Часть IX. Особые обстоятельства и обстоятельства непреодолимой силы. ответственность сторон

Часть IX. Особые обстоятельства и обстоятельства
непреодолимой силы. ответственность сторон

33. Особые обстоятельства

33.1. С учетом положений пункта 33.2 любое из перечисленных далее обстоятельств, наступившее после Даты заключения концессионного соглашения, если иное не указано в настоящем Концессионном соглашении, может быть признано Особым обстоятельством:

а) нарушение Концедентом своих обязательств по предоставлению Концессионеру прав аренды на Земельный участок или иных прав, предусмотренных Концессионным соглашением или согласованных Сторонами, в сроки, предусмотренные статьей 11, либо нарушение перечисленных в пункте 11.24 гарантий Концедента в отношении Земельного участка, а равно досрочное прекращение Договора аренды Земельного участка, а также прекращение или ограничение иных прав Концессионера на Земельный участок по вине Концедента, за исключением случаев, когда в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента такого прекращения Концессионеру были предоставлены аналогичные права на такой Земельный участок;

б) ограничение доступа Концессионера или привлеченных им третьих лиц на предоставленный Концессионеру Земельный участок, если такое ограничение препятствует или ограничивает Строительство, или Эксплуатацию или реализацию прав Концессионера, в том числе препятствует подъезду строительной техники и подвозу материалов, и если такое ограничение не вызвано действием или бездействием Концессионера;

в) несоответствующие законодательству и (или) необоснованные действия (бездействие) Государственных органов или Ресурсоснабжающих организаций, в том числе необоснованный и (или) неправомерный отказ или существенная задержка (более чем на 30 (тридцать) дней) в выдаче какого-либо Разрешения в нарушение требований законодательства;

г) принятие Органом власти обязательного для Концессионера, Генерального подрядчика и/или Оператора решения о прекращении или приостановлении Строительства и/или Эксплуатации Объекта соглашения в соответствии с Концессионным соглашением (полностью или в части) кроме случаев, когда такое решение вызвано неисполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;

д) вступление в законную силу решения суда, федерального антимонопольного органа или иного решения Органа власти, которым установлена невозможность исполнения Концессионером установленных Концессионным соглашением обязательств, а равно признание недействительными положений Концессионного соглашения в части каких-либо прав и (или) обязанностей Сторон;

е) принятие обязательного для Концессионера решения Органа власти, обязывающего Концессионера или Оператора:

1) обеспечить доступ каких-либо третьих лиц на Объект соглашения либо не препятствовать такому доступу, при условии, что предоставление такого доступа не предусмотрено Концессионным соглашением и Проектной документацией, в отношении которой получено положительное заключение Государственной экспертизы;

2) предоставить право каким-либо категориям Пользователей осуществлять бесплатное пользование услугами, предоставляемыми на Объекте соглашения, за исключением категорий пользователей, предусмотренных настоящим Соглашением (в том числе в связи с изменением законодательства);

ж) предъявление Концессионеру третьими лицами подтвержденных решениями суда или с согласия Концедента требования о выплате каких-либо компенсаций или возмещений, вызванных добросовестным исполнением Концессионером своих обязанностей или реализацией прав по настоящему Концессионному соглашению;

з) изменение (подписание дополнительного соглашения) Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, если такое изменение повлекло последствия, предусмотренные подпунктом 33.2(б) пункта 33.2 Концессионного соглашения;

и) получение отрицательного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации в случаях, предусмотренных пунктом 15.7;

к) неосуществление Концедентом выплаты Концессионеру любых платежей в размере и в срок, предусмотренных Концессионным соглашением, в том числе статьей 31, если такое платежное обязательство у Концедента возникло;

л) национализация (реквизиция), конфискация или иное законное изъятие имущества Концессионера, используемого в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению;

м) обнаружение или возникновение на Земельном участке (включая обнаружение в почве и/или грунтовых водах) каких-либо Загрязнений, Обременений, опасных веществ, объектов вооружения или Археологических объектов, без устранения, осуществления сноса, реконструкции (ремонта), переустройства или переноса которых осуществление Строительства или Эксплуатации невозможно или затруднено, и при этом указание на условия осуществления таких действий отсутствовало в Предоставленной информации либо документах территориального планирования или правилах землепользования и застройки, существовавших на дату подачи Предложения о заключении концессионного соглашения, и не могло быть выявлено при подготовке Новой проектной документации;

н) прокладка коммуникаций какими-либо Ресурсоснабжающей организациями или иными третьими лицами в случае, если она вызвала приостановку Строительства и (или) Эксплуатации Объекта Соглашения;

о) Акции протеста;

п) возникшее до подписания Акта о финансовом закрытии увеличение значения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения каждого соответствующего Соглашения о финансировании по сравнению со значением ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату подачи Предложения о заключении концессионного соглашения более чем на 1,5 (одна целая и пять десятых) процентных пункта;

р) возникновение ситуации, при которой какой-либо из рисков, подлежащих страхованию в соответствии с приложением N 5 (Необходимое страховое покрытие), становится нестрахуемым риском в соответствии с приложением N 5 (Необходимое страховое покрытие), за исключением случаев, когда основной причиной того, что риск является нестрахуемым риском, является какое-либо действие или бездействие Концессионера при условии уведомления Концедента о возникновении данной ситуации;

с) следующие действия Ресурсоснабжающих организаций:

1) включение Ресурсоснабжающей организацией в плату за технологическое присоединение Объекта соглашения (его устройств) к соответствующим объектам Ресурсоснабжающей организации инвестиционной составляющей, включая мероприятия "последней мили", расходы на строительство электроподстанций, Коммуникаций и иных объектов для Ресурсоснабжающей организации, и иные аналогичные расходы, а равно увеличение платы за такое технологическое присоединение более чем на размер накопленного индекса потребительских цен за срок между Датой заключения концессионного соглашения и датой уплаты Концессионером такой платы, а равно использование Ресурсоснабжающей организаций тарифов для расчета платы за технологическое присоединение, отличающейся в большую для Концессионера сторону от платы, установленной законодательством, или преимущественно взимаемой с других лиц в схожей ситуации;

2) отказ или невыдача технических условий (для целей технологического присоединения, переноса или переустройства объектов, препятствующих или затрудняющих Строительство или Эксплуатацию, включая известные на Дату заключения концессионного соглашения Коммуникации, или иных целей, необходимых для исполнения настоящего Концессионного соглашения) правообладателем соответствующего объекта или Ресурсоснабжающей организацией, а равно установление в таких технических условиях дискриминационных или необоснованно завышенных требований, в том числе, требований к Концессионеру построить или профинансировать строительство каких-либо объектов (за исключением линейных объектов на территории Земельного участка) для целей присоединения Объекта соглашения (его энергопринимающих устройств) к соответствующим объектам Ресурсоснабжающей организации;

т) непроведение (неподключение) Ресурсоснабжающей организацией Коммуникаций до границ Земельного участка и (или) точек подключения энергопринимающих устройств Объекта соглашения в соответствии с Проектной документацией;

у) увеличение стоимости Строительства Объекта соглашения по результатам получения положительного заключения Государственной экспертизы Проектной документации, в случаях, предусмотренных пунктом 15.7, по сравнению со стоимостью Строительства, указанной в пункте 30.2 соглашения;

ф) увеличение стоимости строительства Объекта соглашения по причине роста более чем на 4 (четыре) процентных пункта индекса инвестиций в основной капитал, публикуемого Федеральной службой государственной статистики, за любой календарный год по сравнению со значением указанного индекса в предшествующем календарном году.

х) изменение обязательному для Концессионера решению (требованию) Органа власти сроков выполнения каких-либо работ по сравнению с согласованным Сторонами Графиком выполнения работ, если такое изменение повлекло нарушение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;

ц) изменение налоговой нагрузки Концессионера, возникшее по причине изменения законодательства, вследствие которого Концессионер:

1) не получил вычет и (или) возмещение, возврат или зачет сумм налогов, сборов и иных обязательных платежей от налоговых органов (полностью или частично), которые он должен был получить в соответствии с законодательством, действовавшим на дату подачи Предложения о заключении концессионного соглашения, или

2) понес дополнительные расходы в виде уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые он не должен был нести в соответствии с законодательством, действовавшим на дату подачи Предложения о заключении концессионного соглашения;

ч) увеличение размера арендной платы за предоставленный Концессионеру Земельный участок свыше предельных сумм, установленных в соответствии с пунктом 11.16;

ш) отказ компетентного Органа власти в согласовании изменения Концессионного соглашения, если они ранее были согласованы между Концедентом и Концессионером и такие изменения являются обязательными для Сторон в соответствии с законодательством;

щ) необоснованное уклонение уполномоченных лиц Концедента от участия в приемке работ по Строительству, включая уклонение от подписания Актов проверки и приемки, в предусмотренные Концессионным соглашением сроки, на срок более 15 (пятнадцати) рабочих дней, при условии выполнения Концессионером требований и условий Концессионного соглашения в отношении организации приемки работ по Строительству, в том числе, требований по уведомлению Концедента о проведении данной приемки;

ы) невозможность привлечения Концессионером в рамках Финансового закрытия Долгового финансирования в объеме, необходимом для создания Объекта Концессионного соглашения при условии, что Концессионер приложил все разумные усилия для привлечения такого финансирования.

э) введение иностранным государством или международной организацией запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности, а также иных ограничительных и запретительных мер, действующих в отношении Российской Федерации или Концессионера, Генерального подрядчика, Оператора или их аффилированных лиц.

Признаки Особого обстоятельства

33.2. Любое из перечисленных в пункте 33.1 обстоятельств может быть признано Особым обстоятельством только при условии, что:

а) наступление такого обстоятельства не было вызвано действиями и (или) бездействием Концессионера;

б) выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1) в результате наступления этого обстоятельства Концессионер не может своевременно завершить Строительство, исполнить иные обязательства Концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением, или использовать свои законные права в связи с Проектом; и (или)

2) наступление такого обстоятельства повлекло или повлечет Дополнительные расходы.

Последствия наступления Особого обстоятельства

33.3. В случае наступления Особого обстоятельства:

а) если выполняется условие, предусмотренное пунктом 33.2(б)(1), то Концедент обязан предоставить Концессионеру дополнительное время на срок, не превышающий обоснованный срок задержки исполнения соответствующей обязанности или использования соответствующего права, вызванной действием соответствующего Особого обстоятельства, при этом данный срок может быть более срока действия самого Особого обстоятельства и превышать срок исполнения обязательств по Концессионному соглашению. Если Особое обстоятельство связано с действиями или бездействием Концедента, то срок исполнения Концессионером обязательств продлевается на срок, соразмерный сроку задержки исполнения Концедентом своих обязательств без заключения дополнительного соглашения к Концессионному соглашению; и (или)

б) если выполняется условие, предусмотренное пунктом 33.2(б)(2) (в том числе в связи с обстоятельствами, указанными в подпункте (а) выше), то Концедент вправе без согласия Концессионера заменять компенсацию Дополнительных расходов на предоставление дополнительного времени (продление Срока действия соглашения).

При наступлении Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 33.1(ц) Концессионного соглашения и при выполнении условий, предусмотренных пунктом 33.2(б)(2) и пунктом 33.2(а), Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера в пределах наступившего Особого обстоятельства, в том числе путем увеличения срока Концессионного соглашения с согласия Концессионера.

33.4. Наступление Особого обстоятельства, равно как и процедура по урегулированию Особого обстоятельства, указанная в пунктах 33.3-34.10 Концессионного соглашения, не освобождают Стороны от исполнения финансовых обязательств в соответствии с настоящим Концессионным соглашением.

33.5. В случае если в результате наступления Особого обстоятельства возникает необходимость изменения существенных условий Соглашения, Стороны совместно прилагают усилия для согласования изменения условий Концессионного соглашения с Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации или иным компетентным государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством.

34. Взаимодействие сторон при наступлении особого обстоятельства

34.1. Узнав о наступлении любого из событий, перечисленных в пункте 33.1, Концессионер обязан сообщить об этом Концеденту, после чего так быстро, как это разумно возможно в сложившихся условиях, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента, когда Концессионер узнал о наступлении соответствующего события, обязан направить Концеденту Уведомление об особом обстоятельстве, с изложением следующих сведений (далее - Уведомление об особом обстоятельстве):

а) описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить), обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления данного Особого обстоятельства, а также описание разумных мер, принятых Концессионером с тем, чтобы избежать наступления этого Особого обстоятельства;

б) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства. Для Особого Обстоятельства, указанного в пункте 33.1(ы) Концессионного соглашения, подтверждением того, что Концессионер приложил все разумные усилия для привлечения Долгового финансирования на условиях, предложенных Концедентом, является наличие не менее трех писем от Финансирующих организаций в том числе не менее трех писем для кредитных организаций из Перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 и размещаемого на сайте Центрального банка РФ о невозможности предоставить в рамках Финансового закрытия Долговое финансирование на условиях, предложенных Концедентом.

34.2. После направления Концеденту Уведомления об особом обстоятельстве не позднее, чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента направления Концеденту Уведомления об особом обстоятельстве, Концессионер обязан направить Концеденту Расчет к Уведомлению об особом обстоятельстве, который должен содержать следующие сведения:

а) расчет Дополнительных расходов, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением документации, подтверждающей такой расчет, в том числе с приложением заключения независимого аудитора в отношении представляемых материалов и расчётов (заключение независимого аудитора предоставляется по просьбе Концедента, если такая просьба поступила Концессионеру не позднее, чем за 30 дней до истечения срока направления Концеденту Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, и расходы на привлечение независимого аудитора подлежат включению в состав Дополнительных расходов);

б) проект графика платежей, в соответствии с которым предполагается получение от Концедента возмещения Дополнительных расходов;

в) если на момент направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве само Особое обстоятельство или его последствия в виде Дополнительных расходов Концессионера продолжают сохраняться - расчет Дополнительных расходов или уменьшения расходов, которые Концессионер ожидает понести в связи с сохранением этого Особого обстоятельства, с приложением документации, подтверждающей такой расчет; при необходимости Концессионер вправе представить Концеденту уточненный расчет Дополнительных расходов или уменьшения расходов; в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента окончания действия Особого обстоятельства Концессионер обязан направить Концеденту окончательный расчет Дополнительных расходов или уменьшения расходов, а также вернуть излишне уплаченные Концедентом суммы Дополнительных расходов (если имеются);

г) оценку дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения Строительства, в том числе предложения по изменению Запланированной даты окончания строительства и Графика выполнения работ (при необходимости);

д) предлагаемые Концессионером изменения к настоящему Концессионному соглашению, необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению, в том числе предложения по продлению сроков по Концессионному соглашению (включая Срок действия соглашения);

е) сведения о суммах страховых возмещений, которые Концессионер получил или имеет право получить в связи с наступлением этого Особого обстоятельства.

34.3. В течение 60 (шестидесяти) дней со дня получения Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве Концедент обязан направить Концессионеру письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимися в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве сведениями. До истечения указанного в настоящем пункте срока Концедент вправе, действуя разумно и добросовестно, потребовать предоставления Концессионером дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов, при условии, что они имеются (или должны быть в наличии) у Концессионера или могут быть получены им в разумные сроки. Концессионер обязан предоставить такие дополнительные сведения и разъяснения так быстро, как это разумно возможно. Течение указанного в настоящем пункте срока приостанавливается с момента предъявления Концедентом требования о предоставлении дополнительных сведений и разъяснений и возобновляется с момента предоставления Концессионером этих дополнительных сведений и разъяснений.

34.4. Если Концедент не согласен с какой-либо частью Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, либо Концедент не предоставил свой ответ в срок, предусмотренный пунктом 34.3, считается, что возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения спора. При этом в случае, если Концедент согласен с Расчетом к уведомлению об особом обстоятельстве в какой-либо части, наличие Спора в отношении оставшейся части не является препятствием для выплаты Концессионеру Дополнительных расходов в неоспариваемой части.

34.5. В случае несогласия Концедента с Расчетом к уведомлению об особом обстоятельстве Концедент, не дожидаясь устранения этого разногласия, обязан в соответствии с пунктом 33.3 предоставить Концессионеру дополнительное время, а также возместить Концессионеру понесенные им Дополнительные расходы в части, относящейся к содержащимся в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве сведениям, по поводу которых разногласия отсутствуют, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты получения Концедентом Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в течение срока, предусмотренного в пункте 34.3, в отношении той части сведений, содержащихся в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве, по которой отсутствуют разногласия.

34.6. В случае согласия Концедента со сведениями, содержащимися в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве, либо в случае вынесения решения в Порядке разрешения споров, и, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, или не предусмотрено пунктом 34.8, Концедент возмещает Дополнительные расходы в следующие сроки:

а) уже понесенные Концессионером к моменту согласования или вынесения Арбитражным судом решения в отношении оспариваемой части Дополнительных расходов - единовременно в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты такого согласования или вступления в силу такого решения Арбитражного суда;

б) прочие понесенные Концессионером Дополнительные расходы - в соответствии с согласованным Сторонами или утвержденном Арбитражным судом графиком, но в любом случае не позднее чем по истечению 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня истечения квартала, в котором такие Дополнительные расходы были понесены.

Уменьшение размера возмещаемых Концедентом

Дополнительных расходов

34.7. При наличии любого из перечисленных в настоящем пункте условий, размер возмещаемых Концедентом Дополнительных расходов уменьшается:

а) если Концессионер и (или) Генеральный подрядчик получил страховое возмещение Дополнительных расходов в соответствии с Необходимым страховым покрытием в связи с наступлением Особого обстоятельства - на сумму полученного страхового возмещения. Страховое возмещение считается полученным с момента его зачисления на корреспондентский счет банка Концессионера или Генерального подрядчика;

б) если Концессионер получил возмещение понесенных им Дополнительных расходов от любого лица, за действия которого Концессионер несет ответственность, - на сумму полученного возмещения.

Компенсация Дополнительных расходов при увеличении
стоимости Строительства и/или Эксплуатации

34.8. В случае возникновения у Концессионера Дополнительных расходов вследствие наступления Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 33.1(у), Стороны соглашаются, что, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме:

а) такие Дополнительные расходы выплачиваются Концессионеру в размере и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением; и

б) в случае прекращения Концессионного соглашения до Даты истечения срока действия концессионного соглашения невыплаченная сумма Дополнительных расходов выплачивается в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней с Даты прекращения действия концессионного соглашения, но в любом случае не позднее первой выплаты Компенсации при прекращении (без двойного учета с любыми суммами в составе Компенсации при прекращении).

34.9. В состав Дополнительных расходов Концессионера, возникших вследствие наступления Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 33.1(у), и подлежащих компенсации со стороны Концедента, включаются все расходы, которые понес Концессионер вследствие наступления указанного Особого обстоятельства, в том числе расходы Концессионера, связанные с привлечением заемного финансирования.

34.10. Не позднее Запланированной даты окончания строительства Концедент обязан обеспечить принятие (утверждение) распоряжения или иного нормативного акта Правительства Тульской области, предусматривающего отдельной строкой бюджетные ассигнования в объеме, достаточном для финансирования расходных обязательств Концедента по выплате Дополнительных расходов Концессионера, возникших вследствие наступления Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 33.1(у) в течение всего срока их выплаты. При этом до Даты истечения срока действия концессионного соглашения Концедент обязуется поддерживать в силе указанное распоряжение или иной нормативный акт Тульской области и, при необходимости, вносить в него изменения, принимать взамен новые нормативные акты Правительства Тульской области и/или обеспечивать принятие соответствующих законов Тульской области (в том числе обеспечивать учет таких документов при подготовке и принятии бюджета Тульской области) с целью отражения в них таких расходных обязательств Концедента.

35. Обстоятельства непреодолимой силы

35.1. В той мере, в которой какое-либо Обстоятельство непреодолимой силы препятствует или существенно ограничивает возможность исполнения какой-либо из Сторон обязательств по Соглашению, такая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующих обязательств.

35.2. Сторона, на исполнение обязательств которой неблагоприятно влияет Обстоятельство непреодолимой силы, обязана в разумно короткий срок, который в любом случае не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента наступления соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы, уведомить об этом другую Сторону.

35.3. Указанное в пункте 35.2 уведомление должно содержать описание Обстоятельства непреодолимой силы и причин его наступления, а также информацию о влиянии Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение обязательств по Соглашению.

35.4. Сторона, на исполнение обязательств которой неблагоприятно влияет Обстоятельство непреодолимой силы, обязуется в разумно короткий с учетом сложившихся условий срок, который в любом случае не должен превышать 10 (десять) рабочих дней уведомить другую Сторону о прекращении действия Обстоятельства непреодолимой силы, устранении его последствий и (или) о прекращении влияния такого Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Стороной обязательств по Соглашению.

35.5. Стороны в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения соответствующей Сторон уведомления, указанного в пункте 35.2, обязаны организовать совместное совещание для обсуждения Обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и, в той мере, в которой это возможно, определить наиболее эффективный порядок взаимодействия Сторон для возобновления исполнения Стороной, на исполнение обязательств которой неблагоприятно влияет Обстоятельство непреодолимой силы, своих обязательств по Соглашению, включая меры по минимизации последствий Обстоятельства непреодолимой силы, а также изменения Соглашения, необходимые в связи с наступлением и (или) для устранения последствий наступления Обстоятельства непреодолимой силы.

35.6. Если по результатам указанного в пункте 35.5 совместного совещания, Стороны не смогли прийти к соглашению относительно порядка взаимодействия Сторон в связи с наступлением и (или) для устранения последствий наступления Обстоятельства непреодолимой силы считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

35.7. При этом в случае возникновения Спора в отношении факта наступления Обстоятельства непреодолимой силы и (или) его продолжительности, подтверждением наступления Обстоятельства непреодолимой силы и (или) его продолжительности может являться подтверждение, полученное Стороной от Торгово-промышленной палаты субъекта РФ.

35.8. Если Обстоятельство непреодолимой силы является одновременно Особым обстоятельством, к нему применяются установленные Соглашением положения об Особых обстоятельствах и не применяются установленные Соглашением положения об Обстоятельствах непреодолимой силы.

36. Ответственность сторон

Штрафные баллы

36.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в размере и порядке, которые определяются посредством начисления штрафных баллов в зависимости от характера и степени нарушений, иных критериев (далее - "Штрафные баллы") или иную неустойку (в зависимости от того, что применимо) в соответствии с приложением N 14 (Пени и Штрафы).

36.2. Концессионер осуществляет выплату неустойки на основании письменного требования Концедента в срок, предусмотренный таким требованием, в соответствии с приложением N 14 (Пени и Штрафы).

36.3. Неустойки до Даты окончания строительства начисляются, но не взыскиваются, за исключением случая досрочного прекращения Концессионного соглашения до Даты окончания строительства. В случае выдачи Акта проверки и приемки объекта соглашения (или когда такой акт считается выданным в Порядке разрешения споров) все начисленные до Даты окончания строительства неустойки погашаются (прекращаются) и не подлежат выплате, за исключением неустойки, начисляемой в связи с просрочкой выдачи Акта проверки и приемки объекта соглашения. Начало течения срока исковой давности в отношении требования Концедента по взысканию неустойки начинает исчисляться в Дату окончания строительства в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 200 ГК РФ.

36.4. Выплата неустойки, предусмотренной пунктом 36.1 не освобождает Концессионера от исполнения его обязательств в натуре и не покрывает возмещение реального ущерба.

Возмещение убытков

Размер возмещаемых убытков

36.5. Сторона, понесшая убытки, должна направить другой Стороне уведомление, содержащее расчет суммы убытков, возмещения которых она требует от такой Стороны.

36.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вручения уведомления согласно пункту 36.5 Сторона, получившая требование о возмещении убытков, обязана направить ответ о своем согласии или несогласии с расчетом суммы убытков.

36.7. В случае если Сторона, получившая требование о возмещении убытков, соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении согласно пункту 36.5, Сторона, получившая требование о возмещении убытков, обязана выплатить соответствующую сумму в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления ответа о своем согласии.

36.8. В случае если Сторона, получившая требование о возмещении убытков, не соглашается с расчетом суммы убытков или не отвечает на уведомление пострадавшей Стороны, в установленный срок, Стороны организуют и проводят переговоры (или серию переговоров) в целях определения размера убытков, подлежащих возмещению.

36.9. Если Стороны не смогли прийти к соглашению в отношении расчета суммы убытков в течение 20 (двадцати) рабочих дней после истечения срока, предусмотренного подпунктом 36.6, каждая из Сторон вправе передать возникшие разногласия на разрешение в соответствии с Порядком разрешения споров.

Снижение ответственности

36.10. Несмотря на любое положение настоящего Концессионного соглашения об ином, в случае если за одно и то же нарушение (обстоятельство) несколькими положениями Концессионного соглашения предусмотрены основания для начисления (удержания или уплаты) неустоек, Штрафных баллов, или применение иного вида наказания (негативных последствий), то Концедент применяет только одно такое положение по своему выбору.

События, влекущие освобождение от ответственности

36.11. Концессионер освобождается от ответственности за нарушение требований, установленных Концессионным соглашением, и (или) за неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязательств по Концессионному соглашению, в той степени, в которой невозможность соблюдения требований и (или) неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Концессионному соглашению вызваны:

а) действиями (бездействием) со стороны Концедента в нарушение условий Концессионного соглашения;

б) наступлением Обстоятельства непреодолимой силы;

в) наступлением Особого обстоятельства;

36.12. При возникновении какого-либо события, влекущего освобождение от ответственности, Концессионер обязан незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления такого события направить Концеденту письменное уведомление с описанием характера и причин такого события, а также ожидаемых последствий его наступления. Такое уведомление должно включать в себя копии всех уведомлений, подробностей и расчетов, подготовленных Концессионером и предоставленных любым Лицом, относящимся к концессионеру, или Органом власти в отношении такого события.

36.13. Концессионер обязан предпринять все возможные действия для устранения события, влекущего освобождение от ответственности, и минимизации его последствий незамедлительно после письменного согласования с Концедентом ожидаемых затрат, которые должны быть произведены для устранения такого события или минимизации его последствий.

36.14. В кратчайший срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Концессионером уведомления, указанного в пункте в пункте 36.12, Стороны обязаны провести совместное совещание для целей обсуждения и согласования плана действий по устранению события, влекущего освобождение от ответственности. Если Стороны не достигли согласия в отношении плана действий до истечения 20 (двадцати) рабочих дней с даты направления Концессионером уведомления, указанного в пункте 36.12, любая из Сторон вправе передать данный вопрос на разрешение в Порядке разрешения споров.

36.15. Положения пунктов 36.12-36.14 подлежат применению в той части, в которой они не противоречат положениям статей 33 и 35.

36.16. Концедент не вправе требовать прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением, если такие основания вызваны событиями, влекущими освобождение от ответственности.

Требования третьих лиц

36.17. Если третье лицо предъявляет требования или подает исковое заявление, в отношении какой-либо из Сторон в связи с Проектом, и эта Сторона (далее -Сторона, претендующая на возмещение), намеревается требовать выплаты компенсации или возмещения в связи с такими требованиями третьих лиц от другой Стороны (далее - Возмещающая сторона) в соответствии с настоящим Концессионным соглашением, подлежат применению следующие положения:

а) Сторона, претендующая на возмещение, обязуется немедленно

1) направить Возмещающей стороне письменное уведомление (с приложением копии соответствующего искового заявления), в котором излагается факт, в отношении которого такая Сторона требует возмещения, а также существо заявляемого требования и, если это возможно, размер взыскиваемого возмещения); и

2) обсудить с Возмещающей стороной и, по возможности, с третьим лицом, такое требование в целях урегулирования возникшего спора, а также возможного размера возмещения, выплачиваемого третьей стороне; при этом в случае если Стороны и третье лицо не придут к согласию относительно мирного урегулирования возникшего спора, и (или) Возмещающая сторона посчитает требование, предъявляемое третьей стороной, необоснованным, то применяются положения настоящего пункта;

б) Сторона, претендующая на возмещение не вправе признавать или удовлетворять требование третьего лица без согласия Возмещающей стороны;

в) в случае если требование, предъявляемое третьим лицом, стало предметом судебного разбирательства (в случае подачи и принятия судом искового заявления), Сторона, претендующая на возмещение, должна по требованию Возмещающей стороны привлечь Возмещающую сторону к участию в деле в качестве третьей стороны (или в ином статусе) и направить такое уведомление в течение времени, достаточного для того, чтобы Возмещающая сторона имела возможность возражать против такого судебного разбирательства до вынесения судом первой инстанции решения по делу;

г) Сторона, претендующая на возмещение, обязана предъявить иск и возбудить дело, а также предоставить Возмещающей стороне такую информацию и оказать такое содействие, которое Возмещающая сторона либо ее страховщики обоснованно запросят в целях оспаривания требования третьего лица или возражения против него, его обжалования, заключения соглашения по нему, его смягчения либо принудительного осуществления прав Стороны, претендующей на возмещение, или ее страховщиков в отношении любого другого лица (иного, чем Возмещающая сторона) в связи с таким требованием третьего лица.

36.18. К возмещению, указанному в пункте 36.17, относятся также все расходы, понесенные Стороной, претендующей на возмещение, в связи с осуществлением своих прав в соответствии с данным пунктом.

36.19. В случае участия Возмещающей Стороны в каком-либо судебном споре или разбирательстве, указанном в пункте 36.17, (в том числе в качестве третьей стороны), она:

а) самостоятельно несет все расходы и издержки, связанные со своим участием и подготовкой к такому судебному разбирательству;

б) вправе требовать согласования со Стороной, претендующей на возмещение, хода ведения такого судебного разбирательства или переговорной позиции.

36.20 Возмещающая сторона сохраняет право на оспаривание требования о возмещении Стороны, претендующей на возмещение, до тех пор, пока не вынесено и не вступило в силу судебное решение, удовлетворяющее такие иски третьих лиц.