Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2022 г. N 305-ЭС22-22961 по делу N А40-223211/2021 Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2022 г. N 305-ЭС22-22961 по делу N А40-223211/2021

Судья Верховного Суда Российской Федерации Иваненко Ю.Г., изучив кассационную жалобу государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Воробьевы горы" на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.01.2022, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2022 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.08.2022 по делу N А40-223211/2021,

установил:

доводы кассационной жалобы, в том числе со ссылкой на судебную практику с иными фактическими обстоятельствами, не подтверждают наличие оснований, предусмотренных статьями 291 ⁶, 291 ¹¹ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.

Обжалуемые судебные акты приняты с учетом процессуального поведения лиц, участвующих в деле (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также установления того факта, что контракт на момент принятия заказчиком решения об одностороннем отказе уже был расторгнут по инициативе подрядчика в соответствии с условиями контракта после приостановления работ по причине невозможности их завершения в предусмотренный срок, несоответствия сметной документации и технического задания фактическим объемам работ.

Изложенное в жалобе иное видение обстоятельств дела и вытекающее из него несогласие с исходом судебного разбирательства не могут являться достаточным основанием для пересмотра судебных актов Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 291 ⁶, 291 ⁸ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

определил:

отказать государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению города Москвы "Воробьевы горы" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда Российской Федерации

Ю.Г. Иваненко