Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 8 января 2021 г. - Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 2351

См. предыдущую редакцию

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1406
"О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

С изменениями и дополнениями от:

24 июня, 22 ноября 2013 г., 15 февраля, 15 августа, 25 декабря 2014 г., 18 августа, 25 декабря 2015 г., 23 декабря 2016 г., 10 апреля, 14 декабря 2017 г., 3 октября, 24 декабря 2018 г., 25 декабря 2019 г., 21 мая, 29 декабря 2020 г., 14 сентября, 23 декабря 2021 г., 20 октября 2022 г., 14 октября 2023 г., 15 июля 2024 г.

 

Правительство Российской Федерации постановляет:

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 8 января 2021 г. - Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 2351

См. предыдущую редакцию

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы".

2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период включать Программу, утвержденную настоящим постановлением, в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

 

Москва

27 декабря 2012 г. N 1406

 

Информация об изменениях:

Федеральная целевая программа изменена с 8 января 2021 г. - Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 2351

См. предыдущую редакцию

Федеральная целевая программа
"Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1406)

С изменениями и дополнениями от:

24 июня, 22 ноября 2013 г., 15 февраля, 15 августа, 25 декабря 2014 г., 18 августа, 25 декабря 2015 г., 23 декабря 2016 г., 10 апреля, 14 декабря 2017 г., 3 октября, 24 декабря 2018 г., 25 декабря 2019 г., 21 мая, 29 декабря 2020 г., 14 сентября, 23 декабря 2021 г., 20 октября 2022 г., 14 октября 2023 г., 15 июля 2024 г.

 

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 24 октября 2023 г. - Постановление Правительства России от 14 октября 2023 г. N 1702

См. предыдущую редакцию

Паспорт
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

 

Наименование Программы

-

федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

Дата принятия решения о разработке Программы

-

распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 1735-р

Государственный заказчик - координатор Программы

-

Министерство экономического развития Российской Федерации

Государственные заказчики Программы

-

Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации,

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации упразднен в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"),

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации,

Министерство экономического развития Российской Федерации,

Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставов

Основной разработчик Программы

-

Министерство экономического развития Российской Федерации

Цели Программы

-

повышение качества осуществления правосудия;

совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций

Задачи Программы

-

обеспечение открытости и доступности правосудия;

создание необходимых условий для осуществления правосудия;

обеспечение независимости судебной власти;

построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения; модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации

Целевые индикаторы и показатели Программы

-

доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц (процентов);

доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц (процентов);

количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц);

количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц);

количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц);

доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем количестве судов общей юрисдикции (процентов);

количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи (единиц) (начиная с 2021 года);

количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года);

количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года);

внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий);

количество федеральных и мировых судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек);

количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек);

количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек) (начиная с 2020 года);

размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров);

количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц);

повторные экспертизы после экспертиз государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов);

фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации (процентов);

интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов);

количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц);

количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц); количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц);

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц);

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц);

объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)

Сроки реализации Программы

-

2013 - 2024 годы

Объем и источники финансирования Программы

-

общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2013 - 2024 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 113607,31 млн. рублей, в том числе:

капитальные вложения - 94244,79 млн. рублей;

прочие нужды - 19362,52 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров;

обеспечение доступности и открытости правосудия;

повышение авторитета судебной власти;

создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе;

обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах;

повышение качества исполнения судебных актов и проводимых судебных экспертиз

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к судебной системе.

Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в любом правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она защищает одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности.

Российская Федерация в соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации провозглашена правовым государством.

Правовое государство характеризуется в том числе самостоятельной и независимой судебной системой, эффективно обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов граждан и юридических лиц.

Создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране напрямую связано с эффективностью судебной системы. Немаловажным фактором привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации является развитие судебной системы, которая могла бы эффективным образом исполнять свои полномочия и обеспечивать должную защиту прав и интересов сторон.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, для повышения эффективности политико-правовых институтов и обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации необходимо решение следующих проблем:

защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;

проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений;

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции (а не регистрироваться в оффшорах) и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

борьба с коррупцией;

существенное улучшение доступа к информации о деятельности государственных органов;

кадровое обеспечение эффективного выполнения государственных функций и реализации государственных социальных гарантий.

Задачи, поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, являются основополагающими для развития судебной системы России.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной информированностью граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием необходимых условий для осуществления правосудия и др.

В этой связи требуется скорейшее внедрение в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных актов и судебно-экспертную деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых судебно-экспертными учреждениями экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений.

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" необходимо внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование административного судопроизводства и направленных на повышение доступности правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении споров с органами государственной власти Российской Федерации, обеспечение права общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции или арбитражные суды по вопросам защиты интересов граждан, а также на уточнение подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по экономическим делам в целях исключения возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования.

Реализация предлагаемых изменений в законодательство Российской Федерации, а также мероприятий, направленных на развитие судебной системы России, определенных Президентом Российской Федерации в качестве основных, в частности совершенствование системы размещения судебных решений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечение доступа к этим решениям, потребует значительного укрепления материально-технической базы органов судебной власти.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) по созданию мобильного правосудия, электронного правосудия, внедрению программных средств аналитического обеспечения деятельности и осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а также формирование электронных дел и формирование электронного архива судебных дел позволят обеспечить доступ граждан к правосудию, качественную и эффективную работу судов.

В целях технического обеспечения прав граждан на участие в судебных заседаниях и повышения уровня доступности правосудия предлагается предусмотреть мероприятия по развитию использования в судах системы видео-конференц-связи.

Важнейшим фактором обеспечения доступа к правосудию являются создание необходимых условий для осуществления правосудия, то есть размещение федеральных судов в зданиях, отвечающих современным требованиям осуществления правосудия по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, а также обеспечение возможности:

участия граждан в проведении открытых судебных заседаний;

проведения закрытых судебных заседаний;

участия в судебных заседаниях подсудимых, обвинителей, защитников, потерпевших, свидетелей и других участников судебного процесса, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи;

тайны совещаний судей, присяжных заседателей и арбитражных заседателей;

допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность;

воспроизведения фото-, кино-, аудио- и видеоматериалов в процессе судебного заседания;

надлежащего размещения судей и аппарата суда в служебных помещениях;

надлежащего временного содержания подсудимых и исполнения обязанностей конвойной службой Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствующих помещениях судов при рассмотрении уголовных дел;

надлежащего исполнения обязанностей работниками Федеральной службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;

хранения и осмотра вещественных доказательств;

ознакомления с материалами дел для прокуроров, адвокатов и иных участников судебных процессов под контролем работников аппарата суда;

архивного хранения текущих и законченных производством судебных дел;

организации работы с юридической литературой;

получения и обмена информацией с использованием современных электронных средств связи общего пользования.

Кроме того, в связи с образованием в составе Российской Федерации в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, подписанным 18 марта 2014 г. в г. Москве и ратифицированным 21 марта 2014 г., новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя существует необходимость создания надлежащих условий для осуществления независимого правосудия на территориях указанных субъектов Российской Федерации.

В этой связи осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий судов является по-прежнему актуальным.

Внедрение в деятельность судов современных информационных технологий позволило поднять на качественно иной уровень организацию их деятельности.

Ключевым средством информатизации Верховного Суда Российской Федерации стали информационные системы Верховного Суда Российской Федерации, сведения о которых внесены в Федеральную государственную информационную систему координации информатизации.

Указанные системы представляют собой совокупность информационных ресурсов и комплексов средств автоматизации функциональных подсистем, сетей связи и передачи данных, включая официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.

Информационные системы Верховного Суда Российской Федерации предназначены для повышения эффективности работы судей и работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации, открытости и доступности правосудия, обеспечения электронного судопроизводства и доступа граждан к информации о деятельности Верховного Суда Российской Федерации.

Вместе с тем одной из нерешенных остается проблема необоснованно длительных сроков судопроизводства. Ее решение напрямую связано с минимизацией сроков производства судебных экспертиз, результаты которых активно используются в целях установления обстоятельств по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

В этой связи в рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по созданию условий для осуществления качественных экспертиз государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, которые являются независимой структурой государственных судебных экспертов, не подчиненной органам дознания и следствия, свободной от какой бы то ни было ведомственной заинтересованности, и имеют на сегодняшний день наиболее полную нормативно-правовую базу по судебной экспертизе.

Вместе с тем возможности государственной судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации ограничены бюджетным финансированием, сегодня они уже практически исчерпаны и не соответствуют в полной мере возросшим потребностям судов в производстве экспертиз, в первую очередь строительно-технических, автотехнических и автооценочных, финансово-экономических, товароведческих, экологических, лингвистических, психологических, компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз.

Реализация мероприятий Программы по созданию условий для осуществления качественных экспертиз судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации и внедрению в судебно-экспертную деятельность современных информационных технологий, а также оснащение учреждений современной приборной базой позволят улучшить качество осуществляемых экспертиз и сократить сроки их производства, что повлияет на сокращение сроков судопроизводства.

Одним из основных аспектов качества правосудия является исполнение судебного акта в разумный срок.

Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, создание необходимых условий для эффективного осуществления принудительного исполнения судебных актов будут способствовать построению эффективной системы исполнительного производства, повышению открытости и доступности системы принудительного исполнения.

Обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений являются основными направлениями дальнейшего развития судебной системы.

Эффективность решения проблем в деятельности судебной системы программно-целевыми методами подтверждается положительным опытом реализации федеральных целевых программ "Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы и "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы. В этой связи использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития существующей судебной системы с целью обеспечения ее соответствия требованиям правового государства.

На современном этапе судебная система функционирует в условиях осуществления в государстве интенсивных социально-экономических процессов и реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость перехода судов на качественно новый уровень деятельности. В связи с этим необходимы серьезная государственная поддержка и применение программно-целевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности судов.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с развитием судебной системы и системы исполнения судебных решений, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

значением эффективной работы органов правосудия для построения правового государства;

тесной взаимосвязью процессов социально-экономического развития общества и сферы правосудия;

сложностью организационной структуры судебной системы, особыми требованиями к ее формированию и функционированию.

Использование программно-целевого метода позволит создать условия и предпосылки для максимально эффективного использования финансовых ресурсов в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития правосудия.

С учетом изложенного с целью обеспечения преемственности Программы и федеральных целевых программ, реализованных в предшествующие периоды, использование в 2013 - 2024 годах программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для качественного обновления и создания в Российской Федерации системы правосудия, адекватной требованиям правового государства.

Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед судебной системой, в 2012 году были рассмотрены и проанализированы 2 сценария формирования и реализации Программы, предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями решаемых задач.

Первый сценарий (реалистичный) опирался на подходы, которые были разработаны в федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, и являлся логическим ее продолжением. Финансовое обоснование сценария сводилось к решению комплекса текущих задач и мероприятий за 8 лет, к которым добавлялись новые мероприятия, обусловленные современными потребностями развития судебной системы.

Второй сценарий (оптимистичный) исходил из необходимости достижения тех же стратегических целей и решения задач Программы, но уже за 5 лет и за счет большего размера средств федерального бюджета.

Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения в 2012 году выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший размер затрат на реализацию мероприятий Программы в течение 8 лет при сохранении высоких показателей эффективности Программы.

Вместе с тем в ходе исполнения Программы выявлена необходимость продолжения реализации мероприятий Программы до 2024 года с сохранением программно-целевого метода решения проблемы.

Основным риском, связанным с использованием программно-целевого метода решения проблемы, является недостаточность финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами.

Вместе с тем в целях реализации программно-целевым методом комплекса мероприятий по совершенствованию и развитию судебной системы предусматривается формирование централизованных механизмов их координации, а также системы индикаторов и показателей изменений в сфере правосудия, что должно обеспечить контроль за реализацией мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от реализации Программы к минимуму.

 

II. Цели и основные задачи Программы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели

 

Целями Программы являются повышение качества осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Для достижения указанных целей является необходимым решение следующих задач:

обеспечение открытости и доступности правосудия;

создание необходимых условий для осуществления правосудия;

обеспечение независимости судебной власти;

построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения;

модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение комплекса мероприятий по следующим направлениям:

информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы;

строительство, реконструкция и приобретение зданий для судов, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации;

оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности, а также обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов;

внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление их материально-технической базы и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой;

внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, включая создание единой автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов и электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;

обеспечение судей жилыми помещениями, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов и мировых судей, предоставление работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов субсидий на приобретение жилых помещений.

Реализация Программы предусматривается в 2013 - 2024 годах.

Срок реализации Программы является достаточным для получения ощутимых общественно значимых результатов, связанных с достижением поставленных ею основных целей и задач по обеспечению открытости и прозрачности правосудия, повышению эффективности и качества рассмотрения дел, созданию необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечению доступности правосудия, обеспечению независимости судей, повышению уровня исполнения судебных решений и развитию системы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

В Программе предусматривается реализация комплекса скоординированных мероприятий по приоритетным направлениям развития судебной власти и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем этапы ее реализации не выделяются.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (нарастающим итогом или ежегодно), определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении N 1. Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 2.

 

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 24 октября 2023 г. - Постановление Правительства России от 14 октября 2023 г. N 1702

См. предыдущую редакцию

III. Мероприятия Программы

 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий Программы.

По направлению, касающемуся капитальных вложений, в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности в рамках Программы будут осуществляться строительство, реконструкция и приобретение зданий для арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

За время реализации Программы предполагается ввести в действие 93 здания федеральных судов общей юрисдикции и управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 18 зданий арбитражных судов, 7 зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и 16 административных зданий управлений Федеральной службы судебных приставов в субъектах Российской Федерации.

Перечни строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Программы, по соответствующим государственным заказчикам Программы приведены в приложениях N 3 - 5.

В рамках Программы также планируется осуществление мероприятий по обеспечению около 800 судей жилыми помещениями, что позволит реализовать государственные социальные гарантии, закрепленные Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".

Информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы по направлению, касающемуся прочих нужд, обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской Федерации.

Внедрение автоматизированных систем в деятельность органов судебной власти приведет к значительному сокращению нарушений процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению количества незавершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к информации и повысит качество и эффективность работы аппаратов судов.

В рамках реализации мероприятий Программы по информатизации судебной системы должны быть обеспечены:

открытость и доступность для граждан информации о деятельности судов Российской Федерации;

предоставление возможности гражданам использовать информационные технологии как при получении информации о деятельности судов Российской Федерации, так и на каждом этапе судебного процесса, начиная со дня обращения в суд до окончания судебного процесса;

снижение нагрузки на судей и работников аппаратов судов посредством оптимизации деятельности судебного делопроизводства и деятельности судов Российской Федерации по отправлению правосудия.

В частности, в целях развития информационно-коммуникационных технологий в Верховном Суде Российской Федерации и судах общей юрисдикции в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного пространства Верховного Суда Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также обеспечение высокого уровня ее доступности, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями за счет развития и внедрения программно-технических решений государственной автоматизированной системы "Правосудие" в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

создание комплекса сканирования и хранения электронных образов судебных документов, а также проведение работ по переводу судебных архивов в электронный вид;

создание условий для электронного судопроизводства, предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий документов и ознакомления с материалами дела;

создание технических условий для обеспечения взаимодействия судов общей юрисдикции с информационными системами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и других ведомств в электронном виде;

оснащение судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации программным обеспечением и ключевыми носителями для ведения электронного документооборота с применением электронной подписи;

оснащение федеральных судов общей юрисдикции комплектами оборудования для допроса потерпевших и свидетелей без возможности их визуального наблюдения;

повышение качества работы судов (быстрое и качественное разрешение судебных дел), повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических средств оцифровки документов и оборудования видео-конференц-связи.

По итогам реализации указанных мероприятий предусмотрено оснащение 2528 зданий федеральных судов общей юрисдикции системами видеопротоколирования хода судебных заседаний, 7372 залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции - системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 95 процентов федеральных судов общей юрисдикции - комплектами видео-конференц-связи.

В целях развития информационных технологий в арбитражной системе предполагается реализация следующих мероприятий:

создание "облачной" вычислительной архитектуры, которая позволит максимально эффективно, надежно и безопасно использовать технологии и специализированное "облачное" программное обеспечение для автоматизации судебного и общего делопроизводства, что в дальнейшем существенно сократит затраты на развертывание, поддержку и модернизацию программного обеспечения;

расширение возможностей использования мобильных устройств в качестве доступа к информационным ресурсам, программным комплексам и базам данных федеральных судов Российской Федерации посредством использования "облачных" технологий для судей и работников аппарата судов - мобильного правосудия;

создание системы персональной видео-конференц-связи судей арбитражных судов Российской Федерации, в частности внедрение программно-аппаратного комплекса видео-конференц-связи судей арбитражных судов, оборудование залов судебных заседаний видеокамерами купольного типа и создание системы хранения видеозаписей всех судебных заседаний;

развитие электронного правосудия и интеграция с информационными системами органов государственной власти;

создание в арбитражных судах специализированных правовых электронных библиотек;

создание мобильных подвижных офисов судей с применением видео-конференц-связи для проведения выездных заседаний в географически удаленных населенных пунктах страны. Такие офисы расширят функциональную возможность отправления правосудия, сделают правосудие более открытым и доступным. В качестве технической базы предполагается использование специального пассажирского микроавтобуса с расширенными функциональными возможностями;

организация входного сканирования всех поступающих в арбитражные суды документов и формирование электронных дел (пилотный проект "Электронное дело").

В рамках направления, включающего оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности и обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов, планируется оснастить здания федеральных судов техническими средствами охраны, в частности турникетами, охранно-пожарной сигнализацией, системами автоматического пожаротушения, системами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, обеспечивающими возможность наблюдения и фиксации обстановки внутри зданий судов и на прилегающей территории, средствами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, шлюзовыми кабинами досмотра персонала и посетителей, рентгенотелевизионными установками для досмотра ручной клади посетителей суда и др.

Внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление материально-технической базы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой, является одним из приоритетных направлений.

В целях повышения уровня оперативности проведения судебных экспертиз необходимо обеспечить создание и ведение единого федерального банка данных судебных экспертиз и экспертных организаций. Для решения этой задачи предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание специализированного федерального центра обработки данных в федеральном бюджетном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, а также региональных центров обработки данных;

внедрение компонентов автоматизированной системы в судебно-экспертных учреждениях и их подразделениях, создание ведомственного удостоверяющего центра для возможности применения электронной цифровой подписи и др.

В процессе реализации Программы планируется создание 2170 автоматизированных рабочих мест, интегрированных в единую информационную сеть. Таким образом, будет налажен коммуникационный обмен данными всего экспертного и административно-управленческого состава государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

Судебная экспертиза относится к наукоемким видам деятельности. В процессе реализации Программы планируется оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации оборудованием, позволяющим решать новые экспертные задачи, включая проведение экспертиз по делам экстремистской направленности, развитие компьютерно-технической экспертизы и оснащение учреждений передвижными криминалистическими лабораториями.

Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также создание телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов позволят повысить прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства и уровень оперативности действий должностных лиц государства в ходе исполнения требований исполнительных документов, что приведет к улучшению принудительного исполнения судебных актов.

Для этого в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;

создание вычислительной инфраструктуры банка данных исполнительных производств регионального уровня, объединенной общей средой мониторинга и репликации данных в каждый территориальный орган Федеральной службы судебных приставов;

создание систем телефонии и видео-конференц-связи, построенных на базе телекоммуникационной системы, объединяющей 2,6 тыс. объектов территориальных органов Федеральной службы судебных приставов;

обеспечение информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, в рамках направления, касающегося прочих нужд, предусматриваются мероприятия по предоставлению более чем 1100 работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 6.

 

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 24 октября 2023 г. - Постановление Правительства России от 14 октября 2023 г. N 1702

См. предыдущую редакцию

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 

В соответствии со статьей 124 Конституции Российской Федерации финансирование судов производится только из федерального бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления правосудия.

Программа реализуется только за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 113607,31 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

капитальные вложения - 94244,79 млн. рублей;

прочие нужды - 19362,52 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 7.

Распределение объемов финансирования подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

 

Информация об изменениях:

Раздел V изменен с 28 сентября 2021 г. - Постановление Правительства России от 14 сентября 2021 г. N 1560

См. предыдущую редакцию

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы

 

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.

Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:

ежеквартально подготавливает доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств по установленной форме;

обеспечивает координацию работы с государственными заказчиками Программы по ее реализации;

осуществляет анализ хода реализации Программы и разработку предложений по повышению эффективности реализации ее мероприятий;

подготавливает предложения о корректировке Программы и продлении либо прекращении срока ее реализации (в случае необходимости);

определяет процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Государственные заказчики Программы:

разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, а также локальные акты, необходимые для выполнения Программы;

осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ее мероприятий;

готовят в случае необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и уточняют затраты на осуществление мероприятий Программы, а также механизм ее реализации;

осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;

организуют размещение информации (в том числе в электронном виде) о ходе и результатах реализации Программы и финансировании ее мероприятий;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

в установленные сроки в случае необходимости разрабатывают предложения о внесении изменений в Программу.

 

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

 

Особенность Программы заключается в том, что важнейшие результаты реализации ее мероприятий выражаются в отложенном по времени социальном эффекте.

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать реализации таких стратегических целей Российской Федерации, как создание необходимой среды для инновационного социально ориентированного типа развития, развитие политико-правовых институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и политических прав граждан и исполнение законодательства Российской Федерации, а также на защиту базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности и независимость суда.

Предполагается в рамках реализации мероприятий Программы в части повышения эффективности политико-правовых институтов решить следующие задачи:

обеспечение действенной защиты прав и законных интересов граждан и формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

существенное улучшение доступа граждан к правосудию, в том числе с использованием современных технологий, и к информации о деятельности судебной системы;

повышение эффективности и устойчивости функционирования финансовых рынков и создание условий для формирования в России международного финансового центра.

В результате выполнения мероприятий Программы предполагаются значительное повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров, обеспечение доступности и открытости правосудия, формирование стабильной и единообразной судебной практики, повышение авторитета судебной власти, создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе, обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах, а также повышение качества исполнения судебных актов и качества проводимых судебных экспертиз.

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и показателей, характеризующих результаты реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственными заказчиками Программы и государственным заказчиком - координатором Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 8.

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках Программы приведена в приложении N 9.

 

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 24 октября 2023 г. - Постановление Правительства России от 14 октября 2023 г. N 1702

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Целевые индикаторы и показатели
реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
(нарастающим итогом или ежегодно)

С изменениями и дополнениями от:

14 сентября 2021 г., 20 октября 2022 г., 14 октября 2023 г.

 

Целевые индикаторы и показатели

2012 год (базовый)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.

Доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц (процентов)

19,1

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц (процентов)

35,5

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц)

1

10

40

65

75

90

100

107

113

 

 

 

 

4.

Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц)

98

640

1250

-

1870

2528

-

-

-

-

-

-

--

5.

Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системой аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц)

1550

4050

6500 1

7372

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем числе судов общей юрисдикции (процентов)

3

20

45

65

80

95

-

-

-

-

-

-

-

7.

Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов/единиц)

20

------

-

25

------

-

65 2

------

919

-

------

934

-

------

1594

-

------

2259

-

------

2500

-

------

2657

-

------

-

-

-

-

-

7.1.

Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи (единиц)

-

-

-

-

-

-

-

6819 4

7044

-

-

-

-

8.

Количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов/единиц)

1

------

-

5

------

-

40 2

------

22

-

------

38

-

------

65

-

------

77

-

------

85

-

------

105

-

------

115

 

 

 

 

9.

Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий):

1945

2003

2063

2130

2197

2264

2283

2302

2882 5

-

-

-

-

10.

Количество судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в федеральных судах общей юрисдикции

-

87

174

261

348

435

-

-

-

-

-

-

-

 

в арбитражных судах

-

33

65

126

180

236

281

327

-

-

-

-

-

 

мировых судей

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

10.1.

Количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах

-

-

-

-

-

-

-

-

74

-

-

-

-

11.

Количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)

-

-

-

5

11

12

9

8

11

-

-

-

-

 

в федеральных судах общей юрисдикции и Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах (нарастающим итогом)

-

170

306

432

549

658

658

658

658

-

-

-

-

 

в арбитражных судах (нарастающим итогом)

-

111

212

280

343

402

457

509

558

-

-

-

-

12.

Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью

(кв. метров):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в судах общей юрисдикции

145

145,5

146

147

148

149,5

151

153

160

165

166,9

167,7

168,5

 

в арбитражных судах

111,5

112,5

115,4

115,4

120,3

123,4

123,4

126,8

131,3

134

137,2

137,9

153

13.

Количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц)

-

-

-

-

2

3

7 3

5

6

7

-

-

-

14.

Повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов)

0,4

0,4

0,35

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

-

-

-

-

14.1.

Фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации (процентов)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов)

100

100

101

102

103

104

105

106

108

-

-

-

-

16.

Информатизация Верховного Суда Российской Федерации (ежегодно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)

-

-

-

-

-

-

3000000

4000000

9370330

-

-

-

-

 

количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)

-

-

-

-

-

-

3500

1000

1039

-

-

-

-

 

количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)

-

-

-

-

-

-

18000

19000

38305

-

-

-

-

 

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц)

-

-

-

-

-

-

1500

3000

6050

-

-

-

-

 

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)

-

-

-

-

-

-

1500

3000

6050

-

-

-

-

 

объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)

-

-

-

-

-

-

110

142

209

-

-

-

-

 

------------------------------

1 Изменение показателей связано с уменьшением финансирования в 2015 году на 670143,8 тыс. рублей.

2 До 2014 года показатели (индикаторы) отражались в процентах, после 2014 года - отражаются в единицах.

3 Значение показателя в 2018 году не достигнуто, бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет.

4 2019 год является базовым годом для расчета показателя.

5 C учетом фактически достигнутых результатов за время реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы".

------------------------------

 

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Методика
сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

 

1. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную и поквартальную оценку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке.

Для определения базовых значений целевых индикаторов и показателей были использованы результаты реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы и данные специальных исследований, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных.

2. Целевые индикаторы, которыми являются доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц и доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц, определяются на основании результатов социологических исследований (опросе общественного мнения), ежегодно проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, в рамках мероприятий по мониторингу реализации Программы.

3. Расчетным способом нарастающим итогом определяются следующие целевые индикаторы и показатели:

доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц;

доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц;

количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), с использованием системы электронного правосудия;

количество федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний;

количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний;

доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем количестве судов общей юрисдикции;

количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи;

количество залов судебных заседаний арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи;

количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний;

внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов;

количество федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями;

количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, за исключением Верховного Суда Российской Федерации;

количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек), за исключением Верховного Суда Российской Федерации;

размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью;

количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, условия размещения которых улучшились;

повторные экспертизы после экспертиз, проведенных государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным;

фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации.

В первый год реализации Программы показатель эффективности реализации Программы определяется по отношению к показателю базового года реализации Программы (в случае если имеется), в последующие годы реализации Программы - по отношению к показателю предыдущего года реализации Программы.

4. Расчетным способом ежегодно определяются следующие целевые индикаторы и показатели:

количество судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации;

количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации;

информатизация Верховного Суда Российской Федерации, включающая в себя такие показатели, как:

количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации;

количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, представленных в электронном виде;

количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, представленных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа;

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде;

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа;

объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации.

5. Показатель, касающийся интенсивности исполнения требований исполнительных документов (процентов), определяется по формуле:

 

I = A:B х 100%,

где:

I - интенсивность исполнения требований исполнительных документов;

A - общее количество оконченных и прекращенных исполнительных производств;

B - общее количество возбужденных (возобновленных) исполнительных производств.

Выполнением этого показателя следует считать результат, превышающий 100 процентов, поскольку эффективной можно считать работу судебных приставов-исполнителей в том случае, если оканчивается и прекращается исполнительных производств больше, чем возбуждается (возобновляется), что отражает также реальную работу по снижению остатка исполнительных производств.

Источником указанных данных является ведомственная статистика.

6. Показатель, касающийся информатизации Верховного Суда Российской Федерации и включающий в себя такие составляющие, как количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации, количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, представленных в электронном виде, количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, представленных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа, и объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации, определяется путем сбора исходной информации, содержащейся в информационных системах Верховного Суда Российской Федерации.

7. Показатель, касающийся количества федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность судей Верховного Суда Российской Федерации, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются договоры социального найма жилого помещения, договоры найма служебного помещения либо иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, и (или) локальные акты Верховного Суда Российской Федерации.

8. Показатель, касающийся количества государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность государственных служащих Верховного Суда Российской Федерации, которым предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются локальные акты Верховного Суда Российской Федерации.

 

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 24 октября 2023 г. - Постановление Правительства России от 14 октября 2023 г. N 1702

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации

С изменениями и дополнениями от:

14 сентября, 23 декабря 2021 г., 20 октября 2022 г., 14 октября 2023 г.

 

Наименование объекта, регион строительства

Срок ввода в действие

Мощность (кв. метров)

Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 - 2024 годы - всего

в том числе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск

1.

Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего

 

 

288731,3 1

60827,2

300 2

89700

155917

68878,9 3

2810,6 4

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2018 год

4604,66

288731,3

60827,2

300 2

89700

155917

68878,9 3

2810,6 4

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж

2.

Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего

 

 

238245,2

88155

70400 2

127420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

 

400

-

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2015 год

3730

237845,2

88155

70000 2

127420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Строительство здания Лискинского районного суда - всего

 

 

80872,1

2740

38770

39362,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2013 год

 

2740

2740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2015 год

2482,4

78132,1

-

38770

39362,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный

4.

Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего

 

 

708106 1

-

20000

6000

-

20000

400000

200000

62106

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

26000

-

20000

6000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

7224,2

682106

-

-

-

-

20000

400000

200000

62106

-

-

-

-

Пермский краевой суд, г. Пермь

5.

Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего

 

 

728664,9 1

-

15000

5000 5

-

502399,7 6

480857,3 4

311784,9 7, 8

47691,9 9

199810,8 10

190010,8 11

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

15946

-

15000

5000 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2022 год

8202,9

712718,9

-

-

-

-

502399,7 6

480857,3 4

311784,9 7, 8

47691,9 9

199810,8 10

190010,8 11

-

-

Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток

6.

Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего

 

15000

- 1

-

-

-

5000

35000 6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

-

-

-

-

5000

35000 6

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград

7.

Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего

 

14166,8

20930 1

-

29000

8800

8800 12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

20930

-

29000

8800

8800 12

-

-

-

-

-

-

-

-

Иркутский областной суд, г. Иркутск

8.

Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего

 

 

1582711,2 1

-

34000

6517

-

419158,5

932201,5 4

687974,6 7

554996,4 9

165596,1 10,13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

31695

-

34000

6517

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2021 год

17082,2

1551016,2

-

-

-

-

419158,5

932201,5 4

687974,6 7

554996,4 9

165596,1 10,13

-

-

-

Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово

9.

Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего

 

 

1708534,2 1

-

23359,2

14875,2 5

720608,1 12

1046872,3 3

857173,5 4, 14

681,3 7,15

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

23359,2

-

23359,2

2275,2 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

22837

1685175

-

-

12600

720608,1 12

1046872,3 3

857173,5 4,14

681,3 7,15

-

-

-

-

-

10.

Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего

 

3300

1333 1

3000

1670,2 2

1333,2 5

869,8

5869,8 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

1333

3000

1670,2 2

1333,2 5

869,8

5869,8 3,6

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск

11.

Строительство здания Курского областного суда - всего

 

7000

15000

-

12000

3000

500,7 12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

15000

-

12000

3000

500,7 12

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего

 

640

2343

-

-

-

2343

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

2343

-

-

-

2343

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего

 

960

1196,8

-

-

900

296,8

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

1196,8

-

-

900

296,8

-

-

-

-

-

-

-

-

Московский областной суд, г. Красногорск

14.

Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего

 

8000

34700

-

14700

20000

20000 12

9763,5 3

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

34700

-

14700

20000

20000 12

9763,5 3

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск

15.

Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего

 

 

887188,7 1

-

10500

6000

-

70000 6

409953,7 4

397792,6 7

304820,6 9

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

16500

-

10500

6000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2020 год

8769,1

870688,7

-

-

-

-

70000 6

409953,7 4

397792,6 7

304820,6 9

-

-

-

-

16.

Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего

 

 

226198

63350

30100

110000

22748

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2013 год

3344,1

55000

55000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

 

8450

8350

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2016 год

3344,1

162748

-

30000

110000

22748

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск

2014 год

278,6

10250

-

10250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород

18.

Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего

 

 

3296661,3 1

30000

120761,1

702961,7

1228471,2 12

1270429

27516,7 4

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

 

2014 год

 

150761,1

30000

120761,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2018 год

33664,23

3145900,2

-

-

702961,7

1228471,2 12

1270429

27516,7 4

-

-

-

-

-

-

Омский областной суд, г. Омск

19.

Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего

 

 

1077800,21

-

8411,7

2588,3

-

329400,9 6

300000

637677,2 7,8

743522,6 9

349759,2 10,13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

11000

-

8411,7

2588,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2021 год

15130,5

1066800,2

-

-

-

-

329400,9 6

300000

637677,2 7,8

743522,6 9

349759,2 10,13

-

-

-

Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел

20.

Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего

 

 

80853,2 1

-

7000

1500

605,5 12

10000 6

20000

62013,5 7,8

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

2399,2

-

7000

1500

605,5 12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

2110,5

78454

-

-

-

-

10000 6

20000

62013,5 7,8

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза

21.

Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего

 

 

788752,2 1

-

-

13369

15557,2

-

500000

697599,3 7

285751,2 9, 16

103636,9 10, 13

4000 11

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

28926,2

-

-

13369

15557,2

-

-

-

-

-

4000 11

-

-

 

строительство

2027 год 26

10996,63

759826

-

-

-

-

-

500000

697599,3 7

285751,2 9, 16

103636,9 10, 13

-

-

-

22.

Реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего

 

 

264902 1

-

-

-

2500

6500 6

126203

254975,7 7

45351,5 9

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

9000

-

-

-

2500

6500 6

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2020 год

4485,2

255902

-

-

-

-

-

126203

254975,7 7

45351,5 9

-

-

-

-

Рязанский областной суд, г. Рязань

23.

Строительство Рязанского областного суда - всего

 

 

633349 1

-

-

4200

2864

-

300000

499146,3 7,8

263806,9 9

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

7064

-

-

4200

2864

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

11892,46

626285

-

-

-

-

-

300000

499146,3 7,8

263806,9 9

-

-

-

-

Томский областной суд, г. Томск

24.

Строительство пристройки

к существующему зданию Томского областного суда - всего

 

 

324330 1

-

-

-

-

-

13566

131201 7

231462,6 9, 16

214152,4 10, 13

84702,5 11

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

 

13566

-

-

-

-

-

13566

13566 7

-

-

-

-

-

 

строительство

2022 год

3561

310764

-

-

-

-

-

-

117635

231462,6 9, 16

214152,4 10, 13

84702,5 11

-

-

Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула

25.

Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего

 

 

13029,6 1

5400

4220

3177,2

232,4

1342,6 6

14428,6

514428,6 7,8

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

 

13029,6

5400

4220

3177,2

232,4

1342,6 6

14428,6

14428,6 7,8

-

-

-

-

-

 

строительство

 

14934,6

- 8,17

-

-

-

-

-

-

500000 8

- 17

-

-

-

-

Ульяновский областной суд, г. Ульяновск

26.

Строительство здания Ульяновского областного суда - всего

 

 

655905,7 1

4000

4169

9780

116716

180000 3

437026

131369,4 7,8

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

22149

4000

4169

9780

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

7345

633756,7

-

-

-

112516

180000 3

437026

131369,4 7,8

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль

27.

Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего

 

11560

27000 1

-

-

2000

12316

7000

12684 4,14

5684 7,8

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

 

27000

-

-

2000

12316

7000

12684 4,14

5684 7,8

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

28.

Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

 

 

125245

125245

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

10489,9

125245

125245

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

 

 

88589,9

88589,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

11338,5

88589,9

88589,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

 

 

117940,8

117940,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

12404

117940,8

117940,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

 

 

376786,4

-

92666,4

235208

59539,4 12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2016 год

3722

376786,4

-

92666,4

235208

59539,4 12

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего

 

 

1329648,9 1

-

508249,3

255799,2

440208,9

367864,9 3

368306,4

280845,3 7,8

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

 

 

-

-

-

-

-

-

-

13693,8 8

-

-

-

-

-

 

строительство

 

14832,2

1329648,9

-

508249,3

255799,2

440208,9

367864,9 3

368306,4

267151,57 ,8

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар

33.

Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего

2017 год

 

619601

-

238499

273641,8 5

320584,6 12

35522,6 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2017 год

9268,5

619601

-

238499

273641,8 5

320584,6 12

35522,6 3,6

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск

34.

Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего

 

 

209704

144371

65333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция

2014 год

3631,4

209704

144371

65333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа

35.

Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего

 

 

2283828,8 1

-

916268,8

345989,7 5

159097,5 18

-

-

722976

581830,1

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

900

-

900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

публичный технологический и ценовой аудит

2019 год

 

122,5

-

-

-

-

-

-

122,5

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

31528,8

2282806,3

-

915368,8

345989,7 5

159097,5 18

-

-

722853,5

581830,1

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский

36.

Строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего

 

 

396984,8 1

-

3000

3267,1

7767,1 12

55940 3, 6

136255 4

242796,1 7, 8

177397

211103,5 10, 13

152663 11

5900 25

1000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2024 год

 

13167,1

-

3000

3267,1

1767,1 12

-

-

-

-

-

-

5900

1000

 

строительство

2026 год 26

7682,1

383817,7

-

-

-

6000

55940 3, 6

136255 4

242796,1 7, 8

177397

211103,5 10, 13

152663 11

- 25

-

Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала

37.

Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего

 

10080

27000

-

23000

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

27000

-

23000

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград

38.

Реконструкция здания Ленинградского районного суда

г. Калининграда - всего

 

 

249710

37280

134220

78210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция

2015 год

3669

249710

37280

134220

78210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга

39.

Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего

 

2298

5420,5 1

4300

1870

933,3 5

561 12

550,9 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

5420,5

4300

1870

933,3 5

561 12

550,9 3,6

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

40.

Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего

 

 

184837,41

2869

54291

216

76290

70433,7 3

60771

40522,9 7,8

-

400010

6571,2

5016,3 25

78652

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2023 год

 

8101,3

2869

-

216

-

-

-

-

-

4000 10

6571,2

5016,3 25

-

 

строительство

2025 год 26

3102

176736,1

-

54291

-

76290

70433,7 3

60771

40522,9 7,8

-

-

-

-

78652

41.

Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего

 

 

282980,2 1

-

5906,4

988

150

-

138444 14

161197,7 7,8

132264,5 9, 16

27000 10, 13

4615 11

4615 25

118020

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2023 год

 

16409,1

-

5906,4

988

150

-

-

-

-

7000 10

4615 11

4615 25

-

 

строительство

2025 год 26

4471,3

266571,1

-

-

-

-

-

138444 14

161197,7 7,8

132264,5 9,16

20000 13

-

-

118020

Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск

42.

Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего

 

 

668979,7

-

232000

303232,7 5

233698,8 12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2016 год

6858

668979,7

-

232000

303232,7 5

233698,8 12

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда

г. Новосибирска - всего

 

 

148214

7100

79655,7

29677,6

105789,7 12

99512,7 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2013 год

 

7100

7100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2017 год

3665,8

141114

-

79655,7

29677,6

105789,7 12

99512,7 3,6

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород

44.

Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего

 

 

181025 1

18670

27840

20000

87260

141927 3,6

16690,5 4

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2018 год

3243,3

181025

18670

27840

20000

87260

141927 3,6

16690,5 4

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск

45.

Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего

 

 

31823

22506

9317

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкция

2014 год

708,26

31823

22506

9317

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону

46.

Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего

 

 

52366

600

28836

27351

24415

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2013 год

 

600

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2016 год

1008,6

51766

-

28836

27351

24415

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск

47.

Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего

 

 

1085569 1

-

424437,2

192408,9

151726,8

136190,9 3,6

274918,7

295062,9 7,8

37275,3 9,16

- 10

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

 

1835,4

-

-

-

-

-

1835,4

1835,4 7,8

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

7780

1083733,6

-

424437,2

192408,9

151726,8

136190,9 3,6

273083,3

293227,5 7

37275,3 9,16

- 10

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск

48.

Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего

 

 

17800

16900

-

900

483 12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

900

-

-

900

483 12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2013 год

4229,4

16900

16900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск

49.

Строительство здания Миасского городского суда - всего

 

 

183641

53210

67040

63391

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2015 год

4125

183641

53210

67040

63391

-

-

-

-

-

-

-

--

-

Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала

50.

Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего

 

 

30804

30804

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

772,2

30804

30804

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего

 

 

39239

39239

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

815

39239

39239

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52.

Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент

2014 год

483,2

7500

-

7500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.

Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан

2014 год

709,6

25000

-

25000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик

54.

Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего

 

 

36431,3

36431,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

863

36431,3

36431,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас

55.

Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия -

всего

 

 

126546,6 1

-

-

-

5978

2989 3

65616

59582 8

13062,4 9

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

5978

-

-

-

5978

2989 3

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

1918

120568,6

-

-

-

-

-

65616

59582 8

13062,4 9

-

-

-

-

56.

Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего

 

 

55532 1

-

-

-

2600

780 3

-

25000 8

34901,6 9

1593,7 13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

2600

-

-

-

2600

780 3

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2021 год

798,5

52932

-

-

-

-

-

-

25000 8

34901,6 9

1593,7 13

-

-

-

Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск

57.

Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего

 

 

3970 1

-

-

-

3970

3176 3

47830 14

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

3970

-

-

-

3970

3176 3

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2017 год

1057,92

-

-

-

-

-

-

47830 14

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ

58.

Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего

 

 

69329 1

-

-

-

3273

1650 3

35000

67679 7

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

1650

-

-

-

3273

1650 3

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

1491,8

67679

 

 

 

 

 

35000

67679 7

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл

59.

Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего

 

 

326144 1

-

-

-

16500

-

96292

171414,2 7

209979,5 9

40132,5 10,13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

16500

-

-

-

16500

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2021 год

3358,7

309644

-

-

-

-

-

96292

171414,2 7

209979,5 9

40132,5 10,13

-

-

-

60.

Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва

2014 год

816,9

10000

-

10000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный

61.

Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего

 

 

95077,6 1

-

-

3000

981

-

-

50000 8

41619 9,16

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

3981

-

-

3000

981

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

1416

91096,6

-

-

-

-

-

-

50000 8

41619 9,16

-

-

-

-

62.

Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего

 

 

80931,6 1

-

-

2000

1458

-

-

50000 8

27978 9,16

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

3458

-

-

2000

1458

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

1242

77473,6

-

-

-

-

-

-

50000 8

27978 9,16

-

-

-

-

63.

Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего

 

 

86750,5 1

-

-

-

2500

1480,5 6

660,6 4

50000 8

32770

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

3980,5

-

-

-

2500

1480,5 6

660,6 4

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

1240

82770

-

-

-

-

-

-

50000 8

32770

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань

64.

Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего

 

 

270870 1

-

-

9044

45500

216826

145776 4,14

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

9044

-

-

9044

500

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2018 год

3923,18

261826

-

-

-

45000

216826

145776 4,14

-

-

-

-

-

-

65.

Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего

 

 

316877,3 1

-

-

11366,3

21963,7

285511

198117 4

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

11366,3

-

-

11366,3

1963,7

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2018 год

5301,1

305511

-

-

-

20000

285511

198117 4

-

-

-

-

-

-

66.

Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан -

всего

 

 

78098 1

-

-

-

3744 18

-

75554 14

56603,7 7

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

3744 18

-

-

-

3744 18

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2019 год

1280

75554

-

-

-

-

-

75554 14

56603,7 7

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар

67.

Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего

 

2000

1908,2 1

-

-

-

1273,8

3733,7 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

1908,2

-

-

-

1273,8

3733,7 3,6

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток

68.

Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего

 

 

72216,9 1

-

-

-

3925

1483,3 3, 6

70000 14

50183

29247,3 9, 16

78484,4 10, 13

81764,8 11

1000 25

3000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2024 год

 

7852

-

-

-

3925

1483,3 3, 6

-

-

-

-

-

1000

3000

 

реконструкция

2026 год 26

2040,1

64364,9

-

-

-

-

-

70000 14

50183

29247,3 9, 16

78484,4 10, 13

81764,8 11

- 25

-

69.

Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск

2013 год

4586,3

75292,4

75292,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь

70.

Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего

 

 

107551,5 1

-

-

-

1806,3

1806,2 3

52500 14

107142,3 7,8

6137,9 9

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

1806,3

-

-

-

1806,3

1806,2 3

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2020 год

3300

105745,2

-

-

-

-

-

52500 14

107142,3 7,8

6137,9 9

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск

71.

Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего

 

 

62758 1

-

-

-

1945

1268,1 3

22333

44111,1 7,8

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

1945

-

-

-

1945

1268,1 3

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2020 год

1482,7

60813

-

-

-

-

-

22333

44111,1 7,8

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань

72.

Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего

 

1800

1739,5 1

-

-

-

3670

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

1739,5

-

-

-

3670

-

-

-

-

-

-

-

-

73.

Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего

 

 

33115,2 1

-

-

-

1450

-

278,8

15000

26988,1 9

14,9 10,13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

1632,2

-

-

-

1450

-

278,8

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2021 год

514

31483

-

-

-

-

-

-

15000

26988,1 9

14,9 10,13

-

-

-

Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск

74.

Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего

 

 

208128 1

1783

2967

- 5

2967

37200 6

136903,1 4

105123,6 7

23435,5 9,16

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

4750

1783

2967

- 5

2967

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

2826,51

203378

-

-

-

-

37200 6

136903,1 4

105123,6 7

23435,5 9,16

-

-

-

-

Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир

75.

Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего

 

 

67313 1

-

-

-

2495

2495 3

1996 4

30000 8

63553,6 9

33225,7 13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

2495

-

-

-

2495

2495 3

1996 4

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2022 год

1818,6

64818

-

-

-

-

-

-

30000 8

63553,6 9

33225,7 13

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново

76.

Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего

 

 

53343,9

31500

21843,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2014 год

1870

53343,9

31500

21843,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.

Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск 19, - всего

 

 

36255 1

-

-

-

1556

-

17292

34699 7

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

1556

-

-

-

1556

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

841,7

34699

-

-

-

-

-

17292

34699 7

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск

78.

Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего

 

4810

13823,6 1

-

-

-

15365,9

1773,6 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

13823,6

-

-

-

15365,9

1773,6 3,6

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров

79.

Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего

 

 

3576,6 1

-

-

-

3576,7

3576,6 3

100000 14

99727

30000 9,16

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

3576,6

-

-

-

3576,7

3576,6 3

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

 

4300

30000

 

-

-

-

-

-

100000 14

99727

30000 9,16

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк

80.

Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего

 

1800

3757,1 1

-

-

-

1298

3234 6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

3757,1

-

-

-

1298

3234 6

-

-

-

-

-

-

-

81.

Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка

2016 год

11060,7

300000

-

-

-

300000

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан

82.

Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда

2013 год

182,1

7000

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва

83.

Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда

2013 год

3310,5

235089

235089

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск

84.

Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск

2014 год

2657,2

294400

-

294400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома

85.

Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль

2015 год

461,6

4000

-

-

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск

86.

Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут

2014 год

4273

200002

-

200002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург

87.

Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего

 

 

104178 9

-

-

-

5600

5600 3,6

52480

83050,6 7,8

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

5600

-

-

-

5600

5600 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

2391,29

98578

-

-

-

-

-

52480

83050,6 7,8

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков

88.

Строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего

 

 

287924,5 1

-

-

-

10355,8

10355,7 3, 6

-

100000 8

194746,3 9, 16

116368,3 10, 13

2000 11

4000

82205

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2023 год

 

14355,7

-

-

-

10355,8

10355,7 3, 6

-

-

-

-

2000 11

4000

-

 

строительство

2025 год 26

4709,65

273568,8

-

-

-

-

-

-

100000 8

194746,3 9, 16

116368,3 10, 13

-

-

82205

89.

Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего

 

 

102462,3 1

-

-

912,2

1949,7

821,5 3, 6

-

50000 8

89119 9, 16

37673,6 10, 13

1000 11

2000

44819

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2023 год

 

3750,4

-

-

912,2

1949,7

821,5 3, 6

-

-

-

-

1000 11

2000

-

 

строительство

2025 год 26

1199,3

98711,9

-

-

-

-

-

-

50000 8

89119 9, 16

37673,6 10, 13

-

-

44819

Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань

90.

Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего

 

 

44635,6 1

-

-

-

1400,6

-

-

20000

37113,7 9

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

1400,6

-

-

-

1400,6

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

1081,4

43235

-

-

-

-

-

-

20000

37113,7 9

-

-

-

-

91.

Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего

 

 

65640,5 1

-

-

-

1490

-

30726

58246,3 7,8

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

1490

-

-

-

1490

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

1312,65

64150,5

-

-

-

-

-

30726

58246,3 7,8

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара

92.

Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего

 

 

372902 1

-

13210

3850

7000

198552

254412,1 4

10622 7

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

17060

-

13210

3850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2019 год

9486,66

355842

-

-

-

7000

198552

254412,1 4

10622 7

-

-

-

-

-

93.

Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего

 

 

379475 1

-

-

6618

618 3

1400

200000

171457

237100,3 9

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

8018

-

-

6618

618 3

1400

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2021 год

7282

371457

-

-

-

-

-

200000

171457

237100,3 9

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов

94.

Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего

 

 

102367 1

-

-

-

5015

4990 3

59810 14

43214,7 7,8

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

4990

-

-

-

5015

4990 3

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

1756,5

97377

-

-

-

-

-

59810 14

43214,7 7,8

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург

95.

Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области

2013 год

1431

116000

116000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск

96.

Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области -

всего

 

800

- 1

-

-

-

2612,7

2600 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

-

-

-

-

2612,7

2600 3,6

-

-

-

-

-

-

-

97.

Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего

 

 

4625,9 1

-

-

-

5208

1380 3,6

-

15000 8

- 17

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

4625,2

-

-

-

5208

1380 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

 

 

-

-

-

-

-

-

-

15000 8

- 17

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск

98.

Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего

 

1830

380

-

-

-

380

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

380

-

-

-

380

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов

99.

Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего

 

5800

- 1

-

-

-

6950

6950 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

-

-

-

-

6950

6950 3,6

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень

100.

Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего

 

3900

50 1

-

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

50

-

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

Новосибирский областной суд, г. Новосибирск

101.

Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего

 

 

2061023,3 1

385927,9

-

1500

12183

-

26568 14

817933,4 7, 8

- 17

400000 10

481300 11

755181 25

50481

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2013 год

11200

385927,9

385927,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

 

19433,4

-

-

1500

12183

-

26568 14

17933,4 7

-

-

-

-

-

 

строительство

2024 год

15200

1655662

-

-

-

-

-

-

800000 8

- 17

400000 10

481300 11

755181 25

50481

Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва

102.

Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района,

ул. Шамонина, - всего

 

 

73412,3

73412,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2013 год

1862

73412,3

73412,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103.

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего

 

 

12364,8 1

6064,2

6100

6100

5000

-

5000 14

4990 7,8

- 9,16,17

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

 

 

200,6

-

-

-

5000

-

5000 14

4990 7,8

- 9,16,17

-

-

-

-

 

строительство

 

5323

12164,2

6064,2

6100

6100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь

104.

Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры

2013 год

1575,5

30000

30000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105.

Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово

2013 год

522

4000

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106.

Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск

 

2013 год

526

7200

7200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107.

Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль

2013 год

627,7

14542,2

14542,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород

108.

Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего

 

 

464526,5 1

8220

-

157246,5

206730 12

295652,8 3,6

77910 4

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

15736,5

8220

-

7516,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2018 год

7201

448790

-

-

149730

206730 12

295652,8 3,6

77910 4

-

-

-

-

-

-

Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь

109.

Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь

2013 год

3825,3

198126

198126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк

110.

Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе

2013 год

6658

341386,5

341386,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов

111.

Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего

 

 

310000 1

310000

-

-

1500

3500 6

5000 14

5000 8

- 17

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2013 год

5842,4

310000

310000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

 

 

-

-

-

1500

3500 6

5000 14

5000 8

-

-

-

-

-

Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь

112.

Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего

 

8000

- 1

-

-

-

-

-

-

17200 8

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

-

-

-

-

-

-

-

17200 8

-

-

-

-

-

Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль

113.

Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего

 

8000

27980,2

-

-

-

-

-

-

15500

25738,5 9,16

15419,8 13

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2021 год

 

27980,2

-

-

-

-

-

-

15500

25738,5 9,16

15419,8 13

-

-

-

Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск

114.

Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего

 

 

1862899 1

-

-

2000

8000

8000 3, 6

10000

10000 7, 8

946711

921066,4 10, 13

605280 11

377714 25

45511,6

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

 

8843

-

-

2000

8000

8000 3, 6

10000

10000 7, 8

-

-

-

-

-

 

строительство

2024 год

8944

1854056

-

-

-

-

-

-

- 8

946711

921066,4 10, 13

605280 11

377714 25

45511,6

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

115.

Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего

 

 

5901230,2 1

1246725,1

1481762,1

1550000

1522350,7 12

801640,1 3,6

461112 14

459659,5 7

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2019 год

32516,2

5901230,2

1246725,1

1481762,1

1550000

1522350,7 12

801640,1 3,6

461112 14

459659,5 7

-

-

-

-

-

Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград

116.

Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего

 

 

2817983,7 1

-

-

-

-

-

-

17805,5 8, 20

26951

210377 10, 13

997755,6 11

350000

1240127

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2021 год

 

34590

-

-

-

-

-

-

17805,5 8, 20

26951

10377 13

-

-

-

 

строительство

2024 год

16514,5

2783393,7

-

-

-

-

-

-

-

-

200000 10

997755,6 11

350000

1240127

Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа

117.

Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего

 

 

1009597,2 1

-

22000

10780 5

-

-

-

263228,2

860607,5 9

601853,9 13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

22000

-

22000

10780 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2021 год

12400,3

987597,2

-

-

-

-

-

-

263228,2

860607,5 9

601853,9 13

-

-

-

Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир

118.

Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего

 

 

686994,5 1

-

-

-

4000

15000 6

198087,3 4,14

518008,2 7,8

343764,9 9

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

16900

-

-

-

4000

15000 6

12900 4

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

6864

670287,4

-

-

-

-

-

185187,3 14

518008,2 7,8

343764,9 9

-

-

-

-

Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань

119.

Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего

 

 

1537801,4

793188,4

-

525090

468287,4 12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2016 год

14412,8

1537801,4

793188,4

-

525090

468287,4 12

-

-

-

-

-

-

-

-

Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск

120.

Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего

 

 

22700

-

-

-

-

-

-

9900 8

12800

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

22700

-

-

-

-

-

-

9900 8

12800

-

-

-

-

Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске

121.

Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего

 

 

442061 1

-

-

-

2000

8141,6 3,6

200000

318128,4 7

226049,2 9,16

35069,3 13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

10000

-

-

-

2000

8141,6 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2021 год

4510,4

432061

-

-

-

-

-

200000

318128,4 7

226049,2 9,16

35069,3 13

-

-

-

Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск

122.

Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего

 

 

2960097,1 1

-

24000

-

-

-

260622,1

845244,1 7

976457,2 9, 16

798517,9 10, 13

942992,4 11

896649,7 25

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

 

24000

-

24000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2024 год

12489,59

2936097,1

-

-

-

-

-

260622,1

845244,1 7

976457,2 9, 16

798517,9 10, 13

942992,4 11

896649,7 25

-

Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита

123.

Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего

 

 

1009567,5 1

-

-

-

2000

8000 6

250000

349850,4 7

361062,5 9

502076,1 10 ,13

285622,2 11

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

10000

-

-

-

2000

8000 6

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2022 год

5826,9

999567,5

-

-

-

-

-

250000

349850,4 7

361062,5 9

502076,1 10, 13

285622,2 11

-

-

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск

124.

Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего

 

 

- 1

-

-

-

-

-

10700

14500 7,8

- 9,16

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

-

-

-

-

-

-

10700

14500 7,8

- 9,16

-

-

-

-

Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск

125.

Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск

 

 

1745484,1 1

-

-

-

-

-

-

13683,3 8

19561,8

18500 13

500000

380232,3 25

838288,7

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2021 год

 

27000

-

-

-

-

-

-

13683,3 8

19561,8

18500 13

-

-

-

 

строительство

2024 год

11075,59

1718484,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500000

380232,3 25

838288,7

Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан

126.

Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего

 

2080

4369

-

-

-

-

-

-

3600

4369 9,16

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

 

4369

-

-

-

-

-

-

3600

4369 9,16

-

-

-

-

Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный

127.

Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего

 

 

11900

-

-

-

-

-

-

4900

7000

7000 13

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2021 год

2600

11900

-

-

-

-

-

-

4900

7000

7000 13

-

-

-

Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар

128.

Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего

 

 

1323771,3

550000

216317,3

380200

187496,1 12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство

2016 год

19316,7

1323771,3

550000

216317,3

380200

187496,1 12

-

-

-

-

-

-

-

-

Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома

129.

Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома

2015 год

308,2

13260

-

-

13260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Чувашской Республике, г. Чебоксары

130.

Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего

 

3680

2145 1

-

-

2145

793

792,9 3,6

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

2145

-

-

2145

793

792,9 3,6

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита

131.

Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край

2014 год

776,7

44400

-

44400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

132.

Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края

2015 год

790,2

75056

-

-

75056

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард

133.

Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего

 

 

 

159890,1 1

-

-

2198

68021,1 12

156057,5 3, 6

86420,4 4, 14

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

2892,1

-

-

2198

1764,1 12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2018 год

1995,6

156998

-

-

-

66257

156057,5 3, 6

86420,4 4, 14

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда

134.

Строительство здания Нюксенского районного суда - всего

 

 

32819

-

-

2307

30512

-

-

 

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

2307

-

-

2307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2016 год

484,06

30512

-

-

-

30512

-

-

-

-

-

-

-

-

135.

Строительство здания Кадуйского районного суда - всего

 

 

31994

-

-

2307

30512

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

 

2307

-

-

2307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2016 год

484,06

29687

-

-

-

30512

-

-

-

-

-

-

-

-

136.

Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего

 

 

333607,8 1

-

-

-

7251,3

7251,3 3

200000

304419,8 7,8

131233,3 9,16

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

7251,3

-

-

-

7251,3

7251,3 3

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2020 год

5719,2

326356,5

-

-

-

-

-

200000

304419,8 7,8

131233,3 9,16

-

-

-

-

137.

Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего

 

 

68090

68090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2013 год

 

3440

3440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2013 год

1120

64650

64650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138.

Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего

 

 

67980

67980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2013 год

 

4760

4760

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2013 год

1000

63220

63220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул

139.

Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего

 

 

401885,9 1

-

184440

5884

2176,7

77209

108712 14

46851,7 7, 8

-

54303 10

54303

17490,2 25

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2014 год

4943,7

184440

-

184440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

 

8060,7

-

-

5884

2176,7

-

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2023 год

5793,36

209385,2

-

-

-

-

77209

108712 14

46851,7 7, 8

-

54303 10

54303

17490,2 25

-

Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 21

140.

Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего

 

 

1404887,4 1

-

-

-

3167

37223 6

550796

819366,9 7,8

811297,7 9

18644 13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

37500

-

-

-

3167

37223 6

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2021 год

14845

1367387,4

-

-

-

-

-

550796

819366,9 7,8

811297,7 9

18644 13

-

-

-

Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь

141.

Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего

 

 

 

203948,9 1

-

-

-

9308

14764 6

196786 14

315797,6 7, 8

144583,5 9, 16

151186,5 10, 13

260393,3 11

89027,5 25

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

 

23830

-

-

-

9308

14764 6

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2025 год 26

2177

180118,9

-

-

-

-

-

196786 14

315797,6 7, 8

144583,5 9, 16

151186,5 10, 13

260393,3 11

89027,5 25

-

Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань

142.

Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа

2017 год

14260,9

1562000

-

-

-

-

1562000

-

-

-

-

-

-

-

Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск

143.

Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего

 

 

11023

-

-

-

-

-

-

11023 8

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

 

11023

-

-

-

-

-

-

11023 8

-

-

-

-

-

Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород

144.

Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего

 

 

1214829,2

-

-

-

-

-

-

-

95000

72574,5 10,13

703463,2 11

200000

216366

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2021 год

 

95000

-

-

-

-

-

-

-

95000

72574,5 10,13

-

-

-

 

реконструкция с элементами реставрации

2024 год

6354,7

1119829,2

-

-

-

-

-

-

-

- 17

-

703463,2 11

200000

216366

Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь

 

145.

Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего

 

 

891644 1

-

-

-

-

-

-

-

-

43556 10

- 11

-

850290

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2023 год

 

41354

-

-

-

-

-

-

-

-

43556 10

-

-

-

 

строительство

2026 год 26

20176

850290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 11

-

850290

Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск

146.

Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - всего

 

 

1263990,4 1

-

-

-

-

-

-

-

-

39055,6 10

37161,4 11

600000

641767

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские

работы

2022 год

 

22223,4

-

-

-

-

-

-

-

-

39055,6 10

37161,4 11

-

-

 

строительство

2027 год 26

15725

1241767

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 11

600000

641767

 

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово

147.

Приобретение здания для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, г. Кемерово

2021 год

28669

3409880,3

-

-

-

-

-

-

-

-

3409880,3

-

-

-

Верховный Суд Республики Бурятия, г. Улан-Удэ

148.

Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего

 

 

2663729,1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26500

2009102,1 25

638782

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские

работы

2023 год

 

26500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26500

10655 25

-

 

строительство

2025 год 26

9996,64

2637229,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1998447,1

638782

149.

Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов 22

 

 

7553978,1

-

-

-

-

-

-

-

-

939500 24

1977107 11, 24

3295184,7 25

3456790,7 25

 

Итого

 

 

80858483,8

5581920

5732498,6 2

5783944 5

7060082 12

8686640,3 3

9942496,9 4

13693717,8 7

9559215,9 9, 17

9821132,3

7399734,6 11

8993112,9 25

8306100 25

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

 

 

1713929,2 23

90326,8

404282,6

173554,3

271065,8

231460,8

122618,7

201559,8 7

191420,3

217482,9

180856,2

52290,9

4000

 

публичный технологический и ценовой аудит

 

 

122,5

-

-

-

-

-

-

122,5

-

-

-

-

-

 

строительство, реконструкция, приобретение

 

 

79144432,1

5491593,2

5328216

5610389,7

6789016,2

8455179,5

9819878,2

13492035,5 7

9367795,6

8664149,4

7218878,4

8940822

8302100

 

------------------------------

1 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

3 Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - 618 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

4 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей;

реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей.

5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей.

6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

7 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

8 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

9 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 45351,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 65643,3 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей.

10 Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва -181 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей.

11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в объеме 1070231,3 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 67960 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 123313,7 тыс. рублей.

Возвращены в 2022 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 2876533,9 тыс. рублей по объектам:

мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов - 1238644,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 500000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 964029 тыс. рублей;

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская. Завершение строительства - 143860,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 30000 тыс. рублей.

Не освоенные в 2022 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 471948,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 25994,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 28709,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1500 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 14938 тыс. рублей;

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 2502,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 529,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 5331,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 4503,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 171064,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 100840,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 2600 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 102056,1 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 2000 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 4000 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 2277,8 тыс. рублей.

В 2022 году бюджетные ассигнования в объеме 2970,8 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительного листа по строительству здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

12 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей;

строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей;

строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей;

строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - 248764,4 тыс. рублей.

13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей.

14 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

15 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.

16 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.

17 Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.

18 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

19 В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

20 Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей.

21 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

22 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.

23 В соответствии с параметрами федерального бюджета.

24 По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:

не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей.

25 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2023 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2023 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 631946,9 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2515 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 5016,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 49377,6 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 49576,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 4200 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 353839,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Севастопольского городского суда, г. Севастополь, - 12000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 36,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области - 3216 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда Иркутской области - 3024 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 89328,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 35583,5 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 89 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 2000 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1869,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 4766,9 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 1851,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 10655 тыс. рублей.

При этом возвращены в 2023 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 148311,8 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 35583,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 49576,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 45511,6 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 89 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 301,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 2000 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Севастопольского городского суда, г. Севастополь, - 12000 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2023 году выделены бюджетные ассигнования в объеме 812353,6 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 347853,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 93680,9 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 355181 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 15638,4 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2024 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в объеме 97525,5 тыс. рублей на строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск.

В 2023 году бюджетные ассигнования в объеме 3565,4 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительных листов по строительству зданий для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда (2991,2 тыс. рублей) и Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области (574,2 тыс. рублей).

26 Приведенный объем бюджетного финансирования указан без учета финансирования после завершения федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" в рамках перечня объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, входящего в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. N 267-р.

------------------------------

 

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено с 28 сентября 2021 г. - Постановление Правительства России от 14 сентября 2021 г. N 1560

См. предыдущую редакцию

Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по судебно-экспертным учреждениям Министерства юстиции Российской Федерации

С изменениями и дополнениями от:

14 сентября 2021 г.

 

Наименование объекта, регион строительства

Срок ввода в действие

Мощность (кв. метров)

Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 - 2024 годы - всего

в том числе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации

1.

Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 (объект культурного наследия федерального значения), - всего

 

4695

326832,33

25554,6

8518,2

276131,5 1

214845,74 3

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

-

34072,8

25554,6

8518,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2016 год

4695

292759,53

-

-

276131,5 1

214845,74 3

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, строение 2, - всего

 

2206,8

7189,3

5392

1797,3 2

1159,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2015 год

-

7189,3

5392

1797,3 2

1159,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, строение 1, - всего

 

1100,14

68455,3

5223,9

1741,3

61222,3

57814 3

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

-

6965,2

5223,9

1741,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2016 год

1100,14

61490,1

-

-

61222,3 1

57814 3

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

4.

Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Хабаровск

2017 год

1578,6

137807,4

-

-

-

137857,6

137807,4 5

-

-

-

-

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

5.

Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург

2018 год

1609,5

0

-

-

-

-

80132 8

125000 8

-

-

-

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

6.

Приобретение встроенных нежилых помещений для федерального бюджетного учреждения Пермской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь

2018 год

1911,6

0

-

-

-

-

80580 8

76960 8

-

-

-

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

7.

Приобретение и реконструкция нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск, - всего

2018 год

702,8

0

-

-

-

-

65015 8

65015 8

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2018 год

702,8

0

-

-

-

-

65015 8

65015 8

-

-

-

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

8.

Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Читинской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Чита, ул. Бутина, д. 17, - всего

 

682,5

1900

1900

1900 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

682,5

1900

1900

1900 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

9.

Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего

 

1812

154884,72

-

-

-

102070,12

4000

51997,7 9

-

49014,6 12

46320 13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение

2016 год

1661,5

102070,12

-

-

-

102070,12

-

-

-

-

-

-

-

-

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

-

3800

-

-

-

-

4000

3800 9

-

-

-

-

-

-

 

реконструкция

2021 год

1812

49014

-

-

-

-

-

48197,7 10

-

49014,6 12

46320 13

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

10.

Реконструкция с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград, - всего

2018 год

988,4

0,0

-

-

-

-

-

2831,93 10

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2018 год

 

0,0

-

-

-

-

-

2831,93 10

-

-

-

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

11.

Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград

2019 год

266,1

11387

-

-

-

-

-

11387 10

11387 11

-

-

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Алтайская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

12.

Приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул

2020 год

933,6

39251

-

-

-

-

-

39310 10

-

39251

-

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

13.

Приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Рязань

2019 год

956,9

46261

-

-

-

-

-

-

46261

-

-

-

-

-

Федеральное бюджетное учреждение Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

14.

Реконструкция здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов, - всего

 

1030

0

-

-

-

-

-

1512,47 10

-

-

-

-

-

-

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2019 год

-

0,0

-

-

-

-

-

1512,47 10

-

-

-

-

-

-

 

Итого

 

 

1492388,8

38070,5

13956,8 2

338513,1 1

512587,5 3

367534,4 5

374014,1 9

57648 11

88265,6 12

46320 13

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

 

 

58471,7

38070,5

13956,8 2

1159,3 1

-

4000

8144,4 9

-

-

-

-

-

-

 

строительство, реконструкция, приобретение

 

 

1433917,1

-

-

337353,8 1

512587,5 3

363534,4 5

365869,7 8

57648 11

88265,6 12

46320 13

-

-

-

------------------------------

1 С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.

2 С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в размере 1159,3 тыс. рублей.

3 С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в размере 142539,7 тыс. рублей.

4 Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в размере 1900 тыс. рублей.

5 С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2016 году, в размере 137807,4 тыс. рублей, подтвержденных Федеральным казначейством и перераспределенных на прочие нужды в размере - 189831,7 тыс. рублей.

6 С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 15540 тыс. рублей, и экономии по федеральному бюджетному учреждению Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации по проектно-изыскательским работам в размере - 2030 тыс. рублей.

7 С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 27526,3 тыс. рублей и направленных на прочие нужды.

8 Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2017 году, возвращены в бюджет, предоставлены в 2018 году в размере 225727 тыс. рублей, в том числе:

на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург;

на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь;

на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск.

9 С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2017 году, в размере 3800 тыс. рублей.

10 Бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет, в том числе:

на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (125000 тыс. рублей);

на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь (76960 тыс. рублей);

на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск (65015 тыс. рублей);

на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск (48197,7 тыс. рублей);

на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград (2831,93 тыс. рублей);

на приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград (11387 тыс. рублей);

на приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул (39310 тыс. рублей);

на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов (1512,47 тыс. рублей).

11 Бюджетные ассигнования в размере 11387 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, доведены в 2019 году.

12 Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.

13 Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.

------------------------------

 

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 24 октября 2023 г. - Постановление Правительства России от 14 октября 2023 г. N 1702

См. предыдущую редакцию

Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Федеральной службе судебных приставов

С изменениями и дополнениями от:

14 сентября 2021 г., 20 октября 2022 г., 14 октября 2023 г.

 

Наименование объекта, регион строительства

Срок ввода в действие

Мощность (кв. метров)

Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 - 2024 годы - всего

в том числе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

1.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Сургут

2016 год 1

2206

37582,3 5

50000 2

67490,1

37952,3 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике

2.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, г. Грозный, 2-я очередь

2015 год

4008,78

177269,5

58891,9

104283,6

14094

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея

3.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея, г. Майкоп

2014 год

3598

121415,4

78762,7

42652,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

4.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего

 

-

234019,1

-

-

6500

96688

82720,6

79006,5

41021,5

34505,1

8423,9 3,4

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

-

4700

-

-

6500 3

4700 4

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

 

4100

229319,1 8

-

-

-

91988

82720,6 3, 4

79006,5 3, 4

41021,5 3, 4

34505,1 3, 4

8423,9 3,4

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

 

 

 

 

5.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего

 

-

198196,4

-

-

-

3150

3150

90429

155842,1

109869,5

61528,8 3,4

26209,8 4

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

-

3150

-

-

-

3150 3

3150

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2022 год

3700

194793,9 6

-

-

-

-

-

90429 3

155842,1 3, 4

109869,5 3, 4

61528,8 3,4

26209,8 4

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия

 

 

 

 

6.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего

 

-

74020,7 5

-

-

-

-

-

-

5510,4

74020,8

55322,5 4

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2020 год

-

4556,5 9

-

-

-

-

-

-

5510,4 3

4556,6 3, 4

-

-

-

-

 

строительство

 

2569,2

69464,2 8

-

-

-

-

-

-

-

69464,2

55322,5 4

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай

7.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, - всего

 

 

79706,9

-

-

-

67034,6 4

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

-

3325,9

-

3325,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2016 год

1860

76381

-

-

63542,4 3

67034,6 4

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области

8.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск, - всего

 

-

3555,1

-

-

-

2535,7

71350

116828,9

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

-

2535,7

-

-

-

2535,7

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2018 год 1

2150

1019,4

-

-

-

-

71350 3

116828,9 3, 4

-

-

-

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

9.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск, - всего

 

-

62932,5

-

7930

81261,3

121154,8

83850

43051,3

797,7

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2014 год

-

7930

-

7930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2018 год 1

5734,7

55002,5 7

-

-

81261,3 3

121154,8 3

83850 3

43051,3 3

797,7 3, 4

-

-

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

10.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел г. Сочи

2015 год

550

56087,4

-

28043,7 2

28043,7 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике

11.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего

 

-

207181,4

-

-

-

-

6000

65900

100475,9

107249,2

30585,7 4

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2017 год

-

5900

-

-

-

-

6000 3

5900 4

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2021 год 9

4414,5

201281,4 6

-

-

-

-

-

60000 3

100475,9 3, 4

107249,2 4

30585,7 4

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия

12.

Строительство административного здания Сунженского районного отдела судебных приставов, Республика Ингушетия, сельское поселение Орджоникидзевское

2013 год

577,65

30003,4

30003,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Строительство административного здания Малгобекского районного отдела судебных приставов, Республика Ингушетия, г. Малгобек

2013 год

577,65

26233,3

26233,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике

14.

Пристройка административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик

2013 год

543

25612,4

25612,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, г. Нальчик, - всего

 

 

63874,9

-

-

1418

63134,1

27245,7

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

2016 год

-

1418

-

-

1418 3

677,2 4

-

-

-

-

-

-

-

-

 

строительство

2017 год

1393,7

62456,9

-

-

-

62456,9

27245,7

-

-

-

-

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области

16.

Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, г. Арзамас

2013 год

1051,69

24876,3

24876,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области

17.

Приобретение административного здания для Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области, г. Астрахань

2019 год

2218,9

0

-

-

-

-

-

-

77082,7 3

-

-

-

-

-

 

Итого:

 

 

1928607,4

294380

253726

232811,7

353697,2 4

274316,3

395215,7

380730,3

325644,6 4

155860,9

26209,8

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектные и изыскательские работы

 

 

33516,1

-

11255,9

7918

11062,9 4

9150

5900

5510,4

4556,6 4

-

-

-

-

 

строительство, реконструкция, приобретение

 

 

1895091,3

294380

242470,1

224893,7

342634,3 3

265166,3

389315,7

375219,9

321088 4

155860,9

26209,8

-

-

------------------------------

1 Год указан с учетом фактической реализации объектов капитального строительства, по которым принято решение о нецелесообразности дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию.

2 Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 и 2014 годах.

3 Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:

за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;

за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;

за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;

за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;

за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;

на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;

за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей;

за 2021 год в размере 30361,3 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, в размере 3043 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, в размере 27318,3 тыс. рублей.

4 Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:

в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;

в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;

в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;

в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;

в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;

в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей;

в 2021 году в размере 26209,8 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск.

Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.

5 С учетом проектных и изыскательских работ в размере 5100 тыс. рублей и работ по корректировке проектно-сметной документации в размере 1500 тыс. руб., выполненных в 2012 году и в 2016 году за счет текущего финансирования ФССП России соответственно. Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 72926,6 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".

6 В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" увеличена ставка налога на добавленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 г., по следующим объектам капитального строительства:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 177,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 1281,4 тыс. рублей.

7 Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 63689,5 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".

8 Без учета финансирования в рамках государственной программы "Юстиция" по объектам:

"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск" в размере 47480 тыс. рублей;

"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Уде#" в размере 116804,8 тыс. рублей.

9 Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

------------------------------

 

Информация об изменениях:

Приложение 6 изменено с 24 октября 2023 г. - Постановление Правительства России от 14 октября 2023 г. N 1702

См. предыдущую редакцию

Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Перечень
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 сентября, 23 декабря 2021 г., 20 октября 2022 г., 14 октября 2023 г.

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

2013 - 2024 годы - всего

В том числе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по Программе

113607,31 1

10000

9454,8

9354,28 1

11725,25 1

12999,2 1

12342,68 1

15773,28 1

11701,66 1, 4

10025,98 1,5

7428,92 1, 6

8996,68 1, 6

8306,1 6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения (бюджетные инвестиции)

94244,79 1

6544,68

6610,93

6955,23 1

8563,78 1

9916,58 1

11006,92 1

14414 1

9973,13 1, 4

10023,31 1,5

7428,92 1, 6

8996,68 1, 6

8306,1 6

прочие нужды

19362,52 1

3455,32

2843,87

2399,05

3161,48

3082,58

1335,76

1359,28 1

1728,53

2,67

-

-

-

I. Обеспечение доступности и открытости правосудия (прочие нужды)

Всего

8116,08

1577,47

1627,28

865,14

1671,61

1525,88

302,7

282,7

263,3

-

-

-

-

Информатизация судебной системы

8103,98

1577,47

1615,18

865,14

1671,61

1525,88

302,7

282,7

263,3

-

-

-

-

информатизация Конституционного Суда Российской Федерации

37,07

37,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

информатизация Верховного Суда Российской Федерации

211,59

21,84

26,59

20,54

25,82

26,6

26,6

26,6

37

-

-

-

-

информатизация Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

340,2

340,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информатизация Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации

7515,12

1178,36

1588,59

844,6

1645,79

1499,28

276,1

256,1

226,3

-

-

-

-

Создание мобильного офиса судьи (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации)

12,1

-

12,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Создание необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности

Всего

95976,12 1

6971,99

6393,92

7097,51 1

8558,69 1

10074,93 1

11308,39 1

14766,83 1

10545,04 1,
4

10023,31 1,5

7428,92 1, 6

8996,68 1, 6

8306,1 6

Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)

90603,78 1

5914,37

6000,18

6355,26 1

7926,37 1

9328,49 1

10711,73 1

14132,1 1

9973,13 1,
4

10023,31 1,5

7428,92 1, 6

8996,68 1, 6

8306,1 6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здания Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

3241,3

3241,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации

83941,48 1

2340,62

5732,5 1

5783,94 2

7060,08 1

8686,64

9942,5 1

13693,72 1,
3

9559,22 1,
4

9821,13 1,5

7402,71 1, 6

8996,68 1, 6

8306,1 6

здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации

1492,39 1

38,07

13,96

338,51 1

512,59 1

367,53 1

374,01 1

57,65

88,27

46,32 1

-

-

-

здания Федеральной службы судебных приставов

1928,61

294,38

253,73

232,81

353,7 1

274,32

395,22 1

380,73

325,64 1

155,86 1

26,21 1

-

-

обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)

3076,46 1

362,63

364,03

523,68 1

523,77 1

523,58

259,6

262,95 1,
3

259,6

2,67 1

-

-

-

Высший Арбитражный Суд

258,6

258,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

2817,59 1

104,03

363,81

523,68

523,77

523,58 1

259,6

262,95 1,
3

259,6

2,67 1

-

-

-

Верховный Суд Российской Федерации

0, 2696

-

0,221

0,0486

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды)

2295,88

694,99

29,71

218,62

108,55

222,86

337,06

371,78

312,31

-

-

-

-

III. Информатизация Федеральной и государственных судебно-экспертных службы судебных приставов учреждений Министерства юстиции Российской Федерации (прочие нужды)

Всего

2225,78

307,85

313,04

288,11

316,21

264,93

198,04

200,49

337,1

-

-

-

-

Информатизация государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды)

862,21

137,7

151,4

136,6

130,36

120,14

62

62

62

-

-

-

-

информатизация Федеральной службы судебных приставов

1363,57 2

170,15

161,64

151,51

185,85

144,79

136,04

138,49

275,1

-

-

-

-

IV. Приобретение жилья, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации

Всего

7287,95

1141,31

1120,54

1103,47

1178,75

1133,45

533,55

523,26 1

556,22

-

-

-

-

Верховный Суд Российской Федерации

545,89

13,01

37,5835

47,27

85,25

89,75

89,75

73,86

109,42

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

судьи (капитальные вложения)

84,31

13,01

11,84

12,27

15,41

15,89

15,89

-

-

-

-

-

-

работники аппарата суда (прочие нужды)

461,58

-

25,7435

35

69,84

73,86

73,86

73,86

109,42

-

-

-

-

судьи (прочие нужды)

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

484,3

484,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

судьи (капитальные вложения)

92,7

92,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

работники аппаратов судов (прочие нужды)

205

205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

приобретение специализированного жилого фонда (капитальные вложения)

186,6

186,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

-6257,76

644

1082,96

1056,2

1093,5

1043,7

443,8

449,4 1

446,8

-

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

судьи федеральных судов (капитальные вложения)

3059,2

338

430,7

587,7

572

572,2

279,3

281,9 1

-

-

-

-

-

мировые судьи

50

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

приобретение специализированного жилого фонда (капитальные вложения)

168,2

-

168,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

работники аппаратов судов (прочие нужды)

2321,06

230

408,06

392,5

395,5

395,5

164,5

167,5

167,5

-

-

-

-

работники Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов (прочие нужды)

380

76

76

76

76

76

-

-

-

-

-

-

-

судьи федеральных арбитражных судов и федеральных судов общей юрисдикции (прочие нужды)

279,3

-

-

-

-

-

-

-

279,3

-

-

-

-

V. Осуществление Минэкономразвития России мониторинга реализации Программы (прочие нужды)

Осуществление Минэкономразвития России мониторинга реализации Программы

1,38

1,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

------------------------------

1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, также подлежащих оплате в 2022 году, но не использованных на начало 2023 года, а также с учетом бюджетных ассигнований в объеме 338513,1 тыс. рублей, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики.

2 Без учета не освоенных в 2018 году бюджетных ассигнований на сумму 2 млн. рублей, возвращенных в федеральный бюджет.

3 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.

4 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, -55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.

5 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.

6 С учетом выделенных в 2022 - 2023 годах в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в объеме 1882584,9 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей (2022 год);

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей (2022 год);

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей (2022 год);

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей (2022 год);

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 415813,3 тыс. рублей (2022 год - 67960 тыс. рублей, 2023 год - 347853,3 тыс. рублей);

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 216994,6 тыс. рублей (2022 год - 123313,7 тыс. рублей, 2023 год - 93680,9 тыс. рублей);

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 355181 тыс. рублей (2023 год);

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда г. Барнаула по ул. Балтийская, 28, - 15638,4 тыс. рублей (2023 год).

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2024 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в объеме 97525,5 тыс. рублей на строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск.

В 2022 году бюджетные ассигнования в объеме 2970,8 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительного листа по строительству здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

В 2023 году бюджетные ассигнования в объеме 3565,4 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительных листов по строительству зданий для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда (2991,2 тыс. рублей) и Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области (574,2 тыс. рублей).

------------------------------

 

Информация об изменениях:

Приложение 7 изменено с 24 октября 2023 г. - Постановление Правительства России от 14 октября 2023 г. N 1702

См. предыдущую редакцию

Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 сентября, 23 декабря 2021 г., 20 октября 2022 г., 14 октября 2023 г.

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

2013 - 2024 годы - всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по Программе

113607,31 1

10000

9454,79 1

9354,28 1

11725,25 1

12999,19 1

12342,68 1

15773,28 1

11701,66 1, 3

10025,98 1,4

7428,92 1, 5

8996,68 1, 5

8306,1 5

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционный Суд Российской Федерации

37,07

37,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Верховный Суд Российской Федерации

757,76

34,85

64,4

67,86

111,07

116,35

116,35

100,46

146,42

-

-

-

-

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

4324,4

4324,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

100544,05 1

4267,01

8779,96

8208,37 1

10323,14 1

11753,2

10922 1

14662,17 1,
2

10491,92 1, 3

9823,8 1,4

7402,71 1, 5

8996,68 1, 5

8306,1 5

Минэкономразвития России

1,38

1,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Минюст России

4650,47

870,76

195,07

693,73 1

751,5 1

710,53 1

773,07 1

491,43 1

462,58 1

46,32 1

-

-

-

ФССП России

3292,18

464,53

415,37

384,32

539,55 1

419,11 1

531,26 1

519,22 1

600,74 1

155,86 1

26,21 1

-

-

Государственные капитальные вложения - всего

94244,79 1

6544,68

6610,93 1

6955,23 1

8563,78 1

9916,58 1

11006,92 1

14414 1

9973,13

10023,31 1

7428,92 1, 5

8996,68 1, 5

8306,1 5

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховный Суд Российской Федерации

84,31

13,01

11,84

12,27

15,41

15,89

15,89

-

-

-

-

-

-

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

3520,6

3520,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

87218,88

2678,62

6331,4

6371,64 1

7682,08 1

9258,84 1

10221,8 1

13975,62 1,
2

9559,22 1, 3

9821,13 1,4

7402,71 1, 5

8996,68 1, 5

8306,1 5

Минюст России

1492,39

38,07

13,96

338,51 1

512,59 1

367,53 1

374,01 1

57,65 1

88,27

46,32 1

-

-

-

ФССП России

1928,61

294,38

253,73

232,81

353,7 1

274,32 1

395,22 1

380,73 1

325,64 1

155,86 1

26,21 1

-

-

Прочие нужды - всего

19362,52 1

3455,32

2843,87

2399,05

3161,48 1

3082,61

1335,76

1359,28 1

1728,53

2,67 1

-

-

-

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционный Суд Российской Федерации

37,07

37,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Верховный Суд Российской Федерации

1259,13

21,84

52,56

55,59

95,66

100,46

100,46

100,46

146,42

-

-

-

-

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

803,8

803,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

13325,17

1588,39

2448,56

1836,73

2641,06 1

2494,36

700,2

686,55 1,
2

932,7

2,67 1

-

-

-

Минэкономразвития России

1,38

1,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Минюст России

4202,01

832,69

181,11

355,22

238,91

343

399,06

433,78

374,31

-

-

-

-

ФССП России

1363,57

170,15

161,64

151,51

185,85

144,79

136,04

138,49

275,1

-

-

-

-

------------------------------

1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, также подлежащих оплате в 2022 году, но не использованных на начало 2023 года, а также с учетом бюджетных ассигнований в объеме 338513,1 тыс. рублей, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики.

2 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.

3 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.

4 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.

5 С учетом выделенных в 2022 - 2023 годах в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в объеме 1882584,9 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей (2022 год);

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей (2022 год);

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей (2022 год);

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей (2022 год);

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 415813,3 тыс. рублей (2022 год - 67960 тыс. рублей, 2023 год - 347853,3 тыс. рублей);

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 216994,6 тыс. рублей (2022 год - 123313,7 тыс. рублей, 2023 год - 93680,9 тыс. рублей);

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 355181 тыс. рублей (2023 год);

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда г. Барнаула по ул. Балтийская, 28, - 15638,4 тыс. рублей (2023 год).

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2024 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в объеме 97525,5 тыс. рублей на строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск.

В 2022 году бюджетные ассигнования в объеме 2970,8 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительного листа по строительству здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

В 2023 году бюджетные ассигнования в объеме 3565,4 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительных листов по строительству зданий для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда (2991,2 тыс. рублей) и Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области (574,2 тыс. рублей).

------------------------------

 

Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Методика
оценки эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

 

1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей по направлениям Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

 

 

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

I ф1 и I ф2 - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;

I п1 и I п2 - значения целевых индикаторов, утвержденные Программой.

2. Оценка текущей эффективности реализации Программы по различным ее направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей Программы за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей Программы.

Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям оценивается как степень фактического достижения целевых показателей Программы по формуле:

 

 

где:

Е 1 - эффективность реализации Программы (процентов);

I ф3 и I ф4 - значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы;

I п3 и I п4 - значения показателей, утвержденные Программой.

 

Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Методика
детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

С изменениями и дополнениями от:

15 июля 2024 г.

 

1. Настоящая методика разработана для определения требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества (далее соответственно - укрупненные инвестиционные проекты, объекты), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа), и предназначена для обоснования порядка строительства, реконструкции, приобретения конкретных объектов в рамках Программы.

2. Детализация укрупненных инвестиционных проектов Программы осуществляется исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей реализации Программы.

3. Для распределения объема государственных капитальных вложений, выделенных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, в отношении каждого укрупненного инвестиционного проекта утверждается распределение средств федерального бюджета.

4. Включение в укрупненный инвестиционный проект проектов по строительству, реконструкции, приобретению новых объектов не допускается в случае уменьшения объемов финансирования объектов, реализация которых не завершена.

Инвестиционные проекты, в рамках которых предусмотрены мероприятия по приобретению и последующей реконструкции (в том числе с элементами реставрации) объектов, не подлежат включению в укрупненные инвестиционные проекты.

5. Государственный заказчик Программы при проведении детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы по каждому объекту проверяет наличие следующих документов:

а) паспорт инвестиционного проекта по форме, утвержденной в установленном порядке Министерством экономического развития Российской Федерации;

б) обоснование экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений;

Информация об изменениях:

Подпункт "в" изменен с 23 июля 2024 г. - Постановление Правительства России от 15 июля 2024 г. N 963

См. предыдущую редакцию

в) заключение об эффективности инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из федерального бюджета, выданное в случаях и порядке, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2023 г. N 399 "О случаях и порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации";

г) задания на проектирование объекта капитального строительства по форме, утвержденной в установленном порядке Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Информация об изменениях:

Подпункт "д" изменен с 23 июля 2024 г. - Постановление Правительства России от 15 июля 2024 г. N 963

См. предыдущую редакцию

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) отчет об оценке рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимости, проведенной в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценке деятельности в Российской Федерации".

6. Реализация укрупненных инвестиционных проектов осуществляется после их детализации, которая осуществляется путем одновременного или поочередного определения государственным заказчиком конкретных объектов, подлежащих строительству, реконструкции, приобретению в рамках таких укрупненных инвестиционных проектов.

Соответствующие предложения в виде проекта ведомственного акта с приложением обосновывающих документов, указанных в пункте 5 настоящей методики, направляются в Министерство экономического развития Российской Федерации.

По результатам согласования с Министерством экономического развития Российской Федерации материалов по детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы государственный заказчик Программы представляет их на согласование в Министерство финансов Российской Федерации.

Согласованные с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации материалы по детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы являются основанием для утверждения государственным заказчиком Программы соответствующего ведомственного акта и начала финансирования строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества.

 

Утверждена ФЦП "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы". Ее цели - повысить качество правосудия, усовершенствовать судебную защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

Госзаказчик-координатор программы - это Минэкономразвития России.

Программа финансируется только за счет федерального бюджета. На ее мероприятия будет потрачено 90 559,33 млн руб.

Предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, в частности, по следующим направлениям. Информатизация судебной системы и внедрение в ее деятельность современных информационных технологий. Строительство, реконструкция и приобретение зданий судов, ФССП России и государственных судебно-экспертных учреждений Минюста России. Оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности. Обеспечение судей жилыми помещениями.

В итоге должны быть достигнуты следующие результаты. Повышены качество правосудия и эффективность рассмотрения судебных споров, авторитет судебной власти, качество исполнения судебных актов и проводимых судебных экспертиз. Обеспечены доступность и открытость правосудия, независимость судебной системы. Созданы условия для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе.

 

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального опубликования

 

Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 7 января 2013 г. N 1 ст. 13

 

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2024 г. N 963

Изменения вступают в силу с 23 июля 2024 г.

 

Постановление Правительства РФ от 14 октября 2023 г. N 1702

Изменения вступают в силу с 24 октября 2023 г.

 

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2022 г. N 1873

Изменения вступают в силу с 1 ноября 2022 г.

 

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2414

Изменения вступают в силу с 2 января 2022 г.

 

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2021 г. N 1560

Изменения вступают в силу с 28 сентября 2021 г.

 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 2351

Изменения вступают в силу с 8 января 2021 г.

 

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2020 г. N 722

Изменения вступают в силу с 2 июня 2020 г.

 

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. N 1840

Изменения вступают в силу с 8 января 2020 г.

 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2018 г. N 1649

Изменения вступают в силу с 3 января 2019 г.

 

Постановление Правительства РФ от 3 октября 2018 г. N 1186

Изменения вступают в силу с 19 октября 2018 г.

 

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2017 г. N 1555

Изменения вступают в силу с 28 декабря 2017 г.

 

Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2017 г. N 430

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления

 

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1468

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления

 

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1437

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления

 

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2015 г. N 855

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления

 

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. N 1488

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления

 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 810

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления

 

Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2014 г. N 103

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления

 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2013 г. N 1055

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления

 

Постановление Правительства РФ от 24 июня 2013 г. N 531

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления