Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 сентября 2023 г. N 641-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости..."

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 сентября 2023 г. N 641-рп
"О внесении изменения в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Общественного совета при Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 21 сентября 2023 года N 15):

Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

"Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 8 августа 2017 года N 490-рп

План-график ("дорожная карта")
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-12014 ПД	N 86-000063	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 1	86-RU 86310000-56-2016 от 7 июня 2016 года	86:10:0101250:2045	99,9	9580	201	197	227,6	2	-	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8601069040	Отсутствует	207	149	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Утверждение порядка предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Порядок предоставления субсидии)	12.2020	Принят Порядок предоставления субсидии	Предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры публично-правовой компании "Фонд развития территорий", направленной на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства	12.2023	Публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) предоставлена субсидия на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства.	Фондом принято решение о завершении строительства объекта	-	-	10.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости																														Иной способ
Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)		Способ восстановления прав граждан								Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1		Этап 2		Этап 3		Этап N
												Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
23.08.2021	23.08.2021	01.11.2021	30.09.2021	06.12.2021	30.11.2021	18.01.2022	18.01.2022	16.06.2022	28.03.2022	14.07.2022	20.05.2022	25.08.2022	27.09.2022	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	31.08.2023	15.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	31.05.2023	20.04.2023	30.09.2023		01.10.2023		2 5

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-13479 ПД	N 86-000135	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 2	86-RU 86310000-80-2016 от 21 июля 2016 года	86:10:0101250:2057	99,9	9939	210	187	245,06	2	-	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8601069040	отсутствует	79	53	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Утверждение Порядка предоставления субсидии	12.2020	Принят Порядок предоставления субсидии	Предоставление субсидии из бюджета автономного округа Фонду, направленной на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства	12.2023	Фонду из бюджета автономного округа предоставлена субсидия на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства.	Фондом принято решение о завершении строительства объекта	-	-	10.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости																														Иной способ
Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)		Способ восстановления прав граждан								Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1		Этап 2		Этап 3		Этап N
												Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
23.08.2021	23.08.2021	01.11.2021	30.09.2021	06.12.2021	30.11.2021	18.01.2022	18.01.2022	16.06.2022	28.03.2022	14.07.2022	20.05.2022	25.08.2022	27.09.2022	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	31.05.2023	31.07.2023	30.09.2023		01.10.2023		2 5

Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
p-119172	-	1, 2	"Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. XIIА этап строительства. Подземный паркинг"; "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. XIIБ этап строительства. Подземный паркинг"	86-ru 86310000-139-2016 от 23 декабря 2016 года	86:10:0000000:4524	92	-	-	-	36035	1149	-	ООО "СеверСтрой"	8602225824	Имеется решение от 30 января 2022 года Арбитражного суда автономного округа по делу А75-19049/2019	64	-	55	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	Предоставление компенсационных земельных участков или иных объектов недвижимости	-	10.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)

Способ восстановления прав граждан

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика

Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления

Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап N

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

05.09.2022

05.09.2022

20.03.2024

30.10.2023

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-19372 ПД	86-000104	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 мкр. д. 2	86-RU 86310000-45-2016 от 26 мая 2016 года	86:10:0101125:283	48,3	18237	370	320	138,57	2	-	Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ИНН 8601069040	Отсутствует	373	265	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Утверждение Порядка предоставления субсидии	12.2020	Принят Порядок предоставления субсидии	Предоставление субсидии из бюджета автономного округа Фонду, направленной на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства	12.2023	Фонду из бюджета автономного округа предоставлена субсидия на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства.	Фондом принято решение о завершении строительства объекта	-	-	07.2024

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости																														Иной способ
Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)		Способ восстановления прав граждан								Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1		Этап 2		Этап 3		Этап N
												Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
25.02.2021	25.02.2021	09.07.2021	09.07.2021	16.09.2021	16.09.2021	28.10.2021	28.10.2021	23.05.2022	11.07.2022	21.06.2022	23.11.2022	24.08.2022		16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021	31.05.2024	-	30.10.2023	-	30.04.2024		30.04.2024		01.07.2024		40,2

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-19373 ПД	86-000113	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 мкр. д. 6	N 86-ru 86310000-147-2017 от 17 ноября 2017 года	86:10:0101125:456	22,6	10324,31	217	162	118,36	2	-	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ИНН 8601069040	отсутствует	79	56	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Утверждение Порядка предоставления субсидии	12.2020	Принят Порядок предоставления субсидии	Предоставление субсидии из бюджета автономного округа Фонду, направленной на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства	12.2023	Фонду из бюджета автономного округа предоставлена субсидия на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства.	Фондом принято решение о завершении строительства объекта	Рассматривается механизм предоставления жилых и нежилых помещений или выплаты возмещений	-	12.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости																														Иной способ
Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)		Способ восстановления прав граждан								Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1		Этап 2		Этап 3		Этап N
												Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
25.02.2021	25.02.2021	09.07.2021	09.07.2021	16.09.2021	16.09.2021	26.10.2021	26.10.2021	23.05.2022	08.04.2022	21.06.2022	10.06.2022	24.08.2022	05.08.2022	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021	30.12.2023	-	30.12.2023	-	30.12.2023	-	30.12.2023		30.12.2023		34,3

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-15194	-	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, "Многоквартирный трехподъездный жилой дом N 7 в микрорайоне 11А"	N RU 86304000-12 от 3 апреля 2014 года продление до 20 декабря 2015 года, до 20 июля 2016 года, до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года, до 28 февраля 2021 года, до 28 февраля 2022 года, до 27 апреля 2023 года	86:20:0000029:260	49,5%	2356,14 кв. м	48	29	-	-	-	ЖСК "Наш дом"	8604068454	Имеется. Решение от 11 ноября 2022 года Арбитражного суда автономного округа по делу А75-14948/2022	31	19	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	Предоставление компенсационных земельных участков или иных объектов недвижимости	-	12.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости																														Иной способ
Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)		Способ восстановления прав граждан								Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1		Этап 2		Этап 3		Этап N
												Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.12.2023	-	-	-	-	-	-	-	30.12.2023	-

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-11609	86-000375	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства)	N RU 86304000-56 от 20 ноября 2014 года продление до 20 июня 2016 года, до 6 ноября 2018 года, до 31 марта 2020 года, до 31 марта 2023 года, до 30 ноября 2023 года	86:20:0000072:74	43	3527,44 кв. м.	77	56	323,11	-	-	Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8601069040	отсутствует	70	56	-	-
р-13139	86-000376	1, 2, 3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства)	N RU 86304000-57 от 20 ноября 2014 года, продление до 20 июня 2017 года, до 20 июня 2018 года, до 31 марта 2020 года, до 31 марта 2023 года, до 30 ноября 2023 года	86:20:0000072:74	18,2	4131,24 кв. м.	84	36	933,19	-	-	Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	8601069040	"отсутствует	53	36	-	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Утверждение Порядка предоставления субсидии	12.2020	Принят Порядок предоставления субсидии	Предоставление субсидии из бюджета автономного округа Фонду, направленной на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства	12.2023	Фонду из бюджета автономного округа предоставлена субсидия на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства.	Фондом принято решение о завершении строительства объекта	-	-	12.2023
						Фондом принято решение о завершении строительства объекта	-	-	12.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости																														Иной способ
Привлечение приобретателя								График завершения строительства																Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		Дата начала заселения		Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)		Способ восстановления прав граждан								Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика		Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления		Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями		Дата внесения изменений в разрешение на строительство		Дата завершения проектно-изыскательских работ		Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Сроки выполнения строительно-монтажных работ																		Этап 1		Этап 2		Этап 3		Этап N
												Дата начала строительно-монтажных работ		Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов		Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта		Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта		Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения		Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50
25.02.2021	25.02.2021	04.05.2021	04.05.2021	28.07.2021	28.07.2021	18.08.2021	18.08.2021	18.02.2022	18.02.2022	08.04.2022	07.06.2022	06.06.2022	16.09.2022	31.03.2023		15.06.2023		20.09.2023	-	15.10.2023	-	15.10.2023		15.12.2023	-	29.12.2023	-	34,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.02.2021	25.02.2021	04.05.2021	04.05.2021	28.07.2021	28.07.2021	18.08.2021	18.08.2021	09.02.2022	09.02.2022	08.04.2022	03.06.2022	06.06.2022	16.09.2022	15.04.2023		15.06.2023		10.12.2023	-	10.12.2023	-	20.10.2023		15.12.2023	-	29.12.2023	-	34,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости													Информация о застройщике			Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства	Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)	Основание включения в единый реестр проблемных объектов	Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам	Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)	Кадастровый номер земельного участка	Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Общая площадь жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир)	Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления	Общая площадь нежилых помещений	Количество нежилых помещений	Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве	Наименование	ИНН	Сведения о введении процедуры банкротства	Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости	Иные договоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
р-39513	N 86-000160	1, 2	г. Нефтеюганск, микрорайон 3, д. 14/1	N RU86304-3-2018 от 15 февраля 2018 года до 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года	86:20:0000058:3631	35%	2736,36	44	32	678,29	17	6	Специализированный застройщик "Наш Дом"	7720403052	-	33	29	4	-

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены						Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
меры нормативного (правового) характера			меры финансового характера			способ			Сроки восстановления прав граждан
Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	за счет мер регионального характера	за счет мер застройщика
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-	-	-	-	-	-	-	Предоставление компенсационных земельных участков или иных объектов недвижимости	-	12.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце)

Способ восстановления прав граждан

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика

Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления

Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап N

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

30.12.2023

12.2023

".

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Н.В. Комарова