Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области от 24 ноября 2021 г. N 155-ОД "Об утверждении примерного договора на поставку товаров"

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) и постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 N 673-ПП "Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области", в целях методологического сопровождения деятельности, а также оптимизации и унификации закупочной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, приказываю:

1. Утвердить примерный договор на поставку товаров (прилагается).

2. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров Департамента государственных закупок Свердловской области:

1) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа обеспечить его размещение в Информационной системе в сфере закупок Свердловской области (www.torgi.midural.ru) в разделе "Заказчикам по 223-ФЗ / Примерные договоры";

2) обеспечить ознакомление с настоящим приказом государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы в Департаменте государственных закупок Свердловской области, и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Департамента, в части касающейся.

3. Отделу правовой работы Департамента государственных закупок Свердловской области в течение двух рабочих дней с момента принятия настоящего приказа довести информацию до сведения исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента

Н.В. Халуева

                 Примерный договор на поставку товаров

                      N __________________________

___________________________                    "___" _____________20__ г.

(место заключения договора)

     ____________________________________,    именуемый__   в  дальнейшем

"Заказчик",    в    лице   ___________________________,  действующего  на

основании        ___________,        с        одной        стороны,     и

____________________________________________,  именуемый__  в  дальнейшем

"Поставщик",  в  лице  _______________________, действующего на основании

_______________________,  вместе  именуемые  "Стороны",  в соответствии с

законодательством  Российской  Федерации  и  иными нормативными правовыми

актами  Российской Федерации, регулирующими закупки товаров, работ, услуг

отдельными    видами    юридических   лиц  и  по  результатам  проведения

_____________________________       (указывается    способ    определения

поставщика)    /  на  основании  _______________  (указывается  основание

заключения  договора:  протокол  _______  N  ______, извещение N _____ от

_______  и  (или) пункт положения о закупке) заключили настоящий договор,

именуемый в дальнейшем "договор", о нижеследующем:

                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА *(1)

     1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  с привлечением субподрядчиков

(соисполнителей)  Заказчику либо по его указанию иному лицу, действующему

по  доверенности  (Получателю)  *(2),  ______________  (далее - Товар) по

наименованию,    количеству,   ассортименту  и  характеристикам  согласно

Спецификации  (Приложение  N  1),  в срок, указанный в разделе 4 договора

(согласно  Графику  поставки  (Приложение  N 2),*(3) а Заказчик обязуется

принять и оплатить поставленный Товар.

     1.2.  Поставка  Товара (партии Товара) осуществляется по отгрузочной

разнарядке  (заявке)  по  форме,  указанной в Приложении N 3. Отгрузочные

разнарядки  (заявки) должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика

(Получателя).

     1.3.  Товар  должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а

также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

     1.4.  Товар  поставляется  в  упаковке (таре), пригодной для данного

вида    Товара,   обеспечивающей  его  сохранность  при  транспортировке,

погрузочно-разгрузочных   работах  и  хранении.  Упаковка  (тара)  Товара

возврату  не  подлежит.  Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна

содержать:  его  наименование,  наименование  производителя,  юридический

адрес,  а  также  иную информацию, предусмотренную для маркировки данного

вида  Товара  законодательными  и  подзаконными  актами,  действующими на

территории  Российской  Федерации  на  дату  поставки  и  приемки  Товара

(партии Товара).

     Поставляемый    Товар    должен    быть  новым  (который  не  был  в

употреблении,  в  ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не

была    осуществлена  замена  составных  частей,  не  были  восстановлены

потребительские  свойства,  не  выставочный  экземпляр,  должен  быть без

эксплуатационного пробега, не ранее ____ года выпуска).

     1.5.  Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав

третьих  лиц,  не  является  предметом  спора, не находится в залоге, под

арестом  или  иным  обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не

будут  применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в

отношении  нарушения  патентных  прав,  а  также  прав  на  использование

торговой  марки  или  промышленных  образцов,  связанных с использованием

Товара или любой их части в Российской Федерации.

     1.6. Место поставки Товара __________________________________.

     Поставка   осуществляется  силами  Поставщика  и  за  счет  средства

Поставщика  транспортом,  обеспечивающим  сохранность  Товара, по адресу:

______________  /  поставка производится самовывозом со склада Поставщика

в  соответствии  с пунктом 4.5 настоящего договора по адресу: ___________

/  поставка  производится самовывозом за счет средств Поставщика по месту

нахождения   (со  склада)  специализированной  транспортной  компании  по

адресу: __________.

                2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА *(1)

     2.1.  Цена  договора составляет _______ (_____) рублей _____ (_____)

копеек  (сумма  прописью),  без  НДС  или с НДС - ____% (_______________)

рублей (далее - цена договора).

     *(4) Цена единицы Товара составляет ______(_____) рублей _____(____)

копеек  (сумма  прописью),  без  НДС  или с НДС - ____% (_______________)

рублей.  Сумма  цен  единиц  Товара  составляет  ________(______)  рублей

_____(_____)  копеек  (сумма  прописью),  без  НДС  или  с  НДС  -  ____%

(_______________)  рублей. Максимальное значение цены договора составляет

________(______)  рублей  _____(_____)  копеек  (сумма прописью), без НДС

или с НДС - ____% (_______________) рублей.

     Аванс  не  предусмотрен/предусмотрен. Аванс: ____%, составляет______

(_____) рублей _____(_____) копеек (сумма прописью).

     Сумма,  подлежащая  уплате  Заказчиком Поставщику (юридическому лицу

или   физическому  лицу,  в  том  числе  зарегистрированному  в  качестве

индивидуального  предпринимателя),  уменьшается на размер налогов, сборов

и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной системы Российской

Федерации,    связанных   с  оплатой  договора,  если  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации о налогах и сборах такие налоги,

сборы  и  иные  обязательные  платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации Заказчиком.

     Источник        финансирования:        за        счет        средств

___________________________.

     2.2.    Оплата   по  договору  осуществляется  в  рублях  Российской

Федерации.

     2.3.  Цена  договора  включает  в  себя:  стоимость  Товара в полной

комплектации,    расходы,    связанные  с  оформлением  всех  необходимых

документов    на    Товар,    транспортировкой    к    месту   установки,

погрузочно-разгрузочными  работами,  пуско-наладочными работами, вводом в

эксплуатацию,  обучением  персонала  методам  при  эксплуатации,  а также

стоимость  подлежащих  оплате  таможенных  платежей и процедур, налогов и

сборов   (выплаченных  или  подлежащих  выплате)  и  иные  обязательства,

связанные с исполнением договора.

     2.4.  Цена договора может быть изменена Заказчиком по согласованию с

Поставщиком  при  увеличении  или  сокращении  объема  закупаемого Товара

соответственно  изменяемому  объему  закупаемого  Товара  в  пределах 30%

изначально предусмотренного объема.

     2.5.  Цена  договора  может быть изменена по соглашению Сторон путем

ее   уменьшения,  без  изменения  предусмотренного  договором  количества

Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения договора.

     Цена  может  быть  изменена  в  случае  изменения  в  соответствии с

законодательством  Российской  Федерации  регулируемых  государством  цен

(тарифов).

     2.6.  Заказчик  производит  выплату  аванса Поставщику на банковский

счет,   указанный  в  договоре,  в  размере  ______%  от  цены  договора,

указанной  в  п. 2.1 договора, в сумме __________ в течение ______ (____)

дней  со  дня  выставления  Поставщиком  счета  на  перечисление  аванса.

Обязательство  Заказчика  по  внесению  аванса  считается  исполненным  с

момента  списания  денежных  средств  в  размере,  указанном  в настоящем

пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного в договоре.

     2.7.    Заказчик   оплачивает  Товар  (партию  Товара)  по  договору

(отдельному  этапу договора) единовременным платежом/ ежемесячно (указать

иной  период)  по факту поставки Товара (партии Товара) Поставщиком путем

перечисления    денежных    средств,   за  вычетом  аванса,  выплаченного

Заказчиком    в соответствии  с  п. 2.6  договора*(5), на банковский счет

Поставщика в течение _____ (______) дней*(6) с даты подписания Заказчиком

документов  о  приемке поставленного Товара по договору (отдельному этапу

договора):    товарных    накладных  по  форме  ТОРГ-12  ("универсального

передаточного    документа"*(7))    и  (или)  Акта сдачи - приемки Товара

(Приложение N 4) на основании счета, счета-фактуры*(8).

     *(9) 2.7.1.  Поставщик оплачивает Товар  (партию  Товара)  по  иному

договору,    заключенному   в  целях  исполнения  настоящего  договора  с

субподрядчиком  (соисполнителем),  являющимся субъектом малого и среднего

предпринимательства,  привлеченному  к  исполнению настоящего договора, в

срок  не  более 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о

приемке  поставленного  Товара  по  договору (отдельному этапу договора):

товарных   накладных  по  форме  ТОРГ-12  ("универсального  передаточного

документа"*(7))  и (или)  Акта сдачи - приемки Товара (Приложение N 4) на

основании счета, счета-фактуры*(8).

     2.8.  В  случае,  если  отчетным  месяцем  является  декабрь, расчет

осуществляется не позднее ____ декабря текущего года.

     Датой  (днем)  оплаты  договора Стороны считают дату (день) списания

денежных средств с лицевого счета Заказчика.

     2.9.  В  течение _____ (_____) дней с даты оплаты Заказчиком Товара,

поставленного  в _______ 20___ году, Поставщик представляет Заказчику Акт

сверки  взаимных  расчетов  (два  экземпляра)  Заказчик должен подписать,

заверить  печатью  (при  наличии) и возвратить один экземпляр Акта сверки

взаимных  расчетов  Поставщику или предоставить мотивированные возражения

по  поводу  достоверности  содержащейся  в нем информации в течение _____

(___________) дней с даты его получения.

     2.10.  В  случае  возникновения задолженности у какой-либо из Сторон

по  договору,  данная  Сторона  обязуется перечислить сумму задолженности

другой  Стороне  в  течение  _____  (_______) дней с даты подписания Акта

сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.

     2.11.  В  случае  если  поставка Товара по договору осуществляется в

пользу  третьего  лица  (Получателя),  основанием  для  оплаты Заказчиком

поставленного  Товара  (партии  товара) будут являться товарные накладные

по форме  ТОРГ-12 ("универсальный  передаточный документ*(7)) и (или) Акт

сдачи  -  приемки Товара (Приложение N 4), подписанный таким Получателем,

на основании счета, счета-фактуры*(8).

                3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН *(1)

     3.1. Заказчик имеет право:

     3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара).

     3.1.2.   По  соглашению  с  Поставщиком  изменить  объем  закупаемых

товаров,  сроки  исполнения  обязательств Сторон по договору не более чем

на  30%  от первоначально предусмотренных объемов, сроков, руководствуясь

условиями    договора    и   положением  о  закупке  ____________________

(указывается полное наименование).

     3.1.3.  Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных

документов,    подтверждающих    исполнение   принятых  им  обязательств,

указанных  в  разделе 1 договора, а также поставку Товаров в соответствии

с    требованиями   и  характеристиками,  установленными  в  Спецификации

(Приложение N 1).

     3.1.4.  Направить  Товар  на  экспертизу,  в  том числе лабораторные

испытания    с   целью  проверки  его  качества.  В  случае,  если  будет

установлено  ненадлежащее  качество  Товара,  все  расходы  на проведение

вышеуказанных    экспертизы   и  лабораторных  испытаний  возлагаются  на

Поставщика.

     3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

     3.1.6.  Запрашивать  у  Поставщика  информацию  о  Товаре,  о ходе и

стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

     3.2. Заказчик обязан:

     3.2.1.  Своевременно  принять  и  оплатить  поставляемый по договору

Товар в соответствии с условиями договора.

     3.2.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,

предусмотренных    договором,   а  также  в  иных  случаях  ненадлежащего

исполнения    Поставщиком    обязательств,    предусмотренных  договором,

направлять    Поставщику    требование    об    уплате   сумм  неустойки,

предусмотренных  договором,  за  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)

Поставщиком своих обязательств.

     3.2.3.  Осуществлять  контроль  за  исполнением  Поставщиком условий

договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     *(9)  3.2.4.  Осуществлять  контроль  за  привлечением Поставщиком к

исполнению  договора  субподрядчиков  (соисполнителей) из числа субъектов

малого и среднего предпринимательства.

     3.2.5.  Назначить  в  течение ___ дней с момента заключения договора

ответственное  лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору

и  передать  Поставщику  информацию  об ответственном лице в течение пяти

рабочих    дней    со   дня  заключения  договора.  Указанная  информация

предоставляется  Заказчиком  лично  либо  направляется заказным письмом в

адрес  Поставщика  с  уведомлением  о вручении, либо на электронную почту

Поставщика  _________________.  В  информации указывается должность, ФИО,

телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

     3.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

     3.2.7.    Своевременно  предоставлять  разъяснения  и  уточнения  по

запросам  Поставщика  в  части поставки Товара в соответствии с условиями

договора.

     3.2.8.  Представить  Поставщику  сведения об изменении наименования,

своего  фактического  местонахождения или банковских реквизитов в срок не

позднее    ___    дней   со  дня  соответствующего  изменения.  В  случае

непредставления  в  установленный  срок  указанных  сведений, достоверной

будет считаться информация, указанная в договоре.

     3.3. Поставщик вправе:

     3.3.1.  При  условии  надлежащей  поставки  требовать  подписания  в

соответствии  с  условиями  договора  Заказчиком  (Получателем)  товарных

накладных по форме ТОРГ-12 ("универсального передаточного документа*(7) и

(или)  Акта  сдачи-приемки  Товара  (Приложение  N 4) на основании счета,

счета-фактуры*(8).

     3.3.2.  Требовать  приемки  и своевременной оплаты Товара в порядке,

сроки и на условиях, предусмотренных договором.

     3.3.3.    По    согласованию  с  Заказчиком  (Получателем)  досрочно

поставить Товар.

     3.3.4.  Направлять Заказчику (Получателю) запросы и получать от него

разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

     3.3.5.  Привлечь  к исполнению своих обязательств по договору других

лиц    -  субподрядчиков  (соисполнителей).  В  случае  неисполнения  или

ненадлежащего  исполнения субподрядчиками (соисполнителями) обязательств,

предусмотренных    договором,  заключенным  с  Поставщиком,  осуществлять

замену  субподрядчиков  (соисполнителей),  с  которым  ранее был заключен

договор, на других субподрядчиков (соисполнителей).

     В    случае    привлечения    к    исполнению   настоящего  договора

субподрядчиков  (соисполнителей),  ответственность  перед  Заказчиком  за

неисполнение  обязательств  по  договору  несет  Поставщик.  Ненадлежащее

исполнение  условий  договора субподрядчиками (соисполнителями) относится

на Поставщика и подлежит устранению Поставщиком или за счет Поставщика.

     3.4. Поставщик обязан:

     3.4.1.  Обеспечить  поставку  Товара  в  соответствии с требованиями

действующего    законодательства,  в  том  числе  контроль  за  условиями

транспортировки,    исключающими  загрязнение  и  его  порчу,  соблюдению

температурно-влажностных  условий  хранения в соответствии с нормативными

требованиями,  а  также  контроль  за поставкой скоропортящегося Товара в

вышеуказанной части.

     3.4.2.  Поставить  предусмотренный договором Товар в объеме, порядке

и  сроки,  установленные договором, и надлежащего качества в соответствии

с требованиями, изложенными в разделе 12 договора.

     3.4.3.    Доставить   Товар  с  соблюдением  требований  санитарного

законодательства,       своим    транспортом    либо    с    привлечением

специализированной  транспортной  организации и за свой счет, а также при

поставке  представить  все  документы,  относящиеся к Товару, указанные в

разделе  12  договора.  Передать Заказчику (Получателю) Товар надлежащего

качества  в  количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение N

1).

     По  требованию  Заказчика  за  свой  счет  в  срок,  согласованный с

Заказчиком    (Получателем),    произвести  замену  ненадлежащего  Товара

надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 договора.

     3.4.4.  Соблюдать  пропускной  и  внутриобъектовый  режим  Заказчика

(Получателя).

     3.4.5.    В    соответствии    с   условиями  договора  своевременно

предоставлять    достоверную    информацию    о   ходе  исполнения  своих

обязательств,  в  том  числе  о  сложностях,  возникающих  при исполнении

договора.  Срок  предоставления информации о ходе исполнения обязательств

составляет _____(______) дней с момента получения запроса Заказчика.

     3.4.6.  Представить  Заказчику  сведения  об изменении наименования,

своего  фактического  местонахождения или банковских реквизитов в срок не

позднее    ___    дней   со  дня  соответствующего  изменения.  В  случае

непредставления  в  установленный  срок  указанных  сведений, достоверной

будет считаться информация, указанная в договоре.

     3.4.7.  Назначить  в  течение ___ дней с момента заключения договора

ответственное  лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору

и  передать  Заказчику  информацию  об  ответственном лице в течение пяти

рабочих    дней    со   дня  заключения  договора.  Указанная  информация

предоставляется  Поставщиком  лично  либо направляется заказным письмом в

адрес  Поставщика  с  уведомлением  о вручении, либо на электронную почту

Поставщика  ___________________. В информации указывается должность, ФИО,

телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

     3.4.8.    Обеспечивать    проведение    необходимых  противопожарных

мероприятий  и  мероприятий по технике безопасности, электробезопасности,

а также надлежащее соблюдение законодательства об окружающей среде.

     3.4.9.  Предоставить  обеспечение  гарантийных  обязательств: в срок

____  дней  с  момента_______  (заключения договора/при поставке Товара).

Обеспечение    гарантийных  обязательств  предоставляется  (направляется)

Поставщиком       Заказчику    путем__________    (указывается    порядок

предоставления).*(10)

     *(9)    3.4.10.    Привлечь  к  исполнению  договора  субподрядчиков

(соисполнителей)      из    числа    субъектов    малого    и    среднего

предпринимательства.   По  согласованию  с  заказчиком  Поставщик  вправе

осуществить  замену  субподрядчика  (соисполнителя)  -  субъекта малого и

среднего  предпринимательства, с которым заключен либо ранее был заключен

договор,  на  другого  субподрядчика  (соисполнителя) - субъекта малого и

среднего   предпринимательства  при  условии  сохранения  цены  договора,

заключаемого    или   заключенного  между  Поставщиком  и  субподрядчиком

(соисполнителем),  либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных

Поставщиком  в  счет  исполненных обязательств, в случае если договор был

частично исполнен.

     3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

                  4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА *(1)

     4.1.  Товар  должен  быть  поставлен  в  течение  ___ дней с момента

заключения   договора/  со  дня  направления  Заказчиком  соответствующей

отгрузочной разнарядки (заявки) (Приложение N 3).*(11)

     4.2.  Отгрузочная  разнарядка (заявка) (Приложение N 3) направляется

Поставщику  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу

Поставщика,  указанному  в  договоре,  а также телеграммой либо по адресу

электронной  почты  ответственного  лица  Поставщика,  или иным способом,

обеспечивающим  фиксирование  такого  уведомления  и получение Заказчиком

подтверждения о его вручении.

     Поставка  осуществляется  по  рабочим дням в период с __-__ часов до

__-__ часов (по местному времени Заказчика).

     4.3.  Датой  поставки  Товара  является  дата  подписания Заказчиком

(Получателем),  товарных  накладных  по  форме  ТОРГ-12  ("универсального

передаточного    документа"*(7))    и  (или)  Акта  сдачи-приемки  Товара

(Приложение N 4) на основании счета, счета-фактуры*(8).

     Обязательства  Поставщика  по передаче Товара считаются выполненными

с  момента  приёмки  Товара  и подписания Сторонами товарных накладных по

форме ТОРГ-12 ("универсального передаточного документа"*(7)) и (или) Акта

сдачи-приемки    Товара    (Приложение    N    4)   на  основании  счета,

счета-фактуры*(8).

     4.4.  Поставщик не позднее, чем за ___ часа (ов) до момента поставки

Товара  должен  уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке в

письменной    (устной)   форме.  Сообщение  должно  содержать  ссылку  на

реквизиты  договора,  реквизиты  соответствующей  отгрузочной  разнарядки

(заявки)  (Приложение  N  3),  а также дату и планируемое время отгрузки.

Сообщение  может  быть  направлено Заказчику по тел.:____________________

или  на  адрес  электронной  почты  Заказчика и (или) ответственного лица

Заказчика:  ___________________. Досрочная поставка допускается только по

письменному    согласованию    с    Заказчиком  (Получателем).  В  случае

согласования  досрочной  поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять

Товар  и  подписать  товарные  накладные по форме ТОРГ-12 ("универсальный

передаточный документ"*(7)) и (или) Акт сдачи-приемки Товара  (Приложение

N 4)  на основании  счета,  счета-фактуры*(8)  в  порядке,  установленном

договором.

     4.5.  Поставка товара производится самовывозом со склада Поставщика,

находящего по адресу:___________________________________________________.

                 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА *(1)

     5.1. Приемка Товара производится:

     Вариант I.

     по  месту  нахождения  (на складе) Заказчика (Получателя) по адресу:

_______________ (при доставке Товара Поставщиком);

     Вариант II.

     по  месту  нахождения  (на складе) Поставщика по адресу: ___________

(при самовывозе Товара Заказчиком (Получателем));

     Вариант III.

     по  месту  нахождения  (на  складе)  специализированной транспортной

компании  по адресу: __________________ (при самовывозе Товара Заказчиком

(Получателем))    со    склада    (места  нахождения)  специализированной

транспортной компании).

     5.2.  При  поставке  Товара  Поставщик обязан предоставить Заказчику

(Получателю)    два   экземпляра  товарных  накладных  по  форме  ТОРГ-12

("универсального передаточного  документа"*(7)) и (или) Акт сдачи-приемки

Товара  (Приложение  N  4),  счет,  счет-фактуру*(8),  а также документы,

указанные в пункте 3.4.9. договора*(12), в Разделах 12, 13 договора.

     В  случае,  если  отчетным  месяцем  является декабрь, вышеуказанные

документы Поставщик предоставляет не позднее ____ декабря текущего года.

     5.3.    В    течение  ____(____________)  дней  после  получения  от

Поставщика   документов,  указанных  в  пункте  5.2.  договора,  Заказчик

(Получатель)  обязан  провести  приемку  поставленного Товара в части его

соответствия    требованиям    по   количеству,  качеству,  ассортименту,

техническим   и  функциональным  характеристикам,  иным  характеристикам,

изложенным  в  договоре  и  Спецификации  (Приложение N 1), и оформить ее

результат    путем    подписания  товарных  накладных  по  форме  ТОРГ-12

("универсального передаточного документа"*(7)) и (или) Акта сдачи-приемки

Товара (Приложение  N  4) на основании счета, счета-фактуры*(8) в течение

________(___________)  дней  либо  направить  Поставщику  в  те  же сроки

мотивированный отказ от подписания указанных документов.

     Оформление  документа  о  приемке  (за  исключением отдельного этапа

исполнения  договора)  поставленного  Товара  осуществляется только после

предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств.*(10)

     5.4.  Заказчик  (Получатель) вправе для приемки поставленного Товара

создать приемочную комиссию, которая состоит из ___________ человек.*(13)

     5.5.  Заказчик  (Получатель) отказывает в приемке Товара по договору

в  случае  выявления  несоответствий в поставленном Товаре (наименования,

ассортимента,    количества,    качества,  технических  и  функциональных

характеристик  (потребительских  свойств),  страны  происхождения Товара,

остаточного  срока  годности  Товара, несоответствий в размере и упаковке

Товара),  в  том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего

качества  Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение

целостности  упаковки,  повреждение  содержимого  и т.д.), препятствующих

его  приемке,  при  этом  Заказчик  (Получатель)  направляет Поставщику в

течение  5  дней  мотивированный  отказ  от  приемки  Товара  с  перечнем

выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

     Заказчик  (Получатель)  вправе не отказывать в приемке поставленного

Товара  в  случае выявления несоответствия Товара условиям договора, если

выявленное    несоответствие  не  препятствует  приемке  этого  Товара  и

устранено    Поставщиком    в  указанный  Заказчиком  (Получателем)  (или

приемочной комиссией Заказчика (Получателя)) срок.

     5.6.    Проверка   соответствия  поставленного  Товара  требованиям,

установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

     5.6.1.  Заказчиком (Получателем) (или приемочной комиссией Заказчика

(Получателя)),  в присутствии представителя Поставщика (по согласованию с

Поставщиком),  осуществляется  проверка  наличия  обеспечения гарантийных

обязательств*(10) и сопроводительных  документов на поставленный Товар, в

соответствии  с  разделами  12,  13 договора, а также проводится проверка

целостности    упаковки    (тары)  на  наличие  сколов,  трещин,  внешних

повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

     5.6.2.  После  внешнего  осмотра поставленного Товара осуществляется

проверка    Товара    по  количеству  путем  пересчета  единиц  Товара  и

сопоставления  полученного  количества с количеством Товара, указанного в

Спецификации   (Приложение  N  1)  или  отгрузочной  разнарядке  (заявке)

(Приложение   N  3).  Количество  поступившего  Товара  при  его  приемке

определяется  в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации

(Приложение N 1).

     Одновременно  проверяется  соответствие  наименования,  ассортимента

поставленного    Товара,   соответствие  качества,  страны  происхождения

Товара,   технических  и  функциональных  характеристик,  потребительских

свойств,  остаточного  срока  годности Товара, размера и упаковки Товара,

иных  показателей  Товара,  указанных  в  Спецификации  (Приложение N 1),

фактическому  наименованию,  ассортименту поставленного Товара, качеству,

стране     происхождения    Товара,    техническим    и    функциональным

характеристикам,  потребительским  свойствам,  остаточному сроку годности

Товара,  размеру  и  упаковке  Товара,  иным  показателям,  в  том  числе

соответствие содержащейся в сопроводительных документах информации.

     5.6.3. Товар должен быть поставлен полностью.

     Если  Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в

Спецификации  (Приложение  N 1), Заказчик (Получатель) вправе потребовать

поставить  недостающее  количество  Товара  и  (или)  принять  решение об

одностороннем  отказе  от  исполнения  договора  в  случае, если поставка

недостающего  количества  Товара  потребует  больших  временных затрат, в

связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к договору.

     Если  Поставщик  передал  Заказчику (Получателю) Товар в количестве,

превышающем    указанное   в  Спецификации  (Приложение  N  1),  Заказчик

(Получатель)  извещает  об  этом  Поставщика  любым  доступным  способом.

Приемка  излишнего  количества  Товара не осуществляется. Вывоз излишнего

Товара    осуществляется  силами  Поставщика  и  за  счет  Поставщика  не

позднее__________  дней  (часов)  со дня получения Поставщиком информации

об указанном факте.

     5.6.4.  В  случае  обнаружения  недостатков в качестве поставленного

Товара,  несоответствие  наименования, ассортимента поставленного Товара,

сведений  о  стране  происхождения  Товара,  технических и функциональных

характеристик,  потребительских  свойств,  сведений  об  остаточном сроке

годности    Товара,    размера    и  упаковки  Товара,  иных  показателей

поставленного    Товара,  указанных  в  Спецификации  (Приложение  N  1),

фактическому  наименованию,  ассортименту,  стране  происхождения Товара,

техническим  и функциональным характеристикам, потребительским свойствам,

остаточному  сроку  годности  Товара,  размеру  и  упаковке  Товара, иным

показателям    поставленного    Товара,    Заказчик  (Получатель)  вправе

отказаться  от  приемки  Товара  полностью или частично или приостановить

приемку  для  составления  Акта  об установленном расхождении при приемке

Товара.

     5.6.5.  При  выявлении  поставки  Товара  ненадлежащего  качества, а

также   Товара,  не  соответствующего  ассортименту,  количеству,  стране

происхождения    Товара,    остаточному  сроку  годности,  техническим  и

функциональным    характеристикам    (потребительским   свойствам),  иным

показателям,  установленным  в  Спецификации  (Приложение N 1), Поставщик

обязан  в  течение ____________ (________) дней (часов) с даты подписания

Акта,  указанного  в  п. 5.6.4  договора,  заменить  Товаром  надлежащего

качества,      соответствующего    ассортименту,    количеству,    стране

происхождения    Товара,    остаточному  сроку  годности,  техническим  и

функциональным    характеристикам   (потребительским  свойствам)  и  иным

показателям, установленным в Спецификации (Приложение N 1).

     5.6.5.1.  Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в

том числе, в случае:

     - признания Товара недоброкачественным/ ненадлежащего качества;

     -  иных обстоятельств, препятствующих обращению Товара на территории

РФ.

     Порядок    оформления   замены  недоброкачественного/  ненадлежащего

качества  Товара  аналогичен  порядку  приемки/сдачи Товара, указанному в

настоящем разделе.

     5.6.6.  Если  ненадлежащее  качество поставленного Товара обнаружено

после  приемки  на  этапах  эксплуатации  или  в  процессе  подготовки  к

использованию,   а  также  в  течение  остаточного  срока  годности,  при

условии,    что   соответствие  качества  такого  Товара  не  могло  быть

обнаружено  Заказчиком  в  результате  приемки  в установленном настоящим

договором    порядке,    Заказчик   (Получатель)  обязан  незамедлительно

уведомить  Поставщика  о  данном  факте  посредством  электронной  почты,

указанной  в  разделах  4,  16 договора или иными способами, позволяющими

установить    факт  получения  корреспонденции  адресатом  (исполнителем,

поставщиком).  Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных

нарушениях  качества  Товара  не  позднее  ___  часов  (дней)  с  момента

уведомления.

     В  течение  ____  (________________)  дней  (часов) после подписания

Акта  о  выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить

Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

     В  случае неявки Поставщика (его представителя) в установленный срок

для  составления  и  подписания  Акта  о  выявленных  нарушениях качества

Товара,  Заказчик  вправе  составить Акт о выявленных нарушениях качества

Товара  в  одностороннем  порядке  и  направить  его  в  адрес Поставщика

посредством  электронной  почты,  указанной в разделах 4, 16 договора или

иными способами.

     5.6.7.  Если  Поставщик в установленный срок не заменит поставленный

Товар  ненадлежащего  качества  надлежащим,  Заказчик (Получатель) вправе

предъявить    Поставщику   требование  о  возмещении  своих  расходов  на

устранение  недостатков  в  поставке Товара и обязан взыскать неустойку в

соответствии  с положениями раздела 7 договора и (или) принять решение об

одностороннем  отказе  от  исполнения  договора в случае, если устранение

нарушений  потребует  больших  временных  затрат,  в связи с чем Заказчик

(Получатель) утрачивает интерес к договору.

     5.7.    Ненадлежащее    качество  поставленного  Товара  может  быть

подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

     5.8.  Приемка  и оформление результатов приемки поставленного Товара

после  устранения  вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок

и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.

     5.9.  Поставщик  обеспечивает  соответствующее  хранение  Товара  до

момента его приемки Заказчиком.

     5.10.  Риск  случайной  гибели  или случайного повреждения Товара до

его    приемки   (до  подписания  товарных  накладных  по  форме  ТОРГ-12

("универсального передаточного документа"*(7)) и (или) Акта сдачи-приемки

Товара (Приложение N 4), счета-фактуры*(8)    Заказчиком   (Получателем))

несет Поставщик.

     5.11.  Заказчик  вправе  осуществить  приемку Товара по количеству в

порядке,    предусмотренном   Инструкцией  о  порядке  приемки  продукции

производственно-технического  назначения  и товаров народного потребления

по  количеству  (утверждена  постановлением  Госарбитража  при СМ СССР от

15.06.1965 г. N П-6).

     5.12.  Заказчик  вправе  осуществить  приемку  Товара  по качеству в

порядке,    предусмотренном   Инструкцией  о  порядке  приемки  продукции

производственно-технического  назначения  и товаров народного потребления

по  качеству  (утверждена  постановлением  Госарбитража  при  СМ  СССР от

25.04.1966 г. N П-7).

             6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА *(1), *(14)

     6.1.   В  целях  заключения  договора  Поставщик  обязан  обеспечить

исполнение    договора   (гарантийных  обязательств*(10)) предоставлением

банковской  гарантии,  выданной  банком,  или путем перечисления денежных

средств  на  указанный  Заказчиком  счет.  Способ  обеспечения исполнения

договора    (гарантийных    обязательств*(10))- определяется  Поставщиком

самостоятельно.      Срок    действия    банковской    гарантии    должен

составлять_____________.

     *(15) 6.2. Обеспечение исполнения договора представляется в  размере

___% от  начальной (максимальной)  цены договора  в  сумме________ (Сумма

указывается прописью) рублей, но не менее чем в размере аванса.*(16)

     6.3.  Обеспечение  гарантийных обязательств представляется в размере

_____     %    от    начальной    (максимальной)    цены    договора    в

сумме__________________ (Сумма указывается прописью) рублей.*(17)

     6.4.  Обеспечение  исполнения  договора  в  виде  внесения  денежных

средств  возвращается  Поставщику  при  условии надлежащего исполнения им

всех обязательств по договору  в течение ___  дней*(18) с даты исполнения

Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

     Обеспечение   гарантийных  обязательств  в  виде  внесения  денежных

средств  возвращается  Поставщику  при  условии надлежащего исполнения им

гарантийных    обязательств  по договору в течение  ___  дней*(19) с даты

исполнения Поставщиком таких обязательств.

     6.5.  Обеспечение исполнения договора обеспечивает все обязательства

Поставщика  и  распространяется,  в  том числе, на уплату неустоек в виде

штрафа,  пени,  предусмотренных  договором,  а  также убытков, понесенных

Заказчиком    в   связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением

Поставщиком  своих  обязательств  по  договору, а также убытков в связи с

проведением    экспертизы  качества  Товара,  в  том  числе  лабораторных

испытаний,  в  результате  которой  будет  установлено  его  ненадлежащее

качество.

     6.6.  Обеспечение  исполнения  договора  удерживается  Заказчиком  в

размере,    равном    сумме    невыполненных  обязательств,  неустойки  и

причиненных  убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения

своих    обязательств    Поставщиком,    включая    просрочку  исполнения

обязательств,  одностороннего  отказа  Поставщика  от исполнения договора

при отсутствии нарушения условий договора Заказчиком.

     6.7.  Реквизиты  счета для перечисления денежных средств, в качестве

обеспечения  исполнения  договора (обеспечения гарантийных обязательств):

_________________________.

                      7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств,

предусмотренных  договором,  Стороны несут ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

     7.2.    В   случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,

предусмотренных  договором,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения или

ненадлежащего    исполнения    Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

     7.3.    Пеня    начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения

Заказчиком  обязательства,  предусмотренного  договором,  начиная со дня,

следующего  после дня истечения установленного договором срока исполнения

обязательства.  Такая  пеня  устанавливается  в  размере  одной трехсотой

действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки Центрального банка

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

     7.4.   Штрафы  начисляются  за  ненадлежащее  исполнение  Заказчиком

обязательств,    предусмотренных   договором,  за  исключением  просрочки

исполнения обязательств, предусмотренных договором.

     Размер   штрафа  определяется  договором  в  порядке,  установленном

положением    о    закупке,    за  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком

обязательства в размере:

     1000 рублей,    если    цена  договора  не  превышает  3 млн. рублей

(включительно);

     5000 рублей,  если  цена  договора  составляет  от  3 млн. рублей до

50 млн. рублей (включительно);

     10000 рублей,  если  цена  договора  составляет от 50 млн. рублей до

100 млн. рублей (включительно);

     100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

     7.5.  В  случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том

числе  гарантийного  обязательства), предусмотренных договором, а также в

иных   случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств,  предусмотренных  договором, Заказчик направляет Поставщику

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

     7.6.    Пеня    начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения

Поставщиком  обязательства,  предусмотренного  договором, начиная со дня,

следующего  после дня истечения установленного договором срока исполнения

обязательства,  и  устанавливается  в размере одной трехсотой действующей

на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской

Федерации  от  цены  договора  (отдельного  этапа  исполнения  договора),

уменьшенной    на    сумму,    пропорциональную    объему   обязательств,

предусмотренных  договором  (соответствующим  отдельным этапом исполнения

договора)  и  фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев,

если  законодательством  Российской  Федерации  установлен  иной  порядок

начисления пени.

     7.7.    Штрафы    начисляются    за  каждый  факт  неисполнения  или

ненадлежащего    исполнения   Поставщиком  обязательств,  предусмотренных

договором,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств

(в   том  числе  гарантийных  обязательств),  предусмотренных  договором.

Размер  штрафа  рассчитывается  как  процент  цены договора или в случае,

если  договором  предусмотрены  этапы  исполнения  договора,  как процент

этапа исполнения договора в размере:

     10  процентов  цены  договора  (этапа)  в случае, если цена договора

(этапа) не превышает 3 млн. рублей;

     5  процентов  цены  договора  (этапа)  в  случае, если цена договора

(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     1  процент  цены  договора  (этапа)  в  случае,  если  цена договора

(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     0,5  процента  цены  договора  (этапа)  в случае, если цена договора

(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

     0,4  процента  цены  договора  (этапа)  в случае, если цена договора

(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

     0,3  процента  цены  договора  (этапа)  в случае, если цена договора

(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

     0,25  процента  цены  договора  (этапа) в случае, если цена договора

(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

     0,2  процента  цены  договора  (этапа)  в случае, если цена договора

(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

     0,1  процента  цены  договора  (этапа)  в случае, если цена договора

(этапа) превышает 10 млрд. рублей.

     *(20) 7.8.  Штрафы  начисляются  за  каждый  факт  неисполнения  или

ненадлежащего    исполнения   Поставщиком  обязательств,  предусмотренных

договором,  за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного  обязательства),  предусмотренных  договором.  Размер штрафа

устанавливается  в  размере 1 процента цены договора (этапа), но не более

5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

     *(21) 7.9. За каждый  акт неисполнения или ненадлежащего  исполнения

Поставщиком    обязательств,  предусмотренных  договором,  заключенным  с

победителем    закупки    (или  с  иным  участником  закупки  в  случаях,

установленных  положением  о закупке), предложившим наиболее высокую цену

за  право  заключения  договора,  размер штрафа рассчитывается в порядке,

установленном  положением  о закупке, за исключением просрочки исполнения

обязательств  (в  том  числе гарантийного обязательства), предусмотренных

договором, и устанавливается в следующем порядке:

     а)    в    случае,    если  цена  договора  не  превышает  начальную

(максимальную) цену договора:

     10  процентов  начальной  (максимальной) цены договора, если цена не

превышает 3 млн. рублей;

     5  процентов  начальной  (максимальной)  цены  договора,  если  цена

договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     1    процент  начальной  (максимальной)  цены  договора,  если  цена

договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     б)  в  случае, если цена договора превышает начальную (максимальную)

цену договора:

     10   процентов  цены  договора,  если  цена  договора  не  превышает

3 млн. рублей;

     5   процентов  цены  договора,  если  цена  договора  составляет  от

3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     1    процент   цены  договора,  если  цена  договора  составляет  от

50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

     *(22) 7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком  обязательства,  предусмотренного договором, которое не имеет

стоимостного    выражения,  размер  штрафа  устанавливается  в  следующем

порядке:

     1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

     5000 рублей,  если  цена  договора  составляет  от  3 млн. рублей до

50 млн. рублей (включительно);

     10000 рублей,  если  цена  договора  составляет от 50 млн. рублей до

100 млн. рублей (включительно);

     100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

     7.11.    Общая    сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или

ненадлежащее    исполнение    Поставщиком  обязательств,  предусмотренных

договором, не может превышать цену договора.

     7.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов за ненадлежащее исполнение

Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  договором, не может превышать

цену договора.

     7.13.  Поставщик  обязан  возместить убытки, причиненные Заказчику в

ходе  исполнения  договора,  в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.

     *(23) 7.14. Поставщик несет   перед  Заказчиком  ответственность  за

последствия    неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств

субподрядчика  (соисполнителя) в соответствии с правилами пункта 1 статьи

313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

     *(24) 7.15. За неисполнение условия о  привлечении    к   исполнению

договора  субподрядчиков  (соисполнителей) из числа    субъектов   малого

и  среднего  предпринимательства  Поставщик  несет ответственность в виде

штрафа.  Штраф  устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения,

установленного договором.

     7.16.   В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,

предусмотренных  договором,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения или

ненадлежащего    исполнения   Поставщиком  обязательств,  предусмотренных

договором,  Заказчик  вправе  после направления требования об уплате сумм

неустойки    (штрафа,   пени)  и  получения  отказа  (или  неполучения  в

установленный   срок  ответа)  от  Поставщика  об  удовлетворении  данных

требований  удержать  сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из

следующих способов:

     -    из  денежных  средств,  перечисленных  Поставщиком  в  качестве

обеспечения  исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и

находящихся на счете Заказчика;

     -    из  банковской  гарантии,  путем  направления  соответствующего

требования Гаранту;

     -  из  оплаты  по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной

неустойки (штрафа, пени);

     -    взыскать  неустойку  (штраф,  пени)  в  порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

     7.17.  Уплата  неустойки  (штрафа,  пени)  не  освобождает  виновную

Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

     7.18.  Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки (штрафа, пени),

если    докажет,    что    неисполнение    или   ненадлежащее  исполнение

обязательства,    предусмотренного    договором,    произошло  вследствие

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

     *(25) 7.19. Поставщик возмещает убытки, понесенные    Заказчиком   в

связи  с  возвратом  целевых  бюджетных  средств в    бюджеты   бюджетной

системы    Российской   Федерации  по  причине  несоблюдения  условий  их

предоставления  Поставщиком,  вызванного  неисполнением  или ненадлежащим

исполнением обязательств Поставщиком по договору.

        8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) *(1)

     8.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное или

полное    невыполнение    обязательств  по  договору,  если  оно  явилось

следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор),  а  именно:

стихийные  бедствия  (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые

заболевания  (эпидемии),  забастовки,  военные действия, террористические

акты,  диверсии,  ограничения  перевозок, запретительные меры государств,

запрет  торговых  операций, в том числе с отдельными странами, вследствие

принятия  международных  санкций  и  другие,  не зависящие от воли Сторон

договора, обстоятельства.

     8.2.    Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  выполнения

обязательств  по  договору,  обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней)

известить  другую  сторону  о  наступлении  и  прекращении  вышеуказанных

обстоятельств    и    подтвердить    данные   обстоятельства  документами

уполномоченной    организации.    Несвоевременное    извещение   об  этих

обстоятельствах  лишает  соответствующую Сторону права ссылаться на них в

будущем.

     8.3.  Обязанность  доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы

лежит  на  той  Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства

по договору.

     8.4.  Если  обстоятельства  и  их  последствия будут длиться более 1

(одного)  месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни

одна  из  Сторон  не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения

убытков.

     8.5.  Неуведомление  или  несвоевременное  уведомление о наступлении

обстоятельств  непреодолимой  силы лишает права любую из Сторон ссылаться

на    эти    обстоятельства    как  на  основание,  освобождающее  ее  от

ответственности  за  невыполнение  обязательств  по  отношению  к  другой

Стороне.

                   9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ*(1)

     9.1.    Все  разногласия  и  споры,  которые  могут  возникнуть  при

исполнении    договора,    подлежат   предварительному  разрешению  путем

переговоров, в том числе в претензионном порядке.

     9.2.  Претензия  оформляется  в  письменной форме и направляется той

Стороне  по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии

перечисляются  допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на

соответствующие    положения  договора  или  его  приложений,  отражаются

стоимостная    оценка  ответственности  (неустойки),  а  также  действия,

которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

     9.3.  Срок  рассмотрения  писем,  уведомлений или претензий не может

превышать  ___  (___) дней с момента их получения. Переписка Сторон может

осуществляться  в  виде  письма  или  телеграммы, а в случаях направления

факса,    иного  электронного  сообщения  с  последующим  предоставлением

оригинала  документа.  При  отправке  вышеуказанных документов по адресам

электронной  почты,  указанным  в  разделах  4,  16  договора, необходимо

указывать  конкретные  электронные  адреса,  с  обязательным уведомлением

Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.

     9.4.  При  неурегулировании  Сторонами  спора  в досудебном порядке,

спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

             10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА*(1) 

     10.1.  Расторжение  договора  допускается  по  соглашению сторон, по

решению   суда,  в  случае  одностороннего  отказа  стороны  договора  от

исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

     Заказчик    вправе   принять  решение  об  одностороннем  отказе  от

исполнения  договора  по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской  Федерации  для  одностороннего отказа от исполнения отдельных

видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

     Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора в

одностороннем  порядке в случаях: _____________________________________ ,

в  иных  случаях,  установленных гражданским законодательством Российской

Федерации.

     При  расторжении  договора в связи с односторонним отказом Заказчика

от  исполнения договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от

Поставщика возмещения причиненных убытков.

                     11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА*(1)

     11.1.  Договор  вступает в силу с момента его заключения Сторонами и

действует  по______________  20__  г.,  а  в  части  взаиморасчетов  - до

полного исполнения сторонами своих обязательств.

                    12. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ*(1)

     12.1.  Поставщик  поставляет  Заказчику  Товар  в  упаковке  (таре),

обеспечивающей  его  сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений

при перевозке различными видами транспорта.

     *(26)12.2. Товар должен отвечать требованиям Технического регламента

Таможенного  союза  ТР  ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных

средств"  (утв.  решением  Комиссии  Таможенного  союза от 9 декабря 2011

года  N 877), другой нормативно-технической документации, разработанной в

соответствии  с  требованиями указанного Технического регламента и должен

быть готовым к эксплуатации (проведена предпродажная подготовка).

     12.2.1.  Товар  должен  соответствовать  требованиям  энергетической

эффективности  товаров,  установленных уполномоченным федеральным органом

исполнительной    власти    в  соответствии  с  правилами,  утвержденными

Постановлением Правительством Российской Федерации.

     12.3.    Поставщик    обеспечивает    соблюдение  условий  хранения,

транспортировки  Товара  по параметрам температуры, влажности и светового

режима   в  соответствии  с  требованиями,  установленными  изготовителем

продукции  и  информации,  нанесенной  на  маркировку,  этикетку, листок,

вкладыш.

     12.4.  Поставщик  поставляет  Товар  с остаточным сроком годности на

момент поставки _______________________________________________.*(27)

     12.5.  Документы  на  Товар, которые передает Поставщик в момент его

приемки:

     12.5.1.  При  поставке  Товара  Поставщик  обязан  на  каждый  Товар

(партию  Товара)  предоставить  Заказчику  надлежащим образом оформленный

пакет  товаросопроводительной документации, техническую и регистрационную

документацию,  а  также  документы,  необходимые для учета приобретаемого

Товара, в количестве _____ экземпляров, включая:

     -    декларацию    о    соответствии   (или  сведения  о  декларации

соответствия,  в  том  числе  ее регистрационный номер, срок ее действия,

наименование      лица,    принявшего    декларацию,    и    орган,    ее

зарегистрировавший)/сертификат    соответствия,    заверенный  держателем

декларации  (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально

(в    случае,    если    товар    подлежит  обязательному  декларированию

(сертификации);

     -  свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар

подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ);

     -    документы,   подтверждающие  проведение  ветеринарно-санитарной

экспертизы;

     -    техническую   документацию  /  руководство  по  эксплуатации  /

сервисную  книжку  /  правила  эксплуатации на Товар на русском языке или

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык;

     -  гарантийную  сервисную  книжку,  с указанием условий гарантийного

обслуживания;

     - паспорт транспортного средства*(26);

     - одобрение типа транспортного средства *(26);

     - акт сдачи-приемки Товара (Приложение N 4);

     -  счет  (счет-фактуру)*(8),  товарные  накладные  по  форме ТОРГ-12

("универсальный передаточный документ"*(7));

     - иные документы:____________.*(28)

                   13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*(1)

     13.1.  Поставщик  гарантирует  качество и безопасность поставляемого

Товара  в  соответствии  с  настоящим  договором,  в  объеме, указанном в

Спецификации  (Приложение  N  1),  а  также в соответствии с техническими

регламентами,  принятыми  в  соответствии  с законодательством Российской

Федерации  о  техническом  регулировании, документами, разрабатываемыми и

применяемыми    в    национальной  системе  стандартизации,  принятыми  в

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

     13.2.    Гарантия    Поставщика   на  Товар:_______________________.

Гарантия    Поставщика  должна  быть  не  менее  гарантии,  установленной

производителем.  Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии)

равен гарантийному сроку на основной Товар.

     13.3.  Наличие  гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком

гарантийного    талона,  заполненного  надлежащим  образом:  с  указанием

наименования  Товара,  заводских  номеров кузова и агрегатов, даты начала

исчисления    гарантийного    срока,  печати  и  подписи  Поставщика  или

проставлением  соответствующей  записи  на  маркировочном  ярлыке Товара.

Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

     13.4.  В  течение  гарантийного  срока Поставщик обязан за свой счет

устранить  недостатки,  выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при

наличии),  или  заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет,

что    недостатки  возникли  в  результате  нарушения  Заказчиком  Правил

эксплуатации    Товара.    Устранение    недостатков  Товара  или  замена

комплектующих  к  нему  производится в срок не более _____________ дней с

даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

     13.5.    В    случае   устранения  недостатков  в  Товаре  в  период

гарантийного  срока  эксплуатации  этот  срок  продлевается  на  время, в

течение  которого  Товар  не использовался из-за обнаружения недостатков.

При  замене  Товара  в  целом  гарантийный срок исчисляется заново со дня

замены.

     13.6.  Товар  ненадлежащего  качества возвращается Поставщику за его

счет  после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном

в разделе 5 договора.

     13.7.  Датой  исполнения  обязательств  Поставщика  по  договору  по

гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.

     *(26)  13.8.    Объем  предоставления  гарантий  качества  товара  к

обслуживанию товара:

     -    предоставление    гарантийного,    технического   и  сервисного

обслуживания  должно  осуществляться  на  территории  всех уполномоченных

дилерских  сервисных  центров  производителя, расположенных на территории

Свердловской области, указанных в гарантийной сервисной книжке;

     -  качество  товара  должно  обеспечивать его пригодность для целей,

для  которых  товар  используется,  а  именно:  для  перевозки по дорогам

людей,  грузов  или  оборудования  в  соответствии  с Правилами дорожного

движения  РФ  (Постановление  Совета  Министров  Правительства Российской

Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090);

     -  выполнение  гарантийных  обязательств  (устранение дефектов и/или

замена  дефектных  частей  изготовителем,  Поставщиком  либо любым другим

дилерским  центром  или уполномоченным сервисным центром, своими силами и

средствами,   при  условии  соблюдения  покупателем  правил  эксплуатации

Товара  и  других  условий,  изложенных  в  гарантийной сервисной книжке)

должно  осуществляться  дилерским  центром  или  уполномоченным сервисным

центром      производителя    поставленного    транспортного    средства,

расположенными в Свердловской области;

     -  в  случае возникновения неисправности в период гарантийного срока

и  признания  ее  гарантийной  (производственный недостаток) и выполнении

работ  в  рамках  гарантийных  обязательств  завода-изготовителя, расходы

Заказчика,   связанные  с  доставкой  Товара  до  дилерского  центра  или

уполномоченного  сервисного  центра,  возмещаются  Поставщиком  или любым

другим    дилерским  центром  или  уполномоченным  сервисным  центром  из

указанных в гарантийной сервисной книжке;

     -  в  случае,  если  во  время  устранения недостатков Товара станет

очевидным,  что они не будут устранены в определенный срок, Стороны могут

заключить  соглашение  о  новом  сроке устранения недостатков товара. При

этом  отсутствие  необходимых  для устранения недостатков Товара запасных

частей  (деталей,  материалов),  оборудования  или  подобные  причины  не

являются  основанием  для  заключения соглашения о таком новом сроке и не

освобождают    от   ответственности  за  нарушение  срока,  определенного

первоначально.

                    14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

     14.1.  При  исполнении  своих  обязательств  по договору Стороны, их

аффилированные    лица,  работники  или  посредники  не  выплачивают,  не

предлагают  выплатить  и не разрешают выплату каких-либо денежных средств

или  ценностей,  прямо  или косвенно, любым лицам для оказания влияния на

действия  или  решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные

преимущества  или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении

своих    обязательств   по  договору  Стороны,  их  аффилированные  лица,

работники   или  посредники  не  осуществляют  действия,  квалифицируемые

применимым  для  целей  договора законодательством как дача или получение

взятки,    коммерческий    подкуп,  а  также  иные  действия,  нарушающие

требования    применимого    законодательства  и  международных  актов  о

противодействии  коррупции  и легализации (отмывании) доходов, полученных

преступным путем.

     14.2.    В    случае    возникновения  у  Стороны  добросовестных  и

обоснованных  подозрений,  что  произошло  или  может произойти нарушение

каких-либо    положений   настоящего  раздела  договора,  соответствующая

Сторона  обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее

5    рабочих   дней  с  момента  возникновения  указанных  подозрений.  В

письменном  уведомлении  указываются лица, причастные к нарушению условий

договора,  фактические  обстоятельства  дела и предоставляются материалы,

достоверно    подтверждающие   или  дающие  основание  предполагать,  что

произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

     *(29)Каналы  уведомления _________ о нарушениях каких-либо положений

настоящего        раздела:        ______________,     официальный    сайт

____________________ (при наличии).

     Каналы  уведомления  Заказчика  о  нарушениях  каких-либо  положений

настоящего        раздела:        ______________,     официальный    сайт

____________________ (при наличии).

     Сторона,  получившая  письменное  уведомление  о нарушении положений

настоящего  раздела  договора,  обязана  в течение 10 рабочих дней с даты

его  получения,  рассмотреть  его  и  в  течение  5  рабочих  дней с даты

окончания  рассмотрения,  сообщить  уведомившей  Стороне  об  итогах  его

рассмотрения.

     14.3.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства

по  фактам  нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением

принципов    конфиденциальности    и    применение   эффективных  мер  по

предотвращению    возможных  конфликтных  ситуаций.  Стороны  гарантируют

отсутствие  негативных  последствий  как для уведомившей Стороны в целом,

так  и  для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте

нарушений условий настоящего раздела договора.

     14.4.    В  случае  подтверждения  факта  нарушений  одной  Стороной

положений    настоящего    раздела   и/или  неполучения  другой  Стороной

информации  об  итогах  рассмотрения  письменного уведомления о нарушении

условий    настоящего   раздела  договора,  другая  Сторона  имеет  право

расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

     14.5.    Стороны    информируют    в  письменной  форме  Департамент

противодействия  коррупции  и  контроля  Свердловской  области  о случаях

коррупционных    нарушений    не    позднее  5  рабочих  дней  с  момента

подтверждения факта соответствующего нарушения.

                         15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ*(1)

     15.1.  В  соответствии  с  положениями гражданского законодательства

Российской  Федерации  Поставщик  по  согласованию с Заказчиком вправе по

договору   финансирования  под  уступку  денежного  требования  (договору

факторинга)  уступать  финансовому агенту (фактору) денежные требования к

Заказчику, возникшие из настоящего договора.

     15.2.  В  случае  перемены Заказчика по договору права и обязанности

Заказчика  по  договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на

тех же условиях.

     15.3.  По  согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка

Товара,  характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким

качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.

     *(30)При этом не допускается замена страны (стран) происхождения

Товара,  за  исключением  случая,  когда  в  результате   такой    замены

вместо  иностранного  Товара  поставляется  российский  Товар,  при  этом

качество,  технические  и  функциональные характеристики (потребительские

свойства)  такого  Товара  не  должны уступать качеству и соответствующим

техническим    и  функциональным  характеристикам  Товару,  указанному  в

договоре.

     15.4.  Изменения настоящего договора осуществляются в соответствии с

положениями  действующего законодательства, Положением о закупке товаров,

работ,  услуг  ________________  (полное наименование Положения о закупке

Заказчика)  и  договором,  оформляются в письменном виде путем подписания

     Сторонами дополнительного соглашения к договору.

     15.5.  Договор  подписан  усиленными квалифицированными электронными

подписями Сторон (представителями Сторон).

     Все  изменения  и  дополнения  к Договору действительны при условии,

что  они  подписаны  обеими Сторонами (или их представителями) усиленными

квалифицированными электронными подписями.

     15.6.  Во  всем  остальном,  что не предусмотрено договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

     15.7. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

     15.8. К договору прилагаются:

     - Приложение N 1. Спецификация - на ___ л.;

     - Приложение N 2. График поставки - на ___л.;

     - Приложение N 3. Форма отгрузочной разнарядки (заявки) - на ___л.;

     - Приложение N 4. Форма Акта сдачи - приемки товара - на__ л.

   16. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	Поставщик
Адрес места нахождения:	Адрес места нахождения:
Адрес для почтовых отправлений:	Адрес для почтовых отправлений:
Телефон (факс):	Телефон (факс):
Адрес электронной почты:	Адрес электронной почты:
Реквизиты:	Платежные реквизиты Поставщика:

_______________________          _______________________

    (должность)                        (должность)

_____________/_____________      _____________/_________________

  (подпись)     (Ф.И.О.)           (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение N 1
к договору
от__________ N _________

                               СПЕЦИФИКАЦИЯ*

N п/п	Наименование, ассортимент*		Требования к характеристикам Товара (технические и функциональные характеристики; потребительские свойства, эксплуатационные характеристики (при необходимости), остаточный срок годности, иные показатели) *		Производитель (товарный знак (при наличии))*	Страна происхождения Товара*	Единица измерения	Количество	Цена за единицу Товара (с учетом НДС / без НДС), руб.*	Стоимость Товара с учетом количества (с учетом НДС / без НДС), руб.*
			Наименование параметра*	Значение параметра*
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого: ______________(____________________) рублей ______ копеек с учетом НДС _____ % / без НДС.

Требования к качеству Товара: __________________________________________.

Требование к упаковке (таре), отгрузке Товара: __________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г.

     *Спецификация  заполняется Заказчиком в соответствии с потребностями

Заказчика   и  заявкой  участника  закупки/  предложением  Поставщика,  с

которым заключается договор.

Приложение N 2
к договору
от__________ N _________

                          ГРАФИК ПОСТАВКИ

N п/п	Наименование Товара	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г.

Приложение N 3
к договору
от__________ N _________

                                 ФОРМА

                    ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ (ЗАЯВКИ)

     В  соответствии  с  договором  от  "___"  ______  20__  года  N ____

________________________   (указывается  наименование  Заказчика)  просит

________________________  (указывается наименование Поставщика) отгрузить

Товары  в  количестве  и  ассортименте,  в  место  поставки товара (места

поставки (получателям)), указанным в таблице:

                                                                  Таблица

N п/п	Наименование, ассортимент и характеристики товара*	Место поставки товара	Наименование Заказчика (Получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (Получателя)	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с учетом НДС __% / без НДС), руб.	Сумма (с учетом НДС __%/ без НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: ______________(____________________) рублей ______ копеек с учетом НДС _____ % / без НДС.

Требование к упаковке (таре), отгрузке Товара: __________________________

Требования к качеству Товара ___________________________________________.

Руководитель (уполномоченное

лицо) Заказчика      ___________________       ________________

                     (должность, Ф.И.О.)           (подпись)

     *при  необходимости  указываются  установленные  в  соответствии  со

Спецификацией  (Приложение  N  1)  требования  к  характеристикам Товара:

технические  и  функциональные  характеристики, потребительские свойства,

остаточный    срок    годности,  иные  показатели,  производитель  Товара

(товарный знак (при наличии)), страна происхождения Товара.

Приложение N 4
к договору
от__________ N _________

                                                                    ФОРМА

                       АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА

г. _____________________                       "_____" _________ 20___ г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",

      (наименование организации)

в лице _________________________________________________________________,

                            (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                                 (Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

                               (наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________,

                                                (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                                  (Устава, Положения, Доверенности)

с  другой  стороны,  вместе именуемые "Стороны",    составили   настоящий

акт о нижеследующем:

     1.  В  соответствии  с  договором  N __ от "____" __________ 20__ г.

(далее  -  договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров,

а именно:_______________________.

     2.  Фактическое  качество  товаров  соответствует (не соответствует)

требованиям  договора  и подтверждается /не подтверждается в соответствии

с   установленными  в  договоре  следующими  документами  ______________.

Указывается    информация:    дата_____,   количество______,  ассортимент

поставленного     Товара    _________,    установленные    характеристики

______________.

     3.  Вышеуказанная  (ые)  поставка  (и)  согласно договору должна (ы)

быть  выполнена  (ы) "___" _______ 20__ г., фактически выполнена (ы) "__"

_________ 20__ г.

     4.                Недостатки              товаров        выявлены/не

выявлены____________________________________,      составлен    Акт    об

установленном расхождении по качеству от "__" _________ 20__ г. N ____.

     5.  Сумма,  подлежащая  оплате Поставщику в соответствии с условиями

договора __________________(___________) руб.

     6.  В  соответствии  с  п.  ______ договора сумма неустойки (штрафа,

пени)  составляет  ______________  (Указывается  порядок расчета штрафных

санкций).

     Общая стоимость штрафных санкций составила: ________________.

     7.  Итоговая  сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания

неустойки (штрафа, пени), составляет __________________(___________) руб.

     8.  В  соответствии  с  установленными законодательством и договором

требованиями Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара.

     Недостатки выявлены/не выявлены_______________________________*(32).

Сдал:                                            Принял:

Поставщик                                        Заказчик

-----------------------------

     *(1)    Данный    раздел  договора  может  содержать  дополнительные

положения,    вытекающие   из  характера  обязательств  по  договору,  не

противоречащие  законодательству Российской Федерации, данному примерному

договору, с учетом специфики закупки.

     *(2)  В  данном  пункте  и  в дальнейшем по тексту договора условия,

выделенные  курсивом,  указываются  как  альтернатива  приведенному ранее

условию  с учетом обстоятельств закупки; возможность исключения из текста

договора    (в    этом  случае  нумерация  подлежит  корректировке);  или

возможность    указания    иных  условий,  не  противоречащих  положениям

настоящего договора.

     *(3)    Указанное    курсивом    исключается,   если  предполагается

одномоментная поставка.

     *(4)  Указывается в договоре в случае, если количество поставляемого

Товара невозможно определить.

     *(5)  Данное  положение  включается  в  пункт  2.7  в случае, если в

пункте 2.1 договора предусмотрена выплата аванса Заказчиком.

     *(6)  При осуществлении закупки с учетом особенностей, установленных

в  документации  о  закупке  (ином  документе,  в  зависимости от способа

определения  Поставщика), в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4

Положения    об    особенностях   участия  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  в  закупках  товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических    лиц,  годовом  объеме  таких  закупок  и  порядке  расчета

указанного  объема  (далее  - Положение об особенностях участия субъектов

малого    и   среднего  предпринимательства  в  закупках),  утвержденного

постановлением  Правительства  РФ  от  11.12.2014 N 1352 "Об особенностях

участия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках

товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц"  (далее  -

постановление  Правительства РФ N 1352), срок оплаты поставленных товаров

по  договору  (отдельному  этапу  договора),  заключенному по результатам

закупки   с  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства,  должен

составлять  не  более  15  рабочих  дней  с  даты  подписания  Заказчиком

документов  о  приемке поставленного Товара по договору (отдельному этапу

договора).

     *(7) См. письмо ФНС России от 21 октября 2013 г. N ММВ-20-3/96@.

     *(8)    Для    Поставщика  с  общим  режимом  налогообложения,  если

составление счет-фактуры предусмотрено ст. 169 НК РФ.

     *(9)  Данное  условие  включается  в  договор в случае осуществления

Заказчиком  закупки с учетом особенностей, установленных в документации о

закупке    (ином    документе,   в  зависимости  от  способа  определения

Поставщика)  в  соответствии  с  подпунктом  "в"  пункта  4  Положения об

особенностях  участия  субъектов  малого и среднего предпринимательства в

закупках,  утвержденного  постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N

1352,  в отношении участников которой Заказчиком установлено требование о

привлечении    Поставщиком    к    исполнению    договора  субподрядчиков

(соисполнителей)      из    числа    субъектов    малого    и    среднего

предпринимательства.

     *(10)  Включается  в  договор  в  случае  установления  заказчиком в

извещении  об  осуществлении  закупки,  документации  о  закупке, проекте

договора требования об обеспечении гарантийных обязательств.

     *(11)  Для иных способов поставки: партиями, ежемесячно, по заявкам,

по графику поставки (Приложение N 2) - указывается иной порядок.

     *(12)    Включается  в  договор  в  случае  установления  заказчиком

обязанности  Поставщика предоставить обеспечение гарантийных обязательств

при поставке Товара (пункт 3.4.9 договора).

     *(13)  Число  членов  приемочной  комиссии должно быть не менее трех

человек.

     *(14)    В   случае  если  в  извещении  об  осуществлении  закупки,

документации    о    закупке    обеспечение    исполнения    договора  не

устанавливается,    при    подготовке   проекта  договора  данный  раздел

исключается.   При  исключении  раздела,  необходимо  изменить  нумерацию

пунктов и разделов договора, ссылки на пункты в тексте договора.

     *(15)    Если    закупка    осуществляется  с  учетом  особенностей,

установленных  в  соответствии  с  подпунктом  "б"  пункта 4 Положения об

особенностях  участия  субъектов  малого и среднего предпринимательства в

закупках,  утвержденного  постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N

1352  (участниками  закупки  являются  только  субъекты малого и среднего

предпринимательства),    и   в  документации  такой  закупки  установлено

требование  об  обеспечении  исполнения  договора,  то размер обеспечения

исполнения    договора    не    может  превышать  5  процентов  начальной

(максимальной)  цены  договора,  если  договором не предусмотрена выплата

аванса,  и устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена

выплата аванса.

     *(16)  Обеспечение  исполнения  договора  представляется  в размере,

превышающем  в  полтора  раза  размер  обеспечения  исполнения  договора,

указанный  в  документации  о  закупке  (ином  документе в зависимости от

способов  определения  Поставщика),  но  не менее чем в размере аванса, в

случае  если  Поставщиком  предложена  цена договора, которая на двадцать

пять  и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (либо

предложена  сумма  цен  единиц  Товара,  которая на двадцать пять и более

процентов  ниже  начальной  суммы  цен указанной единицы (если количество

поставляемого  Товара  невозможно  определить,  с  учетом  абзаца второго

пункта    2.1   договора)),  и  в  случае  установления  в  извещении  об

осуществлении  закупки,  документации  о  закупке  возможности применения

антидемпинговых  мер,  а  также  в  случае,  если  заказчик не применил к

победителю  закупки антидемпинговые меры в виде представления информации,

подтверждающей    добросовестность   участника  закупки  с  одновременным

предоставлением   таким  участником  обеспечения  исполнения  договора  в

размере  обеспечения  исполнения  договора,  указанном  в  документации о

закупке  (в  случае  установления  в  извещении об осуществлении закупки,

документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора).

     *(17)  Включается  в  договор  в  случае  установления  заказчиком в

извещении  об  осуществлении  закупки,  документации  о  закупке, проекте

договора  требования  об  обеспечении  гарантийных  обязательств.  Размер

обеспечения  гарантийных  обязательств  не  может превышать 20% начальной

(максимальной) цены договора.

     *(18)  Срок  возврата  заказчиком  Поставщику  денежных  средств  не

должен  превышать тридцать дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком

всех обязательств, предусмотренных договором.

     *(19)  Срок  возврата  заказчиком  Поставщику  денежных  средств  не

должен  превышать тридцать дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком

гарантийных обязательств.

     *(20)  Данный  пункт  включается  в  договор  в  случае соответствия

заказчика    условиям  применения  постановления  Правительства  N  1352,

установленным в пункте 2 указанного постановления.

     *(21)  Данный  пункт включается в проект договора в случае, если при

проведении  электронного  аукциона цена договора снижена до нуля, в связи

с чем, электронный аукцион проведен на право заключить договор.

     *(22) Данный пункт  включается  в  проект  договора в случае, если в

договоре содержатся обязательства, не имеющие стоимостного выражения.

     *(23)  Данный пункт включается в проект договора в случае реализации

Заказчиком       права    (условия)    о    привлечении    субподрядчиков

(соисполнителей), с указанием объема привлечения.

     *(24)  Данный  пункт  включается  в проект договора в случае, если в

документации  о  закупке  установлено  условие о привлечении к исполнению

договора  субподрядчиков  (соисполнителей)  из  числа  субъектов малого и

среднего предпринимательства.

     *(25)  Данный пункт применяется в случае, если исполнение Заказчиком

обязательств  по  оплате,  предусмотренных  договором,  осуществляется за

счет  целевых  средств,  предоставленных  из  других  бюджетов  бюджетной

системы Российской Федерации.

     *(26)  Указывается в случае, если объектом закупки является поставка

транспортного средства.

     *(27)   Данный  пункт  включается  в  договор  в  случае,  если  для

поставляемого  Товара  устанавливается остаточный срок годности. В данном

случае  указывается  конкретный  период  времени  (например:  год, месяц,

день),    в   течение  которого  товар  сохраняет  свою  пригодность  для

использования  по  назначению.  Остаточный срок годности Товара на момент

поставки    не  должен  превышать  срок  годности  Товара,  указанный  на

маркировке (этикетке, листе вкладыше).

     *(28)    Указывается    Заказчиком    при  необходимости,  например:

гигиеническое    или  санитарно-эпидемиологическое  заключение  (протокол

лабораторных  исследований),  в  случае, если товар подлежит обязательной

гигиенической сертификации); паспорт качества.

     *(29)  Указывается  посредством чего направляется данное уведомление

(например,  на  адрес  электронной  почты,  указанный  в договоре, или на

адрес  электронной почты ответственного лица, назначенного в соответствии

с    положениями   договора,  или  посредством  указания  соответствующей

информации  на электронном сайте Стороны в соответствующем разделе сайта,

или прочее).

     *(30)  Включается  в проект договора в случае, если в документации о

закупке  установлено  условие предоставления приоритета, предусмотренного

постановлением  Правительства  РФ  от  16.09.2016  N  925  "О  приоритете

товаров    российского    происхождения,    работ,   услуг,  выполняемых,

оказываемых  российскими  лицами, по отношению к товарам, происходящим из

иностранного  государства,  работам,  услугам,  выполняемым,  оказываемым

иностранными лицами".

     *(31)  Указывается  в  Спецификации  (Приложение  N  1) к договору в

соответствии  с  общероссийским  классификатором  (пункт  2 Постановление

Правительства  РФ  от  31.10.2014  N  1132  "О  порядке  ведения  реестра

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки").

     *(32)  Указанный  пункт  исключается  в случае проведения экспертизы

экспертом (экспертными организациями).