Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27 октября 2021 г. N Ф09-7322/21 по делу N А07-6287/2019

Екатеринбург

27 октября 2021 г.

Дело N А07-6287/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2021 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 октября 2021 г.

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Суспициной Л.А.,

судей Столярова А.А., Краснобаевой И.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Дельта-Тест" (далее - общество "Дельта-Тест", ответчик, заявитель жалобы) на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.03.2021 по делу N А07-6287/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2021 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле N А07-6287/2019, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняла участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные тепловые сети" (далее - общество "БашРТС", истец) - Валиева Ю.Т. (доверенность от 31.12.2020 N 119/1-8).

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не направили своих представителей в судебное заседание суда округа. В силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

Общество "БашРТС" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском о взыскании с общества "Дельта-Тест" 566 757 руб. 60 коп. неустойки по договору подряда от 15.01.2018 N 149/1-639 и 2 228 888 руб. 88 коп. неустойки по договору подряда от 23.08.2017 N 149/1-424.

Исковые требования изложены с учетом изменения их размера в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и объединения дел N А07-6287/2019 и N А07-6288/2019 для их совместного рассмотрения в порядке статьи 130 названного Кодекса с присвоением делу N А07-6287/2019.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "СТГ-Эко", конкурсный управляющий Волков Александр Сергеевич, общество с ограниченной ответственностью "Экспертный центр "Индекс".

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.03.2021 (с учетом определения от 30.03.2021 об исправлении опечаток и арифметических ошибок) исковые требования общества "БашРТС" удовлетворены.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2021 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с состоявшимися судебными актами по делу, общество "Дельта-Тест" обратилось в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), просит решение, постановление суда первой и апелляционной инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

Как считает заявитель жалобы, в основу принятого по делу решения по существу спора положено недостоверное доказательство - экспертное заключение от 15.01.2021 N 05/2021, которое не соответствует требованиям Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Вывод судов об обратном является, по мнению заявителя, несостоятельным, сделанным без учета и надлежащей оценки рецензии специалиста от 02.03.2021 N 086/43-21, в назначении по делу повторной судебной строительно-технической экспертизы неправомерно отказано.

В жалобе заявителем приведена критика экспертного заключения от 15.01.2021 N 05/2021 с указанием на неправильный объект исследования (проектная, а не рабочая документация), отсутствие всестороннего и объективного исследования, в том числе на предмет соответствия рабочей документации ГОСТ Р 21.1101-2013 и на предмет внесения изменений в соответствии с собственными стандартами, разработанными внутри организации, противоречия в выводах эксперта, в том числе относительно возможности внесения изменения в документацию деловой перепиской.

Помимо этого заявитель жалобы считает, что судами необоснованно определена ко взысканию сумма неустойки по договору от 15.01.2018 N 149/1-639- 566 757 руб. 60 коп., исчисленная из цены договора; толкование, данное судами пункту 13.2 договора, является ошибочным, сделанным в противоречие с иными условиями договора (в частности, с пунктом 3.1) и положениями пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации о юридическом равенстве, поскольку создает преимущество на стороне кредитора. По расчету заявителя, размер причитающейся истцу неустойки по вышеуказанному договору составляет в общей сумме 462 755 руб. 07 коп., определен исходя из стоимости выполненных работ.

Ссылаясь на положения пункта 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации, приказа Минрегионразвития Российской Федерации от 27.12.2010 N 781 "Об утверждении свода правил "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", заявитель жалобы указывает, что вопреки выводам судов, обязанность подрядчика, предусмотренная пунктом 7.4 договоров подряда от 15.01.2018 N 149/1-639 и от 23.08.2017 N 149/1-424 касается лишь осуществления входного контроля технической документации, а не обязанности подрядчика произвести в течение 10 дней комплексную экспертизу всей технической документации. При этом недостатки, на которые ссылался подрядчик, касались принципиальных решений, а не тех недостатков, которые подрядчик должен был выявить на входном контроле технической документации. Указанное обстоятельство при рассмотрении дела судами учтено не было.

В отзыве на кассационную жалобу общество "БашРТС" просит оставить решение, постановление суда первой и апелляционной инстанций без изменения, считая их законными и обоснованными, а приведенные в жалобе доводы несостоятельными.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом округа в порядке, предусмотренном статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе. Изучив материалы дела, оснований для их отмены/изменения суд округа не усматривает.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом "БашРТС" (заказчик) и обществом "Дельта-Тест" (подрядчик) заключен договор подряда от 15.01.2018 N 149/1-639 на выполнение строительно-монтажных работ (далее также - договор N 149/1-639), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции паропровода г. Уфа для общества "БашРТС" в объеме, указанном в пункте 3.1 технического задания на выполнение работ (приложение N 2). Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные работы на объекте по адресу: г. Уфа, от Уфимской ТЭЦ-2 общества с ограниченной ответственностью "БГК" до 1-01 площадки публичного акционерного общества "УМПО" (пункт 1.1 договора N 149/1-639).

Согласно пункту 2.1 договора N 149/1-639 цена (стоимость) подлежащих выполнению работ, указанных в пункте 1.1 договора, составляет 5 667 576 руб. 07 коп., в том числе НДС (18%) - 864 545 руб. 50 коп.

Пунктом 5.1 договора N 149/1-639 стороны предусмотрели сроки выполнения работ по договору: начало выполнения работ - 15.01.2018, окончание выполнения работ - 31.05.2018.

Дополнительным соглашением от 11.07.2018 N 1 к договору N 149/1-639 стороны продлили срок окончания выполнения работ до 31.07.2018.

В соответствии с пунктом 13.2 договора N 149/1-639 за нарушение сроков выполнения работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного), сроков сдачи исполнительной документации, в соответствии с пунктом 7.13, подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику пени в размере 0,5% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по договору.

Согласно представленным в материалы дела актам о приемке выполненных работ за февраль 2018 от 28.02.2018 N 1, за март 2018 от 30.03.2018 N 2, за апрель 2019 от 01.04.2019 N 1, от 30.04.2019 N 3, от 31.05.2019 N 01, за июнь 2019 от 28.06.2019 N 1 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат от 28.02.2018 N 1, от 30.03.2018 N 2, от 30.04.2019 N 3, от 31.05.2019 N 4, от 28.06.2019 N 5 работы в полном объеме завершены 28.06.2019.

Как указывает истец, просрочка в выполнении работ по договору N 149/1-639 составила 333 дня (с 31.07.2018 по 28.06.2019).

Между обществом "БашРТС" (заказчик) и обществом "Дельта-Тест" (подрядчик) заключен также договор подряда от 23.08.2017 N 149/1-424 на выполнение строительно-монтажных работ (далее также - договор N 149/1-424), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по установке водо-мазутных подогревателей в котельном цехе N 3 для общества "БашРТС" в объеме, указанном в пункте 3.1 технического задания на выполнение работ (приложение N 2). Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные работы на объекте по адресу: г. Уфа, ул. Новоженова, 11 (пункт 1.1 договора N 149/1-424).

Согласно пункту 2.1 договора N 149/1-424 цена (стоимость) подлежащих выполнению работ по договору определена в соответствии со сметными расчетами (приложение N 4) и составляет 22 288 888 руб. 88 коп., в том числе НДС (18%) - 3 400 000 руб.

Пунктом 5.1 договора стороны предусмотрели сроки выполнения работ по договору: начало выполнения работ - 23.08.2017, окончание выполнения работ - 30.09.2017.

Дополнительным соглашением от 16.07.2018 N 1 к договору N 149/1-424 стороны продлили срок окончания выполнения работ до 31.08.2018.

В соответствии с пунктом 13.2 договора N 149/1-424 за нарушение сроков выполнения работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного), сроков сдачи исполнительной документации, в соответствии с пунктом 7.13, подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику пени в размере 0,5% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по договору.

Согласно представленным в материалы дела актам о приемке выполненных работ и затрат за август 2017 от 31.08.2017 N 3_1, за октябрь 2017 от 31.10.2017 N 1_1, за ноябрь 2017 от 30.11.2017 N 1_2, от 30.11.2017 N 6_4, от 30.11.2017 N 3_3, за февраль 2018 от 28.02.2018 N 4_1, от 28.02.2018 N 2_1, за март 2018 от 30.03.2018 N 1, от 28.02.2018 N 2_1, за апрель 2019 от 01.04.2019 N 2_2, от 30.04.2019 N 7, от 30.04.2019 N 6, за май 2019 от 31.05.2019 N 5_1, справкам о стоимости выполненных работ от 31.08.2017 N 1, от 02.10.2017 N 2, от 30.11.2017 N 3, от 01.02.2018 N 4, от 30.03.2018 N 5, от 30.04.2019 N 6, от 31.05.2019 N 7, работы в полном объеме завершены 31.05.2019.

Как указывает истец, просрочка в выполнении работ по договору N 149/1-424 составила 273 дня (с 31.08.2018 по 31.05.2019).

Ссылаясь на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, на основании пункта 13.2 договоров N 149/1-639, N 149/1-424 истец начислил неустойку:

- по договору N 149/1-639 - 566 757 руб. 60 коп. за период с 31.07.2018 по 28.06.2019;

- по договору N 149/1-424 - 2 228 888 руб. 88 коп. за период с 31.08.2018 по 31.05.2019.

В адрес общества "Дельта-Тест" направлялись претензии от 14.11.2018 N БашРТС/001/3608, N БашРТС/001/3608 о ненадлежащем исполнении обязательств с требованием оплатить неустойку, оставлены без удовлетворения, в связи с чем общество "БашРТС" обратилось в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.

В силу положений статьи 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Между сторонами возникли правоотношения из договоров, которые по своей правовой природе являются договорами строительного подряда, соответственно подлежат регулированию главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.

Пунктом 1 статьи 740 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По общему правилу доказательством сдачи подрядчиком результата работы и приемки его заказчиком может являться акт, удостоверяющий приемку выполненных работ (статья 720 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

На основании абзаца 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского Кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского Кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться в числе прочего неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки его исполнения. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме (статьи 330, 331 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Как установили суды при анализе содержания спорных договоров, в пункте 13.2 договоров стороны согласовали условие о праве заказчика на неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного) и сроков сдачи исполнительной документации в соответствии с пунктом 7.13, в размере 0,5% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по договору.

При исследовании фактических обстоятельств дела суды также выявили факты нарушения подрядчиком обусловленного договорами конечного срока выполнения работ: по договору N 149/1-639 период допущенной просрочки составил с 31.07.2018 по 28.06.2019; по договору N 149/1-424 - с 31.08.2018 по 31.05.2019, что ответчиком не оспаривалось.

В этой связи суды признали исковые требования общества "БашРТС" о взыскании с подрядчика неустойки по пункту 13.2 договоров обоснованными по праву. Представленные истцам расчеты неустойки (по договору N 149/1-639 - 566 757 руб. 60 коп. за период с 31.07.2018 по 28.06.2019; по договору N 149/1-424 - 2 228 888 руб. 88 коп. за период с 31.08.2018 по 31.05.2019) судами проверены, признаны арифметически правильными, соответствующими условиям договоров о размере неустоек, оснований для снижения размера неустоек в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено исходя из того, что стороны изначально в договорах предусмотрели ограничение неустойки с целью исключения получения заказчиком необоснованной выгоды.

Доводы общества "Дельта-Тест" о прямой вине в допущенной просрочке выполнения работ самого заказчика ввиду представления последним ненадлежащей технической документации, несоответствующей законодательству, ГОСТам, судами детально рассмотрены и обоснованно отклонены исходя из того, что в рамках спорных договоров подряда выполнялись работы по техническому перевооружению опасных производственных объектов (котельный цех, тепловая магистраль) без проведения их реконструкции или капитального ремонта и для выполнения строительно-монтажных работ на этих объектах подрядчику своевременно была передана необходимая рабочая документация, прошедшая экспертизу промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Выводы судов в указанной части сделаны по результатам исследования и оценки представленных в дело доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в том числе технической (рабочей) документации "Техническое перевооружение паропровода от Уфимской ТЭЦ-2 ООО "БГК" до 1-ой площадки ПАО "УМПО" (149/1-705-П (УМПО)", включающей разработанный рабочий проект по техническому перевооружению опасного производственного объекта - участка трубопроводов теплосети г. Уфа, принадлежащего обществу "БашРТС" (по договору N 149/1-639), технической (рабочей) документации "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - системы теплоснабжения г. Уфа, принадлежащего ООО "БашРТС": "Установка водо-мазутных подогревателей в КЦ-3", включающей разработанный рабочий проект по техническому перевооружению опасного производственного объекта - системы теплоснабжения г. Уфа, принадлежащего обществу "БашРТС" (по договору N 149/1-424), заключений экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов), учитывают требования, установленные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", разделом 4 "ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный 11 А07-6287/2019 стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.07.2013 N 156-ст, действовавшего в период заключения договоров подряда и выполнения работ до 01.01.2021, а также разъяснения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, изложенные в письме от 16.07.2019 N 26408-ОГ/08.

Суды указали, что соответствие представленной подрядчику рабочей документации требованиям действующего законодательства в области промышленной безопасности подтверждается соответствующими заключениями экспертиз промышленной безопасности, выполненных экспертами общества с ограниченной ответственностью ПК "Промтехэксперт", общества с ограниченной ответственностью "Экспертный центр "Индекс", актами готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию от 11.07.2019, от 23.07.2019, заключением повторной судебной строительно-технической экспертизы от 15.01.2021 N 05/2021.

Вопреки доводам кассационной жалобы, оснований для критической оценки экспертного заключения от 15.01.2021 N 05/2021 у судов не имелось.

Так, достаточных оснований для возникновения сомнений в квалификации экспертов, проводивших экспертизу, компетентности и обоснованности сделанных ими выводов судам не было приведено, они предупреждены об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения. Допущенных при проведении экспертного исследования нарушений методических и нормативных требований, которые повлияли или могли повлиять на результат экспертизы, из материалов дела не следует. Экспертное заключение является ясным и полным, противоречивых выводов не содержит, оформлено в соответствии с требованиями статьями 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 названного Кодекса сведения. Доказательств, безусловно опровергающих выводы, содержащиеся в экспертном заключении, в деле не имеется.

Выбор конкретных методов и методик экспертного исследования является прерогативой эксперта. Несогласие заявителя жалобы с примененными экспертами методами исследования, их выводами само по себе не свидетельствует о неправомерности проведенной в соответствии с требованиями норм действующего законодательства экспертизы.

Таким образом, экспертному заключению от 18.03.2021 N 105/2021 судами дана надлежащая оценка на предмет его достоверности, достаточности и взаимной связи с иными доказательствам в соответствии со статьями 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В этой связи судом округа отклоняются доводы кассационной жалоб о неправомерном отказе в удовлетворении ходатайства о назначении ещё одной повторной судебной строительно-технической экспертизы.

Ссылки общества "Дельта-Тест" на заключение специалиста от 02.03.2021 N 086/43-21, представляющее собой рецензию на экспертное заключение, отклонены судами обоснованно с учетом того, что само по себе мнение других исследователей не может исключать доказательственного значения экспертного заключения, составленного по результатам судебной экспертизы.

Ссылки общества "Дельта-Тест" на то, что в ходе строительно-монтажных работ в рабочую документацию вносились какие-либо изменения, что вело к срыву сроков выполнения работ, отклонены судами также обоснованно как бездоказательные.

При решении вопроса о наличии/отсутствии оснований для освобождения подрядчика от договорной ответственности за нарушение сроков выполнения работ суды также приняли во внимание, что общество "Дельта-Тест", являясь профессиональным участником на рынке строительных работ и принимая на себя обязательства по спорным договорам подряда, должно было просчитать реальную возможность исполнения всех предусмотренных условиями договоров работ в установленные договорами сроки, а также отсутствие в деле доказательств реализации указанным лицом прав, предусмотренных статьями 716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации (об обстоятельствах, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика, о неисполнении заказчиком встречных обязанностей по договору).

Таким образом, суды при установленных по делу обстоятельствах не установили оснований для освобождения подрядчика от договорной ответственности за нарушение сроков выполнения работ, уменьшения такой ответственности и применения соответствующих норм статей 401, 404 Гражданского кодекса Российской Федерации (об основаниях ответственности за нарушение обязательства, о вине кредитора).

Убедительных аргументов, опровергающих выводы судов в обозначенной части, в кассационной жалобе не приведено.

Довод общества "Дельта-Тест" о неверном исчислении размера неустойки по договору N 149/1-639 был предметом рассмотрения апелляционного суда и обоснованно отклонен исходя из буквального толкования условий пункта 13.2 договора, из которого следует, что в случае неисполнения принятых на себя обязательств по договору в части установленных сроков выполнения работ заказчик начисляет неустойку от цены договора, а не от стоимости невыполненных работ или от стоимости выполненного объема заказанных работ (статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также того обстоятельства, что неустойка начислена на нарушение конечного срока выполнения работ.

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, связаны прежде всего с доказательственной стороной спора, исследование и оценка которой являются прерогативой судов первой и апелляционной инстанций, не свидетельствуют о нарушении судами норм права, поэтому не принимаются судом кассационной инстанции, который не наделен компетенцией в вопросах изменения оценки доказательств и фактических обстоятельств спора (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены обжалуемых судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.03.2021 по делу N А07-6287/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Дельта-Тест" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Л.А. Суспицина

Судьи

А.А. Столяров И.А. Краснобаева