Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23 декабря 2020 г. N 198-рг "О плане-графике ("дорожной карте") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23 декабря 2020 г. N 198-рг
"О плане-графике ("дорожной карте") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

24 марта, 6 июля, 4 октября 2021 г.

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.05.2017 N 1063-р:

1. Утвердить прилагаемый план-график ("дорожную карту") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

2. Назначить заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству) Орлова Г.В. ответственным за реализацию плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3. Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещать в единой информационной системе жилищного строительства сведения, предусмотренные подпунктом 5 пункта 5 статьи 23.3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

4. Признать утратившими силу:

распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области от 28.09.2017 N 64-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области от 26.12.2017 N 84-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области от 19.04.2018 N 23-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области от 04.07.2018 N 45-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области от 04.10.2018 N 78-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области от 24.12.2018 N 111-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области от 04.04.2019 N 37-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.06.2019 N 62-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2019 N 82-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2019 N 135-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 N 98-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены";

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2020 N 155-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 N 47-рг "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены".

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству) Орлова Г.В.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса

С.Е. Цивилев

Информация об изменениях:

План-график изменен с 4 октября 2021 г. - Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 4 октября 2021 г. N 141-рг

См. предыдущую редакцию

Утвержден
распоряжением
Губернатора Кемеровской
области - Кузбасса
от 23 декабря 2020 г. N 198-рг

План-график ("дорожная карта")
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

24 марта, 6 июля, 4 октября 2021 г.

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров				Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены
																				меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
р-8021	42-000457	"1" "2"	г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 29б (корпус 1)	42-305-12-2015 от 28.05.2015	42:24:0101069:565	60	8320,5	240	231	553,39	7	-	ООО "ЕСК "Феникс-Строй"	4205235473	Открыто конкурсное производство	255	229	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Планируемый способ и срок восстановления прав граждан				План мероприятий по восстановлению прав граждан
				Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости																															Иной способ
				Привлечение приобретателя								График завершения строительства																	Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)		Способ восстановления прав граждан												Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Способ			Срок восстановления прав граждан	Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																			1-й этап			2-й этап			3-й этап			4-н этап
С помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	За счет мер регионального характера	За счет мер застройщика														Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов			Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
				план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.		факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.		план.	факт.		план.	факт.		план.	факт.		план.	факт.		план.	факт.
27	28	29	30	31		32		33		34		35		36		37			38		39		40		41		42		43		44		45		46			47			48			49			50
Завершение строительства	-	-	30.06.2022	10.07.2020	09.07.2020	04.02.2020	07.09.2020 N А27-17915-2019	08.10.2020	09.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	30.09.2021	-	30.10.2021	-	22.02.2021	22.02.2021	-		-	-	-	28.02.2022	-	28.02.2022	-	30.11.2021	-	30.06.2022	-	30.06.2022		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
р - 7544	42-000454	"1" "2" "3"	г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 29б (корпус 2)	42-305-11-2015 от 28.05.2015	42:24:0101069:565	55	476,68	6	4	262,1	4	4	ООО "ЕСК "Феникс-Строй"	4205235473	Открыто конкурсное производство	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Р-43400	Отсутствует	"1" "2" "3"	г. Междуреченск, Западный район, квартал "А", д. 5	RU 42308000-266 от 18.11.2014	42:28:0703012:448	55	5926,25	112	-	-	-	-	Жилищно-строительный кооператив "Известия"	4214035921	Открыто конкурсное производство	-	52	3	-	-	-	-	-	-	-
Р-43401	Отсутствует	"1" "2" "3"	Кемеровский район, с. Верхотомское (строительная позиция 4)	42-42504000-471-2015 от 08.12.2015	42:04:0204002:691	70	434,8	21	-	-	-	-	ООО "Участие"	4205215011	Имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Р-43402	Отсутствует	"1" "2" "3"	Кемеровский район, с. Верхотомское (строительная позиция 3)	42-42504000-470-2015 от 08.12.2015	42:04:0204002:691	50	434,8	21	-	-	-	-	ООО "Участие"	4205215011	Имеется	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

27	28	29	30	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46			47		48			49		50
Завершение строительства			01.07.2022	10.07.2020	09.07.2020	04.02.2020	07.09.2020	08.10.2020	07.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	30.09.2021		30.10.2021		22.02.2021	22.02.2021					28.02.2022		28.02.2022		30.11.2021		01.07.2022		01.07.2022		16
		Выплата денежных средств	30.12.2021																															Выплата возмещения за счет реализации имущества в ходе конкурсного производства
																																		30.12.2021
		Выплата денежных средств	14.02.2022
		Выплата денежных средств	14.02.2022																															Выплата возмещения за счет реализации имущества в ходе конкурсного производства
																																		28.02.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Р-8423	Отсутствует	"1" "2"	Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. 19 Партсъезда, д. 5а	RU 422511000-26713 от 01.11.2013	42:12:0102006:1084	55	927	27	5	180	-	-	ООО "СК "Сити-Строй"	2222073317	Нет	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-
p-25241	42-000343	"1"	г. Кемерово, Ленинский район, пр-т Комсомольский, д. 29 (4 этап строительства)	42-305-416-2018 от 18.12.2018	42:24:0201010:269	100	-	-	-	717,4	48	48	Муниципальное предприятие города Кемерово "Жилищно-строительное управление"	4205378721	Нет	18	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Р-122789	Отсутствует	"1"	г. Кемерово, Заводский район, ул. Коксохимическая, д. 3	42-305-542-216 от 21.12.2016	42:24:05:01007:485	-	9475,6	159	9	-	-	-	ООО "ЕСК-Инвест"	4205209226	Нет	4	5	-	4	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

27	28	29	30	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
Планируется направить ходатайство в адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"			30.06.2022
		Завершение строительства	01.10.2021																															Ввод объекта 01.10.2021
Планируется направить ходатайство в адрес публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"			30.06.2022