Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27 апреля 2022 г. N Ф08-3262/22 по делу N А53-13782/2021

г. Краснодар

27 апреля 2022 г.

Дело N А53-13782/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 апреля 2022 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Фефеловой И.И., судей Аваряскина В.В. и Садовникова А.В., при участии в судебном заседании от ответчика по первоначальному иску (истца по встречному иску) - общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Русь"" (ИНН 6143015831, ОГРН 1026101942019) - Мартынов Д.Л. (доверенность от 14.12.2021), в отсутствие истца по первоначальному иску (ответчика по встречному иску) - общества с ограниченной ответственностью "Милана" (ИНН 6143058948, ОГРН 1056143027093), извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Русь"" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 19.10.2021, дополнительное решение Арбитражного суда Ростовской области от 07.12.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2022 по делу N А53-13782/2021, установил следующее.

ООО "Милана" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Торговая компания "Русь"" (далее - компания) об обеспечении беспрепятственного и круглосуточного доступа к следующему общему имуществу многоквартирного дома: помещение N II площадью 321 кв. м с кадастровым номером 61:48:0030523:2655, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 4 (далее - подвальное помещение) и освобождении указанного помещения от принадлежащего компании имущества.

Компания обратилось со встречными требованиями об установлении порядка доступа в заранее согласованное с компанией время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для осмотра технического состояния общего имущества дома и состояния транзитных сетей и установленного прибора учета тепловой энергии, а также для ликвидации аварий - в любое время.

Решением суда от 07.12.2021, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 18.01.2022, прекращено производство по делу в части требований об освобождении компанией подвального помещения от принадлежащего ей имущества. В остальной части первоначальные исковые требования удовлетворены.

В удовлетворении встречных исковых требований отказано.

В кассационной жалобе компания просит отменить обжалуемые решение и постановление, принять новый судебный акт, которым в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать, встречные исковые требования удовлетворить. По мнению заявителя, судебные акты являются незаконными и необоснованными, вынесенными с нарушением норм права, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Компания не чинила препятствий обществу в допуске в спорное помещение.

Вывод о том, что исполнитель коммунальных услуг вправе требовать доступ в любое жилое и нежилое помещение, находящееся в многоквартирном доме, не только в целях устранения аварийных ситуаций, но и в целях профилактического осмотра технического и санитарного состояния общедомовых инженерных систем, не соответствует основанию иска.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы жалобы.

Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав представителя ответчика, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела видно и судами установлено, что с 01.12.2005 общество осуществляет управление многоквартирным домом, расположенным по адресу:

г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 4 (протокол общего собрания N 1).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 01.07.2014 по делу N А53-1119/2014 признано право собственности компании на следующие объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 4: подвал N 1 - помещение N II площадью 321 кв. м с кадастровым номером 61:48:0030523:2655; помещение N I - III площадью 51 кв. м с кадастровым номером 61:48:0030523:3027; помещение N I - IV площадью 39,4 кв. мс кадастровым номером 61:48:0030523:3025.

Решением Волгодонского районного суда Ростовской области от 09.06.2018 по делу N 2-8/2018 признан недействительным в силу ничтожности договор купли-продажи от 07.08.2017 помещения N II площадью 321 кв. м с кадастровым номером 61:48:0030523:2655, указанное помещение истребовано из чужого незаконного владения компании и на него признано право общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома. Судебный акт исполнен, спорное помещение передано взыскателю, о чем подписан соответствующий акт с замечаниями.

В данном помещении находятся инженерные коммуникации многоквартирного дома, расположены вентиляционные камеры и иное необходимое для работы дома оборудование.

Постановлением Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 24.07.2020 по делу N А53-20083/2018, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.10.2020, на общество возложена обязанность привести систему вентиляции многоквартирного дома в соответствие с правовыми нормами и требованиями, действующими в Российской Федерации, и типовым проектом "9-этажный 5-секционный жилой дом с продовольственным магазином на 1 этаже" серии 87; в трехмесячный срок с момента вступления судебного акта в силу восстановить работоспособность элементов и систем приточно-вытяжной вентиляции и обеспечить ее ввод в эксплуатацию.

Общество обратилось к компании с запросом о принятии мер по освобождению подвальных коридоров и помещений в целях выполнения работ по демонтажу самовольно закрытых каналов и межэтажных самовольных перекрытий системы теплого воздухозабора, строительной пены, труб, батарей, самовольно установленных в системе воздухозабора в подвальные помещения компании и просило обеспечить доступ к повальным и нежилым помещениям компании. Ответа на данный запрос не последовало.

6 февраля 2021 года общество и представитель ООО "АрхиМах" осуществляющий ремонт, не допущены в подвальные помещения.

В целях выполнения работ общество и предприниматель Оберемченко Л.В. заключили договор от 19.02.2021 N 5 на выполнение работ по демонтажу и монтажу системы вентиляции в многоквартирном доме. Стороны согласован график проведения работ, согласно которому все работы будут выполнены в срок до 31.03.2021.

Исполнитель приступил к выполнению работ, однако компания чинила препятствия в допуске сотрудников к месту выполнения работ (акт от 17.02.2021).

Ссылаясь на наличие препятствий в доступе к инженерным коммуникациям, являющимся общедомовым имуществом и расположенным в подвале многоквартирного дома, для проведения осмотра технического и санитарного состояния, выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг, а также отсутствия прямого доступа к общедомовым сетям коммуникаций в связи с возведением компанией несъемных конструкций, общество обратилось в арбитражный суд.

Удовлетворяя первоначальные исковые требования и отказывая во встречных, суды исходили из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Согласно пункту 1 статьи 290 Гражданского кодекса собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

Статьей 304 Гражданского кодекса предусмотрено, что собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были связаны с лишением владения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 45 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" (далее - постановление N 10/22), в силу статей 304 и 305 Гражданского кодекса иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он является собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, не связанными с лишением владения, нарушается его право собственника или законное владение. Такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец докажет, что имеется реальная угроза нарушения его права собственности или законного владения со стороны ответчика.

Удовлетворяя иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, суд вправе как запретить ответчику совершать определенные действия, так и обязать ответчика устранить последствия нарушения права истца (пункт 47 постановления N 10/22).

В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс) собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в частности, помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

В пунктах 1 и 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 64 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания" разъяснено, что собственнику отдельного помещения в здании во всех случаях принадлежит доля в праве общей собственности на общее имущество здания. Право общей долевой собственности на общее имущество принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона, вне зависимости от его регистрации в ЕГРП.

К общему имуществу здания относятся, в частности, помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в здании, а также лестничные площадки, лестницы, холлы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное, обслуживающее более одного помещения в данном здании оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения (пункт 2 данного постановления).

Частью 1.1 статьи 161 Жилищного кодекса установлено, что надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать: соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества; доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.

При управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом указанные товарищество или кооператив несут ответственность за содержание общего имущества в данном доме в соответствии с требованиями технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 названного Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем (часть 2.2 статьи 161 Жилищного кодекса).

В силу пунктов 5 и 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 (далее - Правила N 491), в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

В силу пункта 10 Правил N 491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам; поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома; соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Согласно подпунктам "а" и "з" пункта 11 Правил N 491 содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя, в частности, осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 данных Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах а - д пункта 2 названных Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений, лицами, привлекаемыми собственниками помещений на основании договора для проведения строительно-технической экспертизы, или ответственными лицами, являющимися должностными лицами органов управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива или управляющей организацией, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы (пункт 13 Правил N 49).

В силу подпункта "б" пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354), исполнитель имеет право требовать допуск в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.

Согласно подпункту "е" пункта 34 Правил N 354 потребитель обязан допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем время в порядке, указанном в пункте 85 названных Правил, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.

Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 29.05.2018 N 1239-О, указанные положения Правил N 354 направлены на поддержание в надлежащем состоянии внутриквартирного оборудования и качественное предоставление коммунальных услуг, обеспечивая при этом необходимый баланс интересов собственников (пользователей) помещений, лиц, предоставляющих коммунальные услуги, а также представителей государственных органов, осуществляющих контроль и надзор.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований возражений. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (часть 2 статьи 69 Кодекса).

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (статья 71 Кодекса).

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Кодекса представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, доводы и возражения участвующих в деле лиц, принимая во внимание установленные в делах N А53-1119/2014 и 2-8/2018 обстоятельства, имеющие преюдициальное значение в силу части 2 статьи 69 Кодекса, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований и отказа во встречных, поскольку обществом представлены достаточные доказательства подтверждающие воспрепятствование компанией доступу в помещение для проведения осмотра технического и санитарного состояния, выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг, а также отсутствие прямого доступа к общедомовым сетям коммуникаций (в том числе требующего постоянного открытого доступа для его эксплуатации), что в свою очередь не позволяет обществу как лицу, на которое в силу статьи 161 Жилищного кодекса, Правил N 354 и 491 возложена ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивать своевременное и качественное выполнение указанных обязанностей.

Суды исходили из безусловной необходимости беспрепятственного, а с учетом необходимости исключения угрозы жизни и здоровью людей - жильцов многоквартирного дома, и круглосуточного доступа управляющей организации в спорное подвальное помещение. Факт наличия препятствий в доступе к инженерным коммуникациям, являющимся общедомовым имуществом, и расположенным в подвале многоквартирного дома, подтверждается совокупностью представленных в материалы дела доказательств.

Основания для иных выводов у суда кассационной инстанции отсутствуют.

Суды первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследовали и оценили представленные доказательства, установили имеющие значение для дела фактические обстоятельства, правильно применили нормы права. Несогласие компании с произведенной судами оценкой фактических обстоятельств дела не свидетельствует о неправильном применении норм материального права и не может быть положено в обоснование отмены судебных актов.

Доводы жалобы признаются судом кассационной инстанции несостоятельными, поскольку по существу направлены на переоценку доказательств, которые суды оценили с соблюдением норм главы 7 Кодекса, не содержат фактов, которые не были проверены и не учтены судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела и влияли бы на обоснованность и законность обжалуемых судебных актов либо опровергали выводы судов.

Пределы полномочий суда кассационной инстанции регламентируются положениями статей 286 и 287 Кодекса, в соответствии с которыми кассационный суд не обладает процессуальными полномочиями по оценке (переоценке) установленных по делу обстоятельств.

Основания для отмены или изменения решения и постановления по приведенным в кассационной жалобе доводам отсутствуют. Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (часть 4 статьи 288 Кодекса), не установлены.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 19.10.2021, дополнительное решение Арбитражного суда Ростовской области от 07.12.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2022 по делу N А53-13782/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

И.И. Фефелова

Судьи

В.В. Аваряскин А.В. Садовников