнение работ по капитальному ремонту, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624); 11) заверенные копии документов, подтверждающих опыт работы претендента на участие в конкурсе на объектах-аналогах за последний год, -договоров подряда, актов приемки выполненных работ по представленным договорам подряда; 12) заверенная копия утвержденного штатного расписания претендента на участие в конкурсе; сведения о наличии квалифицированного инженерного персонала, имеющего высшее специальное образование в строительной отрасли и стаж работы в строительной отрасли на должностях руководителей и (или) специалистов не менее 5 лет, составленные по форме согласно приложению N 4 к настоящей конкурсной документации; заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы специалистов претендента на участие в конкурсе, - дипломов о высшем образовании, трудовых книжек (всех заполненных страниц), а также заверенные копии паспортов указанных специалистов; 13) справка за подписью руководителя организации / индивидуального предпринимателя - претендента на участие в конкурсе об участии в арбитражных делах в качестве ответчика по искам о неисполнении (ненадлежащем исполнении) условий договоров подряда за последние 2 (два) года с приложением копий решений суда; 14) календарный график производства работ по капитальному ремонту, составленный в соответствии с указанным в конкурсной заявке сроком выполнения работ по капитальному ремонту. 3.2. Верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя организации / индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя организации / индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати). Копия каждого листа документа должна содержать надпись "Копия верна", подпись руководителя организации / индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя организации / индивидуального предпринимателя, расшифровку подписи, дату заверения копии, оттиск печати организации / индивидуального предпринимателя (при наличии печати), либо копии листов документа должны быть сшиты, пронумерованы, на месте сшива заверены подписью руководителя организации / индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя организации / индивидуального предпринимателя, и печатью организации / индивидуального предпринимателя (при наличии печати) с указанием расшифровки подписи и даты заверения копии. 3.3. Указанные в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа и (или) представление документов, не соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации, являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 3.4. Представление всех или отдельных документов, предусмотренных подпунктами 4 - 9, 11 - 13 пункта 3.1 настоящей конкурсной документации, в составе конкурсной заявки не требуется, если данные документы были представлены претендентом на участие в конкурсе при участии в иных ранее проведенных конкурсах по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории одного и того же городского округа / городского поселения / муниципального района (указать нужное), включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на соответствующий год. Указанные документы не представляются при условии, что организатором таких конкурсов является одно и тоже лицо, срок действия документов не истек, а содержащаяся в них информация не утратила актуальности. Информация об участии в конкурсах, указанных в настоящем пункте, должна быть отражена в конкурсной заявке. 3.5. Конкурсная заявка представляется организатору конкурса в запечатанном конверте, на котором указывается организационно-правовая форма, наименование, почтовый адрес и телефон претендента на участие в конкурсе, а также предмет конкурса с указанием предмета договора подряда. 3.6. Конкурсная заявка направляется претендентом на участие в конкурсе посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или передается нарочно по адресу, указанному в пункте 1.9 настоящей конкурсной документации. 3.7. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются направившему их лицу в нераспечатанном виде. 3.8. Организатор конкурса регистрирует конкурсные заявки и изменения в конкурсные заявки в журнале регистрации конкурсных заявок и изменений в конкурсные заявки немедленно после их приема. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер. 3.9. Претендент на участие в конкурсе имеет право в любое время до даты и времени вскрытия конвертов отозвать поданную им конкурсную заявку. Уведомление об отзыве конкурсной заявки составляется в письменном виде и передается организатору конкурса в порядке, указанном в пункте 3.6 настоящей конкурсной документации. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скреплено печатью претендента на участие в конкурсе (при наличии печати). Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса в нераспечатанном виде. 3.10. Претендент на участие в конкурсе имеет право в любое время до даты и времени вскрытия конвертов вносить изменения в поданную им конкурсную заявку. Изменения в конкурсную заявку оформляются как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью претендента на участие в конкурсе (при наличии печати). Документ, содержащий изменения в конкурсную заявку, запечатывается в конверт, который оформляется также, как конверт с конкурсной заявкой. На конверте также проставляется надпись "Изменение". Изменения в конкурсную заявку передаются организатору конкурса в порядке, указанном в пункте 3.6 настоящей конкурсной документации. Изменения в конкурсную заявку имеют приоритет над конкурсной заявкой. 3.11. Организатор конкурса имеет право внести изменения в конкурсную документацию. В этом случае организатор конкурса обязан перенести дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками не менее чем на 10 (десять) календарных дней, начиная с даты опубликования извещения о внесении изменений в конкурсную документацию и переносе даты и времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию и переносе даты и времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками публикуется не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до новой даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Претенденты на участие в конкурсе, подавшие конкурсные заявки, в указанный срок вправе направить изменения в конкурсные заявки в соответствии с пунктом 3.10 настоящей конкурсной документации. 4. Обеспечение конкурсной заявки 4.1. Претенденты на участие в конкурсе до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками обязаны предоставить обеспечение конкурсной заявки в порядке и размере, указанными в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. 4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу организатора конкурса в следующих случаях: 1) соответственно единственный участник конкурса, победитель конкурса или участник конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, не подписал и (или) не передал организатору конкурса подписанный проект договор подряда в течение 10 (десяти) календарных дней после даты получения им проекта договора подряда. 2) соответственно единственный участник конкурса, победитель конкурса или участник конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, не предоставил обеспечение исполнения договора подряда, указанное в подпункте 1 пункта 5.1 настоящей конкурсной документации, в течение 10 (десяти) календарных дней после даты получения им проекта договора подряда. 4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: претендентам на участие в конкурсе, которые отозвали поданную ими конкурсную заявку - в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве конкурсной заявки; претендентам на участие в конкурсе, не допущенным к участию в конкурсе, и участникам конкурса, которые не стали победителями, за исключением участника конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, - в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты проведения конкурсной комиссией оценки и сопоставления конкурсных заявок; победителю конкурса, единственному участнику конкурса - в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты подписания организатором конкурса договора подряда; участнику конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, - в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты подписания организатором конкурса договора подряда с победителем конкурса или с таким участником конкурса. 5. Обеспечение исполнения договора подряда 5.1. Победитель конкурса, единственный участник конкурса (далее также - Подрядчик), обязан предоставить организатору конкурса обеспечение исполнения договора подряда: 1) в части соблюдения установленных договором подряда требований к срокам выполнения, объему, содержанию, качеству работ по капитальному ремонту, требований к материалам, используемым при выполнении работ по капитальному ремонту (далее - обеспечение исполнения обязательств по договору); 2) в части исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в период действия гарантийного срока, установленного договором подряда (далее - обеспечение исполнения обязательств в гарантийный срок). 5.2. Исполнение договора подряда обеспечивается залогом денежных средств или предоставлением банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору определяется Подрядчиком самостоятельно. 5.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору 5.1.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней после даты получения проекта договора подряда. 5.1.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет 10% начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в пункте 1.3 настоящей конкурсной документации, что составляет
												рублей.
5.1.3. Предоставлением обеспечения исполнения обязательств по договору в форме залога денежных средств является передача (перечисление) Подрядчиком организатору конкурса денежных средств в указанной в пункте 5.1.2 настоящей конкурсной документации сумме в соответствии с заключенным между Подрядчиком и организатором конкурса договором залога, составленным по форме согласно приложению N 5 к настоящей конкурсной документации (приложение N 5 составляется организатором конкурса самостоятельно). ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение N 5 к конкурсной документации отсутствует В договор залога в обязательном порядке включается условие о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество. Залог прекращается после выполнения Подрядчиком всех обязательств по договору подряда. Денежные средства, находящиеся в залоге, возвращаются Подрядчику в течение 28 рабочих дней после подписания в установленном порядке акта приемки выполненных работ по договору подряда. 5.1.4. Предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии является предоставление Подрядчиком организатору конкурса банковской гарантии, выданной банком, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям параграфа 6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящего раздела конкурсной документации. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Перечень обстоятельств, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, и документов, предоставляемых организатором конкурса банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, указывается в банковской гарантии в соответствии с приложением N 6 к конкурсной документации (приложение N 6 составляется организатором конкурса самостоятельно). ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение N 6 к конкурсной документации отсутствует Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора подряда не менее чем на три месяца. Подрядчик до выдачи банком банковской гарантии обязан согласовать её проект с организатором конкурса. 5.1.5. Организатор конкурса рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору банковскую гарантию на предмет её соответствия требованиям, содержащимся в настоящей конкурсной документации, и устанавливает подлинность её выдачи путем направления запроса в банк, выдавший такую банковскую гарантию. 5.1.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии организатором конкурса является: 1) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящей конкурсной документации; 2) не подтверждение банком факта выдачи банковской гарантии. 5.1.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии организатор конкурса информирует об этом Подрядчика в письменной форме или в форме электронного документа с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии банковской гарантии: если основанием для отказа является несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящей конкурсной документации, - в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня поступления банковской гарантии; если основанием для отказа является не подтверждение банком факта выдачи банковской гарантии - в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения организатором конкурса ответа банка. 5.1.8. В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору в срок, указанный в пункте 5.1.1 настоящей конкурсной документации, или отказа организатора конкурса в принятии банковской гарантии, Подрядчик считается уклонившимся от заключения договора подряда. 5.2. Обеспечение исполнения обязательств в гарантийный срок 5.2.1. Обеспечение исполнения обязательств в гарантийный срок предоставляется Подрядчиком до подписания в установленном порядке акта выполненных работ по капитальному ремонту, а если договором подряда предусмотрено выполнение нескольких видов работ - акта приемки последней выполненной работы по капитальному ремонту. 5.2.2. Размер обеспечения исполнения обязательств в гарантийный срок составляет 10% начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в пункте 1.3 настоящей
конкурсной документации, что составляет																			рублей.
5.2.3. Предоставлением обеспечения исполнения обязательств в гарантийный срок в форме залога денежных средств является передача (перечисление) Подрядчиком организатору конкурса денежных средств в указанной в пункте 5.2.2 настоящей конкурсной документации сумме в соответствии с заключенным между Подрядчиком и организатором конкурса договором залога, составленным по форме согласно приложению N 7 к настоящей конкурсной документации (приложение N 7 составляется организатором конкурса самостоятельно). ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение N 7 к конкурсной документации отсутствует В договор залога в обязательном порядке включается условие о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество. Залог прекращается после истечения гарантийного срока, установленного договором подряда. Денежные средства, находящиеся в залоге, возвращаются Подрядчику в течение 28 рабочих дней после истечения гарантийного срока. 5.2.4. Предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии является предоставление Подрядчиком организатору конкурса банковской гарантии, выданной банком, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям параграфа 6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящего раздела конкурсной документации. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Перечень обстоятельств, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, и документов, предоставляемых организатором конкурса банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, указывается в банковской гарантии в соответствии с приложением N 8 к конкурсной документации (приложение N 8 составляется организатором конкурса самостоятельно). ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение N 8 к конкурсной документации отсутствует Срок действия банковской гарантии должен превышать гарантийный срок не менее чем на три месяца. Подрядчик до выдачи банком банковской гарантии обязан согласовать её проект с организатором конкурса. 5.2.5. Организатор конкурса рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств в гарантийный срок банковскую гарантию на предмет её соответствия требованиям, содержащимся в настоящей конкурсной документации, и устанавливает подлинность её выдачи путем направления запроса в банк, выдавший такую банковскую гарантию. 5.2.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии организатором конкурса является: 1) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящей конкурсной документации; 2) не подтверждение банком факта выдачи банковской гарантии. 5.2.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии организатор конкурса информирует об этом Подрядчика в письменной форме или в форме электронного документа с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии банковской гарантии: если основанием для отказа является несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящей конкурсной документации, - в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня поступления банковской гарантии; если основанием для отказа является не подтверждение банком факта выдачи банковской гарантии - в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения организатором конкурса ответа банка. 5.2.8. До предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в гарантийный срок и получения организатором конкурса подтверждения факта выдачи банковской гарантии, если способом обеспечения исполнения обязательств в гарантийный срок является банковская гарантия, оплата за выполненные работы по капитальному ремонту Подрядчику не производится. 6. Процедура проведения конкурса 6.1. Любой претендент на участие в конкурсе до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы представителю организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.6 настоящей конкурсной документации. Ответы на вопросы, заданные в письменные форме, направляются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их поступления. 6.2. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. 6.3. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 1) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; 2) предоставление претендентом на участие в конкурсе неполного комплекта документов, указанных в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации, и (или) документов, несоответствующих установленным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации требованиям; 3) несоответствие претендента на участие в конкурсе требованиям, установленным в пункте 2.1 настоящей конкурсной документации; 4) предоставление претендентом на участие в конкурсе недостоверных сведений; 5) превышение цены договора подряда, указанной в конкурсной заявке, над начальной (максимальной) ценой договора подряда, указанной в пункте 1.3 настоящей конкурсной документации; 6) если предложенная в конкурсной заявке цена договора подряда составляет 80 (после округления до второго знака после запятой) и менее процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, указанной в пункте 1.3 настоящей конкурсной документации. 6.4. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями. 6.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления конкурсной комиссией в целях определения лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями и в порядке, указанными в разделе 7 настоящей конкурсной документации. 6.6. Результаты вскрытия конвертов с конкурсными заявками и результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок оформляются протоколами конкурсной комиссии. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками и протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок публикуются в течение 3 (трёх) рабочих дней после даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 6.7. Конкурсная комиссия объявляет конкурс не состоявшимся, если: 1) к указанным в пункте 1.11 настоящей конкурсной документации дате и времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки; 2) всем претендентам на участие в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок отказано в допуске к участию в конкурсе; 3) к участию в конкурсе допущен только один претендент на участие в конкурсе. 7. Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок 7.1. В целях определения лучших условий исполнения договора подряда конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок по следующим критериям: 1) цена договора подряда: максимальное количество баллов - 70; 2) срок выполнения работ по капитального ремонту многоквартирного(ых) дома(ов) (количество календарных дней с даты начала работ) (далее - срок выполнения работ): максимальное количество баллов - 10; 3) квалификация участника конкурса: максимальное количество баллов - 20. 7.2. Оценка по критерию "квалификация участника конкурса" производится по подкритериям: 7.2.1. Опыт работы: количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год. Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального строительства, превышение стоимости и сроков выполнения работ по капитальному ремонту которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда. Под объектом-аналогом понимается объект капитального строительства, на котором участником конкурса были выполнены виды работ по капитальному ремонту идентичные или аналогичные тем, которые являются предметом конкурса. Аналогичными видами работ по капитальному ремонту являются работы по капитальному ремонту: 1) инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; 2) фасада, подвальных помещений, фундамента. 7.2.2. Квалификация персонала: наличие в штате квалифицированного инженерного персонала. Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и стаж работы в строительной отрасли на должностях руководителей и (или) специалистов не менее 5 (пяти) лет. 7.2.3. Участие в арбитражных делах в качестве ответчика по искам о неисполнении (ненадлежащем исполнении) условий договоров подряда за последние 2 (два) года: количество проигранных арбитражных дел. 7.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100. 7.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 7.4.1. Ранжирование конкурсных заявок по критерию "цена договора подряда". Первый номер присваивается конкурсной заявке с лучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения показателя критерия. При равенстве показателей критерия меньший номер получает конкурсная заявка, зарегистрированная раньше. После ранжирования производится оценка конкурсных заявок по критерию "цена договора подряда" в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных конкурсных заявок по критерию "Цена договора подряда"
Наименование критерия				Максимальное количество баллов				Результат ранжирования конкурсных заявок										Присваиваемое количество баллов
Цена договора подряда				60				1										70
								2										65
								3										60
								4										55
								5										50
								6										45
								7										40
								8										35
								9										30
								10										25
								11										20
								12										15
								13										10
								14										5
								15 и более										0
7.4.2. Ранжирование конкурсных заявок по критерию "срок выполнения работ". Первый номер присваивается конкурсной заявке с лучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения показателя критерия. При равенстве показателей критерия меньший номер получает конкурсная заявка, зарегистрированная раньше. После ранжирования производится оценка конкурсных заявок по критерию "срок выполнения работ" в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Балльная оценка ранжированных конкурсных заявок по критерию "Срок выполнения работ"
Наименование критерия							Максимальное количество баллов			Результат ранжирования конкурсных заявок							Присваиваемое количество баллов
Срок выполнения работ							10			1							10
										2							9
										3							8
										4							7
										5							6
										6							5
										7							4
										8							3
										9							2
										10							1
										11 и более							0
7.4.3. Оценка конкурсных заявок по критерию "квалификация участника конкурса" в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация участника конкурса"
Наименование критерия			Максимальное количество баллов				Подкритерии							Показатель подкритерия (ед.)							Количество штрафных баллов
Квалификация участник а конкурса			20				Опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год)							2 и более							0
														1							5
														0							10
							Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)							2 и более со стажем работы в строительной отрасли на должностях руководителей и (или) специалистов более 10 лет и стажем работы в организации (у индивидуального предпринимателя) более 2 лет							0
														2 и более со стажем работы в строительной отрасли на должностях руководителей и(или) специалистов более 5 лет							5
														в остальных случаях							10
							Участие в арбитражных делах в качестве ответчика по искам о неисполнении (ненадлежащем исполнении) условий договоров подряда за последние 2 (два) года (количество проигранных арбитражных дел (решений суда, вступивших в законную силу)							0							0
														1							5
														2 и более							10
В зависимости от показателей под критериев каждой конкурсной заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику конкурса присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника конкурса". 7.4.4. Суммирование баллов, присвоенных каждой конкурсной заявке по трем критериям. 7.4.5. Ранжирование конкурсных заявок по количеству присвоенных баллов. Первый номер получает конкурсная заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов меньший номер получает конкурсная заявка, которой присвоено наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника конкурса", затем по критерию "Цена договора подряда" и, в случае необходимости, по критерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник конкурса, подавший конкурсную заявку, которой в результате ранжирования присвоен первый номер, объявляется победителем конкурса. 8. Заключение договора подряда 8.1. Организатор конкурса в течение 3 (трёх) рабочих дней после даты опубликования протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок передает победителю конкурса проект договора подряда, составленный путем включения условий исполнения договора подряда, указанных в конкурсной заявке победителя конкурса, в проект договора подряда, прилагаемый к настоящей конкурсной документации (приложение N 9) (приложение N 9 составляется организатором конкурса самостоятельно). ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение N 9 к конкурсной документации отсутствует 8.2. Победитель конкурса обязан подписать и передать организатору конкурса подписанный проект договора подряда, а также предоставить обеспечение исполнения обязательств под договору в течение 10 (десяти) календарных дней после даты получения им проекта договора подряда. 8.3. Если победитель конкурса в указанный в пункте 8.2 настоящей конкурсной документации не подписал проект договора подряда и (или) не предоставил обеспечение исполнения договора подряда, то обеспечение его конкурсной заявки удерживается в пользу организатора конкурса. В этом случае организатор конкурса передает проект договор подряда участнику конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. Если участник конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, в течение 10 (десяти) календарных дней после даты получения им проекта договора подряда не подписал проект договора подряда и (или) не предоставил обеспечение исполнения обязательств под договору, то обеспечение его конкурсной заявки удерживается в пользу организатора конкурса. В этом случае проводится повторный конкурс. 8.4. Если к участию в конкурсе допущен только один претендент на участие в конкурсе (далее - единственный участник конкурса), договор подряда заключается с таким участником конкурса. Организатор конкурса в течение 3 (трёх) рабочих дней после даты опубликования протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок передает единственному участнику конкурса проект договора подряда. Единственный участник конкурса обязан подписать и передать организатору конкурса подписанный проект договора подряда, а также предоставить обеспечение исполнения обязательств под договору в течение 10 (десяти) календарных дней после даты получения им проекта договора подряда. Если единственный участник конкурса в указанный в настоящем пункте срок не подписал проект договора подряда и (или) не предоставил обеспечение исполнения обязательств под договору, то обеспечение его конкурсной заявки удерживается в пользу организатора конкурса. В этом случае проводится повторный конкурс. 8.5. Организатор конкурса заключает договор подряда после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору, соответствующего требованиям настоящей конкурсной документации, и получения подтверждения подлинности выдачи банковской гарантии, если способом обеспечения исполнения обязательств по договору является банковская гарантия. 8.6. В соответствии с частью 19 статьи 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в случае принятия жалобы на действия (бездействия) организатора конкурса при организации и проведении конкурса к рассмотрению антимонопольным органом и направления организатору конкурса уведомления антимонопольного органа о поступлении жалобы, организатор конкурса не вправе заключать договор подряда до принятия антимонопольным органом решения по соответствующей жалобе. 9. Приложения к конкурсной документации 9.1. Неотъемлемыми частями настоящей конкурсной документации являются следующие приложения: приложение N 1 "Заявка на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного(ых) дома(ов)" (форма); приложение N 2 "Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного(ых) дома(ов)" (форма); приложение N 3 "Доверенность" (форма); приложение N 4 "Сведения о наличии у участника, квалифицированного инженерного персонала, имеющего высшее специальное образование в строительной отрасли" (форма); приложение N 5 "Договор залога денежных средств" (обеспечение исполнения обязательств по договору) (форма); приложение N 6 "Перечень обстоятельств, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, и документов, представляемых организатором конкурса банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии" (обеспечение исполнения обязательств по договору); приложение N 7 "Договор залога денежных средств" (обеспечение исполнения обязательств в гарантийный срок) (форма); приложение N 8 "Перечень обстоятельств, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, и документов, представляемых организатором конкурса банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии" (обеспечение исполнения обязательств в гарантийный срок); приложение N 9 "Договор подряда на оказание услуг / выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном(ых) доме(ах)" (проект); приложение N 10 "Техническое задание на оказание услуг / выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном(ых) доме(ах)"; приложение N 11 "Ведомость объемов работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном(ых) доме(ах)"; приложение N 12 "Смета расходов на оказание услуг / выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном(ых) доме(ах)". ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущих абзацев допущена опечатка. Приложения NN 5 - 12 к конкурсной документации отсутствуют

Начальник отдела жилищной политики и учета граждан департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

Е.Г. Пимоненко