Постановление Правительства РФ от 20 октября 2022 г. N 1873 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402; N 39, ст. 6713; 2022, N 1, ст. 126).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 октября 2022 г. N 1873

Изменения,
которые вносятся в федеральную целевую программу
"Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

1. В позиции паспорта, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109552,34" и "90189,82" заменить соответственно цифрами "113658,52" и "94296,0".

2. В абзаце третьем раздела III цифры "124" и "25" заменить соответственно цифрами "89" и "17".

3. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры "109552,34" заменить цифрами "113658,52";

б) в абзаце четвертом цифры "90189,82" заменить цифрами "94296".

4. Позицию 12 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

12.

Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью

(кв. метров):

в судах общей юрисдикции

145

145,5

146

147

148

149,5

151

153

160

165

166,9

169

172

в арбитражных судах

111,5

112,5

115,4

120,3

123,4

126,8

131,3

134

137,2

139,7

142

5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 20 октября 2022 г. N 1873)

Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации

Наименование объекта, регион строительства			Срок ввода в действие		Мощность (кв. метров)		Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
							2013 - 2024 годы - всего		в том числе
									2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год

Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.	Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего					288731,3¹		60827,2		300²		89700		155917		68878,9³		2810,6⁴		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2018 год		4604,66		288731,3		60827,2		300²		89700		155917		68878,9³		2810,6⁴		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.	Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего					238245,2		88155		70400²		127420		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год				400		-		400		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2015 год		3730		237845,2		88155		70000²		127420		-		-		-		-		-		-		-		-		-
3.	Строительство здания Лискинского районного суда - всего					80872,1		2740		38770		39362,1		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год				2740		2740		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2015 год		2482,4		78132,1		-		38770		39362,1		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.	Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего					708106¹		-		20000		6000		-		20000		400000		200000		62106		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				26000		-		20000		6000		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		7224,2		682106		-		-		-		-		20000		400000		200000		62106		-		-		-		-
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.	Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего					728664,9¹		-		15000		5000⁵		-		502399,7⁶		480857,3⁴		311784,9^7,8		47691,9⁹		199810,8¹⁰		190010,8¹¹		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				15946		-		15000		5000⁵		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2023 год		8253,5		712718,9		-		-		-		-		502399,7⁶		480857,3⁴		311784,9^7,8		47691,9⁹		199810,8¹⁰		190010,8¹¹		-		-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.	Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего			15000		-¹		-		-		-		5000		35000⁶		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				-		-		-		-		5000		35000⁶		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.	Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего			14166,8		20930¹		-		29000		8800		8800¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				20930		-		29000		8800		8800¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.	Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего					1582711,2¹		-		34000		6517		-		419158,5		932201,5⁴		687974,6⁷		554996,4⁹		165596,1^10,13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				31695		-		34000		6517		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		17082,2		1551016,2		-		-		-		-		419158,5		932201,5⁴		687974,6⁷		554996,4⁹		165596,1^10,13		-		-		-
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего					1708534,2¹		-		23359,2		14875,2⁵		720608,1¹²		1046872,3³		857173,5⁴,¹⁴		681,3^7,15		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				23359,2		-		23359,2		2275,2⁵		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2019 год		22837		1685175		-		-		12600		720608,1¹²		1046872,3³		857173,5^4,14		681,3^7,15		-		-		-		-		-
10.	Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего			3300		1333¹		3000		1670,2²		1333,2⁵		869,8		5869,8^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				1333		3000		1670,2²		1333,2⁵		869,8		5869,8^3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.	Строительство здания Курского областного суда - всего			7000		15000		-		12000		3000		500,7¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				15000		-		12000		3000		500,7¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
12.	Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего			640		2343		-		-		-		2343		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				2343		-		-		-		2343		-		-		-		-		-		-		-		-
13.	Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего			960		1196,8		-		-		900		296,8		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				1196,8		-		-		900		296,8		-		-		-		-		-		-		-		-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.	Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего			8000		34700		-		14700		20000		20000¹²		9763,5³		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				34700		-		14700		20000		20000¹²		9763,5³		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.	Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего					887188,7¹		-		10500		6000		-		70000 ⁶		409953,7⁴		397792,6⁷		304820,6⁹		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				16500		-		10500		6000		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2020 год		8769,1		870688,7		-		-		-		-		70000⁶		409953,7⁴		397792,6⁷		304820,6⁹		-		-		-		-
16.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего					226198		63350		30100		110000		22748		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	приобретение	2013 год		3344,1		55000		55000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	проектные и изыскательские работы	2014 год				8450		8350		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2016 год		3344,1		162748		-		30000		110000		22748		-		-		-		-		-		-		-		-
17.	Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск	2014 год		278,6		10250		-		10250		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.	Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего					3296661,3¹		30000		120761,1		702961,7		1228471,2¹²		1270429		27516,7⁴		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год				150761,1		30000		120761,1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2018 год		33664,23		3145900,2		-		-		702961,7		1228471,2¹²		1270429		27516,7⁴		-		-		-		-		-		-
Омский областной суд, г. Омск
19.	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего					1077800,21		-		8411,7		2588,3		-		329400,9⁶		300000		637677,2^7,8		743522,6⁹		349759,2^10,13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				11000		-		8411,7		2588,3		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		15130,5		1066800,2		-		-		-		-		329400,9⁶		300000		637677,2^7,8		743522,6⁹		349759,2^10,13		-		-		-
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.	Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего					80853,2¹		-		7000		1500		605,5¹²		10000⁶		20000		62013,5^7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				2399,2		-		7000		1500		605,5¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		2110,5		78454		-		-		-		-		10000⁶		20000		62013,5^7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего					1359260,2¹		-		-		13369		15557,2		-		500000		697599,3⁷		285751,2^9,16		103636,9^10,13		4000		258000		308508
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год				40926,2		-		-		13369		15557,2		-		-		-		-		-		4000		8000		-
	строительство	2024 год		10996,63		1318334		-		-		-		-		-		500000		697599,3⁷		285751,2^9,16		103636,9^10,13		-		250000		308508
22.	Реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего					264902¹		-		-		-		2500		6500⁶		126203		254975,7⁷		45351,5⁹		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				9000		-		-		-		2500		6500⁶		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2020 год		4485,2		255902		-		-		-		-		-		126203		254975,7⁷		45351,5⁹		-		-		-		-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.	Строительство Рязанского областного суда - всего					633349¹		-		-		4200		2864		-		300000		499146,3^7,8		263806,9⁹		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				7064		-		-		4200		2864		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		11892,46		626285		-		-		-		-		-		300000		499146,3^7,8		263806,9⁹		-		-		-		-
Томский областной суд, г. Томск
24.	Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего					324330¹		-		-		-		-		-		13566		131201⁷		231462,6^9,16		214152,4^10,13		84702,5¹¹		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год				13566		-		-		-		-		-		13566		13566⁷		-		-		-		-		-
	строительство	2023 год		3530,03		310764		-		-		-		-		-		-		117635		231462,6^9,16		214152,4^10,13		84702,5¹¹		-		-
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.	Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего					13029,6¹		5400		4220		3177,2		232,4		1342,6⁶		14428,6		514428,6^7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год				13029,6		5400		4220		3177,2		232,4		1342,6⁶		14428,6		14428,6^7,8		-		-		-		-		-
	строительство			14934,6		-^8,17		-		-		-		-		-		-		500000⁸		-¹⁷		-		-		-		-
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.	Строительство здания Ульяновского областного суда - всего					655905,7¹		4000		4169		9780		116716		180000³		437026		131369,4^7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				22149		4000		4169		9780		4200		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2019 год		7345		633756,7		-		-		-		112516		180000³		437026		131369,4^7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.	Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего			11560		27000¹		-		-		2000		12316		7000		12684^4,14		5684^7,8		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год				27000		-		-		2000		12316		7000		12684^4,14		5684^7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.	Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего					125245		125245		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		10489,9		125245		125245		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
29.	Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего					88589,9		88589,9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		11338,5		88589,9		88589,9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
30.	Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего					117940,8		117940,8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		12404		117940,8		117940,8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
31.	Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего					376786,4		-		92666,4		235208		59539,4¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2016 год		3722		376786,4		-		92666,4		235208		59539,4¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
32.	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего					1329648,9¹		-		508249,3		255799,2		440208,9		367864,9³		368306,4		280845,3^7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы					-		-		-		-		-		-		-		13693,8⁸		-		-		-		-		-
	строительство			14832,2		1329648,9		-		508249,3		255799,2		440208,9		367864,9³		368306,4		267151,57^,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.	Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего	2017 год				619601		-		238499		273641,8⁵		320584,6¹²		35522,6^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2017 год		9268,5		619601		-		238499		273641,8⁵		320584,6¹²		35522,6^3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.	Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего					209704		144371		65333		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	реконструкция	2014 год		3631,4		209704		144371		65333		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего					2283828,8¹		-		916268,8		345989,7⁵		159097,5¹⁸		-		-		722976		581830,1		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				900		-		900		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	публичный технологический и ценовой аудит	2019 год				122,5		-		-		-		-		-		-		122,5		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		31528,8		2282806,3		-		915368,8		345989,7⁵		159097,5¹⁸		-		-		722853,5		581830,1		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.	Строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего					492319,1¹		-		3000		3267,1		7767,1¹²		55940^3,6		136255⁴		242796,1^7,8		177397		211103,5^10,13		152663¹¹		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				6267,1		-		3000		3267,1		1767,1¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2023 год		7682,1		486052		-		-		-		6000		55940^3,6		136255⁴		242796,1^7,8		177397		211103,5^10,13		152663¹¹		-		-
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего			10080		27000		-		23000		4000		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2015 год				27000		-		23000		4000		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.	Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего					249710		37280		134220		78210		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	реконструкция	2015 год		3669		249710		37280		134220		78210		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.	Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего			2298		5420,5¹		4300		1870		933,3⁵		561¹²		550,9^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				5420,5		4300		1870		933,3⁵		561¹²		550,9^3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.	Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего					264837,7¹		2869		54291		216		76290		70433,7³		60771		40522,9^7,8		-		4000¹⁰		6571,2		80000		78652
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год				9656,2		2869		-		216		-		-		-		-		-		4000¹⁰		6571,2		-		-
	строительство	2024 год		3102		255181,5		-		54291		-		76290		70433,7³		60771		40522,9^7,8		-		-		-		80000		78652
41.	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего					483131,4¹		-		5906,4		988		150		-		138444¹⁴		161197,7^7,8		132264,5^9,16		27000^10,13		4615¹¹		200000		118020
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год				16559,4		-		5906,4		988		150		-		-		-		-		7000¹⁰		4615¹¹		-		-
	строительство	2024 год		4471,3		466572		-		-		-		-		-		138444¹⁴		161197,7^7,8		132264,5^9,16		20000¹³		-		200000		118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск
42.	Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего					668979,7		-		232000		303232,7⁵		233698,8¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2016 год		6858		668979,7		-		232000		303232,7⁵		233698,8¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
43.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего					148214		7100		79655,7		29677,6		105789,7¹²		99512,7^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год				7100		7100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2017 год		3665,8		141114		-		79655,7		29677,6		105789,7¹²		99512,7^3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.	Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего					181025¹		18670		27840		20000		87260		141927^3,6		16690,5⁴		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2018 год		3243,3		181025		18670		27840		20000		87260		141927^3,6		16690,5⁴		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.	Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего					31823		22506		9317		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	реконструкция	2014 год		708,26		31823		22506		9317		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.	Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего					52366		600		28836		27351		24415		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год				600		600		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2016 год		1008,6		51766		-		28836		27351		24415		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.	Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего					1085569¹		-		424437,2		192408,9		151726,8		136190,9^3,6		274918,7		295062,9^7,8		37275,3^9,16		-¹⁰		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год				1835,4		-		-		-		-		-		1835,4		1835,4^7,8		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		7780		1083733,6		-		424437,2		192408,9		151726,8		136190,9^3,6		273083,3		293227,5⁷		37275,3^9,16		-¹⁰		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.	Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего					17800		16900		-		900		483¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				900		-		-		900		483¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2013 год		4229,4		16900		16900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.	Строительство здания Миасского городского суда - всего					183641		53210		67040		63391		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2015 год		4125		183641		53210		67040		63391		-		-		-		-		-		-		-		--		-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.	Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего					30804		30804		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		772,2		30804		30804		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
51.	Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего					39239		39239		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		815		39239		39239		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
52.	Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент	2014 год		483,2		7500		-		7500		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
53.	Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан	2014 год		709,6		25000		-		25000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.	Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего					36431,3		36431,3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		863		36431,3		36431,3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.	Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего					126546,6¹		-		-		-		5978		2989³		65616		59582⁸		13062,4⁹		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				5978		-		-		-		5978		2989³		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1918		120568,6		-		-		-		-		-		65616		59582⁸		13062,4⁹		-		-		-		-
56.	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего					55532¹		-		-		-		2600		780³		-		25000⁸		34901,6⁹		1593,7¹³		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				2600		-		-		-		2600		780³		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		798,5		52932		-		-		-		-		-		-		25000⁸		34901,6⁹		1593,7¹³		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего					3970¹		-		-		-		3970		3176³		47830¹⁴		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				3970		-		-		-		3970		3176³		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2017 год		1057,92		-		-		-		-		-		-		47830¹⁴		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.	Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего					69329¹		-		-		-		3273		1650³		35000		67679⁷		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				1650		-		-		-		3273		1650³		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1491,8		67679												35000		67679⁷		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.	Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего					326144¹		-		-		-		16500		-		96292		171414,2⁷		209979,5⁹		40132,5^10,13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				16500		-		-		-		16500		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		3358,7		309644		-		-		-		-		-		96292		171414,2⁷		209979,5⁹		40132,5^10,13		-		-		-
60.	Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва	2014 год		816,9		10000		-		10000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего					95077,6¹		-		-		3000		981		-		-		50000⁸		41619^9,16		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				3981		-		-		3000		981		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1416		91096,6		-		-		-		-		-		-		50000⁸		41619^9,16		-		-		-		-
62.	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего					80931,6¹		-		-		2000		1458		-		-		50000⁸		27978^9,16		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				3458		-		-		2000		1458		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1242		77473,6		-		-		-		-		-		-		50000⁸		27978^9,16		-		-		-		-
63.	Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего					86750,5¹		-		-		-		2500		1480,5⁶		660,6⁴		50000⁸		32770		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2018 год				3980,5		-		-		-		2500		1480,5⁶		660,6⁴		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1240		82770		-		-		-		-		-		-		50000⁸		32770		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.	Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего					270870¹		-		-		9044		45500		216826		145776^4,14		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				9044		-		-		9044		500		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2018 год		3923,18		261826		-		-		-		45000		216826		145776^4,14		-		-		-		-		-		-
65.	Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего					316877,3¹		-		-		11366,3		21963,7		285511		198117⁴		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				11366,3		-		-		11366,3		1963,7		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2018 год		5301,1		305511		-		-		-		20000		285511		198117⁴		-		-		-		-		-		-
66.	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего					78098¹		-		-		-		3744¹⁸		-		75554¹⁴		56603,7⁷		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				3744¹⁸		-		-		-		3744¹⁸		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2019 год		1280		75554		-		-		-		-		-		75554¹⁴		56603,7⁷		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.	Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего			2000		1908,2¹		-		-		-		1273,8		3733,7^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				1908,2		-		-		-		1273,8		3733,7^3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68.	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего					123285,5¹		-		-		-		3925		1483,3^3,6		70000¹⁴		50183		29247,3^9,16		78484,4^10,13		81764,8¹¹		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				3852,1		-		-		-		3925		1483,3^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2023 год		2040,1		119433,4		-		-		-		-		-		70000¹⁴		50183		29247,3^9,16		78484,4^10,13		81764,8¹¹		-		-
69.	Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск	2013 год		4586,3		75292,4		75292,4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70.	Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего					107551,5¹		-		-		-		1806,3		1806,2³		52500¹⁴		107142,3^7,8		6137,9⁹		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				1806,3		-		-		-		1806,3		1806,2³		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2020 год		3300		105745,2		-		-		-		-		-		52500¹⁴		107142,3^7,8		6137,9⁹		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71.	Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего					62758¹		-		-		-		1945		1268,1³		22333		44111,1^7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				1945		-		-		-		1945		1268,1³		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2020 год		1482,7		60813		-		-		-		-		-		22333		44111,1^7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72.	Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего			1800		1739,5¹		-		-		-		3670		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				1739,5		-		-		-		3670		-		-		-		-		-		-		-		-
73.	Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего					33115,2¹		-		-		-		1450		-		278,8		15000		26988,1⁹		14,9^10,13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год				1632,2		-		-		-		1450		-		278,8		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		514		31483		-		-		-		-		-		-		15000		26988,1⁹		14,9^10,13		-		-		-
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74.	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего					208128¹		1783		2967		-⁵		2967		37200⁶		136903,1⁴		105123,6⁷		23435,5^9,16		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				4750		1783		2967		-⁵		2967		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		2826,51		203378		-		-		-		-		37200⁶		136903,1⁴		105123,6⁷		23435,5^9,16		-		-		-		-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75.	Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего					67313¹		-		-		-		2495		2495³		1996⁴		30000⁸		63553,6⁹		33225,7¹³		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год				2495		-		-		-		2495		2495³		1996⁴		-		-		-		-		-		-
	строительство	2022 год		1782,3		64818		-		-		-		-		-		-		30000⁸		63553,6⁹		33225,7¹³		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76.	Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего					53343,9		31500		21843,9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2014 год		1870		53343,9		31500		21843,9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
77.	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск¹⁹, - всего					36255¹		-		-		-		1556		-		17292		34699⁷		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				1556		-		-		-		1556		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		841,7		34699		-		-		-		-		-		17292		34699⁷		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78.	Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего			4810		13823,6¹		-		-		-		15365,9		1773,6^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				13823,6		-		-		-		15365,9		1773,6^3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79.	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего					3576,6¹		-		-		-		3576,7		3576,6³		100000¹⁴		99727		30000^9,16		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				3576,6		-		-		-		3576,7		3576,6³		-		-		-		-		-		-		-
	строительство			4300		30000		-		-		-		-		-		100000¹⁴		99727		30000^9,16		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80.	Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего			1800		3757,1¹		-		-		-		1298		3234⁶		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				3757,1		-		-		-		1298		3234⁶		-		-		-		-		-		-		-
81.	Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка	2016 год		11060,7		300000		-		-		-		300000		-		-		-		-		-		-		-		-

Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82.	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда	2013 год		182,1		7000		7000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83.	Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда	2013 год		3310,5		235089		235089		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84.	Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск	2014 год		2657,2		294400		-		294400		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85.	Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль	2015 год		461,6		4000		-		-		4000		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86.	Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут	2014 год		4273		200002		-		200002		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87.	Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего					104178⁹		-		-		-		5600		5600^3,6		52480		83050,6^7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				5600		-		-		-		5600		5600^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		2391,29		98578		-		-		-		-		-		52480		83050,6^7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88.	Строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего					379568,8¹		-		-		-		10355,8		10355,7^3,6		-		100000⁸		194746,3^9,16		116368,3^10,13		2000		104000		82205
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год				6000		-		-		-		10355,8		10355,7^3,6		-		-		-		-		2000		4000		-
	строительство	2024 год		4709,65		373568,8		-		-		-		-		-		-		100000⁸		194746,3^9,16		116368,3^10,13		-		100000		82205
89.	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего					151462,3¹		-		-		912,2		1949,7		821,5^3,6		-		50000⁸		89119^9,16		37673,6^10,13		1000		50000		44819
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год				4750,4		-		-		912,2		1949,7		821,5^3,6		-		-		-		-		1000		2000		-
	строительство	2024 год		1199,3		146711,9		-		-		-		-		-		-		50000⁸		89119^9,16		37673,6^10,13		-		48000		44819
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
90.	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего					44635,6¹		-		-		-		1400,6		-		-		20000		37113,7⁹		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				1400,6		-		-		-		1400,6		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1081,4		43235		-		-		-		-		-		-		20000		37113,7⁹		-		-		-		-
91.	Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего					65640,5¹		-		-		-		1490		-		30726		58246,3^7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				1490		-		-		-		1490		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1312,65		64150,5		-		-		-		-		-		30726		58246,3^7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего					372902¹		-		13210		3850		7000		198552		254412,1⁴		10622⁷		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				17060		-		13210		3850		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2019 год		9486,66		355842		-		-		-		7000		198552		254412,1⁴		10622⁷		-		-		-		-		-
93.	Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего					379475¹		-		-		6618		618³		1400		200000		171457		237100,3⁹		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год				8018		-		-		6618		618³		1400		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		7282		371457		-		-		-		-		-		200000		171457		237100,3⁹		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94.	Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего					102367¹		-		-		-		5015		4990³		59810¹⁴		43214,7^7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				4990		-		-		-		5015		4990³		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1756,5		97377		-		-		-		-		-		59810¹⁴		43214,7^7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95.	Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области	2013 год		1431		116000		116000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96.	Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего			800		-¹		-		-		-		2612,7		2600^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				-		-		-		-		2612,7		2600^3,6		-		-		-		-		-		-		-
97.	Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего					4625,9¹		-		-		-		5208		1380^3,6		-		15000⁸		-¹⁷		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				4625,2		-		-		-		5208		1380^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	строительство					-		-		-		-		-		-		-		15000⁸		-¹⁷		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98.	Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего			1830		380		-		-		-		380		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				380		-		-		-		380		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99.	Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего			5800		-¹		-		-		-		6950		6950^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				-		-		-		-		6950		6950^3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100.	Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего			3900		50¹		-		-		-		500		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				50		-		-		-		500		-		-		-		-		-		-		-		-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101.	Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего					1705842,3¹		385927,9		-		1500		12183		-		26568¹⁴		817933,4^7,8		-¹⁷		400000¹⁰		481300¹¹		400000		50481
	в том числе:
	приобретение	2013 год		11200		385927,9		385927,9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	проектные и изыскательские работы	2019 год				19433,4		-		-		1500		12183		-		26568¹⁴		17933,4⁷		-		-		-		-		-
	реконструкция	2024 год		15200		1300481		-		-		-		-		-		-		800000⁸		-¹⁷		400000¹⁰		481300¹¹		400000		50481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102.	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего					73412,3		73412,3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		1862		73412,3		73412,3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
103.	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего					12364,8¹		6064,2		6100		6100		5000		-		5000¹⁴		4990^7,8		-^9,16,17		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы					200,6		-		-		-		5000		-		5000¹⁴		4990^7,8		-^9,16,17		-		-		-		-
	строительство			5323		12164,2		6064,2		6100		6100		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104.	Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры	2013 год		1575,5		30000		30000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
105.	Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово	2013 год		522		4000		4000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
106.	Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск	2013 год		526		7200		7200		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
107.	Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль	2013 год		627,7		14542,2		14542,2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего					464526,5¹		8220		-		157246,5		206730¹²		295652,8^3,6		77910⁴		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				15736,5		8220		-		7516,5		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2018 год		7201		448790		-		-		149730		206730¹²		295652,8^3,6		77910⁴		-		-		-		-		-		-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109.	Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь	2013 год		3825,3		198126		198126		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110.	Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе	2013 год		6658		341386,5		341386,5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего					310000¹		310000		-		-		1500		3500⁶		5000¹⁴		5000⁸		-¹⁷		-		-		-		-
	в том числе:
	приобретение	2013 год		5842,4		310000		310000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	проектные и изыскательские работы	2019 год						-		-		-		1500		3500⁶		5000¹⁴		5000⁸		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112.	Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего			8000		-¹		-		-		-		-		-		-		17200⁸		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год				-		-		-		-		-		-		-		17200⁸		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113.	Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего			8000		27980,2		-		-		-		-		-		-		15500		25738,5^9,16		15419,8¹³		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год				27980,2		-		-		-		-		-		-		15500		25738,5^9,16		15419,8¹³		-		-		-
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114.	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего					1484722		-		-		2000		8000		8000^3,6		10000		10000^7,8		946711		921066,4^10,13		537320		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год				691		-		-		2000		8000		8000^3,6		10000		10000^7,8		-		-		-		-		-
	строительство	2023 год		8944		1484031		-		-		-		-		-		-		500000⁸		946711		921066,4^10,13		537320		-		-
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.	Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего					5901230,2¹		1246725,1		1481762,1		1550000		1522350,7¹²		801640,1^3,6		461112¹⁴		459659,5⁷		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2019 год		32516,2		5901230,2		1246725,1		1481762,1		1550000		1522350,7¹²		801640,1^3,6		461112¹⁴		459659,5⁷		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116.	Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего					2811686,2		-		-		-		-		-		-		17805,5^8,20		26951		210377^10,13		997755,6¹¹		700000		873663
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год				44756,5		-		-		-		-		-		-		17805,5^8,20		26951		10377¹³		-		-		-
	строительство	2024 год		16514,5		2766929,7		-		-		-		-		-		-		-		-		200000¹⁰		997755,6¹¹		700000		873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего					1009597,2¹		-		22000		10780⁵		-		-		-		263228,2		860607,5⁹		601853,9¹³		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				22000		-		22000		10780⁵		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		12400,3		987597,2		-		-		-		-		-		-		263228,2		860607,5⁹		601853,9¹³		-		-		-
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118.	Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего					686994,5¹		-		-		-		4000		15000⁶		198087,3^4,14		518008,2^7,8		343764,9⁹		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год				16900		-		-		-		4000		15000⁶		12900⁴		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		6864		670287,4		-		-		-		-		-		185187,3¹⁴		518008,2^7,8		343764,9⁹		-		-		-		-
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего					1537801,4		793188,4		-		525090		468287,4¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2016 год		14412,8		1537801,4		793188,4		-		525090		468287,4¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120.	Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего					22700		-		-		-		-		-		-		9900⁸		12800		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год				22700		-		-		-		-		-		-		9900⁸		12800		-		-		-		-
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121.	Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего					442061¹		-		-		-		2000		8141,6^3,6		200000		318128,4⁷		226049,2^9,16		35069,3¹³		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				10000		-		-		-		2000		8141,6^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		4510,4		432061		-		-		-		-		-		200000		318128,4⁷		226049,2^9,16		35069,3¹³		-		-		-
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122.	Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего					2445996,7¹		-		24000		-		-		-		260622,1		845244,1⁷		976457,2^9,16		798517,9^10,13		942992,4¹¹		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год				24000		-		24000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2023 год		12489,59		2421996,7		-		-		-		-		-		260622,1		845244,1⁷		976457,2^9,16		798517,9^10,13		942992,4¹¹		-		-
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
123.	Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего					1009567,5¹		-		-		-		2000		8000⁶		250000		349850,4⁷		361062,5⁹		502076,1^10,13		285622,2¹¹		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				10000		-		-		-		2000		8000⁶		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2022 год		4573,8		999567,5		-		-		-		-		-		250000		349850,4⁷		361062,5⁹		502076,1^10,13,		285622,2¹¹		-		-
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего					-¹		-		-		-		-		-		10700		14500^7,8		-^9,16		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год				-		-		-		-		-		-		10700		14500^7,8		-^9,16		-		-		-		-
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125.	Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск					1743377,1		-		-		-		-		-		-		13683,3⁸		19561,8		18500¹³		500000		600000		610132
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год				33245,1		-		-		-		-		-		-		13683,3⁸		19561,8		18500¹³		-		-		-
	строительство	2024 год		11075,59		1710132		-		-		-		-		-		-		-		-		-		500000		600000		610132
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126.	Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего			2080		4369		-		-		-		-		-		-		3600		4369^9,16		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год				4369		-		-		-		-		-		-		3600		4369^9,16		-		-		-		-
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего					11900		-		-		-		-		-		-		4900		7000		7000¹³		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год		2600		11900		-		-		-		-		-		-		4900		7000		7000¹³		-		-		-
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128.	Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего					1323771,3		550000		216317,3		380200		187496,1¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2016 год		19316,7		1323771,3		550000		216317,3		380200		187496,1¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129.	Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома	2015 год		308,2		13260		-		-		13260		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике, г. Чебоксары
130.	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего			3680		2145¹		-		-		2145		793		792,9^3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				2145		-		-		2145		793		792,9^3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131.	Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край	2014 год		776,7		44400		-		44400		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
132.	Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края	2015 год		790,2		75056		-		-		75056		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133.	Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего					159890¹		-		-		2198		68021,1¹²		156057,5^3,6		86420,4^4,14		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				2892		-		-		2198		1764,1¹²		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2018 год		1995,6		156998		-		-		-		66257		156057,5^3,6		86420,4^4,14		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134.	Строительство здания Нюксенского районного суда - всего					32819		-		-		2307		30512		-		-				-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				2307		-		-		2307		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2016 год		484,06		30512		-		-		-		30512		-		-		-		-		-		-		-		-
135.	Строительство здания Кадуйского районного суда - всего					31994		-		-		2307		30512		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				2307		-		-		2307		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2016 год		484,06		29687		-		-		-		30512		-		-		-		-		-		-		-		-
136.	Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего					333607,8¹		-		-		-		7251,3		7251,3³		200000		304419,8^7,8		131233,3^9,16		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				7251,3		-		-		-		7251,3		7251,3³		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		5719,2		326356,5		-		-		-		-		-		200000		304419,8^7,8		131233,3^9,16		-		-		-		-
137.	Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего					68090		68090		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год				3440		3440		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2013 год		1120		64650		64650		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
138.	Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего					67980		67980		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год				4760		4760		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2013 год		1000		63220		63220		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего					386247,5¹		-		184440		5884		2176,7		77209		108712¹⁴		46851,7^7,8		-		54303¹⁰		54303		-		-
	в том числе:
	приобретение	2014 год		4943,7		184440		-		184440		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	проектные и изыскательские работы	2016 год				8060,7		-		-		5884		2176,7		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2023 год		5793,36		193746,8		-		-		-		-		77209		108712¹⁴		46851,7^7,8		-		54303¹⁰		54303		-		-
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону²¹
140.	Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего					1404887,4¹		-		-		-		3167		37223⁶		550796		819366,9^7,8		811297,7⁹		18644¹³		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				37500		-		-		-		3167		37223⁶		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		14845		1367387,4		-		-		-		-		-		550796		819366,9^7,8		811297,7⁹		18644¹³		-		-		-
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141.	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего					375645,1¹		-		-		-		9308		14764⁶		196786¹⁴		315797,6^7,8		144583,5^9,16		151186,5^10,13		260393,3¹¹		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				24072		-		-		-		9308		14764⁶		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2023 год		2177		351573,1		-		-		-		-		-		196786¹⁴		315797,6^7,8		144583,5^9,16		151186,5^10,13		260393,3¹¹		-		-
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142.	Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа	2017 год		14260,9		1562000		-		-		-		-		1562000		-		-		-		-		-		-		-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143.	Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего					11023		-		-		-		-		-		-		11023⁸		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год				11023		-		-		-		-		-		-		11023⁸		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
144.	Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего					1214829,2		-		-		-		-		-		-		-		95000		72574,5^10,13		703463,2¹¹		200000		216366
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год				95000		-		-		-		-		-		-		-		95000		72574,5^10,13		-		-		-
	реконструкция с элементами реставрации	2024 год		6354,7		1119829,2		-		-		-		-		-		-		-		-¹⁷		-		703463,2¹¹		200000		216366
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
145.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего					2906656																		43556¹⁰		964029		1048781		850290
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год				43556		-		-		-		-		-		-		-		-		43556¹⁰		-		-		-
	строительство	2024 год		20176		2863100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		964029		1048781		850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
146.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - всего					1781767		-		-		-		-		-		-		-		-		39055,6¹⁰		537161,4¹¹		600000		641767
	в том числе:
	проектные и изыскательские	2022 год				37161,4		-		-		-		-		-		-		-		-		39055,6¹⁰		37161,4¹¹		-		-
	строительство	2024 год		14768		1741767		-		-		-		-		-		-		-		-		-		500000		600000		641767
	Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово
147.	Приобретение здания для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, г. Кемерово	2021 год		28669		3409880,3		-		-		-		-		-		-		-		-		3409880,3		-		-		-
148.	Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов²²					12724354,2		-		-		-		--		-		-		-		-		939500²⁴		3288338,2²⁴		4065319		4431197
	Итого					83491648,8		5581920		5732498,6²		5783944⁵		7060082¹²		8686640,3³		9942496,9⁴		13693717,8⁷		9559215,9^9,17		9821132,3		10087965,6		8306100		8306100
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы					1554660,7²³		90326,8		404282,6		173554,3		271065,8		231460,8		122618,7		201559,8⁷		191420,3		217482,9		55347,6		14000		-
	публичный технологический и ценовой аудит					122,5		-		-		-		-		-		-		122,5		-		-		-		-		-
	строительство, реконструкция, приобретение					69212511,4		5491593,2		5328216		5610389,7		6789016,2		8455179,5		9819878,2		13492035,5⁷		9367795,6		8664149,4		6744279,8		4226781		3874903

------------------------------

¹ С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

² С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

³ Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - 618 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

⁴ С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей;

реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей.

⁵ С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей.

⁶ Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

⁷ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

⁸ Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

⁹ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей.

¹⁰ Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва -181 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей.

¹¹ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4¹ Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей;

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.

¹² В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей;

строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей;

строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей;

строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - 248764,4 тыс. рублей.

¹³ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4¹ Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей.

¹⁴ Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

¹⁵ Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.

¹⁶ Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.

¹⁷ Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.

¹⁸ Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

¹⁹ В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

²⁰ Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей.

²¹ В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

²² Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.

²³ В соответствии с параметрами федерального бюджета.

²⁴ По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:

не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4¹ Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей. ".

------------------------------

6. В приложении N 5 к указанной Программе:

а) в позиции 4 цифры "8423,9⁴" заменить цифрами "8423,9^3,4";

б) в позиции 5:

в субпозиции, касающейся строительства, слова "2021 год⁹" заменить словами "2022 год";

в субпозиции "Всего" и субпозиции, касающейся строительства, цифры "61528,8⁴" заменить цифрами "61528,8^3,4", в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3⁴";

в) в позиции "Итого":

в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";

в субпозиции, касающейся строительства, реконструкции, приобретения, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";

г) дополнить сноску 3 абзацами следующего содержания:

"за 2021 год в размере 30361,3 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, в размере 3043 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, в размере 27318,3 тыс. рублей.";

д) сноску 4 после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"в 2021 году в размере 26462,3 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск.".

7. В приложении N 6 к указанной Программе:

а) в позиции "Всего по Программе":

цифры "109552,34¹", "10040,05^1,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,52¹", "10025,98^1,5" и "10114,42^1,6";

в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), цифры "90189,82¹", "10037,38^1,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "94296¹", "10023,31^1,5" и "10114,42^1,6";

б) в разделе II:

в позиции "Всего" цифры "91921,15¹", "10037,38^1,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "96027,33¹", "10023,31^1,5" и "10114,42^1,6";

в позиции "Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)":

цифры "86548,81¹", "10037,38^1,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "90654,99¹", "10023,31^1,5" и "10114,42^1,6";

в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "79932,2¹", "9835,2^1,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "84038,38¹", "9821,13^1,5" и "10087,96^1,6";

в субпозиции, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46¹";

в) сноску 1 изложить в следующей редакции:

"¹ С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";

г) сноску 5 изложить в следующей редакции:

"⁵ Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";

д) дополнить сноской 6 следующего содержания:

"⁶ С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по следующим объектам:

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".

8. В приложении N 7 к указанной Программе:

а) в позиции "Всего по Программе":

цифры "109552,34¹", "10040,05^1,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,52¹", "10025,98^1,4" и "10114,42^1,5";

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "96534,77¹", "9837,87^1,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "100640,95¹", "9823,8^1,4" и "10087,96^1,5";

в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46¹";

б) в позиции "Государственные капитальные вложения - всего":

цифры "90189,82¹", "10037,38¹" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "94296¹", "10023,31¹" и "10114,42^1,5";

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "83173,43", "9835,2^1,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "87315,78", "9821,13^1,4" и "10087,96^1,5";

в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46¹";

в) сноску 1 изложить в следующей редакции:

"¹С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";

г) сноску 4 изложить в следующей редакции:

"⁴ Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";

д) дополнить сноской 5 следующего содержания:

"⁵ С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)