Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 12 сентября 2011 г. N 70-01-110/11 "Об утверждении примерных форм контрактов, типовых форм банковских гарантий и требования об уплате по банковской гарантии" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
- Приложение 1. Примерная форма контракта на поставку товаров для нужд заказчиков г. Москвы
Приложение 1. Примерная форма контракта на поставку товаров для нужд заказчиков г. Москвы
Информация об изменениях:
Приказом Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 24 июля 2012 г. N 70-01-98/12 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 1
к приказу Департамента г. Москвы
по конкурентной политике
от 12 сентября 2011 г. N 70-01-110/11
(с изменениями от 13 апреля, 24 июля 2012 г.)
Примерная форма
контракта на поставку товаров для нужд заказчиков города Москвы
Контракт N ____
на ______________________________________
г. Москва "__" __________ 20__ г.
_______________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени
и в интересах города Москвы в соответствии с Положением о _______________
(уставом), утвержденным _____________, в лице _____________, действующего
на основании ____________________, с одной стороны, и ___________________
(для юридических лиц указываются полное наименование,
организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в
дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующего на
основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и
каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г.
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного
законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании
результатов размещения заказа города Москвы ___________ (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА, ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА),
протокол N _______ от _________ г., заключили настоящий Контракт (далее -
Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику (ВАРИАНТ:
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ _________ СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ
КОНТРАКТА, ВЫДАВАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА) _______________ товары в количестве и ассортименте,
указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему
Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее -
Спецификация поставляемых товаров) (далее - товар, товары), в сроки,
установленные в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту),
являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - График
поставки).
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не
был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену
составных частей, восстановление потребительских свойств). (ДАННЫЙ АБЗАЦ
ВКЛЮЧАЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ЗАКРЫТОМ АУКЦИОНЕ, ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ИЗВЕЩЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА
КОТИРОВОК.)
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара
Заказчику (ВАРИАНТ: ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ _______
СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ КОНТРАКТА) (ВАРИАНТ: ПОСТАВКА ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ПЕРЕВОЗЧИКОМ, ВЫБРАННОЙ В ПОРЯДКЕ,
УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ N 94-ФЗ. МОМЕНТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРА
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ПЕРЕВОЗЧИКОМ) НА
СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА).
1.3. Страной происхождения поставляемого товара является ___________
Документы, подтверждающие страну происхождения:
- _________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________
1.4. ПОСТАВЩИК ТАКЖЕ ОБЯЗУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОСТАВКОЙ ТОВАРОВ (ДАЛЕЕ - СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ):
1.4.1. _____________________________________________________________
В СРОК: ____________________________________________________________
1.4.2. _____________________________________________________________
В СРОК: ____________________________________________________________
1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных
Контрактом порядке, форме и размере.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _______ (_______) рублей __ (_______)
копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС - _______%, _______ (_______) РУБЛЕЙ __ (_______)
КОПЕЕК (далее - Цена Контракта) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКРЫТОМ АУКЦИОНЕ, ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
КОНТРАКТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ЦЕНА КОНТРАКТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской
Федерации ПО КУРСУ _________________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УСТАНОВЛЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА, НО НЕ ВЫШЕ,
ЧЕМ КУРС _____________ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА.
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров (И
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное
выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (И
ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий
исполнения Контракта.
2.5. В случае изменения в соответствии с законодательством
Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары
субъектов естественных монополий, тарифов на товары организаций
коммунального комплекса Заказчик при исполнении Контракта обязан
изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения цен (тарифов)
на товары субъектов естественных монополий, тарифов на соответствующие
товары организаций коммунального комплекса (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ
ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ,
УКАЗАННЫХ В П. 1 Ч. 2 СТ. 55 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 г.
N 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД").
2.6. СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ, СБОРОЧНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТАЦИЮ ФУРНИТУРОЙ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ), УСТАНОВОЧНЫХ (НАВЕСНЫХ) С ВЫРАВНИВАНИЕМ ТОВАРА НА МЕСТЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ, ШЕФМОНТАЖНЫХ И
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, РАСХОДЫ ПО УБОРКЕ И ВЫВОЗУ
УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ И СТРАХОВАНИЮ включены в
Цену Контракта.
2.7. ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПОСТАВЩИКУ НА
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ В СТ. 14 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В РАЗМЕРЕ
________ ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОЙ В П. 2.1 КОНТРАКТА В СУММЕ _______,
В ТЕЧЕНИЕ ___ (____) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ СЧЕТА
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, НО НЕ РАНЕЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О
НАСТОЯЩЕМ КОНТРАКТЕ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ И ДОВЕДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ЗАКАЗЧИКА.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАКАЗЧИКА ПО ВНЕСЕНИЮ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА,
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ КОНТРАКТА, СЧИТАЕТСЯ ИСПОЛНЕННЫМ С
МОМЕНТА СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, УКАЗАННОМ В НАСТОЯЩЕМ
ПУНКТЕ, С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЗАКАЗЧИКА, УКАЗАННОГО В СТАТЬЕ 14 НАСТОЯЩЕГО
КОНТРАКТА.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета
за счет средств бюджета города Москвы. В случае изменения своего
расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем
Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем
Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 14
настоящего Контракта.
2.9. Оплата Цены Контракта (ЕСЛИ В ПУНКТЕ 2.7 КОНТРАКТА
ПРЕДУСМОТРЕН АВАНС - ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА) производится
Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими
Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с п. 4.13
настоящего Контракта и товарно-транспортных накладных (п. 4.10
настоящего Контракта) в течение ___ (___) банковских дней с даты
выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
2.10. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в
комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки
последней части, входящей в комплект.
2.11. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по
настоящему Контракту обязательств по поставке товара (И ОКАЗАНИЮ
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) аванс возвращается в течение 5 (пяти) банковских
дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о
возврате аванса Поставщику.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в
связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
2.12. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке
Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и
(или) количеству (объему) товаров (работ и услуг).
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара
Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение
2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
3.2. Одновременно с подписанием настоящего Контракта Стороны
обязаны подписать График поставки.
3.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему
Контракту в полном объеме "__" __________ 20__ г.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в
порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров
СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25
апреля 1966 г.;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15
июня 1965 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату
поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение
2 к настоящему Контракту).
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом
или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды
погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных
средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами
или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны
соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 3 к
настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными
по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в
приложении 3 к настоящему Контракту. В этом случае изменение настоящего
Контракта оформляется в порядке, установленном в пункте 12.4 настоящего
Контракта.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать
требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара -
международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия,
наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату
выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке
товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при
транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту
эксплуатации.
4.9. УБОРКА И ВЫВОЗ УПАКОВКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ СИЛАМИ ПОСТАВЩИКА В
ТЕЧЕНИЕ 1 (ОДНОГО) ДНЯ ПОСЛЕ ДНЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ИЛИ ЗА ЕГО СЧЕТ.
4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику
оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт
приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 4 к настоящему
Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, СЕРТИФИКАТЫ
(ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ), обязательные для данного вида товара, и
иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан
безвозмездно устранить недостатки товара в течение ___ (___) дней с
момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на
устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара
Поставщик обязан в течение ___ (___) дней заменить некачественный товар
товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан
доукомплектовать товар в течение ___ (___) дней с момента заявления
Заказчиком такого требования.
4.13. По итогам приемки товара (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) при наличии
документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии
претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности
и других характеристик товара (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) Заказчик
подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и
передает один экземпляр Поставщику. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОСТАВКА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В АДРЕС ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ
КОНТРАКТА, ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ЭТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом
оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих
исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения
обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров
привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в
порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в
части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров,
по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами
проверок использования средств бюджета города Москвы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в
соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования
оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику
претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты
получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение
10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени),
указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии
с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.4. В течение 40 дней с даты фактического исполнения
обязательства Поставщиком принять необходимые меры по взысканию
неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями
законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки
исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в
течение указанного срока направить в суд исковое заявление с
соответствующими требованиями.
5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о
расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями
законодательства и условиями Контракта.
5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон,
если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от
Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и
Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло
прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются
основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия
Контракта направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты
в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями
законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки
исполнения.
5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки
(штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты
неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в
суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями
Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами
несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости
поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных
представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении
поставленных товаров.
5.2.9. В случае если Поставщиком к исполнению обязательств по
настоящему Контракту привлекаются другие лица - субпоставщики,
обеспечить внесение в ЕАИСТ сведений об их организационно-правовой
форме, наименовании организации, ИНН, юридическом адресе, данных об
органе, действующем от имени организации, сумме договора (ПУНКТ
ВКЛЮЧАЕТСЯ В КОНТРАКТЫ С НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНОЙ СВЫШЕ 50
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ).
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего
Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему
Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в
соответствии со ст. 2 Контракта.
5.3.3. (ВАРИАНТ I) Привлечь к исполнению своих обязательств по
настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик
несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не
влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему
Контракту.
(ВАРИАНТ II) Привлечение Поставщиком других лиц - субпоставщиков к
исполнению своих обязательств по настоящему Контракту не допускается.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и
уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в
соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения
товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на
территории Российской Федерации, если наличие такого документа
предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в
соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе
с товаром.
5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему
Контракту.
5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный
срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.5. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ТОВАРЫ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ
УСТАНОВЛЕННЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ЭТИ ТОВАРЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ТОЙ ЖЕ ФОРМЕ, ЧТО
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (СТ. 9 КОНТРАКТА).
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
5.4.7. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА НА СУММУ ____________
С ______________ (УКАЗЫВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ). ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ________________________________________).
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего
Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации,
отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об
открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера,
способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и
не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным
контрактам.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого
товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в
отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для
данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским
законодательством.
В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки
товаров, являющихся предметом контракта, установлено требование об их
обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому
требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно
соответствовать установленным в Российской Федерации государственным
стандартам, техническим регламентам или техническим условиям
изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта,
изложенным в показателях качества Технической характеристики
(Технического задания), определенной при размещении заказа города Москвы
на поставку _____ в 20__ году, и закрепленным в приложении 3 к настоящему
Контракту.
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию
качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической
характеристике (приложение 3 к настоящему Контракту).
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком
гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей
записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет
производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с
выездом на место установки оборудования в пределах города Москвы в
течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности
произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется
функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
6.5. НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР ПОСТАВЩИК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЮ
КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ НА
ДАННЫЙ ВИД ТОВАРА.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ (Приложение 3 К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ).
НАЛИЧИЕ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УДОСТОВЕРЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ ГАРАНТИЙНОГО
ТАЛОНА (СЕРТИФИКАТА) ИЛИ ПРОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАПИСИ НА
МАРКИРОВОЧНОМ ЯРЛЫКЕ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по
оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за
днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от Цены Контракта.
7.3. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ДО 10 ДНЕЙ) В
случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товаров в том
или ином периоде поставки, установленном в Графике поставки (приложение
2 к настоящему Контракту), Поставщик обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/150 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на
день неуплаты от стоимости товаров, подлежащих поставке в
соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения
обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде поставки,
начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода,
установленного Графиком поставки.
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ОТ 10 ДО 180 ДНЕЙ) В
случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке
товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике
поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), на срок до 10 дней
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от
Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в
размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации действующей на день неуплаты от стоимости товаров, подлежащих
поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения
обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде поставки,
начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода,
установленного Графиком поставки.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства на срок
более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на
день неуплаты от стоимости товаров, подлежащих поставке в
соответствующем периоде, за каждый день просрочки.
(ВАРИАНТ III - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ) В
случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке
товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике
поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), на срок до 10 дней
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от
Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации действующей на день неуплаты от стоимости товаров, подлежащих
поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения
обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде поставки,
начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода,
установленного Графиком поставки.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства на срок
более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на
день неуплаты от стоимости товаров, подлежащих поставке в
соответствующем периоде, за каждый день просрочки.
7.4. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ДО 10 ДНЕЙ) В
случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5
(пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/150 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на
день неуплаты от стоимости поставленных некачественных товаров,
определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров
(приложение 1 к настоящему Контракту), за каждый день с момента
направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о
безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих
расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного
товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего
исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения
недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский
счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков
товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных
взамен товаров ненадлежащего качества).
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ОТ 10 ДО 180 ДНЕЙ) В
случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5
(пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на
день неуплаты от стоимости поставленных некачественных товаров,
определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров
(приложение 1 к настоящему Контракту), за каждый день с момента
направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о
безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих
расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного
товара товаром надлежащего качества).
В случае непредставления Поставщиком надлежащего исполнения
соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров
ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы
его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком
качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего
качества) в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
действующей на день неуплаты от стоимости поставленных некачественных
товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых
товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), за каждый день до
момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего
обязательства.
(ВАРИАНТ III - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ) В
случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5
(пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на
день неуплаты от стоимости поставленных некачественных товаров,
определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров
(приложение 1 к настоящему Контракту), за каждый день с момента
направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о
безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих
расходов на устранение недостатков товара, либо замене
некачественного товара товаром надлежащего качества).
В случае непредставления Поставщиком надлежащего исполнения
соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров
ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы
его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком
качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего
качества) в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
действующей на день неуплаты от стоимости поставленных некачественных
товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых
товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), за каждый день до
момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего
обязательства.
7.5. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ДО 10 ДНЕЙ) В
случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5
(пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/150 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на
день неуплаты от стоимости таких товаров за каждый день с момента
направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента
надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства
(доукомплектования товара/приемки Заказчиком товара, поставленного
взамен некомплектного товара).
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК ОТ 10 ДО 180 ДНЕЙ) В
случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5
(пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на
день неуплаты от стоимости таких товаров за каждый день с момента
направления Поставщику требования о доукомплектовании товара (замене
некомплектного товара комплектным).
В случае непредставления Поставщиком надлежащего исполнения
соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки
Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара) в течение
10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации действующей на день неуплаты от
стоимости таких товаров за каждый день до момента надлежащего исполнения
Поставщиком соответствующего обязательства.
(ВАРИАНТ III - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ) В
случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5
(пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на
день неуплаты от стоимости таких товаров за каждый день с момента
направления Поставщику требования о доукомплектовании товара (замене
некомплектного товара комплектным).
В случае непредставления Поставщиком надлежащего исполнения
соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки
Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара) в течение
10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации действующей на день неуплаты от
стоимости таких товаров за каждый день до момента надлежащего исполнения
Поставщиком соответствующего обязательства.
7.6. (ВАРИАНТ I) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком
соответствующего размера неустойки.
(ВАРИАНТ II) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,
Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего
размера неустойки.
7.7. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с
ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о
расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 30
(тридцати) процентов от суммы непоставленных товаров, предусмотренных
Контрактом.
7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.9. Ответственность за достоверность и соответствие
законодательству Российской Федерации сведений, указанных в
представленных документах, несет Поставщик.
7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами
фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с
требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на _____________
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа,
указанного в преамбуле настоящего Контракта.
8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской
гарантии, не соответствующей требованиям закона.
8.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика -
юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании
Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности
Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
8.2.7. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости
активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2.8. _____________________________________________________________
8.2.9. _____________________________________________________________
8.3. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ВОЗВРАТИТЬ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В
ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В
ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении
контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу
в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой
из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается
объем товаров, переданных Поставщиком.
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения
Контракта на сумму ___________ рублей, что составляет _____% от начальной
максимальной цены Контракта, в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ
КОНТРАКТОМ) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ТАКЖЕ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
9.2. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение гарантии
Поставщика на товар на сумму ___________ рублей, что составляет _____% от
начальной (максимальной) цены Контракта, в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ
ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ) (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ПУНКТЕ 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА
КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
9.3. Принять к сведению, что по критерию (ВАРИАНТ I) "ОБЪЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ" (ВАРИАНТ II) "СРОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ" Поставщик внес обеспечение на
сумму _______ рублей в форме ____ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА
КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАКЖЕ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
(ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК В КОТОРОМ
ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЯ "ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ" ИЛИ "СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ".
РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ КРИТЕРИЮ СОСТАВЛЯЕТ СУММУ,
ПРЕВЫШАЮЩУЮ РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.)
9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком
своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на
тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье
Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если
Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе
на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в
случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде
штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Поставщиком своих обязательств по Контракту.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в
случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего
Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения
обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего
Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и
разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего
Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города
Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей
претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в
претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный
расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые
документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и
недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до "__" __________ 20__ г.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока
действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат
исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре
контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими
Сторонами.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном
виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные
соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов в
порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего
Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по
фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Контракта,
или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с
использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА, ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА) Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) Контракт заключен в электронной форме в
порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от 21 июля
2005 г. N 94-ФЗ. ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТОРОНЫ ВПРАВЕ ОФОРМИТЬ КОНТРАКТ В 2
(ДВУХ) ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ПО ОДНОМУ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН, ИМЕЮЩИХ ТАКУЮ ЖЕ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, КАК И КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1
"Спецификация поставляемых товаров", приложение 2 "График поставки",
приложение 3 "Техническая характеристика поставляемого товара
(Техническое задание)", приложение 4 "Форма Акта приемки-передачи
товара".
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для
регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в
порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами
города Москвы.
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Поставщик:
Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- фактический: - фактический:
Телефон _________, факс __________ Телефон _________, факс __________
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с __________________ Получатель: л/с __________________
ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________ ИНН ______________________________
КПП ______________________________ КПП ______________________________
БИК ______________________________ БИК ______________________________
р/с ______________________________ р/с ______________________________
М.П. М.П.
К Контракту
N ___ от "__" __________ 20__ г.
Паспорт Контракта
1. Номер Контракта: ______, дата заключения: "__" __________ ____ г.
2. Срок действия: с "__" ___________ ____ г. по "__" _______ ____ г.
3. Заказчик ________________________________________________________
ИНН __________________, КПП __________________, ОГРН _______________
Руководитель: должность ________________, Ф.И.О. ___________________
Банк ________________, город ________________, БИК _________________
Корр. счет ______________________, расч. счет ______________________
Лиц. счета ______________________________, _________________________
4. Поставщик: __________________________ ИНН ______________________,
КПП __________________, ОГРН (ОГРНИП) ______________________________
Руководитель: должность ____________, Ф.И.О. _______________________
Банк ________________, город ________________, БИК _________________
Корр. счет ______________________, расч. счет ______________________
5. Способ размещения заказа:
|
|
Открытый конкурс: |
Протокол N ___________ от ________________________
|
|
Закрытый конкурс: |
Протокол N ___________ от ________________________
Решение о проведении закрытого конкурса с обоснованием N ___________
от ________________________
Основание проведения закрытого конкурса ____________________________
Согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным
органом N ___________ от _______________________
|
|
Открытый конкурс: |
Протокол N ___________ от ________________________
|
|
Аукцион в электронной форме: |
|
|
Закрытый аукцион: |
Протокол N ___________ от ________________________
Решение о проведении закрытого аукциона с обоснованием N ___________
от ________________________
Основание проведения закрытого аукциона ____________________________
Согласование с уполномоченным на осуществление контроля федеральным
органом N ___________ от ________________________
|
|
Размещение заказа без проведения торгов: |
|
|
Запрос котировок: |
|
|
У единственного поставщика: |
Решение заказчика N ___________ от ________________________
Иной документ: _____________________________________________________
6. Предмет Контракта: ______________________________________________
7. Сумма: __________________________________________________ рублей.
8. Сведения о КБК:
|
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Экономическая классификация |
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Сведения об оплате:
Форма расчетов: ____________________________________________________
Авансовый платеж: ____% _________ в течение ______ дней ____________
Доп. платеж: ____% ______________ в течение ______ дней ____________
Срок окончательной оплаты: в течение _______ дней __________________
10. Прочие условия _________________________________________________
Заказчик:
_______________________
"__" __________ 20__ г.
М.П.
Приложение 1
к Контракту
N ___ от "__" __________ 20__ г.
Спецификация
поставляемых товаров
|
Наименование товара |
Страна происхождения |
Ед. изм. |
Цена за ед. в руб. (с учетом НДС) |
НДС в руб. |
Количество |
Сумма в руб. (с учетом НДС) |
Сумма НДС в руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование сопутствующей услуги |
Ед. изм. |
Цена за ед. в руб. (с учетом НДС) |
НДС в руб. |
Количество |
Сумма в руб. (с учетом НДС) |
Сумма НДС в руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик: Поставщик:
__________________________________ __________________________________
"__" __________ 20__ г. "__" __________ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение 2
к Контракту
N ___ от "__" __________ 20__ г.
График поставки
|
N п/п |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Кол-во |
Срок исполнения поставки |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик: Поставщик:
__________________________________ __________________________________
"__" __________ 20__ г. "__" __________ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение 3
к Контракту
N ___ от "__" __________ 20__ г.
Техническая характеристика
поставляемого товара (техническое задание)
|
п/п |
Наименование товара |
Соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации |
Гарантийный срок |
Срок службы товара |
Срок годности |
Остаточный срок годности на момент поставки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик: Поставщик:
__________________________________ __________________________________
"__" __________ 20__ г. "__" __________ 20__ г.
М.П. М.П.
Приложение 4
к Контракту
N ___ от "__" __________ 20__ г.
Форма
акта приемки-передачи товаров
г. Москва "__" __________ 20__ г.
________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом N ________ от "__" __________ 20__ г.
(далее - контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров
(И ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), а именно:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно контракту должны быть выполнены
"__" __________ 20__ г., фактически выполнены "__" __________ 20__ г.
4. Недостатки товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) выявлены/не выявлены)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями
Контракта ______________________________________________________________.
6. В соответствии с п. ______ Контракта сумма штрафных санкций
составляет ______________ (УКАЗЫВАЕТСЯ Порядок РАСЧЁТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).
Общая стоимость штрафных санкций составит: _________________________
7. ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПОСТАВЩИКУ С УЧЕТОМ УДЕРЖАНИЯ
ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ ____________________________________________.
8. Результаты работ по контракту:
Сдал: Принял:
Поставщик Заказчик
__________________________________ __________________________________
М.П. М.П.
Информация об изменениях:
Приказом Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 24 июля 2012 г. N 70-01-98/12 в настоящую Инструкцию внесены изменения
Инструкция
по составлению проекта контракта на основании примерной формы контракта на поставку товаров для нужд заказчиков города Москвы
С изменениями и дополнениями от:
24 июля 2012 г.
Общие положения
Настоящая примерная форма Контракта (далее также - примерная форма) является основанием для составления Заказчиком проекта Контракта (далее - Контракт) на поставку товаров по конкретному размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме или размещения его на официальном сайте при размещении заказа путем запроса котировок и заключения контракта по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается Контракт.
Проект Контракта составляется с учетом настоящей примерной формы. Положения, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, являются изменяемыми. В тех положениях, где предусмотрена вариативность, необходимо выбрать соответствующее. Все остальные положения не подлежат исключению. При составлении проекта Контракта могут добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие неизменяемых положений примерной формы Контракта.
В случае если заказчиком является государственный заказчик города Москвы, то в наименовании контракта перед словом "КОНТРАКТ" и в преамбуле после слова "настоящий" добавляется слово "Государственный".
В случае если Заказчиком является бюджетное учреждение, то в наименовании контракта и в тексте слово "контракт" заменяется на слово "договор" в соответствующих падежах.
Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по отдельным пунктам Контракта:
Указываются:
- в отношении Заказчика: наименование, название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию Заказчика как органа государственной власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя бюджетных средств, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя;
- в отношении Поставщика: для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный номер (ОГРН), местонахождение; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя;
- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для заключения Контракта, включая указание на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том числе:
протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты и номера;
протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера;
протокол проведения открытого аукциона в электронной форме в случае, если Контракт заключается по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, с указанием даты и номера;
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если Контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, с указанием даты и номера;
решение Заказчика о размещении заказа у единственного Поставщика с указанием даты и номера.
Статья 1. Предмет Контракта
Выделенная заглавными буквами часть вставляется и заполняется (указываются наименования Заказчиков, в адрес которых осуществляются поставки) в случае, если по условиям заказа Заказчик не сам принимает товары, при этом оплачивает их Заказчик; организации, в адрес которых осуществляется поставка, называются Заказчиками. Разнарядка оформляется Заказчиком самостоятельно (типовая форма отсутствует).
Условия поставки товара заполняются в соответствии с конкурсной документацией (документацией об аукционе, документацией об открытом аукционе в электронной форме).
Пункт 1.3 включается в проект Контракта, если заказ размещается на товары, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены преференции. Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт; а также указываются данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.
Включается и заполняется, если по условиям заказа предполагается оказание сопутствующих услуг (сборочные (включая комплектацию фурнитурой для крепления), установочные (навесные) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочные работы и т.п.), которые должны быть описаны, и для каждой позиции должен быть установлен срок исполнения услуг.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
Наличие данного пункта обязательно, а его содержание указывается по каждому Контракту индивидуально: вносится общая стоимость всех поставляемых по Контракту товаров, включая стоимость сопутствующих услуг (если оказание сопутствующих услуг предусмотрено в пункте 1.2 Контракта), а также сумма НДС, кроме того, указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством) и выделяется сумма налога в рублях или в соответствующей валюте, если цена Контракта формируется в иностранной валюте.
В случае если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается.
Наличие данного пункта обязательно, поскольку в соответствии со ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.
Включается только в случае, когда для конкретной поставки предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае также указывается количество банковских дней, в течение которых должна быть произведена оплата аванса.
При включении данного пункта в текст Контракта Заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1229-ПП "Об авансовых платежах, совершаемых за счет бюджета города Москвы".
Статья 3. Сроки поставки
В данном пункте Заказчиком указывается срок исполнения обязательств, предложенный участником размещения заказа, с которым заключается настоящий Контракт, в заявке на участие в конкурсе (аукционе, открытом аукционе в электронной форме), котировочной заявке либо установленный Заказчиком в конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме, запросе котировок.
Статья 4. Порядок приемки товаров
В случае поставки продукции, подлежащей обязательной сертификации, в контракте устанавливается обязанность Поставщика предоставить сертификаты. В случае поставки продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, в контракте устанавливается обязанность Поставщика предоставить декларации о соответствии.
В данном пункте Заказчиком указывается срок, в течение которого Поставщик должен устранить недостатки товаров, а также срок, в течение которого Поставщик должен заменить некачественный товар без применения к нему последствий поставки товара ненадлежащего качества, предусмотренных Контрактом.
В данном пункте Заказчиком указывается срок, в течение которого Поставщик должен доукомплектовать товары.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
Включается в проект Контракта в обязательном порядке с целью предоставления Заказчику дополнительных гарантий в ходе исполнения Контракта.
Включается в проект Контракта в случае, если в заявке участник размещения заказа заявил гарантийный срок, превышающий гарантийный срок, установленный производителем.
Включается в Контракт по усмотрению Заказчика. В данном пункте указываются сумма, на которую должен быть застрахован товар в соответствии с договором страхования, требования, предъявляемые к страховщику, обязательные условия, которые должен включать договор страхования по усмотрению Заказчика в зависимости от вида товара, и др.
Статья 6. Гарантии
Включается в проект контракта в случае размещения заказа на поставку новых машин и оборудования.
Статья 7. Ответственность Сторон
С целью расширения практики использования заказчиками механизма штрафных санкций в проектах контрактов должна быть предусмотрена обязанность Заказчика (а не право) применять штрафные санкции за просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
В подпункты 8.2.7, 8.2.8 Заказчик вправе внести основания для расторжения Контракта на свое усмотрение при условии их соответствия нормам гражданского законодательства.
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа, с которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом (безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте ст. 9 заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Поставщиком в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен изменяться.
Наличие данного раздела обязательно.
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем перевода денежных средств в пункте 9.1 должен быть указан специальный банковский счет Заказчика, на который такие средства должны переводиться;
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, в п. 9.1 указываются ее реквизиты, сумма, на которую она выдана, и срок ее действия.
Включается в проект контракта в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования. Размер обеспечения гарантии Поставщика на товар должен составлять от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
1. Пункт подлежит обязательному включению в Контракты, заключенные по результатам проведения конкурса, оценка и сопоставление заявок в котором осуществлялись с использованием критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", и заявка участника содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию и размер обеспечения по соответствующему критерию, предложенный участником, составляет сумму, превышающую размер обеспечения критерия, установленного в конкурсной документации.
Обеспечение предоставляется до заключения контракта.
2. В случае если при оценке заявок на участие в конкурсе не использовался критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "или срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг"; либо критерий "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" применялся при оценке заявок участников конкурса, однако заявка победителя не содержит предложения об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию; либо в конкурсной документации, документации о закрытом аукционе, об открытом аукционе в электронной форме не определено, что исполнение гарантийных обязательств должно быть обеспечено в рамках обеспечения исполнения по контракту, Контрактом может быть предусмотрена обязанность Поставщика предоставить обеспечение исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств.
При этом может быть предусмотрено, что обеспечение предоставляется до даты подписания Сторонами контракта Акта приема-передачи товара/Акта приемки объекта капитального строительства государственного заказа города Москвы/Акта сдачи-приемки работ (услуг).
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется исходя из плановой даты завершения действия Контракта в соответствии с условиями Контракта с учетом сроков исполнения обязательств обеими Сторонами (даты, указанной в п. 3.3 Контракта, а также периода времени, в течение которого производится приемка товара (ст. 4 Контракта), и периода времени, в течение которого производится оплата товара (п. 2.9 Контракта).
Истечение указанного в п. 12.1 срока действия не влечет прекращения обязательств Сторон по Контракту.
В случае если Заказчиком включено условие о том, что окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, с истечением указанной даты отношения Сторон по Контракту прекращаются. Данное условие целесообразно предусматривать в тех контрактах, по которым с наступлением определенной даты исполнение обязательств Поставщиком становится неактуальным для Заказчика.
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
В ст. 14 указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Заказчика, а также Заказчиков, если товары поставляются им, и Поставщика.