Определение Арбитражного суда Уральского округа от 26 июня 2019 г. N Ф09-4403/19 по делу N А60-36189/2018

Екатеринбург

26 июня 2019 г.

Дело N А60-36189/2018

Резолютивная часть определения объявлена 26 июня 2019 г.

Определение изготовлено в полном объеме 26 июня 2019 г.

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Суспициной Л.А.,

судей Сулейменовой Т.В., Татариновой И.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Бюро строительной экспертизы "Гарантия" (далее - общество БСтЭ "Гарантия") на определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2019 о прекращении производства по апелляционной жалобе по делу N А60-36189/2018 Арбитражного суда Свердловской области.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гранд-Строй" (далее - общество "СК "Гранд-Строй", ответчик) - Годовых А.С. (доверенность от 09.01.2019 N 09-01/19-11).

Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная фирма "Альта" (далее - общество МФ "Альта", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу "СК "Гранд-Строй" о взыскании неустойки за просрочку выполнения отдельных этапов работ по договору генерального подряда от 12.12.2015 N 17-12/15 в сумме 69 800 993 руб. 65 коп. и излишне уплаченных по указанному договору денежных средств (неосновательное обогащение) в сумме 1 302 400 руб. 88 коп.; убытков в сумме 19 052 793 руб. 34 коп., связанных с устранением строительных недостатков, допущенных ответчиком в ходе выполнения работ по договору генерального подряда от 17.12.2015 N 17-12/15; убытков в сумме 14 097 039 руб. 55 коп., причиненных ненадлежащим исполнением по договору генерального подряда от 17.12.2015 N 17-12/15 (нарушением срока сдачи объекта).

Исковые требования изложены в соответствии с принятым судом уточнением в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.08.2018 принято к производству встречное исковое заявление общества "СК "Гранд-Строй" к обществу МФ "Альта" о взыскании задолженности по договору генерального подряда от 17.12.2015 N 17-12/15 в сумме 646 400 руб. и неустойки в сумме 9 123 156 руб. 74 коп. на основании пункта 16.2 договора генерального подряда от 17.12.2015 N 17-12/15.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 10.12.2018 в удовлетворении исковых требований по первоначальному иску общества МФ "Альта" отказано; исковые требования по встречному иску общества "СК "Гранд-Строй" удовлетворены частично: в его пользу с общества МФ "Альта" взысканы долг в сумме 646 400 руб. и неустойка в сумме 3 000 000 руб., в остальной части встречных исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции, общество БСтЭ "Гарантия" как лицо, не участвующее в деле, обратилось в арбитражный суд с апелляционной жалобой в порядке статьи 42 АПК РФ, в которой просило решение суда отменить, перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, привлечь общество БСтЭ "Гарантия" к участию в деле в качестве третьего лица.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2019 (судьи Гребенкина Н.А., Муталлиева И.О., Суслова О.В.) производство по апелляционной жалобе общества БСтЭ "Гарантия", поданной на решение Арбитражного суда Свердловской области от 10.12.2018 по делу N А60-36189/2018 в порядке статьи 42 АПК РФ, прекращено.

Общество БСтЭ "Гарантия" обратилось в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой, в которой просит указанный судебный акт отменить и направить вопрос на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Определением Арбитражного суда Уральского округа от 17.06.2018 кассационная жалоба принята к производству, судебное заседание по ее рассмотрению назначено на 26.06.2018 в 10 час. 45 мин.

До рассмотрения кассационной жалобы по существу 25.06.2019 от общества БСтЭ "Гарантия" поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы на определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2019 по настоящему делу и прекращении производства по жалобе.

Ходатайство об отказе от кассационной жалобы подписано директором общества БСтЭ "Гарантия" Суховым Д.А., полномочия которого подтверждены сведениями Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 26.06.2019.

В соответствии с частью 1 статьи 282 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии со статьей 49 названного Кодекса.

В силу части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ от кассационной жалобы, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд кассационной инстанции полагает, что отказ заявителя от кассационной жалобы не противоречит нормам действующего законодательства и не нарушает права других лиц.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции считает возможным удовлетворить указанное ходатайство, принять отказ от кассационной жалобы и на основании статей 49, 282 АПК РФ прекратить производство по кассационной жалобе.

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная заявителем кассационной жалобы, подлежит возврату.

Руководствуясь статьями 49, 282, 184, 185 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью Бюро строительной экспертизы "Гарантия" от кассационной жалобы на определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2019 о прекращении производства по апелляционной жалобе по делу N А60-36189/2018 Арбитражного суда Свердловской области.

Производство по кассационной жалобе прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Бюро строительной экспертизы "Гарантия" из федерального бюджета 3 000 руб. - государственную пошлину, уплаченную по чеку-ордеру Сбербанка от 22.04.2019.

Определение может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 291 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Л.А. Суспицина

Судьи

Т.В. Сулейменова И.А. Татаринова