Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25 августа 2022 г. N Ф08-8024/22 по делу N А32-39343/2021

г. Краснодар

25 августа 2022 г.

Дело N А32-39343/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 25 августа 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 25 августа 2022 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Аваряскина В.В., судей Рассказова О.Л. и Садовникова А.В., при участии в судебном заседании от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Вега-юг" (ИНН 2311238521, ОГРН 1172375046887) - Беседина Н.А. (доверенность от 25.12.2020), в отсутствие истца - индивидуального предпринимателя Миловановой Лидии Николаевны (ИНН 234701149811, ОГРНИП 318237500245102), извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Вега-юг" на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 26.01.2022 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2022 по делу N А32-39343/2021, установил следующее.

Индивидуальный предприниматель Милованова Л.Н. (далее - предприниматель) обратилась в арбитражный суд с иском к ООО "Вега-юг" (далее - общество) о взыскании 764 446 рублей 50 копеек задолженности по договору подряда от 12.12.2019 N ЕС5ЛЗ-ВЮ-НТС-19, 30 733 рублей 51 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) с 01.10.2020 по 10.08.2021; 199 502 рублей 52 копеек задолженности по договору подряда от 09.01.2020 N ЕС5ЛЗ-ВЮ-НВК-2020, 8715 рублей 72 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса с 01.09.2020 по 10.08.2021; 23 035 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решением суда от 26.01.2022, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 12.04.2022, исковые требования удовлетворены частично.

С общества в пользу предпринимателя взыскано 753 954 рубля 77 копеек задолженности, 30 854 рубля 35 копеек процентов и 18 016 рублей 85 копеек расходов по уплате государственной пошлины.

В кассационной жалобе общество просит отменить решение и постановление, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявленных требований. Заявитель указывает, что суд установил нарушение сроков выполнения работ по договорам по вине подрядчика, с учетом изложенного общество правомерно удержало неустойку в одностороннем порядке. Суд необоснованно снизил размер неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), предприниматель не заявил соответствующее отдельное ходатайство. Подрядчик не исполнил перед заказчиком обязательства по предоставлению исполнительной документации.

Предприниматель представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просит судебные акты оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы кассационной жалобы.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалоба не подлежит удовлетворению.

Из материалов дела следует и судами установлено, что 12.12.2019 предприниматель (подрядчик) и общество (заказчик) заключили договор подряда N ЕС5Л3-ВЮ-НТС-19 (договор подряда N 1) на выполнение работ по устройству наружных тепловых сетей на объекте: "2-я очередь жилого комплекса "Немецкая деревня", расположенного северо-восточнее ул. Красных Партизан в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара. Квартал N 5. Этап 3. Литера 3".

Цена договора составляет 2 030 тыс. рублей (пункт 2.1).

Календарные сроки выполнения работ: начало работ - 12.12.2019, окончание работ - 20.01.2020.

20 января 2020 года общество и предприниматель подписали дополнительное соглашение N 1 к договору подряда от 12.12.2019 N ЕС5Л3-ВЮ-НТС-19 (дополнительное соглашение N 1 к договору подряда N 1), по условиям которого изменены календарные сроки выполнения работ, а именно: начало работ - 12.12.2019, окончание работ - 13.04.2020.

15 июня 2020 года стороны подписали дополнительное соглашение N 3 к договору подряда от 12.12.2019 N ЕС5Л3-ВЮ-НТС-19 (дополнительное соглашение N 3 к договору подряда N 1), по условиям которого изменена цена на 2 392 246 рублей 81 копейку.

На основании раздела 3 порядок оплаты по договору, оплата выполненных работ производится заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 банковских дней с момента получения от подрядчика счета (счета-фактуры), выставленного на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).

Окончательный расчет по договору подряда производится заказчиком при условии соблюдения подрядчиком пункта 4.1 договора при наличии всей необходимой исполнительной документации, то есть окончания работ в срок до 13.04.2020.

30 сентября 2020 года стороны подписали окончательный акт о приемке выполненных работ по устройству наружных тепловых сетей на сумму 2 004 446 рублей 50 копеек.

В соответствии с условиями договора подряда предприниматель выполнил работы надлежащим образом, что подтверждается подписанием сторонами без замечаний следующих документов: актов о приемке выполненных работ; справок о стоимости выполненных работ и затрат; локальных ресурсных сметных расчетов; накладных на отпуск материалов на сторону в переработку на давальческой основе; ведомостей переработки давальческих материалов поставки заказчика. Общество обязательства по оплате выполнило частично в размере 1 240 тыс. рублей.

9 января 2020 года предприниматель (подрядчик) и общество (заказчик) заключили договор подряда N ЕС5Л3-ВЮ-НВК-2020 (договор подряда N 2) на выполнение работ по устройству наружного водоснабжения и канализации.

Цена договора составляет 1 400 тыс. рублей (пункт 2.1).

Календарные сроки выполнения работ: начало работ - 09.01.2020, окончание работ - 08.02.2020 (пункт 4.1).

8 февраля 2020 года стороны подписали дополнительное соглашение N 1 к договору подряда от 09.01.2020 N ЕС5Л3-ВЮ-НВК-20 (дополнительное соглашение N 1 к договору подряда N 2), по условиям которого изменены календарные сроки выполнения работ, а именно: начало работ - 09.01.2020, окончание работ - 15.03.2020.

16 марта 2020 года стороны подписали дополнительное соглашение N 2 к договору подряда от 09.01.2020 N ЕС5Л3-ВЮ-НВК-20 (дополнительное соглашение N 2 к договору подряда N 2), по условиям которого изменена цена договора на 1 457 775 рублей 59 копеек, а также календарные сроки выполнения работ, а именно: начало работ - 09.01.2020, окончание работ - 30.06.2020.

Оплата выполненных работ производится заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 банковских дней со времени получения от подрядчика счета (счета-фактуры), выставленного на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы N КС-3 (пункт 3.2).

Окончательный расчет по договору подряда производится заказчиком при условии соблюдения подрядчиком пункта 4.1 договора при наличии всей необходимой исполнительной документации, то есть окончания работ в срок до 13.04.2020 (пункт 3.3).

31 августа 2020 года стороны подписали окончательный акт приема-сдачи результата выполненных работ по договору подряда от 09.01.2020 N ЕС5Л3-ВЮ-НВК-20 на выполнение работ по устройству наружного водоснабжения и канализации.

В соответствии с условиями договора подряда предприниматель выполнил работы надлежащим образом, что подтверждается подписанием сторонами без замечаний следующих документов: актов о приемке выполненных работ; справок о стоимости выполненных работ и затрат; локальных ресурсных сметных расчетов; накладных на отпуск материалов на сторону в переработку на давальческой основе; ведомостей переработки давальческих материалов поставки заказчика. Общество обязательства по оплате выполнило частично в размере 1 131 857 рублей 46 копеек.

6 апреля 2021 года в порядке досудебного урегулирования спора в адрес общества направлена претензия по договорам подряда с приложением акта сверки для разрешения вопроса об оплате задолженности. Претензия получена обществом 14.05.2021.

Неисполнение требования обществом об оплате задолженности послужило основанием для обращения предпринимателя в суд с рассматриваемым иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьями 702 и 711 Гражданского кодекса предусмотрено, что к основным обязанностям заказчика по договору подряда относится приемка выполненных работ и их оплата.

Результат работ по обоим договорам, выполненный подрядчиком, принят заказчиком.

Условиями договорам предусмотрена ответственность за нарушение сроков исполнения обязательства. Подрядчиком допущена просрочка в выполнении работ по договорам.

Суды нижестоящих инстанций, руководствуясь статьями 401, 404 - 406 Гражданского кодекса, пришли к выводу, что стороны заключили дополнительное соглашение к договору подряда N 1, которым увеличена цена договора за счет увеличения объемов работ. С учетом процента увеличения объема работ суды посчитали необходимым продлить срок выполнения работ на один месяц, период просрочки установили с 15.05.2020 и посчитали правомерным начисление 332 522 рублей 30 копеек неустойки с 15.05.2020 по 30.09.2020. Предприниматель также заявил ходатайство о снижении размера неустойки. Разрешая заявленное ходатайство, суды учли фактические обстоятельства дела и взаимоотношения сторон, компенсационный характер неустойки, принцип соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательств, которая по своей сути является способом обеспечения исполнения обязательств и не должна служить средством обогащения. Суды обоснованно применили статью 333 Гражданского кодекса, снизили неустойку и посчитали, что у заказчика возникло право на удержание 166 261 рубля 15 копеек неустойки по договору N 1. Таким образом, задолженность по договору N 1 составляет 2 004 446 рублей 50 копеек - 1 240 тыс. рублей (произведенная оплата) - 166 261 рубль 15 копеек = 598 185 рублей 35 копеек. На установленную сумму задолженности суды произвели самостоятельный расчет процентов за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса и взыскали 24 049 рублей 21 копейку по договору N 1.

Проверив расчет неустойки по договору N 2, применив статью 333 Гражданского кодекса, суды посчитали, что у заказчика возникло право на удержание 43 733 рублей 10 копеек неустойки при оплате задолженности (1 457 775 рублей 59 копеек - сумма договора в редакции дополнительного соглашения * 0,1% * 66 дней = 87 466 рублей 20 копеек; с учетом применения статьи 333 Гражданского кодекса - 43 733 рубля 10 копеек). Соответственно размер задолженности составляет 155 769 рублей 42 копейки (199 502 рубля 92 копейки - 43 733 рубля 10 копеек). На установленную сумму задолженности суды произвели самостоятельный расчет процентов за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса и взыскали 6805 рублей 14 копеек по договору N 2.

Податель жалобы считает, что суды необоснованно удовлетворили заявление о снижении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса, поскольку установленный размер неустойки соответствует сложившейся практике договорных отношений хозяйствующих субъектов. Кроме того, предприниматель не заявил отдельного ходатайства о снижении размера неустойки.

В пункте 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, касающейся уменьшения неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса, могут являться нарушение или неправильное применение норм материального права, к которым, в частности, относятся нарушение требований пункта 6 статьи 395 Гражданского кодекса, когда сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, установленного пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, или уменьшение неустойки в отсутствие заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса (пункт 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее - Кодекс). Такие основания не установлены.

Позиция общества о том, что ходатайство о снижении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса могло быть рассмотрено только при заявлении его отдельным процессуальным документом, подлежит отклонению, поскольку ходатайство предпринимателя заявлено в письменном виде, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно рассмотрел данное ходатайство.

Указание на отсутствие предоставления подрядчиком исполнительной документации заказчиком получило надлежащую оценку, заказчик не указал на отсутствие исполнительной документации при подписании актов, в которых отмечено, что претензий стороны друг к другу не имеют. При этом согласно пунктам 7.14 договоров приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после выполнения подрядчиком работ в полном объеме, передачи заказчику 2 экземпляров исполнительной документации.

Суды первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследовали и оценили представленные доказательства, установили имеющие значение для дела фактические обстоятельства, правильно применили нормы права. Пределы полномочий суда кассационной инстанции регламентируются положениями статей 286 и 287 Кодекса, в соответствии с которыми кассационный суд не обладает процессуальными полномочиями по оценке (переоценке) установленных по делу обстоятельств.

Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (часть 4 статьи 288 Кодекса), не установлены.

С учетом изложенного основания для отмены или изменения обжалуемых судебных актов отсутствуют.

Руководствуясь статьями 274, 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 26.01.2022 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2022 по делу N А32-39343/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Аваряскин

Судьи

О.Л. Рассказов А.В. Садовников