Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23 мая 2019 г. N Ф10-358/17 по делу N А83-1870/2016

г.Калуга

23 мая 2019 г.

Дело N А83-1870/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 16 мая 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 мая 2019 года.

Арбитражный суд Центрального округа в составе:

председательствующего			Сладкопевцевой Н.Г.
судей			Толкачевой И.Ю.
			Серокуровой У.В.
при участии в заседании:
от истца ООО "Проект-Групп"		представитель не явился, уведомлен надлежаще,
от ответчика ГУ ОПФ РФ по Республике Крым		представитель не явился, уведомлен надлежаще,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проект-Групп" на решение Арбитражного суда Республики Крым от 06.09.2018 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2019 по делу N А83-1870/2016,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Групп" (далее - ООО "Проект-Групп") обратилось с иском к Государственному учреждению - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым (далее - ГУ ОПФ РФ по Республике Крым) о признании государственного контракта от 21.08.2015 N 230 исполненным и о взыскании задолженности в размере 247 856 рублей, включая НДС (18%) в размере 37 808 руб. 54 коп. (с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 16.08.2016, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2016 в удовлетворении исковых требований ООО "Проект-Групп" отказано.

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 13.04.2017 указанные судебные акты отменены и дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

С учетом пункта 5 статьи 720 ГК РФ при новом рассмотрении спора суду предложено рассмотреть вопрос о целесообразности назначения судебной экспертизы.

При новом рассмотрении спора определением Арбитражного суда Республики Крым от 05.02.2018 принят частичный отказ ООО "Проект-Групп" от искового требования к ГУ ОПФ РФ по Республике Крым о признании государственного контракта от 21.08.2015 N 230 исполненным; производство по делу в указанной части прекращено.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 06.09.2018, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2019, в удовлетворении исковых требований ООО "Проект-Групп" отказано.

Считая принятые по делу судебные акты незаконными в части отказа в удовлетворении иска, ООО "Проект-Групп" обратилось с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить и дело в указанной части направить на новое рассмотрение.

Заявитель жалобы не согласен с выводом суда о том, что им в установленном государственным контрактом порядке не представлены доказательства, свидетельствующие о передаче заказчику проектно-сметной документации в качестве результата выполненных работ.

Кроме того, заявитель считает, что при новом рассмотрении дела суд не дал надлежащей оценки заключению судебной экспертизы, при составлении которого эксперт пришел к выводу о том, что устранение недостатков проектно-сметной документации приведет к увеличению сметной стоимости объекта и ответчик не сможет использовать полученную проектно-сметную документацию для целей, предусмотренных контрактом.

В письменном отзыве на кассационную жалобу ГУ ОПФ РФ по Республике Крым с доводами жалобы не согласилось, считая принятые по делу судебные акты законными и обоснованными. По мнению ответчика вывод суда о том, что истцом не представлено допустимых доказательств направления акта приема-передачи проектно-сметной документации является правильным. Также ответчик отметил, что проведенная по делу судебная экспертиза, выводы которой оспаривает истец, показала, что в проектно-сметной документации выявлены многочисленные недостатки и нарушения, которые исполнителем по требованию заказчика не были устранены, без устранения которых невозможно использовать результат выполненной работы.

В судебное заседание суда кассационной инстанции представители сторон не явились.

В силу ч. 1 ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд кассационной инстанции проверяет законность и обоснованность судебных актов в обжалуемой части, исходя из доводов, изложенных в жалобе и возражениях на нее.

Изучив материалы дела, проверив обоснованность доводов кассационной жалобы и возражений, кассационная коллегия считает, что оснований для отмены обжалуемых судебных актов не имеется.

Как следует из материалов дела, между ГУ ОПФ РФ по Республике Крым (Заказчик) и ООО "Проект-Групп" (Исполнитель) 21.08.2015 заключен государственный контракт N 230 (далее - Контракт), по условиям которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в срок, установленный настоящим Контрактом, выполнить работы по разработке проектной и сметной документации для капитального ремонта административного здания Государственного учреждения - Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, пгт. Советский, ул.50 лет СССР, 4а, согласно Техническому заданию по разработке проектной и сметной документации (Приложение N1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Результатами работ по настоящему Контракту являются: проектная и сметная документация, на которые Исполнителем получены все необходимые согласования с надзорными и эксплуатационными организациями, а также положительное заключение государственной экспертизы сметной документации (п. 1.2. Контракта).

В силу п.п. 1.4, 2.1, 5.2. контракта Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить предусмотренную настоящим Контрактом цену - 247 856 рублей в течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами и утверждения Заказчиком Акта приема-передачи проектной и сметной документации и выставления Исполнителем счета.

Исходя из условий п. 4.1. контракта срок окончания работ по настоящему контракту составляет 45 календарных дней с момента его заключения.

Согласно п. 4.2. контракта сдача проектной и сметной документации на бумажном носителе - 4 экземпляра, в электронном виде - 1 экземпляр.

В соответствии с п.п. 4.3., 4.4. контракта Заказчик при приемке результатов выполненных работ проверяет выполненные работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и Техническим заданием по разработке проектной и сметной документации (Приложение N 1) и при отсутствии замечаний к выполненным работам, в течение 5 рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта приема - передачи проектной и сметной документации (Приложение N 2) подписывает указанный акт либо направляет мотивированный отказ от его подписания. При отсутствии замечаний к составлению Акта о приемке оказанных услуг, Заказчик в срок не более 5 рабочих дней после подписания Акта приема-передачи проектной и сметной документации, осуществляет его утверждение.

Выполнение работ по Контракту будет считаться исполненным с момента подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи проектной и сметной документации, составленного по форме, установленной Исполнителем, и его утверждения Заказчиком (п. 4.6. контракта).

Полагая обязательства по контракту исполненными в полном объеме, истец заказным письмом N 43201196030016 от 01.03.2016 направил в адрес ответчика претензию от 29.02.2016 N 19, в которой просил заказчика в течение 10 дней с даты получения претензии произвести оплату стоимости выполненных работ.

Поскольку претензия не была удовлетворена, истец, ссылаясь на неоплату ответчиком выполненных по контракту работ, в связи с чем, у него образовалась задолженность в размере 247 856 руб., обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

При новом рассмотрении спора по существу, суд первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении иска, оценив в соответствии с требованиями главы 7 АПК РФ представленные в дело доказательства, в том числе экспертное заключение, исходя из фактических обстоятельств дела, руководствуясь при этом статьями 711, 720, 723, 746, 753, 758, 763, пунктом 1 статьи 760 ГК РФ, пунктом 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), пришел к выводу о том, что истец не представил надлежащих доказательств направления в адрес ответчика акта приема - передачи проектной и сметной документации, требования заказчика по устранению выявленных недостатков не исполнил, вследствие чего истцом не выполнены условия по передаче результата работ, а выполненные им работы не отвечают предъявляемым к ним нормативным требованиям и не соответствуют технической документации, что подтверждается заключением судебной экспертизы.

Суд кассационной инстанции считает указанный вывод обоснованным и соответствующим установленным по делу обстоятельствам.

Как установлено судом, спорные правоотношения сторон возникли в рамках исполнения государственного контракта от 21.08.2015 N 230, заключенного посредством электронного аукциона N 0275100000315000045, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Пунктом 1.2 контракта предусмотрено, что результатами работ по настоящему контракту являются: проектная и сметная документация, на которые исполнителем получены все необходимые согласования с надзорными и эксплуатирующими организациями, а также положительное заключение государственной экспертизы сметной документации.

Обязанность предоставления заказчику акта приема-передачи проектной и сметной документации по форме, предусмотренной приложением N 2 Контракта, возложена на истца пунктом 4.2 Контракта.

В обоснование заявленных требований ООО "Проект-Групп" в качестве доказательств надлежащего исполнения Контракта представило в материалы дела копии следующих документов:

- сопроводительного письма от 16.12.2015 б/н о направлении Заказчику счета на оплату от 16.12.2015 N 3, акта выполненных работ от 16.12.2015 N 20, счета-фактуры от 16.12.2015 N 19, Акта приема-передачи проектной и сметной документации, датированного 16.12.2015 (без доказательств отправки либо вручения этого письма нарочно ГУ ОПФ РФ по Республике Крым; т. 1, л.д. 34; 05);

- письма от 23.12.2015 N 45 о предоставлении для прохождения экспертизы смет сканов подписанных документов, приложенных к письму (сводного сметного расчета в текущих и базовых ценах, ведомости стоимости договорных материалов, ведомости объемов работ) (без доказательств отправки либо вручения этого письма нарочно ГУ ОПФ РФ по Республике Крым; т. 1, л.д. 96);

- сопроводительного письма от 25.12.2015 N 30 о повторном направлении: счета на оплату от 25.12.2015 N 3, акта выполненных работ от 25.12.2015 N 20, счета-фактуры от 25.12.2015 N 19 (получен нарочно ГУ ОПФ РФ по Республике Крым 10.02.2016; т. 1, л.д. 97-99);

- подписанного Исполнителем в одностороннем порядке Акта приема-передачи проектной и сметной документации, датированного 16.12.2015, по форме Приложения N 2 к Контракту (без доказательств отправки либо вручения этого письма нарочно ГУ ОПФ РФ по Республике Крым; т. 1, л.д. 101-102);

- положительного заключения по проверке сметной стоимости N 16-1-6-0530-15, утвержденного 30.12.2015 начальником государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре" (т. 2, л.д. 35-41).

Вместе с тем, оценив представленные ООО "Проект-Групп" в качестве доказательств надлежащего исполнения истцом предусмотренного пунктом 4.2 Контракта условия, суд первой и апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что они не являются допустимыми и достаточными доказательствами вручения ответчику акта приема-передачи проектной и сметной документации до предъявления настоящего иска в арбитражный суд.

При этом суд обоснованно учел возражения ГУ ОПФ РФ по Республике Крым, который отрицал получение письма от 23.12.2015 N 45 и акта приема-передачи проектной и сметной документации от 16.12.2015, признавая получение проектной и сметной документации 15.01.2016.

Согласно пункту 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

В соответствии с пунктом 3 статьи 723 ГК РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В силу пункта 2 статьи 761 ГК РФ при обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

После получения от истца надлежащих актов сдачи-приемки проектно-сметной документации вместе с исковым заявлением, заказчик направил в адрес исполнителя акт о выявленных недостатках от 31.03.2016, которые исполнителем не были устранены, что послужило основанием для отказа заказчика от исполнения государственного контракта в части оплаты работ.

Учитывая, что обязательства по контракту в установленный срок были выполнены подрядчиком ненадлежащим образом и выявленные заказчиком недостатки в проектно-сметной документации исполнителем не устранены, ГУ ОПФ РФ по Республике Крым 12.07.2016 приняло решение N 8566/21-19 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 21.03.2015 N 230 (т. 2, л.д. 74-78).

В силу пункта 12.4 Контракта заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.

Основанием для одностороннего отказа от Контракта, как это следует из решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 12.07.2016, послужило, в том числе, приостановление выданного ООО "Проект-Групп" свидетельства серии АИ N 0000357 на основании решения Правления НП СРО "Региональный альянс изыскателей" от 06.04.2016 и исключение ООО "Проект-Групп" из реестра членов саморегулируемой организации НП "Проектировочный Альянс Монолит" на основании протокола от 06.05.2016 N 16.

Таким образом, отсутствие у ООО "Проект-Групп" необходимых допусков СРО препятствовало выполнению им работ по устранению недостатков, доработке (переработке) проектно-сметной документации, и в силу статьи 95 Закона N 44-ФЗ, статьи 450.1 ГК РФ, пункта 12.4 Контракта являлось законным основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

При новом рассмотрении спора в порядке статьи 720 ГК РФ и статьи 82 АПК РФ судом по делу назначена строительно-техническая экспертиза, в соответствии с выводами которой, объем, стоимость и качество фактически выполненных работ по составлению сметной документации в соответствии с условиями государственного контракта от 21.08.2015 N 230 не соответствуют работам, представленным в сводном сметном расчете по объекту: "Капитальный ремонт административного здания Государственного учреждения - Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе Республики Крым по адресу: пгт. Советский, ул. 50 лет СССР, 4а", результаты которой изложены в заключении эксперта N 097/010-2018.

Кроме того, экспертом в сметной документации установлен ряд несоответствий и недоработок проектно-сметной документации, перечисленных в пунктах 1.1- 1.16, устранение которых, по мнению эксперта, приведет к значительному увеличению сметной стоимости объекта. Кроме того, даже при полном устранении всех замечаний и доработке проектно-сметной документации, использовать ее для фактической реализации проекта невозможно на данный момент времени, т.к. локальные сметные расчеты выполнены с использованием Территориальных единичных расценок для Республики Крым (Приказ Минстроя России от 12.11.2014 N 703/пр; ТЕР КРЫМА 2014), которые приказом Минстроя России от 28.09.2017 N 1398/пр признаны не подлежащими применению.

Оценив представленное истцом в материалы дела положительное заключение государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре" N 16-1-6-0530-15, утвержденное 30.12.2015, суд сделал вывод, что оно не подтверждает соответствия выполненной истцом работы в целом условиям технического задания к Контракту, поскольку в разделе 3.1 указанного заключения сделан вывод о соответствии Раздела "Сметная документация" к проектной документации объекта "Капитальный ремонт административного здания Государственного учреждения - Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, пгт. Советский, ул. 50 лет СССР, 4а" требованиям подпунктов 28 - 30 Положения составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (т. 2 л.д. 39-40).

В пунктах 28 - 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию содержатся формальные требования к Разделу 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" (требования к информации, подлежащей включению в пояснительную записку, и к содержанию сметной документации (сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат)).

Таким образом, суд пришел к обоснованному выводу о том, что между положительным заключением государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре" N 16-1-6-0530-15 и заключением судебной строительной экспертизы N 097/010-2018 противоречия отсутствуют.

Довод заявителя жалобы о том, что судом не выявлены противоречия в проведенных экспертизах свидетельствует лишь о его несогласии с выводами судебной экспертизы.

При указанных обстоятельствах, законных оснований для отмены оспариваемых судебных актов не имеется, в связи с чем кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Содержание жалобы, по сути, направлено на переоценку представленных доказательств и установление иных обстоятельств по делу. Однако полномочиями по переоценке доказательств и разрешению обстоятельств спора, правильно установленных судами, в силу статьи 286, части 2 статьи 287 АПК РФ у суда кассационной инстанции отсутствуют.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 288 АПК РФ являются основанием к отмене или изменению судебных актов, не установлено.

Руководствуясь статьей 110, пунктом 1 части 1 статьи 287, статьёй 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Крым от 06.09.2018 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2019 по делу N А83-1870/2016 оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проект-Групп" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 рублей за рассмотрение кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке, установленном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Н.Г. Сладкопевцева

Судьи

И.Ю.Толкачева У.В.Серокурова