Вход
- Главная
- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 октября 2021 г. N 542-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 марта 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о..."
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 октября 2021 г. N 542-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 марта 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о..."
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 октября 2021 г. N 542-рп
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 марта 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Общественного совета при Департаменте строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 16 сентября 2021 года):
Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" следующие изменения:
1. В пункте 2 слова "А.Н. Зобницева" заменить словами "Е.Г. Адамова".
2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 8 августа 2017 года N 490-рп
План-график ("дорожная карта")
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-12014 ПД |
N 86-000063 |
1, 2, 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 1 |
86-RU 86310000-56-2016 от 7 июня 2016 года |
86:10:0101250:2045 |
72 |
9580 |
201 |
197 |
227,6 |
2 |
- |
ООО "ДЭП" |
8602205352 |
решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 февраля 2021 года по делу N А75-18931/2019 в отношении ООО "ДЭП" введена процедура конкурсного производства |
207 |
147 |
207 |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Статья 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
в течение 3 (трех) лет со дня вынесения арбитражным судом определения о передаче имущества и обязательств Застройщика-банкрота, предусмотренного п. 3 ст. 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - ФЗ N 127-ФЗ) |
исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона N 218-ФЗ от 29.07.2017 "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ N 127-ФЗ) |
финансирования мероприятий по завершению строительства объектов ст. 13.1 ФЗ N 218-ФЗ |
в установленные сроки законодательством |
исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ |
завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
- |
- |
1 квартал 2023 |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
||||||||||||||||||||||
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23.08.2021 |
23.08.2021 |
01.11.2021 |
|
06.12.2021 |
|
17.12.2021 |
|
16.06.2022 |
|
14.07.2022 |
|
25.08.2022 |
|
выполнено |
выполнено |
выполнено |
выполнено |
28.02.2023 |
|
28.02.2023 |
|
28.02.2023 |
|
28.02.2023 |
|
31.03.2023 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-13479 ПД |
N 86-000135 |
1, 2, 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 2 |
86-RU 86310000-80-2016 от 21 июля 2016 года |
86:10:0101250:2057 |
28 |
9939 |
210 |
187 |
245,06 |
2 |
- |
ООО "ДЭП" |
8602237192 |
решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 февраля 2021 года по делу N А75-18931/2019 в отношении ООО "ДЭП" введена процедура конкурсного производства |
79 |
53 |
79 |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Статья 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
в течение 3 (трех) лет со дня вынесения арбитражным судом определения о передаче имущества и обязательств Застройщика-банкрота, предусмотренного п. 3 ст. 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - ФЗ N 127-ФЗ) |
исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона N 218-ФЗ от 29.07.2017 "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ N 127-ФЗ) |
финансирования мероприятий по завершению строительства объектов ст. 13.1 ФЗ N 218-ФЗ |
В установленные сроки законодательством |
Исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 ФЗ N 127-ФЗ |
завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
- |
- |
3 квартал 2023 |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
23.08.2021 |
23.08.2021 |
01.11.2021 |
|
06.12.2021 |
|
17.12.2021 |
|
16.06.2022 |
|
14.07.2022 |
|
25.08.2022 |
|
выполнено |
выполнено |
выполнено |
выполнено |
30.06.2023 |
|
30.06.2023 |
|
30.06.2023 |
|
30.06.2023 |
|
01.08.2023 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-13604 ПД |
86-000069 |
1, 2, 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 3 |
86-RU 86310000-86-2016 от 8 августа 2016 года |
86:10:0000000:20275 |
85 |
13462,59 |
264 |
264 |
223,77 |
2 |
|
ООО "ДЭП" |
8602237192 |
решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 февраля 2021 года по делу N А75-18931/2019 в отношении ООО "ДЭП" введена процедура конкурсного производства |
282 |
198 |
282 |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Завершение строительства, ввод жилого дома в эксплуатацию силами инвестора ООО "Столица", в соответствии с порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
- |
3 квартал 2022 |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-22385 ПД |
86-000194 |
1, 2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 41, д. 23 (2 этап) |
N 86-ru 86310000-25-2020 от 27 февраля 2020 года |
86:10:0101046:43 |
80 |
6110 |
96 |
19 |
697 |
- |
- |
ООО СЗ "САЛАИР" |
8602195048 |
- |
32 |
19 |
32 |
- |
|
р-22387 ПД |
86-000194 |
1, 2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 41, д. 23 (3 этап) |
N 86-ru 86310000-25-2020 от 27 февраля 2020 года |
86:10:0101046:43 |
76 |
5235 |
88 |
25 |
1207 |
- |
- |
ООО СЗ "САЛАИР" |
8602195048 |
- |
38 |
25 |
38 |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Завершение строительства, ввод жилого дома в эксплуатацию |
4 квартал 2021 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Завершение строительства, ввод жилого дома в эксплуатацию |
4 квартал 2021 |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-17615 ПД |
86-000082 |
1, 2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 21-22, д. 2 |
86-ru 86310000-86-2017 от 4 июля 2017 года |
86:10:0101244:1760 |
3 |
8094,45 |
139 |
42 |
616 |
71 |
- |
ООО "СеверСтрой" |
8602225824 |
- |
55 |
38 |
55 |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
- |
- |
в срок, установленный действующим законодательством |
|
- |
В соответствии с порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
подписание соглашений о переводе/мене путем расторжения и заключения договоров долевого участия в строительстве в части исполнения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства дома N 2 на обязательства застройщика в домах N 5, 6 в микрорайоне 21 - 22 г. Сургута, расторжение ДДУ и возврат затраченных денежных средств участникам долевого строительства |
4 квартал 2021 |
||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||||||||||||
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-17531 ПД |
86-000074 |
1, 2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 21 - 22, д. 5 |
86-RU 86310000-03-2017 от 17 января 2017 года |
86:10:0101244:1776 |
68 |
10659 |
185 |
177 |
3390,62 |
81 |
- |
ООО "СеверСтрой" |
8602225824 |
- |
118 |
89 |
118 |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Завершение строительства, ввод жилого дома в эксплуатацию силами инвестора ООО "Столица", в соответствии с порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
- |
1 квартал 2023 |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-119172 ПД |
- |
1, 2 |
"Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте". Корректировка. XIIА этап строительства. Подземный паркинг"; "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте". Корректировка. XIIБ этап строительства. Подземный паркинг" XIIА этап строительства |
86-ru 86310000-139-2016 от 23 декабря 2016 года |
86:10:0000000:4524 |
40 |
- |
- |
- |
36035 |
1149 |
- |
ООО "СеверСтрой" |
8602225824 |
- |
66 |
61 |
66 |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию силами инвестора в соответствии с порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
- |
в срок, установленный действующим законодательством |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||||||||||||
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-119172 ПД |
- |
1, 2 |
"Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка". VIА, VIБ этапы строительства. Подземный паркинг |
86-ru 86310000-110-2016 от 5 октября 2016 года |
86:10:0101245:4 |
75 |
- |
- |
- |
14577 |
489 |
- |
ООО "СеверСтрой" |
8602225824 |
- |
6 |
6 |
6 |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию силами инвестора в соответствии с порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
- |
в срок, установленный действующим законодательством |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-19372 ПД |
86-00010) |
1, 2, 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 мкр. д. 2 |
86-RU 86310000-45-2016 от 26 мая 2016 года |
86:10:0101125:283 |
32 |
17351 |
370 |
320 |
138,57 |
2 |
- |
ООО "СеверСтрой Партнер" |
ИНН 8602205352 |
Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 июня 2020 года по делу N А75-20726/2019 в отношении "СеверСтрой Партнер" введена процедура конкурсного производства |
373 |
265 |
373 |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Статья 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
3 (трех) лет со дня вынесения арбитражным судом определения о передаче имущества и обязательств Застройщика-банкрота, предусмотренного пунктом 3 статьи 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" |
Исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона N 127-ФЗ |
финансирования мероприятий по завершению строительства объектов, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ |
В установленные сроки законодательством |
Исполнены обязательства по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона N 127-ФЗ |
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
- |
- |
3 квартал 2023 |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
25.02.2021 |
25.02.2021 |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
15.10.2021 |
|
25.10.2021 |
|
22.03.2022 |
|
20.04.2022 |
|
23.06.2022 |
|
выполнено |
выполнено |
выполнено |
выполнено |
- |
- |
- |
- |
- |
|
30.06.2023 |
|
25.09.2023 |
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-19373 ПД |
86-000113 |
1, 2, 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 мкр. д. 6 |
N 86-ru 86310000-147-2017 от 17 ноября 2017 года |
86:10:0101125:456 |
19 |
10606,91 |
217 |
162 |
121 |
2 |
- |
ООО "СеверСтрой Партнер" |
ИНН 8602205352 |
Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 июня 2020 года по делу N А75-20726/2019 в отношении "СеверСтрой Партнер" введена процедура конкурсного производства |
79 |
57 |
79 |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Статья 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
в течение 3 (трех) лет со дня вынесения арбитражным судом определения о передаче имущества и обязательств Застройщика-банкрота, предусмотренного пунктом 3 статьи 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" |
Исполнение обязательств по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона N 127-ФЗ |
финансирования мероприятий по завершению строительства объектов, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ |
В установленные сроки законодательством |
Исполнены обязательства по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона N 127-ФЗ |
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
- |
- |
4 квартал 2023 |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
25.02.2021 |
25.02.2021 |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
15.10.2021 |
|
25.10.2021 |
|
22.03.2022 |
|
20.04.2022 |
|
23.06.2022 |
|
выполнено |
выполнено |
выполнено |
выполнено |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.06.2023 |
|
25.10.2023 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-15194 |
- |
1, 2, 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, "Многоквартирный трехподъездный жилой дом N 7 в микрорайоне 11А" |
N RU 86304000-12 от 03.04.2014 продление до 20.12.2015, до 20.07.2016, до 30.12.2016, до 30.12.2017, до 30.12.2018, до 30.12.2019, до 30.12.2020, до 28.02.2021, до 28.02.2022 |
86:20:0000029:260 |
48% |
1672,02 кв. м |
36 |
19 |
- |
- |
- |
ЖСК "Наш дом" |
8604068454 |
|
- |
19 |
- |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
2 квартал 2022 |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.04.2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-24277 |
86-000105 |
2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения Корпус 49-2 |
RU 86304000-18-2015 от 28.05.2015 продление до 28.11.2018, до 28.06.2019, до 28.12.2019, до 28.06.2020, до 28.06.2021, до 28.12.2021 |
86:20:000046:46 |
78,5 |
6582,71 кв. м. |
122 |
82 |
- |
- |
- |
ООО "Специализированный застройщик "Инвест-Строй" |
8604031863 |
- |
- |
82 |
- |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
1 квартал 2022 |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.02.2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
р-11609 |
- |
1, 2, 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства) |
N RU 86304000-56 от 20.11.2014 Продление до 20.06.2016, до 06.11.2018, до 31.03.2020, до 31.03.2023 |
86:20:0000072:74 |
40% |
3217,00 кв. м. |
77 |
56 |
- |
- |
- |
ООО "Артель" |
4501145149 |
Решением Арбитражного суда ХМАО - Югры от 05.03.2020 ООО "Артель" признана банкротом |
- |
56 |
- |
- |
|
р-13139 |
- |
1, 2, 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства |
N RU 86304000-57 от 20.11.2014, продление до 20.06.2017, до 20.06.2018, до 31.03.2020, до 31.03.2023 |
86:20:0000072:74 |
8% |
3834,00 кв. м. |
84 |
36 |
- |
- |
- |
ООО "Артель" |
4501145149 |
Решением Арбитражного суда ХМАО - Югры от 05.03.2020 ООО "Артель" признана банкротом |
- |
36 |
- |
- |
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Статья 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
в течение 3 (трех) лет со дня вынесения арбитражным судом определения о передаче имущества и обязательств Застройщика-банкрота, предусмотренного пунктом 3 статьи 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" |
Исполнены обязательства по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона N 127-ФЗ |
финансирования мероприятий по завершению строительства объектов, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ |
В установленные законодательством сроки |
Исполнены обязательства по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона N 127-ФЗ |
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
- |
- |
3 квартал 2023 |
|
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию |
- |
- |
4 квартал 2023 |
||||||
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
25.02.2021 |
25.02.2021 |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
18.08.2021 |
18.08.2021 |
07.12.2021 |
- |
14.01.2022 |
- |
14.04.2022 |
|
выполнено |
выполнено |
выполнено |
выполнено |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.12.2022 |
- |
31.08.2023 |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25.02.2021 |
25.02.2021 |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
18.08.2021 |
18.08.2021 |
07.12.2021 |
- |
14.01.2022 |
- |
14.04.2022 |
|
выполнено |
выполнено |
выполнено |
выполнено |
29.09.2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.12.2022 |
- |
30.10.2023 |
- |
32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
p-119039 |
|
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Федоровский, ул. Пионерная |
N RU86507103-71 от 03.09.2013 до 03.05.2015, до 28.05.2016 |
86:03:030113:161 |
49% |
7175,00 кв. м. |
135 |
5 |
706,83 |
1 |
- |
ООО "Стройтранс" |
8602043711 |
Решением Арбитражного суда ХМАО - Югры от 26.01.2016 ООО "Стройтранс" признано банкротом |
6 |
5 |
|
|
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Статья 13 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
В установленные законодательством сроки |
Исполнены обязательства по передаче помещений |
финансирования мероприятий по завершению строительства объектов, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ |
В установленные сроки законодательством |
Исполнены обязательства по передаче жилых помещений, машиномест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ |
Выплата возмещения гражданам - участникам строительства |
|
|
в срок, установленный действующим законодательством |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
статья 13 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
|
в срок, установленный действующим законодательством |
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
|||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан - участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, договоров паенакопления в отношении жилых помещений |
Иные договоры |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
p-14837 |
|
|
Ханты-мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 86 |
86-RU8630200-02-2016 от 2 февраля 2016 года |
86:16:0060117:16 |
10% |
1529,00 кв. м. |
22 |
11 |
- |
- |
- |
ООО "СМП-68" |
8607101318 |
Решением Арбитражного суда ХМАО - Югры от 28.01.2020 ООО "СМП-68" признано банкротом |
46 |
11 |
|
|
|
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
||||||||
|
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
способ |
Сроки восстановления прав граждан |
||||||
|
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
Наименование |
Срок реализации |
Ожидаемые результаты |
с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
за счет мер регионального характера |
за счет мер застройщика |
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Статья 13 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
В установленные законодательством сроки |
Исполнение обязательств по передаче помещений |
финансирования мероприятий по завершению строительства объектов, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ |
В установленные законодательством сроки |
Исполнение обязательств по передаче помещений |
Выплата возмещения гражданам - участникам строительства |
|
|
в срок, установленный действующим законодательством |
|
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> |
Иной способ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) |
Способ восстановления прав граждан <***> |
Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 <****> |
Этап 2 <****> |
Этап 3 <****> |
Этап N <****> |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
статья 13 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
|
в срок, установленный действующим законодательством |
|
".
|
Губернатор |
Н.В. Комарова |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 октября 2021 г. N 542-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 марта 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
Текст распоряжения опубликован в сборнике "Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 15 октября 2021 г. N 10 (часть I, том 1), ст. 1203