Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29 марта 2023 г. N Ф10-490/23 по делу N А64-8683/2021

г. Калуга

29 марта 2023 г.

Дело N А64-8683/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 22.03.2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 29.03.2023.

Арбитражный суд Центрального округа в составе

председательствующего	К.Т. Захарова,
судей	С.Г. Егоровой, М.В. Шильненковой,
при ведении протокола помощником судьи	Шикуновой Е.В.,
при участии в заседании
от истца:	не явились, извещены
от ответчика:	Брыкин Е.И. (доверенность от 04.04.2022),

рассмотрев в открытом судебном заседании, проведенном путем использования систем веб-конференции, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Моршанск-Агро-Инвест" (ОГРН 1066809016405, ИНН 6809025070; далее - ответчик, Общество) на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 01.09.2022 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2022 по делу N А64-8683/2021,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Липецкгеология" (ОГРН 1024840837229, ИНН 4825000930; далее - истец, АО "Липецкгеология") обратилось в суд с иском к Обществу о взыскании 243 553,20 руб. задолженности по договору подряда N АИНД-МОР-17816-16 от 20.04.2016.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Общество обратилось в Арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, указало на одностороннее изменение истцом объема и стоимости работ, в результате чего стоимость работ была завышена.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы.

Иные участвующие в деле лица, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, своих представителей в суд не направили, что в силу ч. 3 ст. 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела.

Рассмотрев содержащиеся в кассационной жалобе доводы в порядке, установленном главой 35 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 20.04.2016 Общество (заказчик) и АО "Липецкгеология" (подрядчик) заключили договор подряда N АИНД-МОР-17816-16 на выполнение работ по проектированию и строительству водозаборной скважины для технологического водоснабжения в ООО "Моршанск-Агро-Инвест" по адресу: с. Хлыстово, Моршанский район, Тамбовская область.

Согласно п. 2.1 договора стоимость работ составляет 3 100 000 руб.

Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ по договору в течение 5-ти банковских дней с момента его заключения, что составляет 930 000 руб. (п. 8.4.1 договора).

В соответствии с п. 3.1 и п. 8.4.1 договора срок начала работ по строительству объекта - в течение 3-х дней с момента оплаты заказчиком аванса, окончание работ - через 60 календарных дней с момента оплаты аванса при условии поступления авансового платежа на расчетный счет подрядчика в течение 5-ти банковских дней с момента заключения договора и при условии соблюдения заказчиком п. 4.1 и 4.2.1 договора.

Во исполнение договора Общество платежным поручением N 956 от 20.05.2016 перечислило АО "Липецкгеология" аванс в сумме 930 000 руб.

АО "Липецкгеология" указало, что свои обязательства по договору исполнило на сумму 1 173 553,20 руб., в подтверждение чего представило подписанные сторонами без замечаний акт о приемке выполненных работ N 1 от 22.06.2016, справку о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 22.06.2016 на сумму 458 150,20 руб. и универсальный передаточный документ N 1 от 02.03.2020 на сумму 715 403 руб.

Ссылаясь на неисполнение Обществом обязательства по оплате выполненных работ, АО "Липецкгеология" обратилось в суд с настоящим иском.

Рассмотрев спор по существу, суды, руководствуясь статьями 307, 310, 702, 708, 711, 720, 740, 743, 746 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 69 АПК РФ, разъяснениями, данными в Информационного письма Президиума ВАС РФ N 51 от 24.01.2000 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", Постановлении Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", исследовав и оценив имеющуюся в деле совокупность доказательств, удовлетворили требования АО "Липецкгеология" в полном объеме.

Арбитражный суд кассационной инстанции находит выводы судов, положенные в основание принятых судебных актов, законными и обоснованными.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 51 от 24.01.2000 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Судами установлено, что сторонами без замечаний подписаны акт о приемке выполненных работ и универсальный передаточный документ на общую сумму 1 173 553,20 руб., подтверждающие выполнение подрядчиком работ по спорному договору на указанную сумму.

Предметом спора являются работы, указанные в универсальном передаточном документе на сумму 715 403 руб., стоимость которых, по мнению заказчика, завышена на 107 819,05 руб.

Судами учтено, что решением Арбитражного суда Липецкой области от 28.10.2020 по делу N А36-8762/2018 АО "Липецкгеология" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

В рамках названного дела о банкротстве Общество обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требований в общей сумме 6 767 944,01 руб., в т.ч. 458 150,20 руб. в счет возврата неотработанного по договору подряда N АИНД-МОР-17816-16 аванса, 6 268 200 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда за период с 22.07.2016 по 30.04.2019, 41 593,81 руб. процентов за период с 01.05.2019 по 27.10.2020.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Липецкой области от 31.05.2022 признаны обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника требования Общества к АО "Липецкгеология" в сумме 443 594,78 руб. неустойки, в остальной части в удовлетворении заявления отказано.

При рассмотрении названного обособленного спора установлено, что в ходе рассмотрения дела N А64-5455/2019 стороны заключили мировое соглашение, которым признали факт выполнения подрядчиком работ на сумму 1 173 553 руб., а также размер договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 477 400 руб. за период с 22.07.2016 по 06.10.2016.

АО "Липецкгеология" письмом от 05.07.2016 обратилось к заказчику с предложением заключить дополнительное соглашение к договору подряда, поскольку глубина скважины составила 38,5 м вместо 125 м, а обустройство скважины не соответствует видам и объемам работ, изложенным в договоре, направило проект дополнительного соглашения и акты выполненных работ от 24.08.2016 на сумму 715 403 руб.

Получение Обществом указанных документов подтверждает письмом N 52 от 13.09.2016.

В последующем стороны без замечаний подписали универсальный передаточный документ от 02.03.2020 на сумму 715 403 руб.

Исходя из изложенных обстоятельств, суды пришли к обоснованному выводу о том, что АО "Липецкгеология" на основании заключенного сторонами договора подряда выполнило и сдало Обществу работы на общую сумму 1 173 553,20 руб.

Поскольку заказчик оплатил выполненные подрядчиком работы частично на сумму 930 000 руб., с ответчика в пользу истца взыскано 243 553,20 руб. соответствующей задолженности.

Выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушения либо неправильного применения норм материального или процессуального права судом кассационной инстанции не установлено.

Несогласие подателя жалобы с произведенной судами оценкой фактических обстоятельств дела не свидетельствует о неправильном применении норм права и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов в кассационном порядке (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции").

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд кассационной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тамбовской области от 01.09.2022 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2022 по делу N А64-8683/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

К.Т. Захаров

Судьи

С.Г. Егорова М.В. Шильненкова