Определение Верховного Суда РФ от 10 августа 2021 г. N 309-ЭС21-12919 по делу N А76-35295/2018 Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Определение Верховного Суда РФ от 10 августа 2021 г. N 309-ЭС21-12919 по делу N А76-35295/2018

Судья Верховного Суда Российской Федерации Золотова Е.Н., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Стройград" (Челябинская область, заявитель) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.09.2020, дополнительное решение Арбитражного суда Челябинской области от 14.10.2020, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2021 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.04.2021 по делу N А76-35295/2018 Арбитражного суда Челябинской области,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Стройград" (далее - компания) к обществу с ограниченной ответственностью "Новатэк-Автозаправочные комплексы" (Челябинская область, далее - общество) о взыскании 15 026 293 рублей 61 копейки долга, 1 779 113 рублей 16 копеек неустойки по договору подряда от 06.02.2018 N 18-029 (далее - первоначальное исковое заявление, первоначальное требование),

по встречному иску общества к компании о взыскании 4 082 279 рублей 97 копеек неустойки по договору подряда от 06.02.2018 N 18-029 (далее - встречный иск, встречное требование),

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Движение-3 С" (Республика Татарстан), общества с ограниченной ответственностью "СВС" (Челябинская область), общества с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Криоген-холод-технология" (Пермский край) (далее - третьи лица),

установил:

решением Арбитражного суда Челябинской области от 07.09.2020, дополнительным решением Арбитражного суда Челябинской области от 14.10.2020, оставленными без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2021 и постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 14.04.2021, в удовлетворении первоначального требования отказано; встречный иск удовлетворен; распределены судебные расходы.

В кассационной жалобе, поданной в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, заявитель, выражая несогласие с обжалуемыми судебными актами, просил пересмотреть их в порядке кассационного производства, ссылаясь на их незаконность.

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Между тем таких оснований по результатам изучения обжалуемых судебных актов и доводов кассационной жалобы не установлено.

По настоящему делу спор между обществом (заказчик) и компанией (генподрядчик) возник из договора подряда от 06.02.2018 N 18-029 (с учетом дополнительных соглашений N 1, 2, 3) на выполнение строительно-монтажных работ первого этапа строительства "Участок заправки транспортных средств от мобильных систем" на объекте "Комплекс в составе многотопливной АЗС и криогенной ГЗС", расположенной по адресу ул. Логопарковая, д. 3, г. Копейск, Челябинская область.

Разрешая спор, судебные инстанции руководствовались положениями статей 309, 310, 330, 333, 401, 404, 406, 431, 450-453, 702-729, 740-757 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из конкретных обстоятельств дела.

Удовлетворяя встречное требование заказчика о взыскании неустойки, суды, истолковав условие, содержащееся в пункте 16.3 договора о начислении неустойки, установив факт нарушения компанией договорных обязательств, повлекших односторонний отказ заказчика от исполнения договора, позволяющих заказчику предъявить генподрядчику требование об уплате неустойки в размере 10% от договорной стоимости работ, сочли правомерным начисление обществом неустойки, предусмотренной указанным пунктом договора. Расчет неустойки проверен судами и признан правильным. Обстоятельств освобождения генподрядчика от ответственности либо уменьшения размера неустойки не установлено.

Отказывая в удовлетворении первоначального требования генподрядчика о взыскании стоимости дополнительных работ и производного от него требования о взыскании неустойки, суды исходили из того, что предъявленные компанией к оплате дополнительные работы сторонами не согласовывались; необходимость их выполнения в письменной форме не оформлялась, дополнительное соглашение в порядке, предусмотренном договором, сторонами не заключалось; работы не приостанавливались. Отметили, что в данном случае дополнительные работы не проводились в условиях, не терпящих отлагательства, не были обусловлены защитой публично охраняемого интереса.

В обжалуемых судебных актах приведено подробное обоснование выводов, сделанных судами при рассмотрении данного дела. Оснований для иных выводов не имеется.

Приведенные в жалобе доводы направлены на переоценку доказательств и установление иных фактических обстоятельств спора, и не свидетельствуют о существенных нарушениях судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Кодекса, судья

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Стройград" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда Российской Федерации

Е.Н. Золотова